zawarł z (...) SA w W. umowę o roboty budowlane, przedmiotem której ...
r. (...) SA zawarł z powodem umowę podwykonawczą w zakresie w/wym ...
jej treścią powód był zobowiązany wykonać roboty bitumiczne na budowanym odcinku ...
w załączniku nr 1 do umowy, tj. kosztorysie rozliczeniowym podwykonawcy. W ...
Rozliczenie za roboty przez niego wykonane następowało na podstawie faktur częściowych ...
r. roboty drogowe objęte powyższą umową zostały odebrane przez komisję odbioru ...
że komisja uznała inwestycję za wykonaną poprawnie, a jakość odebranych robót ...
wraz z dokumentami określającymi ilość wykonanych robót w danym miesiącu kalendarzowym ...
miał wiedzę o treści tej umowy, na co wskazuje min. oświadczenie ...
poinformowany był o treści tej umowy, a przynajmniej miał możliwość z ...
przez inwestora, że do zawarcia umowy z podwykonawcą potrzebna była jego ...
w W. miał prawo zawrzeć umowy z podwykonawcami, ale jedynie zgodnie ...
techniczne. Podkreślił, że zgodnie z umową o realizację inwestycji zawartą pomiędzy ...
została potrącona w związku z nienależytym wykonaniem robót przez powoda, a część ...
wynikających z usuwania usterek oraz wykonania zastępczego przy robotach bitumicznych. To ...
odmówił powyższego ze względu na nienależyte wykonanie umów podwykonawczych, jak też z ...
powodowej pozwany zarzucił, że odnośnie umowy podwykonawczej z dnia 26.10 ...
przedstawi harmonogram rzeczowo finansowy realizacji umowy. Harmonogram ten przedstawiony został w ...
75 % czasu przewidzianego na realizację umowy, a wykonano jedynie 25 % jej przedmiotu. W ...
uwagi na to, że przedmiot umowy nie był gotowy do przeprowadzenia ...
min. rozmywające się skarpy, niewłaściwie wykonane nawierzchnie na drogach serwisowy oraz ...
Powód roboty bitumiczne z tej umowy wykonywał jeszcze w pierwszych miesiącach ...
paragrafu 7 pkt 1 tej umowy. Mając to na względzie pozwany ...
ustaliły, że prace objęte tą umową wykonane zostaną w nieprzekraczalnym terminie do ...
wzywał powoda do przyspieszenia realizacji umowy, zwiększenia dostaw materiału oraz zwiększenia ...
przedstawiając minimalne ilości robót do wykonania w miesiącu sierpniu. Pismem z ...
pozwany wskazał powodowi na zagrożenie niewykonania odpowiedniej ilości robót w nadchodzącym ...
powód oświadczył, że na poczet wykonania umowy nr (...) może dostarczyć maksymalnie 9 ...
opóźnienie powoda w realizacji tej umowy oraz brak podejmowania z jego ...
2011 z winy powoda. Zawarcie umowy z firmą (...) było niezbędne do ...
na dodatkowe braki w przedmiocie umowy, które powód winien zakończyć przed ...
podstawie paragrafu 16 ust 1 umowy w kwocie 2.143.439 ...
stosunku do niego wynikającą z umowy podwykonawczej z dnia 28.02 ...
protokół odbioru prac których dotyczyła umowa pierwsza jest dokumentem sporządzonym pomiędzy ...
wykonawcą a inwestorem, stwierdzającym ich wykonanie, ale już po realizacji całości ...
rzeczywistości powód robót nie ukończył, wykonał je nieprawidłowo i w ogóle ...
w celu prawidłowego i terminowego wykonania umowy z dnia 28.02.2011 ...
kary umownej za zwłokę w wykonaniu obu umów podwykonawczych. Odnosząc się ...
powinno zostać obniżone wynagrodzenie z umowy, ponieważ w tym zakresie roboty ...
w stosunku do wartości z umowy podmiot zobowiązany powinien zostać obciążony ...
miał możliwości i potencjału do wykonania robót w terminie, pomimo tego ...
ułożenie mas bitumicznych na podstawie umowy podwykonawczej ze spółką (...) SA". Żadne ...
kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu obu umów, jak też ...
podała, że fakt prawidłowego jej wykonania potwierdza nie tylko protokół odbioru ...
przez (...) SA należności z tytułu wykonania tej umowy w całości. Wyjaśniła, że pismem ...
odbioru roboty drogowe objęte tą umową. W odpowiedzi na powyższe zgłoszenie ...
drogowych poprzez naniesienie rzeczywistej niwelety wykonanej już drogi na projekt. Taki ...
zawierać ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości, ewentualnych usterek ...
innego uprawnienia. Pozwany podkreślił, że wykonał przedmiot umowy nr (...) w dacie zgłoszenia go ...
zadość wszystkim swoim obowiązkom z umowy tej wynikającym. Ewentualne usterki nie ...
natomiast wpływu na ocenę dotyczącą wykonania w powyższej dacie tego obowiązku ...
powód niezwłocznie przystąpił do realizacji umowy, na co wyraźnie wskazują zapisy ...
Plan Zapewnienia Jakości PZJ na wykonanie dolnej i górnej warstwy stabilizacji ...
przyczynę wpływającą na opóźnienie w wykonaniu umowy nr (...). Również brak właściwej obsługi ...
strona powodowa była gotowa do wykonania umowy przed upływem umówionego terminu, tj ...
ponosi odpowiedzialność. Odnosząc się do umowy nr (...) strona powodowa przede wszystkim ...
wierzytelności. Oświadczył, że przedmiot tej umowy został wykonany w dniu 26.09.2012 ...
procedury odbioru zgodnie z postanowieniami umowy, dopuszczając się tym samym naruszenia ...
jej placu budowy. Do realizacji umowy nr (...) strona powodowa planowała przystąpić ...
dnia 14.06.2012r/. wykonał niezbędne naprawy głębokie. W rezultacie ...
nie powyższe okoliczności, wszystkie ustalone umową prace zostałyby zakończone w terminie ...
26- dniowego opóźnienia powoda w wykonaniu umowy. Strona powodowa podniosła również, że ...
nie przysługiwało uprawnienie do powierzenia wykonania dzieła innej osobie na koszt ...
7 ust 3 pkt b umowy nr (...). Norma art. 636 kc ...
sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, co w niniejszej sprawie nie ...
drugą stronę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć jej w tym ...
następujących uprawnień, tj. może od umowy odstąpić albo może powierzyć poprawienie ...
z ugruntowaną liną orzeczniczą terminowość wykonania dzieła nie mieści się na ...
7 ust 3 pkt b umowy nr (...) powód podkreślił, że postanowienie ...
również temu, by opóźnienie realizacji umowy nr (...) w 2011r powstało ...
bowiem nie miała ona możliwości wykonania prac w ilościach zaplanowanych na ...
W związku z konicznością realizacji umowy nr (...) do końca października 2011 ...
na odcinek drogi objętej zakresem umowy nr (...) w powyższym okresie powód ...
ustalił w sprawie co następuje: Umową z dnia 16 września 2010 ...
zamawiający - zlecił (...) SA w W. wykonanie robót w zakresie budowy drogi ...
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Umowa ta zawierała min. subkazulę 4 ...
podwykonawców, w której ustalono, że umowy z podwykonawcami wymagają każdorazowo zgody ...
zostały zapłacone - Inżynier Kontraktu, po należytej konsultacji z zamawiającym poświadczy do ...
z o.o. w L. umowę podwykonawczą, której przedmiotem były roboty ...
z budową drogi dojazdowej objętej umową wcześniej wskazaną, jednak w zakresie ...
załącznik nr 1 do tej umowy k. 325 do 328 W ...
zamawiającemu przy udziale wykonawcy przedmiotu umowy wraz z pełną dokumentacją powykonawczą ...
innych dokumentach stanowiących załączniki do umowy. Z czynności odbioru sporządzony miał ...
odbioru stwierdzi się, że przedmiot umowy lub jego część nie osiągnął ...
ustępie trzecim. W paragrafie 16 umowy ustalono natomiast obowiązek zapłaty na ...
podwykonawcę kar umownych za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,1 ...
wysokości analogicznej. W paragrafie 18 umowy, tj. w jej postanowieniach końcowych ...
wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w ...
r., a zgodnie z ustaleniami umowy roboty miały zostać zakończone do ...
wynagrodzenie należne powodowi z tej umowy zostało mu zapłacone, jak również ...
że wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy - pozwany (...) SA nie dostarczył powodowi ...
nie dokonały formalnej zmiany treści umowy w tym zakresie, co daje ...
nie zostały zakończone, tj. nie wykonano do tego dnia warstwy ścieralnej ...
wobec czego odbiór robót, wobec niewykonania przedmiotu umowy, jest niemożliwy. dowód: pismo k ...
które w ocenie generalnego wykonawcy wykonane zostały przez powoda niezgodnie z ...
odbioru zakres robót przewidziany przedmiotową umową został zrealizowany, a w terminach ...
Drogowych poprzez naniesienie rzeczywistej niwelety wykonanej już drogi na projekt. W ...
jego ocenie roboty objęte przedmiotową umową nie zostały zakończone w terminie ...
dokumentacji technicznej w toku wykonywania umowy Powód o powyższych utrudnieniach informował ...
następnie była przedmiotem dodatkowego zlecenia wykonania tych robót powodowi przez pozwanego ...
przewidzieć i żaden inny sposób zabezpieczenia terenu robót przed zalewaniem nie ...
że opóźnił się z ostatecznym wykonaniem umówionych prac ( pismo procesowe k ...
żadnych istotnych przeszkód do realizacji umowy przez stronę powodową zarówno w ...
było jednak przeszkód do realizacji umowy. Powód dostał pełną dokumentację geologiczną ...
pozwala na przyjęcie, że brak należytej obsługi geodezyjnej uniemożliwiał wykonywania prac ...
zmniejszeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przyjęły też w paragrafie 7 ...
dot. całości lub części przedmiotu umowy i powinien nastąpić niezwłocznie po ...
odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy lub jego część nie osiągną ...
zostały ustalone w ust 3 umowy. W paragrafie 13 umowy ustalono natomiast przypadki w których ...
będą mogli odstąpić od zawartej umowy. I tak min. wskazano sytuacje ...
ich zapłaty min. za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5 ...
ceny umownej brutto. Integralną częścią umowy miały być jej załączniki, tj ...
przedłożyły do akt sprawy przedmiotową umowę wraz z załącznikiem nr 1 ...
że w momencie zawarcia tej umowy, tj. 28.02.2011r ...
harmonogramu ogólnego, stanowiącego część aktu umowy z dnia 15.09.2010 ...
rozpocząć prace przy realizacji tej umowy dopiero w maju 2011r ...
przeszło trzech miesiącach od zawarcia umowy, napotykając w trakcie ich realizacji ...
korespondencji, ponaglał powodowego podwykonawcę w wykonaniu robót, wzywając go kolejnymi pismami ...
na minimalne ilości robót do wykonania w miesiącu sierpniu 2011r ...
wskazał powodowi również na zagrożenie niewykonania określonej ilości robót w nadchodzącym ...
stwierdzając, że niezbędne dla ich wykonania jest zapewnienie przez powoda ilości ...
r. oświadczył, że na poczet wykonania przedmiotowej umowy może dostarczyć maksymalnie 9 tys ...
moce, jednak opóźnienia w realizacji umowy spowodowały, iż pozwany, po początkowym ...
firma nie będzie w stanie zabezpieczyć dostaw w ilości żądanej w ...
jaka była konieczna do jej wykonania w terminie. dowód: zeznania świadków ...
ilość masy bitumicznej przy zawieraniu umowy potrzebna do jej realizacji była ...
K. zeznali nadto, że niemożliwość wykonania przez powoda zadania inwestycyjnego w ...
wskazując na zagrożenie terminu ich wykonania ze względu na obawę nieosiągnięcia ...
r. i na podstawie tej umowy firmie tej zapłacił kwotę 917 ...
dochowania tzw. kamienia milowego. dowód: umowa z dnia 20.09.2011 ...
nim prace na rok 2012 wykona terminowo. W harmonogramie przesłanym przez ...
jednak, że stwierdzono istotne wady wykonanej wcześniej warstwy wiążącej podbudowy i ...
także dalszego odrębnego zlecenia powód wykonał roboty poprawkowe (wykonywała je także ...
Powód zgłosił do odbioru roboty wykonane na podstawie przedmiotowej umowy pismem z dnia 31 sierpnia ...
tym wskazanym, zakreślając mu termin wykonania powyższego na dzień 8 października ...
w zakładanym terminie i koniecznością wykonania robót poprawkowych. Materiał dowodowy zgromadzony ...
że powód mógł przystąpić do wykonania prac z tej umowy po około trzech miesiącach od ...
od niego niezależne. Odnośnie kosztów wykonania zastępczego. Jak wskazano wyżej, w ...
13 regulującym kwestie odstąpienia od umowy przyjęto, że wykonawcy w określonych ...
przysługuje takie uprawnienie oraz zlecenie wykonania robót osobie trzeciej. W paragrafie ...
W niniejszym przypadku, przy realizacji umowy podwykonawczej nr 2 - pozwany (...) SA ...
20 września 2011r. kolejnej umowy podwykonawczej z Przedsiębiorstwem (...), na mocy ...
12.01.2012r. dowód: umowa podwykonawcza i pismo z 12 ...
do odpowiedzi na pozew. dowód: umowa z dnia 20.09.2001 ...
i oparcia zarówno w zapisach umowy łączącej strony, jak też w ...
temu by opóźnienie w realizacji umowy nr (...) w 2011r. powstało ...
zeznał natomiast, że dla oceny wykonania kamienia milowego było właściwie wszystko ...
jedno, gdzie zakładany przerób będzie wykonany, a więc, czy na jednym ...
nie wskazywała na wadliwość ich wykonania lecz jedynie na zwłokę w ...
do zmiany sposobu dotychczasowego wykonywania umowy, zakreślając odpowiedni termin, pod rygorem ...
kar umownych za zwłokę w wykonaniu obu umów, jak również kwotę ...
zł. Kara umowna za nieterminowe wykonanie robót objętych umową z dnia 26.10.2010 ...
a kara umowna za nieterminowe wykonanie robót objętych umową z dnia 28 lutego 2011 ...
wysokości przewidzianej w obu tych umowach (uzasadnienie odpowiedzi na pozew i ...
R. J., iż przyczyny opóźniające wykonanie umowy podwykonawczej nr 1 tkwiły wyłącznie ...
warunków meteorologicznych w czasie realizacji umowy nie pozwoliła na przyjęcie, aby ...
trzeba przyjmować, że powód zawierając umowę, której czas wykonywania przypadał na ...
mogli pozostawać obiektywni. Odnośnie natomiast umowy podwykonawczej nr 2 - w świetle ...
nie było żadnych przeszkód, aby umowa wykonana była przez powoda w terminie ...
treścią do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowalne z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Na tle tego przepisu istnieje ...
dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą wyrażona w sposób ...
czynny jest skuteczna - gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia są znane ...
wpisów w dzienniku budowy, odbieranie wykonanych prac, czy też dokonywanie innych ...
wyrażenia zgody przez inwestora na umowę podwykonawczą w taki właśnie sposób ...
skuteczność zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą wyrażona w taki ...
jest uzależniona od przedstawienia mu umowy lub jej projektu oraz wiedzy ...
jak i podwykonawcę łączącej ich umowy, wobec wyrażenia przez inwestora w ...
podwykonawcy wyznacza przede wszystkim treść umowy zawartej z wykonawcą, a odpowiedzialność ...
takiej sytuacji, gdy należności ustalone umową, którą zawarł z wykonawcą zostały ...
na niewyczerpanie procedur wynikających z umowy, którą zawarł z wykonawcą - należało ...
przyjęcia, że jedynie w przypadku umowy nr (...), tj. umowy z dnia 26 października 2010 ...
umownych w wysokości ustalonej tą umową, a więc 0,1 % za ...
stosowanie do § 6 ust 1 umowy oraz załącznika do niej stanowiącego ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...
zawrzeć ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym, ewentualny wykaz ...
przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami ...
r., zaś w przypadku drugiej umowy podwykonawczej - w dniu 31.08 ...
przede wszystkim na usterki w wykonanych przez powoda robotach. W tym ...
ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy, albo odbiera im cechy właściwe ...
wady świadczyć mogą tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania, co daje inwestorowi podstawę ...
O ile jedynie odnośnie pierwszej umowy podwykonawczej powód sam przyznał, że ...
przed tą datą roboty objęte umową nie były wykonane, a więc zgłoszenie ich do ...
jak też roboty z drugiej umowy w dniu 31.08.2012 ...
sposób, aby po pierwsze, przedmiot umowy nie został zrealizowany w tym ...
jak i ustalenia w obu umowach podwykonawczych co do zasad odbioru ...
że inwestycja realizowana na podstawie umowy zawartej przez generalnego wykonawcę z ...
wykonywaniu (oprócz 16 dni realizacji umowy podwykonawczej nr 1 ) - należało uznać ...
według niego zostały one ostatecznie wykonane - co w rezultacie dało mu ...
obu umów, a więc zarówno umowy podwykonawczej nr 1, którą powód ...
realizował w całości, jak też umowy nr (...) - wykonanej częściowo z uwagi na zaangażowanie ...
miał stanowić załącznik do tej umowy. Trzeba też zaznaczyć, że w ...
jedynie za przekroczenie terminu ostatecznego wykonania całości robót. Pozwany (...) SA, w ...
Okręgowego, nie wykazał również by wykonanie części tej umowy do dnia 31.08.2012 ...
w stosunku do terminów przewidzianych umową. Twierdzenie bowiem strony powodowej, że ...
zrealizować w terminach wynikających z umowy - żadnymi wiarygodnymi dowodami nie zostało ...
dużych opóźnień przy wykonywaniu tej umowy, spowodowało w rezultacie konsekwencje w ...
ilości masy bitumicznej, która umożliwiałaby wykonanie większej ilości robót w krótkim ...
wbrew stanowisku prezentowanemu przez pozwanych umowa zawarta z podwykonawcą nie wskazywała ...
te ustalenia wynikały jedynie z umowy jaką inwestor zawarł z generalnym ...
tylko i wyłącznie z treści umowy podwykonawczej. Podkreślić należy również, że ...
że już w dacie zawarcia umowy z podwykonawcą, tenże nie miał ...
przewidziany w umowie na ich wykonanie. Reasumując, w ocenie Sądu powodowy ...
obaw generalnego wykonawcy niedotrzymania warunków umowy łączącej go z inwestorem, co ...
że powód jako profesjonalista zawierając umowę, która realizowana miała być również ...
dostatecznych podstaw do przyjęcia, że nienależyta obsługa geodezyjna spowodowała, iż powód ...
nie mógł wykonywać robót objętych umową, jak też by zaistniały inne ...
jak wyżej wskazano odnośnie tej umowy Sąd uznał, że powodowy podwykonawca ...
się jedynie na dowód z umowy zawartej z firmą (...), jak również ...
na okoliczność, że zakres prac wykonanych przez B. w pełni odpowiadał ...
tym pracom, które w ramach umowy miał wykonać powód (pozwany wzajemny). Słuszny jest ...
Jak wynika bowiem z treści umowy, w jej paragrafie 7 ust ...
w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując ...
żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika - a ...
wzajemnego zarówno w oparciu o umowę zawartą pomiędzy stronami, jak też ...
1 kc i paragrafu 16 umowy z dnia 26 lutego 2011r. i umowy z dnia 26 października 2010 ...
jak zobowiązani do tego z umowy. Zakres odpowiedzialności inwestora opartej na ...
04.2006 roku nie była zabezpieczona wadium, Pzp zaś nie przewiduje ...
kolei powoduje niemożność zawarcia ważnej umowy w przedmiotowym postępowaniu. Pismem z ...
zmierzające do uniemożliwienia Zamawiającemu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Do tej ...
zaniechanie Zamawiającego doprowadziło do braku zabezpieczenia oferty wadium, a tym samym ...
powzięciu wiadomości o braku wadialnego zabezpieczenia oferty Zamawiający wykluczył PHUP Kupczak ...
Targu uchylał się od zawarcia umowy. Z rozdziału VI pkt 1 ...
06. Z kolei niemożność podpisania umowy z wybranym Wykonawcą wynika z ...
obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wadami ...
ów Wykonawca, który nie dochował należytej staranności w zakresie ważności wniesionego ...
której jego oferta nie była zabezpieczona wadium. W opinii Zespołu Arbitrów ...
roboty budowlane tj. zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach ...
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia" ppkt 4) Koordynator inwestycji ...
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia" ppkt 9) Inżynierowie wsparcia ...
sposób nie związany z przedmiotem umowy oraz nie będący proporcjonalnym do ...
w innych walutach) polegające na wykonaniu / budowie systemu monitoringu CCTV IP ...
i pasywne) II. dwa zamówienia (umowy) o wartości co najmniej 500 ...
w innych walutach)polegające na wykonaniu / budowie systemu monitoringu CCTV IP ...
i pasywne) III. dwa zamówienia (umowy) o wartości co najmniej 500 ...
1 000 000 PLN brutto, — wykonanie /budowę sieci CCTV o wartości ...
6 000 000 PLN brutto, — wykonanie /budowę sieci SSWiN o wartości ...
doświadczenie polegające na doświadczeniu w wykonaniu pod-systemów, składających się na ...
innej konfiguracji". Jeśli zatem wykonawca wykonał przykładowo 4 zintegrowane systemy (o ...
udziału - gdyż nie wykazałby się wykonaniem 3 pojedynczych pod- systemów CCTV ...
muszą się wykazać de facto wykonaniem aż 4 systemów CCTV, taki ...
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj zakończoną powodzeniem) co najmniej ...
wskazany przez zamawiającego w zakresie wykonania integracji w oparciu o platformę ...
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. zakończoną powodzeniem) co najmniej ...
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ppkt 4) Koordynator inwestycji ...
ważne uprawnienia Rzeczoznawcy Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania ...
wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z ...
projektowania systemów alarmowych do stopnia zabezpieczenia 4 lub do KL SA ...
rzeczoznawcy nie są niezbędne do należytego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia. Co ...
ważne uprawnienia Rzeczoznawcy Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania ...
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia" ppkt 9) Inżynierowie wsparcia ...
zaprojektowanie (stąd 2 projektantów) i wykonanie (stąd 10 osób wykonujących instalacje ...
wsparcia PSIM jest w stanie wykonać ten zakres przedmiotu zamówienia, który ...
i § 4 ust. 2 wzoru umowy z unormowaniami w szczególności art ...
ust. 1 oraz § 4 projektu umowy nie zgadza się z zarzutami ...
zgody na zmianę tych paragrafów umowy, bowiem w sposób wyraźny i ...
z przepisów odrębnych ustaw oraz umowy o zarządzanie nieruchomością, czyli jednoznacznie ...
zamówień publicznych mając na względzie zabezpieczenie interesów zamawiającego, jako Spółki Skarbu ...
zamawiającego świadczenie pieniężne (wynagrodzenie za wykonanie czynności). W związku z powyższym ...
kary umowne. W przypadku bowiem niewykonania przez zamawiającego jego świadczeń na ...
Zamawiający określił prawo do wypowiedzenia umowy przez wykonawcę z zachowaniem 3 ...
Kc, który stanowi "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
faktem, iż w przypadku wypowiedzenia umowy przez wykonawcę za 1 miesięcznym ...
zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne ...
przewidział żadnej możliwości zmian postanowień umowy, np. w przypadku ustawowej zmiany ...
postanowień § 10 ust. 1 projektu umowy oraz uniknięcia w przyszłości nieporozumień ...
mianowicie § 10 ust. 1 projektu umowy przez nadanie mu nowej, następującej ...
pkt 1 załącznika A do umowy.". Zamawiający wobec powyższego nie uwzględnia ...
wykreślenia § 10 ust. 1 projektu umowy i nie zgadza się ze ...
gdyż w załączniku A do umowy, który jest integralną jej częścią ...
wykreślenia § 10 ust. 1 projektu umowy odwołujący wskazał dodatkowy argument. Zamawiający ...
do wykonywania innych czynności objętych umową m.in. w zakresie: - opróżniania ...
iż istnieje możliwość zmiany określonego umową o zamówienie publiczne podatku VAT ...
było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę, że od ...
działaniem na szkodę przyszłego wykonawcy umowy zawartej w wyniku roz- strzygnięcia ...
specyfikacji w brzmieniu obecnym nie zabezpiecza w sposób wystarczający interesów wyko ...
trudno będzie dowieść podczas realizacji umowy, że wystąpienie tej okoliczności (zmiany ...
i § 4 ust. 2 wzoru umowy z unormowaniami w szczególności art ...
i § 4 ust. 2 wzoru umowy postanowienia, które - zdaniem odwołującego - zawężają ...
ramach swobody umów stosowanej w umowach o zamówienia publiczne na podstawie ...
zdaniem zamawiającego są istotne do wykonania przedmiotu zamówienia. Skład orzekający Izby ...
sprzeczności miedzy zaproponowanymi postanowieniami wzoru umowy a przytaczanymi przepisami art. 185 ...
o gospodarce nieruchomościami. Postanowienia wzoru umowy nie muszą wyczerpywać wszystkich elementów ...
ma prawo zawrzeć we wzorze umowy postanowienia w zakresie kwestionowanym przez ...
zarzutu drugiego - zawarcia we wzorze umowy zbyt ogólnych postanowień dotyczących umożliwienia ...
w praktyce, w trakcie wykonywania umowy wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom ...
się o udzielenie zgody na wykonanie czynności przez podwykonawcę we właściwym ...
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z art ...
zarzutu czwartego - zamieszczenia we wzorze umowy nieekwiwalentnych dla stron kar umownych ...
uwzględnienie. Zamawiający w § 13 wzoru umowy przewidział zastosowanie kar umownych w ...
który będzie wykonywać swoje obowiązki nienależycie. Zgodnie z zasadą swobody umów ...
Kodeksu cywilnego strony mogą zawrzeć umowę, byleby jej treść lub cel ...
umów zamawiający może ułożyć wzór umowy, a następnie stosunek prawny zgodnie ...
tym, że w przypadku wypowiedzenia umowy przez wykonawcę, zamawiający będzie musiał ...
w sposób możliwie najszybszy rozwiązać umowę i stosować rozwiązania doraźne, np ...
różnych dla stron okresów wypowiedzenia umowy podlega oddaleniu. Również w zakresie ...
zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...
zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w ogłoszeniu o zamówieniu lub ...
zmiany. Zamawiający nie przewidując zmiany umowy mógł odstąpić od zamieszczania w ...
specyfikacji informacji o sposobie zmiany umowy. Jednak zamawiający zastrzegł możliwość dokonania ...
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy te zmiany są ...
względu na przewidywany okres trwania umowy przez 3 lata takie postanowienie ...
interpretacyjne oraz dokonywanie ewentualnych zmian umowy na tej podstawie może nie ...
i § 4 ust. 2 wzoru umowy z unormowaniami w szczególności art ...
W § 8 ust. 1 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ...
ten stanowi "Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku ...
powierzenie podwykonawcom wykonywania czynności objętych umową m.in. w zakresie: - opróżniania ...
mieszczących się w granicach tej umowy, wobec czego Zamawiający nie powinien ...
wykreślenia § 10 ust. 1 projektu umowy. W niniejszym postępowaniu interes prawny ...
4. Kary umowne § 13 wzoru umowy Zamawiający w § 13 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ...
Poza tym zamawiający w projekcie umowy nie zastrzegł prawa naliczania kar ...
przypadku naruszenia przez zamawiającego postanowień umowy. Jest to sprzeczne z zasadami ...
Art. 3531. (140) Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
ustawie ani zasadom współżycia społecznego.). Umowa zgodna z tymi zasadami uwzględniać ...
specyfikę zamówień publicznych, podkreśla że umowa ma charakter dwustronny a w ...
Wykonawca żąda wprowadzenia do projektu umowy kar umownych umożliwiających ich naliczanie ...
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ...
2. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ...
Pozycja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest dominująca, ale powinien on ...
będą realizowane w ramach niniejszej umowy, a który to wzrost wynikać ...
ust. 1, oraz § 4 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do ...
ust. 1 oraz § 4 projektu umowy nie zgadza się z zarzutami ...
zgody na zmianę tych paragrafów umowy, bowiem w sposób wyraźny i ...
z przepisów odrębnych ustaw oraz umowy o zarządzanie nieruchomością, czyli jednoznacznie ...
nawet w przypadkach naruszenia postanowień umowy bez winy wykonawcy. Zamawiający ustalił ...
zamówień publicznych mając na względzie zabezpieczenie interesów zamawiającego, jako Spółki Skarbu ...
zamawiającego świadczenie pieniężne (wynagrodzenie za wykonanie czynności). W związku z powyższym ...
kary umowne. W przypadku bowiem niewykonania przez zamawiającego jego świadczeń na ...
Kc, który stanowi "Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
faktem, iż w przypadku wypowiedzenia umowy przez wykonawcę za 1 miesięcznym ...
zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne ...
przewidział żadnej możliwości zmian postanowień umowy, np. w przypadku ustawowej zmiany ...
postanowień § 10 ust. 1 projektu umowy oraz uniknięcia w przyszłości nieporozumień ...
mianowicie § 10 ust. 1 projektu umowy przez nadanie mu nowej, następującej ...
pkt 1 załącznika A do umowy.". Zamawiający wobec powyższego nie uwzględnia ...
wykreślenia § 10 ust. 1 projektu umowy i nie zgadza się ze ...
gdyż w załączniku A do umowy, który jest integralną jej częścią ...
iż istnieje możliwość zmiany określonego umową o zamówienie publiczne podatku VAT ...
było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę, że od ...
działaniem na szkodę przyszłego wykonawcy umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego ...
specyfikacji w brzmieniu obecnym nie zabezpiecza w sposób wystarczający interesów wykonawców ...
trudno będzie dowieść podczas realizacji umowy, że wystąpienie tej okoliczności (zmiany ...
wykreślenia § 10 ust. 1 projektu umowy odwołujący wskazał dodatkowy argument. Zamawiający ...
do wykonywania innych czynności objętych umową m.in. w zakresie: - opróżniania ...
zamawiającemu dokonanie modyfikacji postanowień wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do ...
pkt 4.4.1 wzoru umowy przez nadanie mu brzmienia: "Do ...
5.3.4. e) wzoru umowy przez nadanie mu brzmienia: "Podpisanie ...
i kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu umowy, - inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcją ...
przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu ...
wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy- załącznik dostosować dla dalszych podwykonawców ...
a) Pkt. 4.1.1 Umowy oraz pkt 6 załącznika nr ...
oraz 4.11.1.b Umowy; c) Pkt. 4.4.1 Umowy; d) Pkt. 5.2.1 ...
oraz 8.2.2c Umowy. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu ...
zamówienia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów ...
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy ...
nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...
projektową. Wykonawca musi uwzględnić z należytą starannością wszystkie okoliczności, które mogą ...
zamówienia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów ...
postanowienia umowne: 4.1.16 Umowy "Wykonawca zobowiązany jest, nie później ...
wymagane przez instytucję kredytującą przedmiot umowy." oraz 4.11.1 "Wykonawca ...
5 i 4.1.6 umowy, (...)." W ocenie odwołującego zamawiający powinien ...
do których terminów wynikających z umowy przewiduje i w jakiej wysokości ...
w pkt. 4.1.16 Umowy wskazuje termin na dostarczenie dokumentów ...
wymagane przez instytucję kredytującą przedmiot umowy." oraz 4.11.1 "Wykonawca ...
5 i 4.1.6 umowy, (...)." Ad. c) Odwołujący wskazał, że ...
postanowienia umowne: 4.4.1 Umowy "Do wykonywania samodzielnych funkcji przy ...
zmianie personelu na etapie realizacji umowy wymagać doświadczenia analogicznego do doświadczenia ...
wykonawcy dopiero na etapie realizacji umowy. Mając na uwadze powyższe odwołujący ...
wniósł o nadanie wskazanym zapisom Umowy następującego brzemienia: "Do wykonywania samodzielnych ...
postanowienia umowne: 5.2.1 Umowy "W przypadku ujawnienia wad w ...
koszt wykonawcy." 5.2.3 Umowy "Jeżeli wykonawca nie przystąpi do ...
ryzyko wykonawcy." 5.3.4 Umowy "Odbiór końcowy. (...) c) Zamawiający wyznaczy ...
w których Wykonawca w wyznaczonych umową ramach czasowych nie jest w ...
rzeczy, zmuszony będzie to naruszenia umowy - wykonania napraw w sposób wadliwy lub ...
koszt wykonawcy." 5.2.3 Umowy "Jeżeli wykonawca nie przystąpi do ...
14 dni." 5.3.4 Umowy "Odbiór końcowy. (...) c) Zamawiający wyznaczy ...
regulacjami wynikającymi z przepisów dot. umowy o roboty budowlane. W świetle ...
od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie. Inwestor może uchylić się ...
że dłuższy termin wynika z umowy lub spowodowany jest złożonym charakterem ...
wniósł o nadanie wskazanym zapisom Umowy następującego brzemienia: 5.3.4 ...
postanowienia umowne: 5.3.4 Umowy e) Podpisanie protokołu odbioru końcowego ...
i kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu umowy, - inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcją ...
i kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu umowy, - inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcją ...
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. Wraz z ostatnią fakturą wykonawca ...
przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu ...
wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy- załącznik dostosować dla dalszych podwykonawców ...
że zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy wykonawca nie jest zobowiązany do ...
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. Wraz z ostatnią fakturą wykonawca ...
przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu ...
wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy- załącznik dostosować dla dalszych podwykonawców ...
postanowienia umowne: 7.2.7 Umowy "Jeżeli wykonawca dokonał istotnych napraw ...
lub wymiany wadliwych części przedmiotu umowy, termin gwarancji i rękojmi biegnie ...
nowa co do całości przedmiotu umowy w przypadku dokonywania istotnych napraw ...
581 § 1. KC Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu ...
lub wymiany wadliwych części przedmiotu umowy, termin gwarancji i rękojmi biegnie ...
stanowić podstawę do odstąpienie od umowy, nawet w przypadku kiedy wykonawca ...
i przystąpił do dalszej realizacji umowy, co do której ustalone są ...
tylko do istotnych naruszeń zawartej Umowy. Mając na uwadze powyższe odwołujący ...
3531 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
zamówienia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów ...
projektową. Wykonawca musi uwzględnić z należytą starannością wszystkie okoliczności, które mogą ...
zamówienia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów ...
Kwestionowane przez odwołującego postanowienia wzoru umowy stanowiły wprost nawiązanie do przepisu ...
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...
której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą ...
może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Powyższe prowadziło do wniosku, że ...
pkt 4.1.1. wzoru umowy, które w przypadku ryczałtowego modelu ...
nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...
projektowej, na podstawie której ma wykonać roboty budowlane. Skoro bowiem sam ...
projektowa nadaje się do prawidłowego wykonania robót, to oznacza, że musi ...
Izby przywołane postanowienia stanowią dodatkowe zabezpieczenia dla wykonawcy, w sytuacji gdyby ...
w pkt 8.1 wzoru umowy, po stronie wykonawcy pojawiać się ...
postanowienia umowne: 4.1.16 umowy "Wykonawca zobowiązany jest, nie później ...
wymagane przez instytucję kredytującą przedmiot umowy." oraz 4.11.1 "Wykonawca ...
wymagane przez instytucję kredytującą przedmiot umowy." oraz 4.11.1 "Wykonawca ...
5 i 4.1.6 umowy, (...)." Zdaniem Izby zamawiający dostatecznie precyzyjnie ...
zakresie kar umownych, określił terminy wykonania zobowiązań i ujawnił, że ich ...
wymagane przez instytucję kredytującą przedmiot umowy. Zamawiający opisał zatem zakres żądanych ...
postanowienia umowne: 4.4.1 umowy "Do wykonywania samodzielnych funkcji przy ...
wniósł o nadanie wskazanym zapisom umowy następującego brzemienia: "Do wykonywania samodzielnych ...
zmiany personelu na etapie realizacji umowy, taki wykonawca, bez żadnego powodu ...
postanowienia umowne: 5.2.1 umowy "W przypadku ujawnienia wad w ...
koszt wykonawcy." 5.2.3 umowy "Jeżeli wykonawca nie przystąpi do ...
ryzyko wykonawcy." 5.3.4 umowy "Odbiór końcowy. (...) c) Zamawiający wyznaczy ...
koszt wykonawcy." 5.2.3 Umowy "Jeżeli wykonawca nie przystąpi do ...
14 dni." 5.3.4 Umowy "Odbiór końcowy. (...) c) Zamawiający wyznaczy ...
współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania. Z art. 354 KC ...
bowiem, że: § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią ...
sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel. Z kolei przepis ...
KC stanowi, że Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego ...
społecznego i nie zmierza do wykonania świadczenia. Taki sposób ukształtowania terminu ...
zamawiający w kwestionowanych postanowieniach wzoru umowy nie rozgraniczał wad na istotne ...
obowiązku zapłaty wynagrodzenia z przyjmowaniem wykonanych robót. Zamawiający nie może powstrzymywać ...
z odbiorem robót, które wykonawca wykonał zgodnie z dokumentacją projektową i ...
regulacjami wynikającymi z przepisów dot. umowy o roboty budowlane. Niezasadna okazała ...
i sztuką budowlaną oraz odmawiać wykonania prac naprawczych argumentując to odebraniem ...
wniósł o nadanie wskazanym zapisom Umowy następującego brzemienia: 5.3.4 ...
dokonania odbioru końcowego jest również wykonanie innych czynności przewidzianych przepisami Prawa ...
dokonywanie przez odwołującego takiej wykładni umowy jest nietrafne. Przypomnienia wymagało, że ...
oraz ustalone zwyczaje. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był ...
budowlanym, to nie można wykładać umowy w ten sposób, że uzależnia ...
ona dokonanie odbioru robót od wykonania czynności, które zgodnie z prawem ...
w świetle podstawowych zasad wykładni umowy oczywistym jest, że jeżeli zamawiający ...
postanowienia umowne: 5.3.4 umowy e) Podpisanie protokołu odbioru końcowego ...
i kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu umowy, - inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcją ...
i kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu umowy, - inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcją ...
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. Wraz z ostatnią fakturą wykonawca ...
przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu ...
wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy- załącznik dostosować dla dalszych podwykonawców ...
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. Wraz z ostatnią fakturą wykonawca ...
przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu ...
wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy- załącznik dostosować dla dalszych podwykonawców ...
zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. Na uwagę zasługiwał fakt, i ...
pkt 1.1.2 projektu umowy, pozostawało jedynie takie wykonanie robót, aby możliwe było uzyskanie ...
Uzależnienie możliwości wystawienia faktury za wykonane roboty od uzyskania takiego pozwolenia ...
dopuszczalne, gdyby zgodnie z postanowieniami umowy to obowiązkiem wykonawcy było uzyskanie ...
postanowienia umowne: 7.2.7 umowy "Jeżeli wykonawca dokonał istotnych napraw ...
lub wymiany wadliwych części przedmiotu umowy, termin gwarancji i rękojmi biegnie ...
lub wymiany wadliwych części przedmiotu umowy, termin gwarancji i rękojmi biegnie ...
nowa co do całości przedmiotu umowy w przypadku dokonywania istotnych napraw ...
naprawach lub wymianach części przedmiotu umowy i wznowieniu biegu terminu gwarancji ...
części, a nie całości przedmiotu umowy, jak utrzymywał odwołujący. Z przywołanych ...
581 KC, iż Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu ...
który stanowi, że Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy ...
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy, nawet w przypadku kiedy wykonawca ...
i przystąpił do dalszej realizacji umowy, co do której ustalone są ...
do odstąpienia przez zamawiającego od umowy, nawet w sytuacji, gdy wykonawca ...
z uprawnień do odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt ...
lit. a i c wzoru umowy, możliwe będzie wyłącznie w sytuacji ...
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ponadto Izba stwierdziła, że ze ...
c) nakazać zmianę projektowanego postanowienia umowy albo jego usunięcie, jeżeli jest ...
jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 roboty związane z przebudową ...
jest krótszy - w tym okresie, wykonał 3 zadania polegające na zaprojektowaniu ...
następujących dokumentów: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ...
rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny ...
załącznika nr 7, - wykaz [...] usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ...
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których ...
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie ...
jest krótszy-w tym okresie, wykonał 3 zadania polegające na zaprojektowaniu ...
tym oświadczenie, iż usługa została wykonana należycie, ale nieterminowo. (dowód nr 11 ...
iż Zarząd Dróg Miejskich potwierdził należyte wykonanie usługi pomimo nieterminowej realizacji. Z ...
było realizowane w ramach jednej umowy przesądza o tym, iż należy ...
Reasumując, odwołujący wykazał doświadczenie w należytym wykonaniu 3 zadań zgodnie z brzmieniem ...
następujących dokumentów: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ...
rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny ...
załącznika nr 7, - wykaz [...] usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ...
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których ...
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie ...
2, wykonawca przedłożył "Wykaz zadań wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat ...
dowodami określającymi, czy zostały one wykonane w sposób należyty. Jednym z nich, było zadanie ...
na drogach krajowych województwa małopolskiego", wykonane na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg ...
iż w ramach przedmiotowego zadania wykonał "Analizę zasadności stosowania sygnalizacji świetlnej ...
sygnalizacji na w/w skrzyżowaniu wykonany został zakres prac wymieniony przez ...
ul. Trakt Papieski w Krakowie wykonany został zakres prac podany w ...
zadanie nie zostało ukończone, gdyż umowa obowiązuje do 01.10.2021 ...
r., a w ramach tej umowy wykonawca otrzymuje zlecenia polegające na ...
części pisma wskazano , iż: 1) umowa nie przewiduje opracowania projektów budowlano ...
było zadanie realizowane na podstawie umowy o nr DPZ/16/PN ...
uwagi na: 1) jego nieterminowe wykonanie, co zostało potwierdzone przez Zarząd ...
Bezsprzecznym jednak jest fakt, iż wykonanie zadania w określonym terminie jest ...
sposób prawidłowy, czyli zgodnie z umową, przepisami w tym zakresie obowiązującymi ...
01 , w której czytamy, iż "(...) nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wówczas, gdy ...
którego wynika wprost, iż "O nienależytym spełnieniu świadczenia można mówić w ...
12 Izba stwierdziła, że przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć zgodnie z ...
do uznania, że prace zostały wykonane należycie". W tym miejscu należy dodać ...
termin realizacji zadania. We wzorze umowy, stanowiącej załącznik do w/w ...
umowną za zwłokę w terminowym wykonaniu zobowiązań.". Przy założeniu, iż pierwotny ...
natomiast wykonawca ostatecznie na jego wykonanie potrzebował 434 dni, to trudno ...
projektowych. Całość była zlecona jedną umową o nr DPZ/16/PN ...
iż w ramach w/w umowy wykonawca "(...) wykonał 3 odrębne opracowania projektowe dla ...
istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy (dostępne na stronach internetowych Zarządu ...
jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 roboty związane z przebudową ...
zamawiającego wykonawca przedłożył "Wykaz zadań wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat ...
części w części 6" - miejsce wykonania zadania: Kamieńsk skrzyżowanie DK91 ...
45km+424) - DW 484, wykonane na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg ...
zamawiającego, a w konsekwencji brak wykonania tej części podczas realizacji (...)". Zamawiający ...
wykonawca składając ofertę musi dochować należytej staranności w jej przygotowaniu. Wszelkie ...
artykuł ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie zamawiającego przed nierzetelnymi wykonawcami, w ...
przez Wykonawcę w "Wykazie zadań wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat ...
który w rzeczywistości nie został wykonany. Obowiązkiem wykonawcy jest podawanie informacji ...
jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 roboty związane z przebudową ...
45km+424) - DW 484 wykonana dla GDDKiA oddział w Łodzi ...
Zamawiającego, a w konsekwencji brak wykonania tej części podczas realizacji (...)". Nadto ...
wycofanie tej pozycji z wykazu wykonanych zadań. Na dowód powyższego odwołujący ...
wykazu) w PFU był obowiązek wykonania oświetlenia skrzyżowania, to już na ...
jest krótszy - w tym okresie, wykonał 3 zadania polegające na zaprojektowaniu ...
podkreślić należy, że warunek dotyczył wykonania trzech zadań bez doprecyzowania ze ...
muszą to być trzy odrębne umowy. Okolicznością bezsporną w sprawie jest ...
na odwołanie). Odwołujący podpisał jedną umowę, jednakże dla każdego ze skrzyżowań ...
że w/w zadania zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i ...
stanowić oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania zadania. W związku z powyższym ...
w protokołu jako dokumentu poświadczającego należyte wykonanie zadania. Izba nie zgadza się ...
bez wpływu na ocenę należytości wykonania tego zamówienia, albowiem zamawiający - ZDM ...
aneks jaki został podpisany do umowy z dnia 14 czerwca 2016 ...
oferty Odwołującego wynika zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę netto ...
003.063,46 zł, b)wykonanie projektu technicznego wymiany i konserwacji ...
90.000,00zł, c)wykonanie i wymiana 1 m2 ...
12.000,00zł, f)wykonanie zewnętrznej iluminacji elewacji-1.148 ...
15.000,00zł, h)wykonanie instalacji elektrycznej-zabezpieczenie przed ptakami-116.730,15 ...
kosztorysy ofertowe nie zawierają kosztów wykonania: projektu technicznego wymiany i konserwacji ...
1 zawarto następujące zapisy: Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za kwotę ...
wynagrodzeniem kosztorysowym zgodnie z projektem umowy 5) Przedłożona oferta, a w ...
pracy sprzętu. Z kolei Projekt umowy w § 7 przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe ...
dokonać weryfikacji w poszczególnych kosztorysach, wykonanych zgodnie z przedmiarami, aby wskazać ...
formularza ofertowego o treści "oferujemy wykonanie robót za kwotę netto i ...
SIWZ w tym z wzorem umowy wynagrodzenie jest kosztorysowe, czyli rozliczenie ...
podstawie pozycji kosztorysowych i odbioru wykonanych robot, a nie na podstawie ...
zawarto zapis odnoszący się do wykonania i wymiany stolarki okiennej ale ...
ofercie podał nie tylko koszt wykonania i wymiany 1 m2 ...
na koszt 1 m2 wykonania i wymiany stolarki okiennej. Co ...
VAT. Zamawiający dopiero we Wzorze umowy, który wypełniany będzie po wyborze ...
należny podatek …….% VAT - § 7 wzór umowy), a czego nie uczynił w ...
sytuacji kiedy mogą zaważyć na należytym wykonaniu przyszłej umowy (KIO 2588/17). W zamówieniu ...
da się za taką kwotę wykonać zamówienia; jest ceną oderwaną od ...
realizowałby zamówienie poniżej kosztów jego wykonania; jest ceną, która wykazuje rażącą ...
że rozliczenie usług naprawy systemów zabezpieczeń technicznych będzie liczone w oparciu ...
z zał nr 13 do Umowy - Kosztorys czynności serwisowych, cena netto ...
drobnych materiałów eksploatacyjnych użytych do wykonania tych czynności, w szczególności: śrubki ...
ceny nie jest w stanie należycie wykonać usług naprawy systemu elektronicznej ochrony ...
wynagrodzenia za czynności napraw systemów zabezpieczeń technicznych (robocizna) - 207 000,00 ...
Tajemnicą przedsiębiorstwa Zał 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia w Części ...
Odwołujący. Natomiast na etapie wykonywania umowy tak ustalona cena Rg zostanie ...
do ustalenia całkowitej ceny za wykonanie poszczególnych usług, wyliczonej w oparciu ...
także, że % który w przedstawionych umowach stanowi usługa wykonywania czynności serwisowych ...
Oddziale w Rembelszczyźnie powierza do wykonania tę usługę podwykonawcy ENST S ...
ma istotny wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, by w ogóle ...
wg Załącznika nr 13 do Umowy - Kosztorys czynności serwisowych, na etapie ...
ma istotny wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, nawet, gdyby, co ...
po otrzymaniu informacji o rzekomo nienależycie wykonanej umowie zawartej między odwołującym a ...
powziął informacje o fakcie rozwiązania umowy zawartej pomiędzy odwołującym a RZI ...
pismo wykonawcy o odstąpieniu od umowy i niewykonaniu około 45% zamówienia. Uzasadnienie odrzucenia ...
naliczenie kary czy też rozwiązanie umowy nie jest wystarczającą przesłanką. Jak ...
publicznych: "Podobnie sam fakt rozwiązania umowy, np. przez odstąpienie przez zamawiającego ...
uzasadniających wykluczenia wykonawcy. Odstąpienia od umowy czy naliczenie kar umownych są ...
w uzasadnieniu do faktu wypowiedzenia umowy przez wykonawcę z przyczyn zewnętrznych ...
po otrzymaniu informacji o rzekomo nienależycie wykonanej umowie zawartej między odwołującym a ...
podlega odrzuceniu i dlaczego rozwiązania umowy z RZI w Krakowie nie ...
treści uzasadnienia powołuje się na umowę, która wiązała odwołującego z Rejonowym ...
Odwołujący nie zaprzecza, że przedmiotowa umowa została rozwiązana. Odwołujący zgadza się ...
co do okoliczności rozwiązania tej umowy są w posiadaniu Rejonowego Zarządu ...
ze stanem faktycznym. Okoliczności rozwiązania umowy z RZI Kraków nie wypełniały ...
w Krakowie nie traktuje rozwiązania umowy, na które powołuje się zamawiający ...
wszczęte w okresie po rozwiązaniu umowy, w których RZI Kraków przewidział ...
z uwagi na fakt rozwiązania umowy, na którą w przedmiotowym postępowaniu ...
ocenie odwołującego, skoro druga strona umowy - RZI w Krakowie - w szeregu ...
ustawy z tytułu rozwiązania tej umowy. Odwołujący stale współpracuje z RZI ...
ustawy odwołujący podkreślił, że do nienależytego wykonania zamówienia w rozumieniu art. 109 ...
bezpośredni wpływ na możliwość realizacji umowy, nie mogą być traktowane jako ...
ust. 1 pkt 7 ustawy nienależyte wykonanie umowy winno doprowadzić do określonego w ...
przysługującego mu uprawnienia do rozwiązania umowy, co nie jest objęte dyspozycją ...
ust. 1 pkt 7 ustawy. Umowa wiążąca odwołującego z RZI w ...
co najwyżej wnioskiem o rozwiązanie umowy, na które to rozwiązanie zamawiający ...
powodu kar umownych z tytułu niewykonania umowy w terminie, nie dyskwalifikuje dobrych ...
zawierając z nimi kolejne, nowe umowy (Koleje Mazowieckie, Koleje Małopolskie, Szybka ...
wykluczenie wykonawcy, który odstąpił od umowy działając w stanie wyższej konieczności ...
że RZI Kraków jako strona umowy, która uległa rozwiązaniu, nie traktuje ...
złożył oświadczenie o odstąpieniu od wykonania ww. umowy. W związku z powyższym RZI ...
karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
przez odwołującego swej odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia w istotnym zakresie. Jak ...
2021 r. o odstąpieniu od umowy. Wbrew zarzutowi odwołującego zwięzłość uzasadnienia ...
będzie ta, w której poprzednia umowa wiązała tego samego zamawiającego i ...
70/P w związku z niewykonaniem w pełni umowy na "Dostawę mebli biurowych" na ...
2021 r. o odstąpieniu od umowy, jak również wynikały z pozostałych ...
kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...
może budzić okoliczność, że do niewykonania znacznej części zamówienia doszło z ...
mu niebagatelną karę umowną za nienależyte wykonanie umowy w zakresie terminowości i nie ...
stanowisku odwołującego, okoliczności odstąpienia od umowy z RZI Kraków wypełniły wszystkie ...
nie każde uchybienie w realizacji umowy stanowi przesłankę wykluczenia, ale takie ...
celu, w jakim została zawarta umowa. Na gruncie zaistniałego stanu faktycznego ...
ustawodawca nie wskazał jaki stopień niewykonania zamówienia oznacza stopień znaczny, pojęcie ...
zakres naruszenia zobowiązania wynikającego z umowy na dostawę mebli biurowych na ...
29.11.2021 r., nie wykonał on dostaw o wartości 45 ...
się, że w przypadku oceny należytej staranności w zakresie prowadzonej działalności ...
Odwołujący powinien był odmówić zawarcia umowy, wnosząc ewentualnie o niezatrzymywanie złożonego ...
rynkowych, odwołujący zdecydował o podpisaniu umowy z RZI Kraków i przystąpił ...
licząc się z realną możliwością niewykonania dostaw w pełnym zakresie. O ...
szerszym niż "zawinienie". Przesłanka rozwiązania umowy "z przyczyn leżących po stronie ...
zaprezentowanej w odwołaniu, że cyt.: "niewykonanie zamówienia było skutkiem przyczyn zewnętrznych ...
kalkulacji ceny, decyzja o podpisaniu umowy i przystąpieniu do realizacji dostaw ...
dostaw wpływające na brak możliwości należytego wykonania umowy, na co zezwalał przecież art ...
Powyższe okoliczności świadczą o braku wykonania części zamówienia z przyczyn leżących ...
wszczętych w okresie po rozwiązaniu umowy z odwołującym, nie wykluczał odwołującego ...
wymienionych wyżej skutków - odstąpienia od umowy oraz odszkodowania (kary umownej). Wbrew ...
aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy o zamówienie publiczne zostało złożone ...
formalnej rezygnacji odwołującego z kontynuacji umowy w wyniku błędnych decyzji podjętych ...
1 pkt 1 lit. d) umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
r., tj. "za odstąpienie od umowy w części przez Sprzedawcę z ...
że oświadczenie o odstąpieniu od umowy było de facto wnioskiem o ...
postępowania prowadzonego przez zamawiającego. Dowód: umowa nr 17/2021/SSp/SZP ...
na których z uwagi na nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania umownego nałożono karę ...
wymienionej sankcji świadczy zresztą treść umowy, od której odstąpił odwołujący. W ...
pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. " Użyte przez ustawodawcę określenie ...
ciąży w takim przypadku powinność należytego uzasadnienia swojego działania i zakomunikowania ...
2021 r. o odstąpieniu od umowy, Odwołujący nie zrealizował głównego obowiązku ...
własne ryzyko zdecydował się podpisać umowę, narażając zamawiającego na brak otrzymania ...
efekcie zawinionych działań odwołującego cel umowy - dostawa kompletnego asortymentu w umówionym ...
w związku z odstąpieniem od umowy z RZI Kraków karę umowną ...
odwołujący udzielił następującej odpowiedzi: rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne ...
w związku z tą wcześniejszą umową? Proszę podać odpowiedź ❍Tak ●Nie ...
60 dni od dnia zawarcia umowy. Z informacji uzyskanych od Pana ...
2021 r. poinformował o rozwiązaniu umowy Nr 17/2021/SSp/SZP ...
rozwiązaniu i odstąpieniu od realizacji umowy i z własnej winy nie ...
zostały powyżej ujawnione i dotyczyły niewykonania umowy u innego zamawiającego oraz poświadczenia ...
przez zatajenie informacji o niezrealizowaniu umowy na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury ...
na dostawie mebli biurowych (nr umowy 17/2021/SSp/SZP) przez ...
tego Wykonawcy w trakcie realizacji umowy dotyczącej prowadzonego przez RZI w ...
Sp. z o.o. ww. umowy W dniu 21 września 2023 ...
o Wykonawcy z którym zawarto umowę Nr 17/2021/SSp/SZP ...
biurowych’, informuje, jak poniżej: 1) Umowa Nr 17/2021/SSp/SZP ...
złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
r., w związku z tym umowa uległa rozwiązaniu z przyczyn leżących ...
r.: "Nawiązując do w/w umowy Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół "CEZAS ...
wartości dostaw objętych w/w umową. Z przyczyn obiektywnych, niezależnych od ...
nie było możliwości realizacji tej umowy w pełnym zakresie, bez narażenia ...
Infrastruktury w Krakowie o niemożności wykonania dalszego świadczenia, korzystając z regulacji ...
przewidzianej w § 10 w/w umowy oraz art. 395 § 1 kodeksu ...
składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
niskiej ceny i braku możliwości wykonania świadczenia. W dniu 30.07 ...
siedzibie zamawiającego w celu zawarcia umowy, informując ponadto, że w przypadku ...
wadium wraz z odsetkami. Ostatecznie umowa została zawarta w dniu 16 ...
o podpisaniu w tych okolicznością umowy przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS ...
To, co w chwili podpisania umowy wydawało się jeszcze możliwe do ...
55% wartości całkowitej, wynikającej z umowy. Dalsza realizacja dostaw zagraża egzystencji ...
niekorzyść spółki! Natomiast nawet częściowe wykonanie umowy przynosi RZI Kraków ewidentną korzyść ...
wiadomości odstąpienie przez Wykonawcę od umowy i z powodu zaistniałych okoliczności ...
kary z tytułu odstąpienia od niewykonanej części umowy. Prawo Zamówień Publicznych nakłada na ...
cywilnego przewiduje możliwość zmiany sposobu wykonania umowy lub jej rozwiązania z powodu ...
odstąpił w 2021 roku od wykonania umowy zawartej z RZI w Krakowie ...
o.o. o odstąpieniu od umowy, z którego wynika, że Wykonawca ...
w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego została ...
oceniona jako najkorzystniejsza. Dowody odwołującego: Umowa nr 17/2021/SSp/SZP ...
1. Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w ...
1. Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli: a) zostanie wydany nakaz ...
lub 2 i opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (całości bądź części) przekracza 10 ...
dni; c) Sprzedawca dostarcza przedmiot umowy nie odpowiadający wymaganiom określonym w ...
załączniku nr 1 do niniejszej umowy; d) zaistniała sytuacja określona w ...
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ...
publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od ...
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. W sytuacjach, o których ...
uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od ...
wiadomości. Kupujący przed odstąpieniem od umowy wzywa Sprzedawcę wyznaczając mu odpowiedni ...
umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym w wysokości ...
w § 4 ust 3 części umowy niezrealizowanej w wymaganym terminie za ...
1; b) za zwłokę w wykonaniu danej części zamówienia objętej prawem ...
d) z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części przez ...
karę umowną za odstąpienie od umowy w całości lub części z ...
2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez ...
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 3. Jeżeli zastrzeżona kara nie ...
mowa w § 4 ust. 1 umowy. §11 Sprzedawca nie może zwolnić ...
podwykonawców. § 12 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci ...
2. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy, może nastąpić za zgodą obu ...
w zakresie osób reprezentujących strony umowy - w szczególności w sytuacjach losowych ...
organizacyjnych, 4) innych istotnych postanowień umowy, gdy ich zmiana jest konieczna ...
W celu dokonania zmian postanowień umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ...
b) kryterium "okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy": 40,00 pkt Łączna punktacja ...
są także dostawy komponentów do wykonania stolików. W sposób radykalny obniża ...
r. RZI Kraków odnośnie do umowy nr 17/2021ZSSp/SZP ...
r. dotyczące przesunięcia terminu realizacji umowy Nr 17/2021/SSp/SZP ...
na zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ...
zakresie: - czy po odstąpieniu od umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
SWZ? - czy w trakcie realizacji umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
na wystąpienie zewnętrznych przeszkód w należytej realizacji zamówienia związanych ze stanem ...
Prosił również o przesłanie kopii umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
o.o. w trakcie realizacji umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
na wystąpienie zewnętrznych przeszkód w należytej realizacji zamówienia związanych ze stanem ...
uwzględnione. W załączeniu przesłano kopię umowy oraz notę obciążającą. Aneks nr ...
listopada 2021 r. 2. Termin wykonania umowy w pozostałym zakresie nie ulega ...
1 pkt 1 ppkt. d umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
karą umowną tytułem odstąpienia od umowy w części z przyczyn występujących ...
1 pkt 1 ppkt. d umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
karą umowną tytułem odstąpienia od umowy w części z przyczyn występujących ...
złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z RZI w Krakowie na ...
ustalił, że z tego powodu umowa uległa rozwiązaniu z przyczyn leżących ...
oświadczenia odwołującego o odstąpieniu od umowy. Zatem zamawiający dysponował tak stanowiskiem ...
wartościowo 45 % dostaw nie zostało wykonanych w ogóle. Oznacza to w ...
w par. 4 ust. 1 umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
natomiast, gdyby odwołujący wyliczył zakres wykonania zamówienia w odniesieniu do wartości ...
odwołujący pogodził się z rozwiązaniem umowy przed terminem, które nastąpiło z ...
po otrzymaniu informacji o rzekomo nienależycie wykonanej umowie zawartej między odwołującym a ...
w piśmie zawierającym odstąpienie od umowy z dnia 29 listopada 2021 ...
podstawy odstąpienia przez niego od umowy i w ocenie Izby zamawiający ...
oferty legło u podstaw możności wykonania zamówienia w całości. Odwołujący wprawdzie ...
a nie doprowadzić do zawarcia umowy z zamawiającym. W ocenie Izby ...
podpisał z zamawiającym RZI Kraków umowę, już w chwili jej podpisania ...
zysku, a więc bez jakiegokolwiek zabezpieczenia na wypadek ryzyka wzrostu cen ...
dokonać wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, istotne są natomiast przyczyny wcześniejszego ...
Kraków odstąpienia przez niego od umowy, zatem RZI Kraków w piśmie ...
względem RZI Kraków nie zostało wykonane w znacznej części, bo w ...
z drugiej wskazuje, że zawierając umowę ustalił ze swoimi partnerami maksymalne ...
był faktyczną przyczyną odstąpienia od umowy. W ocenie Izby RZI Kraków ...
z odwołującym przy realizacji tej umowy czterokrotnie zmieniając termin realizacji zamówienia ...
z par. 10 ust. 4 umowy nr 17/2021/SSp/SZP ...
Kupującego, wolał sam odstąpić od umowy. O ocenie Izby zatem całokształt ...
ustalił, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących po ...
że zgodnie z par. 11 umowy 17/2021/SSp/SZP odwołujący ...
i które zostało przewidziane w umowy 17/2021/SSp/SZP. Niewątpliwie ...
1 pkt 1 lit. d umowy, a więc z tytułu odstąpienia ...
sposób znaczący na ocenę prawidłowości wykonania zamówienia jako całości, w takich ...
listopada 2021 r. określając poziom niewykonania umowy na około 45% wynagrodzenia umownego ...
sam odwołujący uznawał, że nie wykonał zamówienia w ok. 45 %, co ...
znaczenia, bo najistotniejszy jest poziom niewykonania obowiązków umownych przez odwołującego. Z ...
usługi przez cały okres trwania umowy (48 miesięcy). Natomiast Zamawiający, odrzucając ...
warunków udziału w postępowaniu, gdyż wykonane usługi wykazane przez tego wykonawcę ...
której dojdzie do zawarcia nieważnej umowy z mocy prawa, co bez ...
3 pkt IV Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zamawiający zaznaczył ...
zapisami zawartymi w § 4 projektu umowy rozliczenia między stronami oparte będą ...
wskazał, iż przedmiotowe postępowanie na wykonanie usług utrzymania porządku w obiektach ...
czynności dojdzie do zawarcia nieważnej umowy z mocy prawa, co bez ...
2009 roku Zamawiający zawarł z ... umowę w sprawie zamówienia publicznego objętego ...
zawarcia przez Zamawiającego w/w umowy. Dalej Skarżący wskazał, iż Prezes ...
w postępowaniu, uniemożliwiającym zawarcie ważnej umowy. Jako dowody powyższych twierdzeń Skarżący ...
realizacji nieważnej w świetle prawa umowy. Zamawiający wnosił o odrzucenie skargi ...
po zwróceniu wadium została zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym a ... w sprawie ...
określona suma albo ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty (por. art. 45 ...
wniesienia protestu jest zakaz zawarcia umowy. Trwa on aż do ostatecznego ...
dokonywania jakiejkolwiek czynności przez zamawiającego. Umowa zawarta wbrew zakazowi wynikającemu z ...
tym samym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Powyższa ...
bez wpływu na możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W ...
UZP 1353/08) zamawiający podpisał umowę z wybranym przez siebie wykonawcą ...
Izby Odwoławczej w momencie, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie ...
wykonywana, a może nawet już wykonana, stało się przedmiotem analizy Sądu ...
innego uczestnika przetargu, chyba że umowa została wykonana. Sąd Najwyższy uznał w tym ...
określenia także na przypadek zawarcia umowy przez zamawiającego. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają ...
zawarcie w trakcie postępowania sądowego umowy na realizację zamówienia publicznego oznacza ...
określenia także na przypadek zawarcia umowy przez zamawiającego. Podkreślenia wymaga, że ...
nie orzeka ani o nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ...
wybranym przez niego wykonawcą, tj. ... umowy, stwierdzić należy, że de facto ...
orzeczenia przez Sąd o nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego, do ...
a jak wyżej wskazano unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu, jak ...
z wybranym przez niego wykonawcą umowy, Sąd Okręgowy pozostawił bez rozpoznania ...
usługi przez cały okres trwania umowy (48 miesięcy). Natomiast Zamawiający, odrzucając ...
Załączniku nr 4 "Specyfikacja techniczna wykonania i obioru" (strona 7) Zamawiający ...
kolei § 2 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 5 do Specyfikacji ...
charakter stały przez okres trwania umowy. Wynagrodzenie to może być jedynie ...
w okresie 48 miesięcznym trwania umowy, to Odwołujący uwzględnił te wytyczne ...
całego 48 miesięcznego okresu trwania umowy). Również sam Zamawiający do obliczenia ...
następującego po postępowaniu, tj. realizacji umowy. Jednym z obligatoryjnych elementów specyfikacji ...
cały 48 miesięczny okres trwania umowy. Tym samym stwierdzić trzeba, że ...
zmówienia, wynikającą ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług (wg zał ...
cały 48 miesięczny okres trwania umowy. Nie można również zapominać, że ...
w postępowaniu, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Z tych względów Sąd Okręgowy ...