VI GC 33/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2015-10-21 68 fragmentów Premium

2015-10-21

5 lipca 2014r. zawarły umowę, na mocy której powód jako wykonawca zobowiązał się wykonać roboty budowlane w postaci dostawy ...

wysokości 300.000 zł. Powód umowę wykonał - pozwany odebrał roboty protokołem z ...

31 października 2014r. Powód wykonał roboty na kwotę 692.588 ...

przyznał fakt zawarcia z powodem umowy z dnia 5 lipca 2014 ...

przez pozwanego, ale odzwierciedlał wartość wykonanych przez powoda robót. Pozwany dalej ...

gotowości do odbioru częściowego zakresu wykonanych prac za wrzesień 2014r ...

jest forma pisemna, jaką wymaga umowa. Skoro zatem nie doszło do ...

także, że odstąpienie powoda od umowy było bezskuteczne, a zatem naliczenie ...

więcej robót aniżeli było wówczas wykonanych. Pozwany podniósł także, że w ...

oparciu o szacunkowe ustalenia procentowego wykonania i zaawansowania poszczególnych elementów części ...

z wierzytelnością powoda, z tytułu wykonanych i odebranych robót budowlanych, które ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z żądaną przez powoda kwotą ...

11 zł brutto z tytułu wykonania przez powoda robót objętych umową łączącą strony z dnia 5 ...

lipca 2014r. strony zawarły umowę nr (...), na mocy której pozwany ...

aluminiowej. Strony ustaliły, iż przedmiot umowy zostanie wykonany w dniu 31 października 2014 ...

T.. Strony zastrzegły, że za wykonanie przedmiotu umowy pozwany zapłaci powodowi wynagrodzenie ustalone ...

Nadto w § 6 pkt. 1 umowy ustalono, że odbiór robót przewidzianych umową nastąpi protokołami częściowymi zaawansowania robót w okresach miesięcznych za wykonane elementy robót oraz protokołem odbioru ...

po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy. Powód został zobowiązany do pisemnego ...

odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy. Nieuzasadniona odmowa przystąpienia przez pozwanego ...

wystawienia faktury VAT. W § 7 umowy strony ustaliły warunki płatności. Dopuszczono ...

częściowe rozliczenie robót będących przedmiotem umowy na podstawie protokołu zaawansowania robót ...

odbioru robót zgodnie z zakresem wykonanych robót, podpisanego przez pozwanego, faktury ...

faktury. W § 9 pkt.1 umowy zastrzeżono odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Powód zobowiązany został zapłacić pozwanemu ...

umowną min. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od powoda w wysokości 15% wartości umowy netto robót niewykonanych. W umowie strony zastrzegły sobie także prawo odstąpienia od umowy w wymienionych w § 10 umowy przypadkach. W dniu 30 lipca ...

aneks nr (...) do w/w umowy, w zakresie ewentualnej zmiany zakończenia robót. Dowody: umowa z dnia 5.07.2014 ...

8-15); aneks nr (...) do umowy (k. 16). W dniu 30 ...

powód sporządził jednostronny protokół częściowo wykonanych robót objętych umową z dnia 5 lipca 2014 ...

r. W protokole tym stwierdził wykonanie robót ma kwotę 472.174 ...

podpisały obustronny protokół zaawansowania robót wykonanych w okresie od 30 sierpnia ...

w protokołach był przez powoda wykonany. Roboty wykonywane przez powoda nie ...

odstąpił od zawartej z pozwanym umowy z uwagi na niewywiązanie się ...

kary umownej za odstąpienie od umowy, z uwagi na to, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy powoda. Dowody ...

2015r. pozwany odstąpił od umowy łączącej strony z uwagi na ...

w sposób jednoznaczny, iż powód wykonał zakres prac objęty w umowie ...

że powód zakres prac objętych umową wykonał, a jego roboty nie powodowały ...

spornych protokołach był przez powoda wykonany. Co więcej świadek opisał jak ...

po odstąpieniu przez powoda od umowy zakazał mu odbierania jakiejkolwiek dokumentacji ...

dokumentacji min. o odstąpieniu od umowy z uwagi na zmianę siedziby ...

przez powoda, że powód nie wykonał robót objętych umową. Co więcej za niespójne należało ...

przyczyn odmowy zapłaty powodowi za wykonane roboty. Świadek raz zeznawał, że ...

zapłacono powodowi bo prac nie wykonał, a raz, że wykonał ale wadliwie i z opóźnieniami ...

sprawie było zawarcie przez strony umowy o roboty budowalne z dnia ...

z treści § 3 pkt. 7 umowy, zgodnie z którym pozwany oświadczył ...

materiały w celu realizacji przedmiotu umowy, zapłatę za zaangażowane przez powoda ...

potencjał techniczny do realizacji przedmiotu umowy oraz za zapłatę za wszystkie wykonane w ramach umowy roboty budowlane wykonane przez powoda. Nadto pozwany oświadczył, że ma zagwarantowane i zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotu umowy w szczególności na zapłatę określonego umową wynagrodzenia powodowi. Spór w przedmiotowej ...

2014r. Zawarta przez strony umowa w § 6 reguluje kwestię dokonywania ...

robót w okresach miesięcznych za wykonane elementy robót. Powyższe jak wynika ...

którym zaznaczano szacunkowo (procentowo) zakres wykonanych przez powoda prac. Nie były ...

byłoby przyjąć ile robót powód wykonał. Pozwany, podnosząc w tym zakresie zarzuty, iż powód wykonał mniej robót aniżeli roboty wskazane ...

wskazać, że powód wykazał zakres wykonanych robót. Potwierdzają to nie tylko ...

to objął swym zakresem roboty wykonane w okresie od 30 sierpnia ...

jakie w tym czasookresie zostały wykonane roboty oraz wysokość należnego wynagrodzenia ...

zatem (art. 6 kc), iż wykonał wskazane w tym protokole roboty ...

umownej za odstąpienie powoda od umowy. Po pierwsze zarzut ten dotyczył ...

karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 15% wartości netto przedmiotu umowy. Zgodnie zaś z § 9 ust. 1 umowy kara umowna mogła być naliczona ...

wysokości 15% wartości netto robót niewykonanych. Trzecią kwestią jaką należy poruszyć jest odstąpienie od umowy zarówno powoda jak i pozwanego ...

tym, że to powód od umowy odstąpił pierwszy. Odstąpienie to nastąpiło ...

Powód jako przyczynę odstąpienia od umowy podał brak zapłaty przez pozwanego ...

było skuteczne. Powód odstępując od umowy skorzystał z przysługującego mu prawa ...

z treści § 10 ust. 2 umowy (k. 14), gdzie zastrzeżono wprost ...

iż powód ma prawo od umowy odstąpić jeżeli pozwany nie będzie ...

z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Biorąc pod uwagę ...

w regulacje umowną odstąpić od umowy już w listopadzie 2014r., albowiem pozwany zaakceptował wykonane przez powoda roboty, objęte protokołem ...

którego nie zapłacił. Pozwany od umowy odstąpił pismem z dnia 15 ...

iż pozwany mógł odstąpić od umowy to w niniejszym postepowaniu nie ...

dlaczego nie zapłacono powodowi za wykonane roboty. Świadek zarzucał tylko, że ...

inwestor poniósł szkodę na skutek niewykonania robót przez powoda, poniósł szkodę ...

ażeby od zawartej z powodem umowy odstąpić. Mając na uwadze powyższe ...

I ACa 647/14 – Wyrok SO – 2014-11-14 120 fragmentów Premium

2014-11-14 » oddala apelację

listopada 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy pozwanym Gminą T., a ...

J. G., której przedmiotem było wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla (...) w ...

r. W § 2 pkt 1 umowy opisano zakres robót, wskazując, że ...

ułożenie po ułożeniu sieci cieplnej; wykonanie rurociągu sieci ciepłowniczej pomiędzy (...) a ...

Ponadto w § 2 pkt 3 umowy ustalono, że jej przedmiot będzie wykonany na warunkach określonych w umowie ...

ofertowym, które stanowią załącznik do umowy oraz dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, decyzjach o ...

profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a w pkt 3 zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, warunkami ...

ofertą, i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki ...

że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym ...

wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. W kolejnym podpunkcie 8 wykonawca ...

dodatkowego wynagrodzenia zobowiązał się do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu ...

pkt 2 ppkt 1. Strony umowy postanowiły, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie od ...

30 dni od daty podpisania umowy). W § 9 umowy zawarte są zapisy dotyczące naliczania ...

kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Ustalono między innymi, że wykonawca ...

karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ...

umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy w wysokości 436.085,75 ...

realizacji przedmiotowej inwestycji, miały być wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego ...

w terenie i sprawdziliśmy warunki wykonania przedmiotu umowy." W dalszej części formularza: "w ...

SIWZ, a są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy." Projekt budowlany przewidywał, że system ...

4. Instalacja - podbasenie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych przy ...

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ...

kultury. Punkt 2 Specyfikacji dotyczy wykonania robót i projektant w podpunkcie ...

błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien ...

lub poprawek. Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie ...

celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ...

tymczasowe i towarzyszące, które należy wykonać w ramach zadania podlegającego procedurze ...

konstrukcji wsporczych i stelaży kolektorów, zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji wsporczych narażonych ...

kosztów. Są to między innymi: wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu ...

zamówienia; wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje ...

tego samego paragrafu opisującego przedmiot umowy zamawiający zleca wykonawcy przeprowadzenie wizji ...

jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami ...

dokładnie sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu urnowy. 3. Z uwagi ...

konieczne wg oferenta do prawidłowego wykonania zadania, bez których zamówienie nie ...

dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania, m.in.: (...) usunięcia ewentualnych ...

przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty. (...)" Po przystąpieniu do realizacji umowy w dniu 5 grudnia 2011 ...

wykonawca poinformował zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i wymienił zakres ...

dodatkowych kosztach związanych z koniecznością wykonania specjalnej konstrukcji do montażu solarów ...

nie zostały do tej pory wykonane. Na spotkaniu w dniu 29 ...

z mocowaniem konstrukcji solarów został wykonany przez projektanta i należy go ...

instalacyjne, które nie zostały jeszcze wykonane do tej daty. Pismem z ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

niezwłoczne przedstawienie aneksu terminowego oraz umowy na roboty dodatkowe. Wykonawca załączył ...

VAT nr (...) oraz należności za wykonane roboty dodatkowe. Pozwana Gmina nie ...

projektów budowlanych wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robót; pozwolenia na budowę; ekspertyzy technicznej; zawartej umowy wraz z załącznikami, między innymi ...

Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; nadzoru nad ...

rozliczenia inwestycji. Przyczyną zwłoki w wykonaniu robót było zawinione zachowanie wykonawcy, wynikające z: nienależytego zapoznania się z dokumentacją na ...

konstrukcji wsporczej pod kolektory; braku należytego zapoznania się ze specyfikacja istotnych ...

montażu solarów. Na niedotrzymanie terminu umowy miało wpływ opóźnienie w rozpoczęciu ...

a później wykonawca przed podpisaniem umowy posiadał wystarczająco dużo czasu aby ...

powoda prawidłowo. Przyczyny zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy leżą po stronie wykonawcy. Wykonawca nadmiernie przeciągał wykonanie robót z powodu braku chęci ...

obowiązujące na rynku. Powód podpisał umowę na realizacje zadania mając świadomość ...

uwagę okoliczność, że po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy przez ...

natomiast zobowiązany zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót do ścisłej ...

tym pkt 2.3 (...), a umowa w § 11 pkt 3 ustala ...

przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego ...

po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wszelkie braki w dokumentacji stawały ...

1 i § 2 pkt 3 umowy projekt jest częścią dokumentów umowy. Pomimo tego, że powód oświadczył ...

do innych pozycji kosztorysu ofertowego, wykonanego w oparciu o przedmiar zamawiającego ...

warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. Sąd Okręgowy zaznaczył, iż ...

w sposób odpowiedni, z zachowaniem należytej staranności. W tym kontekście Sąd ...

To wykonawca wykazał się brakiem należytego zapoznania ze specyfikacją istotnych warunków ...

precyzowała zakres robót, obejmujący także wykonanie instalacji wspornikowej pod montaż kolektorów ...

2 k.c., choć dotyczy umowy o dzieło, to może mieć ...

zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane. Przepis ten dopuszcza zmianę umowy przez sąd przez podwyższenie umówionego ...

której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła za umówionym wynagrodzeniem, groziłoby ...

form umownego określenia wynagrodzenia za wykonane dzieła. Decydując się na przyjęcie ...

robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego ...

k.c. określa dopuszczalność zmiany umowy. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia będzie ...

dało się przewidzieć chwili zawarcia umowy, zaś wynagrodzenie ulegnie zmianie, jeżeli ...

umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy, a wszelkie roboty dodatkowe, które ...

przewidziane przy realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonane miały być w ramach ustalonego ...

zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót do ścisłej ...

tym pkt 2.3 (...), a umowa w § 11 pkt 3 ustala ...

przy realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. Przedmiot umowy został jasno określony w § 2 umowy jako "dostawa i montaż instalacji solarnej dla krytej pływalni". Wykonanie konstrukcji stalowej to prace towarzyszące ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wykonanie umowy o roboty budowlane na dotychczasowych ...

Sąd i instancji uznał, że wykonanie wsporników objęte było wynagrodzeniem ryczałtowym ...

kary umownej, a wykonawca nie wykonał w terminie świadczenia. Zaznaczył również ...

odmiennej woli stron, wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia ...

wierzyciel nie musi udowadniać, że wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności ...

wyłączną winę za zwłokę w wykonaniu umowy. Powód nie wykazał, aby niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem okoliczności, za które ...

równowartość robót przez niego rzeczywiście wykonanych i których strona pozwana nie ...

polegający na niesłusznym przyjęciu, iż wykonanie i zamontowanie dodatkowej konstrukcji stalowej ...

objęte było podstawowym zakresem przedmiotu umowy; 3. rażące naruszenie przepisów postępowania ...

wyłączną winę za zwłokę w wykonaniu umowy, podczas gdy prawidłowa ocena zgromadzonego ...

zawartej w wyniku jego udzielania umowy było wykonanie i zamontowanie dodatkowej konstrukcji wsporczej ...

instancji wywiódł z wykładni postanowień umowy łączącej strony. Lektura uzasadnienia zarzutu ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zupełnie ...

bezsporną okoliczność, że ostatecznie zawarł umowę o określonej treści, a jej postanowienia obligowały go do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu ...

Ponadto zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącą integralną część umowy na zasadzie odesłania z § 2 ...

odwołali się do tych warunków umowy stron, czego skarżący zdaje się ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

strony pozwanej na skutek nieterminowego wykonania umowy spoczywał na powodzie, który okoliczności ...

wykonywania po terminie wynikającym z umowy prac instalacyjnych całkowicie niezwiązanych z ...

wynikały z niedostatecznej znajomości zawartej umowy, niewłaściwego przygotowania do realizacji robót ...

materialnego dokonał błędnych ustaleń, iż wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej wchodzi w zakres przedmiotu umowy i tym samym nie przysługuje powodowi zapłata za jej wykonanie. Tego rodzaju argumentacja dowodzi jedynie ...

polemikę z przyjętą interpretacją postanowień umowy wiążącej strony. Nie dostarczają przy ...

publicznego, jak i treść § 2 umowy z dnia 24 listopada 2011 ...

i dokumenty określające warunki jego wykonania. Projekt budowlany jest jedynie jednym ...

prace mieściły się w przedmiocie umowy, a co więcej można było je wykonać bez dodatkowego projektu ( vide opinia ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Stawiany ...

wyłącznie na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, a nie na etapie jej wykonania. Sąd Apelacyjny nie kwestionuje, że ...

wynika, że proces przygotowania zamówienia wykonany został przez stronę pozwaną poprawnie ...

a następnie z ustalonego przedmiotu umowy jednoznacznie wynikało, że wykonanie instalacji wspornikowej pod montaż kolektorów ...

należy zatem jeszcze przed zawarciem umowy. Skutkiem zapytań jest niejednokrotnie modyfikacja ...

być podstawą zarzucenia wykonawcy niedochowania należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy przez ...

je zgłosić jeszcze przed zawarciem umowy. Obowiązkiem jego było dopytanie o ...

2.3 (...), czy też nieważności umowy z dnia 24 listopada 2011 ...

dokumentów przetargowych, jak i samej umowy. Rozstrzyganie o zgodności bądź niezgodności ...

Z kolei wzruszenie już zawartej umowy odbywa się w trybie art ...

tym zakresie swoistą procedurę unieważnienia umowy między innymi z uwagi na ...

występuje zatem wyłącznie nieważność względna umowy. W rezultacie umowa obarczona wadami opisanymi m.in ...

innego postępowania sądowego, ustalać nieważności umowy zawartej w trybie zmówienia publicznego ...

wynagrodzenia, stanowiły element zamówienia i umowy. Co prawda zgodzić należy się ...

apelującego poglądami judykatury, według których wykonanie robót nieprzewidzianych w umowie uzasadnia ...

również realizację prac polegających na wykonaniu i zamontowaniu konstrukcji stalowej. Prace ...

pkt 3 zawartej między stronami umowy, z którego wynika, że wynagrodzenie ...

sobie sprawę z konsekwencji podpisania umowy w takim brzmieniu. Interpretacja zaprezentowana ...

wyraźnej opozycji do tekstu pisemnej umowy. Tymczasem, jak zgodnie przyjmuje się w orzecznictwie, jeśli umowa została zawarta na piśmie, wykładnia ...

się jedynie wtedy, gdy postanowienia umowy są niedostatecznie jasno sformułowane (vide ...

dokładnie przewidzieć w dacie zawarcia umowy (wyrok SN z 21 lutego ...

KIO 493/13 – Wyrok KIO – 2013-03-19 143 fragmenty

2013-03-19 » Oddala odwołanie

istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy, stanowiących naruszenie: 1) art. 29 ...

terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy - § 2 ust. 6 pkt 6.1 projektu umowy, 2) art. 3531 k.c ...

ustawy Pzp, poprzez określenie terminu wykonania zamówienia w taki sposób, iż ...

z §5 ust. 10 projektu umowy, 3) art. 29 ust. 1 ...

oraz § 5 ust. 1 projektu umowy, sygn. akt: KIO 493/13 ...

Programie Funkcjonalno-Użytkowym po zawarciu umowy nie będzie mógł żądać przedłużenia poszczególnych terminów wykonania robót, zmiany terminu odbioru końcowego ...

zamawiającego - §5 ust. 6 projektu umowy, 5) art. 29 ust. 1 ...

Budowlanym - §5 ust. 14 projektu umowy, 6) art. 29 ust. 1 ...

zanikających - §8 ust. 1 projektu umowy, 7) art. 6471 ust. 2 ...

c.- § 11 ust. 2 projektu umowy, 8) art. 29 ust. 1 ...

żądania od zamawiającego podwyższenia ceny umowy z tytułu wykonania robót zamiennych - §13 ust. 4 projektu umowy, 9) art. 29 ust. 1 ...

3 ust. 1.6., projektu umowy "końcowego i całkowitego rozliczenia z ...

14 ust. 1.2 projektu umowy, "nienależytego przygotowania przez wykonawcę któregokolwiek z ...

odbiorów" - § 14 ust. 4 projektu umowy, "Menadżera Projektu" - § 14 ust. 5 projektu umowy, "awarii" - § 17 ust. 5 projektu umowy, "dokumentacja projektowa" - § 23 ust. 5 pkt. 5.1 projektu umowy, 10) art. 29 ust. 1 ...

14 ust. 6.6 projektu umowy, 11) art. 29 ust. 1 ...

Pzp, poprzez zobowiązanie wykonawcy do zabezpieczenia i ochrony pomieszczeń przejmowanych przez ...

14 ust. 14.5 projektu umowy, 12) art. 29 ust 1 ...

gwarancji - § 17 ust. 3 projektu umowy, 13) art. 3531 k.c ...

zapisów § 17 ust. 7 projektu umowy, na podstawie których w przypadku ...

wykonawca będzie zobowiązany do ponownego wykonania stosownej części Przedmiotu Umowy, która została wykonana wadliwie. Obowiązek ponownego wykonania części Przedmiotu Umowy obejmuje także te Roboty, które zostały wcześniej wykonane niewadliwie, jeśli zajdzie konieczność ich ponownego wykonania celem usunięcia Wad. Okresy gwarancyjne dla części Przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę ponownie biegną od ...

daty podpisania protokołu odbioru Robót wykonanych celem usunięcia Wad, 14) art ...

Pzp, poprzez brak wprowadzenia do umowy zapisów przewidujących uprawnienie wykonawcy do ...

ustawy Pzp, poprzez wprowadzenie do umowy zapisów zobowiązujących wykonawcę do objęcie umową ubezpieczenia sprzętu zamawianego na podstawie ...

22 ust. 3.3 projektu umowy, 16) art. 29 ust. 1 ...

z § 23 ust. 2 projektu umowy, 17) art. 29 ust. 1 ...

5 pkt. 5.3 projektu umowy, 18) art. 29 ust. 1 ...

do projektowania przygotowanych przez zamawiającego, wykonania na własny koszt wszystkich badań ...

analiz uzupełniających niezbędnych dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy przed rozpoczęciem prac ...

6 pkt 6.1 projektu umowy poprzez zmianę dotychczasowego zapisu na ...

10. zapisu "od dnia zawarcia umowy" na "od dnia zatwierdzenia dokumentacji ...

zamawiający dokona modyfikacji § 5 projektu umowy poprzez dodanie zapisu: "Zamawiający dokona ...

5. oraz § 5 ust. 1 umowy w terminie 7 dni od ...

modyfikacji § 5 ust. 6 projektu umowy poprzez wykreślenie zapisu "oraz że ...

Funkcjonalno - Użytkowym po zawarciu niniejszej Umowy, Wykonawca nie może żądać później przedłużenia poszczególnych terminów wykonania Robót, jak również zmiany terminu ...

modyfikacji § 5 ust. 14 projektu umowy poprzez zmianę dotychczasowego zapisu na ...

modyfikacji §8 ust. 1 projektu umowy poprzez zmianę dotychczasowego zapisu na ...

modyfikacji § 11 ust. 2 projektu umowy poprzez zmianę dotychczasowego zapisu na ...

modyfikacji § 13 ust. 4 projektu umowy poprzez zmianę dotychczasowego zapisu na ...

żądania od Zamawiającego podwyższenia Ceny Umowy z tytułu wykonania Robót Zamiennych zleconych przez Zamawiającego ...

zamawiający dokona modyfikacji § 1 projektu umowy poprzez wprowadzenie definicji: "pomieszczeń wymagających ...

i całkowitego rozliczenia z podwykonawcami", "nienależytego przygotowania przez wykonawcę odbioru", "Menadżera ...

6 pkt 6.6. projektu umowy poprzez sprecyzowanie liczby członków komisji ...

14 ust. 14.5. projektu umowy poprzez jego wykreślenie, 12) zamawiający ...

modyfikacji § 17 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie zdania 2 niniejszego ...

modyfikacji § 17 ust. 7 projektu umowy poprzez zmianę zapisu na: "W ...

Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego wykonania stosownej części Przedmiotu Umowy, która została wykonana wadliwie, jeżeli wada uniemożliwia Użytkowanie obiektu. Obowiązek ponownego wykonania części Przedmiotu Umowy obejmuje także te Roboty, które zostały wcześniej wykonane niewadliwie, jeśli zajdzie konieczność ich ponownego wykonania celem usunięcia Wad. Okresy gwarancyjne dla części Przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę ulega przedłużeniu o ...

zamawiający dokona modyfikacji § 20 projektu umowy poprzez dodanie zapisów uprawniających wykonawcę ...

w wysokości 0,2 % Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia, sygn ...

w wysokości 0,2 % Ceny Umowy za każdy dzień opóźnienia, c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

Zamawiającego - w wysokości 10 % Ceny Umowy.", 15) zamawiający dokona modyfikacji § 22 ust. 3.3 projektu umowy poprzez wykreślenie zdania: "a także ...

modyfikacji § 23 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie zdania drugiego w ...

ust. 7 i 8 projektu umowy poprzez wykreślenie z powyższych paragrafów ...

analizy uzupełniających niezbędnych dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, jakich wykonawca będzie ...

będzie do zawarcia z zamawiającym umowy o zamówienie publiczne w kształcie ...

KIO 493/13 w uzyskaniu należycie wykonanych robót, a interesem wykonawcy szybkiego otrzymania umówionego wynagrodzenia za wykonane prace. Zamawiający, dnia 5 marca ...

wskazał, iż z analizy postanowień umowy nie można jednoznacznie wywnioskować, co jest przedmiotem umowy oraz jakie koszty są nim ...

wystąpienia, rozmiar, ilość, konieczność ich wykonania - nie może być pozostawiona domyślności ...

lub czynności. Ideą ryczałtu jest wykonanie zamówienia za z góry ustaloną ...

są wszystkie roboty niezbędne do wykonania, w związku z budową, rozbudową ...

jego realizacji, mianowicie istotne postanowienia umowy oraz termin wykonania zamówienia. W ocenie Izby, z ...

jednoznacznie, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego i budowa nowego ...

w zakresie elementów stałych oraz wykonanie projektu powykonawczego i uzyskanie pozwolenia ...

wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania. Zasady te w sposób ustawowy ...

udzielenia zamówienia podmiotowi niezdolnemu do należytej realizacji zamówienia musi tak rozeznać ...

wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające precyzyjną i należytą wycenę ryzyk projektu, a przede ...

przez niego zmiany w projekcie umowy spowodują, iż przedmiot zamówienia opisany ...

ograniczonego wpływu na kształt zawieranej umowy. Wykonawca ma jednak możliwość decydowania ...

czy chce z zamawiającym daną umowę podpisać. Z powyższych względów, z ...

prawnego, w tym określenia ceny wykonania zamówienia w drodze negocjacji, zamawiający ...

jednostronnego kształtowania postanowień i warunków umowy, w przypadku, gdy wymaga od ...

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na określonych warunkach. Podsumowując, część ...

wskazał: "Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada ...

ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że uważa, iż ...

6 pkt 6.1 projektu umowy zamawiający zobowiązał wykonawcę do złożenia ...

terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Zdaniem odwołującego wykonawca ubiegający się ...

istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy. Zamawiający załączając do dokumentacji postępowania ...

niezasadny. Zamawiający w postanowieniach projektu umowy wskazał różne terminy na wykonanie przez wykonawcę czynności tam opisanych ...

w § 3 zamawiający określił: Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z następującymi terminami: 1 ...

Data Kluczowa - płyta fundamentowa (zakończenie wykonania płyty fundamentowej parkingu podziemnego włącznie ...

osiem) tygodni od dnia zawarcia Umowy. 1.2. II Data Kluczowa ...

piętnaście) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 1.3. III Data Kluczowa ...

dziewięć) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 1.4. IV Data Kluczowa ...

dnia wezwania przez Zamawiającego do wykonania danego mock-up’u (modelu ...

siedem) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 1.6. VI Data Kluczowa ...

osiem) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 1.7. VII Data Kluczowa ...

całości Robót i zgłoszenie Przedmiotu Umowy do odbioru służb i inspekcji ...

akt: KIO 493/13 zawarcia Umowy, 1.8. VIII Data Kluczowa ...

sześć) tygodni od dnia zawarcia Umowy. 1.9. IX Data Kluczowa ...

osiem) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 1.10. X Data Kluczowa ...

sto) tygodni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający, dnia 4 marca 2013 ...

roku dokonał zmiany istotnych warunków umowy. W wyniku tej zmiany zostało ...

przekazywania projektu wykonawczego przed zawarciem umowy. Zaktualizowany zapis § 5 ust. 10 ...

sześciu) miesięcy od daty zawarcia Umowy. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania ...

Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowa przekazać Zamawiającemu harmonogram przekazywania Projektu ...

8 tygodni od daty zawarcia umowy, bowiem praktycznie sygn. akt: KIO ...

wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, a tym samym na możliwość ...

zamawiającego kar umownych za nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów robót. Sytuacja taka ...

roku dokonał zmiany istotnych warunków umowy, w wyniku, której § 5 ust. 12 projektu umowy otrzymał brzmienie: "Wykonawca po sporządzeniu ...

w § 5 ust. 6 projektu umowy do złożenia zapewnienia o sprawdzeniu ...

Programie Funkcjonalno-Użytkowym, po zawarciu umowy nie będzie mógł żądać przedłużenia poszczególnych terminów wykonania robót, zmiany terminu odbioru końcowego ...

odwołujący nadinterpretuje treść postanowień projektu umowy. Wskazać należy, iż w § 5 ust. 14 projektu umowy, zamawiający przewidział możliwość obciążenia wykonawcy ...

Projekcie. Z cytowanego brzmienia projektu umowy wynika, że zamawiający obciąży wykonawcę ...

zarzut odwołującego, który rozszerza postanowienia umowy o inne, w niej nie ...

na jej podstawie będzie mógł wykonać zgodny z nią projekt wykonawczy ...

w § 8 ust. 1 projektu umowy zamawiający nie określił terminu dla ...

zamawiającego kar umownych za nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów robót, a co ...

z obowiązku terminowego zakończenia przedmiotu umowy bez jego winy. Izba podziela ...

w § 8 ust. 1 projektu umowy, gdzie termin odbioru robót zanikających ...

w §11 ust. 2 projektu umowy konsekwencji braku odpowiedzi zamawiającego w ...

Zgodnie z postanowieniami § 11 projektu umowy, zamawiający ma prawo odmówić zgody ...

poczytuje się więc zgodnie z umową za brak zgody. Brak takiej ...

takie uregulowanie umowne, powoduje zapewnienie należytej kontroli nad listą podwykonawców, wykonujących ...

w § 13 ust. 4 projektu umowy zamawiający pozbawił wykonawcę możliwości żądania od zamawiającego podwyższenia ceny umowy z tytułu wykonania robót zamiennych, które zostały mu ...

podstawie § 13 ust. 1 projektu umowy zamawiający ma możliwość zlecenia wykonawcy wykonania każdej roboty zamiennej poprzez skierowanie ...

poniesienia z góry nieokreślonych kosztów wykonania ewentualnych robót zamiennych. Izba zwraca ...

brzmienie § 13 ust. 3 projektu umowy, z którego wyraźnie wynika, iż ...

zamienne zlecane w czasie realizacji umowy wymagają potwierdzenia przez zamawiającego i ...

brzmieniem § 13 ust. 3 projektu umowy, wymagana będzie obopólna zgoda stron ...

3 ust. 1.6. projektu umowy, "nienależytego przygotowania przez wykonawcę któregokolwiek z ...

odbiorów" - § 14 ust. 4 projektu umowy, -"awarii" - § 17 ust. 5 projektu umowy. W związku z powyższym, zakres ...

czy nie wie jak interpretować nienależyte przygotowanie przez wykonawcę odbioru, obrazują ...

roku, dokonał zmiany istotnych warunków umowy przez publikację aktualizacji na stronie ...

internetowej i doprecyzowanie w § 14 Umowy ust. 1 pkt 1.2 ...

na wykonawcę obowiązku ochrony i zabezpieczenia mienia zamawiającego, rozpoznawany łącznie z ...

wskazał, iż zobowiązanie wykonawcy do zabezpieczenia i ochrony pomieszczeń przejmowanych przez ...

14 ust. 14.5 projektu umowy) oraz wprowadzenie do umowy zapisów zobowiązujących wykonawcę do objęcie umową ubezpieczenia sprzętu zamawianego na podstawie ...

22 ust. 3.3 projektu umowy) wykracza poza opis przedmiotu zamówienia ...

gwarancji (§17 ust. 3 projektu umowy) wykraczają poza opis przedmiotu zamówienia ...

jego realizacji, mianowicie istotne postanowienia umowy. Jednym z kryteriów wyboru oferty ...

takiej sytuacji niezbędne do zapewnienia należytej ochrony zdrowia pacjentów. Przepisy art ...

w warunkach gwarancji obowiązku ponownego wykonania części obiektu, których wad usunąć ...

nieskończoność nawet w przypadku robót wykonanych przez wykonawcę prawidłowo. Zamawiającemu przysługują ...

Zdaniem Izby, uprawnienie do żądania wykonania robót budowlanych ponownie i odnowienia okresu gwarancji dla wykonanej części robót dotyczy wyłącznie sytuacji ...

uprawniony jest do żądania ponownego wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia nie tylko ...

W takiej sytuacji, dla nowo wykonanych robót budowlanych okres gwarancji będzie ...

wykonawcy przy braku wprowadzenia do umowy zapisów przewidujących uprawnienie wykonawcy do ...

korzyść kary umowne wprowadziłyby do umowy równość stron. Zarzut Nr 16 ...

roku, dokonał zmiany istotnych warunków umowy przez publikację aktualizacji na stronie ...

5 pkt. 5.3 projektu umowy jest nieuprawnione. Oprócz bowiem kosztów zabezpieczenia budowy wykonawca ponosi inne koszty ...

jeżeli wykonawca uznaje po zawarciu umowy, iż do rozpoczęcia projektowania potrzebne ...

badania to zobowiązany jest je wykonać na własny koszt i ryzyko ...

przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy ...

część projektów, pozostawiając wykonawcom do wykonania jeden projekt - projekt wykonawczy. Powyższe ...

KIO 1711/13 – Wyrok KIO – 2013-08-01 81 fragmentów Premium

2013-08-01 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

kary umowne i możliwość rozwiązania umowy ramowej w sy- tuacji braku ...

wykonawczych; 2) uchylenie ze wzoru umowy ramowej postanowienia dotyczącego wyrażenia zgody na zlecenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom. 2. Kosztami postępowania obciąża ...

organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej«. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ...

na: a) zaniechaniu wskazania, że umowy wykonawcze (cząstkowe) będą swoim zakresem ...

odpowiadały częściom zamówienia wyspecyfikowanym dla umowy ramowej, b) zaniechaniu wskazania precyzyjnych ...

instalacyjnych, oraz zastrzeżeniu we wzorze umowy ramowej obowiązku przystąpienia do postępowania na zawarcie umowy wykonawczej, sankcjonowanego możliwością nałożenia kar umownych i odstąpieniem od umowy ramowej; 2) art. 38 ust ...

świadczenia poszczególnych usług, aby umożliwić należytą kalkulację oferty ewentualnie I.2 ...

kary umowne i możliwość rozwiązania umowy ramowej w sytuacji braku realizacji tego obowiązku, aby umożliwić należytą kalkulację oferty; II.3) nakazanie ...

uchylenie § 5 ust. 1 wzoru umowy ramowej. Argumentacja odwołującego I. Orzecznictwie ...

z art. 99 Pzp, zawarcie umowy ramowej nie jest obowiązkiem, a ...

zamówienia publicznego. Samo zawarcie takiej umowy należy traktować jako jeden z ...

udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia umowy ramowej konkretne zamówienia są udzielane ...

odrębnych umów. Sam fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi ani po ...

i tak, że pomimo zawarcia umowy ramowej nigdy nie dojdzie do ...

1713/10). W odróżnieniu od umowy przedwstępnej, umowa ramowa nie nakłada na zainteresowane strony obowiązku zawarcia umowy docelowej (wykonawczej). Od zasady tej ...

z § 3 ust. 1 wzoru umowy ramowej, "Wykonawca/y zobowiązuje/ą ...

telekomunikacyjnych oraz dzierżawy systemów telekomunikacyjnych [...]". Wykonanie tego zobowiązania zabezpieczone zostało karami umownymi określonymi w § 7 wzoru umowy ramowej oraz możliwością odstąpienia od umowy ramowej. W związku z tym ...

należy stwierdzić, że tak ukształtowana umowa ramowa zbliża się w swojej postaci do umowy przedwstępnej (art. 389 Kc). Ustalenie ...

szczególności powinnością określenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej (w tym wypadku umów ...

wykonawca składając ofertę na zawarcie umowy ramowej mógł w precyzyjny sposób ...

uczestnictwo w postępowaniu na zawarcie umowy wykonawczej przyniesie straty. W specyfikacji ...

się do tak zagregowanych usług. Umowy wykonawcze powinny dotyczyć tak zdefiniowanych ...

specyfikacji, gdzie w § 2 wzoru umowy stwierdza się, że "Celem [...] umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących ...

stanowi Załącznik nr 2 do umowy". Na marginesie należy zaznaczyć, że ...

internetowej zał. nr 2 do umowy. Wykaz jednostek został zamieszczony w ...

sadownictwa. Postanowienia te oznaczają, że umowy wykonawcze (cząstkowe) będzie mogła zawierać ...

kalkulację oferty, przez zastrzeżenie, że umowy wykonawcze (cząstkowe) będą swoim zakresem ...

odpowiadały częściom zamówienia wyspecyfikowanym dla umowy ramowej. Postępowanie dotyczy świadczenia usług ...

mln zł, to dla rentowności umowy w tym zakresie niezbędny jest ...

rozdz. 2 specyfikacji stwierdza, że umowa ramowa zostaje zawarta do 30 ...

od 1 grudnia 2013 r. Umowy wykonawcze będą realizowane do 30 ...

2015 r. (vide § 2 wzoru umowy ramowej). Z kolei w § 3 ust. 1 wzoru umowy ramowej oraz załącznikach o nrach ...

świadomość, że rozpoznawane postępowanie dotyczy umowy ramowej, która z istoty swojej ...

zamawiający w specyficzny sposób ukształtował umowę ramową, nakładając na wykonawców obowiązek ...

postępowaniach na zawarcie umów wykonawczych (umowa w swojej postaci zbliża się umowy przedwstępnej, nie zachowując jednak precyzji ...

zamawiający zdecydował się na zawarcie umowy ramowej powinien dać wykonawcom prawo ...

powinien ogłosić postępowanie za zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ewentualnie określić warunki umowy ramowej na tyle precyzyjnie, aby ...

umów wykonawczych. Ponadto sama definicja umowy ramowej określona w art. 2 ...

postanowienie § 3 ust. 4 wzoru umowy ramowej, zgodnie z którym "przedmiot ...

podstawie zawartych umów wykonawczych po wykonaniu niezbędnych prac związanych z przygotowaniem ...

jednostkę sądownictwa podpisanej przez siebie umowy wykonawczej do wykonawcy, minimalnie 75 dni kalendarzowych, na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem ...

świadczenia poszczególnych usług, aby umożliwić należytą kalkulację oferty ewentualnie 2) uwzględnienie ...

kary umowne i możliwość rozwiązania umowy ramowej w sytuacji braku realizacji tego obowiązku, aby umożliwić należytą kalkulację oferty; II. W rozdz ...

z § 5 ust. 1 wzoru umowy ramowej "Wykonawca może zlecić wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom, za uprzednią pisemną zgodą ...

oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania i że zawarł w o ...

fercie oświadczenie, że powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) oferowanego zamówienia ...

nie zabronił w specyfikacji powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, a więc cytowane postanowienie wzoru umowy ramowej oznacza ograniczenie prawa wykonawcy ...

do znacznych trudności bądź niemożności wykonania zamówienia w części, którą miał ...

wykreślenie § 5 ust. 1 wzoru umowy ramowej. Odwołujący przesłał w terminie ...

zamawiający zaniechał wskazania, że [1] umowy wykonawcze (cząstkowe) będą swoim zakresem ...

odpowiadały częściom zamówienia wyspecyfikowanym dla umowy ramowej oraz zaniechał wskazania [2 ...

instalacyjnych oraz zastrzegł we wzorze umowy ramowej [4] obowiązek przystąpienia do postępowania na zawarcie umowy wykonawczej, co jest sankcjonowane możliwością ...

kar umownych i odstąpieniem od umowy ramowej przez zamawiającego - zasługuje na ...

uwzględnienie. Zamawiający w § 2 wzoru umowy ustanowił, że "Celem [...] umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących ...

pewna data - data zakończenia obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozpoznawanego postępowania ...

postanowienie § 3 ust. 4 wzoru umowy ramowej, cyt. "przedmiot zamówienia realizowany będzie [...] po wykonaniu niezbędnych prac związanych z przygotowaniem ...

minimalnie 75 dni kalendarzowych, na wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem ...

jednostek organizacyjnych, które mają zawierać umowy wykonawcze, znajdują się podmioty, które nie będą mogły zawrzeć umowy na 24 miesiące, bo będą obowiązywały te jednostki inne umowy. Także odwołujący wskazał, że umowy na 24 miesiące nie będą ...

Wynika stąd, że okres świadczenia umowy przez 24 miesiące jest ciężki ...

przede wszystkim okres, na który umowa zostanie zawarta. Informacja ta ma ...

ryzyk, które mogą zaistnieć podczas wykonania umowy. W efekcie zbyt ostrożne określenie ...

po przeprowadzeniu rozpoznawanego postępowania zawrzeć umowę ramową, w związku z tym ...

ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym ...

Pzp »Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji«. Ponadto ...

uwarunkowaniami zamawiający musi do każdej umowy cząstkowej mieć odniesienia w ofercie ...

wykonawców, z którymi zamawiający zawarł umowę ramową, do składania ofert na umowy wykonawcze (cząstkowe), ale nie ma ...

zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową [...] wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert ...

złożenie oferty niezgodnej z poprzednią umową nakładać kary umownej. W związku ...

zamawiający zaniechał wskazania, że [1] umowy wykonawcze (cząstkowe) będą swoim zakresem ...

odpowiadały częściom zamówienia wyspecyfikowanym dla umowy ramowej oraz zaniechał wskazania [2 ...

instalacyjnych oraz zastrzegł we wzorze umowy ramowej [4] obowiązek przystąpienia do postępowania na zawarcie umowy wykonawczej, co jest sankcjonowane możliwością ...

kar umownych i odstąpieniem od umowy ramowej przez zamawiającego - zasługuje na ...

całego § 5 ust. 1 wzoru umowy ramowej, którego najistotniejsza część brzmi »Wykonawca może zlecić wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom, za uprzednią pisemną zgodą ...

oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie, że powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) oferowanego zamówienia ...

zamówień publicznych nie zabraniają powierzania wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom. Dlatego również postanowienie o udzieleniu zgody na powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie może zostać wprowadzone do wzoru umowy. Jedynie art. 36 ust. 5 ...

możliwości ograniczenia uprawnień do powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, ale w określonym ...

Pzp brzmi »Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku ...

dlatego nie może we wzorze umowy wprowadzać postanowienia o zgo- dzie na powierzenie wykonania zamówienia czy części zamówienia podwykonawcom ...

zamieścił postanowienie o niedopuszczalności powierzenia wykonania zamówienia to wykonawca nie mógłby powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom bez względu na ...

konieczności uzyskiwania zgody na powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom jest zasadny i ...

nakazał zamawiającemu uchylenia ze wzoru umowy ramowej postanowienia dotyczącego wyrażenia zgody na zlecenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom. Zamawiający naruszył art. 2 ...

XXV C 514/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2017-05-17 195 fragmentów Premium

2017-05-17 » zasądza od Skarbu Państwa (...) kwotę

z łączącej ją z GDDKiA umowy z dnia 29 października 2010 r. o wykonanie robót polegających na rozbudowie drogi ...

wskazano, że powódka, jako wykonawca, wykonała roboty, które były niezbędne dla ...

powódka nie otrzymała zapłaty za wykonane prace, co spowodowało konieczność wystąpienia ...

pozwanego ad. 1 powódka powinna wykonać czynności i roboty, za które ...

zapłaty, w ramach łączącej strony umowy i w cenie określonej w ...

tym etapie powinna ujawnić konieczność wykonania ścianek szczelnych i zgłosić ją ...

przygotowaną ofertę wykonawcy. Potwierdził, że wykonanie ścianek szczelnych było zasadne, ale ...

był przewidzieć w ofercie koszty zabezpieczeń. Poza tym powód nie dochował ...

zgłaszania faktów powodujących przedłużenie czasu wykonania robót lub warunkujących dodatkowe wynagrodzenie ...

jako dodatkowe, a konieczne do wykonania, zostaną potraktowane jako dodatkowe i ...

prace, które są przedmiotem sprawy wykonane zostały przez spółkę (...) i to ...

powód podtrzymał dotychczasową argumentację, że wykonane przez niego roby nie były ...

naprawę szkody poniesionej w wyniku nienależytego wykonania przez pozwanego ad. 1 w ...

wskazała, że równowartość zaprojektowanych i wykonanych przez nią konstrukcji oporowych w ...

bez podstawy prawnej. Spółka powodowa wykonała ścianki szczelne w celu dbałości ...

Kontraktu Dokumentację Projektową Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Kosztorys ...

podpisali 12 lipca 2010 r. umowę Konsorcjum nr (...). Liderem konsorcjum została ...

że nie zamierzają zawierać żadnej umowy spółki, ani też nie wskazywali ...

wolę wyodrębnienia osobnej masy majątkowej (umowa konsorcjum k. 3086-3093, porozumienie ...

Krajowych i Autostrad, jako zamawiającym, umowę nr (...) o wykonanie robót polegających na rozbudowie drogi ...

2 ww. mowy, integralną część umowy stanowiły następujące załączniki: a) Szczególne ...

dalej SIWZ); d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; e ...

93zł (pkt 4.1 umowy). Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty najpóźniej do 31 maja 2012 r. (pkt 5 umowy) W pkt 7. umowy przewidziano formę pisemną dla jakichkolwiek ...

treści kontraktu pod rygorem nieważności (umowa k 55- 56). B. (...) S ...

GDDKiA 27 października 2010 r. umowę nr (...) na zarządzanie kontraktem o ...

realizacją robót. Na podstawie tej umowy (...) S.A. działała jako konsultant ...

zgodność wykonywanych robót zgodnie z umową, projektem oraz zasadami sztuki bu ...

5.1. Warun-ków Ogólnych Umowy (dalej: WOU) za zarządzanie kontraktem ...

Podwy-konawców przepisów i postanowień Umowy stanowiących integralną część Umowy na Zarzą-dzanie Kontraktem. Funkcje ...

ile takie okażą się konieczne (umowa (...) (...)- (...), aneks do umowy k. 2777-2779, WOU k ...

projektowa określająca zakres prac do wykonania została przygotowana przez Inwestora tj ...

jak również nie wskazano konieczności wykonania konstrukcji oporowych umożliwiających połówkową realizację ...

Ponadto przewidziano w niej całościowe wykonanie obiektu (najlepiej widać to w ...

przewiduje etapowania bu-dowy. Należy wykonać w jednym etapie pełny zakres ...

tego tom XI dokumentacji - takie zabezpieczenie było konieczne. (opinia biegłego k ...

obiektach zaprojektowano ścianki, ale dla zabezpieczenia innych elementów budowli, np. przy ...

mowy o tym, że należy wykonać ścianki szczelne. W dokumentacji wykonania wiaduktu był zapis, że roboty należy wykonać w całości, a w dokumentacji ...

rozbieżności w dokumentacji projektowej uniemożliwiają wykonanie robót, wykonawca zwrócił się do ...

jezdni głównej z opisem sposobu wykonania obiektów inżynierskich o symbolach (...); (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...). Zaznaczono ...

na jedni głównej jest uprzednie wykonanie konstrukcji zabezpieczającej skarpę w pasie ...

objęta przedmiotem zamówienia i której wykonanie może nastąpić, zgodnie z ustawą ...

w sytuacji nieobjęcia przedmiotem zamówienia wykonania konstrukcji zabezpieczającej skarpę w pasie ...

pomiędzy jezdniami poinformowania Wykonawcy, po należytej konsultacji z Zamawiającym, o tym ...

p.z.p.) w zakresie wykonania konstrukcji zabezpieczającej skarpę w pasie ...

zakresu rzeczowego, co dotyczy też zabezpieczenia skarp w pasie rozdziału. Inżynier ...

jednoznacznie określa, iż roboty należy wykonać w jednym etapie bez żadnego ...

Podkreślono, że roboty związane z zabezpieczeniem skarpy nie są opisane w ...

nowe zamówienie. Niezależnie, wykonawca zlecił wykonanie projektu opisującego wykonanie zabezpieczenia i etapowania robót na obiektach ...

zgodnie z STWiORB (...). wybór metody wykonania wykopów oraz zapewnianie bezpieczeństwa konstrukcji ...

zaproponowane przez wykonawcę w projekcie zabezpieczenia nasypów za przyczółkami rozwiązanie za ...

dodatkowego zamówienia jest bezprzedmiotowa, gdyż zabezpieczenie wykopów jest szczegółowo opisane w (...) natomiast wykonanie i rozliczenie ścianek szczelnych opisuje ...

że w projekcie nie przewidziano zabezpieczenia dla drugiej nitki ruchu, w ...

k.). F. (...) SA zleciła firmie (...) wykonanie projektów technologicznych dla poszczególnych obiektów ...

dodatkowych robót zabezpieczających. Firma ta wykonała: - projekt technologiczny ścianek szczelnych ścianek ...

prośbą o zatwierdzenie ww. projektów zabezpieczenia nasypów i wykopów dot. poszczególnych ...

omówienia problemów związanych z realizacją umowy. Następnie w piśmie z 25 ...

publicznych. Mianowicie, roboty w zakresie wykonania ścianek szczelnych nie stanowią części ...

zawsze nowym zamówieniem objętym nową umową. W dalszej części pisma wykonawca ...

objęta przedmiotem zamówienia i której wykonanie może nastąpić po udzieleniu nowego ...

opisem przedmiotu zamówienia i oczekują wykonania ich w ramach umowy podstawowej. W związku z tym ...

ekwiwalentnej wartości robót budowlanych obejmujących wykonanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału ...

jezdni głównej DK (...), na których wykonanie Zamawiający nie zamierza udzielić nowego ...

2011 r. stwierdził, że kwalifikacja zabezpieczenia sąsiednich budowli poprzez budowę ścianek ...

cały kontrakt, w tym pod wykonanie obiektów inżynierskich (...); (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) a wykonawcy przekazano ...

wykonywania prac i zatwierdzili projekty zabezpieczeń wykopów z przyczółkami do ww ...

uprawniony do dodatkowej zapłaty za zabezpieczenie sąsiednich budowli i utrzymania stateczności ...

powinna, bowiem, obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, zgodnie z zapisami SIWZ. Jednocześnie ...

kontynuowania Robót w całym zakresie umowy zgodnie z Warunkami Kontraktu (pismo ...

podtrzymała swoje stanowisko podkreślając, że wykonanie konstrukcji zabezpieczającej skarpę w pasie ...

wykonawca na własny koszt zlecił wykonanie Projektu ścianek szczelnych zabezpieczających jezdnie na czas etapowego wykonania przepustów występujących na trasie rozbudowy ...

pismo Inżyniera k. 2124). (...) SA wykonała ścianki szczelne w ramach poszczególnych ...

2087) Wykonawca w 2011 r. wykonał także ścianki szczelne w pasie ...

w wysokości ekwiwalentnej do wysokości wykonanych robót budowlanych obejmujących projektowanie i wykonanie kotwionych ścianek szczelnych w wysokości ...

brakach w dokumentacji i konieczności wykonania robot nieobjętych kontraktem, Inżynier z ...

przez pracowników Politechniki G. dotyczącą wykonania konstrukcji oporowych (ścianek szczelnych) w ...

ścianek szczelnych, a zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę ścianki szczelne są ...

i przeprowadzenie konsultacji ze stronami umowy w trybie Subkaluzuli (...) Warunków Kontraktu ...

spotkaniu tym stwierdziła, że prace wykonane przez (...) SA nie są robotami ...

opracowania przez wykonawcę jako element zabezpieczenia wykopów i sąsiednich budowli. Natomiast ...

zgodnie z kontraktem podstawowym, bez umowy uzupełniającej. Namawiał też pozostałych członków ...

że kontrakcja ścianek szczelnych została wykonana zgodnie z art. 3 prawa ...

uznał, że ma prawo żądać wykonania tych ścianek w ramach umowy podstawowej, to wykonawca ma prawo żądań odpowiedniego ekwiwalentu za wykonaną pracę (pismo (...) z 08 września ...

jego zdaniem, obowiązek ująć cenę wykonania ścianek szczelnych oraz wskazanie numerów ...

wykonawcy przysługuje postepowanie wynikające z umowy i rozdziału 3 Szczególnych Warunków ...

przedstawiła do akceptacji Projekt Wykonawczy zabezpieczenia wykopu pod przepust (...), (...) (etap II ...

przypadku takich konstrukcji. Opracowanie koncepcji wykonania konstrukcji. Zaprojektowanie techniczne konstrukcji i ...

że w zaistniałej sytuacji należało wykonać wspomniane kon-strukcje oporowe. Ponadto ...

projektowe. (...) W celu uniknięcia uszkodzeń wykonanej drogi spowodowanego osiadaniem nasypów analizowaną ...

Będzie ona stanowiła trwały element wykonanego Zadania (opinia uzupełniająca PG k ...

którym wyliczył, że całościowy koszt wykonania ścianek szczelnych i związanych z ...

do Inżyniera Kontraktu o zatwierdzenie wykonanych prac w zakresie zabicia ścianek ...

do żadnej dodatkowej płatności za wykonanie ścianek szczelnych w pasie rozdziału ...

ścianki szczelne stanowiące niezbędny element zabezpieczenia wykopu zostały wykonane przez wykonawcę przy połówkowej realizacji ...

i GDDKiA nie kwestionowali prawidłowości wykonanych robót. Po zakończeniu prac ścianki ...

sprawie do-datkowej płatności za wykonanie ścianek w pasie rozdziału pomiędzy ...

porozumienia w zakresie płatności za wykonane prace objęte roszczeniem nr 3 ...

pierwszej kolejności należało ustalić, czy wykonane przez powoda ścianki szczelne znajdowały ...

a przez to i część umowy. Należało też określić, czy zgodnie z zawartą umową powód miał obowiązek wykonać te ścianki w ramach określonego umową świadczenia. Aby poczynić te ustalenia ...

niejako pomocniczo stwierdzić przebieg realizacji umowy. Należy podkreślić, że osią sporu ...

przedmiotem sporu, w szczególności zawarcie umowy czy przeprowadzenie konkretnych robót budowlanych ...

4630) niejako mimochodem podkreślały prawidłowość wykonanej dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Szczególne kontrowersje ...

Dla przykładu biegły raz określa wykonanie ścianek jako roboty dodatkowe, zaś ...

przez powoda, obrazujący wartość prac wykonanych przy ściankach. Prawidłowość pierwszego stwierdzenia ...

analizując również ilości i rodzaje wykonanych prac. Tylko w tym niewielkim ...

XI dokumentacji, stanowiącej przecież część umowy. Przedstawiona przez powoda prywatna ekspertyza ...

w dokumentacji budowlanej. Prawidłowość techniczna wykonania tych ścianek nie była przedmiotem ...

stron. Wartość robót związanych z wykonaniem ścianek Sąd (M.) ustalił na ...

Sąd zwrócił uwagę, że ilości wykonanych prac, w szczególności powierzchnia ścianek ...

osoba złożyła oświadczenie o wartości wykonanych prac, to można domniemywać, ze ...

sprawie niniejszej było zagadnienie, czy wykonanie przez powoda ścianki szczelne mieściło ...

zakresie jego zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane zawartej w ...

budowa ścianek nie była objęta umową z dnia 29 października 2010 ...

z projektu wykonawczego (II.). Prace wykonane przez powoda powinny zostać rozliczone ...

i pozwany Skarb Państwa łączyła umowa z 29 października 2010 r ...

A.). Zawarta w ten sposób umowa nie należy do odrębnego typu ...

ją według przepisów przewidzianych dla umowy o roboty budowlane. Wynagrodzenie powoda ...

tzw. ślepego kosztorysu. Ścianki szczelne wykonane przez powoda były elementem, który umożliwiał wykonanie prac przy nasypach obiektów inżynieryjnych ...

drogi (por. załącznik graficzny). Ich niewykonanie skutkowałoby zawaleniem się pozostałej części ...

robót objętych projektem stanowiącym część umowy. Tymczasem Sąd ustalił, że ścianki ...

najlepiej przedstawia rysunek biegłego C. wykonany dla wiaduktu (...). (k. 4852 i ...

prostopadła do osi drogi i zabezpiecza tor biegnący pod wiaduktem na ...

niezbędne ze względu na konieczność wykonania dużych wykopów pod fundamenty podpory ...

miała 290 m2, ścianka wykonana przez powoda miała powierzchnię niemal ...

rodzaju można potraktować jako element zabezpieczenia wykopów czy skarp, które to ...

którymkolwiek miejscu projektu budowlanego przewidziano wykonanie takiego wykopu czy skarpy, które ...

drogi. Wynika stąd brak potrzeby zabezpieczenia skarpy nasypu: przy budowaniu go ...

tej części podziela) powoda obciążało zabezpieczenie wzmiankowanych wykopów pod fundamenty podpory wiaduktu czy też wykonanie ścianki szczelnej zabezpieczającej tory. Natomiast ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

XI dokumentacji stanowił również część umowy jako część dokumentacji projektowej wskazanej ...

że tom XI dokumentacji został wykonany przez osoby nieuprawnione. Jednak podpisani ...

należy uznać, że takie rozumienie umowy łączącej strony byłoby sprzeczne z ...

którym wykonawca miałby zaprojektować i wykonać 2 kilometry drogi dojazdowej o ...

postaci drobnego druku na formularzu umowy. Powód nie mógł spodziewać się ...

oczekuje dodatkowych świadczeń w postaci wykonania ścianek szczelnych, skoro w innych umowach tego rodzaju konstrukcje były wyraźnie ...

konstrukcje oporowe nie były objęte umową, ma zasadnicze znaczenie dla określenia ...

tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności ...

nie sposób dopatrzeć się braku należytej staranności. Jakkolwiek procedura przetargowa i ...

konsekwencji roszczenie powoda wynikające z umowy byłoby uzasadnione. Jednak jak już ...

ich wzniesienie nie stanowiło realizacji umowy. Dlatego też zdaniem Sądu ich ...

1 i 2 kc). Zawarcie umowy w trybie przepisów o zamówieniach ...

bezpodstawnym wzbogaceniu, w szczególności jeśli umowa dotycząca zamówienia okazała się nieważna ...

sytuacji nieobjęcia świadczenia projektem i umową - także w przypadku umówienia wynagrodzenia ...

przedmiotem sporu, że wyłącznie powód wykonał kosztem swego majątku ścianki szczelne ...

ta nie miała charakteru tymczasowego: wykonane ścianki pozostały wbudowane w nasypach ...

pozwanego ich wybudowanie jest objęte umową i spotka się z zapłatą ...

umówionego pod rygorami wynikającymi z umowy, w szczególności kar umownych. Spełnienie ...

uniknięcie przymusu związanego z rozwiązaniem umowy i dochodzeniem kar z tego ...

został wzbogacony: w razie objęcia umową także ścianek opisanych w pozwie ...

wiąże się z faktem, że umowa z pozwanym Skarbem Państwa została ...

stanęły do przetargu w ramach umowy konsorcjum. Zdaniem pozwanych członkowie konsorcjum ...

w sprawach o zapłatę za wykonane prace mają legitymację łączną, a ...

legitymację konsorcjum z charakteru tej umowy, która miałyby mieć zasadnicze cechy ...

nie sposób się zgodzić. Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się ...

odrębny stosunek prawny wynikający z umowy nienazwanej, zaś kwestie legitymacji każdorazowo ocenianie na podstawie umowy konsorcjum (tak SN w wyroku ...

stworzenie - w ramach swobody umów - umowy spółki sprzecznej z istotą stosunku ...

353(1) kc nakazuje traktowanie umowy konsorcjum jako odrębnego typu umowy nienazwanej, dopuszczalnego w świetle powołanego ...

jednak zwrócić uwagę, że strony umowy konsorcjum posługują się odrębną nazwą umowy i określają swoje zobowiązania w ...

strony wyraźnie wskazują, że celem umowy nie jest powołanie żadnej spółki. Zawarcie umowy spółki wiąże się przecież także ...

przykładowo uzyskania kredytu, gdyż popularnym zabezpieczeniem w przypadku umów zawartych na ...

syndyk powinien przecież wobec rozwiązania umowy konsorcjum (traktowanej jako spółka cywilna ...

Sadu Najwyższego, w którym odrębność umowy konsorcjalnej przyjmowana jest już niemal ...

r. Sąd Najwyższy potwierdził ważność umowy cesji wierzytelności dokonanej przez konsorcjanta ...

wynagrodzenie innych konsorcjantów z tytułu wykonanej umowy. Oba te wyroki pośrednio przemawiają właśnie za odrębnością umowy konsorcjum i umowy spółki cywilnej. Wypada również zauważyć ...

orzecznictwo i doktryna kwestionowały odrębność umowy konsorcjum jako umowy nienazwanej - inaczej aniżeli organy podatkowe ...

konsorcjum wypowiadając się o zmianie umowy konsorcjum na spółkę w toku ...

rozważań można dodać, że wyodrębnienie umowy konsorcjum na gruncie prawa i ...

Inaczej - podobnie jak w przypadku umowy leasingu (traktowanej niegdyś jako odrębny typ umowy przez sądy cywilne, zaś jako ...

wątpliwości. Podsumowując zarzut braku legitymacji: umowa konsorcjum powinna obecnie być traktowana jako odrębny typ umowy nienazwanej, zaś stosowanie do niej ...

nieuzasadnione. Tym samym przez zawarcie umowy konsorcjum nie powstaje żaden majątek ...

że zobowiązuje ich do tego umowa konsorcjum. Zatem zarzut braku łącznej ...

okresu dni, to Czas na Wykonanie nie będzie przedłużony, Wykonawca nie ...

gruncie prawa polskiego nie został należycie wyjaśniony ani w doktrynie, ani ...

może być traktowana jako: 1) umowa o zwolnienie z długu, 2 ...

lub 3) termin zawity (por. Umowy budowlane: wzory FIDIC na gruncie ...

co do objęcia ścianek szczelnych umową stron zostały zgłoszone już w ...

płatność za ścianki nastąpi po wykonaniu obmiarów, na zasadach przewidzianych dla ...

następnym wyjaśnieniu inżynier uznał, że wykonanie ścianek w myśl specyfikacji mieści ...

wiec w sprawie niniejszej - po wykonaniu i odebraniu ścianek. Jeśli termin ...

mogło zostać uwzględnione, mimo iż wykonanie ścianek przez powoda w sytuacji ...

odmowy ich sfinansowania na etapie wykonania umowy mieści się w pojęciu szkody ...

inwestor (tu: pozwany) w ramach umowy o roboty budowlane zobowiązuje się ...

do naprawienia szkody powstałej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania swojego zobowiązania, chyba że doszło ...

Pozwany jako zamawiający jest stroną umowy o roboty budowlane, a więc ...

do dostarczenia go z zachowaniem należytej staranności. Jak już powiedziano sporządzenie ...

równowartości prac z tytułu dodatkowo wykonanych - ale nieumieszczonych w projekcie - części ...

biorąc pod uwagę, że powód wykonał sporne prace korzystając z pomocy ...

kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu ...

podmiotów, które zawarły z zamawiającym umowę po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Zatem ...

M. C. w ramach realizacji umowy. Przypomnijmy, że spółka pełniła funkcję ...

warunków FIDIC. Zgodnie z warunkami umowy decyzje inżyniera kontraktu nie pociągają ...

skutkowym z odmową zapłaty za wykonane prace. W świetle zmienionych umową warunków FIDIC decyzja o uznaniu ...

Skarbu Państwa wynikał on z umowy o zarządzanie kontraktem (B.). Istnienie ...

żadnego przepisu prawa ani postanowienia umowy nie wynikał obowiązek sporządzenia opinii ...

Polegała na sprzeczności w sposobie wykonania poszczególnych budowli nie tyle pod ...

ujawnił się dopiero na etapie wykonania, ponieważ był możliwy do zauważenia ...

KIO 902/24 – Wyrok KIO – 2024-04-08 664 fragmenty Premium

2024-04-08 » Oddala odwołanie

prowadzonego w trybie podstawowym pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu części ...

oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy wykonaniu w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, a w konsekwencji uznaniu ...

szczególności odwołujący nie dopuścił się niewykonania zamówienia lub nienależytego wykonania zamówienia w wyniku zamierzonego działania ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające z ...

od tych umów, zasądzenia odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

do odwołującego nie doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania albo długotrwałego nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu projektu budowlanego, który obejmował swoim ...

m3. UWAGA: 1 Za wykonaną usługę zamawiający uzna taką usługę ...

został odebrany przez zamawiającego jako wykonany w sposób należyty. 2 przez wykonanie projektu budowlanego zamawiający rozumie wykonanie projektu budowlanego opisanego powyżej, na ...

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: a ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

Gospodarki Komunalnej "Żyrardów"; (c) dotyczącej wykonania projektu koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

a w szczególności wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, a działanie wykonawcy było ...

niedbalstwa. Tak więc nie każde niewykonanie/nienależyte wykonanie zamówienia będzie mogło stanowić podstawę ...

Zamawiający musi udowodnić, że konkretne nienależyte wykonanie umowy/niewykonanie umowy powinno zostać zakwalifikowane jako poważne ...

traktować na równi z niedochowaniem należytej staranności, gdyż rażące niedbalstwo to ...

rzekome zaniechania odwołującego doprowadziły do nienależytego wykonania umowy, mając charakter poważnego naruszenia obowiązków ...

niż wymagana, a dążąc do wykonania umowy podejmował wszelkie działania, także ponad ...

umownego. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy niezwłocznie po jej podpisaniu, dysponował ...

skutkiem była konieczność odstąpienia od umowy. Choć zakres zobowiązania wykonawcy, co ...

jego działań został wyznaczony treścią umowy, to zamawiający dokonywał tej oceny ...

rozszerzonego przez nieumocowane w treści umowy, stawiane wykonawcy dodatkowe wymagania i ...

zakresie odpowiedzi na odstąpienie od umowy przez zamawiającego i odniesienie się ...

przez zamawiających przyczyn odstąpienia od umowy i będą omawiane w dalszej ...

postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

skutek ten musi być konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania lub długotrwałego nienależytego wykonania istotnych zobowiązań umowy o udzielenie zamówienia publicznego, i ...

sytuacji, a mianowicie że powody niewykonania umów, na które powołuje się ...

przyjętej przez zamawiającego tezie, że niewykonanie umów przez odwołującego nie leżało ...

oświadczeniach o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy, składający oświadczenie zamawiający oświadczył, że ...

jest przedstawienie faktu odstąpienia od umowy przez zamawiającego publicznego, które korzysta ...

wszystkich wykonawcach, którzy są stroną umowy, a którzy z przyczyn nielezących ...

KIO 643/12. W zakresie Umowy z Wojskowym Szpitalem Klinicznym w ...

Lublinie złożył oświadczenie odstąpieniu od umowy z uwagi na rzekome nienależyte wykonywanie obowiązków umownych oraz opóźnienie ...

zamawiającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy w zakresie dotyczącym nienależytego wykonywania obowiązków było oczywiście niezasadne ...

zamawiający przez cały okres realizacji umowy nie wskazał żadnych konkretnych okoliczności potwierdzających rzekome nienależyte wykonywanie umowy. Takie konkretne okoliczności nie zostały ...

w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. O tym, że umowa była wykonywana należycie świadczy natomiast fakt, że w ...

złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamawiający odebrał zrealizowany przez wykonawcę ...

za ten etap. Jeżeli więc umowa byłaby realizowana nienależycie, oczywistym byłoby, że etap realizacji ...

świadczył swoje usługi w sposób należyty o czym świadczy chociażby szereg ...

co miało miejsce przed zawarciem umowy z wykonawcą) konieczności wzmocnienia elementów ...

zakresie rzekomych opóźnień w realizacji umowy wskazać należy, że umowa byłą umową o świadczenie usług, a nie umową o dzieło. Tym samym terminy ...

procesu inwestycyjnego. W toku realizacji umowy, wpływ na terminy realizacji inwestycji ...

przypadały na okres przed zawarciem umowy. Spowodowane to było tym, że ...

zamawiający nie dokonał aktualizacji projektu umowy w tym zakresie. Nie można ...

upłynęły jeszcze przed dniem zawarcia umowy. Odnośnie Umowy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego ...

obiektywnych. To Odwołujący odstąpił od umowy z SGGW. Ponadto zamawiający - SGGW ...

W. kar umownych. Z tytułu wykonania umowy SGGW zapłaciło pełne wynagrodzenie. B ...

z siedzibą w W. rozwiązał umowę wcześniej niż zamawiający. SGGW wypowiedziało umowę jako drugie - decyduje data otrzymania ...

prawdą, że SGGW odstąpiło od umowy i było ono skuteczne, gdyż wysłało wypowiedzenie umowy. W takim przypadku Odwołujący nie ...

faktycznego w zakresie odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych S ...

bezpodstawności odstąpienia przez SGGW od umowy. Ponadto odwołujący wystąpił z powództwem ...

do S... stanowiącego odstąpienie od umowy przez SGGW. W piśmie tym ...

ponosi winy za odstąpienie od umowy SGGW ze S..., zatem nie ...

też podstaw do odstąpienia od umowy przez SGGW z odwołującym. Odnośnie Umowy ze OSiR Żoliborz Podobna sytuacja ...

toku prac projektowych wystąpiła konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych wynikających z ...

spowodowało wydłużenie w czasie realizacji umowy. Zamawiający co do zasady zgadzał ...

wykazał zasadności zawarcia aneksu do umowy. Ponadto, zamawiający, mimo że polecał ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z rzekomej winy wykonawcy, niemniej ...

liczonego od upływu terminu realizacji umowy. Niezależnie od powyższego, odstąpienie było ...

możliwe z uwagi na konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych i zamiennych ...

zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumentacja projektowa była już wykonana w całości i wykonawca oczekiwał ...

złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy odwołał pełnomocnictwa dla wykonawcy, czym ...

Zamawiający po złożonym odstąpieniu od umowy kilkukrotnie odmówił przyjęcia dokumentacji projektowej ...

skuteczność i zasadność odstąpienia od umowy. Czynność tego zamawiającego była następcza ...

które to nieprawidłowość w realizacji umowy, miały być podstawą do odstąpienia ...

przez zamawiającego zawartej z odwołującym umowy. Wskazać również należy, że odwołujący ...

wskazano zamawiający musi wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn leżących ...

otrzymanych oświadczeń o odstąpieniu od umowy i, kierując do zamawiających stosowane ...

faktycznych dla skutecznego odstąpienia od umowy zarówno wynikających z art. 635 ...

jak i przesłanek zawartych w Umowach. A ponieważ odstąpienie co do zasady stanowi sankcję za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania to okoliczności wskazujące na niewykonanie i nienależyte wykonanie muszą być jednoznaczne. Powołał Wyrok ...

po pierwsze doszło do rozwiązania umowy. Następnie konieczne jest wykazanie, że powody rozwiązania umowy miały miejsce z przyczyn leżących ...

stopniu lub zakresie, - odwołujący nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał umowę, - że była to istotna cześć zobowiązania wynikająca z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powołał ...

KIO 719/23. Odwołujący, dochowując należytej staranności informuje jedynie o okolicznościach ...

od Inwestorów na rzecz których umowy były realizowane w ocenie zamawiającego ...

niż wymagana, a dążąc do wykonania Umowy podejmował wszelkie działania, także ponad ...

umownego. Wykonawca przystąpił do realizacji Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu, dysponował ...

skutkiem była konieczność odstąpienia od Umowy". W ocenie zamawiającego odwołujący w ...

poparte żadnymi dowodami. Fakt, iż umowy były realizowane niezwłocznie po ich ...

się ze stanowiskiem obu stron umowy w każdej z ww. spraw ...

otrzymanych oświadczeń o odstąpieniu od umowy, co uniemożliwiać ma w jego ...

że wystąpienie sporu co do nienależytego wykonania zamówienia uniemożliwia wykluczenie odwołującego na ...

przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy o zamówienie publiczne, wykonawca z ...

sporu co do odstąpienia od umowy uniemożliwia wykluczenie wykonawcy z powodu ...

do odstąpienia przez zamawiającego od umowy o zamówienie publiczne, uniemożliwia wykluczenie ...

ustawy : "Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wysunięte roszczenie odszkodowawcze lub naliczenie ...

wpływu na wykluczenie wykonawcy. Dowodem nienależytego wykonania umowy może być w szczególności pozew ...

potwierdzających, że np. w sprawie umowy na drodze sądowej odstąpienie od umowy. Odesłanie z kolei noty księgowej ...

odstąpienie przez tego Inwestora od Umowy z odwołującym nie leży po ...

a odwołujący nie dopuścił się nienależytego wykonania umowy. Oznacza to, że odwołujący nie ...

przekazał zamawiającemu: W odniesieniu do umowy zawartej z 1 Wojskowym Szpitalem ...

dnia 15.01.2023 r. - Umowę nr (...) z dnia 09.04 ...

od Inwestora) W odniesieniu do umowy zawartej ze Szkołą Główną Gospodarstwa ...

12.2021 r. (odstąpienie od umowy nr (...) z dnia 25.06 ...

od Inwestora. W odniesieniu do umowy zawartej z Ośrodkiem Sportu i ...

B(1)... po odstąpieniu od Umowy (w okresie marzec - wrzesień 2023 ...

odwołującego przejawia się w postaci nienależycie wykonanych kontraktów, to jeszcze sam sposób ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego co ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

a odwołujący nie dopuścił się nienależytego wykonania umowy. Tym samym zamawiający stwierdził, że ...

odwołującego i inwestycji, które zrealizował należycie, podczas gdy przedmiotem sporu są ...

i treści zawartej z następcą umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia w ...

na jakich warunkach zawierał swoją umowę odwołujący. Z dokumentu tego nie ...

co do tożsamości trudności w wykonaniu zamówienia z jakimi boryka się ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy (lub oświadczenie o jej wypowiedzeniu ...

której stroną był Wykonawca: 1) Umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ...

Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna 2) Umowa dotycząca pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego ...

rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej" 3) Umowa dotycząca pełnienia funkcji inżyniera kontraktu ...

Żyrardów — etap III" 4a) Umowa dotycząca wykonania projektu koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego ...

o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania projektu koncepcji wielobranżowej i dokumentacji ...

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 5) Umowa dotycząca opracowania dok. Projektowo-kosztorysowej ...

samym wykonawca nie dopuścił się nienależytego wykonania którejkolwiek z tych umów, jak ...

złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy (lub oświadczenie o jej wypowiedzeniu ...

której stroną był wykonawca: 1) Umowa dotycząca pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego ...

o udzielenie zamówienia publicznego; 2) Umowa dotycząca pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu ...

mieście Żyrardów - Etap III". 3) Umowa dotycząca wykonania projektu koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego ...

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 4) Umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej ...

ul. Potockiej 1" - Etap I. Umowy z ww. Inwestorami pokrywają się ...

wraz z ofertą (nie wymieniono umowy z Wojskową Akademią Techniczną oraz ...

tym samym nie dopuścił się nienależytego wykonania którejkolwiek z tych umów, jak ...

5 oraz pkt 7 ustawy: Umowa dotycząca pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na rzekome nienależyte wykonywanie obowiązków umownych oraz opóźnienie ...

przez zamawiającego oświadczenie odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy w zakresie dotyczącym nienależytego wykonywania obowiązków było oczywiście niezasadne ...

zamawiający przez cały okres realizacji umowy nie wskazał żadnych konkretnych okoliczności potwierdzających rzekome nienależyte wykonywanie umowy. Takie konkretne okoliczności nie zostały ...

w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. O tym, że umowa była wykonywana należycie świadczy natomiast fakt, że w ...

złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamawiający odebrał zrealizowany przez wykonawcę ...

za ten etap. Jeżeli więc umowa byłaby realizowana nienależycie, oczywistym byłoby, że etap realizacji ...

świadczył swoje usługi w sposób należyty o czym świadczy chociażby szereg ...

co miało miejsce przed zawarciem Umowy z Wykonawcą) konieczności wzmocnienia elementów ...

zakresie rzekomych opóźnień w realizacji umowy wskazać należy, że umowa była umową o świadczenie usług, a nie umową o dzieło. Tym samym terminy ...

procesu inwestycyjnego. W toku realizacji umowy, wpływ na terminy realizacji inwestycji ...

przypadały na okres przed zawarciem umowy. Spowodowane to było tym, że ...

Zamawiający nie dokonał aktualizacji projektu umowy w tym zakresie. Nie można ...

upłynęły jeszcze przed dniem zawarcia umowy" Wykonawca do tak przedstawionego uzasadnienia ...

Inwestora — odpowiedź na odstąpienie od umowy) Załącznik nr 1 - Umowa o pozew (z dnia 13 ...

o. Sp. K. na podstawie umowy nr (...) z dnia 11.03 ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie • Wykonawca z przyczyn leżących ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego co ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

w Lublinie o odstąpieniu od umowy — tj. powodów dla których zamawiający odstąpił z Wykonawcą od umowy (pełna argumentacja). Załączony z kolei ...

o przedstawienie informacji w zakresie umowy nr (...) z dnia 11.03 ...

1) Podstawy (powodu) odstąpienia od umowy ze strony Wojskowego Szpitala Klinicznego ...

Lublinie wraz z przekazaniem kopii umowy nr (...) z dnia 11.03 ...

r. oraz kopii odstąpienia od umowy wraz z całą korespondencją dotyczącą ...

odstąpienia. 2) Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie ...

umowne?) 4) Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących całkowicie ...

Wykonawcy? 5) Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem czy długotrwałym nienależytym wykonywaniem umowy? 6) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania/ długotrwale nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z umowy? 7) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania umowy wynikającego z zamierzonego działania Wykonawcy ...

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do zapłaty ...

kary umownej tytułem odstąpienia, 2. Umowę nr (...) z dnia 11.03 ...

na oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 22.12.2021 ...

wynika, że Inwestor odstąpił od umowy nr (...) z Wykonawcą B(1 ...

się przez Wykonawcę z zawartej umowy. Z treści załączonego odstąpienia od umowy z dnia 09.12.2021 ...

wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z dokumentacją techniczną, sztuką ...

robót nie dającym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania Inwestora ...

tych obowiązków, o odstąpienie od umowy podyktowane było niemożnością wyegzekwowania od ...

kierowane do niego wezwania do należytego wykonywania umowy oraz niemożność porozumienia się z ...

jakie poniósł w skutek realizacji umowy. Postępowanie sporne w Sądzie Okręgowym ...

dowodowych wykonawca dodatkowo przesłał: - Potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 20.12 ...

dnia 15.01.2023 r. - Umowa nr (...) z dnia 09.04 ...

że oświadczenie o odstąpieniu od umowy inwestora datowane jest na dzień ...

12.2021 r. (Odstąpienie od umowy mieści się zatem w okresie ...

Z oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz załączonej do niego noty ...

kara z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ...

kwotę 168 952,80 zł. Umowa z Wykonawcą dotyczyła pełnienia obowiązku ...

czynnościami na budowie oraz za wykonanie całej realizacji inwestycji. W niniejszym przypadku umowa precyzowała obowiązki inwestora zastępczego w S 2 Umowy. Zgodnie z postanowieniami Umowy: Par. 1. Do obowiązków Inwestora ...

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym ...

i rozliczeniem finansowym w zakresie wykonania inwestycji, 5) pierwszy przegląd gwarancyjny ...

wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z dokumentacją techniczną, sztuką ...

robót nie dającym gwarancji terminowego wykonania przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania Inwestora ...

wykonywaniu tych obowiązków, • odstąpienie od umowy podyktowane było niemożnością wyegzekwowania od ...

kierowane do niego wezwania do należytego wykonywania umowy oraz niemożność porozumienia się z ...

12.2021 r. odstąpił od umowy z wykonawcą. Nie podlega zatem ...

zapewnienia obsługi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest w tym przypadku nie wykonaniem istotnego zobowiązania wynikającego z obowiązków ...

bezpośrednio do Inwestora (par. 5 Umowy stanowi o konieczności ustanowienia inspektorów ...

informacji). Powyższe okoliczności wskazują brak należytego wykonywania umowy przez wykonawcę. Co istotne w ...

w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Głównym i koronnym argumentem świadczącym o należytym wykonaniu umowy według wykonawcy jest odbiór przez ...

inwestycji na sprawdzeniu i odebraniu wykonanego projektu budowlanego (projekt wykonywał inny ...

niemalże marginalne znaczenie dla zawartej umowy. Najistotniejszym natomiast elementem zobowiązania umownego ...

odstąpieniu wykonawca nie udowodnił, że należycie wypełniał istotne postanowienia umowy, a jego zarzut braku chęci wykonania inwestycji przez inwestora też nie ...

na czynnościach dotyczących I etapu umowy, którego wykonaniem podpiera się w sposób nadmierny ...

czynności głównie sprawdzające - w zakresie umowy nie było wykonania projektu), lecz głównie na pełnieniu ...

podważać lub nie czy należało wykonać wzmocnienie ścian, słupów i fundamentów, ale dla oceny czy należycie wykonawca wykonywał swoje obowiązki umowne ...

miesięczny pomiędzy odbiorem I etapu umowy a odstąpieniem od umowy jest również dyskusyjny, bo równolegle ...

dostawcę wyposażenia, lecz nie została wykonana również z winy wykonawcy. W ...

w niniejszym zakresie rozpatrywano długotrwałe nienależyte wykonywanie umowy (co zgodnie z wyrokiem Izby ...

jest w opisanym stanie faktycznym nienależyte wykonanie umowy w znaczeniu ogólnym — do którego ...

stronie w znacznym stopniu nie wykonał należycie istotnych zobowiązań umownych co doprowadziło do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kar umownych jak ...

z tego powodu, że nie wykonał należycie umowy z ww. inwestorem co skutkuje ...

ust. 1 pkt 5 ustawy. Wykonanie jedynie marginalnego I etapu opisanego ...

umowie i wycenionego zgodnie z umową na 1% całego wynagrodzenia umownego ...

część przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy i braku zapłaty pozostałej 99 ...

wynagrodzenia świadczy o tym, ze nienależycie wykonana lub też niewykonana przez wykonawcę część zobowiązania umownego ...

raz kolejny fakt, że przedmiot umowy dotyczył pełnienia funkcji inwestora zastępczego ...

niezwykle oburzające dla tego typu umowy. Dodatkowo wraz z brakiem wywiązywania się z istotnych postanowień umowy a opisanych powyżej wykonawca wykazał ...

rażące niedbalstwo przy realizacji ww. umowy, które poza opisanymi powyżej okolicznościami ...

2 ust 2 pkt 12 umowy wykonawca miał zapewnić obsługę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych). Inwestycja dotyczyła rozbudowy szpitala ...

nie daje on gwarancji rzetelnego wykonania zamówienia. Wskazać należy na marginesie ...

prawidłowego zachowania wykonawcy i realizowania umowy zgodnie z jej postanowieniami. Na ...

skuteczność i prawidłowość odstąpienia od umowy przez ww. inwestora z wykonawcą ...

bowiem, że zakwestionowanie odstąpienia od umowy lub tez wysunięte roszczenie odszkodowawcze ...

ma wpływu na wykluczenie wykonawcy. Umowa dotycząca pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu ...

wskazał, że: W ramach przedmiotowej umowy, zamawiający na 4 miesiące przed końcem realizacji umowy (umowa była realizowana od kwietnia 2019 ...

r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy rzekomo z winy B(1 ...

skutku w postaci odstąpienia od umowy z winy B(1)... . Po ...

1)... przez cały okres realizacji umowy, niemniej jednak żaden z tych ...

jedną z przyczyn odstąpienia od umowy miała być nieobecność Inżynierów Rezydentów ...

stale obecny w ramach realizacji umowy, odbywając m. in. spotkania z ...

raportów kwartalnych potwierdzając tym samym należyte wykonanie obowiązków przez B(1)... . Dodatkowo oświadczenie o odstąpieniu od umowy było uzasadnione rzekomym niewykonaniem obowiązków pomimo wezwań, niemniej jednak ...

co oświadczenie o odstąpieniu od umowy. B(1)... wykonywało natomiast wszystkie obowiązki umowne w sposób należyty i zgodny z umową, co znajdowało odzwierciedlenie w raportach ...

zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy był fakt, że B(1 ...

stycznia 2022 r. odstąpiło od umowy z winy zamawiającego, tj. z ...

zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez B(1)... z winy ...

i tym samym spowodowało wygaśnięcie umowy. Na skutek tego oświadczenia, oświadczenie ...

złożone w okresie, w którym umowa nie obowiązywała. Tym samym nie ...

zamawiający nieskutecznie "odstąpił od tej umowy, gdyż po pierwsze B(1)... wykonywało swoje obowiązki umowne należycie co było potwierdzane przez zamawiającego ...

1)... uprzednio dokonało odstąpienia od umowy z winy zamawiającego z uwagi ...

zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy z dnia 13.01.2022 ...

2022 r. Załącznik nr 14 - Umowa o pozew z dnia 01 ...

amawiających oświadczeń o odstąpieniu od umowy, w których stroną było konsorcjum ...

oraz B(2)..., na podstawie umowy nr (...) z dnia 09.04 ...

01.2022 r.) Odstąpienie od umowy przez zamawiającego mieści się zatem ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie • Wykonawca z przyczyn leżących ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego co ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

o.o. o odstąpieniu od umowy — tj. powodów dla których zamawiający odstąpił z wykonawcą od umowy (pełna argumentacja). Załączona do akt umowa o pozew — nie udowadnia, że ...

o przedstawienie informacji w zakresie umowy nr (...) z dnia 09.04 ...

1) Podstawy (powodu) odstąpienia od umowy ze strony PGK "Żyrardów" Sp ...

o. wraz z przekazaniem kopii umowy nr (...) z dnia 09.04 ...

r. oraz kopii odstąpienia od umowy wraz z całą korespondencją dotyczącą ...

odstąpienia. 2) Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie ...

kar umownych tytułem odstąpienia od umowy — czy kara została zapłacona przez ...

Wykonawcę?) 4) Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących całkowicie ...

Wykonawcy? 5) Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem czy długotrwałym nienależytym wykonywaniem umowy? 6) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania/ długotrwale nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z umowy? 7) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania umowy wynikającego z zamierzonego działania Wykonawcy ...

prac w ramach realizacji przedmiotowej umowy był odpowiedzialny konsorcjant B(1 ...

do realizacji zamówienia publicznego). 3. Umowa 09.04.2019 r. 4 ...

PGK — pismo 6. Odstąpienie od umowy — B(1)... 7. Odstąpienie od umowy - PGK 8. B(1)... - pismo ...

wynika, że inwestor odstąpił od umowy nr (...) z wykonawcą B(1 ...

się przez wykonawcę z zawartej umowy, tj.: 1. Brak nadzoru na ...

Kontraktu" Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało w dniu 11.01 ...

za dokonane, a tym samym umowę za niezawartą więc dalsze odstąpienie od umowy ze strony wykonawcy staje się ...

spór co do skuteczności rozwiązania umowy przez Inwestora za pośrednictwem formy ...

jest jednak aktualnie pomiędzy stronami umowy przedmiotem postępowania pojednawczego prowadzonego z ...

sprawie. Z załączonego odstąpienia od umowy wynika, że inwestor naliczył kary ...

i par 19 ust.4 Umowy opiewające na łączną kwotę 2 ...

stanowisku, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących po ...

zwrócić uwagę na charakter prawny umowy zawartej z B(1)... jako umowy mieszanej mającej charakter umowy starannego działania i umowy rezultatu, co oznacza, iż na ...

dokumentów, itp.). W konsekwencji stopień niewykonania lub nienależytego wykonania umowy był zróżnicowany w odniesieniu do obowiązków określonego rodzaju". Za wykonanie umowy zawartej przez strony członkowie konsorcjum odpowiadali solidarnie (583 umowy). Stanowisko wykonawcy zawarte w dokumentach ...

zakończenie sprawy dotyczącej odstąpienia od umowy w sposób polubowny, co jest ...

zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy z dnia 13.01.2022 ...

sądowym i należnymi odsetkami). - Potwierdzenie wykonanej operacji przez B(1)... Spółka ...

informacji od wykonawcy i inwestora Umowa z wykonawcą dotyczyła pełnienia funkcji ...

nie tylko skutecznego odstąpienia od umowy, ale również jakości pełnionych usług ...

w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z dnia 11.01.2022 ...

kluczowe w przypadku odstąpienia od umowy przez inwestora tj. po pierwsze ...

się w większości przypadków na wykonanie danej czynności np.: Zadanie 16 ...

Reasumując w powyższym przypadku wykonawca, wykonał tylko część swoich obowiązków, a ...

współpracy z wykonawcą. Wykonawca nie wykonał należycie zamówienia oraz niewątpliwie nie dochował swoich obowiązków należycie, a nie przekazanie protokołów konieczności ...

stronie działając w konsorcjum nie wykonali należycie w znacznym stopniu istotnych zobowiązań ...

co doprowadziło do odstąpienia od umowy oraz naliczeniem kar umownych. W ...

w przedmiotowej sprawie dotyczy braku należytego wykonania umowy głównie w zakresie IV kwartału ...

2021 r. nie świadczy o należytym wykonaniu umowy. Ponadto nadmienił, że fakt iż ...

zakończenie sprawy dotyczącej odstąpienia od umowy w sposób polubowny nie świadczy ...

stanowisku, że zakwestionowanie odstąpienia od umowy lub też wysunięte roszczenie odszkodowawcze ...

ma wpływu na wykluczenie wykonawcy. Umowa dotycząca wykonania projektu koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego ...

wskazał, że: W ramach przedmiotowej umowy nr (...) z dnia 16 kwietnia ...

wydało dokumentacje projektową która została należycie wykonana i za którą B(1 ...

powyższego B(1)... odstąpiło od umowy dostarczając pismo z odstąpieniem w ...

2022. SGGW odstąpiło następczo od umowy z B(1)... dostarczając pismo ...

wskazuje, iż zamawiający odstąpił do umowy następczo, gdyż odstąpienie B(1 ...

zamawiającego) nie dotyczyło istotnej części umowy, gdyż B(1)... zmuszony było odstąpić od umowy z SGGW po zakończeniu całości ...

nadzór autorski i sprawowało go należycie czego dowodem są obecności na ...

materiałowych Generalnego Wykonawcy. Dowodem na należyte wykonanie usługi przez B(1)... było ...

budowlanych Po pierwsze odstąpienie od umowy nastąpiło z uwagi na brak ...

B(1)... odstąpiło pierwsze od umowy z zamawiającym z przyczyn zależnych ...

nie może być mowy o niewykonaniu umowy w znacznym zakresie, gdyż B ...

wystąpienie o odszkodowanie ani wprowadzenie wykonania zastępczego lub realizacji z jakichkolwiek ...

w zakresie treści odstąpienia od umowy ze S... przez SGGW oraz ...

na odstąpienie przez S... od umowy o roboty budowlane. Z posiadanej ...

Załączniki nr 16 - Odstąpienie od Umowy B(1)... Załączniki nr 17 ...

B(1)... na odstąpienie od Umowy przez SGGW Załączniki nr 20 ...

nr 24 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na roboty budowlane na podstawie ...

opublikowało nowe postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji i dokumentacji przetargowej na ...

B(1)... odstąpiło częściowo od umowy na realizację prac projektowych Innowacyjnego ...

ustawy. Po pierwsze odstąpienie od umowy jak opisywano w punkcie 4 ...

B(1)... odstąpiło pierwsze od umowy z zamawiającym z przyczyn zależnych ...

nie może być mowy o niewykonaniu umowy w znacznym zakresie, gdyż B ...

wystąpienie o odszkodowanie ani wprowadzenie wykonania zastępczego lub realizacji z jakichkolwiek ...

w zakresie treści odstąpienia od umowy ze S... przez SGGW oraz ...

na odstąpienie przez S... od umowy o roboty budowlane. Z posiadanej ...

nr 24 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na roboty budowlane na podstawie ...

zamawiających oświadczeń o odstąpieniu od umowy, w których stroną było konsorcjum ...

wskazał, że: "W ramach przedmiotowej umowy nr (...) z dnia 16 kwietnia ...

wydało dokumentacje projektową, która została należycie wykonana i za którą B(1 ...

powyższego B(1)... odstąpiło od umowy dostarczając pismo z odstąpieniem w ...

2022. SGGW odstąpiło następczo od umowy z B(1)... dostarczając pismo ...

r.), • Załączniki nr 16 — Zerwanie Umowy B(1)... (odstąpienie od Umowy B(1)... (pismo z dnia ...

r.), • Załączniki nr 17 — Zerwanie Umowy SGGW (wypowiedzenie umowy nr (...) przez SGGW z dnia ...

na stwierdzenie, iż zamówienie pn. Wykonania projektu koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego ...

Warszawie" realizowane było na podstawie umowy nr (...) z dnia 21 listopada ...

podmiot trzeci powołują się na umowę nr (...) z dnia 16 kwietnia ...

miejscu zamawiający zaznaczyć, że ww. umowa została rozwiązana zarówno przez inwestora ...

stanie stwierdzić, kto odstąpił od umowy jako pierwszy. W załączonej dokumentacji ...

informacja dotyczącą terminu odstąpienia od umowy przez wykonawcę (wypowiedzenie umowy zostało doręczone do kancelarii zamawiającego ...

wyjaśnień nie wynika, kiedy wypowiedzenie umowy nr (...) przez Inwestora tj. SGGW ...

nr 23). Zamawiający na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej zlecił ...

powyższym inwestor (zgodnie z zawarta umową nr (...)) wezwał wykonawcę do podjęcia ...

nr 24 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na roboty budowlane na podstawie ...

o niezwłoczne wyjaśnienia kwestii dotyczących wykonanej dokumentacji tj. udzielenia początkowo odpowiedzi ...

samym uniemożliwiały dokonanie oceny czy umowa nr (...) w zakresie pełnienia nadzoru ...

autorskiego była realizowana w sposób należyty. Dodatkowo z załączonych wyjaśnień do ...

S... SA odstąpił od zawartej umowy z Inwestorem, co w konsekwencji ...

do wypowiedzenia przez Inwestora - SGGW umowy nr (...) z Wykonawcą (załącznik nr ...

dnia 09.06.2022 r.). Umowa została wypowiedziana w trybie natychmiastowym ...

uzasadnieniu, że podstawą wykluczenia jest nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy nr (...) (co wynika z informacji ...

7 ustawy w związku z nienależytym wykonaniem wcześniejszej umowy nr (...) z uwagi na: • długotrwałe nienależyte wykonywanie istotnych zobowiązań umowy, co w konsekwencji doprowadziło do ...

7 ustawy w związku z nienależytym wykonaniem wcześniejszej umowy nr (...). Tłumaczenie wykonawcy w uzasadnieniu ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie • Wykonawca z przyczyn leżących ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego co ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

o przedstawienie informacji w zakresie umowy nr (...) z dnia 21.11.2019 r. pn. wykonanie projektu koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego ...

2)... : 1) Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie ...

prac w ramach realizacji przedmiotowej umowy był odpowiedzialny konsorcjant B(1 ...

umowne?) 4) Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po ...

pozostałych branżach) w oparciu o wykonana dokumentację? 7) Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem czy długotrwałym nienależytym wykonywaniem umowy? 8) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania/ długotrwale nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z umowy? 9) Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania umowy wynikającego z zamierzonego działania wykonawcy ...

12) Czy według zamawiającego projekt wykonany w ramach powyższej umowy można uznać za wykonany nienależycie ze względu na ujawnione wady ...

poprosił również o udostępnienie: 1. Umowy nr (...) z dnia 21.11 ...

nadzoru autorskiego 5. Odstąpienia od Umowy nr (...) z dnia 25.06 ...

dotyczące.: 1. Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie ...

Warszawie o wypowiedzeniu (nie odstąpieniu) umowy z dnia 9 czerwca 2022 ...

SGGW w Warszawie o wypowiedzeniu umowy, jako że zostało skierowane do ...

doręczeń w treści par 10 umowy i przez nich odebrane tego ...

prac w ramach realizacji przedmiotowej umowy był odpowiedzialny konsorcjant B(1 ...

B(2)... ? Odpowiedź inwestora: Zawarta umowa nie precyzowała za jaki zakres ...

prac w ramach realizacji przedmiotowej umowy był odpowiedzialny konsorcjant B(1 ...

jeszcze kar umownych z powodu nienależytego wykonania umowy przez Konsorcjum B... ani nie ...

projektu). 4. Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących całkowicie ...

stronie wykonawcy? Odpowiedź inwestora: Wypowiedzenie umowy spowodowane było przyczynami leżącymi wyłącznie ...

pozostałych branżach) w oparciu o wykonaną dokumentację? Odpowiedź inwestora: Odpowiedzi udzielono ...

5. 7. Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem czy długotrwałym nienależytym wykonywaniem umowy? Odpowiedź: Wypowiedzenie umowy nastąpiło na skutek nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę. Nienależyte wykonanie wymowy polegało na uporczywym uchylaniu ...

mogło mieć to charakter długotrwałego nienależytego wykonywania obowiązków umownych. 8. Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/nienależytego wykonania/ długotrwale nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z umowy? Odpowiedź inwestora: Tak 9. Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania umowy wynikającego z zamierzonego działania Wykonawcy ...

wykonawcę (S... S.A.) od umowy nr (...) z dnia 25 czerwca ...

Przyczyną odstąpienia przez S... od umowy była zwłoka zamawiającego w wykonaniu umowy polegająca na braku przekazania prawidłowej ...

12. Czy według Państwa projekt wykonany w ramach powyższej umowy można uznać za wykonany nienależycie ze względu na ujawnione wady ...

Odpowiedź inwestora:: Według zamawiającego projekt wykonany w ramach powyższej umowy nie można uznać za wykonany nienależycie ze względu na ujawnione w ...

okresie wymagał poprawienia, co zostało wykonane w ramach innego zamówienia publicznego ...

koniecznością poprawienia projektu, co zostało wykonane w ramach innego zamówienia publicznego ...

powyżej informacjami inwestor przekazał zamawiającemu: Umowę nr (...) z dnia 21.11 ...

nadzoru autorskiego o odstąpienie od Umowy nr (...) z dnia 25.06 ...

w sprawie odstąpienia SGGW od umowy o nr (...) z dnia 21 ...

Załączniki nr 12 — Odstąpienie od Umowy B(1)... Załączniki nr 13 — Odstąpienie od Umowy SGGW Załączniki nr 15 —Wnioski ...

nr 18— Ogłoszenie o zawarciu umowy na roboty budowlane na podstawie ...

12.2021 r. (odstąpienie od umowy nr (...) z dnia 25.06 ...

informacji od wykonawcy i inwestora Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem SGGW w ...

2)... (zwanych dalej wykonawcą) dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej na budowę Centrum ...

r. inwestor skutecznie wypowiedział ww. umowę wykonawcy (Zamawiający zgadza się ze ...

skuteczności doręczenia wypowiedzenia). Wypowiedzenie od umowy przez inwestora mieści się zatem ...

ust. 3 zawartej pomiędzy stronami umowy zawarto obowiązki wykonawcy z których wynika, że: Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnej z ...

m.st. Warszawy zał. 7 umowy opracowanej na podstawie koncepcji ICNŻ zał. Nr 5 umowy; PFU - zał. nr 4 umowy, wytycznych technologicznych - zał. nr 6 umowy. Szczegółowe wytyczne ujęto w załączniku nr 8 do niniejszej Umowy; b) projektu budowlanego ze wszystkimi ...

Załączniku nr 9 do niniejszej Umowy; wraz z renderingami pokazującymi bryłę ...

uzgodnienie z Zamawiającym; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z ...

dokumentacją projektową i kosztorysów inwestorskich wykonanych w zgodzie z przyjętymi, wspólnie ...

Zamawiającym, założeniami kosztorysowymi. Ww. część umowy została wykonana, Inwestor odebrał ją oraz zapłacił. Umowa w par. 1 ust 4 ...

dokumentacji i związane ze sposobem wykonania prac, wydawanie brakujących fragmentów opracowania ...

W par. 4 ust. 33 umowy przewidziano także, iż wykonawca, zgodnie ...

wykonawcę oraz Inwestora) do wypowiedzenia umowy doszło z powodu: - długotrwałego nienależytego wykonywania istotnych zobowiązań umowy, co w konsekwencji doprowadziło do ...

13 grudnia 2021 r. od umowy o roboty budowlane dotyczące prowadzonej ...

okolicznością rzutującą na prawidłowość wykonywania umowy był wewnętrzny spór personalno-kompetencyjny ...

z wadliwie wykonywaną przez wykonawcami umową między innymi w części dotyczącej ...

nadzoru autorskiego w ramach ww. umowy Inwestor w oparciu o art ...

wypowiedział w trybie natychmiastowym przedmiotową umowę. Dalsze kontynuowanie wadliwie pełnionego nadzoru ...

po stronie SGGW wynikającej z nienależytego wykonywania zobowiązań przez Konsorcjum. Ww ...

z którym wówczas wykonawca realizował umowę w ramach konsorcjum. Zobowiązania wynikające ...

z par. 1 ust. 4 Umowy oraz par. 4 ust. 33 Umowy nie zostały wykonane należycie w znacznym stopniu i zakresie ...

uniemożliwiły zrealizowanie zamówienia w postaci wykonania robót budowlanych dotyczących budowy budynku ...

przekonania, że ww. podmioty nie wykonały prawidłowo/należycie obowiązków ww. umowy zarówno w fazie prac projektowych ...

wykonawców, czego następstwem było wypowiedzenie umowy z winy wykonawcy, zmuszony była ...

podstaw by sądzić, że od umowy wykonawca odstąpił jako pierwszy, oraz aby wypowiedzenie od umowy nastąpiło z winy inwestora. To wykonawca nienależycie świadczył umowę w zakresie nadzoru autorskiego do ...

pozostaje fakt, że pierwsza część umowy wykonana przez wykonawcę została odebrana przez ...

budowlanych a zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązany był do ich ...

zrealizowana (Generalny Wykonawca odstąpił od umowy) a inwestor zmuszony był zlecić do wykonania dokumentację projektową kolejnemu wykonawcy. Powyższe ...

stopniu lub zakresie nie zostały wykonane należycie zobowiązania umowne wskazane w par ...

oraz par 4 ust. 33 umowy które były zobowiązaniami istotnymi — co doprowadziło do wypowiedzenia od umowy przez Inwestora. Zamawiający na podstawie ...

że do odstąpienia od ww. umowy nr (...) z dnia 25.06 ...

nadzoru autorskiego zgodnie z zapisami umowy. Było to kluczowe dla możliwości ...

przez co nie wywiązuje się należycie z obowiązków w zakresie usuwania ...

przez SGGW od wskazanej powyżej umowy. Wykonawca powołuje się w swych ...

gdzie przedmiotem rozpatrywań była również umowa z ww. inwestorem. Jednakże wskazać ...

zgodnie, z którą odstąpienie od umowy musi wynikać z przyczyn leżących ...

trzeci podlegają wykluczeniu z postępowania. Umowa dotycząca opracowania dok. Projektowo-kosztorysowej ...

toku prac projektowych wystąpiła konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych wynikających z ...

spowodowało wydłużenie w czasie realizacji umowy. Zamawiający co do zasady zgadzał ...

wykazał zasadności zawarcia aneksu do umowy. Ponadto, zamawiający, mimo że polecał ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z rzekomej winy wykonawcy, niemniej ...

liczonego od upływu terminu realizacji umowy. Niezależnie od powyższego, odstąpienie było ...

możliwe z uwagi na konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych i zamiennych ...

zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokumentacja projektowa była już wykonana w całości i wykonawca oczekiwał ...

złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy odwołał pełnomocnictwa dla wykonawcy, czym ...

Zamawiający po złożonym odstąpieniu od umowy kilkukrotnie odmówił przyjęcia dokumentacji projektowej ...

skuteczność i zasadność odstąpienia od umowy" Załączniki nr 27 - Wezwanie do ...

Załączniki nr 28 - Odstąpienie od umowy W załączniku nr 27 wykonawca ...

realizacji, jak również propozycję odpłatnego wykonania inwentaryzacji zieleni. Wykonawca uważa, że ...

odbioru pracy i zapłaty za wykonany etap prac z powodu wad ...

zmuszony będzie rozważyć odstąpienie od umowy z winy OSiR oraz podejmie ...

w zakresie robót dodatkowych, które wykonał, jednak OSiR zrezygnował z tych ...

czasu rozliczenia przez OSiR dotychczas wykonanych prac oraz uzgodnienia zasad odpłatności ...

procedurę odbiorową niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności poprzez zgłaszanie niezasadnych ...

inwentaryzacji stanowią przeszkodę do ukończenia umowy. 5) Z dn. 31.03 ...

które zawarły z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. Z ...

który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. Udzielenie ...

z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania Umowy o jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca ...

do B(1)... odstąpienie o umowy. Ww. pismo jest jedynym załącznikiem ...

wykonawcy. W uzasadnieniu odstąpienia od umowy OSiR napisał: Umowa nr (...) pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą ...

10 października 2022 r. Przedmiotem Umowy na podstawie par 1 ust. 1 i 2 Umowy, jest opracowanie dok. projektowo kosztorysowej ...

Etap I. W ramach przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania mapy do celów projektowych, 2) wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania działki lub ...

budowę, uzyskanie warunków technicznych i wykonanie projektów przyłączy. W skład dokumentacji ...

niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. 3) wykonania kompletnego projektu technicznego (w tym ...

zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków 4) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone ...

do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 5) sporządzenia przedmiarów ...

oraz na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; przedmiary ...

robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 7) wykonania Wzorcowego Opisu Dostępności oraz Listy ...

ust. 1 pkt 2 a) Umowy, wykonanie Dokumentacji projektowej, o której mowa ...

ust. 2 pkt 1) 2) Umowy, miało nastąpić w ciągu 90 ...

dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, czyli do dnia 09 stycznia ...

ust. 1 pkt 2 b) Umowy, wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami ...

ust. 2 pkt 3)-7) Umowy, miało nastąpić w ciągu 210 ...

dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, czyli do dnia 09 maja ...

ust. I pkt 2 a) Umowy, za datę wykonania Przedmiotu umowy w zakresie par. 1 ust ...

siedzibie zamawiającego dokumentacji będącej przedmiotem umowy, do której zamawiający, w toku ...

z ust. 4 i 7 umowy, dokonał czynności sprawdzających. Z uwagi ...

wymagań zawartych w ś 4 Umowy nr (...) z dnia 10 października ...

roboczych (par. 7 ust. 7 Umowy). Odnośnie dokumentacji projektowej wraz z ...

ust. 2 pkt 3)-7) umowy, wskazuję że jej wykonanie przez wykonawcę miało nastąpić w ...

dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, czyli do dnia 09 maja ...

przez projektantów wykonawcy i została wykonana w sprzeczności z przepisami prawa ...

pozornego zachowania terminu wynikającego z umowy nr (...) z dnia 10 października ...

dzisiejszego, czyli dnia odstąpienia od umowy, wykonawca nie złożył do Urzędu ...

przez cały dotychczasowy okres trwania umowy miał i ma świadomość tego, że wykonana przez niego dokumentacja (dokumentacja projektowa ...

ust. 2 pkt 1)-2) umowy oraz dokumentacja projektowa wraz z ...

ust. 2 pkt 3)-7) umowy) w ramach realizowanej umowy nie została nigdy przez niego ...

zgodnie z treścią łączącej strony umowy. Konsekwencją powyższego działania wykonawcy jest zwłoka wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i dokumentacji projektowej ...

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem Umowy bez którego zamawiający nie będzie ...

wykonawcy z uwagi na jego nienależyte wykonywanie umowy. Nadto, do wniosku wykonawcy z ...

wydłużenie terminu na ich ewentualne wykonanie, o 45 dodatkowych dni względem ...

znacząco wykracza poza termin obowiązywania umowy łączącej strony. Powyższe stanowi zwłokę wykonawcy w wykonaniu umowy. Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonej przez ...

uwagi na zwłokę wykonawcy z wykonaniu umowy nr (...) z dnia 10 października ...

realizacji robót budowlanych, odstąpienie o Umowy nr (...) z dnia 10 października ...

w Dzielnicy Żoliborz na podstawie umowy (...) z dnia 10.10.2022 ...

05.2023 r. Odstąpienie od umowy przez inwestora mieści się zatem ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie • Wykonawca z przyczyn leżących ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego co ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

o przedstawienie informacji w zakresie umowy nr (...) z dnia 10.10 ...

k. 1. Daty odstąpienia od umowy (wraz z informacją o dacie ...

liczonego od upływu terminu realizacji umowy. 2. Wskazania na jakim etapie ...

umowne?) 3. Czy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących całkowicie ...

wykonawcy ? 4. Czy odstąpienie od umowy związane było z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem czy długotrwałym nienależytym wykonywaniem umowy? 5. Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania/ długotrwale nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z umowy? 6. Czy odstąpienie od umowy dotyczyło niewykonania/ nienależytego wykonania umowy wynikającego z zamierzonego działania Wykonawcy ...

z potwierdzeniem doręczenia go Wykonawcy; - umowy nr (...) z dnia 10.10 ...

załącznikami: - Potwierdzenie wysłania odstąpienia od umowy, - Umowa nr (...) z dnia 10 października 2022 r. - Odstąpienia od umowy z dnia 12 maja 2023 ...

2023 r skutecznie odstąpił od umowy nr (...) z dnia 10 października ...

Dodatkowo wskazał, że odstąpienie od umowy w tym samym dniu przesłane ...

zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy, czekając do ostatniego dnia 14 ...

się z treścią odstąpienia od umowy przekazaną w postaci elektronicznej, tym ...

że inwestor skutecznie odstąpił od umowy z wykonawcą w dniu 12 ...

jego złożenie (zgodnie z zawartą umową). Inwestor poinformował również, że "Została ...

zgodnie z którym odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po ...

stronie Wykonawcy, w związku z nienależytym wykonaniem umowy. Z treści załączonego odstąpienia od umowy z dnia 12.05.2023 ...

wymagań zawartych w S 4 Umowy nr (...) z dnia 10 października ...

jej odbiór zgodnie z treścią umowy. • nie zostało wydane pozwolenie na ...

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy, • z uwagi na nie uzupełnienie ...

nie wywiązał się z terminów wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy Inwestor wskazał także, że nie ...

Załączniki nr 25 — Odstąpienie od umowy Załączniki nr 26 — Odpowiedź B ...

B(1)... po odstąpieniu od Umowy W porównaniu do wcześniej złożonych ...

B(1)... po odstąpieniu od Umowy - opinia prywatnego biegłego sądowego z ...

informacji od wykonawcy i inwestora Umowa z wykonawcą dotyczyła opracowania dok ...

dniu 10 października 2022 r. umowy miał w obowiązku do dnia ...

09 stycznia 2023 r. 1) wykonać mapy do celów projektowych 2) wykonać dokumentację projektową zagospodarowania działki lub ...

budowę, uzyskanie warunków technicznych i wykonanie projektów przyłączy. W skład dokumentacji ...

ust. 1 pkt 2b) umowy do dnia 09 maja 2023 r. zobowiązany był: 3) wykonać kompletny projekt techniczny (w tym ...

zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków 4) wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone ...

do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 5) sporządzić przedmiary ...

oraz na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; przedmiary ...

robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych ...

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 7) wykonać Wzorcowy Opis Dostępności oraz Listy ...

m. st. Warszawy Odstąpienie od umowy nastąpiło w dniu 12.05 ...

stronie wykonawcy, w związku z nienależytym wykonaniem umowy ti. • dokumentacja projektowa była niekompletna ...

wymagań zawartych w S 4 Umowy nr (...) z dnia 10 października ...

jej odbiór zgodnie z treścią umowy. • nie zostało wydane pozwolenie na ...

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy, • z uwagi na nie uzupełnienie ...

nie wywiązał się z terminów wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy Inwestor naliczył na wykonawcę karę ...

2 a) zawartej pomiędzy stronami umowy stanowił, że: "Za datę wykonania przedmiotu umowy w zakresie par 1 ust ...

siedzibie zamawiającego dokumentacji będącej przedmiotem umowy, do której zamawiający, w toku ...

i zastrzeżeń". W par. 7 umowy zawarto natomiast szczegółowe wytyczne dotyczące odbioru przedmiotu umowy przy czym w ust. 9 ...

wskazano, że: "Protokół częściowy za wykonanie projektu technicznego zostanie podpisany po ...

że: Rozliczenie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy nastąpi w następujący sposób: 1) za wykonanie Dokumentacji o której mowa w ...

1)-2) — fakturą częściową za wykonaną dokumentację, wystawionymi na podstawie protokołu ...

ust. 1 pkt 2a) umowy wykonawca dopiero po raz pierwszy ...

wymagań zawartych w S 4 Umowy nr (...) z dnia 10 października ...

przez projektantów wykonawcy i została wykonana w sprzeczności z przepisami prawa ...

pozornego zachowania terminu wynikającego z umowy. Dokument ten nie zawierał żadnych ...

prac projektowych, a PZT zostało wykonane na nieaktualnej mapie). Dodatkowo brak ...

3 ust. 1 pkt 14) umowy działaniem wykonawcy w świetle złożenia ...

brakiem zachowania koniecznej kolejności dla należytego wykonania umowy w tym zakresie, wniosek został ...

ust. 1 pkt 2a) umowy. Wykonawca do dnia 09 stycznia ...

3 ust. 1 pkt 14 umowy) — tymczasem dopiero 20 stycznia wykonawca ...

dyskwalifikują wykonawcę jako gwaranta rzetelnego wykonania opracowania dokumentacji projektowej. Na marginesie ...

o wydłużenie terminu na ewentualne wykonanie stosownej poprawy o 45 dni ...

zakresie jak również proponował odpłatne wykonanie inwentaryzacji zieleni). Tymczasem, to wykonawca ...

stanowiący załącznik nr 1 do umowy) miał wskazane że: "Szczegółowy zakres ...

3 ust. 1 pkt 3) umowy wynika natomiast, że: "do obowiązków wykonawcy należy wykonanie stosownie do potrzeb inwentaryzacji, ocen ...

jej zmian jak również za wykonanie wszelkich inwentaryzacji w ramach tej umowy niezbędnych do sporządzenia dokumentacji. W ...

Inwestora opisane w odstąpieniu od umowy, że wykonawca działając z należytą starannością i dbałością o należyte wykonanie umowy powinien monitorować złożony wniosek — czego ...

inwestora, do dnia odstąpienia od umowy tj. do 12 maja 2023 ...

wykonawca przez cały okres trwania umowy miał świadomość tego, że wykonana przez niego dokumentacja (dokumentacja projektowa ...

ust. 2 pkt 1)-2) umowy oraz dokumentacja projektowa wraz z ...

ust. 2 pkt 3)-7) umowy) nie została nigdy przez niego ...

zgodnie z treścią łączącej strony umowy, a to z kolei świadczy ...

siebie naruszył obowiązki zawodowe poprzez niewykonanie kluczowych obowiązków umownych, a to ...

wykonawcy jest zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami ...

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy bez którego zamawiający nie będzie ...

wykonawcy z uwagi na jego nienależyte wykonywanie umowy. Dodatkowo zamawiający wskazał, że opisany ...

leżących po stronie wykonawcy nie wykonał on należycie istotnego zobowiązania umownego, co doprowadziło ...

w konsekwencji do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej przez ...

dowiedzione powyżej. Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą inwestor nie zrezygnował ...

publicznego w przedmiocie tożsamym z umową od której odstąpił z wykonawcą tj. na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej modernizacji kompleksu ...

świadczy o fakcie, że od umowy odstąpiono z wykonawcą niezasadnie - czynność ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego co ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

były one realizowane w sposób należyty oraz że zamawiający złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezasadnie, zaś same okoliczności realizacji ...

W ocenie wykonawcy odstąpienia od umowy były niezasadne na skutek czego ...

złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy (lub oświadczenie o jej wypowiedzeniu ...

wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność), przy czym wykonawca ubiegający ...

zawsze występuje jako profesjonalista, zaś należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę ...

mówić o profesjonalizmie wykonawcy, jego należytej staranności, skoro wraz z ofertą ...

wykonawcy przejawia się w postaci nienależycie wykonanych kontraktów, to jeszcze sam sposób ...

przedmiotowych informacji polegającego na braku należytego zweryfikowania zgodności z rzeczywistością treści ...

od właściwego dla niej miernika należytej staranności (tak m.in. wskazano ...

art. 355 pr. 2 KC - należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...

publicznego. W tym wypadku wzorzec należytej staranności nakłada na wykonawcę, który ...

sposób oczywisty odbiega od miernika należytej staranności przynależnej profesjonaliście. Uwzględniając przytoczone ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" W tym miejscu należy przywołać ...

r.: "Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wysunięte roszczenie odszkodowawcze lub naliczenie ...

wpływu na wykluczenie wykonawcy. Dowodem nienależytego wykonania umowy może być w szczególności pozew ...

O ile bowiem przesłanki dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania oraz wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy mają charakter obiektywny, o tyle ...

w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana ...

w związku z tą wcześniejszą umową?" należało odpowiedzieć twierdząco. Odwołujący, udzielając ...

które doprowadziły do Odstąpień od umowy były: a. Źle przygotowane postępowania ...

komunikacji z zamawiającym Odstąpienie od umowy na roboty budowlane czego następstwem stało się odstąpienie od umowy z projektantem Wnioski pokontrolne / Zalecenia ...

2023 r. nastąpiło odstąpienie od umowy przez OSIR Żoliborz). Wprowadzenie zatem ...

widać Wykonawcy uniknąć odstąpienia od umowy, stąd też w tym postępowaniu ...

kolejny doszło do odstąpienia od umowy to podjął po raz kolejny ...

i nie dają zamawiającemu gwarancji należytego wykonania kontraktu. W związku z faktem ...

wynika, że do odstąpienia od umowy doszło również w zadaniach realizowanych ...

Tadeusza Sygietyńskiego w zamówieniu pn. "wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku objętego ...

o.o. w zamówieniu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ...

o.o. w zamówieniu pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ...

wykazanie, że: 1. Wykonawca nie wykonał należycie lub długotrwale nienależycie wykonywał zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2 ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

doszło do rozwiązania wcześniej zawartej umowy z Wykonawcą. Zamawiający musi także wykazać, że do rozwiązania umowy (lub zasądzenia odszkodowania) doszło z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę. Oznacza to, że ...

jakiego obowiązku wynikającego z wcześniejszej umowy nie wykonał. Ponadto zamawiający zobowiązany jest wykazać ...

umowie zobowiązanie, którego wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie, było dla tej umowy istotne. W świetle dyrektywy klasycznej ...

wykazać, że wykonawca albo nie wykonał umowy w ogóle albo wykonał ją nienależycie w stopniu znaczącym lub nienależyte wykonywanie miało charakter uporczywy, nawet ...

tam omówionych: 1. Wykonawca nie wykonał należycie lub długotrwale nienależycie wykonywał zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2 ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

faktu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Rozwiązanie umowy następuje więc w okolicznościach nadzwyczajnych, w normalnym toku rzeczy umowa byłaby wykonywana i wygasłaby po wykonaniu zobowiązań stron. W drugim wypadku ustawodawca mówi o powiązaniu niewykonania lub nienależytego wykonania z odszkodowaniem. Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie zobowiązań umownych wynikającymi z ...

za naprawienie szkody, którą wyrządził niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Świadczenie odszkodowawcze ma charakter ...

wystąpienie odszkodowania w wyniku realizacji umowy stanowi o nierzetelności wykonawcy. Nie ...

sytuacja wymieniona w przepisie to wykonanie zastępcze. Zgodnie z art. 480 ...

w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia wierzyciel może, zachowując ...

żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika, zaś ...

zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na ...

Ponadto istnieje jeszcze możliwość zastrzeżenia wykonania zastępczego w umowie na warunkach ...

określonych. Jeżeli ze względu na nienależyte wykonanie zobowiązania wierzyciel podjął czynności w celu wykonania zastępczego przez inny podmiot, to ...

stanowiąca podstawę wykluczenia związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania to realizacja uprawnień z ...

sprowadzają się do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, usunięcia wad lub ...

wówczas, gdy jest to skutek nienależytego wykonywania umowy — zachodzi związek przyczynowy pomiędzy nienależytym wykonywaniem umowy a podjęciem przez wierzyciela/zamawiającego ...

jest zbadanie stopnia naruszenia — jedynie nienależyte wykonywanie w znacznym stopniu lub ...

wykonawców nierzetelnych i niedających rękojmi należytego wykonania zamówienia. Ich dopuszczenie do konkurowania ...

ma miejsce w postępowaniu pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu części ...

oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy wykonaniu w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja ...

stanowisku, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących po ...

nie wykonywało prawidłowo obowiązków z umowy zawartej pomiędzy Konsorcjum a SGGW ...

tego, uczelnia odstąpiła od tej umowy. B(I)... nie odwołało się ...

wobec innych zamawiających. Odstąpienie od umowy przez SGGW nastąpiło 9 czerwca ...

Konsorcjum nadzoru autorskiego w ramach umowy (...) z dnia 21 listopada 2019 ...

wypowiedziała w trybie natychmiastowym przedmiotową umowę. Dalsze kontynuowanie wadliwie pełnionego nadzoru ...

po stronie SGGW wynikającej z nienależytego wykonywania zobowiązań przez Konsorcjum. Ww ...

z którym wówczas Wykonawca realizował umowę w ramach konsorcjum. Zobowiązania wynikające ...

z par. 1 ust. 4 Umowy oraz par. 4 ust. 33 Umowy nie zostały wykonane należycie w znacznym stopniu i zakresie ...

uniemożliwiły zrealizowanie zamówienia w postaci wykonania robót budowlanych dotyczących budowy budynku ...

przekonania że ww. podmiot nie wykonał prawidłowo/należycie obowiązków ww. Umowy zarówno w fazie prac projektowych ...

konsorcjum, czego następstwem było wypowiedzenie umowy z winy B(I)... i ...

pytania o kwestię: 1. rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne ...

zamawiającemu oświadczeń o odstąpieniu od umowy" datowane na 6 lipca 2023 ...

by określić jako mające znamiona należytej staranności, w zakresie, jaki winien ...

7-10 ustawy to zachowanie należytej staranności. W tej sprawie nie ...

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przedstawia stanowiska Zamawiających oraz stanowiska ...

Trudno oczekiwać, aby Zamawiający powierzył wykonanie zamówienia wykonawcy, który został uznany ...

przez innego zamawiającego za podmiot nienależycie wykonujący umowę, bez dokonania szczegółowych wyjaśnień wykonawcy ...

w zakresie realizowanych umów, jeśli umowy te zakończyły się przed czasem ...

publicznego powinien dawać gwarancję prawidłowego wykonania umowy. Warunkiem skorzystania z przywrócenia wiarygodności ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

Przykładem takiego naruszenia może być niewykonanie zobowiązań umownych przez wykonawcę wynikające ...

od właściwego dla niej miernika należytej staranności (tak w Wyroku Sądu ...

151/03). Przy czym wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny i ...

art. 355 par. 2 kc należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...

działalności, a zatem konstruując wzorzec należytej staranności przedsiębiorcy w stosunkach jednostronnie ...

że nie będzie on pełnił należycie obowiązków umownych (mając na uwadze ...

zamawiającego wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wysunięte roszczenie odszkodowawcze lub naliczenie ...

być usankcjonowane przez sąd. Dowodem nienależytego wykonania umowy może być w szczególności pozew ...

upatruje braku skuteczności odstąpienia od umowy z nim w: - opóźnieniu prac ...

części terminów umownych przed podpisaniem umowy - faktycznie na podstawie par. 8 ...

tych terminów w sytuacji gdy umowa została zawarta w dniu 11 ...

nie przyjęła ona formy zmiany umowy, nie odniesiono się do tego ...

których pisze inwestor w odstąpieniu, - umowa miała być świadczona od 11 ...

w znacznym stopniu jej nie wykonano, - upływ nieco ponad jednego miesiąca ...

kiedy pierwotnie było przewidziane podpisanie umowy, co oznacza, że odwołujący nie ...

doprowadzenia do umożliwienia mu wykonywania umowy, jeśli faktycznie twierdził, że faktycznie ...

przy czym z par. 41 umowy w PGK Żyrardów wynika, że ...

zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli inwestor pomimo pisemnego wezwania ...

60 dni (chyba, że zawieszono wykonanie Umowy). Taka sytuacja nie miała miejsca ...

tym postępowaniu, odwołujący odstąpił od umowy po upływie 5 dni od ...

par. 41 zawartej z inwestorem umowy. To oznacza, że w obrocie ...

6 ustawy nie wykazał, że wykona zamówienie za zaoferowaną cenę i ...

z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy z SGGW. W ocenie Izby ...

kierownik budowy zgłosił wstrzymanie robót wykonania belki żelbetowej oraz elementów towarzyszących ...

odpowiedzi, 13 października 2021 wstrzymano wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe i ...

w związku z odstąpieniem od umowy i wyznaczeniem terminu inwentaryzacji S ...

sytuacji, w której inwestor zlecił wykonanie dokumentacji wykraczającej w istotny sposób ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, a w konsekwencji uznaniu ...

szczególności odwołujący nie dopuścił się niewykonania zamówienia lub nienależytego wykonania zamówienia w wyniku zamierzonego działania ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające z ...

od tych umów, zasądzenia odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

do odwołującego nie doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania albo długotrwałego nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

odwołującego, na fakcie odstąpienia od umowy przez inwestorów, ale przede wszystkim ...

przedstawionymi dowodami, w tym udostępnionymi umowami ustalając zakresy obowiązków ciążących na ...

ustalił, że inwestor przeczył potrzebie wykonania takiej zmienionej dokumentacji, co więcej ...

powinien dbać o to, aby umowa, którą podpisał zawierała postanowienia możliwe ...

własnej kontr ekspertyzy uzasadniającej konieczność wykonania dokumentacji zamiennej. Odwołujący nie wykazał ...

przekonać zamawiającego do tego zawarcie umowy z wykonawcą nie będzie powodować ...

izba ustaliła że odstąpienie od umowy przez odwołującego było nieskuteczne w rozumieniu paragrafu 41 umowy. Tym samym w obrocie prawnym ...

którymi zamawiający dysponował w postaci umowy, odstąpień obu stron, stanowiska inspektora ...

przez odwołującego. Odnosząc się do umowy z SGGW, to Izba dostrzegła ...

wyjaśnieniach odwołujący) została przez inwestora wykonana ponownie w ponownym postępowaniu o ...

szeregu dokumentów wynika bowiem odwołujące wykonał w sposób nieprawidłowy dokumentację projektową w zakresie konstrukcji, zabezpieczenia p poż jak i w ...

że dokumentacja jest wadliwa a wykonane prefabrykaty nakazał zagiąć. Z dokumentacji ...

na zlecenie generalnego wykonawcy dotyczących zabezpieczenia p.poż. i dokumentacji projektowej ...

ocenie Izby okoliczności związane z wykonaniem umowy SGGW ustalone przez zamawiającego na ...

wadliwości tej czynności. Przechodząc do umowy z OSIR Żoliborz, to rację ...

i pismo o odstąpieniu od umowy OSIR Żoliborz nie wskazują na ...

które miało wpływ na prawidłowość wykonania zamówienia. To odwołujący powołuje się ...

na obowiązki odwołującego wynikające z umowy, ale także z prawa budowlanego ...

nie był zmuszony do zawierania umowy z wykonawcą, co do którego ...

w wykluczaniu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Z tego też względu ...

KIO 2202/23 – Wyrok KIO – 2023-08-16 124 fragmenty Premium

2023-08-16 » Oddala odwołanie

kalkulację oferty, także sporządzenie wzoru umowy, w sposób naruszający zasady współżycia ...

tj. nieprawidłowe określenie czasu realizacji umowy i czasu świadczenia usługi przez ...

2 Rozdział IV - Projektowane postanowienia umowy (dalej jako "PPU") oraz 1 ...

przedłużonym czasie na ukończenie i wykonanie. 2. art. 436 pkt. 2 ...

PPU), co skutkuje sporządzeniem postanowień umowy w sposób niegwarantujący zachowania równowagi ...

ogólny opis, bez wskazania punktów umowy których naruszenie skutkuje naliczeniem kary ...

które zostały zastrzeżone na wypadek niewykonania czynności, których nie dokonuje wykonawca ...

przedsiębiorstwom zdolnym do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia a także proporcjonalności poprzez ...

36 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót plus 2 ...

nastąpi w dniu wystawienia Świadectwa Wykonania, nie później niż po upływie ...

nad realizacją robót • 2 miesiące wykonania rozliczenia kontraktu • 7 lat nadzór ...

36 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót plus 2 ...

nastąpi w dniu wystawienia Świadectwa Wykonania dla Wykonawców Robót, po upływie ...

nad realizacją robót • 2 miesiące wykonania rozliczenia kontraktu • 7 lat nadzór ...

poprzez odesłanie do konkretnych punktów umowy których naruszenie skutkuje naliczeniem kary ...

Kontraktu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zobowiązuje się on do zapłaty ...

umowne: Zwłoka w rozpoczęcie realizacji umowy, w stosunku do terminu określonego ...

od wartości dostaw lub usług niewykonanych). Zwłoka nie przekraczająca 3 dni ...

jest wymagana na podstawie zapisów umowy (1 przypadek = nieobecność jednej osoby ...

nalicza kary umowne: Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

Odwołującemu) w pełni zdolnym do należytej realizacji inwestycji, jednak którzy z ...

Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania zamówienia w następujących terminach: 1 ...

Kontraktu: nastąpi z dniem podpisania umowy. 2) Zakończenie pełnienia funkcji Inżyniera ...

nastąpi w dniu wystawienia Świadectwa Wykonania. 3) Inwestycja jest przewidziana do ...

przedłużonym czasie na ukończenie i wykonanie. Odwołujący wskazuje, że w świetle ...

PPU i OPZ termin zakończenia umowy został określony w sposób nieprecyzyjny ...

zdefiniował w SWZ pojęcia Świadectwa Wykonania ani nie podał planowanego terminu ...

chociażby szacowanym terminie wystawienia świadectwa Wykonania. Odwołujący wskazuje, że zgodnie z ...

1.1.3.9 "Świadectwo Wykonania" zostało definiowane jako świadectwo, wystawione ...

mocy klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania]. Subkl. 11.9 stanowi natomiast ...

Inżynier nie wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca ...

Kontraktu. Inżynier Kontraktu wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po ...

z usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy przekazać Zamawiającemu. Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem, potwierdzającym przejęcie ...

obowiązków umownych, niemożliwe jest również należyte określenie przez niego wynagrodzenia, które ...

będą zatem zakładać termin końcowy wykonania, co w konsekwencji oznacza, że ...

nieporównywalne oferty. Każde wydłużenie realizacji umowy o roboty budowalne będzie automatycznie ...

związane np. z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę robót i koniecznością ...

roszczeń o przedłużenie Czasu na Wykonanie. Nadmienia wymaga również fakt, że ...

dotyczyć wyraźnie określonego okresu obowiązywania umowy, a nie okresu bliżej nieokreślonego. Zdaniem Odwołującego umowa powinna być skonstruowana w taki ...

poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu na uzyskanie wynagrodzenia ...

umownego zakresu świadczeń wykonawcy. Postanowienia umowy powinny zatem jednoznacznie wskazywać maksymalny ...

powinny być przedmiotem aneksu do umowy. Pozostawienie postanowienia w dotychczasowym kształcie ...

wynagrodzenia w poszczególnych latach realizacji umowy: "Wynagrodzenie, o którym mowa w ...

że w całym okresie realizacji umowy ponosi stałe koszty, które wynikają ...

sobie realną możliwość, takiego ukształtowania umowy z wynajmującym przestrzeń biurową, na ...

Inżyniera Kontraktu od ilości robót wykonanych przez wykonawcę robót budowalnych, wynagrodzenie ...

Kontraktu nie jest uzależnione od wykonanej przez niego pracy, lecz od ...

zatem ograniczony wpływ na termin wykonania tych prac, ewentualne zmiany wykonawców robót, przestoje, odstąpienia od umowy, wzajemne roszczenia stron kontraktu budowlanego ...

Inżynier Kontraktu realizując w sposób należyty swoje obowiązki określone umową, w tym na przykład na ...

realizuje swoje obowiązki w sposób należyty, nie otrzymując za to należnego ...

w sytuacji np. odstąpienia od umowy o roboty budowalne np. po roku od zawarcia umowy z wykonawcą robót, w przypadku ...

i narusza zasady równowagi stron umowy, jak również przeczy zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron umowy. Wymaganie to obarcza niewspółmiernym ryzykiem ...

roboty dodatkowej, czyli takiej, które wykonanie jest wynikiem sytuacji niemożliwej wcześniej ...

konkretnych, enumeratywnie wymienionych obowiązków, których niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie będzie rodziło odpowiedzialność w postaci ...

bardzo ogólne obowiązki wynikające z Umowy jest nieprawidłowe. W §13 ust ...

Zwłoka w związku z niewykonywaniem umowy zgodnie z terminami umownymi, w tym: • nieterminowe rozpoczęcie realizacji umowy • zwłoka w rozpoczęciu usług • niekontynuowanie ...

dwukrotnych pisemnych wezwań Zamawiającego, • nieterminowe wykonanie usług Wysokości kar umownych: 1 ...

od wartości dostaw lub usług niewykonanych). Zwłoka nie przekraczająca 3 dni ...

których zobowiązują Inżyniera Kontraktu postanowienia umowy (również w okresie rękojmi i ...

nalicza kary umowne: Niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami Wysokości ...

za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków ...

wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości podczas realizacji umowy. Odwołujący podnosi, iż tak sformułowany ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

2 ustawy Pzp, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać naliczania kar ...

bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. W ocenie Odwołującego zastrzeżenie w ...

od wartości dostaw lub usług niewykonanych). Kara ta w ocenie Odwołującego ...

powszechną praktyką w tego typu umowach jest naliczenia kary rzędu 0 ...

będzie wysoka kwotą, w sposób należyty dyscyplinująca wykonawcę do terminowej realizacji ...

zastrzeżona, ale dla każdego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W ocenie odwołującego taki sposób ...

produktów. Art. 436 ustawy Pzp - umowa zawiera postanowienia określające w szczególności ...

w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub ...

latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, 2 ...

1] k.c. - Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

Art. 487 § 2 k.c. - Umowa jest wzajemna, gdy obie strony ...

zamówienia (OPZ), oraz projektowanych postanowień umowy (PPU) nie naruszył przepisów prawa ...

przedmiotu zamówienia i projektowanych postanowień umowy w sposób naruszający zasadę uczciwej ...

poprzez nieprawidłowe określenie czasu realizacji umowy i czasu świadczenia usługi przez ...

2 Rozdział IV - Projektowane postanowienia umowy oraz 1.4.2 Rozdział ...

Pzp sposób określenia terminu zakończenia umowy poprzez odniesienie go do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania (§7 ust, 1 pkt 2 ...

latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna przyczyną, co ...

zasady określić termin zakończenia realizacji umowy nie konkretną datą, ale poprzez ...

okresu, w którym wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy. Regulacja ma na celu zapewnienie ...

estymował najpierw spodziewany termin zawarcia umowy (mimo że nie miał wpływu ...

przedłużonym czasie na ukończenie i wykonanie", odnosi się do możliwości zmiany ...

o możliwości zmiany terminu realizacji umowy, wskazał na możliwość wystąpienia tego ...

PPU), co skutkuje sporządzeniem postanowień umowy w sposób niegwarantujący zachowania równowagi ...

i gwarantował zapłatę za faktycznie wykonaną i nadzorowana usługę. Jak słusznie ...

ilością nadzorowanych robót. Im więcej wykonanych robót, tym większy zakres czynności ...

robót do terminowego i prawidłowego wykonania prac. Może wydawać w tym ...

wynagrodzenie nie jest uzależnione od wykonanej przez Inżyniera Kontraktu pracy, lecz ...

mu wypłacane z uwzględnieniem stopnia wykonania robót budowlanych proporcjonalnie do postępu ...

Kontraktu, podczas gdy zgodnie z umową część czynności wykonywać on będzie ...

28 dni do wystawienia Świadectwa Wykonania. Wynagrodzenie za te czynności wykonywane ...

Warunków Kontraktowych FIDIC dotyczącej tempa wykonania robót, Inżynier Kontraktu ma możliwość ...

wartościami procentowymi wskazanymi we wzorze umowy w postępowaniu przetargowym na realizację ...

Dyrektora PZDW. Niedopuszczalne jest zawarcie umowy na kwoty przekraczające środki zabezpieczone w WPF na danym zadaniu ...

w danym roku przekroczy wartości zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uchwała ...

spodziewać w danym roku realizacji Umowy. Natomiast ryzyka wynikające z potencjalnych ...

jest więc, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami ...

poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na wykonanie koniecznych robót. Intencją Zamawiającego jest ...

wynikające z nich ryzyko, odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, kalkulując cenę ofertową ...

kara umowne jest związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem konkretnego świadczenia, a brak przywołania punktów z umowy będących podstawą naliczenia kary - przy ...

brak uczestnictwa przy odbiorze, czy nienależycie przygotowane dokumenty, które należą niewątpliwie ...

od wartości dostaw lub usług niewykonanych). Zwłoka nie przekraczająca 3 dni ...

Zwłoka w związku z niewykonywaniem umowy zgodnie z terminami umownymi, w tym: • nieterminowe rozpoczęcie realizacji umowy • zwłoka w rozpoczęciu usług • niekontynuowanie ...

dwukrotnych pisemnych wezwań Zamawiającego, • nieterminowe wykonanie usług". Odwołujący zarzuca uprzywilejowanie pozycji ...

do zwłoki w związku z niewykonaniem umowy zgodnie z terminami umownymi, będzie ...

określonych wymagań na etapie realizacji umowy, które przedkładają się na ich ...

świadomość obowiązków wynikających z treści umowy, może ocenić, czy jest w stanie należycie zrealizować zobowiązanie z niej wynikające ...

wierzyciela surogat odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Świadczenie kary umownej ...

funkcji mobilizującej i dyscyplinującej stronę umowy do należytego wykonywania umowy. Zadania te można określić mianem ...

ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym ...

w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Ponadto, za wyrokiem Sądu ...

iż "zadaniem kary umownej jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania, tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawienia szkody ...

ma mobilizować dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania. Kara umowna w tym ...

do zwiększenia odpowiedzialności Wykonawców za należyte wykonanie zamówienia jest działaniem uprawnionym, nie ...

wysokość, jak i okoliczności, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie prowadziło do obciążenia Wykonawcy ...

realizacją zadania, którego przedmiotem jest wykonanie robót na zadaniu pn. "Budowa ...

w ogólnorozumianym interesie społecznym jest wykonanie robót budowalnych należycie nad czym ma czuwać Inżynier ...

roboty budowlane były nadzorowane w należyty sposób. Zgodnie z Wyrokiem Sądu ...

w inny sposób nie można zabezpieczyć interesu osoby zagrożonej wykonaniem prawa podmiotowego przez inną osobę ...

SWZ, aby zadania publiczne były wykonane w sposób należyty. Zdaniem Zamawiającego podnoszony zarzut, iż ...

Przedmiotu Zamówienia i Projektowanych Postanowień Umowy są dla niego istotne. W ...