w P., która zgodnie z umową zobowiązała się wykonać roboty budowlane na warunkach wskazanych ...
02 zł brutto. Środki na wykonanie inwestycji pochodziły częściowo z budżetu ...
O. 2012", stanowiącego załącznik do umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie ...
działającemu z ramienia powódki. Powódka wykonała prace ziemne i przyziemia budynku ...
zewnętrznych z pustaka P. i wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych do poziomu ...
i komisyjne zinwentaryzowanie dotychczasowego zakresu wykonanych robót. Pismem z dnia 30 ...
to wyłącznie protokół zakresu finansowego wykonania robót, nie sporządzono protokołu odbioru ...
zdążą do końca roku z wykonaniem prac i ewentualnie w jakim ...
wynagrodzenia w umówionej wysokości za wykonane prace. Na prośbę wójta J ...
w przedmiocie zakresu prac, jakie wykonają do końca 2012 roku, oraz ...
zakresie budynku sanitarno-szatniowego do wykonania do końca roku 2012: dach ...
wartości 100 000,00 zł wykonano roboty o wartości 58 000 ...
nawierzchni, które faktycznie nie były wykonane, zaliczono wartość materiałów, które były ...
budynku wpisano szacunkową, przybliżoną wartość wykonanych prac według oceny inspektora nadzoru ...
000,00 zł (za roboty wykonane wcześniej i zafakturowane na spółkę ...
pozwaną Gminą jako inwestorem odrębnej umowy o roboty budowlane w zakresie ...
nie mogła skutecznie zawrzeć takiej umowy bez kontrasygnaty skarbnika gminy, zgodnie ...
J. J. prac w zakresie wykonania budynku szatni (zaplecza sanitarno-szatniowego ...
przy budynku, które powódka zadeklarowała wykonać do końca roku - w tym ...
wzory i kolory gontów, uzgodnili wykonanie nieprzewidzianego w projekcie ani kosztorysie ...
zakres prac powódka ma do wykonania (w tym doprowadzenie dachu do ...
zapoznania się z całym tekstem umowy powódki ze spółką (...) i bez ...
miała bieżący kontakt, o przedłożenie umowy. Należy przy tym stwierdzić, że ...
nie musi zostać dostarczony dokument umowy zawartej między wykonawcą (generalnym wykonawcą ...
wyodrębnionej części robót budowlanych objętych umową z wykonawcą przez przedstawionego mu ...
nie jest przedłożenie mu egzemplarza umowy podwykonawczej, jeśli nie ulega wątpliwości ...
realnie zażądać okazania mu tej umowy, mógł zapoznać się z jej ...
nastąpić nie tylko przed zawarciem umowy i jej wykonaniem, ale także post factum. Zachowanie ...
przebiegu tych robót, terminu ich wykonania, itp., dając wyraz swojej woli ...
przejawu jego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej i nie pociągająca za ...
dorozumiane wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej nie jest czynnością powodującą ...
vide podpis skarbnika na dokumencie umowy k. 11 verte), a solidarna ...
i w takim charakterze powódka wykonała prace z zakresu więźby dachowej ...
na kwotę ryczałtowego wynagrodzenia z umowy powódki ze spółką (...) - 418 200 ...
00 zł brutto, udział robót wykonanych w zakresie wyżej opisanym w ...
pozwu i załączonych wyliczeń powódki, wykonała ona prace z zakresu więźby ...
zł). Roboty te niewątpliwie zostały wykonane i odebrane przez kierownika budowy ...
zgodnie z § 10 ust. 3 umowy (por. k. 21). Powyższe nie ...
ustalenie - zarówno jeśli chodzi o umowę powódki ze spółką (...), jak i ...
powinna być limitowana wysokością wartości wykonanych przez powódkę prac wyliczonej na ...
brutto nie został uczyniony częścią umowy pozwanej Gminy ze spółką (...), zaś ...
przekraczającej wartość całego budynku według umowy łączącej ją z generalnym wykonawcą ...
zł za roboty z zakresu wykonania budynku (ani też, z przyczyn ...
grudnia 2012 r. było już wykonane 58 % prac z zakresu wykonania budynku). Z kwoty 500 000 ...
spółka z o.o. miała wykonać do 31.12.2012r ...
ani generalnemu wykonawcy za faktycznie wykonane po 06.12.2012r ...
wzywała pozwaną do zapłaty za wykonane po 06.12.2012r ...
1/5 należności za prace wykonane przez nią po 06.5 ...
cenę, za jaką powódka chciała wykonać przedmiotowe prace na rzecz pozwanej ...
pozwana miała wiedzę o treści umowy między powódką a generalnym wykonawcą ...
mogła uzyskać wiedzę o treści umowy powódki z generalnym wykonawcą, podczas ...
dowodów, które mogły służyć do należytego rozpoznania sprawy lub nie rozważył ...
1 § 5 k.c. zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Do zawarcia przez ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
że wyraził zgodę na zawarcie umowy ( art. 647 1 § 2 k ...
wykonywał podwykonawca, czy doręczono pozwanej umowę z podwykonawcą i czy wyraziła ...
3 k.c. oraz postanowieniami umowy. Odnośnie przyjętej przez Sąd Rejonowy ...
wyrażona również konkludentnie, na zawarcie umowy z podwykonawcą, będzie mogła być ...
inwestorowi milczącą zgodę na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą konieczne ...
c., to znaczy przedstawienie inwestorowi umowy zawartej z podwykonawcą lub jej ...
wszystkim w zakresie ceny za wykonanie prac uzgodnionej przez strony i ...
ogranicza konkurencję, 5. istotne postanowienia umowy sprzeciwiają się utrwalonej w obrocie ...
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców ...
systemem, a z punktu widzenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia jedynym ważnym postulatem ...
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych ...
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a także dołączyć wszystkie ...
do uczestnictwa tych podmiotów w wykonaniu zamówienia, tymczasem Zamawiający formułując wymóg ...
zamierzają skorzystać z tej formy zabezpieczenia oferty przetargowej. Wzory gwarancji określają ...
na przykładzie terminu wskazanego na wykonanie fazy nr 1 tj. Wdrożenie ...
typu faza może zostać prawidłowo wykonana, jest termin 18 miesięcy. Fakt ...
zawartym w załączniku "Istotne Postanowienia Umowy" (IPU) jest "oprogramowanie COTS" (Oprogramowanie ...
kiedy Wykonawca do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do budowy Systemu ...
Zamawiającemu prawidłowe i zgodne z Umową użytkowanie Systemu ZEFIR 2". Do ...
taki sposób, aby płatności za wykonanie poszczególnych części zamówienia były wykonywane ...
wykonawcę innych ekspertów niezbędnych do wykonania zamówienia jest nieograniczony. Zamawiający nie ...
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych ...
proponowania wykonawcom konkretnego terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a ...
przyczyny leżące po stronie wykonawców, umowa zawierana jest w proponowanym przez ...
gwarancji bankowej przed terminem zawarcia umowy, a w gwarancji zawarte jest ...
iż w danym dniu zawrze umowę o zamówienie publiczne. 6. Zgodnie ...
Zamawiający, wszczynając postępowanie, określa termin wykonania zamówienia i podaje go do ...
prawa wynika, iż to strony umowy licencyjnej określają pola eksploatacyjne, których ...
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (rozdział V ust. 6 ...
cywilnego, inaczej gwarancja taka nie zabezpiecza ewentualnych roszczeń zamawiającego z tytułu ...
wymóg Zamawiającego jest niecelowy, nie zabezpiecza praw Zamawiającego, a niepotrzebnie utrudnia ...
w ogóle możliwe jest wniesienie zabezpieczenia po zawarciu umowy (rozstrzyganie tej kwestii nie jest ...
wskazać wystawcy gwarancji datę zawarcia umowy, nie jest przeszkodą nieusuwalną i ...
ma podstaw do żądania zmiany umowy w tym zakresie, może co ...
ten może uwzględnić. Również termin wykonania Fazy 1. - Wdrożenia Pilota oznacza ...
zespół, aby był w stanie wykonać system w czasie znacznie krótszym ...
kary umownej za zwłokę w wykonaniu przez pozwanego obowiązku usunięcia wad ...
tytułem obniżenia ceny robót budowlanych wykonanych przez pozwanego na rzecz powoda ...
km (...) do km (...) Roboty zostały wykonane przez pozwanego z wadami, dlatego ...
kolejne przedłużenie terminu. Zgodnie z umową, za nieterminowe usunięcie wad przysługuje ...
prawo do żądania obniżenia ceny wykonanych nieprawidłowo robót budowlanych (pozew - k ...
Wojewódzkich w W. (Zamawiający) zawarło umowę nr (...) z Przedsiębiorstwem (...) sp. z ...
zobowiązał się wypłacić Wykonawcy za wykonanie zamówienia wynagrodzenie w wysokości 940 ...
zł. brutto (§ 2 ust. 1 umowy). Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania ...
30 listopada 2007 r. (§ 3 umowy). Okres rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi 3 lata ...
odebraniu robót okazało się, że wykonane prace mają wady. Sporządzono kilka ...
r. Wykonawca został zobowiązany do wykonania napraw gwarancyjnych spisanych w tym ...
Wykonawca był kilkakrotnie wzywany do wykonania robót gwarancyjnych. Pismem z dnia ...
czerwca 2010 r., wskazując, że niewykonanie tych prac w tym ostatecznym ...
ust. 1 pkt 1.2. umowy (pisma - k. 7, 10-18 ...
2 lata i przedłużenie terminu wykonania usunięcia wad oraz poinformował, że ...
ujawnionych wad, (...) zleci podmiotom trzecim wykonanie usunięcia wad i kosztami robót ...
nie wykonywało prac naprawczych na wykonanym przez siebie odcinku przebudowywanej drogi ...
dotychczas zawarła 18 kontraktów na wykonanie prac drogowych, z czego 3 ...
1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
ma skłaniać dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania, a z drugiej stanowi ...
potrzeby skłonienia dłużnika do właściwego wykonania zobowiązania lub też ze znacznego ...
przyjął na siebie wierzyciel zawierając umowę" (orz. SN z dnia 14 ...
wymuszenia spełnienia świadczenia lub wymuszenia należytego spełnienia świadczenia, a w tym ...
poniesieniu szkody pieniężnej, gdyż wartość niewykonanych napraw została uwzględniona w drugim ...
komunikacji. Tymczasem prace drogowe zostały wykonane wadliwie. Nawet jeśli nie jest ...
lat. Zważyć należy, że termin wykonania całej umowy był krótszy niż 3 miesiące ...
ogóle nie przedłużać tego terminu. Umowa ani żadne inne względy nie ...
wziął pod uwagę fakt, że umowa z Wykonawcą została zawarta w ...
wyższą cenę, ale zamierzali rzetelnie wykonać umowę i rzetelnie, to jest również ...
się na niższe wynagrodzenie, ale wykonała gorszej jakości prace i nie ...
w takim przypadku. Zwycięzca przetargu wykonał zamówienie w części wadliwie, a ...
treści zostanie z nimi zawarta umowa, jeśli wygrają przetarg. Mają zatem ...
nie może przesądzać o niemożliwości wykonania umowy. Inaczej byłoby w przypadku osoby ...
pozwana miała kilka dni na wykonanie prac, a w tym czasie ...
finansowa czy ekonomiczna spółki uzasadniała niewykonanie naprawy drogi. Sytuacja finansowa spółki ...
że spółka mając na względzie zabezpieczenie swoich interesów wykonywała inne zlecenia ...
drogi, do czego była zobowiązana umową zawartą z powodem. Mając na ...
a także postanowień dotyczących zwrotu Zabezpieczenia Wykonawcy (ostatnie dwa akapity Klauzuli ...
Załącznikiem do Oferty określającym Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu oraz w zw. z ...
będzie koniecznością ustanowienia przez wykonawcę Zabezpieczenia, tj. Klauzuli 4.4 Warunków ...
uwarunkowanie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą po uprzednim ustanowieniu ...
przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych ...
wszelkich podwykonawców, tj. brak redukowalności zabezpieczenia po dokonaniu przez wykonawcę zapłaty ...
ppkt (iii) postanowienia, iż w umowach o podwykonawstwo wykonawca i podwykonawcy ...
z osobami trzecimi wobec stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, co ...
za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez wykonawcę wyłącznie w formach ...
oferty przez wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom z uwagi na ...
wobec wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie Zamówienia podwykonawcom, który to warunek ...
posiadanie zdolności kredytowej do ustanowienia Zabezpieczenia, o którym mowa w Klauzuli ...
będzie koniecznością ustanowienia przez wykonawcę Zabezpieczenia, o którym mowa w Klauzuli ...
przez wykonawcę zakresu i wartości Zabezpieczenia, jakie zgodnie z tą Klauzulą ...
tj. niejasne jest czy przedmiotowe Zabezpieczenie należy ustanowić jedynie w wysokości ...
że wyrażenie zgody na zawarcie umowy z dostawcami Materiałów nie będzie ...
Zamawiającego wskazanego w tym punkcie Zabezpieczenia oraz 2) zmianę dwóch ostatnich ...
4. Warunków Szczególnych: "O ile Zabezpieczenie nie zostanie zwrócone, zredukowane lub ...
roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonawcy na jego pisemny wniosek ...
którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ...
wymagań Zamawiającego opisanych PFU lub wykonać od nowa. Wykonawca w ciągu ...
potrzeb opisanych w PFU lub wykonać nową koncepcję, a także wycenić ...
będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla ...
lub wyznaczoną jako Podwykonawca dla wykonania części Robót oraz prawnych następców ...
za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane". 2) (a) Klauzulę 1.1 ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
PFU, a doświadczony wykonawca zachowując należytą staranność wykryłby ten błąd. Powyższe ...
Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości ustalonej w Załączniku ...
do Oferty. W przypadku wygaśnięcia Zabezpieczenia lub jego nieprzedłużenia zgodnie z ...
Warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami jest ...
d) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą warunkowane jest uprzednim ...
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych ...
powiększonej o odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o ...
oraz (h) (...); g. (i) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami ...
dalszymi Podwykonawcami; h. (j) Wszystkie umowy z Podwykonawcami bądź dalszymi Podwykonawcami ...
Kontraktu z jakiegokolwiek powodu, również umowa o podwykonawstwo winna być uznana ...
przeniesione na Zamawiającego; (iii) w umowach o podwykonawstwo Wykonawcy z Podwykonawcami ...
materiałów oraz estetyki. O ile Zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet ...
roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonawcy, na jego pisemny wniosek ...
całkowitym spełnieniu świadczeń zgodnie z umowami oraz o zrzeczeniu się wszelkich ...
zawartej w ramach tego projektu umowy zarówno w stosunku do Wykonawcy ...
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za roboty wykonane przed wystawieniem Świadectwa Płatności w ...
tytułem należnego wynagrodzenia za roboty wykonane, uprzednio potwierdzonych przez Inżyniera u ...
lub dalszym Podwykonawcom za roboty wykonane, wówczas Zamawiający może powstrzymać się ...
za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoi roszczenia Podwykonawcy lub dalszego ...
4.4 punkt (d) dodatkowego Zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego stanowi rażące ...
strony Wykonawcy stanowić będą naruszenie umowy określa zamawiający, a także na ...
SIWZ - Załącznik do oferty wartości zabezpieczenia na poziomie 10% Zamawiający nie ...
jest uprawniony do żądania dodatkowego Zabezpieczenia, o którym mowa w zmienionej ...
należnego wykonawcy jest wypłacana po wykonaniu całości robót budowlanych i udzielana ...
kontraktowej, w tym swobody kształtowania umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyznacza ...
określonego typu stosunku zobowiązaniowego [tu: umowy o roboty budowlane], których zmiana ...
kontraktowej. Dalej podał, że (…) Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
tego artykułu zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W kontekście omawianego ...
Szczególnych. Tym niemniej, wykonawca powierzający wykonanie Robót podwykonawcom musi się liczyć ...
koniecznością poniesienia znaczących kosztów tego Zabezpieczenia. Na skutek powyższego dochodzi z ...
wszelkich podwykonawców, tj. brak redukowalności zabezpieczenia po dokonaniu przez wykonawcę zapłaty ...
podwykonawców, stanowi o braku powiązania Zabezpieczenia z dokonaniem zapłaty na rzecz ...
ppkt (iii) postanowienia, iż w umowach o podwykonawstwo wykonawca i podwykonawcy ...
tego postanowienia z właściwością (naturą) umowy o roboty kształtowaną ukształtowaną w ...
ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem sytuacji ...
Zamawiający objął zobowiązaniem do ustanowienia Zabezpieczenia na mocy klauzuli 4.4 ...
lub wyznaczona, jako Podwykonawca dla wykonania Robót, a także każda inna ...
za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane. Na Roboty składają się stosownie ...
za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę. Wykonawca stwierdził także ...
jednoznacznego ustalenia, czy obowiązkiem ustanowienia Zabezpieczenia z Klauzuli 4.4 Warunków ...
4.4 Warunków Szczególnych dotyczące Zabezpieczenia dotyczy podwykonawców w rozumieniu art ...
w realiach niniejszej sprawy brak należytego zabezpieczenia interesu publicznego, który w świetle ...
cywilnego (zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą), nie może być ...
1) § 5 Kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor (Zamawiający ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę". Dalej podał, że ...
jakoby Zamawiający żądał od Wykonawcy zabezpieczenia przekraczającego dyspozycję określoną w art ...
przepisów wprowadzających ograniczenia w stosowaniu zabezpieczenia roszczeń, w inny sposób niż ...
wprowadzenie przez Zamawiającego innych niż zabezpieczenie, o którym jest mowa w ...
147 ust. 1 Pzp, form zabezpieczenia wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto ...
być zabezpieczane tylko poprzez instytucję zabezpieczenia z art. 147 ust. 1 ...
jedynie możliwość wprowadzania i kształtowania zabezpieczenia w formie kaucji wskazanej w ...
przeszkody w budowaniu innych sposobów wykonania zobowiązania przez dłużnika, czyli wykonawcę ...
świetle powyższego należy stwierdzić, iż zabezpieczenie ustanowione przez Zamawiającego w klauzuli ...
3 lit, d, nie jest zabezpieczeniem w rozumieniu art. 147 ust ...
ustawy Pzp, lecz jest innym zabezpieczeniem, ukształtowanym na wypadek zaistnienia warunków ...
podwykonawcom należnego im wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Tym samym należy ...
postawiony przed koniecznością ustanowienia swoistego zabezpieczenia w brzmieniu nadanym klauzulą 4 ...
Pzp, a tym samym do zabezpieczenia ustanowionego w klauzuli 4.4 ...
wprowadzenia do treści "Szczególnych Warunków Umowy" klauzuli 4.4 pkt 3 ...
z VAT) określonej w Akcie Umowy. Zatem każdy z wykonawców, którego ...
środki finansowe na wniesienie wymaganego zabezpieczenia. Ponadto wskazany w uzasadnieniu odwołania ...
podwykonawcami, dla których należy ustanowić Zabezpieczenie określone w Klauzuli 4.4 ...
jak zaznaczono, doświadczony wykonawca zachowując należytą staranność powinien wykryć ten błąd ...
będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla ...
Programie Funkcjonalno - Użytkowym [PFU] lub wykonania nowej koncepcji, a także na ...
4. WSzK stanowi wyłącznie o Zabezpieczeniu - de facto gwarancji per analogiam ...
za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę." Powołana w Klauzuli ...
wykonawcy przez zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę. Izba podzieliła pogląd ...
a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Z faktu [art. 36 ...
Pzp], że wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom [z wyłączeniem części ...
pozostają w sprzeczności z wymaganym Zabezpieczeniem z pkt 4.4. czy ...
Izba przede wszystkim podkreśla, że zabezpieczenie o którym stanowi art. 147 ...
ceny podanej w ofercie. Przedmiotem umowy w niniejszym postępowaniu jest "Modernizacja ...
budowlane podwykonawcy] i temu służy Zabezpieczenie wykonania zgodnie z klauzulą 4.2 ...
Warunków Szczególnych Kontraktu. Z kolei zabezpieczenie z klauzuli 4.4. Warunków ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, zgodnie z art ...
z jednej strony do braku należytego zabezpieczenia interesu Zamawiającego w związku z ...
zamówienia, możliwość wprowadzania i kształtowania zabezpieczenia w wysokości i formach wskazanych ...
w domaganiu się innych sposobów wykonania zobowiązania przez dłużnika [wykonawcę] w ...
świetle powyższego Izba stwierdza, że zabezpieczenie ustanowione przez Zamawiającego w klauzuli ...
3 lit. d), nie jest zabezpieczeniem w rozumieniu art. 147 ust ...
Pzp, lecz jest innym sposobem zabezpieczenia [gwarancji] ukształtowanym na wypadek zaistnienia ...
wykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Zdaniem Izby, wobec ...
był uprawniony do ustanowienia swoistego zabezpieczenia w brzmieniu nadanym klauzulą 4 ...
Izba ponownie podkreśla, że sporne zabezpieczenie według Klauzuli 4.4 Warunków ...
nie może być utożsamiane z zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, o którym jest mowa ...
Pzp, a tym samym do zabezpieczenia ustanowionego w klauzuli 4.4 ...
z VAT) określonej w Akcie Umowy". Tym samym każdy z wykonawców ...
środki finansowe na wniesienie wymaganego zabezpieczenia. Wskazany w uzasadnieniu odwołania argument ...
spowoduje utracone korzyści z zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zarzut ...
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub ...
osoby powinny być zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres ...
w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo ...
0% - 31 762,71 Koszty zabezpieczenia awarii , 2,5% - 15 881 ...
pracodawcy przy zatrudnieniu osób na umowę o pracę. Odwołujący poczynił swoje ...
5%)= 31 762,71 Koszty zabezpieczenia awarii (2,5%) = 15 881 ...
kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W związku z ...
przedsiębiorcom dostępu do rynku. Oferowanie wykonania zamówienia za ceny dumpingowe, stanowi ...
na rozprawie, tj.: 1) kalkulację wykonaną przez odwołującego w oparciu o ...
AGIS Nieruchomości koszty zatrudnienia na umowę o prace są niższe niż ...
z wymagań ustawowych, 2) kalkulację wykonaną przez odwołującego w oparciu o ...
pracy 168 godz., 4) kalkulację wykonaną przez odwołującego w oparciu o ...
opcjonalne I - polegające na przedłużeniu umowy na kolejny okres 12 miesięcy ...
nr 2a - istotne postanowienia umowy - "IPU Centrala" 3. Dodatkowe wymagania ...
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub ...
osoby powinny być zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres ...
że wymieniony zespół zatrudniony na umowę o prace miał się składać ...
ramach zespołu osób zatrudnionych na umowę o pracę dopuścił aby jedna ...
że 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę mogły zabezpieczać cały ...
ww. osób, przedstawiając w szczególności: umowę o pracę, dowody uiszczania składek ...
Minimalnego zespołu osób. III. Termin wykonania zamówienia 24 miesiące z opcją ...
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej ...
być złożony na etapie zawarcie umowy, a na etapie złożenia oferty ...
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych ...
stanowić będzie maksymalną łączną wartość umowy i będzie podstawą porównania ofert ...
zarządzania w trakcie całego trwania umowy (zamówienie podstawowe i opcjonalne I ...
zarządzania w trakcie całego trwania umowy; 4.2. Suma cen z ...
w trakcie całego okresu obowiązywania umowy kwoty 330 000,00 zł ...
realizacji przedmiotu zamówienia oraz za wykonanie czynności zabezpieczania miejsca awarii oraz ...
zarządzania w trakcie całego trwania umowy, będąca sumą wartości wynagrodzeń dla ...
cz) - upust od wynagrodzenia za wykonanie czynności Usuwania Awarii oraz Usuwania ...
okres gwarancji jakości na usługi wykonane w ramach: Prac (…) 5. Za ...
3 dni robocze przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia, a) opłacone polisy potwierdzające ...
i OC zarządcy przed zawarciem umowy. Zamawiający dodał, że wykonawca jego ...
uzna, że Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...
określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn ...
Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art ...
w wysokości .... % od wynagrodzenia za wykonanie czynności Usuwania Awarii oraz Usuwania ...
wykonawcy (opcjonalne II) w okresie umowy zł brutto 330 000,00 ...
zamówienia ... % Upust od wynagrodzenia za wykonanie czynności Usuwania Awarii oraz Usuwania ...
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (część VII ust. 2 ...
roboty bieżących napraw) Istotne postanowienia umowy IPU. Personel wykonawcy - pracownicy oraz ...
Minimalny zespół osób," zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę (…) oddelegowanych ...
osoby powinny być zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres ...
awaryjnego, paliwo - 5% 3.Koszty Zabezpieczenia awarii - 2,5% 4.Koszty ...
dysponuje osobami wielokrotnie sprawdzonymi w należytym wykonywaniu swoich obowiązków w zarządzaniu ...
i obsłudze technicznej oraz posiadającymi należyte uprawnienia. Dodatkowym atutem jest niewielka ...
wykonujemy powierzone zlecenia w sposób należyty na wypracowanych oraz już stworzonych ...
usług proponując konkurencyjne ceny i należytą jakość co potwierdzają zamieszczone na ...
kadry pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę podtrzymujemy wcześniej skalkulowany ...
miała się rozpocząć po zawarciu umowy, praktycznie od roku 2016. Zamawiający ...
Minimalny zespół osób" na podstawie umowy o pracę. Lp.; Rodzaj; Ilość ...
5 %, upust od wynagrodzenia za wykonanie czynności usuwania Awarii oraz skutków ...
okres gwarancji jakości na usługi wykonane w ramach: Prac podstawowych, Prac ...
składa się zobowiązanie wykonawcy do wykonania zamówienia w sposób opisany w ...
SIWZ. Wykonawca AGIS Nieruchomości zaoferował wykonanie zamówienia przy pomocy osób, które ...
minimalnego zespołu osób zatrudnionych na umowę o pracę, który miał się ...
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami ...
zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub ...
osoby powinny być zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres ...
kalkulacyjne składające się przynajmniej na wykonanie zasadniczych elementów zamówienia, wraz ze ...
zamawiającego - polisa OC dedykowana dla umowy) został przez wykonawcą wybranego poniesiony ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
ustawy Pzp poprzez sformułowanie wzoru umowy w sposób niepozwalający na dokonanie ...
prawa do jednostronnego przygotowania wzoru umowy i wykorzystanie go sprzecznie z ...
współżycia społecznego poprzez sporządzenie wzoru umowy w sposób sanujący uchybienia w ...
zmianę postanowień SIWZ i wzoru umowy w sposób określony w uzasadnieniu ...
ust. 1 i 2 projektu umowy, przy uwzględnieniu treści pkt 3 ...
zamówienia znajduje się we wzorze umowy wraz z załącznikami", przerzuca na ...
ustawy Pzp. Powyższe postanowienia wzoru umowy, zdaniem Odwołującego, otwierają cały szereg ...
ust. 3 i 4 wzoru umowy) zwraca uwagę na aspekty formalno ...
ust. 1 pkt 3 wzoru umowy przez "dokumentację przetargową" rozumie się ...
w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dopełniając szczegółowe wymagania ...
rozporządzenie. Przytoczony powyżej fragment wzoru umowy, wespół z wieloma innymi wskazanymi ...
de facto narzucenia wykonawcom wzoru umowy uchyla się od ciążącego na ...
ich zakresu, jakie będzie zobowiązany wykonać na etapie realizacji umowy, oraz wziąć pod uwagę i ...
ile uprawnienia i obowiązki stron umowy o zamówienie nie muszą być ...
przez podmioty zdolne do jego należytej realizacji (art. 29 ust. 2 ...
wystąpienia, rozmiar, ilość, konieczność ich wykonania - nie może być pozostawiona domyślności ...
ryzykiem niedoszacowania ceny oferty. (…) Przy umowach o roboty budowlane, uprawnienie zamawiającego ...
że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione ...
Odwołującego, przy obecnych postanowieniach wzoru umowy nie może dojść do złożenia ...
w PFU, a koniecznych do wykonania inwestycji (rozumie się przez to ...
temat okoliczności mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien być zasadniczo ...
jakich dokonał Zamawiający we wzorze umowy, w ocenie Odwołującego, nie tłumaczy ...
art. 10 ust. 1 wzoru umowy). Przychylając się do stanowiska, jakie ...
zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane) dotyczy podwyższenia ...
wynagrodzenia za przedmiot robót objętych umową, nie może natomiast znaleźć zastosowania ...
robót budowlanych nie objętych zakresem umowy. Należy bowiem uznać, że w ...
zapadł w sporze na tle umowy o zamówienie publiczne), które wymagają ...
w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie ...
dodatkowe. Związek kwestionowanych postanowień wzorca umowy z zakresem świadczenia wykonawcy (opisem ...
zamówienia znajduje się we wzorze umowy wraz z załącznikami". Zgodnie bowiem ...
ustalenia granic zamówienia (za którego wykonanie należeć się będzie wynagrodzenie ofertowe ...
umowne), to wszystkie zapisy wzoru umowy narzucające wykonanie szerszego zakresu, należy uznać za ...
ustawy Pzp, poprzez żądanie zawarcia umowy wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia ...
wniosku, że przedmiotowe postanowienia wzoru umowy świadczą o tym, iż w ...
normami. Zamiast tego wprowadził do umowy instrumenty pozwalające mu egzekwować praktycznie ...
art. 2 ust. 1 wzoru umowy zastrzeżenie "w szczególności" oznacza, że ...
art. 2 ust. 2 wzoru umowy, to Odwołujący zwraca uwagę, że ...
zauważa, że zaskarżona część wzoru umowy porusza również problem terminu zgłoszenia ...
wada może wpłynąć na termin wykonania inwestycji w znacznie późniejszym niż ...
naruszenie zasady ekwiwalentności świadczeń w umowach wzajemnych. Dodatkowo, Zamawiający oczekując z ...
przetargową już w dacie zawierania umowy, a z drugiej dopuszczając jednak ...
2 ust. 2 z wzoru umowy; 3. usunięcie postanowień punktu 3 ...
art. 2 ust. 3 projektu umowy Odwołujący podniósł, że kwestionowane postanowienia ...
art. 2 ust 2 wzoru umowy, że wada uprawnia do złożenia ...
prawa wykonawcy do przesunięcia terminu wykonania inwestycji w wypadku, jeśli doszło ...
ust. 1 pkt 18 wzoru umowy, przez którą Zamawiający rozumie wszelkie ...
zrealizowania inwestycji zgodnie z postanowieniami umowy, w tym prace projektowe oraz ...
art. 2 ust. 3 wzoru umowy, zdaniem Odwołującego, powoduje, że zakres ...
art. 2 ust. 4 projektu umowy Odwołujący podniósł, że Zamawiający niezgodnie ...
opisu przedmiotu zamówienia, nakazując mu wykonanie wszelkich usług, robót budowlanych i ...
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy ...
art. 4 ust. 6 projektu umowy stwierdzając, że daje możliwość jednostronnej ...
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy ...
jasno opisuje zasady zmian przedmiotu umowy, zmuszając Zamawiającego do zastosowania procedur ...
się na zasadzie odpłatności robót wykonanych przez wykonawcę (art. 2 pkt ...
do wprowadzania zmian w przedmiocie umowy bez dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy jest ...
art. 4 ust. 10 projektu umowy Odwołujący podniósł, iż Zamawiający wymaga ...
mogącymi mieć wpływ na realizację Umowy i nie wnosi w tym ...
które mogą mieć wpływ na wykonanie inwestycji. Wykonawca nie jest bowiem ...
budowy i nie ma możliwości wykonania, np. szerokiego spektrum badań geologicznych ...
Wykonawca określając cenę ofertową na wykonanie inwestycji musi opierać się na ...
art. 9 ust. 6 projektu umowy Zamawiający oczekuje od wykonawcy utrzymywania ...
do korzystania przez Zamawiającego z wykonanej inwestycji, niezależnie od określania jako ...
wprowadzona w kwestionowanym zapisie wzoru umowy uznaniowość Zamawiającego w zwolnieniu wykonawcy ...
art. 3 ust. 6 wzoru umowy, w którym mowa o "Protokole ...
ust. 6 z treści wzoru umowy albo określenie maksymalnego (ograniczonego np ...
art. 3 ust. 6 projektu umowy Odwołujący zwrócił uwagę, że jednocześnie ...
pkt 28 i 29 projektu umowy rozróżnia pojęcia "wady" i "wady ...
do zwykłego użytku zgodnie z umową. W szczególności za wadę istotną ...
gwarantowanych inwestycji. Natomiast zgodnie z umową przez "wadę" należy rozumieć każdą ...
na wykonawcę obowiązek permanentnego utrzymywania zabezpieczenia w pełnej wysokości określonej w ...
art. 10 ust. 17 projektu umowy Odwołujący podniósł, że mocą powołanego ...
art. 10 ust. 9 wzoru umowy określił 30 dniowy termin płatności ...
Ponadto, wymuszają takie zapisy w umowach z podwykonawcami, aby ich wynagrodzenie ...
art. 18 ust. 6 wzoru umowy: "Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ...
Zamawiającego o fakcie wstrzymania Robót. Zabezpieczenia wykonane zostaną na koszt strony z ...
art. 5 ust. 16 projektu umowy Zamawiający obarcza wykonawcę ryzykiem likwidacji ...
art. 2 ust. 1 projektu umowy, odnoszącym się do przedmiotu zamówienia ...
użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do Umowy - podłączenie odwiertów Radoszyn-1, 3 ...
4) związany z zaprojektowaniem i wykonaniem przyłącza energetycznego na podstawie warunków ...
ENEA Operator stanowiących załącznik do Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał ...
tej dokumentacji. Jeżeli po zawarciu Umowy Wykonawca stwierdzi wady Dokumentacji Przetargowej ...
powodu wadliwej Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca wykona te Roboty na własny koszt ...
realizację wszystkich Robót niezbędnych do wykonania w pełni funkcjonalnej, kompletnej Inwestycji ...
ramach Wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania wszelkich usług, robót budowlanych i ...
stanu prawnego, nawet jeśli konieczności wykonania tych usług, robót budowlanych lub ...
się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy". Wśród obowiązków wykonawcy Zamawiający wymienił ...
się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Inwestycji. W szczególności dotyczy to ...
mogącymi mieć wpływ na realizację Umowy i nie wnosi w tym ...
postanowień, zwłaszcza art. 2 projektu umowy, Odwołujący sformułował zarzut opisania przedmiotu ...
w oderwaniu od charakteru przedmiotowej umowy. W pierwszej kolejności należy podkreślić ...
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie "pod klucz" instalacji wraz z ...
art. 2 ust. 1 projektu umowy. W tym miejscu przypomnieć należy ...
niniejszego zamówienia jest nie tylko wykonanie robót budowlanych, ale również ich ...
normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, a także inne ...
że nałożenie na wykonawcę obowiązku wykonania zarówno prac projektowych, jak i ...
do zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie jedynie robót budowlanych. W tej ...
oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z ...
fakt, że zaprojektowanie obejmuje ideę wykonania obiektu budowanego nie sposób oczekiwać ...
Zamawiającym, że poddawany ocenie projekt umowy stanowi umowę o generalną realizację inwestycji, co ...
oznacza, że z założenia obejmuje wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji ...
w doktrynie, celem ekonomicznym przedmiotowej umowy jest otrzymanie inwestycji zdolnej do ...
gruncie cywilnych stosunków obligacyjnych, rzeczona umowa nie budzi wątpliwości, to również ...
zadania, definiując je w projekcie umowy i zawarł jego opis w ...
szczegółowy robót budowlanych koniecznych do wykonania, bo te determinowane są przez ...
z pewnością prace, których obowiązek wykonania wynika wprost z opisu zdania ...
3.3 SIWZ do wzoru umowy z załącznikami. Powyższe nie przesądza ...
art. 2 ust. 1 projektu umowy pozwala na stwierdzenie, że opis ...
znajdujemy wprost odesłanie we wzorcu umowy, zaś pozostałe dokumenty stanowiące wytyczne ...
niezbędnych informacji dla zaprojektowania i wykonania inwestycji świadczyć będzie o wadliwym ...
treść PFU a nie wzoru umowy, który stanowi pewną reasumpcję obowiązków ...
podstaw twierdzenie Odwołującego, że mocą umowy wykonawca został zobowiązany do dostarczenia ...
określonymi w PFU. Jednocześnie charakter umowy nie pozwala na tyle szczegółowe ...
sprawach dotyczących świadczenia usług albo wykonania robót budowlanych, dla których zamawiający ...
w określonych płaszczyznach. Tym samym umowa o generalną realizację inwestycji ze ...
możliwe jest przygotowanie projektu i wykonanie obiektu o określonych przez Zamawiającego ...
do czynienia z chwilą zawarcia umowy na zrealizowanie niniejszego przedmiotu zamówienia ...
kontraktowania świadczeń, których nie można wykonać. Słuszny jest więc pogląd, że ...
intencją stron nie jest zawarcie umowy dotkniętej sankcją nieważności, stąd też ...
art. 2 ust. 3 wzoru umowy "w sposób niepozwalający na dokonanie ...
i zobowiązuje się do jego wykonania zgodnie z SIWZ (wzór formularza ...
zamówienia, a w konsekwencji i umowy jest świadczenie w postaci zaprojektowania ...
art. 2 ust. 4 projektu umowy w aspekcie art. 29 i ...
1, 2 i 3 projektu umowy. W tym miejscu dodać należy ...
wszystkich czynności, które doprowadzą do wykonania obiektu. Stąd też zarzut naruszenia ...
art. 4 ust. 6 projektu umowy wskazać należy, iż Izba przyjęła ...
art. 4 ust. 6 projektu umowy wynika, że wykonawca poniesie koszty ...
się to niezbędne dla prawidłowego wykonania inwestycji. W szczególności dotyczy to ...
do art. 2 ust. 6 umowy, na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek ...
obowiązek przygotowania dokumentacji projektowej i wykonania inwestycji "pod klucz" w sposób ...
to, aby finalnie doprowadzić do wykonania inwestycji niewadliwej, a zatem osiągnięcia ...
zmian i korekt jest prawidłowe wykonanie inwestycji. Na tym tle twierdzenie ...
art. 4 ust. 10 projektu umowy. W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia ...
art. 4 ust. 13 projektu umowy zostały uregulowane wszystkie obowiązki wykonawcy ...
rozpoznaniem gruntu na etapie realizacji umowy. Z zestawienia analizowanych postanowień wyraźnie ...
art. 4 ust. 10 projektu umowy nie kreuje po stronie wykonawcy ...
na terenie budowy przed zawarciem umowy. Z tych względów, podnoszony przez ...
mogącymi mieć wpływ na realizację umowy oznacza, że wykonawca składa oświadczenie ...
rozpoznania przez wykonawcę przy dochowaniu należytej staranności wykonawcy w zakresie prowadzonej ...
art. 9 ust. 6 projektu umowy brzmi: "Po pozytywnym zakończeniu Próby ...
zarzutu. Dalej zauważyć należy, że umowa nie przyznaje Zamawiającemu prawa do ...
Odwołujący podnosi również, że z umowy nie wynika w sposób jasny ...
nie znajduje potwierdzenia w treści umowy. Na Zamawiającym ciąży obowiązek dokonania ...
ust. 1 pkt 7 projektu umowy nakłada na Zamawiającego obowiązek dokonania ...
pkt 7 lit. e projektu umowy odbiór końcowy winien nastąpić w ...
pkt 7 lit. b projektu umowy odbiór końcowy winien nastąpić po ...
art. 9 ust. 4 projektu umowy. Zwrócić należy uwagę, że obowiązek ...
art. 3 ust. 6 projektu umowy, skoro termin ten wprost i ...
ust. 8 pkt 2 projektu umowy Zamawiający zobowiązany jest uregulować wynagrodzenie ...
będzie obowiązywało od dnia zawarcia Umowy do 30 dnia od daty ...
art. 10 ust. 17 projektu umowy: "W terminie 3 Dni Roboczych ...
nie ma oparcia w postanowieniach umowy. Zgodnie bowiem z definicją "oświadczenia ...
pkt 12 lit. b projektu umowy rzeczone oświadczenie dotyczy jedynie świadczeń ...
art. 4 ust. 51 projektu umowy jest następujące: "W przypadku wstrzymania ...
art. 5 ust. 16 projektu umowy: "Likwidację szkód w środowisku przeprowadzi ...
budowy, w tym za jego zabezpieczenie, na wykonawcę. Jeżeli szkoda w ...
Zamawiający, pomimo dołożenia przez wykonawcę należytej staranności, koszty usunięcia tej szkody ...
Jeżeli jednak wykonawca nie dochował należytej staranności i do szkody w ...
będzie ponosił także na mocy umowy ryzyka i koszty związane z ...
tym będąc zobowiązany do jego zabezpieczenia, dysponuje środkami faktycznymi do zapobieżenia ...
ustalenia kręgu podmiotów odpowiedzialnych i zabezpieczenia sobie prawa dochodzenia odszkodowania od ...
przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zaniechanie powyższego czyni ...
wszystkim stosunek wartości świadczeń w umowach wzajemnych. O naruszeniu reguł sprawiedliwości ...
stanie faktycznym, wobec nie zawarcia umowy, w ogóle nie można mówić ...
to niezbędne do zrealizowania celu umowy. W przypadku odmiennego ukształtowania obowiązków ...
nierównego traktowania stron w ramach umowy, jak również nieekwiwalentność świadczeń nie ...
wpływu na ważność czynności prawnej - umowy. Zgodnie z art. 3531 k ...
iż nawet okoliczność, że wykonywanie umowy przynosi jednej ze stron stratę ...
nakaz maksymalizowania wymagań w celu zabezpieczenia interesów gospodarczych obu stron (wyrok ...
należy, że jeżeli sama treść umowy nie koliduje z zasadami współżycia ...
uprawnienie do jednostronnego przygotowania wzoru umowy wynika z przepisu art. 36 ...
okoliczność, że kwestionowana jest treść umowy w ramach granic swobody kontraktowania ...
ustalenia faktyczne i rozważania prawne: Umowa o roboty budowlane nr (...).042 ...
poz. 759 ze zm.). Przedmiotem umowy był remont i przebudowa zabytkowej ...
roku, a wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.435 ...
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy (§ 8). W § 9 umowy strony postanowiły, że wykonawca zapłaci ...
umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...
zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ...
Z kolei zasady odstąpienia od umowy określone zostały w jej § 10 ...
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (...); b) wykonawca przerwał z przyczyn ...
po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż ...
Powiat (...). Gwarant w związku z umową o roboty budowlane nr (...).042 ...
rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną cześć umowy. Opóźnienia pojawiły się już w ...
31 października 2013 roku wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła minimum ...
10 ust. 1 lit. c) umowy z dnia 10 maja 2013 ...
roku odstępuje od w/w umowy z uwagi na opóźnienia w ...
W przekonaniu Powiatu (...), opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych może skutkować koniecznością ...
z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy, zaś wielokrotne zalecenia i wskazania ...
z uwagi na odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, ten ostatni ...
zł. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót wykonanych przez (...) Zakład (...) (...) S. M. w ...
W. ustalono, że w/w wykonał pracę na łączną kwotę 113 ...
roku, a wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.793 ...
kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...
9 ust. 1 lit. a) umowy. Kara umowna nie została zapłacona ...
64 zł z tytułu udzielonego zabezpieczenia. Do pisma załączono m. in ...
i pismo o odstąpieniu od umowy wraz z potwierdzeniem odbioru. (...) z ...
że zamawiający odstąpił od zawartej umowy o roboty budowlane z dnia ...
maja 2013 roku, wobec czego umowa uważana jest za niezawartą, co ...
stron wynikające z tytułu zawartej umowy, a w szczególności określały zdarzenie ...
złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z wykonawcą z przyczyn ...
na opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. Powyższe mogłoby skutkować koniecznością zwrotu ...
z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy, zaś wielokrotne zalecenia i wskazania ...
karę umowną na podstawie § 9 umowy - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...
umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy ...
zawarcie przez strony w treści umowy gwarancji sformułowania o gwarantowaniu wypłaty ...
się opóźnień, czy odstąpienie od umowy było zasadne, ani też czy ...
kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...
za zwłokę w zakończeniu jej wykonania. Sąd Rejonowy nie dostrzegł także ...
podnoszone przez pozwanego wynikały z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz opierały się ...
wynikało, że opóźnienia w realizacji umowy wynikały z dostarczenia przez powoda ...
co wykonawca nie mógł zrealizować umowy zgodnie z zasadami prawa budowlanego ...
się opóźnień, czy odstąpienie od umowy było zasadne, ani też czy ...
kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...
woli zawartych w gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu Nr (...)i uznanie, że ...
że firma, która podjęła się wykonania zobowiązania pozostawała w zwłoce, a ...
więc uzasadnione było odstąpienie od umowy w kontekście postępu prac budowlanych ...
podzielić argumentacji strony pozwanej, iż niewykonanie umowy można oceniać dopiero na koniec ...
określonego w § 2 ust. 2 umowy budowlanej na rezultat wykonania umowy i dopiero na tym etapie ...
wobec czego żadna ze stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie może podnosić ...
poglądem Sądu Najwyższego, taka redakcja umowy gwarancji wskazuje na jej abstrakcyjny ...
w § 2 zapisu - iż gwarancja zabezpiecza roszczenie beneficjenta w stosunku do ...
uznał, że zobowiązanie gwaranta z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie jest zobowiązaniem ...
w szczególności zarzutów ani z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej, ani też ...
gwarancji polega nie tylko na zabezpieczeniu beneficjenta przed ryzykiem niewypłacalności jego ...
budzić wątpliwości, że te postanowienia umowy gwarancji, które określają przesłanki aktualizacji ...
do znaczenia używanych zwyczajowo w umowach gwarancji zwrotów, w szczególności "nieodwołalnie ...
zarzuty pozwanego dotyczące błędnej wykładni umowy gwarancji. Sąd Rejonowy prawidłowo uznał ...
i terminie wynikającym z § 3 umowy gwarancji. Wymaganiom tym odpowiadało wezwanie ...
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...
internetowej informację o zamiarze zawarcia umowy w ramach współpracy publiczno - publicznej ...
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków ...
Komisja kończy działalność z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o ...
obowiązek dotyczy również osoby podpisującej umowę w sprawie zamówienia publicznego, tj ...
d), e) SIWZ, że gwarancję należytego wykonania zamówienia dają wykonawcy, którzy spełniają ...
technicznej i zawodowej polegający na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat ...
w ramach przedmiotowego postępowania jest wykonanie prac projektowych w zakresie ulicy ...
przedmiotu zamówienia, którego istotą jest wykonanie prac projektowych i to w ...
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, b) realizacja badań ...
nie jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, albowiem - z uwagi ...
postawionych warunków, lecz zdolnych do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia, 2. art. 22 ...
postawionych warunków, lecz zdolnych do należytego wykonania zamówienia, 3. naruszenie art. 7 ...
przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością oraz obowiązku jednoznacznego, nie ...
wykonawcę wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia, w tym okoliczności lub ...
istoty obowiązków projektanta, jako wykonawcy; Umowa nie określa konsekwencji braku uzyskania ...
rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia ...
zw. z § 2 pkt 2 Umowy - nałożenie na wykonawcę obowiązku doprowadzenia ...
wniosku o wydanie wskazanej decyzji, Umowa nie zawiera postanowień regulujących wpływ ...
w zakresie § 1 ust. 5 Umowy - nałożenie na wykonawcę obowiązku uwzględnienia ...
Zamawiającego, w tym po zawarciu Umowy oraz ich uwzględniania w przygotowanej ...
nie są w Umowie określone, Umowa nie zawiera postanowień umożliwiających Zamawiającemu ...
3 ust. 2 pkt 4 Umowy - nałożenie na wykonawcę konieczności uzyskania ...
3 ust. 6 pkt 2 Umowy - nałożenie na wykonawcę obowiązku uzyskania ...
3 ust. 10 pkt 2 Umowy - przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do zmiany ...
w przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych uwarunkowań ...
z decyzji Zamawiającego, podczas gdy: Umowa nie limituje uprawnienia Zamawiającego co ...
kształtowania praw i obowiązków wykonawcy, Umowa nie określa wpływu jednostronnych decyzji ...
3 ust. 18 pkt 3 Umowy - nałożenie na wykonawcę obowiązków uzyskania ...
właściwego zaprojektowania obiektów będących Przedmiotem Umowy, które nie zostały uzyskane lub ...
przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy oraz opracowania wszelkiej wymaganej do ...
pism, w sytuacji w której Umowa nie określa konsekwencji konieczności uzyskania ...
w zakresie § 3 ust. 27 Umowy - przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do wydawania ...
to niezbędne do zgodnej z Umową i zasadami racjonalnej gospodarki środkami ...
SIWZ, w tym w zakresie Umowy tj. a) w zakresie sekcji ...
oraz w zakresie obowiązku wniesienia zabezpieczenia w terminie 7 dni od ...
1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, e) w zakresie pkt 3 ...
których Zamawiający - w oparciu o należycie ustalone okoliczności faktyczne - mógłby dokonać ...
dokonywania rozliczeń za prace już wykonane, h) w zakresie § 1 ust ...
zw. z § 2 pkt 2 Umowy poprzez modyfikację nałożonego na wykonawcę ...
w zakresie § 1 ust. 5 Umowy poprzez modyfikację nałożonego na wykonawcę ...
Zamawiającego, w tym po zawarciu Umowy oraz ich uwzględniania w przygotowanej ...
zakresie terminu realizacji prac objętych Umową oraz wynagrodzenie wykonawcy, j) w ...
3 ust. 2 pkt 4 Umowy poprzez modyfikację obowiązku uzyskania koniecznych ...
zakresie terminu realizacji prac objętych Umową oraz wynagrodzenie wykonawcy, k) w ...
3 ust. 18 pkt 3 Umowy poprzez modyfikację obowiązku uzyskania wszelkich ...
opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania robót budowlanych w zakresie Zadania ...
zakresie terminu realizacji prac objętych Umową oraz wynagrodzenie wykonawcy, l) w ...
3 ust. 10 pkt 2 Umowy poprzez modyfikację przyznanemu Zamawiającemu uprawnienia ...
w przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych uwarunkowań ...
w zakresie § 3 ust. 27 Umowy poprzez modyfikację przyznanemu Zamawiającemu uprawnienia ...
to niezbędne do zgodnej z Umową i zasadami racjonalnej gospodarki środkami ...
zakresie terminu realizacji prac objętych Umową oraz wynagrodzenie wykonawcy, Ponadto, Odwołujący ...
nieadekwatne do wielkości opracowania. Wymaganie wykonania projektu dwujezdniowej drogi wraz z ...
warunkom rynkowym oraz rzeczywistym kosztom wykonania wskazanych badań. Koszt takich badań ...
jakiej siatce (rozdzielczość pozioma) oczekuje wykonania badań. Odwołujący podniósł również, że ...
przedmiotu zamówienia, którego istotą jest wykonanie prac projektowych i to w ...
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Po drugie, badania ...
nie jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, albowiem - z uwagi ...
Wykonawcy. Nadto, ani SIWZ ani Umowa nie określa konsekwencji braku uzyskania ...
przyszłe, niedookreślone, których rzeczywista potrzeba wykonania, jak i rozmiar uzależnione są ...
przedkłada się na brak możliwości należytego oszacowania oferty przez wykonawców. Powołał ...
zw. z § 2 pkt 2 Umowy) Odwołujący wskazał, że nałożony na ...
Niezależnie od uwag powyżej wskazywanych, umowa nie zawiera postanowień regulujących wpływ ...
4 b (§ 1 ust. 5 Umowy) Odwołujący podniósł, że wprowadzony zapis ...
i nawet na dzień podpisania Umowy, Wykonawca nie będzie miał pewności ...
są w Umowie określone. Nadto, Umowa nie zawiera postanowień umożliwiających Zamawiającemu ...
3 ust. 2 pkt 4 Umowy) Odwołujący podniósł, że samo określenie ...
wykonawcy oszacowanie ryzyk na potrzeby należytego sporządzenia oferty. W zakresie zarzutu ...
praw i obowiązków wykonawcy. Nadto, Umowa nie określa wpływu jednostronnych decyzji ...
prawa do wprowadzania istotnych zmian umowy bez zgody wykonawcy, jednocześnie bez ...
pkt 4, § 14 ust. 1 Umowy, dlatego też w jego ocenie ...
jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: c) co najmniej: 2 niezależne ...
lub kolejowej, model BIM służący wykonaniu prezentacji układu komunikacyjnego i symulacji ...
artefaktami wraz z modelem BIM wykonanym w PUWG2000, zawierającym wcześniej ...
artefaktami oraz aktualizację mapy zasadniczej wykonaną w PUWG2000. Zamawiający nie ...
1 SIWZ: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zamówienia pn.: "Budowa trasy tramwajowej ...
1 ust. 6 i 7 Umowy stanowi: Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w taki sposób ...
Wykonawcy jest uwzględnienie, że Przedmiot Umowy może potencjalnie dotyczyć części większej ...
projektowymi (istniejącymi na dzień zawarcia Umowy lub mogącymi powstać w przyszłości ...
w Umowie (dalej jako "Przedmiot Umowy"), 6) W ramach obowiązków wskazanych ...
pkt. 1 powyżej, należy uwzględnić wykonanie w postaci osobnych tomów / opracowań ...
W załączniku nr 1 do Umowy (Specyfikacja wykonania inwentaryzacji i projektu zgodnie z ...
architektonicznych. Badania te powinny być wykonane do głębokości minimum 4 metrów ...
tym, iż za zdolnego do wykonania zamówienia uznaje się wykonawcę, który ...
jego rodzaj, przedmiot, zakres, sposób wykonania, wartość i sposób płatności. Celem ...
zamówienie dotyczy w znacznej większości wykonania projektu w odniesieniu do drogi ...
W paragrafie § 1 ust. 7 Umowy Zamawiający wskazuje, że obszar projektowania ...
projektowymi (istniejącymi na dzień zawarcia Umowy lub mogącymi powstać w przyszłości ...
pełnej spójności i kompatybilności Przedmiotu Umowy z projektami dotyczącymi wymienionych przez ...
służy wyłonieniu wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia i powinien odnosić się ...
to wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu badań georadarowych. Przedmiotowe badania stanowią ...
w załączniku nr 1 do Umowy i stanowiło okoliczność bezsporną pomiędzy ...
Zamawiający jest zobowiązany dążyć do zabezpieczenia własnych interesów i potrzeb w ...
do wykazania się doświadczeniem w wykonaniu badań georadarowych. Zarzut 2 odwołania ...
wyznaczy ostateczny termin na wniesienie zabezpieczenia (nie dłuższy niż 3 dni ...
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy [...] 2) Etap II: w terminie ...
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy [...] 3) Etap III: w terminie ...
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy [...] 4) Etap IV: w terminie ...
120 dniach od dnia zawarcia Umowy. Podkreślenia wymaga, że wykonawca musi ...
równego traktowania wykonawców. Zbyt wysokie zabezpieczenie może tak samo, jak wygórowany ...
sprawie Odwołujący uprawdopodobnił, że 10% zabezpieczenie stanowi dla niego barierę dostępu ...
wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, z wyjątkami określonymi ustawą pzp ...
a dotyczącymi kontraktów wieloletnich, kiedy zabezpieczenie jest tworzone stopniowo przez potrącenia ...
nieruchomości, czy kwestii zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku przeszkód w ...
prawidłowego określenia ryzyk kontraktowych i należyte skalkulowanie oferty. Zarzut 3 b ...
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub ...
w celu potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę, nie zawiera terminów ...
wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub ...
wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; W odniesieniu do powyższego zarzutu ...
z którym ma zostać podpisana umowa. Zarzut 4 odwołania naruszenia art ...
zw. z § 2 pkt 2 Umowy) W zakresie podniesionego zarzutu Izba ...
1 ust. 1 pkt 3 Umowy: W ramach zadania pn. "Budowa ...
W myśl § 2 ust. 2 Umowy: Użyte w Umowie wyrazy i ...
lub ostateczna decyzja zezwalająca na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami ...
4 b (§ 1 ust. 5 Umowy) W zakresie podniesionego zarzutu Izba ...
Zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ ...
zostały wprost wskazane w treści Umowy. Wykonawca uwzględni wszelkie wydane, związane ...
administracyjne pozyskane przez niego w wykonaniu Umowy, w tym decyzje o środowiskowych ...
decyzji, Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przedłożonymi ...
rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do ...
3 ust. 2 pkt 4 Umowy) W zakresie podniesionego zarzutu Izba ...
3 pkt 3 i 4 Umowy: Wykonawca ma obowiązek: 3) uzyskać ...
zakresie niezbędnym dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, w szczególności z jednostkami miejskimi ...
3 ust. 6 pkt 2 Umowy: Dokumentacja Projektowa, o której mowa ...
opinie i uzgodnienia niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie Zadania ...
3 ust. 18 pkt 3 Umowy: Wykonawca zobowiązany jest ponadto do ...
właściwego zaprojektowania obiektów będących Przedmiotem Umowy, które nie zostały uzyskane lub ...
przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy oraz opracowania wszelkiej wymaganej do ...
3 ust. 10 pkt 2 Umowy) oraz zarzut 4 g (§ 3 ust. 27 Umowy) W zakresie podniesionych zarzutów Izba ...
3 ust. 10 pkt 2 Umowy: Podczas sporządzania Dokumentacji Projektowej, STWiORB ...
w przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych uwarunkowań ...
Zgodnie z § 3 ust. 27 Umowy: Zamawiający wydaje polecenia, jeżeli jest ...
to niezbędne do zgodnej z Umową i zasadami racjonalnej gospodarki środkami ...
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy. 25. We wszystkich przypadkach, w ...
dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego ...
normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca ...
złożenia określonego dokumentu. 26. Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze będące uzupełnieniem lub ...
by pozwalały one na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w ramach realizacji ...
tym zakresie. Projekty Wykonawcze zostaną wykonane w skali dostosowanej do przedmiotu ...
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy. 29. Jeżeli prace wynikające z ...
do zawarcia aneksu lub nowej umowy, obejmujący określenie stanowiska Wykonawcy co ...
2, 5 - 7 oraz 9 Umowy z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ ...
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty ...
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne ...
zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje ...
się bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji ...
zmian), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy. 2) zmian ...
zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje ...
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości ...
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w szczególności ...
r. - odpowiednia zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, wyłącznie ...
wpływa to na terminy realizacji Umowy, 6) wydłużonych terminów procedur administracyjnych ...
przez Wykonawcę - zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych ...
udzielenia zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości ...
poleceń Zamawiającego, nie jest możliwe należyte skalkulowanie oferty. Ponadto, w ocenie ...
dokumentów zostały zawarte w § 17 Umowy. Nie jest również tak, że ...
opisane w § 3 ust. 25 Umowy. Zamawiający uregulował także sytuacje, w ...
dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. W ocenie Izby, Zamawiający nakładając ...
wszelkie kwestie związane z ich wykonaniem, a zabezpieczające interesy wykonawcy. Dlatego ...
innym uzgodnionym z Zamawiającym) bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający zaakceptuje harmonogram ...
wskazał, że zgodnie ze wzorem umowy (§ 1 ust. 2), wykonawca zobowiązuje ...
OPZ, który stanowi załącznik do umowy. Nie przewidziano, jak zauważył Odwołujący ...
aby Harmonogram stanowił załącznik do umowy ani podstawę dla świadczenia usługi ...
wiążącym strony postępowania po zawarciu umowy, a taki właśnie charakter ma ...
zdaniem Odwołującego, jako załącznik do umowy, niezmienny zakres świadczenia wykonawcy. W ...
określonym terminie już po zawarciu umowy. Odwołujący zwrócił również uwagę, że ...
składania ofert Harmonogramu, uniemożliwi realizację umowy zgodnie z przepisami ustawy, ze ...
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych ...
ciągu 7 dni od podpisania umowy w przypadku harmonogramu, o którym ...
innym uzgodnionym z Zamawiającym) bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający zaakceptuje harmonogram ...
W § 1 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający wskazał: "Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Opisie ...
Harmonogram nie stanowi załącznika do umowy. Powyższe, zdaniem Izby, w żadnym ...
ust. 4 pkt 3 wzoru umowy). Nadto, nie można pomijać, że ...
i stanowi podstawę do oceny wykonania czy też nienależytego wykonania zobowiązania, a skoro tak, to ...
określonym zakresie o sposobie realizacji umowy. W ocenie Izby, zwrot "w ...
było wymagane dopiero po zawarciu umowy. Okoliczność ta nie może być ...
ofertowym zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 159.060,00 ...
mógł poprawić błędnie wpisanej kwoty zabezpieczenia, ponieważ omyłka ta nie ma ...
Wykonawca dołączył do oferty "Potwierdzenie wykonania operacji" z dnia 05.08 ...
stosunku do deklarowanego poziomu procentowego zabezpieczenia tj. 10%. Potwierdzeniem tezy, że ...
miało złożenie oświadczenia o wniesieniu zabezpieczenia w wysokości 10% ceny oferty ...
a nie obliczona wysokość tego zabezpieczenia, jest, w ocenie Odwołującego, okoliczność ...
że Zamawiający określił wysokość wymaganego zabezpieczenia nie poprzez wskazanie konkretnej kwoty ...
podawana w ten sposób wysokość zabezpieczenia, nigdy nie stanowiłaby równowartości wymaganego ...
skoro podana w niej wysokość zabezpieczenia nie odpowiadałaby 10% faktycznej (po ...
do wniesienia, wymaganego treścią SIWZ, zabezpieczenia, stanowiącego równowartość 10% ceny oferty ...
w ofercie błędnie wpisanej kwoty zabezpieczenia, ponieważ omyłka ta nie ma ...
również wymagał obliczenia kwoty tego zabezpieczenia, tj. podania równowartości 10% ceny ...
oferty oraz deklarowany poziom procentowy zabezpieczenia (10% ceny oferty), to obliczenie ...
w ofercie błędnie wpisanej kwoty zabezpieczenia, ponieważ omyłka ta nie ma ...
podane w ofercie (procentowa wysokość zabezpieczenia oraz cena oferty). Ponadto, w ...
Izba nakazała poprawienie wskazanej wysokości zabezpieczenia w trybie art. 87 ust ...
oraz akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy (pkt 4 ppkt 6), z ...
obu zaś dokumentów, wynika wysokość zabezpieczenia. (...) Dodatkowo, wskazać należy, iż popełniona ...
konsultacji z Odwołującym się. Wartość zabezpieczenia determinowana jest przez wskaźnik procentowy ...
oferty, a ustalony przez Zamawiającego. (...) Zabezpieczenie jest pochodną ceny, a nie ...
Wykonawca dołączył do oferty "Potwierdzenie wykonania operacji" z dnia 05.08 ...
sierpnia 2016 r. - poniedziałek), Odwołujący wykonał, za pomocą systemu SORBNET (płatności ...
w ocenie Odwołującego, za prawidłowe wykonanie prawa, a w konsekwencji działanie ...
wraz z ofertą przedłożył potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 5 sierpnia ...
ofertowym zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 159 060,00 ...
w ofercie błędnie wpisanej kwoty zabezpieczenia, ponieważ omyłka ta nie ma ...
Wykonawca dołączył do oferty "Potwierdzenie wykonania operacji" z dnia 05.08 ...
jest wynikiem błędnego działania arytmetycznego wykonanego przez Odwołującego i nie powinno ...
Wykonawca miał zadeklarować kwotę rzeczonego zabezpieczenia w wysokości 10% wartości ceny ...
tak, że Odwołujący podając kwotę zabezpieczenia działał rozmyślnie, bo to przeczyłoby ...
zagwarantowane. Skoro nie zostało to zabezpieczone i w efekcie pozbawiono wykonawców ...
zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy (art. a contrario z art ...