VII GC 240/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku – 2014-12-10 47 fragmentów Premium

2014-12-10

tytułu odstąpienia przez niego od umowy o roboty budowlane z przyczyn ...

powoda. Wskazał, że odstąpienie od umowy na podstawie zapisu jej §11 ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z powodu niewykonania w terminie zobowiązania pieniężnego sprzeciwia ...

2013 roku strony procesu zawarły umowę o roboty budowlane polegające na wykonaniu przez (...) spółkę akcyjną w B ...

w W.. Uzgodniono, że za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ...

podatek VAT (§6 ust. 1 umowy). Zapis ten, podobnie jak zakres ...

miesiąc, stosownie do stopnia zaawansowania wykonanych i odebranych przez inspektora nadzoru ...

robót (§ 6 ust. 5-7 umowy). Postanowienie §9 ust.2 lit. d umowy przewidywało, że pozwana zapłaci wykonawcy ...

za odstąpienie przez niego od umowy z powodu okoliczności, za które ...

strony określiły warunki odstąpienia od umowy. Jednym z takich wypadków było ...

jej płatności (§ 11 ust. 2 umowy). Strony zastrzegły, że odstąpienie od umowy następować będzie w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy, a za wykonane roboty wykonawca zachowuje prawo do żądania wynagrodzenia (dowód - umowa nr (...) wraz z aneksem - k ...

złotych. Opisane faktury dotyczyły prac wykonanych i ujętych w protokołach odbioru ...

11 ust.3 łączącej strony umowy, skieruje pozew do sądu, a ...

powyżej 14 dni odstąpiła od umowy o roboty budowlane nr (...). Równocześnie ...

zw. z § 11 ust. 2 umowy o roboty budowlane z dnia ...

tytułu odstąpienia od wskazanej wyżej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ...

przyznały, że wskutek odstąpienia od umowy przez powoda łączący je stosunek ...

zastrzeżono uprawnienie do odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania w ściśle określonym terminie ...

jest konieczne oznaczenie terminu jego wykonania. Analizując zapis §11 ust. 2 umowy regulujący odstąpienie od umowy w przypadku, gdy zamawiający opóźnia ...

oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Tym samym, dla stwierdzenia czy ...

koniecznym jest ustalenie, czy przyznane umową prawo odstąpienia ograniczone zostało przez ...

będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, służy ograniczeniu czasu trwania stanu ...

mowa w §11 ust. 2 umowy nie jest terminem granicznym dla ...

ustawowe prawo do odstąpienia od umowy wzajemnej w przypadku zwłoki dłużnika może być wykonane bez wyznaczenia terminu dodatkowego, jak ...

gdy uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek nie wykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym ...

prawo wierzyciela do odstąpienia od umowy, a jego źródłem jest przepis ...

art. 491 k.c.), a umowa stron odnosi się tylko do jednej z przesłanek wykonania tego prawa (wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania) i zwalnia wierzyciela z ...

umownego zastrzeżenia prawa odstąpienia od umowy przez wykonawcę na wypadek niewykonania zobowiązania wzajemnego przez zamawiającego w ...

jedyną przyczyną odstąpienia powoda od umowy nr (...) - było nieterminowe wykonanie zobowiązania pieniężnego przez pozwanego w ...

którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

w ten sposób, iż dopuszcza zabezpieczenie za jej pomocą jedynie przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania obligującego dłużnika do świadczenia ...

ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy łączące obowiązek zapłaty kary umownej ...

umownej na wypadek odstąpienia od umowy. Stanowi ono realizację uprawnienia prawnokształtującego, związanego z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Skuteczne odstąpienie od umowy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie ...

że istotnie miał miejsce przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Zastrzeżenie kary ...

umownej na wypadek odstąpienia od umowy można zatem traktować jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które uprawniają stronę do odstąpienia od umowy, stanowią jednocześnie podstawę do domagania ...

miejscu należy, że odstąpienie od umowy może być skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zarówno zobowiązania o charakterze pieniężnym ...

i niepieniężnym. Zobowiązania strony zamawiającej wykonanie robót budowlanych dotyczą głównie zapłaty za wykonane roboty, ale mogą obejmować również wykonanie innych obowiązków wobec wykonawcy o ...

zobowiązania (albo pojedynczego obowiązku), którego niewykonanie, ewentualnie nienależyte wykonanie rodzi obowiązek zapłaty kary, to ...

czy oświadczenie o odstąpieniu od umowy było spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania o charakterze pieniężnym czy ...

niepieniężnym. Jeśli powodem odstąpienia od umowy było wyłącznie niewykonanie zobowiązania pieniężnego przez kontrahenta to ...

lecz na wypadek odstąpienia od umowy przez powoda z powodu okoliczności ...

ona w bezpośrednim związku z niewykonaniem stricte świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy. Skoro odstąpienie było wynikiem wyłącznie niewykonania świadczenia pieniężnego przez pozwaną spółkę ...

umowna stanowiła pośrednio sankcję za niewykonanie tego zobowiązania. Honorowanie rozwiązania postulowanego ...

zw. z § 11 ust. 2 umowy stanowiłoby zdaniem Sądu obejście dyspozycji ...

należy, że z treści zapisów umowy nie da się wywieść tezy ...

w wypadku samego odstąpienia od umowy, a kara miała na celu zabezpieczenie interesów powoda w postaci utraty ...

składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sposób niepozostawiający wątpliwości interpretacyjnych ...

KIO/KD 70/15 – Uchwała KIO – 2015-12-30 103 fragmenty

2015-12-30

o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót dodatkowych określonych jako Projekt ...

ustawa Pzp). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych określonych jako projekt ...

dodatkowe do zamówienia podstawowego na Wykonanie robót budowlanych w obiektach nr ...

zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w obiektach nr ...

są "roboty budowlane niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, nieprzekraczające 50% zamówienia podstawowego, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Roboty te były ...

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Umowa na zamówienie dodatkowe zostanie podpisana ...

rozwiązywał szeregu problemów związanych z zabezpieczeniem p.poż budynków. W wyniku ...

budynków z udziałem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. sporządzono protokół, w ...

20 marca 2013 r. należy wykonać - na wniosek Użytkownika - szafki hydrantowe ...

do sporządzenia oferty nie przewidywał wykonania izolacji termicznej w obrębie ślepego ...

r. w kanale tym należy wykonać izolację przeciwwodną systemową oraz ocieplenie ...

podstawą do sporządzenia oferty przewidywał wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych od ...

r. na klatce schodowej należy wykonać izolację od wewnątrz płytami klimatycznymi ...

2013 r., którego przedmiotem było wykonanie tablicy rozdzielczej kotłowni gazowej oraz ...

wymagane są przepisami zachodzi konieczność wykonania ich w ramach robót dodatkowych ...

terenu występują 3 okna. Dla zabezpieczenia przed złodziejami konieczne jest wykonanie stalowych krat okiennych zamykanych na ...

wskazano, że "Projekt wykonawczy przewidywał wykonanie w budynku nr 8 dwuwarstwowych ...

Dla oceny faktycznej grubości tynków wykonano pomiary grubości tynków na ścianach ...

tynki wewnętrzne na pozostałych kondygnacjach wykonano z zachowaniem pionu pomimo występowania ...

rozwiązywał szeregu problemów związanych z zabezpieczeniem p.poż. budynku. W wyniku ...

budynków z udziałem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. sporządzono protokół, w ...

Wykonawcy". Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień ...

r. pod numerem: 130955-2013. Umowa w sprawie ww. zamówienia została ...

Określony w umowie termin na wykonanie zamówienia dodatkowego został ustalony na ...

zamówienia przedmiot ww. zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych w obiektach 7 ...

wieży płytami klimatycznymi; 1.5. Wykonanie tablicy rozdzielczej kotłowni gazowej oraz ...

prądu w budynku; 1.6. Wykonanie krat zabezpieczających okna kotłowni gazowej ...

FAVIERA na płytowe; 1.9. Wykonanie dodatkowej stolarki okiennej na wieży ...

osiach 4-5; 1.10. Wykonanie wnęk grzejnikowych; 1.11. Zmiana ...

łukowe w budynku; 1.14. Wykonanie przekrycia szybu DAMPF w budynku; 1.15. Wykonanie stropu nad parterem budynku; 1 ...

elementy zabytkowej architektury należało zinwentaryzować, zabezpieczyć, odnowić, wykonać nowy strop oraz instalacje elektryczne ...

okazało się, iż dokumentacja projektowa wykonana przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obarczona jest licznymi ...

wykonawcy pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową, konieczność zlecania wykonawcom ...

zleconych przez Zamawiającego w celu należytego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia ...

przeglądy z udziałem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeglądy z udziałem konserwatora ...

Zamawiający podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy projektantowi. W wyniku kolejnego postępowania ...

się do udziału rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. wyjaśniając, że jego ...

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek ...

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Tym samym, możliwość ...

od łącznego zaistnienia następujących okoliczności: - wykonanie zamówienia dodatkowego powierza się dotychczasowemu ...

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, - wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, - wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne ...

zamawiający jest zobowiązany wykazać, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Podkreślenia wymaga, że ...

jak najlepszym stanie będą posiadały należytą wiedzę specjalistyczną oraz niezbędne wytyczne ...

bądź z punktu widzenia technologii wykonania robót, nie pozwala uznać powodów wykonania prac dodatkowych za obiektywne. Jakość ...

warunków zamówienia podstawowego przy dochowaniu należytej staranności przez zamawiającego. Tymczasem w ...

rozwiązywał szeregu problemów związanych z zabezpieczeniem p.poż. budynków - ww. prace ...

wykonawczym jest zatem efektem braku należytej staranności Zamawiającego w toku przygotowywania ...

wynika z protokołu konieczności - konieczność wykonania ww. prac ma swoje źródło ...

pomieszczeniach. Kolejna zmiana polegała na wykonaniu szafek hydrantowych podtynkowych, a nie ...

do przewidzenia okoliczności skutkującej koniecznością wykonania ww. prac. Dodatkowo należy wskazać ...

wynika z protokołu konieczności - konieczność wykonania ww. prac ma swoje źródło ...

projekt wykonawczy nie przewidywał bowiem wykonania izolacji termicznej w obrębie ślepego ...

wskutek zaleceń inspektora nadzoru zlecono wykonanie przedmiotowych prac. Jednocześnie ani treść ...

do przewidzenia okoliczności skutkującej koniecznością wykonania ww. prac, lecz przeciwnie - w ...

stwierdzono, że w kanale należy wykonać izolację analogiczną do tej, jaką ...

wynika z protokołu konieczności - konieczność wykonania ww. prac ma swoje źródło ...

projekt wykonawczy nie przewidywał bowiem wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych od ...

wskutek zaleceń inspektora nadzoru zlecono wykonanie przedmiotowych prac. Jednocześnie ani treść ...

do przewidzenia okoliczności skutkującej koniecznością wykonania ww. prac. 5. Wykonanie tablicy rozdzielczej kotłowni gazowej oraz ...

przepisami prawa, toteż zachodzi konieczność wykonania ich w ramach robót dodatkowych ...

że Zamawiający niejako automatycznie może wykonanie tych prac zlecić w trybie ...

ze stanu faktycznego sprawy, przyczyną wykonania ww. prac dopiero na etapie ...

z kolei wynikało z niezachowania należytej staranności w czasie opracowywania dokumentacji ...

niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 6. Wykonanie krat zabezpieczających okna kotłowni gazowej ...

Z protokołu konieczności wynika, że wykonanie krat zabezpieczających okna kotłowni gazowej służyło zabezpieczeniu pomieszczenia przed złodziejami. Wykonanie ww. prac wynika zatem z ...

nie wykazał zaistnienia przesłanki nieprzewidywalności wykonania ww. prac. 7. Pogrubienie tynków ...

Z protokołu konieczności wynika, że wykonanie ww. prac było następstwem pomiarów ...

zamówienia z wolnej ręki. 9. Wykonanie wnęk grzejnikowych - wartość prac: 2 ...

rozwiązywał szeregu problemów związanych z zabezpieczeniem p.poż. budynków - ww. prace ...

dokonanego z udziałem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Brak ich uwzględnienia w ...

efektem nieuwzględnienia w projekcie wykonawczym zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, a tym samym braku należytej staranności Zamawiającego w toku przygotowywania ...

wcześniej do przewidzenia, lecz z nienależytego przygotowania i zweryfikowania projektu wykonawczego ...

rozwiązywał szeregu problemów związanych z zabezpieczeniem p.poż. budynków - ww. prace ...

dokonanego z udziałem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. Brak uwzględnienia zabezpieczenia p.poż. budynku na etapie ...

wcześniej do przewidzenia, lecz z nienależytego przygotowania i zweryfikowania projektu wykonawczego ...

a tym samym z braku należytej staranności Zamawiającego w toku przygotowywania ...

okoliczność, iż "obecność rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. spowodowana była faktem ...

dokumentację projektową" stanowi jedynie potwierdzenie nienależytego przygotowania projektu wykonawczego, zaś w ...

dodatkowego jest to, że jego wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji ...

przypadku, gdy zamawiający, przy dochowaniu należytej staranności, na etapie przygotowania specyfikacji ...

podstawowego nie mógł przewidzieć potrzeby wykonania pewnych usług czy robót budowlanych ...

niemożliwe do przewidzenia - pomimo zachowania należytej staranności. (…) Celem ustawodawcy określającego przesłanki ...

zawodowej ani uprawnień zawodowych, dlatego wykonanie projektu zlecane jest projektantowi, na ...

przypadku robót budowlanych - zawarcie odpowiedniej umowy z projektantem, która będzie określała ...

obowiązki stosowne do podwyższonej trudności wykonania projektu, np. zlecenie dodatkowych badań ...

bowiem, gdy zamawiający nie dołożył należytej staranności w prawidłowym przygotowaniu procesu ...

nie można uznać, że konieczność wykonania kwestionowanych prac będących przedmiotem zamówienia ...

przedmiotu zamówienia kwestionowane roboty, których wykonanie było w jego opinii niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, a w istocie polegało na wykonaniu prac zamiennych lub robót dodatkowych ...

tym samym wynikało z niedochowania należytej staranności przez Zamawiającego na etapie ...

w przedmiotowej sytuacji, przy zachowaniu należytej staranności ze strony Zamawiającego, przed ...

bardziej, że na mocy zapisów Umowy Nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia 6 ...

bowiem z treścią § 10 ww. umowy, przebieg prac projektowych miał wyglądać ...

zgodnie z treścią § 4 ww. umowy, do obowiązków samego Zamawiającego należało ...

treści § 4 pkt 3 ww. umowy, do obowiązków Zamawiającego należało uzgadnianie ...

że zgodnie z zapisami ww. umowy, prace projektowe miały zostać zakończone ...

105 dni od dnia podpisania umowy (w zakresie etapu I) oraz 9 miesięcy od podpisania umowy (w zakresie etapu II), a ...

stycznia 2010 r. Przy dołożeniu należytej staranności ze strony zamawiającego przed ...

z wolnej ręki. Zakres prac wykonanych w ramach zamówień dodatkowych był ...

elementów budynku stanowiących jego wyposażenie (wykonanie tablicy rozdzielczej w kotłowni oraz ...

grzejników), bądź też konieczność ich wykonania wynikała z braku przewidzenia ich ...

projektu wykonawczego z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. Wśród ww. przepisów ...

mogła być uregulowana aneksem do umowy. Krajowa Izba Odwoławcza, po zapoznaniu ...

uwarunkowane jest między innymi koniecznością wykonania robót budowlanych na skutek sytuacji ...

III Ca 1275/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2015-01-15 68 fragmentów Premium

2015-01-15

2006 roku zawarł z pozwaną umowę, na mocy której pozwana zobowiązała ...

systemie przedpłat oraz wpłat za wykonanie robót danego etapu w wysokościach określonych umową, na podstawie odbiorów i faktur częściowych. Wydanie przedmiotu umowy powodowi przez pozwaną miało nastąpić ...

końcowego. Prace I etapu obejmowały wykonanie płytowego fundamentu grzewczego za wynagrodzeniem ...

zł + VAT. Z powodu wadliwego wykonania I etapu umowy przez pozwaną, tj. z naruszeniem warunków umowy, projektu technicznego i zasad wiedzy ...

wad istotnych, powód skutecznie od umowy odstąpił. Odstąpienie od umowy zostało potwierdzone przez Sąd Okręgowy ...

w trybie §9 pkt 5 umowy w wysokości dochodzonej pozwem to ...

inwestycji określonej w § 8 tejże umowy, na co ostatecznie przystała pozwana ...

przysługuje, ponieważ § 9 pkt 5 umowy przewiduje możliwość naliczenia kary umownej ...

nastąpiło w wyniku odstąpienia od umowy. Pozwana przeczyła, aby przystała na ...

Podkreślił, że zawartą przez strony umowę należy traktować jako całość, a ...

stanu faktycznego sprawy i celu umowy, który polegał na budowie domu ...

fundamentu. Postanowienie § 9 pkt 5 umowy należy interpretować celowościowo, a nie ...

skutecznie odstąpił od łączącej strony umowy o roboty budowlane, konsekwencją czego było rozwiązanie umowy ze skutkiem ex tunc, jakby w ogóle umowa nie była zawarta. Pomiędzy stronami ...

taki stan, jakby do zawarcia umowy nie doszło, co oznacza że ...

wszystkie wzajemne roszczenia wynikające z umowy, w tym także z tytułu ...

Rejonowy przyjął, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane z dnia ...

2 k.c. wobec wadliwego wykonania przedmiotu umowy. Przy czym, jak podkreślił Sąd Okręgowy, wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy wzajemnej znosi jedynie prawa i ...

przesłanek uzasadniających jej zapłatę. Pomimo wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy ukształtowane już prawne skutki stanu niewykonania zobowiązania lub nienależytego wykonania zobowiązania mogą trwać nadal, w ...

kary umownej. Skuteczne odstąpienie od umowy przez powoda nie stanowi przeszkody ...

wstrzymania robót po odstąpieniu od umowy. Wymaga to jednak wykazania istnienia ...

Podkreślił, że zakresem odesłania do umowy o dzieło z art. 656 ...

k.c. specyficzna dla tej umowy regulacja, stąd konkluzja, że roszczenia z umowy o roboty budowlane ulegają przedawnieniu ...

grudnia 2006 roku strony zawarły umowę o budowę domu jednorodzinnego, na ...

W pierwszym etapie pozwana miała wykonać budynek wstanie surowym obejmującym płytowy ...

systemie przedpłat i wpłat za wykonanie każdego z etapu w wysokości określonej umową (§ 9 pkt 1 umowy). Strony uzgodniły, że powodowi przysługuje ...

1 miesiąc (§ 9 pkt 5 umowy). W § 12 pkt 2 umowy strony postanowiły, że w wypadku rażących naruszeń postanowień umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących ...

zawartego w § 7 ust 2 umowy, czy też realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem lub ...

zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Pozwana w okresie, w którym ...

zawarła wiele takich umów jak umowa z dnia 6 grudnia 2006 roku. Powód zawierając umowę z 6 grudnia 2006 roku ...

kary w razie niedotrzymania warunków umowy. W dniu 9 stycznia 2007 ...

prac budowlanych stwierdzając, że została wykonana płyta fundamentowa z systemem grzewczym ...

VAT opiewającą na wynagrodzenie za wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych. Po ...

przeprowadzonych w ramach I etapu umowy powód stwierdził, że wykonane prace są dotknięte wadami - zostały wykonane nieprawidłowo. Z uwagi na stwierdzone ...

fundamentu w sposób zgodny z umową i zasadami sztuki budowlanej. Powód ...

pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 6 grudnia 2006 ...

roku z uwagi na wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, niezgodnie z umową i projektem technicznym, a także ...

i zwrotu kwoty wpłaconej za wykonanie robót, w terminie 14 dni ...

potwierdził oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 6 grudnia 2006 ...

etapu prac budowlanych wynikających z umowy z dnia 6 grudnia 2006 ...

budowlanych i zakwestionowaniu prawidłowości ich wykonania przez powoda wyrażała gotowość dalszej ...

regulacji z §9 pkt 5 umowy nie dały podstaw do innej niż literalna interpretacja treści umowy. Osoby, które zawierały umowę (powód i T. K. - jako ...

zastosowania kar umownych z §9 umowy, w szczególności z §9 pkt 5 umowy, poza ogólnikowymi stwierdzeniami, nie wnoszącymi ...

istotnego dla interpretacji tego postanowienia umowy. Nie potrafiły wyjaśnić, w jakich sytuacjach przewidziane umową kary umowne miały być stosowane ...

gdyż w istocie podczas zawierania umowy nie było żadnych szczegółowych uzgodnień ...

którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

na skutek zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Jednym z zadań kary umownej jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania, tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawienia szkody ...

jednej z trzech grup zdarzeń: niewykonania zobowiązania, nienależytego wykonania zobowiązania w ogólności lub konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (np. co do jakości ...

można przewidzieć odrębną karę za niewykonanie, a odrębną za nienależyte wykonanie zobowiązania. Przenosząc powyższe na grunt ...

dokonał analizy § 9 pkt 5 umowy z dnia 6 grudnia 2006 ...

była związana wyłącznie z "terminowością" wykonania prac. W umowie nie zostały ...

umownych związanych z odstąpieniem od umowy czy naruszeniem innych obowiązków umownych ...

jednej ze stron za brak wykonania umowy, zostałoby to w sposób wyraźny ...

kara umowna miała dotyczyć nieterminowego wykonania zobowiązania (kara umowna za uchybienie terminu wykonania określonego w umowie). Dodatkowo też ...

automatycznie prowadzić do opóźnienia w wykonaniu umowy (czy danego etapu umowy), bo przecież wykonawca po chwilowym ...

świetle woli stron i celu umowy, nie można interpretować, jako odnoszącego ...

przestoju. W wyniku takiej interpretacji umowy przez Sąd Rejonowy doszło zdaniem ...

autora apelacji możliwości dokonania wykładni umowy w sposób pozwalający na uwzględnienie ...

z odstąpieniem przez powoda od umowy była zawiniona przez pozwanego W ...

językowa wykładnia zawartej przez strony umowy nie dawała podstaw do przyjęcia ...

odnoszących się do spornego punktu umowy. W tej sytuacji pozostawało jedynie ...

sugerowanego przez powoda sposobu interpretacji umowy nie można wywieść z jej ...

instancji ocena dowodu z dokumentu (umowy) pozostaje w sprzeczności z zasadami ...

na skutek zawartej przez nie umowy, służące realnemu wykonaniu zobowiązań. Może ona zostać zastrzeżona ...

jednej z trzech grup zdarzeń: niewykonania zobowiązania, nienależytego wykonania zobowiązania w ogólności lub konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania. Przy czym w jednej ...

można przewidzieć odrębną karę za niewykonanie, a odrębną za nienależyte wykonanie zobowiązania. Wychodząc z tych założeń ...

nie jest nigdy obligatoryjnym elementem umowy, trzeba ocenić jako logiczny wniosek ...

k.c.. Sąd ten, analizując umowę stanowiącą podstawę powództwa, zbadał bowiem przede wszystkim cel tej umowy i zgodny zamiar stron. Ostatecznie ...

przy tym, że przyjęta interpretacja umowy nie dawała podstaw do zastosowania ...

KIO 1575/23 – Wyrok KIO – 2023-06-23 106 fragmentów Premium

2023-06-23 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

uczciwość, w szczególności polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia w wyniku zamierzonego działania ...

z postępowania z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie w znacznym stopniu lub zakresie albo długotrwałe nienależyte wykonywanie istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, z ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

Pzp, bowiem nie dopuścił się niewykonania ani nienależytego wykonania w znacznym stopniu lub zakresie ani długotrwałego nienależytego wykonywania istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy o zamówienie, zaś zamawiający nie ...

podawanych informacji przez Inwestora wcześniejszej umowy o zamówienie, tym samym brak ...

uczciwość, w szczególności polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia w wyniku zamierzonego działania ...

z postępowania z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie w znacznym stopniu lub zakresie albo długotrwałe nienależyte wykonywanie istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, z ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

budowlanych. Wszystkie zadania i zawarte umowy realizuje z należytą starannością, przy zachowaniu wszelkich obowiązujących ...

odwołującego, w szczególności polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia w wyniku zamierzonego działania ...

rażącego niedbalstwa czy też nastąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie w znacznym stopniu lub zakresie albo długotrwałe nienależyte wykonywanie istotnego zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, z ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

był odstąpić od łączącej strony umowy z przyczyn leżących wyłącznie po ...

odstąpił skutecznie od łączącej go umowy z Inwestorem z przyczyn leżących ...

r. pismo zatytułowane odstąpienie od umowy. Nie mogło jednak ono wywołać ...

prawnych, ponieważ na ten moment umowa już nie istniała z uwagi ...

na uprzednie skuteczne odstąpienie od umowy przez Odwołującego się. W celu ...

Burmistrza B. zatytułowane odstąpienie od umowy; - oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po ...

dla wykazania faktu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po ...

oraz daty skutecznego odstąpienia od umowy. W ocenie Odwołującego żadna z ...

Odwołujący się (Wykonawca) odstąpił od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po ...

kiedy Wykonawcą odstąpił skutecznie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

wywołuje już skutków prawnych bowiem umowa w tych okolicznościach jest nieistniejąca wobec odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Wobec powyższego, zdaniem ...

do Wykonawcy po tym jak umowa już nie istnieje wobec odstąpienia ...

uczciwość, w szczególności polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia w wyniku zamierzonego działania ...

Odwołujący (Wykonawca) nie wykonywał lub nienależycie wykonał w znacznym stopniu lub zakresie albo długotrwałe nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, z ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

przesłanie pisma zatytułowanego odstąpienie od umowy a działanie Wykonawcy (Odwołującego się) skutkujące odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po jego ...

że odstąpienie Odwołującego (Wykonawcy) od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po ...

Gminy B. zatytułowane odstąpienie od umowy Odwołujący się (Wykonawca) otrzymał w ...

1 lutego 2023 r. kiedy umowa już nie istniała wobec uprzedniego odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

to np. niedostarczenie produktu lub niewykonanie zamówienia, znaczące wady dostarczonego produktu ...

że doszło do rozwiązania wcześniejszej umowy zawartej z wykonawcą. Zamawiający musi ...

m.in., że do rozwiązania umowy doszło z powodu poważnego naruszenia ...

Pzp) oraz że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonywał zamówienie w znacznym stopniu ...

rażącego niedbalstwa, że zobowiązanie zostało niewykonane w znacznym stopniu albo że było długotrwale nienależycie wykonywane. Powyższe skutkuje koniecznością stwierdzenia ...

utożsamiane z jakąkolwiek nieprawidłowością w wykonaniu zamówienia, za którą odpowiada wykonawca ...

i która spowodowała rozwiązanie wcześniejszej umowy. Jak wskazał ustawodawca unijny w ...

klasycznej, chodzi bowiem przykładowo o niewykonanie zamówienia, znaczące wady świadczonej usługi ...

podreślił, że drobne uchybienia w wykonaniu umowy, nie powtarzające się wielokrotnie, trwające ...

wykonawcy. Podobnie należy ocenić przesłankę niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w znacznym stopniu lub ...

o jakiekolwiek uchybienie wykonawcy w wykonaniu umowy, ale stosownie do wskazówek zawartych ...

Zamawiający uzyskał informacje, że Odwołujący nienależycie Wykonywał umowę, co stało się przesłanką do odstąpienia od umowy przez Inwestora, a w konsekwencji ...

oraz o przesłanie raportu z wykonania umowy. W odpowiedzi Zamawiający uzyskał informację ...

jak i Wykonawca odstąpił od umowy, a jako przyczynę odstąpienia wskazano opóźnienia w realizacji umowy. W związku z odstąpieniem od umowy inwestor Gmina B. nałożył na ...

Dodatkowo z ujawnionego raportu z wykonania umowy wynika jednoznacznie, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Odwołującego, gdyż nie realizował umowy zgodnie z harmonogramem. Zamawiający podkreślił ...

Odwołujący zataił fakt odstąpienia od Umowy w składanym oświadczeniu z art ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

wynika z informacji Inwestora zawarto umowę zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Odwołujący nie wykonał umowy z jego winy co potwierdził Zamawiający. W trakcie realizacji umowy doszło do opóźnień w realizacji ...

że doszło do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych przez ...

nie wynika, że odstąpić od umowy musiał inwestor. W analizowanej sprawie doszło do rozwiązania umowy zarówno przez Inwestora jak i ...

która strona pierwsza odstąpiła od umowy. W świetle powyższego wszystkie przesłanki ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

naruszył obowiązki zawodowe poprzez nierealizowanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, a ...

do opóźnień skutkujących odstąpieniem od umowy. Opóźnienia w realizacji umowy skutkujące odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych podważają ...

wyjaśnień na okoliczność odstąpienia od umowy Zamawiający wskazał, że żaden przepis ...

postępowania tj. • kiedy została podpisana umowa z Firmą S... • z jakiego powodu doszło do zerwania umowy • czy sprawa została skierowana na ...

kto był stroną inicjującą zerwanie umowy • czy na wykonawcę zostały nałożone ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy, z uwagi na opóźnienie w realizacji umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca również odstąpił od umowy". Ponadto Gmina B. poinformowała, że ...

I Wydział Cywilny wniosek o zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego w ...

000 zł zgodnie z postanowieniami umowy. Do pisma został załączony raport ...

informacje na temat odstąpienia od umowy, co skutkowało nałożeniem kary umownej ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

wynika, że doszło do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy zadania realizowanego ...

UWAGA "Rozwiązanie o odstąpieniu od umowy nastąpiło w trakcie jej obowiązywania. Wykonawca nie realizował umowy zgodnie z przedstawionym harmonogramem terminowo ...

byłby w stanie w terminie wykonać przedmiot umowy" dokonując oceny jakości wykonywania robót ...

inwestor uznał, że "Ocena sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania. Przedmiot zamówienia nie został wykonany zgodnie z zapisami umownymi, ponieważ ...

liczne uwagi co do jakości wykonanych robót budowlanych. Wykonawca nie przedstawił ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w ...

miało związek po pierwsze, z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w wyniku prowadzonego zamówienia publicznego. Po drugie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie musi mieć postać poważnego naruszenia ...

nie każde uchybienie w realizacji umowy stanowi przesłankę wykluczenia, ale takie ...

celu, w jakim została zawarta umowa. W konsekwencji ocena wymaga odniesienia ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

Oznacza to że nie każde nienależyte wykonanie umowy będzie skutkować zastosowaniem ww. przepisu ...

tylko takie, które wskazuje na nienależyte wykonanie w znacznym stopniu lub zakresie albo długotrwałe nienależyte wykonywanie istotnych zobowiązań wynikających z umowy, z przyczyn leżących po stronie ...

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z ...

jest niezależna od tego, czy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy jest zawinione przez wykonawcę. Wykazania jednak wymaga, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn leżących ...

za które żadna ze stron umowy nie odpowiada, zwłaszcza noszących znamiona ...

w tym nie wykazano, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie ma postać poważnego naruszenia obowiązków ...

Nie sposób również ocenić stopnia nienależytego wykonania. Nie wykazano, że działanie Odwołującego ...

stopniu lub zakresie Odwołujący nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał zobowiązanie. Innymi słowy w ...

do wniosku, że okoliczności rozwiązania umowy z 17 marca 2022 r ...

że jako pierwszy odstąpił od umowy Inwestor z uwagi na opóźnienie w realizacji umowy, podczas gdy Odwołujący uprawdopodobnił, że ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Gmina B. w tej odpowiedzi ...

oświadczenie o odstąpieniu czy wypowiedzeniu umowy, przepis zdaje się kłaść nacisk ...

wystarczająca dla przesądzenia, że rozwiązanie umowy nastąpiło "z przyczyn leżących po ...

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał, albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego" (vide ...

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie" (vide art. 109 ust ...

celem ustalenia okoliczności nieterminowej realizacji umowy. Ponadto z odpowiedzi tej nie ...

jakim stopniu czy zakresie nastąpiło niewykonanie czy nienależyte wykonanie umowy, w tym czy był to ...

z uwagi na odstąpienie od umowy. Skoro umowa miała być nienależycie wykonania czy też niewykonana, a naruszenia w zakresie terminowości ...

że przed takimi sytuacjami inwestor zabezpiecza się w umowie i przewiduje ...

zatem stanowisko tylko jednej strony umowy. Raport ten potwierdza nałożenie kary ...

że "Rozwiązanie o odstąpieniu od umowy nastąpiło w trakcie jej obowiązywania. Wykonawca nie realizował umowy zgodnie z przedstawionym harmonogramem terminowo ...

byłby w stanie w terminie wykonać przedmiot umowy". Analiza informacji podanych w pkt ...

tj. "Przedmiot zamówienia nie został wykonany zgodnie z zapisami umownymi, ponieważ ...

liczne uwagi co do jakości wykonanych robót budowlanych. Wykonawca nie przedstawił ...

liczne uwagi co do jakości wykonanych robót budowlanych" Zamawiający nie podjął ...

odnoszącym się do odstąpienia od umowy w całości lub części przez ...

wykonawcę wskazano jedynie, że od umowy odstąpił Zamawiający (tj. Gmina B ...

oświadczenie o odstąpieniu od spornej umowy. W tym zakresie raport jest ...

części miało miejsce odstąpienie od umowy a taka informacja jest niezbędna ...

także sporządzone przez drugą stronę umowy (np. pełna korespondencja między stronami umowy w zakresie kwestii spornych), co ...

KIO 2522/12 – Wyrok KIO – 2012-11-23 82 fragmenty Premium

2012-11-23 » Oddala odwołanie

dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pn. zakup i ...

a) Zamawiający nie rozwiązał skutecznie umowy w sprawie zamówienia publicznego (nr ...

dniowy termin, po którego upływie umowa nr 91/28/03/12 ...

nie stanowiącą oświadczenia woli), iż umowa uległa rozwiązaniu, Zamawiający naruszył zatem ...

wyznaczony przez siebie termin rozwiązania umowy, co świadczy o bezskuteczności rozwiązania ...

c) Nawet gdyby przyjąć, iż umowa nr 91/28/03/12 ...

udzielenie zamówienia publicznego, gdyż rozwiązanie umowy przetargowej nastąpiło w toku postępowania ...

wyborze oferty i przed podpisaniem umowy, a zatem już po jego ...

ogólnymi; f) Odwołujący podnosił, iż umowa przetargowa nr 91/28/03 ...

Odwołującego) na okoliczność pełnej realizacji umowy przetargowej przez Odwołującego; III. zasądzenie ...

nie takiej, jaka wynikała z umowy, i faktury wystawiał zgodnie z ...

1/3 wyższe, niż przewidywała umowa. W ocenie Zamawiającego wykonawca powinien ...

faktury na ceny niezgodne z umową. Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy, w przypadku dostarczenia faktury VAT niezgodnej z treścią umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ...

że okoliczności związane z rozwiązaniem umowy nastąpiły dopiero pod koniec października ...

trybie art. 12 ust. 2 umowy wzywał do dostarczenia faktur VAT zgodnych z umową w terminie 7 dni od ...

wezwania będzie podstawą do rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia z winy wykonawcy i nastąpi przepadek zabezpieczenia wykonania umowy w związku z nienależytym wykonaniem zamówienia - zgodnie z § 14 ust. 1c umowy. Wskazywał, że w związku z tymże pismem umowa uległa rozwiązaniu i w konsekwencji ...

2012 r. złożył informację, że umowa uległa rozwiązaniu. Złożył do akt ...

października 2012 r. przyjmuje, że umowa uległa rozwiązaniu na dzień 30 ...

nawet Zamawiającemu plik aneksów do umowy. Słuszność postępowania Zamawiającego i jego ...

trwanie przy cenach wynikających z umowy potwierdziły zresztą późniejsze czynności wykonawcy ...

Co do wielkości procentowej niezrealizowanej umowy to wskazuje, że jest to ...

ze stanem na dzień rozwiązania umowy tj. 30 października 2012 r ...

oraz zestawienie różnicy między wartością umowy, a cenami narzuconymi przez wykonawcę ...

w zestawieniu jako wartość procentowa nienależytego wykonania umowy w stosunku do wartości brutto umowy, Zamawiający oświadczył, że z jego ...

różnica pomiędzy ceną wynikającą z umowy a ceną wynikającą z wystawionych ...

zamówienia, którzy złożyli rozpatrywane odwołanie) umowę nr 91/28/03/12 na dostawę leków. Do umowy załączono wykaz leków wraz z ...

12 625 815,38 zł. Umowa została zawarta na okres 12 ...

niż do czasu wyczerpania wartości umowy (§ 2 umowy, a dostawy leków miały być ...

na podstawie sukcesywnych zamówień (§ 4 umowy). 2. Wykonawca zagwarantował niezmienność cen brutto (§ 11 ust. 3 umowy) i zagwarantował stałą dostępność asortymentu leków (§ 9 ust. 1 umowy). Tymczasem na niektóre leki zaczął ...

1/3 wyższe, niż przewidywała umowa. 3. Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy, w przypadku dostarczenia przez wykonawcę ...

faktury VAT niezgodnej z treścią umowy m.in. co do ceny ...

w trybie § 12 ust. 2 umowy wzywał do dostarczenia faktur VAT zgodnych z umową w terminie 7 dni od ...

wezwania będzie podstawą do rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia z winy wykonawcy i nastąpi przepadek zabezpieczenia wykonania umowy w związku z nienależytym wykonaniem zamówienia - zgodnie z § 14 ust. 1c umowy. 5. Według oświadczenia Zamawiającego, któremu ...

ze stanem na dzień rozwiązania umowy tj. 30 października 2012 r ...

30 października 2012 r. wartość wykonania umowy wynosiła 4 733 657,26 ...

co stanowi 37,49% wartości umowy brutto (tj. kwoty 12 625 815,38 zł). 8. Umowa dopuszczała zmianę ceny leku - przez zawarcie aneksu do umowy, m.in. w przypadkach zmiany ...

że przyczyną wykluczenia było rozwiązanie umowy z jednym z wykonawców wspólnie ...

z tymi samymi wykonawcami rozwiązano umowę. Tymczasem brak przesłanek negatywnych, będących ...

udzielenie zamówienia. Odnośnie terminu rozwiązania umowy - zdaniem Odwołującego, rozwiązanie umowy będące podstawą wykluczenia z art ...

może aż do momentu podpisania umowy (tak jak do tego momentu ...

analogicznym stanie faktycznym (do rozwiązania umowy z wykonawcą doszło po wszczęciu ...

udziału w postępowaniu czy zawarcia umowy; także wobec brzmienia art. 26 ...

składania ofert/wniosków lub zawarciem umowy). Uzasadniane to było tym, że ...

obu przypadkach jest to zawarcie umowy (por. uchwałę Sądu Najwyższego z ...

kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z ...

postępowania, czyli do chwili zawarcia umowy. Owszem, zgodnie z art. 26 ...

który będzie w stanie je wykonać prawidłowo (oraz, skoro zamierza korzystać ...

odległej przeszłości. Zdaniem Izby zawarcie umowy z takim wykonawcą byłoby nie ...

wszystkim rzetelny wybór rzetelnego wykonawcy umowy." (sygn. akt KIO 2264/12 ...

stanęła na stanowisku, że rozwiązanie umowy, będące podstawą wykluczenia z art ...

czy przesłanki związane z rozwiązaniem umowy, tj. czy w ogóle doszło do rozwiązania umowy, czy nastąpiło to z powodu ...

wyniósł ca najmniej 5% wartości umowy) ziściły się w niniejszym przypadku ...

należy odpowiedzieć twierdząco. Po pierwsze, umowa nr 91/28/03/12 ...

zgodnie z § 12 ust. 2 umowy, w przypadku dostarczenia przez wykonawcę ...

faktury VAT niezgodnej z treścią umowy m.in. co do ceny ...

w trybie § 12 ust. 2 umowy wzywał do dostarczenia faktur VAT zgodnych z umową w terminie 7 dni od ...

wezwania będzie podstawą do rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia z winy wykonawcy i nastąpi przepadek zabezpieczenia wykonania umowy w związku z nienależytym wykonaniem zamówienia - (co z kolei przewidziano ...

w § 14 ust. 1c umowy). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu ...

Zamawiający przesłał wykonawcy informację, że umowa uległa rozwiązaniu. Po zaistnieniu okoliczności ...

była wystarczająca dla uznania, że umowa uległa rozwiązaniu bez zachowania okresu ...

winy wykonawcy (§ 12 ust. 2 umowy). Nie ma przy tym znaczenia ...

30 października br.; istotne, że umowa uległa rozwiązaniu przed wykluczeniem Odwołującego ...

z postępowania. Po drugie, rozwiązanie umowy niewątpliwie nastąpiło z powodu okoliczności ...

faktur z cenami wynikającymi z umowy) jak już wyżej wspomniano, w umowie określono jako ,,nienależyte wykonanie umowy" (§ 14 ust. 1 c umowy), a niezastosowanie się do tego ...

zostanie za podstawę do rozwiązania umowy z winy wykonawcy (§ 12 ust. 3 umowy). Z sekwencji zdarzeń opisanych przez ...

że niezmienność cen wynikających z umowy zawartej po przeprowadzeniu zamówienia publicznego ...

powszechnie znanym w obrocie gospodarczym. Umowa dopuszczała zmianę cen po podpisaniu ...

dziwić Zamawiającemu, że zastosował postanowienia umowy o jej rozwiązaniu. Za ciąg ...

wyniku którego doszło do rozwiązania umowy niewątpliwie w takich okolicznościach odpowiedzialny jest wykonawca (powodem rozwiązania umowy było wystawianie przez wykonawcę faktur ...

na ceny wyższe, niż opiewała umowa). Co do określenia wartości niezrealizowanego ...

opiewającymi na kwotę zgodną z umową. Ustawodawca w art. 24 ust ...

wynosić co najmniej 5 % wartości umowy. Na dzień 30 października 2012 r. wartość wykonania umowy wynosiła 4 733 657,26 ...

co stanowi 37,49% wartości umowy brutto (tj. kwoty 12 625 ...

na znaczące zwiększenie wartości części wykonanej umowy. Izba stwierdziła, że skoro ustawodawca ...

nakazuje się odnosić do wartości umowy, to punktem odniesienia jest wartość całej umowy brutto, tj. w niniejszym przypadku ...

sukcesywnie realizowanych zamówień w ramach umowy (poszczególne zlecenia były realizowane bez ...

było sporne). Jednak sposób realizacji umowy, wykonywanej na podstawie ,,zamówień", rozumianych ...

należy rozumieć jako niezrealizowaną wartość umowy (z zawartej w art. 2 ...

publicznego wynika, że jest to umowa odpłatna, więc pod pojęciem zamówienia należy rozumieć umowę). W takich okolicznościach nie dziwi ...

punktu widzenia Zamawiającego ewentualne zawarcie umowy z wykonawcą po przeprowadzeniu postępowania ...

postanowienia wiążącej go z wykonawcą umowy, a powód ich zastosowania zaistniał ...

nie wystawiał faktur zgodnych z umową). W takiej sytuacji, wskutek zachowania wykonawcy, rozwiązanie umowy nastąpiło niemal automatycznie. Wobec powyższych ...

VIII GC 90/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2016-12-22 340 fragmentów Premium

2016-12-22

roszczenie związane jest z realizacją umowy o roboty budowlane na rzecz ...

zł jako część wynagrodzenia za wykonanie umowy, którą to część pozwana gmina ...

zł jako część wynagrodzenia za wykonanie umowy, którą gmina bezzasadnie - zdaniem powódki ...

oraz pomimo niedostarczenia przez podwykonawcę zabezpieczenia zgodnie z umową nr (...) z 22 czerwca 2012 ...

charakter i nie były objęte umową łączącą strony. Zaznaczyła, że wynagrodzenie ...

jego podwyższenia, zaś zakres przedmiotu umowy, który miał zostać przez powódkę ...

iż kwota ta stanowiła koszt wykonania barierek ochronnych, które były niezbędne ...

1 ust. 13 pkt 6 umowy uprawniona była do dokonania zapłaty ...

projektant, który na zlecenie powódki wykonał projekt, na podstawie którego miały ...

o.o. w S. zawarły umowę nr (...), na mocy której spółka ...

jako wykonawca zobowiązała się do wykonania na rzecz (...), jako zamawiającego, projektu ...

Stosownie do § 1 ust. 2 umowy przedmiot umowy miał obejmować projekt wykonawczy (w tym w zakresie: wykonania stalowo-betonowych gilz na palach ...

na żelbetowe wraz ze stosownym zabezpieczeniem podparć belek głównych, wymiany w ...

np. podkładek elastomerowych na połączeniach, wykonania górnego poszycia mostu układając je ...

przerwą dylatacyjną min. 4 mm, wykonania barierek i krawężników mostu); specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (...); informację ...

1 ust. 3 - wykonawca miał wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

oświadczył, że osoby wykonujące przedmiot umowy mają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje ...

kolei do § 2 ust. 1 umowy nr (...) wykonawca zobowiązany był do wykonania umowy z najwyższą starannością na zasadzie ...

wiedzy technicznej; nadto zobowiązany był wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ...

że dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana i wydana zamawiającemu w stanie ...

4). Dokumentacja projektowa miała zostać wykonana do dnia 28 lutego 2010 ...

r. (§ 3), zaś za jej wykonanie wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe ...

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (§ 4 ust. 2). Wykonawca na ...

dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem umowy nr (...) (§ 5 ust. 4). Ponadto ...

na podstawie § 5 ust. 5 umowy zobowiązany był w ramach czynności ...

w trakcie wykonywania prac. Dowód: umowa nr (...) (k. 37-41). Dnia ...

zawarła ze spółką (...) jako wykonawcą umowę nr (...), której przedmiotem określonym w ...

budowę". W § 1 ust. 2 umowy nr (...) wskazano, że zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dostosowanie w ...

kąpieliska D. w S." poprzez wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż ...

budowę; opracowanie operatu wodno-prawnego; wykonanie opracowań niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych w części dotyczącej wykonania pontonowego mostu tymczasowego; uaktualnienie i ...

wjazdowego na teren kąpieliska D. - wykonanie tymczasowego mostu pontonowego, przebudowa mostu ...

na budowę w części dotyczącej wykonania pontonowego mostu tymczasowego, uzyskaniem pozwolenia ...

wymagających pozwolenia na budowę na wykonanie tymczasowego mostu pontonowego; przygotowanie i ...

wszelkich poprawek, uzupełnień, uzyskiwanie opinii, wykonanie niezbędnych opracowań, wynikłych w trakcie ...

na budowę w części dotyczącej wykonania pontonowego mostu tymczasowego; uzyskania pozwolenia ...

zobowiązał się zaś, że przedmiot umowy wykona zgodnie z przepisami ustawy Prawo ...

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...

też, że osoby wykonujące przedmiot umowy mają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje ...

D. w S.", maj 2008, wykonana przez Przedsiębiorstwo (...), opracowanie pn. "Ekspertyza ...

W. D.", lipiec 2008 r., wykonanego przez firmę (...), ul. (...) w S ...

przez zamawiającego są wystarczające do wykonania przedmiotu umowy. Podobnie jak w przypadku umowy nr (...) również i w umowie (...) wykonawca zobowiązał się do wykonania umowy z najwyższą starannością na zasadzie ...

1), jak i zobowiązał się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ...

że dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana i wydana zamawiającemu w stanie ...

służyć (§ 2 ust. 4). Przedmiot umowy nr (...) miał zostać wykonany przez wykonawcę w terminie do ...

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (§ 4 ust. 2). W § 5 ust. 1 umowy nr (...) wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji ...

dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem umowy (§ 5 ust. 4). Wykonawca w ...

autorskiego, podobnie jak w przypadku umowy nr (...), miał stwierdzać w toku ...

2 przedstawicielem wykonawcy przy wykonywaniu umowy miał być B. K.. Dowody: umowa nr (...) (k. 43-48); opinia ...

r. (k. 285-300). Następnie umowa nr (...) została przez (...) i spółkę ...

którego w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych strony ustaliły ...

brutto. Dowód: aneks nr (...) do umowy nr (...) (k. 49). Projektantem wykonującym przedmiot umowy nr (...), na zlecenie spółki (...), był ...

B. K.. Fakt niesporny. Dokumentacja wykonana na podstawie umowy nr (...) została sporządzona z błędami ...

S." z lipca 2008 r., wykonana przez (...), o jakiej mowa w § 1 ust. 5 umowy (...), wystarcza do sporządzenia dokumentacji i wykonał projekt w oparciu o tą ...

zakres badań ujęty w opinii wykonanej przez (...) jest wystarczający, podczas gdy nie wykonano szeregu koniecznych ze względu na ...

występują torfy i namuły, wymagają wykonania badań geotechnicznych bezpośrednio w miejscu ...

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy mostu wjazdowego na teren ...

o dokumentację sporządzoną w ramach wykonania wskazanych umów. W wyniku postępowania ...

Gmina M. S. zawarła następnie umowę o roboty budowlane. Fakty niesporne ...

Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy nr (...), zawartej dnia 7 grudnia ...

zlecił, a wykonawca przyjął do wykonania przedmiot umowy pn. Przebudowa mostu wjazdowego na ...

Stosownie do § 1 ust. 2 umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy opisanego w dokumentacji projektowej stanowiącej ...

oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik ...

też, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje m.in.: wykonanie prac przygotowawczych (pkt 1), dostarczenie i wykonanie montażu i demontażu mostu tymczasowego pontonowego (pkt 2), wykonanie rozbiórki elementów istniejącego mostu i elementów zagospodarowania (pkt 3), wykonanie wykopów raz z zabezpieczeniem skarp i odwodnieniem wykopów (pkt ...

4), zasypanie wykopów wraz z wykonaniem zagęszczenia gruntu (pkt 5), wykonanie pali wielkośrednicowych w rurze traconej (pkt 6), wykonanie montażu zbrojenia elementów żelbetowych (pkt 7), wykonanie robót betonowych (pkt 8), wykonanie montażu ustroju niosącego przęseł mostu ...

oczepów podpór pośrednich (pkt 9), wykonanie powłok malarskich konstrukcji stalowych (pkt 10), wykonanie powłok izolacyjnych (pkt 11), dostarczenie i wykonanie montażu łożysk elastomerowych (pkt 12), wykonanie montażu elementów drewnianych (pkt 13) wykonanie odwodnienia zasypki przyczółków oraz wykonanie zabezpieczenia z geomembrany (pkt 14), wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych kostką betonową ...

gr. 8 cm (pkt 15), wykonanie umocnienia dna kanału narzutem kamiennym (pkt 16), wykonanie nasypów, podbudowy z kruszyw, nawierzchni ...

płyt betonowych, krawężników (pkt 17), wykonanie umocnień skarp przez humusowanie i obsianie trawą (pkt 18), wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach ...

montaż bramy wjazdowej (pkt 19), wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykonanie przesadzenia drzewa, usunięcie drzew w formie wycinki, wykonanie nasadzeń zamiennych, prowadzenie prac pielęgnacyjnych (pkt 20), wykonanie zabezpieczeń urządzeń obcych na czas robót (pkt 21), wykonanie konstrukcji pływających niezbędnych do wykonania robót na wodzie (pkt 22), wykonanie oznakowania nawigacyjnego (pkt 23), przebudowanie ...

we własnym zakresie również do: wykonania, eksploatacji i rozbiórki mostu tymczasowego ...

na drogi publiczne (pkt 3), zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie ...

obowiązującymi przepisami oraz utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia (pkt 4), zapewnienia - w trakcie realizacji przedmiotu umowy - obsługi geodezyjnej, wykonywanej przez uprawnionego ...

zapewnienia - w trakcie realizacji przedmiotu umowy) nadzoru w zakresie faunistycznym pkt ...

i odprowadzenia nieczystości (pkt 8), zabezpieczenia własnego mienia w trakcie robót ...

ruchu - w zakresie niezbędnym do wykonania robót - wraz z uzyskaniem zezwolenia ...

ulic w zakresie niezbędnym do wykonania robót oraz poniesienia z tego ...

kosztów; wykonawca zobowiązany był do wykonania wszelkich prac wynikających z tych ...

uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu umowy, w tym usunięcia wszelkich zanieczyszczeń ...

Stosownie do § 1 ust. 11 umowy nr (...) zamawiającemu przyznano uprawnienie do żądania od wykonawcy wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. W przypadku ...

wykonawca. W § 1 ust. 13 umowy nr (...) strony uregulowały kwestię zatrudniania ...

1 - postanowiono, że wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem ...

zaś z pkt 2 zawarcie umowy z podwykonawcą wymagało zgody zamawiającego ...

1 ust. 13 pkt 4 umowy nr (...) zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec wykonawcy ...

i zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, miało być potrącone z faktury ...

wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Zwrot zabezpieczenia miał nastąpić z chwilą udokumentowania ...

podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego zamawiającego w formie oświadczenia ...

1 ust. 13 pkt 6 umowy nr (...)). W pkt 10 wskazano ...

zamawiającemu wraz z fakturą za wykonane roboty także oświadczenie podwykonawców o ...

zgody na powierzenie podwykonawcom do wykonania części przedmiotu umowy polegającej na budowie mostu stałego ...

ust. 14 wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy nr (...) na zasadzie zapewnienia najwyższej ...

ofertą, która stanowi integralną część umowy. Wykonawca miał zrealizować przedmiot umowy nr (...) w terminie nie dłuższym ...

10 miesięcy od dnia zawarcia umowy (§ 2 ust. 1), a także ...

prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe ...

zł brutto (§ 4 ust. 1 umowy nr (...)), która to kwota zawiera ...

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania (§ 4 ust. 2). Postanowiono, że ...

4). W § 7 ust. 1 umowy nr (...) strony postanowiły, że w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej ...

zł, w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie miało zostać zwrócone wykonawcy przez ...

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy uznanego przez zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30% wysokości zabezpieczenia miało zostać pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

2 ust. 2 pkt 1 umowy (§ 7 ust. 2). Stosownie zaś do § 11 ust. 1 umowy nr (...) strony w przypadku dokonania ...

pisemnej pod rygorem nieważności. Dowody: umowa nr (...) (k. 28-36); SIWZ ...

191); wyciąg ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (k ...

k. 219-229v). Termin wykonania umowy był przedłużany zawieranymi przez strony aneksami do umowy o roboty budowlane. Fakty niesporne ...

NN i oświetlenia terenu oraz wykonania oznakowania nawigacyjnego mostu z sygnalizatorami ...

siedzibą w S. na podstawie umowy zatytułowanej "Umowa o dzieło nr (...)", zawartej dnia ...

22 czerwca 2012 r. Za wykonanie robót spółka (...) miała otrzymać wynagrodzenie ...

710 zł brutto. W § 10 umowy strony ustaliły, że spółka (...) jako ...

do czasu przedłożenia gwarancji dobrego wykonania spółka (...) uprawniona była do zatrzymania ...

pierwszej faktury 10% wartości brutto umowy na pokrycie gwarancji dobrego wykonania. Dowody: umowa o dzieło nr (...) (k. 258 ...

22.06.2012 r. do umowy o dzieło nr (...) (k. 273 ...

o treści zgodnej ze wzorem umowy przesłanym 5 lipca 2012 r ...

wykonywania robót budowlanych na podstawie umowy nr (...) - w sierpniu 2012 r ...

istniejącą nawierzchnią dojazdu do mostu, wykonaną z trylinki, istnieje druga warstwa ...

podłoża pod nowoprojektowanym nasypem zalecił wykonanie dodatkowych badań podłoża torfowego. Reprezentujący ...

uwagę, że spółka (...) zgodnie z umową na własny koszt powinna wykonać stosowne badania geotechniczne i opracować ...

nasypów lub inne skuteczne jego zabezpieczenie, aby zminimalizować przyszłe osiadanie i ...

pogwarancyjnym. Według inspektora nadzoru również wykonanie robót zgodnie z opracowanym przez ...

spółki (...) i domaga się terminowego wykonania przedmiotu umowy nr (...). Przypominał także spółce (...), że wykonawca winien wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, w sposób gwarantujący wykonanie prac z należytą starannością, na zasadzie zapewnienia najwyższej ...

wskazał, że to spółka (...) realizowała umowę nr (...) z dnia 16 sierpnia ...

przypominał spółce (...), że jako wykonawca umowy (...) udzieliła na podstawie jej § 5 ...

jako wykonawca zobowiązana była do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i ...

zamawiający) i spółka (...) (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem - określonym w ...

2 wskazano, że zakres przedmiotu umowy obejmuje usunięcie wszystkich pali z ...

13,8 (pkt 2), oraz wykonanie atestu nurkowego czystości dna po wykonanych pracach (pkt 3). Ponadto wykonawca miał wykonać przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości ...

4). Wykonawca miał zrealizować przedmiot umowy nr (...) w terminie nie dłuższym ...

21 dni od dnia zawarcia umowy (§ 2 ust. 1), oraz udzielił ...

gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (§ 2 ust. 2) rozpoczynający się ...

odbioru prac (ust. 3). Za wykonanie umowy nr (...) wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ...

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i niezbędne do jego wykonania (ust. 2). Dowód: umowa nr (...) (k. 53-55). Na ...

materiałach archiwalnych opinii, można obecnie wykonać w obecnej lokalizacji, ale jedynie ...

r. Jednocześnie poprosiła (...) o zaakceptowanie wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża gruntowego jako ...

co jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót. Spółka (...) zawnioskowała też o ...

też, że prace, które musi wykonać, są pracami dodatkowymi. Ostatecznie projektant B. K. wykonał zamienny projekt posadowienia nasypu dla ...

o sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Z kolei dnia 26 września ...

39) o zatwierdzenie kwoty na wykonanie robót dodatkowych oraz o sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Spółka (...) domagała się przy tym ...

naprawczymi, które spółka (...) ma obowiązek wykonać w ramach ceny kontraktowej. Ponadto ...

z tym programem, który przewidywał wykonanie innych robót, niż pierwotnie zakładano ...

projekcie sporządzonym w ramach wykonywania umowy nr (...). Nie wykonano zatem materacy z geotkaniny wypełnionych ...

191); wyciąg ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (k ...

Zakład Usług (...) jako zamawiający zawarła umowę nr (...) ze spółką (...), której przedmiotem ...

D. w S. (§ 1); przedmiot umowy miał zostać zrealizowany w terminie 14 dni od podpisania umowy (§ 2), zaś za jej prawidłowe i terminowe wykonanie spółka (...) miała otrzymać wynagrodzenie w ...

związane z realizacją całości przedmiotu umowy (§ 3 ust. 2). W § 5 umowy nr (...) wykonawca udzielił zamawiającemu 36 ...

jakości i rękojmi na przedmiot umowy (ust. 1). Bieg terminu gwarancji ...

przez zamawiającego (ust. 3). Dowód: umowa nr (...) (k. 50-52). Podwykonawca ...

odbioru prace wykonywane w ramach umowy o dzieło nr (...). Pismem z ...

elektrycznych - stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i ...

jej na 90 % niezgodnie z umową. W piśmie z dnia 17 ...

jednoznacznie stwierdził odbiór całości robót wykonanych przez spółkę jawną (...), wskazał również ...

robót przez spółki (...), jako strony umowy, stanowi podstawę i wymóg konieczny ...

powołując dodatkowo § 4 ust. 2 umowy, zgodnie z którym podstawą do ...

odebrany przez inspektora robót elektrycznych wykonany przez nią pełen zakres robót objętych umową nr (...) z dnia 22 czerwca ...

robót i przekazania dokumentów, kserokopię umowy o dzieło wraz z aneksem ...

z wezwaniem o zapłatę za wykonane roboty. (...) wezwał spółkę (...) do wyjaśnienia ...

przyczyn odmowy dokonania odbioru robót wykonanych przez firmę (...) i odmowy zapłaty ...

a okres gwarancji zgodnie z umową nr (...) z dnia 7 grudnia ...

braku decyzji zamawiającego w przedmiocie wykonania próbnego obciążenia mostu, spółka (...) aby ...

i nie przedłużać realizacji zadania wykona próbne obciążenie obiektu, a zwrotu ...

spółki (...) opinię techniczną określającą ocenę wykonania wybranych elementów obiektu mostowego w ...

opinii tej wskazał, że konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót ziemnych dla ...

na podstawie wierceń i sondowań wykonanych przez (...) oddalone były o około ...

odbioru robót wykonywanych na podstawie umowy nr (...) z dnia 7.12 ...

r. dokonała odbioru końcowego przedmiotu umowy. W załączniku nr 3 do ...

komisji odbiorowej do odbieranego przedmiotu umowy. Wskazano w nim m.in ...

balustrad mostu, bowiem konieczne jest zabezpieczenie barierami przy stożkach przyczółków, gdyż ...

k. 96-97). (...) domagał się wykonania barier na stożkach przyczółków przy ...

r. wyraziła jednak stanowisko, że umowa nr (...) obliguje ją do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem, podczas gdy projekt nie obejmuje wykonania barier na dojazdach do obiektu ...

2013 r. - spółka (...) zaproponowała, że wykona wraz z montażem dodatkowe odcinki ...

poinformował spółkę (...), że w przypadku niewykonania przez spółkę (...) barier zabezpieczających stożki ...

z obowiązującymi przepisami), zleci ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt spółki ...

to, że wcześniej proponowała (...) ich wykonanie za dodatkową zapłatą w kwocie ...

nią podwykonawca K. R. oferował (...) wykonanie tych barier za kwotę 3 ...

80 zł zapłaconej przez (...) za wykonanie barier na dojazdach. Dowody: pismo ...

wskazany przez tą spółkę, za wykonanie robót w zakresie przebudowy sieci ...

80 zł w związku z wykonaniem zastępczym barier zabezpieczających stożki przyczółków ...

numer faktury korygującej (...). Dowód: potwierdzenie wykonanej operacji z 14.08.2013 ...

W załączeniu przesłane zostało potwierdzenie wykonania operacji. Pismo to zostało doręczone ...

Bezzasadne potrącenia", obejmujące tabelaryczne zestawienie wykonanych przez siebie robót, co do ...

nie są one objęte zakresem umowy nr (...), w związku z czym ...

spółka (...) wskazała na następujące roboty, wykonane w następującej ilości o następującej wartości: poz. 1.1 wykonanie geodrenów o dł. 5 i ...

000 zł; poz. 1.3 wykonanie nasypów dociążających - 70% ceny jednostkowej ze względu na technologię wykonania w ilości 784.600 m ...

zł; poz. 1.7 koszt wykonania "Projektu posadowienia nasypu - zamiennego" za ...

000 zł; poz. 1.8 wykonanie wykopów w celu usunięcia przeszkód (głazy, elementy betonowe) pod wykonanie geodrenów TER poz. 1: Wykonanie wykopów z wywiezieniem gruntu na ...

wyjazdów geodety z oprzyrządowaniem i wykonania pomiarów osiadań nasypów w okresie ...

poz. 2 próbne obciążenie - projekt + wykonanie za 38.000 zł. Tym ...

według spółki były poza określonym umową zakresem robót; a także kwoty ...

który to podwykonawca nie dostarczył zabezpieczenia zgodnie z Umową nr (...) z dnia 22 czerwca ...

sporządzania dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr (...) nie wykonano niezbędnych badań geologicznych gruntu, przeprowadzenie ...

ich już w trakcie realizacji umowy nr (...), w szczególności określenie osiadań ...

dodatkową w stosunku do zakresu umowy nr (...) i jej wymogi spełnia ...

zostać przewidziana na podstawie opinii wykonanej przez (...) już na etapie realizowania umowy nr (...). Robotami dodatkowymi były także ...

nie są robotami nieobjętymi przedmiotem umowy nr (...). Są to roboty tego ...

przewidzieć, iż powstanie konieczność ich wykonania. Nakłada się na to błędne ...

w rozpisanym przez (...) przetargu na wykonanie robót budowlanych. Tym samym wykonanie robót wskazanych w sporządzonej przez ...

mieszczącymi się w zakresie określonym umową, które należało wykonać, ażeby przedmiot umowy był należycie wykonany przy występowaniu ujawnionych w trakcie ...

realizacji prac warunków geologicznych. Zakresem umowy nr (...) objęte było zatem wykonanie geodrenów o dł. 5 i 8 mb bowiem wykonano je celem ulepszenia gruntu podłoża ...

warunków określonych w (...) konieczne było wykonanie nasypów dociążających o wys. 1 ...

Na podobnej zasadzie potrzebne było wykonanie wykopów w celu usunięcia przeszkód pod wykonanie geodrenów oraz zasypanie wykopów po ...

z zakresu robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i nie może być traktowany ...

próbnym obciążeniem obiektu) muszą być wykonane komisyjnie, z zachowaniem warunków określonych ...

jednak w § 1 ust. 5 umowy nr (...), że przekazana jej przez (...) dokumentacja jest wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli wykonawca by nie złożył ...

opinii. Skoro zaś konieczne było wykonanie tych badań, to konieczne było ...

Jako roboty dodatkowe (na gruncie umowy nr (...)) zakwalifikować można zatem tylko ...

nią na rzecz pozwanej gminy umowy o roboty budowlane nr (...) z ...

850,40 zł z tytułu wykonanych przez powódkę (jak twierdziła) robót dodatkowych - nieobjętych zakresem umowy nr (...) - a wykonanych przez powódkę na rzecz pozwanej ...

w tym zakresie, że wskutek wykonania tych robót doszło po stronie ...

przez pozwaną kosztu zastępczego zlecenia wykonania za powódkę podmiotowi trzeciemu barier ...

w S. (powódka odmówiła bowiem wykonania tych prac w ramach wynagrodzenia określonego umową nr (...)). Natomiast niewypłacona przez pozwaną ...

zł stanowiła część wynagrodzenia za wykonanie umowy odpowiadającego kwocie zapłaconej przez pozwaną ...

na brak dostarczenia przez podwykonawcę zabezpieczenia zgodnie z umową nr (...). W dalszej części rozważań ...

żadnych prac dodatkowych, nieobjętych zakresem umowy. Świadczenie nienależne jest szczególnym rodzajem ...

które nie zostały objęte zakresem umowy nr (...), zaś z uwagi na ...

w ramach zakreślonych łączącą strony umową o roboty budowlane nr (...), wobec czego ich wykonanie przez powódkę na rzecz pozwanej ...

strony umowie ryczałtowym wynagrodzeniu powódki. Wykonanie tych prac było bowiem konieczne ...

wymogi określone stanowiącymi integralną cześć umowy Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Kwestią zaś ...

prawnego powstałego w związku z umową nr (...), było to, że konieczność wykonania tych robót spowodowana została błędnymi ...

zakładano), to zaś spowodowało konieczność wykonania, a następnie rozebrania, nasypów dociążających ...

ramach robót określonych łączącą strony umową nr (...), tym samym należało uznać ...

nie przysługuje z tytułu ich wykonania dodatkowe wynagrodzenie, samo zaś ich wykonanie nie stanowi świadczenia nienależnego. Podkreślić ...

k.c., stosowanym odpowiednio do umowy o roboty budowlane: jeżeli strony ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

na wynagrodzenie ryczałtowe przez strony umowy o roboty budowlane określonej w ...

nawet jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

projektu wynikła w toku wykonywania umowy o roboty budowlane nr (...). Zgodnie ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić ...

że ten wadliwy projekt został wykonany przez powódkę w ramach wcześniej ...

przypadku wadliwego albo sprzecznego z umową wykonywania umowy o dzieło regulują bowiem przepisy ...

uzależniony od tego, czy przedmiot umowy został ukończony (art. 637 k ...

sporządzonej przez powódkę w ramach umowy o dzieło nr (...) i (...) powstała ...

a nadto na podstawie pomiarów wykonanych około 20 metrów od miejsca ...

dokumentacji geologicznej złożyła w treści umowy oświadczenie, że przekazana jej dokumentacja jest wystarczająca do wykonania projektu. Tym niemniej pamiętać trzeba, że powódka w ramach umowy o dzieło działała jako podmiot ...

jej zachowanie się podczas wykonywania umowy należy oceniać stosownie do art ...

2 k.c., zgodnie którym: należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...

nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne ...

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić ...

otrzymaniu nieprzydatnej do uzyskania rezultatu umowy (wykonania dzieła) opinii geologicznej (po potwierdził ...

nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła. Jedynie w sytuacji, w ...

z odpowiedzialności za wady dzieła wykonanego w takich warunkach. W orzecznictwie ...

nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła, zamawiający obstawał przy jego ...

nią nie da się prawidłowo wykonać dzieła, lecz przeciwnie - złożył wyraźne ...

treści oświadczenie (§ 1 ust. 5 umowy nr (...)), że dokumentacja geologiczna jest wystarczająca do prawidłowego wykonania dzieła - dokumentacji projektowej. Wobec tego ...

roli: jako wykonawca robót z umowy o roboty budowlane i projektant z umowy o dzieła). Z materiału dowodowego ...

dzieła: tj. po pierwsze zleciła wykonanie opinii geologicznej M. O., a ...

mogła zostać zastosowana do jego wykonania, na co zgodnie w sporządzonych ...

co potwierdzili biegli po analizie umowy o dzieło). Z własnej inicjatywy ...

nie mieściła się w zakresie umowy o roboty budowlane nr (...), a zatem stanowiła wykonanie robót dodatkowych. Między stronami w ...

dostarczyć opinię geologiczną w ramach umowy o dzieło. Wskazać trzeba, że ...

640 k.c. jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego ...

będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Współdziałanie zamawiającego w niniejszej sprawie ...

to obowiązek pozwanej - sama zleciła wykonanie opinii geologicznej i przekazała ją ...

celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej. Spełniająca świadczenie ...

bez którego dłużnik nie mógł wykonać zobowiązania w zakresie usunięcia wad), ani w wykonaniu nieważnej czynności prawnej. Co istotne ...

k.c. i wskazała, że wykonała próbne obciążenie, choć uważała, że ...

sprawy, strony zawierały na piśmie umowy dotyczące powierzenia powódce tych robót (umowy te zostały opisane w części ...

zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, żądanego na podstawie ...

z uwagi na koszty zastępczego wykonania barier przez pozwaną. Potrącenie to ...

nie ciążył na niej obowiązek wykonania spornych barier, ponieważ ich wykonania nie obejmował projekt budowlany, po ...

obiektu budowlanego), zgodziła się na wykonanie barier, ale nie w ramach umowy łączącej strony, tylko za wynagrodzeniem ...

że pozwana zleci podmiotowi trzeciemu wykonanie barier na koszt i ryzyko ...

i jaki podmiot te bariery wykonał, w szczególności, czy nastąpiło to ...

poniosła. Pozwana nie przedłożyła ani umowy, ani faktury z wykonawcą zastępczym ...

dowodów) potwierdzających, że bariery zostały wykonane za kwotę wynoszącą 7.084 ...

na to, że rzeczywisty koszt wykonania barier, wg średnich cen rynkowych ...

niniejszego procesu, która sama zaoferowała wykonanie tego zakresu robót za kwotę ...

orzecznictwie wskazuje się, że sposób wykonania uprawnień wierzyciela w przypadku wykonania zastępczego może polegać na tym ...

wierzyciel zawrze z osobą trzecią umowę, a następnie po jej wykonaniu zapłaci osobie trzeciej za otrzymane ...

wierzyciel zawarł z osobą trzecią umowę o świadczenie, jakie miał świadczyć ...

się przede wszystkim według treści umowy, a jeżeli nie wynika z treści umowy - według wartości rynkowej rzeczy tej ...

wskazujących na sposób jej ustalenia. Umowa stron, przewidująca wynagrodzenie ryczałtowe, wykonywana ...

projekt budowlany, który nie zakładał wykonania spornych barier (co jest faktem ...

koszt wykonawstwa zastępczego w zakresie wykonania barier nie może być obliczony ...

w celu wykazania, że brak wykonania barier ochronnych zabezpieczających stożki przyczółków ...

wadę obiektu budowlanego, będącego przedmiotem umowy stron, a także ta okoliczność ...

możliwość przewidzenia właściwości gruntów, rzetelność wykonania dokumentacji projektowej i jej wadliwość. Ustalenie, czy brak wykonania barier ochronnych zabezpieczających stożki przyczółków ...

ma na celu ułatwienie Sądowi należytej ceny zebranego materiału wtedy, gdy ...

w zakresie tego, czy brak wykonania barier ochronnych stanowi wadę obiektu ...

nie wykazała bowiem, że brak wykonania barier ochronnych w ogóle stanowi ...

barier mostu, bowiem konieczne jest zabezpieczenie barierami przy stożkach przyczółków, gdyż ...

trzeba, że zamawiającemu na gruncie umowy o roboty budowlane takie roszczenie ...

c., znajdujący odpowiednie zastosowanie dla umowy o roboty budowlane, zgodnie z ...

czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne ...

k.c., stosowanymi odpowiednio do umowy o roboty budowlane, jeżeli obiekt ...

przyjmującego zamówienie miałaby oznaczać każde wykonanie zastępcze, bez względu na wysokość ...

nadmiernych kosztów. Przyjęcie dopuszczalności takiego wykonania zastępczego byłoby, sprzeczne z ustawą. Wobec tego, że koszty wykonania zastępczego, do pokrycia, których zobowiązany ...

zaś niespornym było, że powódka wykonała umowę o roboty budowlane nr (...), w ...

powódki o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, za które wystawiono ...

trzydziestodniowym (por. § 4 ust. 4 umowy), doręczoną stronie pozwanej najpóźniej dnia ...

z tytułu części wynagrodzenia za wykonanie umowy, odpowiadającego kwocie zapłaconej przez pozwaną ...

na brak dostarczenia przez podwykonawcę zabezpieczenia zgodnie z umową nr (...). Podstawą prawną tego roszczenia ...

pierwszej kolejności zaznaczyć trzeba, że umowa podwykonawcza łącząca powódkę i spółkę jawną (...), zatytułowana "Umowa o dzieło nr (...)", to umowa o roboty budowlane, do której ...

kolejne k.c. O zakwalifikowaniu umowy jako umowy o roboty budowlane decydują bowiem cechy przedmiotowe umowy. W orzecznictwie Sądu Najwyższego i ...

że dopuszczalne jest, aby przedmiotem umowy o roboty budowlane nie było wykonanie całego obiektu budowlanego (w rozumieniu ...

prac, których rezultatem nie jest wykonanie całego obiektu ani nawet jego ...

które jednak składają się na wykonanie obiektu, stanowiąc część składową finalnego ...

1230/12]. Zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena ...

do wymagań ustawy Prawo budowlane. Umowa z podwykonawcą spełniać będzie warunki umowy z podwykonawcą w rozumieniu art ...

przez podwykonawcę prowadzić będą do wykonania danego obiektu, stanowiąc część składową ...

przy czym w sensie prawnym umowa taka może zostać zakwalifikowana także jako umowa o dzieło [por. wyrok Sądu ...

zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, łączącej powódkę i pozwaną, tj. z umowy nr (...). W umowie tej § 1 ...

Po drugie strony wprowadziły do umowy niezależną od powyższej podstawę transferu ...

1 ust. 13 pkt 6 umowy (co ma sens zważywszy, że ...

że jako inwestor zaakceptowała inną umowę podwykonawczą niż ta, którą ostatecznie ...

1 ust. 13 pkt 6 umowy, w którym to zamawiający (pozwana ...

podstawie łączącej powódkę i pozwaną umowy o roboty budowlane pozwana była ...

powódki z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Powódkę (przekazującego) oraz pozwaną (przekazanego ...

powódki (przekazującego). Poprzez zapłatę, jaką wykonała pozwana, zaspokojone zostały dwa stosunki ...

umorzenie długu wobec powódki z umowy o roboty budowlane, a to ...

1 ust. 13 pkt 6 umowy, z kolei ewentualne odwołanie przekazu ...

na brak dostarczenia przez podwykonawcę zabezpieczenia zgodnie z umową nr (...). Spór, jaki między stronami ...

1 ust. 13 pkt 6 umowy o roboty budowlane łączącej powódkę ...

sięgnąć trzeba do analizy zapisów umowy podwykonawczej. Dokument obejmujący tą umowę, zatytułowany "umowa o dzieło nr (...)", w istocie ...

w swojej treści dwie odrębne umowy: po pierwsze umowę podwykonawczą o roboty budowlane, po drugie umowę gwarancji jakości. Podkreślenia wymaga bowiem, że umowa o udzielenie gwarancji jakości funkcjonuje jako osobna umowa, akcesoryjna wobec umowy sprzedaży, ewentualnie umowy o dzieło czy też o ...

w okolicznościach rozpoznawanej sprawy obie umowy zostały zamieszczone w treści jednego dokumentu. Postanowienia dotyczące umowy gwarancji zostały zawarte w § 11, a postanowienia dotyczące zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych i roszczeń z umowy o roboty budowlane - w § 10 ...

do czasu przedłożenia gwarancji dobrego wykonania powódka uprawniona jest zatrzymać z ...

pierwszej faktury 10 % wartości brutto umowy na pokrycie gwarancji dobrego wykonania. Uprawnienie powódki do zatrzymania tej ...

z uprawnienia przewidzianego w § 10 umowy podwykonawczej, przewidzianego przez strony tej umowy dla zabezpieczenia roszczeń z niej wynikających oraz wynikających z umowy gwarancji, co więcej gmina nie ...

doszło do przedłożenia gwarancji dobrego wykonania przez podwykonawcę, a to było ...

kwotę obejmującą 100% wynagrodzenia z umowy podwykonawczej. Inaczej mówiąc jeżeli powódka ...

chciała skorzystać z uprawnienia § 10 umowy podwykonawczej, to winna złożyć wobec ...

uznała, iż całe wynagrodzenie z umowy podwykonawczej jest wymagalne. Nie budzi ...

powstał obowiązek rozliczenia się z wykonanych robót, nawet gdyby strony przewidziały ...

kształtującego prawo przewidzianego w § 10 umowy podwykonawczej. Zapłacone przez pozwaną gminę ...

1 ust. 13 pkt 6 umowy o roboty w jego budowlane ...

nie wyraziła zgody na zawarcie umowy podwykonawczej o takiej treści, jaka ...

faktycznie została między stronami tej umowy ustalona). Co więcej pismo z ...

długu pozwanej wobec powódki z umowy o roboty budowlane, czy to ...

takie jak treść łączącej strony umowy, wykonanie robót budowlanych, brak zapłaty przez ...

okoliczności, takie jak zakwalifikowanie robót wykonanych przez powódkę jako robót dodatkowych ...

oraz wartość, a także konieczność wykonania tych robót dla prawidłowej realizacji ...

wykazania, że pozwana zleciła powódce wykonanie projektu budowlanego zastrzegając jego opracowanie ...

potwierdzili, że istotnie pozwana narzuciła wykonanie dokumentacji projektowej z zastosowaniem dostarczonej ...

treści łączących strony umów, zakresu umowy oraz zakresu wykonanych robót, a to były okoliczności ...

stronami dotyczył wyłącznie tego, czy wykonane przez powódkę roboty były objęte ...

wykazać, że na etapie negocjowania umowy powódka przyznawała, że przekazana jej ...

dokumentacja geologiczna była wystarczająca do wykonania dzieła w postaci projektu budowlanego ...

dowodu z dokumentu, jakim była umowa nr (...), gdzie powodowa spółka w ...

przez (...) dokumentacja jest wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy (powyższe oświadczenie było wielokrotnie przywoływane ...

na pytania Sądu i stron, wykonane przez nich opinie okazały się ...

było żadnych podstaw, aby zanegować wykonane opinie, trzeba mieć bowiem na ...