XXIII Ga 678/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2013-09-17 113 fragmentów Premium

2013-09-17

18 marca 2008 r. zawarła umowę nr (...) z (...) spółką akcyjną z ...

spółki — inwestycji. Wskazała, że pomimo wykonania całego przedmiotu umowy i jego odebrania przez generalnego ...

generalnego wykonawcę na mocy § 5 umowy kaucji gwarancyjnej w kwocie 18 ...

zł tytułem zwłoki powódki w wykonaniu przedmiotu umowy i potrącił ją z kwotą ...

stronie nie nastąpiła zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy a tym samym potracenie dokonane ...

zł z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie istnieje i nie istniała ...

za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przez powoda. Podniósł, że żądanie ...

wykonawcą (...) S.A. została zawarta umowa na kompleksowe wykonanie ww. inwestycji. W celu wykonania tejże umowy, (...) S.A. zawierał z licznymi podwykonawcami umowy na wykonanie zleconych przez inwestora prac a ...

dokonywanie wypłat wynagrodzeń z tytułu wykonanych prac bezpośrednio na rzecz swoich ...

a (...) S.A. została zawarła umowa nr (...) której przedmiotem było zamontowanie ...

pkt 1 i 2). Termin wykonania prac mógł być przedłużony z ...

pkt 7a) ogólnych warunków wykonania, odbioru i rozliczenia robót przez ...

S.A., stanowiących integralną część umowy, w przypadku opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy nie z winy zamawiającego, wykonawca ...

wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Inwestorowi ...

nigdy nie została przedstawiona ani umowa z dnia 18 marca 2008 ...

podwykonawcą, ani też dokumentacja dotycząca wykonania robót określonych w tejże umowie ...

o. nie znały istotnych postanowień umowy zawartej w dniu 18 marca ...

r. Przed przystąpieniem do wykonywania umowy przez (...) SA., (...) S.A. pozostawał w opóźnieniu z wykonaniem wcześniejszych prac, podczas gdy - zgodnie ...

z zawartą z generalnym wykonawcą umową — pracownicy (...) S.A. byli przygotowani ...

w szybach dźwigowych w celu zabezpieczenia ich przed opadami atmosferycznymi, które ...

wynikającym z niedokończenia prac przy wykonaniu szybów windowych, przekazał (...) S.A ...

A. wskazywano na konieczność przyspieszenia wykonania prac przy montażu wind. Jednocześnie ...

i -2 a także brak zabezpieczenia otworów klap w szybach. Jednocześnie ...

po powiadomieniu podwykonawcy o ostatecznym wykonaniu ww. prac, osuszeniu i zabezpieczeniu budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ...

na kwotę stanowiącą 35% przedmiotu umowy w zakresie dostawy i montażu ...

zastrzeżeń protokół częściowy odbioru prac wykonanych przez (...) S.A., gdzie określono iż prace zostały wykonane w terminie a ponadto, tego ...

i (...) S.A. uzgodnili konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu barier zabezpieczających na kabinach dźwigów ...

S.A. zlecił (...) S.A. wykonanie prac dodatkowych do dnia 11 ...

został protokół końcowy odbioru robót wykonanych przez (...) S.A. zgodnie z umową z dnia 18 marca 2008 r., gdzie wartość wykonanych prac została określona na kwotę ...

faktury VAT tytułem końcowego rozliczenia umowy z dnia 18 marca 2008 ...

498,00 zł brutto tytułem wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu, dostawie i montażu barierek ochronnych ...

A., że przyczyną opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z dnia 18 marca 2008 ...

główną przyczyną uniemożliwiającą zakończenie montażu, wykonanie pomiarów elektrycznych, jak i zgłoszenie ...

umowną z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z dnia 18 marca 2008 ...

po stronie podwykonawcy w opóźnieniu wykonania umowy, jako że niewykonanie prac w terminie miało swoje ...

z dłużnikiem, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Na gruncie niniejszej sprawy ...

umowną na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania niepieniężnego przez powoda (pkt ...

a jednocześnie , że (...) S.A. wykonał zlecone prace dwa miesiące po ...

zwolniony jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego zobowiązania uzasadniającego naliczenie kary umownej ...

art. 471 k.c. - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

niezależnych nie było możliwe terminowe wykonanie prac podstawowych a tym samym, że nienależyte (nieterminowe) wykonanie prac było następstwem okoliczności, za ...

instalowanie dźwigów. Tymczasem pozwany nie wykonał przed przestąpieniem przez powoda do wykonania prac montażowych wind, robót poprzedzających ...

już na samym początku wykonywania umowy przez powoda uzasadnionym było przesunięcie ...

dalszym przesunięciem terminu oddania przedmiotu umowy do odbioru do początek listopada ...

treści § 2 pkt 3a) umowy, gdzie strony wprost przewidziały możliwość przedłużenia terminu wykonania robót z uwagi na siłę ...

zalanie wodą). Kolejne przesunięcie terminu wykonania prac związane było z oczekiwaniem ...

co czyniło zasadnym przesunięcie terminu wykonania prac do połowy listopada 2008 ...

k. 53), które miały być wykonane do 11 grudnia 2008 r ...

były od początku ustalenia stron umowy. Jak bowiem wynika z treści ...

o treści przedmiotowo istotnych postanowień umowy z dnia 18 marca 2008 ...

zapoznania inwestora z istotnymi warunkami umowy łączącej go z generalnym wykonawcą ...

konieczne zaznajomienie inwestora z treścią umowy zawartej z danym podwykonawcą. Tymczasem ...

wyraził "milczącą zgodę" na zawarcie umowy opisanej w art. 647 1 ...

uwarunkowane jest wcześniejszym przedstawieniem warunków umowy wraz z dokumentacją dotyczącą tychże ...

inwestor miał świadomość, jakiej treści umowa została zwarta pomiędzy generalnym wykonawcą ...

że nie stanowi wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Wskazał, że, cel uiszczenia kaucji polega na zabezpieczeniu pokrycia kosztów usunięcia wad dzieła ...

c. dotyczy wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane a nie jakiejkolwiek innej umowy a w tym umowy nienazwanej jaką jest umowa kaucji gwarancyjnej, to nie znajduje ...

wiedzy pozwanej odnośnie istotnych warunków umowy jaka łączyła powódkę i (...) S ...

jakie zostało ustalone za jego wykonanie; 3) dokumentu w postaci faktury ...

wiedzy co do istotnych warunków umowy łączącej powódkę i (...) S.A ...

zaliczki stanowiącą 25 % wartości przedmiotu umowy, [ 3] dokonywała dalszych płatności na ...

braku wiedzy o istotnych warunkach umowy łączącej powódkę z (...) S.A ...

Inwestora oraz znając istotne warunki umowy łączącej powódkę z Generalnym Wykonawcą ...

pozwanej za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane; - niezastosowanie w odniesieniu ...

pozwana wyraziła zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą w sposób dorozumiany ...

c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (§ 2 w/w przepisu ustawy). Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (§ 5 w/w ...

dotyczyć zawarcia przez wykonawcę (podwykonawcę) umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, a więc konkretnej umowy, o określonej treści, zawartej lub ...

c. (inwestora, wykonawcy) na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami ...

wykonawcę zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą. Droga pierwsza, którą ...

poprzedzać przedstawienie mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Tylko w takich przypadkach bierne ...

konieczne przedstawienie inwestorowi przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

o osobie podwykonawcy oraz treści umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą ...

wiedzy, natomiast niezbędne jest, aby umowa została zindywidualizowana podmiotowo i przedmiotowo ...

wiedzy co do istotnych warunków umowy łączącej powódkę z generalnym wykonawcą ...

doskonale orientowała się o treści umowy jaka łączyła powoda (podwykonawcę) z ...

rzecz (...) w ramach łączącej je umowy na dostawę dźwigów osobowych w ...

usługi określono jako: "Zgodnie z umową Nr (...) etap zaliczka w wysokości 25 % wartości przedmiotu umowy - dostawy i montażu dźwigów osobowych ...

wiedzę co do wartości przedmiotu umowy łączącej generalnego wykonawcę z powódką a także zakresu wykonanych robót. Po drugie zauważyć należy ...

pozwanej potwierdził, iż zgodnie z umową i dokumentacją przetargową początkowo na ...

się jak może wyglądać treść umowy pomiędzy (...) i (...), ponieważ umowy takie były "sztampowe". Z zeznań ...

że nie znał najważniejszych ustaleń umowy łączącej powoda z generalnym wykonawcą ...

w wysokości 25 % wartości przedmiotu umowy nr (...) na dostawę i montaż ...

zaliczkę stanowiącą 25 % wartości przedmiotu umowy nie może twierdzić, że nie ...

wiedzę co do istnych postanowień umowy zawartej pomiędzy generalnym wykonawcą a ...

dźwigów osobowych, jaki jest przedmiot umowy zawartej pomiędzy generalnym wykonawcą a ...

inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy w sposób dorozumiany, zaś wyraz ...

nie musi znać treści całej umowy lub jej projektu, a jego znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej decydujących o zakresie jego ...

na wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego ...

realizacji inwestycji budowanej, znała warunki umowy łączącej powódkę z generalnym wykonawcą ...

o. nie znały istotnych postanowień umowy zawartej w dniu 18 marca ...

w związku z opóźnieniem w wykonaniu zleconych prac. Sąd Rejonowy słusznie ...

można przypisać winy w opóźnieniu wykonania umowy, ze względu na to, że niewykonanie prac w terminie miało źródło ...

iż strony w z § 5 umowy z dnia 18 marca 2008 ...

wskazały, że kaucja ta stanowi zabezpieczenie jakości i terminowości wykonania umowy przez wykonawcę umowy (powoda) oraz, że zwrot kaucji ...

odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy oraz 50% po upływie okresu ...

gwarancyjna nie stanowi wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Argumentacja Sądu I ...

objęcia kategorią wynagrodzenia wynikającego z umowy wskazał jednocześnie, że istota kaucji ...

przez inwestora części wynagrodzenia celem zabezpieczenia wykonania roszczeń, na wypadek niewłaściwego wykonania robót budowlanych. Sąd Rejonowy przyznał ...

część należnego powódce wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane wynikające z umowy z dnia 18 marca 2008 ...

zakresie określenia kaucji gwarancyjnej jako umowy nienazwanej. Sąd Najwyższy w wyroku ...

09) wskazał, iż jeżeli strony umowy o roboty budowlane postanowiły, że wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i tworzona jest tzw. kaucja gwarancyjna będąca zabezpieczeniem kosztów usunięcia wad z tytułu ...

należące do przedmiotowo istotnych postanowień umowy o roboty budowlane, powinny być traktowane jako osobna umowa stron regulująca ich stosunki wynikające ...

wykonawcy robót budowlanych. Ta odrębna umowa stanowi podstawę prawną stosunków stron już po wykonaniu umowy o roboty budowlane. Jeżeli w ...

należnego bezspornie wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a po upływie ...

zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, zgodnie z umową o jej utworzeniu. Reasumując większość ...

roszczenie z tytułu wynagrodzenia za wykonanie umowy o roboty budowlane (w tym ...

r. Podkreślić należy, iż powód wykonał cały przedmiot umowy, zaś w dniu 30 grudnia ...

podpisany protokół końcowy odbioru robót wykonanych przez powoda, zgodnie z umową z dnia 18 marca 2008 ...

KIO 1513/13 – Wyrok KIO – 2013-07-05 66 fragmentów

2013-07-05 » Uwzględnia odwołanie

na dostawie urządzeń wraz z wykonaniem górnej lub dolnej mechaniki sceny ...

na dostawie urządzeń wraz z wykonaniem górnej lub dolnej mechaniki sceny ...

z wykonawcą inwestycji dwie odrębne umowy, które nie spełniają jednak wymogów ...

SIWZ oddzielnie - lecz dopiero łącznie. Umowy w sposób istotny różnią się ...

doświadczenia AB Industry S.A. wykonała ona jedną dostawę spełniającą wymogi ...

jednej inwestycji na dwie odrębne umowy. Według relacji Odwołującego Zamawiający, mając ...

były realizowane poprzez dwie oddzielne umowy; po drugie - czy każda z ...

polegała jednocześnie na dostawie urządzeń, wykonaniu górnej lub dolnej mechaniki sceny ...

wyliczeniu elementów dostaw przewidzianych obiema umowami. Odwołujący podniósł, że dla każdej ...

dla każdego, gdyż brzmiała następująco: Umowa nr 1/2012, której przedmiotem było kompleksowe wykonanie poprzez wymianę i częściową modernizację ...

w Teatrze Wielkim w Łodzi. (...) Umowa nr 1/2011, której przedmiotem ...

Wielkiego w Łodzi dwie odrębne umowy, z których jedna dotyczyła automatyki ...

żadna z nich nie stanowiła umowy, którymi w liczbie dwóch winien ...

Industry S.A. nie wykazała wykonania choćby jednej umowy z dwóch wymaganych przez SIWZ ...

na dostawie urządzeń wraz z wykonaniem górnej lub dolnej mechaniki sceny ...

dokumenty wymagane od Wykonawcy: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ...

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których ...

akt KIO 1513/13 zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru podanego w załączniku ...

ppkt 2 SIWZ. Dokumenty poświadczające należyte wykonanie dostaw winy spełniać wymogi opisane ...

wynikać że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio ...

na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub ...

sterowania, wizualizacja, kompletna instalacji elektryczna. Wykonanie rozruchu, testy, szkolenia. 3 044 ...

uruchomieniem sterowania, instalacji elektrycznych, wizualizacji. Wykonanie rozruchu, testy, szkolenia. 6 077 ...

2013 r.: Firma AB Industry (…) wykonała system technologii i automatyki sceny ...

Wielkim w Łodzi. AB Industry wykonało: • Wykonanie projektu wykonawczego mechaniki sceny • Wykonanie projektu wykonawczego systemu automatyki i ...

polegało jednocześnie na dostawie urządzeń, wykonaniu górnej lub dolnej mechaniki sceny ...

potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. W przesłanym 13 czerwca 2013 ...

2 SIWZ. Pierwszy kontrakt dotyczył wykonania projektu systemu automatyki i elektryki ...

instalacji zgodnym z SIL 3, wykonaniu uruchomienia, testów i szkolenia operatorów ...

03.2013. Drugi kontrakt dotyczył wykonania projektu wykonawczego mechaniki sceny, wykonania projektu sterowania elementami sceny m ...

wózków tylnych, sceny obrotowej oraz wykonania i uruchomienia sterowania m.in. podkasu, dostawie enkoderów, wykonaniu i uruchomienia i testów instalacji ...

KIO 1513/13 zamkniętym osobną umową. Dowodem na to są załączone ...

do wyjaśnień} Firma AB Industry (…) wykonała system sterowania sceny oraz dostawę ...

Łodzi. Zakres kontraktu AB Industry: • Wykonanie projektu wykonawczego systemu automatyki i ...

do wyjaśnień} Firma AB Industry (…) wykonała pod klucz system mechaniki górnej ...

Łodzi. Zakres kontraktu AB Industry: • Wykonanie projektu wykonawczego mechaniki sceny • Wykonanie projektu sterowania elementami sceny m ...

scenicznych (…) o 1 dźwig dekoracyjny (…) • Wykonanie i uruchomienie sterownia m.in ...

Sygn. akt KIO 1513/13 Umowa nr 1/2012, której przedmiotem było kompleksowe wykonanie poprzez wymianę i częściową modernizację ...

wózki kieszeni tylnej, scena obrotowa Umowa nr 1/2011, której przedmiotem ...

na podstawie dokumentacji projektowej. Zakres umowy obejmuje: 1. Demontaż tras kablowych ...

stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjnych. Umowy dotyczące wykonania zamówień opisanych w wykazie AB ...

Sygn. akt KIO 1513/13 Umowa nr 1/2011/TWŁ-Z ...

w umowie "Dostawcą"): § 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe dostawa, montaż i ...

podstawie dokumentacji projektowej. 2. Zakres umowy obejmuje: 1) demontaż tras kablowych ...

w/w czynności muszą być wykonane z udziałem uprzednio przeszkolonej kadry ...

dokonaniem poprawek w dokumentacji powykonawczej. Umowa nr 1/2012/TWŁ-Z ...

dniu 28.12.2011r. umowę nr 1/2011/TWŁ- Z ...

AB industry S.A. na wykonanie systemu automatyki sceny w Teatrze ...

i koordynacji przedmiotu powołanej wyżej umowy wraz z przedmiotem niniejszej umowy, Strony zawierają umowę o następującej treści: § 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie poprzez wymianę i częściową modernizację ...

kieszeni tylnej, scena obrotowa, 3) zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów metalowych istniejących ...

urządzeń sceny (jednokrotne malowanie), 4) wykonanie fundamentów niezbędnych do zamontowania elementów przedmiotu umowy, 5) wykonanie podłączeń elektrycznych napędów i automatyki ...

ich protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 7) wykonanie badań akustycznych, 8) zapewnienie i ...

z obowiązującymi przepisami. 3. Przedmiot umowy nie obejmuje napraw i uzupełnienia ...

spowodowanych przez Dostawcę podczas realizacji umowy. 4. Dostawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo ...

kryteriów oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia przykładowo wymienionych w zd ...

na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania udzielanego zamówienia, nie naruszając przy ...

zostać uznani za zdolnych do należytego wykonania zamówienia. Izba zważyła, że wprowadzony ...

na dostawie urządzeń wraz z wykonaniem górnej lub dolnej mechaniki sceny ...

szczególności nie został utożsamiony z umową, nie ma podstaw do weryfikacji ...

AB Industry S.A. wykazała należyte wykonanie systemu mechaniki i automatyki sceny ...

Wielkim w Łodzi, począwszy od wykonania projektów wykonawczych mechaniki sceny oraz ...

się albo wyłącznie do kompleksowego wykonania systemu mechaniki sceny (jedna umowa), albo wyłącznie do kompleksowej dostawy ...

i uruchomienia systemu automatyki (druga umowa). Przy czym pomimo wielości i ...

zmienia to tego, że obie umowy dotyczą tego samego zamówienia i ...

umów, gdyż wstęp później zawartej umowy dotyczącej mechaniki wprost odsyła do umowy dotyczącej systemu automatyki, wskazując, że druga umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia ...

Industry S.A. dwie odrębne umowy. Niewątpliwie było to zamówienie o ...

VI ACa 1869/15 – Wyrok – 2017-02-22 80 fragmentów Premium

2017-02-22 » I. prostuje przedmiot sprawy w zaskarżonym wyroku określając go jako (...); II. II. zmienia zaskarżony wyrok w ten tylko sposób, że (...); III. oddala apelację w pozostałej części

art. 1 Aneksu nr (...) do umowy dzierżawy nieruchomości (...) zawartej w dniu ...

016.592 zł, wynikającej z "Umowy dzierżawy nieruchomości (...)" zawartej w dniu ...

art. 1 Aneksu nr (...) do umowy dzierżawy, zgodnie z notą księgową ...

niezawinione. Ponadto, ponieważ zobowiązanie zostało wykonane w terminie w znacznej części ...

reprezentowany przez (...) (jako wydzierżawiający) zawarli umowę dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na (...) w ...

oznaczony 20 lat. Zgodnie z umową dzierżawca była zobowiązany do zagospodarowania ...

i toalet, w terminach określonych umową. Zgodnie z art. 5.2 umowy dzierżawy, dzierżawca był zobowiązany do ...

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy dzierżawy. Terminowe wykonanie umowy zostało zabezpieczone gwarancją bankową. W dniu 17 ...

siedzibą w Z. (jako poddzierżawcą) umowę poddzierżawy, oddając poddzierżawcy do korzystania ...

dla (...). Zgodnie z art. 20 umowy dzierżawy, dzierżawca był zobowiązany do ...

uzyskania zgody wydzierżawiającego na zawarcie umowy poddzierżawy. Pismem z dnia 30 ...

się do pozwanego o akceptację umowy poddzierżawy. Pismo to wpłynęło do ...

przedstawił szereg uwag dotyczących niedostatecznego zabezpieczenia w umowie poddzierżawy interesu Skarbu ...

2010 r. Korespondencja stron dotycząca umowy poddzierżawy była prowadzona między stronami ...

przesłał pozwanemu projekty aneksów do umowy poddzierżawy, uwzględniające jego uwagi. Zmiany do umowy poddzierżawy wprowadzone aneksem nr (...) i ...

zmiany wskazanych w aneksie zapisów umowy poddzierżawy. Na podstawie art. 5.4 umowy dzierżawy, dzierżawca w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązał się opracować i przekazać ...

2010 r. powód zawarł wstępną umowę poddzierżawy z (...), z zastrzeżeniem uzyskania ...

jako warunku wejścia w życie umowy, a w dniu 30 czerwca 2010 r. przekazał tę umowę do akceptacji pozwanemu; w dniu ...

zagospodarowania. W art. 5.9 umowy dzierżawy strony ustaliły, że ostateczna ...

2011 r. Nieruchomość będąca przedmiotem umowy dzierżawy została przekazana powodowi w ...

Jednakże badania te nie były wykonane poprawnie i wymiana gruntu okazała ...

się jednak konieczna. Łącząca strony umowa dzierżawy określała jedynie minimalne wymagania ...

strony podpisały Aneks nr (...) do umowy dzierżawy, prolongujący termin oddania do ...

zgodnie z art. 22.3 umowy dzierżawy. W toku postępowania przetargowego ...

wyboru jego oferty - do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do informacji o warunkach ...

na podstawie art 22.3 umowy dzierżawy pozwany naliczył karę umowną ...

Zgodnie z art. 22.3 umowy dzierżawy, w przypadku zawinionego niewykonania lub zawinionego nienależytego wykonania przez dzierżawcę któregokolwiek z obowiązków ...

o charakterze niepieniężnym, wynikających z umowy, za których naruszenie umowa nie przewiduje zapłaty kary umownej ...

uprawnień jemu przysługujących na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez dzierżawcę - mógł zażądać ...

wymienionej w art 22.3 umowy dzierżawy, ogólnikowo wskazując na przewlekłość ...

Jednakże wynika z niej, że wykonane na zlecenie wykonawcy badania weryfikujące ...

karę umowną na wypadek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Tymczasem fakt nieterminowego wykonania przez powoda kompleksu restauracyjno-hotelowego ...

hotelowego Aneksem nr (...), powód nie wykonał zobowiązania w terminie. Na podstawie umowy dzierżawy pierwotny termin oddania robót ...

nieruchomości. W art. 3.4 umowy dzierżawy powód oświadczył, że wnikliwie ...

iż badania te nie były wykonane poprawnie. Ta sama konkluzja wynika ...

r., zaś Aneks nr (...) do umowy dzierżawy, przedłużający termin oddania do ...

badania gruntu, co skutkowało koniecznością wykonania dodatkowych prac. Zdaniem Sądu Okręgowego ...

pozwanemu, że przedłużając termin realizacji umowy nie uwzględnił zmiany jego biznesowych ...

przetargu, ani w chwili podpisania umowy dzierżawy. To pozwany wywierał presję ...

go do przedstawienia zmienionego projektu umowy poddzierżawy, w celu akceptacji wymaganej przez art. 20 umowy dzierżawy. Ponadto skoro powód chciał ...

stąd konsekwencjami w zakresie terminu wykonania umowy. Sąd pierwszej instancji wskazał, że ...

składając ofertę, a następnie podpisując umowę dzierżawy, powinien być przygotowany do ...

Wskazał, że decyzja o zawarciu umowy poddzierżawy, a także wybór poddzierżawcy ...

realizację, co spowoduje wydłużenie czasu wykonania robót. Mając powyższe na uwadze ...

inwestycji mogło być wynikiem niepoprawnie wykonanych badań gruntu, co skutkowało potrzebą ...

tymczasem postępowanie dowodowe wykazało, iż wykonanie projektu zamiennego było inicjatywą powoda ...

proces uzyskiwania jego zgody na umowę poddzierżawy trwał tak długo ze ...

na naruszenie art. 20.1 umowy dzierżawy, albowiem zapisy, których domagał ...

się pozwany w aneksie do umowy dzierżawy, mogły zostać wyegzekwowane przez pozwanego na podstawie zapisów umowy dzierżawy, w szczególności gwarancji zawartej ...

w art. 20.1 tej umowy. Według Sądu pierwszej instancji jest ...

pozwanemu osoby poddzierżawcy oraz projektu umowy poddzierżawy, przez wiele miesięcy nie ...

r. doszło do uzgodnienia warunków umowy z poddzierżawcą i w konsekwencji ...

niewywiązania się przez powoda z umowy w terminie. Sąd Okręgowy podkreślił ...

przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonał umowy w terminie, Sąd pierwszej instancji ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub kara umowna jest rażąco ...

W niniejszej sprawie zobowiązanie zostało wykonane w całości, jednakże w późniejszym ...

za zwłokę, nie zaś za niewykonanie zobowiązania w całości bądź w inny sposób nienależycie, przesłanka wykonania umowy nie może stanowić podstawy miarkowania ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

dłużnika do spełnienia swego zobowiązania należycie w umownym terminie, a zatem ma dawać gwarancję należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązania. Szkoda ...

wszystkim skłonić dłużnika do właściwego wykonania zobowiązania. W ocenie Sądu Okręgowego ...

dzierżawny mogła mobilizować powoda do wykonania zobowiązania w przedłużonym terminie, jako ...

mowa w artykule 22.3 umowy dzierżawy. Strony zastrzegły więc wprost ...

nie ma wpływu na postanowienia umowy dzierżawy w zakresie kary umownej ...

Ponadto w okresie przedłużonego terminu wykonania umowy pozwany nie naliczał kary umownej ...

mógł korzystać z efektów terminowo wykonanej części zobowiązania, a także błędne ...

gruntu i opóźnienie w akceptacji umowy poddzierżawy przez stronę pozwaną) stanowią ...

zgodnie z art. 22.3 umowy; błędnym uznaniu, że zastrzeżenie kary ...

miarkowania kary umownej polegająca na wykonaniu zobowiązania "w znacznej części" nie ...

została naliczona za zwłokę w wykonaniu zobowiązania; błędnym uznaniu, że brak ...

naliczenia kary umownej zgodnie z umową prowadził do niezasadnego wzbogacenia pozwanego ...

gruntu, jak i czasu akceptacji umowy poddzierżawy przez pozwanego. Sąd Apelacyjny ...

Sądu Okręgowego. Natomiast okoliczność terminowego wykonania przez powoda części inwestycji, tj ...

zgodnie z art. 22.3 umowy, a także braku rozważenia stopnia ...

umownej zastrzeżonej na wypadek zawinionego niewykonania lub nienależytego zobowiązania przez dłużnika. Sąd Okręgowy ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

wtedy, gdy wierzyciel na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie poniósł w ogóle ...

po zmniejszeniu jej z powodu wykonania zobowiązania w znacznej części, nadal ...

zastrzeżonej w art. 22.3 umowy dzierżawy zawiera mechanizm skutkujący jej ...

bowiem, że w przypadku zawinionego niewykonania lub zawinionego nienależytego wykonania przez dzierżawcę któregokolwiek z obowiązków ...

tej sytuacji, gdyby powód nie wykonał prac w ogóle, kara umowna ...

VI GC 274/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2017-10-05 72 fragmenty Premium

2017-10-05

19 października 2012 r. zawarł umowę o wykonanie robót budowalnych na zadaniu inwestycyjnym ...

w Ł.. Powód wskazywał, iż wykonał zlecone roboty w sposób prawidłowy ...

maja 2013 r. odstąpił od umowy z (...), czego powodem było zaleganie ...

wykonawcą ukrywali fakt łączącej ich umowy, taka umowa nie została mu przedstawiona, a ...

także że nie jest to umowa pomiędzy powodem a generalnym wykonawcą ...

z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki cywilnej. Ostatecznie pozwany zarzucał ...

inwestor posiadał znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej. Nadto faktury przedstawione przez ...

znajdują się podwykonawcy; z zapisów umowy łączącej inwestora z wykonawcą nie ...

naruszenie przez generalnego wykonawcę postanowień umowy; w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki ...

wspólnikami s.c. (...) (dalej: Wykonawca, (...)) umowę nr (...) o kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych ...

Ł. (dalej: Inwestycja). Za kompleksowe wykonanie robót wykonawca otrzymać miał wynagrodzenie ...

198.000,00 zł. Przedmiotową umowę w imieniu generalnego wykonawcy podpisał ...

w Ł., a zlecona do wykonania na rzecz (...) na podstawie umowy z dnia 20 grudnia 2010 ...

powierzyć niektóre roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce, za której działanie ...

Inwestora (§9 pkt 5). dowód: umowa nr (...) k. 8-23; umowa z dnia 20.12.2010 r. k. 58-62; umowa spółki cywilnej k. 116-118 ...

robót, zakres zadań koniecznych do wykonania. Na naradzie w dniu 14 ...

Inwestorowi nie przedłożono zarówno zawartej umowy podwykonawczej, jak też nawet jej ...

nie była znana treść tej umowy także z innego źródła. Powód ...

Z. S.; zeznania powoda, Roboty wykonane przez powoda odbierane były protokołami ...

2013 r. (...) odebrał część robót wykonanych przez powoda wskazując ich wartość ...

000,00 zł. Z tytułu wykonanych prac E. wystawił na rzecz ...

Mieszkaniowej w Ł. odstąpił od umowy zawartej z (...) w dniu 20 ...

podwykonawców. U podstaw odstąpienia od umowy legły liczne zajęcia komornicze (...) na ...

rzecz podwykonawców. Dowód: odstąpienie od umowy k. 64; notatka służbowa z ...

65-115 Po odstąpieniu od umowy Spółdzielnia Mieszkaniowa zawarła z E. umowę nr (...) na roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej na budowie (wyszczególnione w §1 pkt 1 umowy), które to prace nie zostały wykonane przez generalnego wykonawcę na inwestycji do czasu odstąpienia od umowy. Dodatkowo powód wykonał na zlecenie Spółdzielni instalację anteny ...

2.600,00 zł. dowody: umowa nr (...) k. 142-144; zlecenie ...

Odnośnie kwestii dotyczącej przedłożenia spornej umowy o podwykonawstwo, czy też jej ...

że nie posiada wiedzy czy umowa o podwykonawstwo została przedłożona inwestorowi ...

również, że nie sprawdzał czy umowa o podwykonawstwo została inwestorowi przedłożona ...

na uwzględnienie. Powód jako podwykonawca umowy o roboty budowlane dochodzi od ...

roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy podwykonawczej zawartej w dniu 19 ...

c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa wykonawcy z podwykonawcą powinna być ...

k.c. wynika, że zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Stwierdzić należy, że ...

z którym bezpośrednio zawarli oni umowę na wykonanie części robót. W związku z ...

zostaje obciążony odpowiedzialnością za realizację umowy, której nie jest stroną, i na której wykonanie nie ma bezpośredniego wpływu. Surowy ...

generalnym wykonawcą tj. istnienie pisemnej umowy pomiędzy podwykonawcą a generalnym wykonawcą ...

zgody inwestora na zawarcie takiej umowy. Obie te przesłanki muszą być ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

przy czym jego interes zostaje zabezpieczony poprzez obowiązek przedstawienia mu stosownej ...

element podmiotowy) i do określonej umowy o roboty budowlane (element przedmiotowy ...

jest, aby dotyczyła ona konkretnej umowy, której istotne postanowienia, decydujące o ...

nie musi znać treści całej umowy lub jej projektu, a jego znajomość istotnych postanowień umowy podwykonawczej decydujących o zakresie jego ...

na wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej. Skoro jednak, zgodnie z ...

miał możliwość poznania tych postanowień umowy wykonawcy z podwykonawcą, które wyznaczają ...

dotyczące przedmiotu prac, jakie ma wykonać zindywidualizowany podmiotowo podwykonawca, wysokości wynagrodzenia ...

uzyskanie zgody inwestora na nawiązanie umowy, na podstawie której wykonuje prace ...

wiedzy o istotnych postanowieniach zatwierdzanej umowy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ...

dotyczyć zawarcia przez wykonawcę (podwykonawcę) umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, a więc konkretnej umowy, o określonej treści, zawartej lub ...

w orzecznictwie, przemawia potrzeba zapewnienia należytej ochrony także inwestorowi, wyrażona zgoda ...

wtedy, gdy będzie dotyczyła konkretnej umowy. W świetle art. 6 k ...

spółdzielnia wyraziła zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane wykonawcy z ...

inwestora co do istotnych postanowień umowy podwykonawczej lub przynajmniej to, że ...

ustnie ani pisemnie - na zawarcie umowy podwykonawczej, co zresztą nie było ...

łączącej go z generalnym wykonawcą umowy. Nie zostało też wykazane, że ...

o wszystkich istotnych przedmiotowo elementach umowy łączącej powoda z wykonawcą. Wykonawca ...

zapoznania się z istotnymi postanowieniami umowy podwykonawczej. Nie można wymagać, aby ...

inwestor zabiegał o przedstawienie mu umowy podwykonawczej, skoro to nie w ...

zgody przez pozwaną na zawarcie umowy podwykonawczej, to chociaż winien przesłać ...

we właściwym czasie - kopię tej umowy celem zapoznania się przez pozwaną ...

wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy ze skutkiem w postaci solidarnej ...

wyrażona również konkludentnie, na zawarcie umowy z podwykonawcą, może być uznana ...

jednocześnie o istotnych elementach tej umowy lub możliwość jej uzyskania, tzn ...

o przedmiocie prac, jakie ma wykonać podwykonawca oraz o przysługującym mu ...

łączącej go z generalnym wykonawcą umowy. Bez wątpienia nikt z ramienia ...

nie miał wiedzy o treści umowy wykonawcy z powodem co do ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powoda. Mając na uwadze ...

w całości zapłacił za roboty wykonane przez powoda generalnemu wykonawcy. Orzeczenie ...

I ACa 1099/15 – Wyrok SO – 2016-02-17 221 fragmentów Premium

2016-02-17 » oddala apelację

tytułu 47 dni zwłoki w wykonaniu umowy przez pozwane przedsiębiorstwo. W odpowiedzi ...

że odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy podstawowej przez powódkę naruszała obowiązek ...

uzupełniającym, które stanowiły integralną część umowy. 13 maja 2010 r. powódka ...

i pozwany jako wykonawca zawarli umowę nr (...) ,której przedmiotem było wykonanie "Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ...

obszar gminy R." (§ ust. 1 umowy). Szczegółowy zakres robót opisany został ...

SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysie ...

rzeczowo-finansowym (§ 1 ust. 2 umowy). Strony postanowiły, że termin zakończenia ...

2 i 3).W § 5 umowy ustalono wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ...

rodzaju odszkodowań oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników ...

W myśl § 5 ust. 5 umowy rozliczenie pomiędzy stronami miało następować ...

zasadzie ratalnej wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty na podstawie faktur wystawionych ...

tego zgłoszenia miało być faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy ...

Zapis z § 6 ust. 5 umowy określał dokumenty, które wraz ze ...

rozpoczęcia tego odbioru. Za datę wykonania przez wykonawcę zobowiązania z umowy, uznano datę odbioru, stwierdzoną w ...

8 ust. 1 lit. a) umowy ustalono, że wykonawca zapłaci zamawiającemu ...

umowną: za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1,00 % wynagrodzenia ...

cztery aneksy do łączącej ich umowy ,w aneksach nr (...) z dnia ...

2011 roku z powodu konieczności wykonania zwiększonego nakładu prac: wykonania i montażu ogrodzeń przepompowni głównych ...

problemy wykonawcze i pozostałe do wykonania prace, a także dostrzeżone przez ...

w projekcie, przy jednoczesnym stwierdzeniu wykonania wszystkich etapów budowy sieci. Wykonawca ...

poruszył też kwestię aneksowania terminu wykonania umowy w związku z koniecznością wykonania przełączeń w S. oraz przełączeń ...

zgłosił powódce zakończenie robót objętych umową nr (...). Oświadczenie o zrealizowaniu robót ...

6 ust. 4 i 5 umowy. W piśmie z 8.06 ...

H.- poruszona została kwestia niezwłocznego wykonania przełączenia poszczególnych szamb do sieci ...

kompletowania przez wykonawcę dokumentów wymaganych umową i prawem budowlanym. W dniu ...

2011 r. strony zawarły nadto umowę na roboty dodatkowe określone w protokołach konieczności wykonania robót dodatkowych z 15.12 ...

2011 r. (§ 1 i 2 umowy). Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalono ...

Natomiast w § 4 ust. 1 umowy strony postanowiły, że prawa i obowiązki stron tej umowy pozostają bez zmian w stosunku do umowy z 13 maja 2010 r ...

odbiorowa mianowicie po dokonaniu przeglądu wykonanych robót stwierdziła, że budowa kanalizacji sanitarnej nie została wykonana zgodnie z projektem, umową nr (...) i pozwoleniem na budowę ...

stwierdzając ,że : a) nie zostały wykonane wszystkie roboty związane z przełączeniem szamb, b) nie zostały wykonane wszystkie roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych ...

pewnych odcinkach kanalizacja sanitarna została wykonana niezgodnie z zatwierdzonym projektem (zmiana ...

nr 2 do protokołu. Po wykonaniu całego zakresu robót wykonawca zobowiązany ...

podjęcia przez inwestora decyzji o wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych, poinformował go , że ...

mb przyłączy. Zakres przyłączy został wykonany i w związku z tym ...

r. wykonawca, w związku z wykonaniem uwag, usunięciem usterek i braków ...

27.06.2011 r., tj. niewykonania wszystkich robót związanych z przełączeniem ...

Komisja odbiorowa po dokonaniu przeglądu wykonanych robót stwierdziła, że budowa kanalizacji sanitarnej nie została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, umową nr (...) oraz pozwoleniami na budowę ...

a) studnia w ul. (...) została wykonana niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym ...

projektem budowlanym studnia miała być wykonana w odległości 1,5 m ...

od istniejącej kanalizacji, a została wykonana w odległości 28 cm, b ...

polowych stwierdzono, że nie została wykonana rura osłonowa kanalizacji sanitarnej pod ...

braku tych rur nakazanie ponownego wykonania kanalizacji zgodnie z dokumentacją projektową ...

nr (...). Wskazując na zmienioną technologię wykonania kanalizacji z wykopu otwartego na ...

01.2011 r. zasugerował pozwanemu wykonanie robót kanalizacyjnych w obrębie dróg ...

odbioru końcowego z powodu: 1) wykonania studni SR-4 w ul ...

zalecenia komisji sprawdzenia czy zostały wykonane wszystkie rury osłonowe. W dniu ...

dla Gminy R. na podstawie umowy nr (...) z 13.05.2010 ...

w tym uzyskanie akceptacji sposobu wykonania przejścia pod drogą wojewódzką nr ...

uzyskanie zgody projektanta na sposób wykonania studni rozprężnej. W dniu 11 ...

Nie wykluczały możliwości użytkowania przedmiotu umowy podstawowej z dnia 13.05 ...

poza zakres prac wynikających z umowy. Podobnie - wady i usterki opisane ...

Nie wykluczały możliwości użytkowania przedmiotu umowy podstawowej; nie przeszkadzały również w ...

dnia 16.06.2011 r. wykonania przełączenia wszystkich szamb w ilości ...

r., przełączenia wszystkich szamb były wykonane. Technologicznie jest możliwe przesunięcie albo ...

mowa w § 6 ust. 5 umowy z dnia 13.05.2010 ...

wszystkie wymienione w powyższych postanowieniach umowy dokumenty były niezbędne do uzyskania ...

zarządcy drogi w zakresie sposobu wykonania prac polegających na umieszczeniu sieci ...

kanalizacyjnej pod drogą. Prace objęte umową na roboty dodatkowe ,a dotyczące ...

z przeznaczeniem funkcjonowania robót z umowy podstawowej. Ich niewykonanie w całości lub w części ...

pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacyjnej wykonanej na podstawie umowy podstawowej z 13.05.2010 ...

umowna należna za zwłokę w wykonaniu umowy .Jako podstawę roszczenia powódka wskazywała ...

8 ust. 1 lit. a) umowy według którego wykonawca zapłaci zamawiającemu ...

umowne za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto ...

ostatecznie termin zakończenia robót z umowy z 13.05.2011 określono ...

r." , że wykonawca zgłosił ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w ...

dniu 16.06.2011 r. umowa o roboty dodatkowe była związana z przedmiotem umowy podstawowej, a więc niejako automatycznie wydłużała termin wykonania robót z tej pierwszej umowy do dnia 8.08.2011 r., tak jak umowy na roboty dodatkowe. Ostatecznie Sąd ...

zawrzeć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ...

przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami ...

obiektu. Natomiast kwestia czy wykonawca wykonał roboty budowlane w sposób zgodny ...

2011 r. wykonawca zgłosił powódce wykonanie zobowiązań z umowy podstawowej , zostało to potwierdzenie we ...

ten sam sposób zostało potwierdzone wykonanie robót elektrycznych. W następstwie tych ...

Podane przyczyny takiej decyzji to: niewykonanie wszystkich robót związanych z przełączeniem szamb, niewykonanie wszystkich robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych i przebiegu sieci, wykonanie na pewnych odcinkach kanalizacji sanitarnej ...

więc uniemożliwiającego korzystanie z przedmiotu umowy. Sąd zaznaczył ,że co do ...

nr 36 - drugi egzemplarz, zlecenie wykonania odprowadzenia ścieków z posesji do ...

z braku opisu sposobu ich wykonania w dokumentacji projektowej i SIWZ ...

budowlanych, a wymagań w zakresie wykonania przyłączy i przełączeń nie ma ...

wykonawca nie miał możliwości prawidłowego wykonania prac w zakresie przełączeń, gdyż ...

ilości 239,70 mb były wykonane, to brak właściwych dokumentów, które ...

koniecznych do realizacji tych robót. Niewykonanie tych robót nie mogło być ...

robót z powołaniem się na niewykonanie wszystkich robót w zakresie przełączeń ...

że zasadniczo nie było możliwe wykonanie takiej ilości przełączeń szamb w ...

ocena odmowy odbioru z powodu niewykonania wszystkich robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych ...

27.06.2011 r. ,tj. wykonanie kanalizacji niezgodnie z zatwierdzonym projektem ...

twierdzenia pozwanego. Według biegłego konieczność wykonania zmiany trasy sieci w porównaniu ...

widoczny jest pierwotny przebieg sieci wykonany zgodnie z projektem, a następnie ...

szkiców geodezyjnych wynika, że pozwany wykonał pierwotnie roboty zgodnie z projektem ...

przebudowa nie wynika z niepoprawnego wykonania przez wykonawcę, ale z konieczności ...

wyżej, za przyjęciem zakończenia przedmiotu umowy z dnia 13.05.2010 ...

r. Gmina rozpoczęła użytkowania kanalizacji wykonanej przez pozwanego skoro w tym ...

że powodem odbioru było właśnie wykonanie studni SR4 niezgodnie z ...

projektowego odpowiada inwestor i jeśli wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem ...

inwestora. Sieć nie mogła zostać wykonana zgodnie z projektem, gdyż nie ...

pozwanego wykonawcę, że wybór technologii wykonania sieci jest w zasadzie sprawą ...

miejscowe oraz koszty związane z zabezpieczeniem robót i umieszczeniem infrastruktury niezwiązanej ...

charakter konkludentny poprzez odbiór tak wykonanych przejść pod drogami, w tym ...

różnie oceniana pod katem poprawności wykonania. Nadto w świetle pisma RDW ...

201 r., rzeczonej zmiany sposobu wykonania przejścia pod drogą wojewódzką nr ...

zarządcy drogi w zakresie sposobu wykonania prac polegających na umieszczeniu sieci ...

mowa w § 6 ust. 5 umowy jako niezbędnych do uzyskania pozwolenia ...

wymienionych w § 6 ust. 5 umowy wpłynęła do powódki w dniu ...

w oparciu o regulacje z umowy przewidujące bezusterkowy odbiór robót (§ 2 ...

od przyjęcia przesądzenia kwestii terminowości wykonania przez pozwanego umowy podstawowej , akceptuje stanowisko pozwanego, iż ...

dniu 16.06.2011 r. umowy na roboty dodatkowe, z terminem wykonania do 8.08.2011 r ...

w ten sposób wydłużenie terminu wykonania umowy podstawowej. Według Sądu taka ocena ...

uzasadniona skoro strony w § 1 umowy z 16.06.2011 r ...

w związku z zaistnieniem konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych umową nr (...), a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania . Roboty z tej umowy stanowiły też przedmiot odbioru końcowego ...

sierpnia 2011 r. w ramach umowy podstawowej. W opinii biegłego sądowego ...

którą Sąd podzielił , prace objęte umową na roboty dodatkowe z dnia ...

z przeznaczeniem funkcjonowania robót z umowy podstawowej. Ich niewykonanie w całości lub w części ...

pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacyjnej wykonanej na podstawie umowy podstawowej z 13.05.2010 ...

biorąc pod uwagę datę zawarcia umowy na roboty dodatkowe i termin jej wykonania , to oczywistym jest, że nie ...

zwłoce pozwanego z oddaniem przedmiotu umowy podstawowej, skoro do jej prawidłowego wykonania konieczne były prace dodatkowe: monitoring ...

2010 r. , a mimo to umowa zawarta została dopiero w dniu ...

a więc już po zgłoszeniu wykonania przedmiotu umowy podstawowej przez pozwanego wykonawcę. W ...

1 lit. a) łączącej strony umowy bowiem po pierwsze, pozwany przedmiot umowy wykonał w terminie, a usterki o ...

wykonawca nie dotrzymał umownego terminu wykonania robót (22 czerwca 2011 r ...

czy pozwany prawidłowo i terminowo wykonał roboty budowlane w ramach inwestycji ...

sprawie, pomocny przy ocenie prawidłowości wykonania robót oraz zasadności żądań i ...

utożsamienie wady lub usterki przedmiotu umowy z niewykonaniem całego zakresu prac wynikających z umowy i załączników stanowiących jej integralną ...

w zakresie przebiegu sieci zostały wykonane zgodnie z projektem; 3. naruszenie ...

działce nr (...), a w wyniku wykonania prac przez pozwaną doszło do ...

z projektem, szkic przebiegu sieci wykonanej przez pozwaną, oraz szkic wskazujący ...

ustaleniach faktycznych poprzez uznanie, że: • wykonanie prac w ramach umowy o prace dodatkowe było niezbędne ...

projektowych w tym zakresie uniemożliwił wykonanie tej części zobowiązania w terminie określonym umową. W konsekwencji tak skonstruowanych zarzutów ...

sposób realizowania przez strony zawartej umowy oraz dokonywanie jej zmian , a ...

uzasadnieniu kwalifikacji prawnej sprawy. Sąd należycie przeprowadził postępowanie dowodowe ,wszystkie zgromadzone ...

krótko przypomina, że strony łączyła umowa o roboty budowlane zawarta w ...

p. oraz § 13 u.2 umowy). W umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. Już w toku realizowania umowy przedłużano , z różnych przyczyn , termin jej wykonania. Strony zawarły nadto umowę o roboty dodatkowe w trybie ...

kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy , czyli za nienależyte wykonania umowy . By to przesądzić w jedną ...

zasadnie odmawiała wykonawcy odbioru przedmiotu umowy . Ocena tej kwestii była z ...

czy w dacie zaofiarowania przedmiotu umowy do odbioru umowa była w całości wykonana czy też była dotknięta nieistotnymi ...

niedotrzymania przez niego terminu czerwcowego wykonania umowy uzasadnione jest przyjęcie , że w wyniku zawarcia umowy dodatkowej , niewątpliwie związanej z umową zasadniczą , doszło do przedłużenia terminu wykonania całego zadania do dnia 8 ...

za Sądem Okręgowym , obowiązków stron umowy o roboty budowlane. I tak ...

pod względem technicznym lub technologicznym , wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...

obejmującego świadczenie inwestora ,ze obiekt wykonano zgodnie z umową. Obowiązki i uprawnienia inwestora określają ...

odbioru odnosi się do obiektu wykonanego co do zasady zgodnie z ...

biorąc pod uwagę treść zawartej umowy , elementy dopełniające stosunek prawny z ...

a także ogólne kryteria prawidłowego wykonania umowy ( art. 354 k.c.). Inwestor ...

że dłuższy termin wynika z umowy lub spowodowany jest złożonym charakterem ...

Ze względu na ramowy charakter umowy o roboty budowlane brak w ...

c. Skoro w regulacjach dotyczących umowy o roboty budowlane brak norm ...

wypracowanych w tym zakresie dla umowy o dzieło ( Wielkie komentarze - komentarz ...

odnosi się więc do obiektu wykonanego co do zasady zgodnie z ...

pod uwagę ogólne kryteria prawidłowego wykonania zobowiązania ( art. 354 §1 k ...

wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o roboty budowlane ( inwestora i ...

oddania przewidzianego w umowie obiekt , wykonanego zgodnie z projektem , który w ...

2 k.c. jest częścią umowy. Ponadto w umowie o roboty ...

się m.in. poprzez staranne wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z projektem ...

2012 r. ,s140-142). Wykonanie robót budowalnych przejawia się w ...

orzecznicze i komentatorskie wskazują, że wykonanie umowy o roboty budowalne poprzez zaofiarowanie ...

ma miejsce wtedy gdy nastąpiło wykonanie robót określonych w umowie w ...

dla której przytoczył następującą argumentację : umowa o roboty budowlane określa warunki przedmiotowo istotne i umowa spełniająca je podlega przede wszystkim ...

tego działu. Należy do nich wykonanie obiektu zgodnie z projektem i ...

dopuszczającymi pewien margines odstępstw. Jako umowa obligacyjna pozostawia jednak stronom swobodę ...

tym że wówczas staje się umową nienazwaną, mieszaną itp. Interpretacja umowy sugerowana przez skarżącego prowadziłaby natomiast ...

wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami ...

będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami ...

jedynie w sytuacji gdy przedmiot umowy będzie mógł być zakwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami ...

tu więc niewątpliwie potrzeba rozróżnienia niewykonania zobowiązania z nienależytym wykonaniem zobowiązania, kiedy zachowanie dłużnika jedynie ...

gdy roboty budowlane nie zostały wykonane z sytuacją gdy są one ...

stanowiska ,że jakakolwiek usterka w wykonanym przedmiocie uprawniała do odmowy odbioru przedmiotu umowy Sąd odwołuje się po pierwsze ...

sposób naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania . Podstawowym instrumentem prawnym służącym ...

zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 483 § 1 i ...

tym bronić się zarzutem, że nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ...

być uwzględnione tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

po stronie dłużnika winy w wykonaniu zobowiązania ,gdy jego odpowiedzialność opiera ...

więc dłużnik odpowiada za niezachowanie należytej staranności chyba ,że co innego ...

umownej także w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za ...

jest bowiem sankcją cywilnoprawną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika ( wyrok z ...

umowna dla zamawiającego inwestora za nienależyte wykonanie umowy wskutek zwłoki wykonawcy w jej terminowym wykonaniu przedmiotu umowy. Kara umowna powiązana już tylko ...

to do wniosku ,że strony umowy nie przyjmowały , że kara umowna ...

jakiej przyczyny inwestor odmawia odbioru wykonanych robót . Innymi słowy skoro strony ...

że kara umowna przysługuje za nienależyte wykonanie umowy tylko w razie zwłoki to ...

strony w § 6 pkt. 9 umowy podstawowej zapisały ,że w przypadku ...

zachodzi powinność odbioru zaoferowanego przedmiotu umowy. Jednocześnie Sąd Apelacyjny uważa, że na gruncie umowy o roboty budowlane uprawniony jest wniosek , że niewykonanie zobowiązania ma miejsce jedynie wówczas ...

normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe ...

instancji uznał, że pozwany wykonawca wykonał całość umowy , a wskazane w pierwszym odmownym ...

rzeczona studnia w ul. (...) została wykonana niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym ...

projektowego odpowiada inwestor i jeśli wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem ...

zarzuca ,iż określając obowiązki stron umowy o roboty budowlane nieprawidłowo , wbrew ...

przygotowaniem robót budowlanych, z ich wykonaniem oraz z zapłatą wynagrodzenia. Niewątpliwie ...

wykonawcy polegają przede wszystkim na wykonaniu obiektu zgodnie z umową i normami prawa budowlanego, zabezpieczeniu placu budowy oraz na oddaniu ...

przedłożona dokumentacja nadaje się do wykonania , nie jest już jednak jego ...

oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym ...

takim przypadku oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym ...

budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych ...

dowodów z dokumentów , w tym umowy podstawowej oraz umowy o roboty dodatkowe , jak też ...

faktycznych poprzez uznanie, że: 1.wykonanie prac w ramach umowy o prace dodatkowe było niezbędne ...

projektowych w tym zakresie uniemożliwił wykonanie tej części zobowiązania w terminie określonym umową. W przypadku sporządzenia apelacji przez ...

pewnych odcinkach kanalizacja sanitarna została wykonana niezgodnie z zatwierdzonym projektem ( z ...

do zarzutu błędnego ustalenia ,że wykonanie umowa o roboty dodatkowe miało znaczenie ...

r . Powódka temu nie zaprzeczyła. Umowa na dodatkowe roboty budowlane została ...

jej § 1 strony wskazały ,że umowa ta jest zawierana w związku z zaistnieniem konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych umową podstawową , niezbędnych do jej prawidłowego wykonania , zamawiający zleca roboty określone w ...

Jako podstawę prawną zawarcia powyższej umowy podano art. 67 ust. 1 ...

o roboty niezbędne do prawidłowego wykonania udzielonego już zamówienia , których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

słowy strony zgodnie przyjęły ,że wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne by wykonać umowę podstawową . To zaś oznacza ,że na wykonanie całości inwestycji składały się również roboty objęte umową dodatkową. Jest oczywiste ,że przed ...

jednoznacznie określiły powód zawarcia przedmiotowej umowy. Prawo budowlane stanowi ,że przez ...

roboty dodatkowe dotyczące m.in. wykonania ogrodzeń należało potraktować jako powiązane ...

odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonanych przejść pod drogami, w tym ...

odbioru końcowego z dnia odebrał wykonane roboty bez żadnych zmian. Niesporne ...

akceptacji co do zastosowanej technologii wykonania przejścia pod drogą wojewódzką ze ...

odbioru w określonej sytuacji przedmiotu umowy o roboty budowlane zgadza się ...

od pozwanego wykonawcy w istocie wykonania w większym zakresie tego typu ...

prac niż to wynikało z umowy . Oczywiste jest przy tym , uwzględniając ...

datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanej instalacji. Jak to już wyżej ...

przed upływem czerwcowego terminu dla wykonania robót z umowy podstawowej. Zlecenie wykonania przełączenia szamb zostało wydane mianowicie ...

budowlanych, a wymagań w zakresie wykonania przyłączy i przełączeń nie ma ...

wykonawca nie miał możliwości prawidłowego wykonania prac w zakresie przełączeń, gdyż ...

do 22 czerwca 2011 roku wykonanie takiej ilości przełączeń. Odpowiadała za ...

późno ostatecznie podjęła decyzję o wykonaniu rzecznych przełączeń. Brak przełączeń wszystkich ...

utożsamiania wady lub usterki przedmiotu umowy z niewykonaniem całego zakresu prac wynikających z umowy - wobec sposobu sformułowania przez powódkę ...

naruszenie cyt. przepisu przez nierozróżnianie niewykonania umowy w części z wykonaniem umowy z wadami czy usterkami. Sąd ...

stanie faktycznym zasadnie przyjął ,że umowę wykonano w całości aczkolwiek była ona ...

do sieci wykonawca nie mógł wykonać ich w terminie czerwcowym wyłącznie ...

powódka - musi udowodnić tylko fakt nienależytego wykonania umowy na wypadek czego była zastrzeżona ...

zastrzeżona lub ,że zobowiązanie zostało należycie wykonane lub też ,że niewykonanie zobowiązania było spowodowane okolicznościami za ...

przy hipotetycznym nawet założeniu ,że umowy nie wykonano w umówionym terminie czerwcowym , w ...

które ponosił odpowiedzialność ( dotyczy to wykonania robót związanych z przełączeniem szamb ...

przyjęcie wniosku o przedłużeniu terminu wykonania całego zadania inwestycyjnego do dnia ...

rozważania co do rozumienia pojęcia wykonania umowy , odbioru robót budowalnych oraz kwestii ...

przy braku zawinienia wykonawcy w nienależytym wykonaniu umowy ( pkt 1 i 2 ). Oddalając ...