zamówienia, dokonanie modyfikacji ogólnych warunków umowy w § 7 ust. 1 poprzez ...
a) nieokreślenie w ogólnych warunkach umowy limitu wysokości kar umownych (§ 7 ...
wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, poprzez: a) zmianę § 7 ust ...
wysokości 0,02 % od wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień ...
W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
w wysokości 10% łącznej ceny umowy, o której mowa w § 2 ...
za odstąpienie przez wykonawcę od umowy o zamówienie publiczne w przypadkach ...
drugiej strony na odstąpienie od umowy, bo zważywszy na podstawy odstąpienia ...
wprowadzenie wymogu zgody strony naruszającej umowę niweczyłoby całkiem możliwość skorzystania z ...
7 ust. 1 ogólnych warunków umowy w przypadku opóźnienia dostawy ponad ...
praw podmiotowych, czyli kształtować treść umowy o zamówienie publiczne w sposób ...
doprowadzi on to tego, że umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego ...
powołującej się na procedurę zawarcia umowy. Zamawiający, w dniu 3 sierpnia ...
Centrum Krwi. Odnośnie zarzutów dotyczących umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający ...
w wysokości 10% łącznej ceny umowy. Zgodnie z powyższym postanowieniem, wbrew ...
wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy za zgodą zamawiającego i tak ...
się przez wykonawcę z realizacji umowy. W zakresie zarzutu naruszenia przez ...
7 ust. 1 ogólnych warunków umowy do zapłaty zamawiającemu kary umownej ...
wysokości 0,2% od wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień ...
działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy; po drugie ...
i.w.z. i projektu umowy nie ubiegać się o przedmiotowe ...
tym także za opóźnienie w wykonaniu umowy, jak w przypadku przedmiotowego postępowania ...
kary umowne w każdym wypadku niewykonania zobowiązania, bez znaczenia dla obowiązku ...
umownej bez względu na przyczynę niewykonania zobowiązania powinna być w umowie ...
Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, zabezpieczenie interesu publicznego przez zamawiającego w ...
lub większa liczba podmiotów mogących wykonać zamówienie, aby możliwość zastosowania przedmiotowego ...
Przeciwnie, jeżeli zamówienie może zostać wykonane przez więcej niż dwóch wykonawców ...
stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć ...
jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie ...
będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia ...
po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ...
Zamawiający w treści "Ogólnych warunków umowy" w § 7 ust. 2 zawarł ...
w wysokości 10% łącznej ceny umowy, o której mowa w § 2 ...
prawa strony do odstąpienia od umowy wzajemnej. Wskazać bowiem należy, że ...
w zwłokę popadnie dłużnik z umowy wzajemnej, wierzyciel może wybrać między ...
k.c.), a w razie niewykonania zobowiązania przez dłużnika może żądać ...
Wierzycielowi przysługują też uprawnienia do wykonania zastępczego (art. 479 i 480 ...
wygaszenia zobowiązania, drogą odstąpienia od umowy. W razie zwłoki dłużnika przepisy ...
wierzycielowi uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej, określając przesłanki dla skorzystania ...
Dominuje pogląd, że strony drogą umowy nie mogą modyfikować określonych w ...
skutków ustawowego prawa odstąpienia od umowy wzajemnej (odmiennie M. Kuźniak, Umowne ...
odstąpienia z powodu istotnego naruszenia umowy, KPP 2004, z. 2, s ...
z ustawowego prawa odstąpienia od umowy wzajemnej ten dominujący pogląd nie ...
dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, przepis art. 491 § 1 ...
wysiłek pogłębionej interpretacji zachowań stron umowy. Nieraz otwiera się wówczas możliwość ...
terminu, z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Taką interpretację składanych oświadczeń in ...
terminu i zagrożenie odstąpieniem od umowy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest ...
Zamawiający w treści "Ogólnych warunków umowy" w § 7 ust. 1 zawarł ...
których zobowiązanie wykonywa lub, którym wykonanie zobowiązania powierza. Natomiast dłużnik popada ...
oznaczany niezwłocznie po wezwaniu do wykonania świadczenia. Różnica powyższa ma kolosalne ...
z art. 3531 KC (niezgodność umowy z właściwościami stosunku prawnego, ustawą ...
dniu 26 listopada 2009 roku umowy nr ZP 342/314/09 ...
zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy wyznaczono na dzień 30 kwietnia ...
gdyż w dniu zawarcia przedmiotowej umowy Obwiniony nie posiadał - 1 - Sygn ...
zobowiązań związanych z realizacją przedmiotowej umowy, a obciążających budżet Miasta (...) na ...
sprawozdaniu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki ...
64 zł i ustalającej termin wykonania robót budowlanych na dzień 30 ...
Rzecznika I instancji, Obwiniony podpisując umowę na opisanych warunkach finansowych i ...
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości ...
sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki ...
dniu 26 listopada 2009 r. umowę Nr ZP 342/314/09 ...
64 zł brutto i termin wykonania zamówienia na dzień 30 kwietnia ...
ujęła w wykazie zadanie objęte umową ZP 342/314/09 na ...
dniu 26 listopada 2009 r. umowę Nr 342/314/09 na ...
64 zł brutto przewidująca termin wykonania robót budowlanych do 30 kwietnia ...
zawiązane z realizacją zadania objętego umową zawartą w dniu 26 listopada ...
ujęcia wydatków związanych z realizacją umowy w wykazie wydatków niewygasających Uchwałą ...
stanowiących materiał dowodowy, wydatki na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych zostały ...
oraz oświadczenie Skarbnika Gminy kontrasygnującego umowę z dnia 26 listopada 2009 ...
zostało wzięte pod uwagę i należycie rozważone. Organ prowadzący postępowanie jest ...
aktu prawnego czym uchybiła zasadom należytego sporządzenia orzeczenia prawnego. W uzasadnieniu ...
sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki ...
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarł umowę nr UM/BSK/11/904 ...
z siedzibą w Lubawce na wykonanie robót budowlanych określanych jako Projekt ...
wskazano, że dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie konstrukcji stalowej na rampie żelbetowej ...
zakresu rzeczowego. Aktualnie decyzją Zamawiającego wykonanie konstrukcji stalowej na rampie zostało ...
nie realizować, jednak dopiero po wykonaniu ukształtowania terenu okazało się, że ...
element ciągłości ogrodzenia, jak również zabezpiecza ona osoby wchodzące na teren ...
związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia przewodów przez firmę TAURON. W ...
związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia ich zgodnie z wymaganiami TAURON ...
związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia ich zgodnie z wymaganiami TAURON ...
271/2012 DWKZ) konieczne jest wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości około ...
zastępczych zostanie zrealizowana w donicach wykonanych z betonu architektonicznego, które będą ...
271/2012 DWKZ), zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac ogrodniczych. Zamawiający w ...
tym zachodziła konieczność rozliczenia kosztów wykonania dodatkowej szafki oświetleniowej. 11. W ...
od strony ul. Wysockiego będzie wykonane jako montowane pod taflami szklanymi ...
r. zawarł z ww. wykonawcą umowę nr UM/BSZ/11/49 ...
1/9-10/2015 na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania inwestycyjnego ...
zakresie. Zamówienie podstawowe mogło zostać wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez ...
należy wskazać, iż o wyłączeniu wykonania konstrukcji stalowej na rampie żelbetowej ...
2014 r. "dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie konstrukcji stalowej na rampie żelbetowej ...
zakresu rzeczowego. Aktualnie decyzją Zamawiającego wykonanie konstrukcji stalowej na rampie zostało ...
do realizacji zamówienia podstawowego. Również wykonanie usunięcia kolizji kabli energetycznych z ...
wejściową nie miało wpływu na wykonanie zamówienia podstawowego. Wynikało bowiem ze ...
przez Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy podstawowej. Odnosząc się do kwestii ...
więc dwa lata przed zawarciem umowy podstawowej. Dostawy i montażu podnośnika ...
uznać za nieprzewidywalne zamówienia, których wykonanie wynikało ze zmian dokumentacji projektowej ...
nr 11 wypełniają przesłankę nieprzewidywalności wykonania zamówienia. Należy też dodać, że ...
dysponuje tą osobą na podstawie umowy o współpracy. Zamawiający 1 lutego ...
kierowniczym. Spółka nie zatrudnia na umowę o pracę pracownika posiadającego uprawnienia ...
uwagę szereg czynności, które musiał wykonać Odwołujący w celu przedłożenia wykazu ...
znalezienie takiej osoby przy dołożeniu należytej staranności nie jest możliwe w ...
funkcji kierownika robót, w tym umowy, której przedmiotem jest zamówienie objęte ...
pan D. M. złożył wypowiedzenie umowy o współpracy. W związku z ...
355 § 2 kc precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...
się o udzielenie zamówienia publicznego. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę ...
we własnym imieniu, aby tak zabezpieczył stosunek cywilnoprawny z osobami wskazanymi ...
Wobec powyższego treść i charakter umowy cywilnoprawnej powinny wyłączać możliwość wypowiedzenia ...
oczywiście przy odpowiednim przygotowaniu treści umowy. Odmienny charakter ma stosunek pracy ...
powstrzymania" pracownika od złożenia wypowiedzenia umowy o pracę, zaś odpowiedzialność pracownika ...
wadium przez zamawiającego. Wobec niedochowania należytej staranności przez odwołującego, ten jest ...
3 ustawy pzp wobec zawarcia umowy na zasadach dopuszczonych w ustawie ...
nieograniczonego przez ... na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ...
postępowaniu i zapisy w projekcie umowy stanowiącej załącznik do tej specyfikacji ...
3-letniej gwarancji jakości na wykonane zamówienie, referencji potwierdzających, że poprzednie ...
za bezprzedmiotowy, albowiem dokonał zmiany umowy w tym zakresie. W odwołaniu ...
dotyczący wysokości wymaganego przez Zamawiającego zabezpieczenia i uznał, że Zamawiający naruszył ...
ustawy Prawo zamówień publicznych żądając zabezpieczenia w sposób nieuprawniony. Poza tym ...
3-letniej gwarancji jakości na wykonane zamówienie i wskazania podwykonawcy, gdyż ...
że jest on w stanie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
iż wykonawca ten nie kalkulował należycie i rzetelnie pełnych kosztów realizacji ...
jest krótszy - w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych ...
przycinaniu żywopłotów na kwotę brutto umowy nie mniejszą niż: - dla zadania ...
W sytuacji, gdy wartość brutto umowy objęta realizację usługi stanowi co ...
w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo ...
prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w ...
ona wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
w SIWZ oraz w projekcie umowy. Wskazał również na konieczność przedstawienia ...
zamówienia, - liczby godzin przewidzianych na wykonanie zadań prze każda z tych ...
koszty dotyczące sprzętu potrzebnego do wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów transportu, kosztów ...
wykonywać 5 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę na ...
601,30 zł. Czas trwania umowy obejmuje 6 miesięcy, co składa ...
c) Zagospodarowanie odpadów: W ramach wykonanego jednokrotnego koszenia wykonawca przewiduje w ...
zł brutto. W związku z wykonaniem zamówienia wykonawca planuje po przycięciu ...
d) Inne koszty: W ramach wykonania tego zadania wykonawca przewiduje dodatkowe ...
na poziomie 10% w ramach wykonania tego zadania." Analogiczne wyjaśnienia różniące ...
złożył wykaz, w którym wskazał umowy wykonane przez B. W. prowadzącego działalność ...
W. oraz brak wskazania, że wykonano usługę polegającą na koszeniu traw ...
2 - wykazano doświadczenie na podstawie umowy nr 03/DR/2019 z ...
2019 r. oraz na podstawie umowy nr 24/DR/2019 z ...
3 posłużono się tymi samymi umowami, natomiast w zad. nr 4 ...
koszenia wykazana była na podstawie umowy nr 020/DR/2019 z ...
1) udostępnia zasoby w zakresie wykonania co najmniej jednej umowy w okresie ostatnich 3 lat ...
przycinaniu żywopłotów na kwotę brutto umowy wskazaną adekwatnie do zadania; 2 ...
przycięciu przez cały okres obowiązywania umowy adekwatnie do poszczególnych zadań. Zobowiązanie ...
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
Potwierdzają to powołane przez zamawiającego umowy zawarte w ubiegłym roku z ...
ceny, za które odwołujący zrealizował należycie usługę koszenia traw i przycinania ...
przystępującego, a skoro pozwoliła na należyte wykonanie usługi, należy uznać ją za ...
przepisy prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem płacy minimalnej ...
którzy usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonali należycie w przeszłości, jedynie z przyczyn ...
jako minimalne poziomy zdolności. Wykaz wykonanych usług polegających na koszeniu trawy ...
żywopłotów oraz dowody potwierdzające ich należyte wykonanie nie budzą wątpliwości co do ...
od tego, czy usługi te wykonał w ramach jednej, czy dwóch ...
trawy i przycinania żywopłotów została wykonana na podstawie dwóch umów byłoby ...
fakt, że wykonawca ten nie wykonał wezwania Zamawiającego i nie przedłożył ...
udziału w postępowaniu, a brak wykonania wezwania stanowi wystarczającą podstawę do ...
zł. W uzasadnieniu zarzutu nie wykonania wezwania Zamawiającego i nie przedłożenia ...
dzień złożenia, wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ...
muszą znaleźć się sformułowania wartościujące wykonane prace i wskazujące na ich ...
ustawy, tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ...
2020 r. wraz z poświadczeniem wykonania prac, o którym wspomina WSzW ...
sposób wymagany przez Zamawiającego. Nie wykonanie wezwania i brak przedłożenia uzupełnionego ...
postępowaniu, a już sam brak wykonania wezwania stanowi wystarczająca podstawę do ...
uzupełnił samodzielnie - bez wezwania - poświadczenie wykonania prac z 23 listopada 2020 ...
nr 1 wykazu robót została wykonana należycie, zgodnie z zasadami prawa budowlanego ...
że omawiana inwestycja została przez wykonana należycie i zgodnie z przepisami prawa ...
za 7 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Odwołującemu udało się ...
że realizacja inwestycji nie została wykonana należycie, nie została prawidłowo ukończona, inwestor ...
że całość zrealizowanych prac została wykonana niezgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną ...
dotyczące jakości i sposobu ukończenia wykonanych robót w ramach inwestycji wskazanej ...
publicznego obowiązany jest do zachowania należytej staranności, w tym obowiązany jest ...
nie została ukończona prawidłowo ani należycie. Biorąc pod uwagę, że Konsorcjum ...
14.11.2018 r., Poświadczenie wykonanych prac z dnia 28.08 ...
oświadczeń wartościowania i oceny jakości wykonanych prac (pismo z dnia 08 ...
2018 r., a także poświadczenie wykonanych prac z dnia 28.08 ...
dokumenty pozwalające na weryfikację sposobu wykonanych przez Konsorcjum Alstal prac to ...
r. w sprawie odbioru robót wykonanych przez ALSTAL Grupa Budowlana Sp ...
siedzibą w Inowrocławiu na podstawie umowy nr ZP/N/Rb/58 ...
dwoma załącznikami oraz wykazu wad' wykonanego przez pracowników WSzW w dniach ...
budowlane pod względem technicznym zostały wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją, jednak ...
drzwi do bunkrów. Roboty zostały wykonane z wadami, w tym z ...
liczne pęknięcia na ścianach, nie wykonano prac wykończeniowych na klatkach schodowych ...
rur w ścianach również nie zabezpieczono, ponadto wykazano również szereg innych ...
nieprawidłowo tj. niezgodnie z dokumentacją wykonano montaż rur pod zlewozmywakiem w ...
na ścianach, a także nie wykonano prac wykończeniowych w takich pomieszczeniach ...
po likwidacji zaplecza budowy. Brak wykonania tych prac stanowi o niewypełnieniu ...
pomieszczeń Zamawiający zapisał uwagę o wykonaniu prac niezgodnie z dokumentacją techniczną ...
wynika, że Konsorcjum Alstal nie wykonało tj. nie zakończyło prac wykończeniowych ...
silnika z zasilaniem, brak doboru zabezpieczeń, brak dokumentów wymaganych prawem dla ...
licznymi nieprawidłowościami związanymi z jakością wykonania prac Inwestor naliczył i skompensował ...
tytułem 7 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazuje, iż ...
Zgodnie z §3 ust. 11 Umowy "za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu (15 ...
podsumowaniu Odwołujący wskazał, że przedmiot Umowy dotyczący realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ...
stanowią o ocenie i wartościowaniu wykonanej Inwestycji. Następnie Odwołujący wskazał, że ...
z niewywiązaniem się z postanowień umowy, Konsorcjum Alstal dąży do udowodnienia ...
przedstawia dokument mający stanowić dowód należytej realizacji i prawidłowego ukończenia inwestycji ...
tego wykonawcy, ponieważ stanowią o nienależytej realizacji i nieprawidłowym ukończeniu inwestycji ...
zostały naliczone niezasadnie, wskazując, że umowa pomiędzy nim a Zamawiającym "tworzy ...
czy można uznać, że termin wykonania robót został dochowany" - nie odnosząc ...
o sygn. KIO 2857/20. Umowa pomiędzy Szpitalem w Gorzowie a ...
prawidłowe i terminowe zakończenie i wykonanie przedmiotu umowy. Wynika z nich zdaniem Odwołującego ...
w którym określił realizację, jako wykonaną należycie, jednocześnie potwierdzając fakt nałożenia na ...
o sprostowanie treści pisma potwierdzającego należyte wykonanie, powołując się w jego treści ...
w protokołach odbiorowych oraz poświadczeniu wykonania robót budowlanych z dnia 28 ...
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umową i dokumentacją projektową: W odpowiedzi ...
istnieją poważne wątpliwości dotyczące należytości wykonania realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę ...
że inwestycja nie została zrealizowana należycie z uwagi na wystąpienie licznych ...
zrealizowana w pełni zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz przepisami prawa ...
w pełni zakończona zgodnie z umową. Potwierdził również, że drzwi do ...
końcowego stanowią jedyne dokumenty oceniające wykonane prace pod kątem jakości i ...
z niestosownej i pochopnej oceny należytego wykonania z dnia 23.11.2020 ...
11.2020 r. - Pismo Gorzów - należyte wykonanie. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie ...
Sp. z o. o. zostały wykonane należycie. Zamawiający wskazał, że w sprawie ...
przedłożony przez ALSTAL na potwierdzenie należytego wykonania tej inwestycji. KIO oceniła, że ...
poświadczenie" nie mogło stanowić potwierdzenia należytego wykonania robót budowlanych. Tylko z tego ...
2857/20, zarzuty, co do należytego wykonania przez ALSTAL inwestycji na rzecz ...
za 7 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia. W swoim piśmie ...
może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ...
co do zasady, dowód na należyte wykonanie robót budowlanych powinien spełniać następujące ...
budowlane były wykonywane oraz potwierdza należyte wykonanie tych robót. Zamawiający podał, że ...
31 grudnia 2020 roku kwestionuje należyte wykonanie ww. inwestycji, a zatem kwestionuje ...
Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym ...
za 7 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zauważył, że ...
nie istnieje ustawowa definicja pojęcia "należyte wykonanie", nie jest w sposób zamknięty ...
zachowań, które mieszczą się w należytym wykonaniu, albo jakie zachowania bądź zaniechania ...
nie wypełniają tego pojęcia. O należytym wykonaniu można mówić, jeżeli interes wierzyciela ...
wiedzy na temat pełnej realizacji umowy w jej wszystkich aspektach, a ...
stwierdził, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. Tym samym potwierdził, że jego ...
uznaje te roboty budowlane za wykonane należycie. Nadto Szpital w Gorzowie Wielkopolskim ...
końcowego uznał roboty budowlane za wykonane w terminie umownym. Łączna analiza ...
15 stycznia 2021 roku) oraz umowy pomiędzy ALSTAL a szpitalem pozwala ...
umowną nie za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, ale za zwłokę ...
w zgłoszeniu gotowości do odbioru. Umowa nie przewidywała kary umownej w ...
uznać, aby siedmiodniowa zwłoka w wykonaniu wysoce skomplikowanej inwestycji, której czas ...
roku, dyskwalifikowała pozytywną ocenę jej wykonania. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie ...
nie miał podstaw do kwestionowania należytego wykonania inwestycji na rzecz szpitala w ...
oświadczył, że inwestycja ta została wykonana w sposób należyty i zgodnie z przepisami prawa ...
w wykazie robota budowlana została wykonana należycie i zgodnie z przepisami prawa ...
uzyskania przedmiotowego zamówienia oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ...
ustaliła, co następuje: Zamawiający, w wykonaniu wyroku Izby z dnia 2 ...
tj.: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ...
należało się wykazać m.in. wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ...
dzień złożenia Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ...
o. Jednocześnie, Wykonawca przedłożył poświadczenie wykonanych robót budowlanych z dnia 28 ...
wartość kontraktu. Dokument zatytułowano poświadczenie wykonanych robót budowlanych, a z samej ...
wynika, że inwestycja została zrealizowana należycie czy też zgodnie z przepisami ...
sposób wywieść, że prace zostały wykonane starannie, prawidłowo, czy też uzyskały ...
do informacji publicznej w sprawie należytego wykonania i prawidłowego ukończenia inwestycji pt ...
informujemy, że: 1. Inwestycja została wykonana przez Wykonawcę najeżycie i zgodnie ...
za 7 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia." Izba zważyła, co ...
iż wykonawca Konsorcjum Alstal nie wykonał wezwania Zamawiającego i nie przedłożył ...
udziału w postępowaniu, a brak wykonania wezwania stanowi wystarczającą podstawę do ...
uznać złożenie oświadczenia Inwestora o należytym wykonaniu roboty wymienionej w wykazie. Wobec ...
za 7 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Do pisma, z ...
została ona zrealizowana, potwierdził jej należyte wykonanie, a dokument ten został złożony ...
że robota ta nie została należycie wykonana, wskazując na podane w protokołach ...
nie został zrealizowany w sposób należyty, a także nie został prawidłowo ...
tej kary niezależnie od stwierdzenia należytego wykonania zamówienia, a Izba w ww ...
za 7 dni zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 429 279,00 ...
2020 r., że zamówienie zostało należycie wykonane, nie niweczy takiego oświadczenia. Tym ...
wlicza się do terminu realizacji umowy, przez co skraca się ten ...
września 2014 r. strony zawarły umowę, której przedmiotem było dostarczenie i ...
faktury określające wynagrodzenia za część wykonanych prac. Podpisanie protokołu było równoznaczne ...
co do jakości i terminowości wykonanych robót. W dniu 22 lipca ...
pozwany oświadczył, że wszystkie prace wykonano zgodnie z umową, powód odpowiedział, iż brak podstaw ...
fakt, iż nierzetelnie i nieterminowo wykonał swoje obowiązki umowne, wskutek czego ...
Pozwany podkreślił, że zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo - finansowym, prace ...
dniu 4 listopada 2014 r. Wykonanie przedmiotu umowy powinno zostać zakończone do dnia ...
a deklaracje odnośnie do termonów wykonania prac spotkały się z aprobatą ...
z o.o. spółką komandytową umowę o roboty budowlane, na mocy ...
Stanowiła załącznik nr 1 do umowy między stronami. Dowód: umowa o roboty budowlane k. 219 ...
249, oferta k. 51 - 65, umowa z 4.09.2014 r ...
zlecającego) w/w oferty, zawarły umowę nr (...). Stosunek umowny pomiędzy stronami ...
3 ust. 3): 1) przedmiotowa umowa, 2) projekt wykonawczy (...) nr (...) (załącznik ...
swojego odzwierciedlenia w treści przedmiotowej umowy lub innych dokumentach wymienionych w ...
kwalifikacje i sprzęt do ich wykonania. Posługiwanie się podwykonawcą wymagało pisemnej ...
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ponadto w miejscach uzgodnionych między ...
zamontowane, wykonawca zobowiązany był do zabezpieczenia i złożenia niezamontowanych elementów na ...
zlecenia lub aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez osoby upoważnione do ...
ust. 6). W paragrafie 6 umowy strony ustaliły szczegółowy sposób rozliczenia ...
harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy (§ 6 ust.3). Wykonawca uprawniony ...
powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub dostaw lub w ...
pełnego wynagrodzenia z tytułu prac wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego (§ 6 ...
możliwość ich użytkowania zgodnie z umową i przeznaczeniem, jak również jeżeli ...
ust. 10). W paragrafie 9 umowy zostały określone zasady rękojmi i ...
należności wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, jak też z jakichkolwiek innych ...
10 ust. 6). Integralną część umowy stanowiły załączniki: - załącznik nr 1 ...
ustalenia techniczne stron (§ 18). Dowód: umowa k. 24 - 43, załączniki k ...
strony sporządziły aneks nr (...) do umowy, na mocy którego został zmieniony ...
wymienionego w § 5 ust. 1 umowy zmniejszy się o kwotę 58 ...
wjechał ciężki sprzęt. Zgodnie z umową, w celu umożliwienia montażu, pozwany ...
adekwatna do zleconego zadania. Fundamenty wykonane przez pozwanego miały duże odchyłki ...
z o.o. chciał zerwać umowę, ponieważ prace wykonywał przy użyciu ...
grząski grunt zagrażał stabilności maszyn. Umowa nie została zerwana na prośbę ...
przy niższej części budynku, miał wykonać doki i podwaliny. Wykonał te race pod koniec stycznia ...
a powinien zakończyć miesiąc wcześniej. Wykonanie ścian nie było możliwe dopóki ...
ścian. Prace te miały być wykonane do końca stycznia 2015 r ...
wystąpił problem z zasilaniem - wysiadały zabezpieczenia w rozdzielni. Przez pewien czas ...
maja 2016 r. Na termin wykonania umowy miały wpływ także zmiany projektowe ...
maja 2016 r. Zgodnie z umową pozwany był zobowiązany wpłacać powodowi ...
roboty dodatkowe i wydłużenie terminu wykonania prac. Dowód: protokoły z narad ...
sporządzony protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez powoda na rzecz pozwanego ...
inwestora oraz sztuką budowlaną. Jakość wykonanych prac oceniono jako dobrą, prace ...
10 maja 2016 r. Za wykonane roboty powód wystawiał pozwanemu faktury ...
zł za montaż zgodnie z umową z 4 września 2014 r ...
zł za montaż zgodnie z umową i protokołem zaawansowania robót z ...
faktury. Faktura dotyczyła robót określonych umową i protokołem zaawansowania robót z ...
na podstawie § 10 ust. 5 umowy. Przedstawiciel pozwanego oświadczył, że ma ...
twierdzeniom świadka, iż przekroczenie terminu wykonania umowy nastąpiło z winy powoda. Protokoły ...
innego wynika bowiem z treści umowy łączącej strony. Pozbawione wiarygodności były ...
przez powoda faktur oraz zakresu wykonanych robót. Ponadto ocenił prace powoda ...
podwykonawca. Twierdzenia świadka są błędne - umowa nakładała na pozwanego obowiązek utwardzenia ...
powoda, gdyż ostatecznie pozwany wymienił zabezpieczenia. O trudnościach z zasilaniem była ...
spowodowane przez powoda. Wystąpiła konieczność wykonania prac dodatkowych i zamiennych. Świadkowie ...
beton, ponieważ był przygotowany pod wykonanie posadzki. Pozwany nie przygotował innego ...
chodziło o błoto i wykopy wykonane przez pozwanego. Sąd uznał za ...
Z. wyjaśnił, że przed podpisaniem umowy z pozwanym, pracownicy powoda obejrzeli ...
ładna pogoda. Zgodnie z zapisem umowy powód miał prawo oczekiwać, iż ...
inwestor zapłacił pozwanemu za prace wykonane przez powoda. Pozwany przyniósł powodowi ...
było to, że strony łączyła umowa o roboty budowlane z dnia ...
zapłaty wynagrodzenia twierdząc, iż powód wykonał prace nierzetelnie i nieterminowo, wobec ...
10 ust. 5) za nieterminowe wykonanie prac - 32 dni opóźnienia. Zaznaczył ...
59 dni, jednakże, zgodnie z umową, wysokość kary umownej nie mogła ...
W świetle § 7 ust. 9 umowy niewątpliwie podpisanie przez obie strony ...
naliczeniu kar umownych. Gdyby powód wykonał prace nierzetelnie znalazłoby to odzwierciedlenie ...
jako datę rozpoczęcia realizacji tej umowy i datę rozpoczęcia robót - datę ...
dni od dnia podpisania omawianej umowy. Natomiast datę zakończenia ustalono na ...
kolei z aneksu nr (...) do umowy zawartej między (...) sp. z o ...
pozwanym wynika, że powstała konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz ...
również sporządziły aneks do swojej umowy. Następnie należy podkreślić, iż z ...
robót nie świadczył o prawidłowym wykonaniu prac, albowiem same strony tak ...
strony miały świadomość przedłużenia terminu wykonania robót i godziły się na ...
rzeczowo - finansowego, nawet tego do umowy łączącej go z inwestorem. Ustalone ...
strony ostatecznie przedłużyły termin realizacji umowy i nie uzgodniły jednoznacznego terminu ...
dowodu w zakresie wykazania nieterminowego wykonania prac przez powoda spoczywał na ...
że powód opóźnił się w wykonaniu prac, a tym samym przyjąć ...
zwrócić uwagę, że zgodnie z umową łączącą strony, zlecający miał prawo ...
powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub dostaw lub w ...
pozwanego opóźnienia powoda w realizacji umowy, pozwanemu nie należały się żadne ...
uznać należy za uzasadnione. Powód wykonał zlecone mu roboty budowlane, które ...
tytułu ma prawo żądać określonego umową wynagrodzenia. Mając na względzie powyższe ...
podpisania 15 lipca 2013 r. umowy nr (…)na realizację zadania pn ...
dniu 15 lipca 2013 r. umowy nr 116/2013 na realizację ...
dróg stanowiących własność Gminy (…)". Z umowy wynikało, że I transza płatności ...
dniu 15 lipca 2013 r. umowę nr (…)na realizację zadania pn ...
limitu wydatków. Na dzień podpisania umowy w budżecie Gminy (…) na wydatki ...
wymaganej kwocie na dzień podpisania umowy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ...
prawa. Zdaniem RKO, przed podpisaniem umowy, tj. zaciągnięciem zobowiązania, Obwiniony powinien ...
w budżecie, które pozwoliłyby na wykonanie tego zadania zgodnie z przepisami ...
bada się na dzień zawarcia umowy. Upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego ...
budzi wątpliwości, ponieważ podpisał przedmiotową umowę, a tym samym zaciągnął zobowiązania ...
obowiązującego prawa i przy dołożeniu należytej staranności mógł uniknąć naruszenia dyscypliny ...
Remont dróg stanowiących własność Gminy (…)", umowa nr (…) z dnia 15 lipca ...
Obwiniony dochował w swoim działaniu należytej staranności, co miałoby skutkować jego ...
działań, aby na dzień podpisania umowy, tj. 15 lipca 2013 r ...
na sfinansowanie zaciągniętego przez podpisanie umowy zobowiązania na 2013 r. Powyższe ...
2013 r., tj. przed podpisaniem umowy, w szczególności, że - jak słusznie ...
w planie finansowym przed podpisaniem umowy. Należy podkreślić, że takich okoliczności ...
bowiem posiadanie, na dzień podpisania umowy w planie finansowym środków umożliwiających ...
sfinansowanie zobowiązań wynikających z podpisania umowy, o czym stanowi art. 46 ...
nr 4 do siwz - wzoru umowy, protest do zamawiającego wniósł w ...
treści załącznika nr 4 wzór umowy, ewentualnie nakazanie powtórzenia czynności sporządzenia ...
odniesieniu do poszczególnych postanowień wzoru umowy, odwołujący podniósł co następuje. 1 ...
stwierdzone, że obiekt nie został wykonany zgodnie z umową, to dopiero ponowne zgłoszenie przez ...
obiekt został zrealizowany zgodnie z umową, za datę wypełnienia przez wykonawcę ...
przepisów o zakazie zmian stron umowy o zamówieniu publicznym. W wyniku ...
03, w słowach" zmiana podmiotowa umowy zawartej w następstwie przetargu umożliwiająca ...
sytuację finansową już po zawarciu umowy nie jest dopuszczalne na gruncie ...
w § 9 ust. 4 wzoru umowy, stanowi jedynie uciążliwość dla wykonawcy ...
interpretację i ewentualne odstąpienie od umowy. 5) Skreślenie w § 12 ust ...
którym wyraźnie stwierdza, że "Strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...
odmowę odbioru robót, odstąpienie od umowy, a co za tym idzie ...
wymagalności roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty". 6) Zmiana treści ustępu ...
fakturowania" i wpisanie "końcowego Przedmiotu Umowy" oraz skreślenie dotychczasowej treści ustępu ...
to nieustanne konflikty pomiędzy stronami umowy co do zasadności ustalenia kar ...
określonego w § 1 ust. 1 umowy". Gdyby zamawiający żądał ubezpieczenia od ...
określonego w § 11 ust. 1 umowy, to oznaczałoby to konieczność ubezpieczenia ...
które wynikną na skutek niewłaściwego wykonania robót przez poprzedniego Wykonawcę części ...
postanowienia na następujące brzmienie: "Przedmiot umowy opisany w ust. 1 lit ...
sytuacji finansowej już po zawarciu umowy. W przeważającej mierze są to ...
dąży do zminimalizowania ryzyka wstrzymania wykonania umowy na skutek znacznego pogorszenia się ...
wyraz w ograniczeniu dopuszczalności zmiany umowy do okoliczności wyraźnie wskazanych w ...
a także kształtowania okresu trwania umowy. A zatem w pozostałym dowolność ...
postanowienia § 12 ust. 5 wzoru umowy nie wynika, iż zamawiający uzależnia ...
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest zgodna z twierdzeniem wykonawcy ...
określenia zakresu prac przypadających do wykonania w określonym terminie na podstawie ...
na jaką winna być zawarta umowa ubezpieczenia, wymagana w § 28 ust ...
kwestionowanych przez odwołującego zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do ...
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzoru umowy, zarzuty naruszenia art. 179 ust ...
ochrony prawnej. Kwestionowane zapisy wzoru umowy w żadnym zakresie nie pozbawiają ...
wadę postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie ...
zarzutów względem kwestionowanych zapisów wzoru umowy, w kontekście naruszenia przez zamawiającego ...
zamówień wykonawcom zdolnym do ich wykonania. Obowiązek ich przestrzegania przez zamawiającego ...
ma wynikać z zapisów wzoru umowy zakwestionowanych przez odwołującego. Przechodząc do ...
Treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nie narusza zasady uczciwej konkurencji ...
pozwoleniu na użytkowanie w ramach wykonania przedmiotu umowy. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej ...
zamieszczony przez zamawiającego zapis: "Przedmiot umowy opisany w ust. 1 lit ...
WU terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, jako dzień podpisania Protokołu Odbioru ...
sposób przez niego proponowany, potrzebą zabezpieczenia wykonawców przed zwłoką zamawiającego w ...
ponosi wykonawca (zwłoka, odstąpienie od umowy przez zamawiającego). W przypadku zwłoki ...
przez zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wynoszący 21 dni roboczych od ...
uznała, iż sposób ustalenia terminu wykonania umowy nie rodzi niebezpieczeństwa naliczenia kar ...
dokonał wskazania terminu zakończenia Przedmiotu Umowy przez odniesienie do dnia podpisania ...
ustalenia jako terminu realizacji Przedmiotu Umowy dnia dokonania odbioru końcowego obiektu ...
podwykonawcami, następującego z mocy samej umowy, pod warunkiem skorzystania przez którąkolwiek ...
przekazywania zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy dokumentów odnoszących się do sytuacji ...
kwestionując w/w zapisy wzoru umowy uzasadniał ich niedopuszczalność tym, iż ...
żądania takich dokumentów podczas realizacji umowy, a jedynie regulują, jakich dokumentów ...
mają służyć wprowadzone do wzoru umowy postanowienia, jest analiza sytuacji finansowej ...
pod kątem oceny ryzyka wstrzymania wykonania umowy i troska o gospodarne i ...
na skutek wprowadzenia do wzoru umowy wymogu przedstawiania dokumentów finansowych. Izba ...
wynagrodzenia w wysokości 10 % wartości umowy (§ 12.5). Odwołujący, powołując się ...
zapłaty wynagrodzenia do 90 % wartości umowy na podstawie faktur częściowych, a ...
po bezusterkowym końcowym odbiorze przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad ...
odmowę odbioru robót, odstąpienie od umowy, a co za tym idzie ...
ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...
odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie z Projektem ...
wykonawcę, z którym podpisana zostanie umowa, polisy ubezpieczenia budowy "od wszystkich ...
określonego w § 11 ust. 1 umowy. Nie można uznać takiego zapisu ...
które wynikną na skutek niewłaściwego wykonania robót przez poprzedniego Wykonawcę części ...