2017-02-10
000,00 zł, zgodnie z umowami zawartymi z powyższymi podmiotami. Spółka (...) zawarła umowę o wykonanie robót związanych z niwelacją terenu, robót rozbiórkowych, wykonaniem ciągów pieszych, jezdnych, placów i ...
zł pozwana Gmina zatrzymała jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wobec wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej złożonej ...
893,02 zł) brutto, ostatecznie wykonane zostało przez powódkę ogółem 37,53 % robót objętych umową ([69 103,58 : 184 113 ...
lutego 2013 r. odstąpiła od umowy z nią, po czym ogłosiła nowy przetarg na wykonanie robót pozostałych do dokończenia zgodnie z wykonaną inwentaryzacją prac i materiałów oraz ...
700,08 zł zatrzymała jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wobec wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej złożonej ...
2011-07-20
wysokość kar umownych.
Integralnymi składnikami umowy były oferta, warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych, specyfikacja techniczna, wypełniony kosztorys ofertowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie z tytułu rękojmi (§ 11 umowy).
(umowa - k. 38-41, oferta - k ...
sensem ekonomicznym kary umownej jest zabezpieczenie się przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez kontrahenta oraz ...
terminie.
W niniejszej sprawie, dla zabezpieczenia właściwego i terminowego wykonania postanowień umowy zastrzeżono kary umowne. Miały one zmobilizować Wykonawcę do należytego i terminowego wykonania umowy. Miały być narzędziem wymuszającym należyte wykonanie umowy. Wykonawca wiedział bowiem, że konsekwencją nieterminowego wykonania naprawy usterek będzie zapłata kary ...
miarkowanie kary umownej oferentowi, który nienależycie wykonał umowę zawartą w wyniku wygrania przetargu ...
i wygrywając je uniemożliwia zawarcie umowy innym oferentom, a jednocześnie sama nie wykonuje należycie umów, do wykonania których się zobowiązała. Stanowi to ...