Mostostal"), z którymi Zamawiający zawarł umowę w dniu 22 grudnia 2009 ...
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy mającej na celu określenie ...
za co obarczał Konsorcjum Mostostal. Umowę z wykonawcą, którego oferta została ...
netto (2.142.418,61 €). Umowa w sprawie zamówienia publicznego została ...
określony do końca okresu obowiązywania umowy, to jest najpóźniej niż do ...
października 2012 r. uległa rozwiązaniu umowa łącząca go z Konsorcjum Mostostal ...
przewidzieć, wyniknęła z powodu rozwiązania umowy z konsorcjum Mostostal (generalnym wykonawcą ...
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W odniesieniu do przesłanki niemożności ...
o zamówieniu do daty zawarcia umowy, dla przetargu nieograniczonego wynosił 105 ...
on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować ...
przewidzieć, 4. wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, 5. nie można zachować ...
trybie pilnym, wymagają bowiem natychmiastowego wykonania. Dla udzielania zamówień w trybie ...
zamówienia, czyli pilnej potrzeby zawarcia umowy z wykonawcą (przepis ten nie ...
3 Pzp dotyczy natychmiastowej potrzeby wykonania zamówienia, czyli jego realizacji niemal ...
Prezes UZP wskazał, że powierzenie wykonania prac zabezpieczających nowemu wykonawcy odbyło ...
ma odniesienia do natychmiastowej potrzeby wykonania zamówienia. Zwrócił ponadto uwagę terminy ...
zamówienia. Jak wynika z postanowień umowy Zamawiający przewidywał 45-dniowy termin ...
budowy do daty zakończenia obowiązywania umowy, to jest najpóźniej do dnia ...
się do zamówienia, którego natychmiastowe wykonanie jest "wymagane". Oznacza to, że ...
działania zmierzające do utrzymania i zabezpieczenia inwestycji. W trybie zamówienia z ...
elewacji. Powyższe czynności zalecono do wykonania na okoliczność warunków zimowych (załącznik ...
okien był dokonywany w celu zabezpieczenia budynku w okresie zimowym, gdy ...
jeden sposób odpowiedniego do zagrożeń zabezpieczenia inwestycji. Trzeba było bowiem wziąć ...
kwiecień, co należy odróżnić od wykonania całości prac montażowych (z których ...
W harmonogramie stanowiącym załącznik do Umowy wszystkie czynności (tj. montaż szyb ...
byłby koszt robocizny zarówno przy wykonaniu foliowania, jak również poświęconej na ...
W kwestii braku konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia Zamawiający oświadczył, że brak ...
że zamówienie nie musiało być wykonane natychmiast. Zamawiający musiał przygotować Postępowanie ...
zamówienia publicznego. Zamawiający zawarł więc Umowę najwcześniej jak tylko stało się ...
ust. 2.1. - 2.15. Umowy, dla których wyznaczono termin realizacji ...
kondygnacji podziemnych, a tym samym zabezpieczenia budynku przed dewastacją, co było ...
należało podjąć natychmiast po zawarciu umowy, aby zapewnić możliwość ogrzewania budynku ...
w § 2 pkt 2.13. Umowy. Z kolei, jak to wyjaśnił ...
2.14. i 2.15. Umowy miały na celu odprowadzenia wody ...
należało podjąć natychmiast po zawarciu umowy, aby zapobiec zamarznięciu wody i ...
długi cykl produkcyjny okien zawarcie Umowy mającej za przedmiot montaż okien ...
już kubatury przed wilgocią oraz zabezpieczenie termiczne), ponieważ pomimo przewidzenia terminu ...
niezbędnych elementów) natychmiast po zawarciu umowy po to, aby osiągnąć zamierzony ...
2013 r. po to, aby zabezpieczyć budynek przed silnymi wiatrami chłodzącymi ...
faktycznie osiągnięty, konieczne było zawarcie umowy nie później niż miało to ...
Zamawiający podał, że co prawda umowę o podwykonawstwo z Metalplast mógł ...
innym trybie nie gwarantowałoby zawarcia Umowy w terminie do dnia 14 ...
r., a tym samym uniemożliwiłby zabezpieczenie budynku NFM. Zdaniem Zamawiającego trzeba ...
się znajduje i koniecznych do wykonania działań. Już 19 października 2012 ...
jakie powinien podjąć inwestor celem zabezpieczenia przed dewastacją budynku NFM. Ekspertyza ...
postrzegane przez pryzmat racjonalności i należytej staranności w zakresie właściwego rozpoznania ...
faktycznego, zdiagnozowania zakresu koniecznych do wykonania prac, ich opisania jak i ...
o udzielenie zamówienia zostały bowiem wykonane tak szybko jak było to ...
r., co niweczyłoby sens zawarcia umowy, a jednocześnie doprowadziłoby do dewastacji ...
tryby konkurencyjne nie umożliwiłyby zawarcia umowy w takim terminie, aby przy ...
produkcyjnego okien móc dokonać jakiegokolwiek zabezpieczenia budynku NFM. W odpowiedzi Kontrolujący ...
on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować ...
że efekt w postaci natychmiastowego wykonania zamówienia publicznego nie był warunkiem ...
odniesienia jest jak najszybsze zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (w ...
grudnia 2012 r. (data zawarcia Umowy). Przedmiot zamówienia obejmował m.in ...
wolnej ręki prac - miała zostać wykonana do dnia 15 maja 2013 ...
Pzp w sytuacji, w której wykonanie zamówienia przewidziane zostało de facto ...
czasu niezbędnego dla jego pełnego wykonania (vide przedstawiona w zastrzeżeniach Zamawiającego ...
stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy - jego wykonanie miało miejsce etapowo (od dnia ...
o działaniu w celu natychmiastowego zabezpieczenia terenu inwestycji przed szkodami materialnymi ...
ppkt 4.1) - pilne do wykonania prace (w tym alternatywnie - montaż ...
ofoliowanie otworów okiennych) miały zostać wykonane w związku ze zbliżającą się ...
TKT należnego za realizację przedmiotu umowy - patrz: załączone do zastrzeżeń Zamawiającego ...
oraz treść § 9 ust. 3 Umowy) nastąpiło z przekroczeniem niezbędnego zakresu ...
Wrocławskiej, w związku z koniecznością zabezpieczenia inwestycji na okres zimowy, przewidziano ...
co wykracza poza konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, o której mowa w ...
NFM i tłumaczyć go koniecznością zabezpieczenia mienia przed szkodami materialnymi o ...
tylko nie doprowadził do natychmiastowego wykonania zamówienia, jak na to wskazuje ...
ustawy Pzp poprzez sporządzenie wzoru umowy, w sposób naruszający zasady współżycia ...
za obopólną zgodą, - zmianę postanowień umowy poprzez doprecyzowanie zakresu i rodzaju ...
wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu ...
inwentaryzacji wraz z dokumentacją powykonawczą wykonanych dotychczas robót oraz SIWŻ. W ...
może oznaczać, iż niektóre z wykonanych już prac i elementów będą ...
lub poprawione, ewentualnie rozebrane i wykonane ponownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami ...
faktycznym obiektu i placu budowy, wykonać oględziny, odpowiednie badania lub testy ...
poprawione czy też rozebrane i wykonane ponownie, zgodnie z zasadami wiedzy ...
faktycznym obiektu oraz elementami już wykonanymi, w szczególności Wykonawca musi zapoznać ...
20.2. SIWZ "W celu należytego określenia ceny ofertowej Wykonawca powinien ...
stanem faktycznym placu budowy i wykonanych elementów, wykonać konieczne badania i testy dokonując ...
Natomiast, według Odwołującego we wzorze umowy znalazły się już zupełnie inne ...
wykonawcy w zakresie robót już wykonanych przez poprzedniego wykonawcę i ewentualną ...
że konieczność rozbiórki i ponownego wykonania robót będzie wynikała z obowiązujących ...
wiedzy technicznej. Tymczasem we wzorze umowy ryzyko wykonania tych prac zostało rozszerzone o ...
W § 1 ust. 1 Wzoru umowy: "wykonawca zobowiązany jest do realizacji ...
i właściwego działania przedmiotu niniejszej umowy mając na uwadze zarówno Opis ...
iż niektóre lub wszystkie z wykonanych już prac lub elementów będą ...
całości lub części rozebrane i wykonane ponownie, wykonawca ujmie je w ...
W § 3 ust. 1 Wzoru umowy: "wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § I zgodnie ...
a w szczególności postanowienia wzoru umowy, są nieprecyzyjne bowiem na ich ...
prac, które wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ...
dużą dozę uznaniowości w zakresie wykonanych dotychczas prac i elementów, które ...
poprawione (ewentualnie rozebrane jak i wykonane ponownie). W oparciu o tak ...
wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy. Stosownie bowiem do pkt 20 ...
to roboty budowlane będzie trzeba wykonać w związku z ich stanem ...
do ewentualnego zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na poziomie trzydziestu milionów złotych ...
zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez ...
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu ...
Dokumentacją Projektową, 2) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3 ...
inwentaryzacji wraz z dokumentacją powykonawczą wykonanych dotychczas robót, 4) SIWZ. Budowa ...
około 17%. Szczegółowe dane dotyczące wykonanych już prac wskazane zostały w ...
może oznaczać, iż niektóre z wykonanych już prac i elementów będą ...
lub poprawione, ewentualnie rozebrane i wykonane ponownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami ...
faktycznym obiektu i placu budowy, wykonać oględziny, odpowiednie badania lub testy ...
poprawione czy też rozebrane i wykonane ponownie, zgodnie z zasadami wiedzy ...
faktycznym obiektu oraz elementami już wykonanymi w szczególności wykonawca musi zapoznać ...
to roboty budowlane będzie trzeba wykonać w związku z ich stanem ...
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego": 25 ...
zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez ...
sposób wyczerpujący zakres koniecznych do wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest do ...
budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac oraz robót budowlanych ...
i właściwego działania przedmiotu niniejszej umowy mając na uwadze zarówno Opis ...
wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru umowy postanowień naruszających podstawowe zasady zamówień ...
5, 20 SIWZ oraz wzoru umowy, uznając, że naruszają one dyspozycję ...
może oznaczać, iż niektóre z wykonanych już prac i elementów będą ...
lub poprawione, ewentualnie rozebrane i wykonane ponownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami ...
faktycznym obiektu i placu budowy, wykonać oględziny, odpowiednie badania lub testy ...
poprawione czy też rozebrane i wykonane ponownie, zgodnie z zasadami wiedzy ...
faktycznym obiektu oraz elementami już wykonanymi w szczególności wykonawca musi zapoznać ...
to roboty budowlane będzie trzeba wykonać w związku z ich stanem ...
usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres ...
lub poprawione, ewentualnie rozebrane i wykonane ponownie) ma wpływ na przebieg ...
wpływ na kształt postanowień późniejszej umowy. Na rozprawie Zamawiający przyznał, że ...
styku obu inwestycji powinny być wykonane (…) Zamawiający w tym zakresie przerzucił ...
SIWZ, jak również postanowienia wzoru umowy, są nieprecyzyjne bowiem na ich ...
prac, które wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ...
iż niektóre lub wszystkie z wykonanych już prac lub elementów będą ...
całości lub części rozebrane i wykonane ponownie, Wykonawca ujmie je w ...
oraz "Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § I zgodnie ...
dużą dozę uznaniowości w zakresie wykonanych dotychczas prac i elementów, które ...
poprawione (ewentualnie rozebrane jak i wykonane ponownie). Izba podzieliła pogląd Odwołującego ...
wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy. Ponadto postanowienie specyfikacji, iż "Cena ...
to roboty budowlane będzie trzeba wykonać w związku z ich stanem ...
że roboty już zrealizowane, zostały wykonane prawidłowo i odebrane przez Zamawiającego ...
wprowadzania do SIWZ i wzoru umowy postanowień umożliwiających rozszerzanie zakresu przedmiotu ...
prac wykonawca będzie musiał dodatkowo wykonać z prac już zrealizowanych i ...
oferty cały koszt rozbiórki i wykonania części już zrealizowanej, inni zaś ...
faktycznym obiektu i placu budowy, wykonać oględziny, odpowiednie badania lub testy ...
poprawione czy też rozebrane i wykonane ponownie, zgodnie z zasadami wiedzy ...
faktycznym obiektu oraz elementami już wykonanymi w szczególności wykonawca musi zapoznać ...
obciążył w ten sposób wykonawców wykonaniem obowiązku, który w świetle ustawy ...
dokonać modyfikacji SIWZ oraz wzoru umowy poprzez wskazanie wykonawcom bądź przekazanie ...
kształtowana w dowolny sposób, forma umowy zależy od woli stron. Swoboda ...
do celu i treści zawieranej umowy. Ograniczenia te wiążą się z ...
tym, iż treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z ...
partnera, z którym zawierana będzie umowa w sprawie zamówienia publicznego. To ...
zapisy § 1 oraz § 3 wzoru umowy pozostawiają Zamawiającemu sporą uznaniowość w ...
skonstruowane postanowienia specyfikacji i wzoru umowy, o takim stopniu uznaniowości prowadzić ...
dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności oraz nieograniczanie na zgłoszenie ...
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego": 25 ...
zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez ...
zarzutów co do postanowień wzoru umowy i nakazuje Zamawiającemu zmianę ww ...
harmonogramu przedkładanego na etapie zawieranej umowy) były dokonywane w drodze obopólnych ...
wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru umowy postanowień naruszających podstawowe zasady zamówień ...
z zapisem § 10 ust. 3 umowy mógł skutecznie domagać się od ...
kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości ...
umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości ...
2 pkt 2 łączącej strony umowy, zgodnie z którym za zakończenie ...
w umowie został zachowany "termin wykonania umowy", a całość dokumentacji została przekazana ...
dla przyjęcia prac całościowych objętych umową nr (...) (a nie data 18 ...
10 pkt 3 łączącej strony umowy wykonawca miał zapłacić zmawiającemu karę ...
wysokości 0,5% wartości netto umowy określonej w § 4 za każdy ...
oznacza, że o opóźnieniu w wykonaniu usługi można mówić wyłącznie do ...
wygórowana (stanowiłaby 58% wartości całej umowy). Z uwagi na powyższe pozwana ...
kary zastrzeżonej za odstąpienie od umowy (w § 10 pkt 1 umowy w którym strony ograniczyły wysokość ...
wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej umowy. (k. 197-198) W piśmie ...
2 ust. 2 łączącej strony umowy twierdzenia jakoby powód dochował terminu ...
dokumentacji, są sprzeczne z brzmieniem umowy i jej celem, zasadami logiki ...
że w § 2 ust. 2 umowy strony ustaliły, że za zakończenie ...
dokumentów składających się na przedmiot umowy, w tym dokumentacji dla potrzeb ...
podstawą kar miała być wartość umowy netto. Powód podniósł także, iż ...
o wartości 129.600 zł wykonała zobowiązanie po terminie. Powód wskazał ...
związku z § 4 ust. 1 umowy z dnia 6 sierpnia 2015 ...
2015 r. (§ 2 ust. 1 umowy). Strony uznały, że za zakończenie ...
urządzania lasu (§ 2 ust. 2 umowy), przy czym w opisie przedmiotu ...
4 ust. 1 i 2 umowy). W § 1 ust. 4 umowy postanowiono, że obszar, na którym ...
Nadleśnictwa Ł. (§ 3 ust. 1 umowy). Zakończone prace terenowe oraz kameralne ...
odbiorowi prac (§ 3 ust. 2 umowy). Kontrole i odbiory miały być ...
być poprzedzony sprawdzeniem zgodności ich wykonania z wymogami wyszczególnionymi w opisie ...
iż zamówienie uzna się za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu ...
w terminie (§ 10 ust. 3 umowy). Strony postanowiły także, iż zamawiającemu ...
należności Wykonawcy (§ 10 ust. 6 umowy). Pozwana wykonywała prace z pomocą ...
z załącznikami - k. 23-78, umowa nr (...) z dnia 6 sierpnia ...
się zadanie realizowane na podstawie umowy. W odpowiedzi na powyższe, pismem ...
r., pozwana wskazała, że przewiduje wykonanie prac zgodnie z harmonogramem. Pismem ...
że w związku z realizacją umowy nr (...) w dniu 23 grudnia ...
pomiaru wytypowanych obszarów pod odkrywki, wykonania odkrywek podstawowych i pomocniczych wraz ...
i wydania decyzji. Łączna wartość wykonanych zadań została określona na kwotę ...
zamawiającego dopiero po pozytywnej kontroli wykonanej przez Nadleśnictwo Ł.. Strony ustaliły ...
umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umowy od dnia 25 grudnia 2015 ...
zgodnie z § 10 pkt 3 umowy, które zostaną potrącone z faktury ...
że w związku z nieterminowym wykonaniem umowy i wynikającą z tego koniecznością ...
r. planowany jest odbiór terenowy wykonanych prac. dowód: - pismo Szefa Wydziału ...
na podstawie zawartej przez strony umowy oraz wskazanie terminu usunięcia usterek ...
zakresu robót i terminu ich wykonania pozostawia się Zamawiającemu, zaś z ...
widzenia Nadleśnictwa Ł. prace urządzeniowe wykonane zostały częściowo i dotyczą tylko ...
dotyczącej gruntów leśnych, prace zostały wykonane poprawnie. Komisja postanowiła odebrać prace ...
protokół zdawczo - odbiorczy w sprawie wykonania pracy geodezyjnej polegającej na weryfikacji ...
prac wykonywanych na podstawie przedmiotowej umowy z dnia 6 sierpnia 2015 ...
umownej naliczonej z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Nota została doręczona pozwanej w ...
z tytułu naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy kar umownych. Pozwany odebrał oświadczenie ...
dniu 6 sierpnia 2015 r. umowy o dzieło. Zgodnie z tym ...
wysokości 0,5% wartości netto umowy określonej w § 4 za każdy ...
powstaje wyłącznie w wyniku zawarcia umowy. Dalsza analiza powołanego przepisu nakazuje ...
P. Machnikowskiego, źródło: Legalis). Za niewykonanie zobowiązania pieniężnego kara umowna nie ...
tego tytułu ponosi druga strona umowy. Zastrzeżenie takiej wyolbrzymionej kary może ...
umownej albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia ...
ust. 3 zawartej przez strony umowy postanowienie kształtujące karę umową nie jest skuteczne, a w ...
tym uwagę, że wynikającej z umowy stron nieprawidłowości określenia kary umownej ...
poniósł powód w związku z wykonaniem przez pozwaną zobowiązania po terminie ...
że kara umowna - zgodnie z umową - powinna podlegać naliczeniu wyłącznie od ...
prac, które zostały przez pozwaną wykonane z opóźnieniem. Takie rozumowanie pozwanej ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
opóźnienie pozwanej dotyczyło jedynie części umowy, której wartość odpowiadała kwocie 129 ...
zaledwie około 10% wartości całej umowy). W tej sytuacji naliczanie kary ...
pozwana nie uchylała się od wykonania całości zobowiązania i współdziałała z ...
opóźnienia pozwanej w realizacji części umowy poniósł szkodę i to w ...
wartości choćby zbliżonej do wartości umowy, która zrealizowana została z opóźnieniem ...
projektowanie o nazwie "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ...
mimo, iż w ocenie odwołującego wykonał je należycie i zamawiający powinien uwzględnić to ...
zamawiającego uważa, że roboty zostały nienależycie wykonane, z czym nie zgadza się ...
odwołujący przywołuje wystawione z tytułu wykonania tego zamówienia Świadectwo Przejęcia noszące ...
we wniosku zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ...
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 5 (pięciu ...
zamówienia zamawiający uzna roboty budowlane wykonane w ramach jednej lub więcej ...
co najmniej 8 km robót wykonanych było przy prowadzonym ruchu po ...
gdy Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem budowy lub przebudowy co najmniej ...
ramach więcej niż 1 (jeden) umowy, to każda z tych umów ...
co najmniej 8 km robót wykonane było przy prowadzonym ruchu po ...
Koluszki-Częstochowa, wskazując na rzekome nienależyte jej wykonanie. Odwołujący nie zgadza się z ...
możliwość eksploatacji inwestycji miały zostać wykonane przez odwołującego w terminie późniejszym ...
jest równoznaczne z potwierdzeniem jego należytego wykonania. W myśl klauzuli 10.1 ...
przyczyn i określeniem robót, których wykonanie przez wykonawcę jest wymagane do ...
z odbiorem wybudowanego obiektu lub wykonaniem innych obowiązków spoczywających na zamawiającym ...
znaczenie ma charakter wad. Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy do ...
gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy stwierdzona ...
względów za dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót niekoniecznie musi być uznawany ...
w przypadku wykazywania doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych, zobowiązani są złożyć ...
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...
dowodzić faktu prawidłowego ukończenia i wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki ...
eksploatację, nie wykluczając jednak potrzeby wykonania prac zaległych, a także usunięcia ...
zakończenie robót i ich prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ...
do okresu zgłaszania wad etap wykonania drobnych zaległych prac i usunięcia ...
Nr 1 Koluszki- Częstochowa jako nienależyte, jest sprzeczne z przepisami prawa ...
zamówienia o nazwie "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ...
jednak, że przedmiot zamówienia został wykonany w sposób należyty i zgodnie ze sztuka budowlaną ...
na odcinku Koluszki - Częstochowa"), zostały wykonane w sposób prawidłowy i zgodnie ...
kolejnych punktów (50) z racji wykonania robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia na ...
niniejszym postępowaniu. Natomiast zamawiający znając wykonanie tych robót przez odwołującego w ...
konsorcjum nie uznaje je za należycie wykonane i odmawia przyznania za nie ...
zresztą przez zamawiającego, robót jako wykonanych prawidłowo i zgodnie ze sztuką ...
się 21 załączników poszczególnych branż wykonanych robót (np.: branży teletechnicznej, branży ...
oraz wykaz robót zaległych oraz wykonanych w innej technologii niż wskazano ...
Części II pkt 2 Terminowość wykonania zobowiązań: termin przekazania placu budowy ...
terminów zamknięć torowych; 4. Opóźnienie wykonania robot: 230 dni Komisja odbioru ...
ustala nienaliczanie kar umownych; 6. Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego zespołu obiektów ...
powykonawczej (kolaudatu). Odwołujący załączył również umowę nr 90/114/0003/13 ...
I/I na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ...
ten między innymi zeznał, że umowa, która miała być zawarta w ...
stycznia 2014 r. i na wykonanie umowy zadysponowano 730 dni. Termin ten ...
liczony był od dnia podpisania umowy (umowa została podpisana 16 kwietnia 2013 ...
miesiące, ale mimo to nie wykonał ich w terminie. Świadek uważa ...
nie występowałoby wzajemne niszczenia wykonawców wykonanych przez siebie robót (co było ...
nagminne), to roboty powinny być wykonane do grudnia 2014. Żenujące były ...
że poprzednie roboty nie były wykonane w terminach i postanowił skrócić ...
że odwołujący zupełnie inaczej rozumie umowę, zakres umowy, harmonogram - np. w grudniu 2014 ...
6 k.c., nie wykazał wykonania robót budowlanych torowych na odcinku ...
kolejowym Koluszki - Częstochowa w sposób należyty w tym zgodnie z zasadami ...
te, które mógł dostrzec przy należytej staranności. Faktem bezspornym jest, że ...
swoje racje, co do prawidłowego wykonania robót, nie przedkłada załączników wymienionych ...
usterek i wad dyskwalifikujących użycie wykonanych robót zgodnie z ich przeznaczeniem ...
pytanie uczestnika czy roboty są wykonane prawidłowo. Świadek na to pytanie ...
udzielił odpowiedzi "będą dopiero prawidłowo wykonane" jak i poprzednie stwierdzenie świadka ...
Izby wynika okoliczność przekroczenia terminu wykonania robót o 230 dni w ...
pod uwagę również okoliczność, że umowa została zawarta nie w styczniu ...
rok). Przedłożone w poczet dowodów umowa nr 90/114/13 jak ...
nie mogą stanowić dowodu na należyte wykonanie umowy przez co należy rozumieć prawidłowe ...
zgodne ze sztuką budowlaną ich wykonanie. Również przedłożone protokoły częściowe nie ...
Koluszki - Częstochowa tylko ich częściowe wykonanie. Pomimo, iż to zamawiający wydaje ...
km/h. Tym samym cel umowy nie został osiągnięty. Sygn. akt ...
roboty budowlane Przedmiot zamówienia: naprawa zabezpieczenia skarpy w Wyszogrodzie (gm. Wyszogród ...
o udzielenie zamówienia publicznego na "Zabezpieczenie skarpy Wyszogrodzie (gm. Wyszogród, pow ...
w latach 2008 - 2009 zadania "Zabezpieczenie skarpy w Wyszogrodzie (gm. Wyszogród ...
24 miesiącznej rękojmi na całość wykonanych robót. Zamawiający dodał, że w ...
że konieczne było możliwie szybkie wykonanie robót naprawczych jeszcze przed końcem ...
razem 903,50 m3, • wykonanie ubezpieczenia - tarasu dolnego - narzutem kamiennym ...
skrzywionych pachołów cumowniczych - 5 szt., • wykonanie i montaż pachoła cumowniczego - 1 ...
października 2010r. doprecyzowano treść umowy w zakresie warunków realizacji i ...
oraz § 11 ust. 3 projektu umowy w wersji przesłanej przez wykonawcę ...
iż wykonawca zamówienia podstawowego pn. "Zabezpieczenie skarpy w Wyszogrodzie (gm. Wyszogród ...
udzieliło 12 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty, zgodnie z pkt 4 ...
w stanie w ogóle zamówienie wykonać. Konieczne jest zatem obiektywne ustalenie ...
co najmniej dwa podmioty mogące wykonać zamówienie, aby możliwość zastosowania przedmiotowego ...
w odniesieniu do zamówienia pn.: "Zabezpieczenie skarpy Wyszogrodzie (Gm. Wyszogród, pow ...
karą umowną, określoną w warunkach umowy. Podstawą prawną stosowania rękojmi za ...
to instytucja ściśle związana z umową sprzedaży. Rękojmię, a także wynikające ...
stosunkiem prawnym, którego źródłem jest umowa sprzedaży. W konsekwencji trzeba uznać ...
w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z umowy (por. uchwała Siedmiu Sędziów Sądu ...
dotyczyć spraw związanych ze sposobem wykonania, przeprowadzenia, załatwienia czegoś (Słownik Języka ...
wymiany elementów rzeczy będącej przedmiotem umowy. W przeciwieństwie do rękojmi, gwarancja ...
o charakterze umownym, wynikającym z umowy, w której wykonawca udziela określonej ...
warunków postępowania klauzul dopuszczających zmiany umowy, które stoją w sprzeczności z ...
1 rozszerzającego zakres przedmiotowy pierwotnej umowy w Informacji o wyniku kontroli ...
mających polegać na wprowadzeniu do umowy zapisów prowadzących do obejścia przepisów ...
dotyczących zakazu zmian istotnych postanowień umowy U z a s a ...
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. A zatem ...
z wybranym wykonawcą aneksu do umowy m.in. na wykonanie robót dodatkowych. Zaznaczył, że jedynie ...
6 pkt 5 i 6 umowy z dnia 12 września 2014 ...
mowa w § 6 ust. 6 umowy - w następujących przypadkach: a. gdy ...
których mowa wymagały aneksu do umowy, na podstawie sporządzonej przez wykonawcę ...
w formie kosztorysu ofertowego na wykonanie robót nieujętych w przedmiarze, uwzględniającego ...
których mowa wymagały aneksu do umowy, na podstawie sporządzonej przez wykonawcę ...
in. w ograniczeniu dopuszczalności zmiany umowy do okoliczności wyraźnie wskazanych w ...
zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...
przypadkach. Po pierwsze, gdy zmiany umowy mają charakter nieistotny w stosunku ...
publicznych, poprzez dokonywanie zmian w umowach, których treść została ustalona po ...
ustawy Pzp do wprowadzania do umowy w sprawie zamówienia publicznego takich ...
wcześniejszego wprowadzenia do treści samej umowy na etapie postępowania o udzielenie ...
oferty wykonawcy. Ponadto, warunki zmiany umowy (klauzule) nie mogą być konstruowane ...
uczciwej konkurencji oraz, że treść umowy musi odpowiadać zobowiązaniu zawartemu w ...
warunków jego realizacji. Późniejsze zmiany umowy wpływające na zmianę wycenianego zakresu ...
wykonawców. Zatem wprowadzenie do treści umowy klauzul dopuszczających jej zmianę, w ...
zamawiającego, polegające na wprowadzeniu do umowy ww. zapisów prowadziło do obejścia ...
zakazu zmian istotnych postanowień zawartej umowy i stanowiło naruszenie art. 7 ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aneks nr 1 do umowy z dnia 12 września 2014 ...
6 pkt 5 i 6 umowy z dnia 12 września 2014 ...
administracji rządowej i samorządowej albo wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co ...
mowa nie wymagały aneksu do umowy, jeżeli skutki kosztowe tych zmian ...
przeciwnym wypadku wymagają aneksu do umowy, na podstawie sporządzonej przez wykonawcę ...
których mowa wymagały aneksu do umowy, na podstawie sporządzonej przez wykonawcę ...
w formie kosztorysu ofertowego na wykonanie robót nieujętych w przedmiarze, uwzględniającego ...
których mowa wymagały aneksu do umowy, na podstawie sporządzonej przez wykonawcę ...
na zasadach określonych w§ 13 umowy , 5) zmiana bezwzględnych przepisów prawa ...
na podstawie których realizowana jest umowa 6) zmiany realizacji etapu tj ...
terminy rozpoczęcia realizacji robót, kolejności wykonania robót i ich zakresu, wynikające ...
zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...
i porównania treści stosunku prawnego (umowy) uwzględniającego proponowane zmiany w stosunku ...
zatem wprowadzenie proponowanych zmian do umowy spowoduje, iż zobowiązanie wykonawcy będzie ...
postępowaniu. Z istotną zmianą postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust ...
jeśli modyfikuje ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób ...
stwierdził, że ocena istotności zmiany umowy winna być dokonywana w odniesieniu ...
sytuacji wykonawcy po zmianie warunków wykonania umowy w stosunku do sytuacji innych ...
pamiętać, że nie każda zmiana umowy o zamówienie publiczne, nawet w ...
zł brutto, Rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy było więc, w ocenie kontrolującego ...
wyceny. Wprowadzoną przez zamawiającego zmianę umowy, w ocenie Prezesa UZP, należy ...
w stosunku do pierwotnego zakresu umowy określonego w dokumentacji projektowej będącej ...
przedmiar robót) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja, wykorzystana ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania I odbioru robót budowlanych oraz ...
jest przedstawienie zakresu przewidywanych do wykonania robót podstawowych, co ma pozwolić ...
zamienników zawierających równoważną technologię, zakres wykonania robót oraz użyte materiały. W ...
wszystkie niezbędne i wymagane do wykonania elementy prac. Wyceny firm xxxxxxxxxxxxxxxxx ...
art. 144 ust. 1 Pzp, umowy w sprawach zamówień publicznych nie ...
które nie sprzeciwiają się istocie umowy. Zasadniczy wyjątek od zakazu zmian ...
niezbędnym do dokonania istotnej zmiany umowy, jest przewidzenie takiej możliwości. Faktem ...
zamawiający zastrzegł (§ 25 ust. 1 umowy), że poza wyjątkami wskazanymi stricte ...
Zamawiający w § 25 ust. 3 umowy wyspecyfikował katalog zmian dozwolonych, do ...
rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sadu, za co ...
na podstawie których realizowana jest umowa; 5) zmiany realizacji etapu, tj ...
terminów rozpoczęcia realizacji robót, kolejności wykonania robót i ich zakresu, wynikające ...
ale także technologii wykonywania przedmiotu umowy. Ponadto, przy uwzględnieniu faktu, że ...
czym stanowi odniesienie do § 6 umowy. Podkreślenia według zamawiającego wymaga, że ...
ust. 5 pkt 1-4 umowy nie może spowodować przekroczenia wynagrodzenia ...
ograniczeń w zakresie możliwych zmian umowy, wskazuje jedynie obowiązek zamawiającego do ...
o możliwości wprowadzenia zmian do umowy, była dostępna na etapie postępowania ...
wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Każdy z Wykonawców miał możliwość ...
określając parametry przyszłego zamówienia i umowy w sposób przejrzysty i sprecyzowany ...
SIWZ, w szczególności zapisów wzoru umowy. Podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowania ...
przez zamawiającego regulatorów zmian do umowy, stanowiło naruszenie art. 7 ust ...
ogłoszeniu lub SIWZ zmian do umowy, a wprowadzałby te zmiany w ...
gdyby dokonywał zmian istotnych warunków umowy bez spełnienia przesłanek ustawy. Możliwość ...
ryzyka związanego z ewentualną zmianą umowy w granicach ściśle określonych, dotyczyła ...
faktycznych w odniesieniu do zapisów umowy. Lakoniczny, w ocenie zamawiającego, wywód ...
przez dopuszczenie szerokiego katalogu zmian umowy o bliżej nie sprecyzowanym zakresie ...
art. 144 ust. 1 Pzp, zabezpieczył właściwą realizację umowy, przewidując w SIWZ możliwość jej ...
co potwierdza, jego zdaniem, treść umowy. Aneks nr 1 do umowy dokonywał jej zmian w dozwolonym ...
i miejscami niewystarczające do właściwego zabezpieczenia budynku przed wilgocią, co jest ...
prac budowlanych niezbędnych do jej wykonania, stały się, w ocenie zamawiającego ...
obiektami. Szczegółowa analiza bezpieczeństwa i zabezpieczeń w siedzibie Oddziału ZUS w ...
racjonalizacyjnej zmiany technologicznej w zakresie wykonania elektryki z uwagi na bezpieczeństwo ...
rozdzielnie elektryczne. Zamawiający dokonał zmiany umowy Aneksem nr 1 tylko i ...
zbędne byłoby wprowadzenie regulatorów do umowy. Gdyby zamawiający wprowadzone zmiany kwalifikował ...
wycena robót odzwierciedlała przewidziany do wykonania zakres prac. Analiza Aneksu i ...
zamawiający poniesie z tytułu realizacji umowy. Prezes UZP wskazał, że niewłaściwe ...
z uwagi na wprowadzenie do umowy zapisów prowadzących do obejścia przepisów ...
dotyczących zakazu zmian istotnych postanowień umowy oraz naruszenie art. 144 ust ...
warunków postępowania klauzul dopuszczających zmiany umowy, które stoją w sprzeczności z ...
dopuszczalne jest wprowadzanie zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jak ...
publicznych, poprzez dokonywanie zmian w umowach, których treść została ustalona po ...
ustawy Pzp do wprowadzania do umowy w sprawie zamówienia publicznego takich ...
wcześniejszego wprowadzenia do treści samej umowy na etapie postępowania o udzielenie ...
udzielenia zamówień dodatkowych. Warunki zmiany umowy (klauzule) nie mogą być konstruowane ...
uczciwej konkurencji oraz, że treść umowy musi odpowiadać zobowiązaniu zawartemu w ...
warunków jego realizacji. Późniejsze zmiany umowy wpływające na zmianę wycenianego zakresu ...
ofercie. Podkreślenia wymaga, iż zmiana umowy prowadząca do wykroczenia poza określenie ...
przewidziane przez zamawiającego klauzule zmiany umowy były nieuprawnione i de facto ...
ustawy Pzp dotyczących zakazu zmian umowy, realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze ...
wpływ na koszty i termin wykonania zamówienia. Tym samym zastrzeżenia od ...
Zawierając Aneks nr 1 do umowy z dnia 12 września 2014 ...
ręki. Ponadto, rozszerzenie zakresu przedmiotowego umowy było zmianą istotną, mogącą mieć ...
dotyczący braku wpływu dokonanej zmiany umowy na krąg wykonawców potencjalnie zainteresowanych ...
z uwagi na wprowadzenie do umowy zapisów prowadzących do obejścia przepisów ...
dotyczących zakazu zmian istotnych postanowień umowy, to w ocenie Izby zamawiający ...
aneksem zawartym zgodnie z postanowieniami umowy na zamówienie podstawowe. Izba stwierdziła ...
sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z ...
zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem ...
z ust. 3 tegoż przepisu umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej ...
zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty ...
takiej zmiany. Jak również zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 ...
ustalił, że na podstawie postanowień umowy z dnia 12 września 2014 ...
ustawy Pzp oraz postanowieniami wzoru umowy składającymi się na treść siwz ...
więc zależnym od ilości faktycznie wykonanych robót, co obrazują postanowienia ust ...
etapie projektowania ujawnionych w trakcie wykonania robót i zastosowania innej niż ...
z § 6 ust. 1 wzoru umowy. Pozostałe ustępy tego paragrafu określają ...
terminów rozpoczęcia realizacji robót, kolejności wykonania robót i ich zakresu wynikające ...
postanowienia siwz skonkretyzowane we wzorze umowy nie pozwalały zamawiającemu na realizowanie ...
ustalił, że zamawiający wprowadził do umowy postanowienia prowadzące do obejścia przepisów ...
dotyczących zakazu zmian istotnych postanowień umowy, w szczególności polegające na rozszerzeniu ...
12 grudnia 2014r. do umowy nr 1042070, to Izba nie ...
i miejscami niewystarczające do właściwego zabezpieczenia budynku przed wilgocią, a więc ...
drodze ewakuacyjnej, a zamawiający, zlecił zabezpieczenie ognioochronne tych elementów warstwą płyt ...
prac budowlanych niezbędnych do jej wykonania, stały się, w ocenie zamawiającego ...
wyjaśnił jednak, które z postanowień umowy pozwalały mu na wprowadzenie powyższych ...
czy kosztorysem ofertowym, ani nie wykonały z projektów zamiennych, jedynie ostatnią ...
i powodowały, że do pierwotnej umowy wprowadzono postanowienia, które powodowały, że ...
świadczenia wykonawcy wynikający ze zmienionej umowy nie był tożsamy z jego ...
dokonywane zmiany były konieczne do wykonania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej ...
ust. 3 pkt 2) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 procentowego ...
ustawy Odwołujący wskazał postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do Specyfikacji, a ...
w załączniku nr 1 do umowy, bez ograniczeń, w wyniku wprowadzonych ...
oraz zastrzeżenie w § 5 wzoru umowy kar umownych wyłącznie na rzecz ...
ust. 3 pkt 2 wzoru umowy wprowadza niejednoznaczność co do ilości ...
Odnośnie określonych w § 5 wzoru umowy kar umownych, Odwołujący wskazał jako ...
wyłącznie na rzecz Zamawiającego, chociaż wykonanie usługi uzależnione będzie w pewnych ...
konieczne było zamieszczenie we wzorze umowy zapisu przewidującego zmiany w trakcie ...
ust. 3 pkt 2 wzoru umowy nie narusza zasad dotyczących uczciwej ...
Odnośnie żądania modyfikacji zapisu wzoru umowy w zakresie kar umownych Zamawiający ...
ono bezprzedmiotowe, gdyż we wzorze umowy jednoznacznie określono, iż Zamawiający nie ...
będzie naliczał kar umownych za niewykonanie zamówienia z przyczyn, za które ...
publicznych poprzez zastrzeżenie we wzorze umowy możliwości zmiany zakresu świadczenia w ...
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem usługi (cena ryczałtowa). Zdaniem Krajowej ...
Izby Odwoławczej wprowadzone we wzorze umowy zastrzeżenie co do możliwości zmiany ...
w załączniku nr 1 do umowy w trakcie realizacji zamówienia, nie ...
na celu zmodyfikować dłużnika do wykonania świadczenia niepieniężnego w sposób zgodny ...
z treścią zobowiązania. Postanowienia wzoru umowy nie zawierają zastrzeżenia wskazującego, że ...
na skutek wprowadzenia do wzoru umowy zapisu o karach umownych. Podnoszone ...
jaką poniósłby w przypadku nie wykonania zamówienia z przyczyn leżących po ...
wątpliwość co do zakresu przedmiotu umowy oraz uniemożliwia rzetelne skalkulowanie ceny ...
i krzywdzące dla wykonawcy postanowienia umowy w zakresie kar umownych nie ...
ust. 1 pkt 1 wzoru umowy; art. 192 ust. 2 ustawy ...
ust. 1 pkt 1 wzoru umowy oraz poprzez nie wskazanie przyczyn ...
na skutek wprowadzenia do wzoru umowy zapisu o karach umownych. Skarżący ...
3 pkt 2 ze wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do ...
ust. 3 pkt 2 wzoru umowy, nie zasługuje natomiast na uwzględnienie ...
Zamawiający ma obowiązek - przy zachowaniu należytej staranności - eliminować oferty stanowiące czyn ...
kwestionowane przez skarżącego zapisy wzoru umowy nie prowadzą do nierównego traktowania ...
zawarł w kwestionowanych postanowieniach wzoru umowy sformułowań, które mogłyby wskazywać na ...
ust 3 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do ...
skarżący, iż wprowadzona do wzoru umowy klauzula ma wpływ na sposób ...
na wykonawcę został nałożony obowiązek wykonania usługi w systemie ciągłym, całodobowo ...
wynagrodzenia, gdyż zgodnie z treścią umowy wynagrodzenie płacone będzie przez Zamawiającego ...
za te usługi, które zostaną wykonane przez wykonawcę). W ocenie Sądu ...
ust 3 pkt 2 wzoru umowy wymaga modyfikacji, a nie - jak ...
żąda skarżący - usunięcia z treści umowy. Zapis ten w obecnym kształcie ...
zmian i zamieścić w treści umowy stosowny zapis (że zakres przedmiotu ...
do czyszczenia, a w treści umowy znalazłby się zapis, że przedmiot ...
pod uwagę fakt, że ewentualne niewykonanie umowy przez Zamawiającego (poprzez zmniejszenie ilości ...
Wątpliwości skarżącego odnośnie treści wzoru umowy - i w konsekwencji podnoszone przez ...
doprowadzić aż do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Pewne zmiany ilościowe ...
aby powodowały konieczność odstąpienia od umowy i miały znaczenie dla "interesu ...
że miał prawo odstąpić od umowy w sytuacji, gdy powód nie ...
czynności, by żadna ze stron umowy nie poniosła straty. Kwestionował także ...
Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, termin rozpoczęcia przedmiotu umowy strony ustaliły nie później niż ...
faktur (k. 23). Powód w wykonaniu powyższego porozumienia uregulował zaległe należności ...
Sądu Rejonowego, pozwany odstąpił od umowy, zwracając się jednocześnie do powoda ...
do realizacji zadań wynikających z umowy, wykonawca odmówił jednak wprowadzenia na ...
niego prac związanych z przedmiotem umowy z dnia 28 listopada 2013 ...
W związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy powód w ...
641,31 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania innych umów i wezwał pozwanego ...
dniu 28 listopada 2013 r. umowy o roboty dociepleniowe, jak też ...
obciążenia pozwanego karą umowną za niewykonanie umowy. W ocenie Sądu Rejonowego nie ...
sposób uznać, iż odstąpienie od umowy przez pozwanego było spowodowane okolicznościami ...
faktu konsekwencji finansowych. Między stronami umowy nie miała miejsca żadna sytuacja ...
z kolei, że odstąpił od umowy z tego powodu, że na ...
iż na dzień odstąpienia od umowy powód zalegał z płatnością jedynie ...
zwrotu kaucji gwarancyjnej z tytułu wykonania dwóch innych umów (k. 92 ...
pozwanego na dzień odstąpienia od umowy, tj. 14 kwietnia 2014 r ...
Pozwany już w dniu podpisywania umowy wiedział, że powód nie wywiązuje ...
zdecydował się na zawarcie kolejne umowy, nie żądając przy tym dogodniejszych ...
zapłaty zaliczki, czy dodatkowych form zabezpieczenia wykonania umowy (zeznania pozwanego k. 92). W ...
przyczyną odstąpienia przez niego od wykonania przedmiotowej umowy z dnia 28.11.2013 ...
pieniężne, aby przystąpić do realizacji umowy (zeznania pozwanego k. 92). W ...
uznał, iż przyczyny odstąpienie od umowy leżały wyłącznie po stronie pozwanego ...
kary umownej, gdyż w poprzednich umowach wynosiła ona 10 %. Stanowisko to ...
z braku roztropności jednej strony umowy, wyciągać negatywnych konsekwencji procesowych dla ...
kwoty niż przysługująca mu z umowy, kwestionowana przez pozwanego zasadność potrącenia ...
wyłączną winę za odstąpienie od wykonania umowy ponosi pozwany w sytuacji, gdy ...
dzień odstąpienia przez pozwanego od umowy zalegał mu z rozliczeniem poprzednich ...
4 lutego 2013 r. oraz umowy nr (...) z dnia 10 kwietnia ...
w porównaniu do tej samej umowy zawartej z innym wykonawcą Panem ...
dotyczącego płatności; ⚫ pominięcie faktu, iż umowa podpisana z innym wykonawcą Panem ...
10% tak, jak w poprzednich umowach z pozwanym; 6) naruszenie przepisów ...
uzasadnieniu, iż przyczyny odstąpienia od umowy leżały wyłącznie po stronie pozwanego ...
to powód skutecznie odstąpił od umowy. W sytuacji unormowanej przepisem art ...
k.c. odstąpienie bowiem od umowy musi być poprzedzone wyznaczeniem drugiej ...
odnoszących się jednak do przedmiotowej umowy) i powołaniem się na tzw ...
także oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z dnia 28 listopada 2013 ...
wykonawca zmuszony jest odstąpić od umowy", z drugiej propozycję polubownego odstąpienia ...
jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, wynikającego z umowy nr (...) z dnia 28 listopada ...
że o ile do zawarcia umowy konieczne jest zgodne oświadczenie woli ...
odniesieniu do prawa odstąpienia od umowy o przeniesienie praw autorskich M ...
tylko interesy strony odstępującej od umowy, ale także by nie prowadziły ...
jednostronne oświadczenie o rezygnacji z umowy na podstawie art. 491 k ...
konkretnego terminu na spełnienie świadczenia. Umowa zatem nadal obowiązywała. Dopiero powód ...
potraktowane będzie jako odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, ze wszystkimi ...
mowa w § 8 ust. 3 umowy (k.27). W dniu 7 ...
do realizacji zadań wynikających z umowy, wykonawca odmówił jednak wprowadzenia na ...
niego prac związanych z przedmiotem umowy z dnia 28 listopada 2013 ...
to powód skutecznie odstąpił od umowy, dopełniając przesłanek z art. 491 ...
wyłączną winę za odstąpienie od wykonania umowy ponosi pozwany w sytuacji, gdy ...
dzień odstąpienia przez pozwanego od umowy zalegał mu z rozliczeniem poprzednich ...
4 lutego 2013 r. oraz umowy nr (...) z dnia 10 kwietnia ...
należy rozpatrywać w oderwaniu od umowy z tej samej daty, dającej ...
zobowiązaniem wzajemnym wynikającym z danej umowy (literalna treść art.491 k ...
powodu odstąpienia przez niego od umowy wzajemnej. Zresztą argumentacja w tym ...
z kolei, że odstąpił od umowy z tego powodu, że na ...
iż na dzień odstąpienia od umowy powód zalegał z płatnością jedynie ...
zwrotu kaucji gwarancyjnej z tytułu wykonania dwóch innych umów. Powyższe nie ...
innych umów łączących strony oraz umowy z innym podwykonawcą nie odpowiada ...
nakazuje zamawiającemu wykreślenie ze wzoru umowy §17 ust. 2. 3. W ...
Zamawiającego; b) wprowadzenie do wzoru umowy postanowień umożliwiających warunkowe zastosowanie art ...
upływie 12 - tu miesięcy realizacji umowy, który to termin jest nieadekwatny ...
dla Zamawiającego. 3. wprowadzenia do umowy racjonalnego terminu pierwszej i każdej ...
postanowienia § 9 ust. 4 wzoru umowy postanowieniem o treści: 4. Strony ...
sześć) miesięcy od zawarcia niniejszej umowy; każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ...
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy lub aneksu; b) zmiana wynagrodzenia ...
zmian jest niezbędne do realizacji umowy; d) Strona powołująca się na ...
wysokość wynagrodzenia (ceny) wynikającego z umowy winna przedłożyć wniosek zawierający zestawienie ...
cen materiałów lub kosztów na wykonanie lub dalsze wykonywanie zamówienia; e ...
wykonawca de facto jest zmuszony wykonać osobiście i samodzielnie niemal 100 ...
zaś wziąć udziału w realizacji umowy, a tym samym udostępnienie przez ...
występujących w zamówieniu, dopuszczonych do wykonania w ramach podwykonawstwa został całkowicie ...
nałożył na wykonawców obowiązek osobistego wykonania części zamówienia: a) bez uzasadnienia ...
jest uprawniony zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia ...
ograniczenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia, powinien ...
zastrzeżone przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez wykonawcę nie spełniają kryteriów ...
aby w sposób prawidłowy mogą wykonać jako podwykonawcy czynności ujęte w ...
wstępie odwołania. WADLIWE POSTANOWIENIA WZORU UMOWY - art. 436 ust. 4 lit ...
postanowienia jest uprawniony do rozwiązania umowy o ile uzna, że wzrost ...
umownych uprawniających Zamawiających do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie jej trwania ...
widzenia osiągnięcia celów, którym służą umowy realizacyjne zamówień publicznych i bez ...
umowne pozwalają Zamawiającemu na wypowiedzenia umowy z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę ...
jest zbyt wysokie. Tak więc umowa może zostać zakończona przez Zamawiającego ...
Zamawiający dopiero w toku realizacji umowy, arbitralnie zdecyduje czy uzna, czy ...
wynagrodzenia wykonawcy będzie skutkować wypowiedzeniem umowy, czy tez nie. Wykonawca pozostaje ...
ponadto, że prawo do wypowiedzenia umowy stanowi wyjątek od zasady trwałości ...
przez wykonawcę. Okolicznością uzasadniający wypowiedzenie umowy nie może być uwolnienie się ...
wskazane postanowienia jako faworyzujące autora umowy, który czyni ze swego prawa ...
może zatem wpłynąć na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. Celem wskazanego ...
poprzez wprowadzanie obowiązku zawierania w umowach trwających powyżej 12 miesięcy zapisów ...
art. 142 ust. 5 ustawy, umowa musiałaby zawierać postanowienie o odpowiedniej ...
przepisów prawa. (...)". WADLIWE POSTANOWIENIA WZORU UMOWY - art. 439 Ustawy Odwołujący wskazał ...
związanego z sytuacją gospodarczą. Skoro umowa zawierana na okres do 12 ...
to nie sposób twierdzić, że umowa zawierana na okres dłuższy musi ...
waloryzacji przed upływem roku realizacji umowy, który to roczny okres był ...
o co najmniej 5% kosztów wykonania zamówienia. Tym samym ziszczenie się ...
Wobec powyższego ustalone we wzorze umowy założenie, że waloryzacja powinna następować ...
przysługiwało roszczenie nie o zmianę umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany ...
kalendarzowy. Biorąc pod uwagę, że umowa zostaje zawarta na trzy (3 ...
wskaźnik w ostatnim roku realizacji umowy wyniósł 16% to pytanie, czy ...
ofertowej, to czy po zakończeniu umowy wykonawca zobowiązany byłby zwrócić Zamawiającemu ...
Odwoławczej wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych w umowach, których przedmiotem są roboty budowalne ...
stanu równowagi ekonomicznej miedzy stronami umowy zachwianej przez określone zdarzenia, które ...
Zachwianie równowagi ekonomicznej między stronami umowy może mieć miejsce w trakcie ...
Zachwianie równowagi ekonomicznej miedzy stronami umowy może być spowodowane zaistnieniem równych ...
bowiem Zamawiający ustala we wzorze umowy zarówno sposób dokonania waloryzacji wynagrodzenia ...
względu na wymagane w Szpitalach zabezpieczenie sanitarno - epidemilogiczne zasadnym jest, aby ...
oferty w postępowaniu, gdyż nieprawidłowe wykonanie usługi w strefie szarej przez ...
b, Zamawiający przedstawił wykonawcom wzór umowy dla części 1 i 2 ...
następujące postanowienia: §9 ust. 4 Umowy 4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia ...
12 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy; każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ...
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy lub aneksu; b) zmiana wynagrodzenia ...
zmian jest niezbędne do realizacji umowy; d) Strona powołująca się na ...
wysokość wynagrodzenia (ceny) wynikającego z umowy winna przedłożyć wniosek zawierający zestawienie ...
cen materiałów lub kosztów na wykonanie lub dalsze wykonywanie zamówienia; e ...
Strony po połowie. § 17 1) Umowa niniejsza została zawarta na czas ...
2) Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, gdy uzasadniony ...
dotyczący §17 ust. 2 wzoru umowy. Pozostałe zarzuty Izba uznała za ...
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Ponadto, zgodnie ...
434 ust. 1 ustawy Pzp, umowy zawiera się na czas oznaczony ...
ciągłości stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy o udzielenie zamówienia publicznego poprzez ...
że wybór oferty i zawarcie umowy ma charakter "tymczasowy", lub "warunkowy ...
publiczny zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy na podstawie dowolnej, niedającej się ...
Zamawiającego jest określenie czasu trwania umowy, czasu adekwatnego do przyjętych przez ...
do tego okresu powinien był zabezpieczyć środki finansowe, z uwzględnieniem zmian ...
wysokości wynagrodzenia wynikających ze wzoru umowy. Należy zauważyć, że Zamawiający z ...
Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od ...
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ...
nakazała Zamawiającemu wykreślenia ze wzoru umowy postanowienia zawartego w §17 ust ...
z art. 439 ustawy Pzp, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane ...
w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz ...
których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 3 ...
materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w ...
w §9 ust. 4 wzoru umowy są niezgodnie z art. 439 ...
zasady określenia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy: umowa musi określać maksymalną wartość zmiany ...
publiczne do określenia we wzorze umowy maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia. Izba ...
Zamawiający wskazał zatem w treści umowy podstawy do definitywnego określenia wysokości ...
waloryzacji dotyczy całego okresu obowiązywania umowy. Odwołujący chciałaby jak się wydaje ...
i słuszności kontraktowej pomiędzy stronami umowy. W analizowanym stanie faktyczny, Zamawiający ...
ryzyko kontraktowe na obie strony umowy. Zdaniem Izby nie można w ...
rozłożenia ryzyka kontraktowego pomiędzy stronami umowy. Przy czym Odwołujący powołuje się ...
wskazać należy, że wprowadzenie do umowy postanowień zgodnych z art. 439 ...
że odwołania dotyczące projektowanych postanowień umowy, tak jak dotyczące każdej innej ...
gdy stwierdzi niezgodność projektowanego postanowienia umowy z wymaganiami wynikającymi z przepisów ...
korzystniejszej dla siebie treści przyszłej umowy, jeżeli treść nadana przez Zamawiającego ...
zarzutu. Ponadto, jak Izba wskazała, wykonanie przedmiotu zamówienia w zasadniczej części ...
po prostu zaangażowania pracowników do wykonania usług porządkowych. Koszt pracy ludzkiej ...
oszacowania i uwzględnienia w kosztach umowy dodatkowych ryzyk związanych z realizacją ...
uwagi za kwestionowane postanowienia wzoru umowy Odwołujący winien wykazać. Tymczasem, w ...
uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia W ocenie Izby zarzut ...
jak się wydaje - zagwarantowania prawidłowego wykonania zamówienia. Takie działanie wykonawcy Izba ...
zakresu usług i sposobu ich wykonania przez Odwołującego. Zdaniem Izby, Zamawiający ...
postępowania poprzez usunięcie z wzoru umowy art. 17 ust. 6a ...
odwołanie wobec treści projektowanych postanowień umowy wniósł wykonawca Comarch Polska S ...
załącznika nr 10 do wzoru umowy na: "Wykonawca zapewnienie dostęp klientów ...
wykonawcami negocjacji dotyczących warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w ...
do tego dokumentu, ze wzorem umowy, znajdują się postanowienia niezgodne z ...
1 Dostępność usługi Przesłanka wypowiedzenia umowy: strona główna Zakładu www.zus ...
wskazanymi w Załączniku 9 do Umowy): i. dla usług zdefiniowanych w ...
3 Incydent krytyczny Przesłanka wypowiedzenia umowy: zwłoka w dostarczeniu rozwiązania dla ...
godzin.". W wyjściowej wersji wzoru umowy przekazanej przy zaproszeniu do składania ...
17 - WYPOWIEDZENIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY", było usunięcie pkt 1 i ...
komentowanego artykułu. Wyjściowa treść wzoru umowy zawierała następujące postanowienia: art. 17 ...
ust. "5. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn, przez które ...
10;" Natomiast w wersji wzoru umowy przekazanej wraz z zaproszeniem do ...
ukształtował treść art. 17 wzoru umowy w sposób poprawny, a na ...
w obrębie artykułu dotyczącego wypowiedzenia umowy. Gdyby jednostka zamawiająca uzewnętrzniła zamiar ...
wprowadzenia zaskarżonych postanowień do wzoru umowy w toku negocjacji, odwołujący postarałby ...
a w art. 17 wzoru umowy należy w pierwszej kolejności zwrócić ...
kreująca trzy przesłanki umożliwiające wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (lit ...
określone jako "przesłanka do wypowiedzenia umowy", natomiast w przypadku lit. a ...
zabezpieczają wyłącznie interesy zamawiającego, bez należytego wyważenia ich z interesami wykonawcy ...
stanowisku, że wprowadzenie rygoru wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest ...
sankcję w postaci natychmiastowego rozwiązania umowy, to sformułował przesłanki wypowiedzenia w ...
odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie parametrów umowy. Zgodnie z ust. 6a ...
a, zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku ...
godzin, będzie mógł skutkować wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podobnie sytuacja ...
zamawiający będzie upoważniony do rozwiązania umowy gdy: 1) strona główna ZUS ...
będzie skutkowało możliwością natychmiastowego rozwiązania umowy z wykonawcą. Co istotne, przy ...
zaangażuje ponadstandardowe zasoby w celu zabezpieczenia działania systemu PUE, w tym ...
współdziałaniu zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu umowy, w celu uniknięcia zagrożeń i ...
jej nie jest objęte przedmiotem umowy. W sytuacji, gdy zamawiający nie ...
mógł on zostać "ukarany" wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym ...
lit. a i b wzoru umowy w obecnym brzmieniu, wykonawca będzie ...
z załącznika nr 10 do umowy, znajduje się metryka wsparcie utrzymania ...
17 załącznika 10 do wzoru umowy, poprzez usunięcie pozycji "aplikacja wirtualnego ...
jak cześć PUE), przez co umowa będzie w tym zakresie nieważna ...
17 ust. 6a wzoru umowy, który stanowi: art. 17 ust ...
1 Dostępność usługi Przesłanka wypowiedzenia umowy: strona główna Zakładu www.zus ...
wskazanymi w Załączniku 9 do Umowy): i. dla usług zdefiniowanych w ...
3 Incydent krytyczny Przesłanka wypowiedzenia umowy: zwłoka w dostarczeniu rozwiązania dla ...
17 ust. 6a wzoru umowy podnosząc, że ukształtowanie w postępowaniu ...
objętym sporem prawa do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia kreuje ...
swojego stanowiska odwołujący przedłożył wzór umowy w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego ...
ust. 6a z wzoru umowy dotyczącej okresu przejściowego. W ocenie ...
inne konsekwencje niż przy wykonywaniu umowy docelowej, a przynajmniej nic takiego ...
miał swobodną możliwość zmodyfikowania wzoru umowy w przetargu, czego nie uczyniono ...
ust. 6a do wzoru umowy docelowej, co czyni jego stanowisko ...
umieszczenia spornego postawienia we wzorcu umowy, a zamiast tego ofertuje wyjaśnienia ...
stwierdzenia czy sporne postanowienia wzoru umowy naruszają lub nie naruszają prawa ...
tam, gdzie zamawiający chce długotrwale zabezpieczyć swój interes nie uważa za ...
i celowe wprowadzanie mechanizmu zakończenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w ...
art. 14 ust. 10 wzoru umowy, Izba stwierdziła, iż zarówno autor ...
Nie ma tu żadnej wieloznaczności, umowa również nie definiuje tego w ...
punktu widzenia odbiorcy, który z należytą starannością dokonuje wykładni zmierzającej do ...
powiązane z zaskarżonym prawem wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Innymi ...
spowoduje, że interes wykonawcy jest zabezpieczony w sposób prawidłowy, a art ...
17 ust. 6a wzoru umowy został ukształtowany prawidłowo, proporcjonalnie, w ...
17 ust. 6a wzoru umowy jest zgodne normami, których naruszenie ...
spór na gruncie tego, czy umowa została, czy nie została prawidłowo ...
stwierdzi, że ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, a wykonawca ...
spór trafi na wokandę sądową umowa przestaje być, z dnia na ...
zamawiającego narzędzia do natychmiastowego zakończenia umowy w trybie art. 17 ust ...
uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż ...
swobody kontraktowania doznaje na gruncie umowy w sprawie zamówienia publicznego ograniczeń ...
że zamawiający może kształtować warunki umowy w sposób dowolny, powodujący nieuzasadnione ...
nadużyciem prawa poprzez określenie postanowień umowy o udzielenie zamówienia publicznego w ...
p. poprzez ukształtowanie zaskarżonej treści umowy w sposób sprzeczny z właściwością ...
bezpodstawną i rażącą nierównowagę stron umowy oraz naruszający zasadę prowadzenia postępowania ...
17 ust. 6a wzoru umowy. Niemniej, nie ma żadnych przeszkód ...
pkt 1 i 2 wzoru umowy, który obecnie skreślono, właściwie zabezpieczał ...
przywrócił to postanowienie do wzoru umowy. Skład orzekający oddalił wniosek przystępującego ...
i przeprowadzenie dowodu z wzoru umowy z postępowania na świadczenie usług ...
Dokument ten dowodziłby jaką treść umowy ukształtowano w tamtym postępowaniu, co ...
z treścią prawa do wypowiedzenia umowy w ramach postępowania objętego sporem ...
p.z.p. - zaskarżone postanowienie umowy jest sprzeczne z wskazanymi we ...