[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 92 fragmenty

2023-04-20

r., skarg kasacyjnych strony powodowej i strony pozwanej od wyroku Sądu ...

grudnia 2019 r., sygn. akt I AGa 234/18, 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I a) w zakresie oddalającym powództwo ...

tj. w punkcie 1 b) i 1 c) a także w punkcie III) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...

2013 r. do dnia zapłaty i oddalił powództwo w pozostałej części ...

Sąd Okręgowy wskazał następujące ustalenia i motywy rozstrzygnięcia: W dniu 18 ...

2011 r. w G. powódka i "M." Spółka Jawna w S ...

rozszerzenie usług społeczno-oświatowych. Etap I - Budowa hali sportowej z wyposażeniem ...

na warunkach przedstawionych w SIWZ i na podstawie kontraktu, który zostanie ...

upoważniona do prowadzenia spraw konsorcjum i reprezentowania jego interesów podczas wykonywania ...

do podpisania umowy z pozwaną i rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie robót ...

2011 r. w K. konsorcjum i pozwana zawarli umowę na budowę ...

na nieruchomości stanowiącej własność pozwanej i przekazania obiektu pozwanej do eksploatacji ...

stanie technicznym umożliwiającym jego funkcjonowanie i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ...

od wszelkich praw osób trzecich i obciążeń. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu ...

wraz z kosztami nadzorów autorskiego i inwestorskiego kwotę 7 046 012 ...

666 595,01 zł brutto) i z tytułu kosztów finansowania budowy ...

13 czerwca 2013 r., to i tak umowę z dnia 23 ...

to ona odstąpiła od umowy i to bez względu na treść ...

faktycznie wykonanych prac, ich jakość i wartość, oraz kwestia spełnienia świadczenia ...

art. 638 § 1 k.c. i art. 656 k.c., co ...

2 ust. 2 lit. a i b umowy. Kwota 1 874 ...

przysługujących powódce kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego na łączną kwotę 122 ...

powstania między stronami wspólnoty praw i obowiązków, wspólności majątkowej i organizacyjnej, czy wspólności przedsiębiorstwa charakterystycznej ...

wartość robót wykonanych przez powódkę i zasadnie uznał, że kwota ta ...

zapłaconej w ramach zajęcia egzekucyjnego i wartości prac naprawczych. W ocenie ...

prac niż tylko wybudowanie obiektu i była umową nienazwaną, łączącą elementy umowy o roboty budowlane i umowy zlecenia - świadczenia usług. Była ...

jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia i tym samym rozliczeń pomiędzy stronami ...

w obiekcie, materiałach, zapleczu, sprzęcie i na osobach z sumą gwarancyjną ...

nie zawarła, mimo rozpoczęcia prac i upływu umownego terminu do wykonania ...

wysokości 122 516,12 zł i w tym zakresie skorygował wyrok ...

ust. 7, § 10 ust. 5 i § 2 ust. 2c umowy ...

z § 2 ust. 1, 2 i 3, § 3 ust. 1 umowy ...

z art. 7 ust. 2 i art. 18a ust. 1 ...

art. 72 § 1 pkt 1 i § 2 k.p.c. w ...

związku z art. 195 § 1 i 2 k.p.c.; 7 ...

art. 320 k.p.c. i 8) art. 328 § 2 k ...

2) art. 498 k.c. i 499 k.c. w związku ...

umowy o realizację zamówienia publicznego i wspólne wykonanie tego zamówienia zgodnie ...

17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz ...

odpowiednio odnieść do ubiegania się i realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach ...

dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12). Kwalifikacja umowy konsorcjum ...

wspólnego (art. 863 k.c.) i wniesienia wkładów (art. 861 k ...

20 listopada 2014 r., V CSK 177/14, z dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, z dnia 23 września 2016 r., II CSK 27/16, z dnia 3 kwietnia 2018 r., II CSK 452/17 i z dnia 30 czerwca 2021 ...

15 stycznia 2017 r., III CSK 182/18 i z dnia 12 października 2018 ...

konkretnego zadania, z pominięciem wkładów i wspólnego majątku, które są charakterystyczne ...

niedokonanie przez konsorcjantów podziału prac i wynagrodzenia przysługującego im z tego ...

oceniać w płaszczyźnie art. 379 i n. k.c. regulującego problematykę ...

konsorcjum, podziału zadań między nimi i odpowiadającego im wynagrodzenia, należało w ...

wynikających z art. 379 § 1 i art. 381 k.c., z ...

związku z art. 195 § 1 i 2 k.p.c. Druga ...

aspekcie przysługiwania powódce dochodzonej wierzytelności i jej wymagalności. Zarzuty te pozwana ...

w szerokim zakresie kształtować źródło i sposób zapłaty wynagrodzenia podmiotu prywatnego ...

z punktu widzenia pewności obrotu i obciążenia finansów partnera publicznego, odrywały ...

r., V CNP 14/20 i powołane tam orzecznictwo). Do umów ...

nienależytego wykonania zobowiązania (art. 487 i n. k.c.), na co ...

z wykonaniem umownego prawa odstąpienia i jego konsekwencjami (art. 395 § 2 ...

6 lipca 2016 r., IV CSK 687/15). Strona korzystająca z ...

zakładającego wieloletnią współpracę przy budowie i eksploatacji obiektu sportowego, jest najdalej ...

umowy, uniemożliwienia osiągnięcia jej celu i powinno być realizowane w sposób przemyślany, z uwzględnieniem umownych i ustawowych konsekwencji prawnych tej czynności ...

przez powódkę nie była umowa i nie opiewało ono na umówione ...

było związane z realizacją projektu i osiągnięciem celu umowy, upadło wraz ...

naruszenia art. 455 k.c. i art. 328 § 2 (w dawnym ...

wynikłego z odstąpienia od umowy i traktowania jej jako niezawartą. Pogląd ...

1992, nr 12, poz. 219 i wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 1999 r., I CKN 964/97 oraz z ...

dnia 23 października 2001 r., I CKN 323/99, OSNC 2002 ...

odnieść się do każdego twierdzenia i argumentu prawnego podniesionego w apelacji ...

związku z art. 235 § 1 i art. 391 § 1 k.p ...

wynika ze specyfiki tego postępowania i co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w ...

budowy oraz kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Przepis art. 382 k ...

zarówno przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji. Koresponduje on z ...

pozwalające na samodzielną ocenę dowodów i dokonywane ustaleń faktycznych, przysługują także ...

dnia 31 sierpnia 2018 r., I CSK 556/17 i z dnia 20 lutego 2020 r., IV CSK 561/18, OSNC-ZD 2021 ...

powódka, mimo wezwania, nie zawarła i nie złożyła wymaganej umowy ubezpieczenia ...

dnia 5 października 2018 r., I CSK 608/17 i powołane tam dalsze orzecznictwo). Zarzutu ...

kontekście zarzutu naruszenia art. 118 i art. 498 oraz art. 499 ...

bez znaczenia dla rozkładu praw i obowiązków stron, zwiększając ochronę prawną ...

tego argumentu, poprzestając na przeciwnym i ogólnym twierdzeniu, że prezes zarządu ...

art. 65 § 1 k.c. i wsparcia go stosowną argumentacją. W ...

wykazała poniesienie kosztów finansowania budowy i wydatków z tytułu nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Ze względu na charakter ...

w związku z nadzorem autorskim i inwestorskim, jak również twierdzeń - wybiegających ...

w związku z art. 498 i art. 499 k.c. w ...

dnia 10 maja 2013 r., I CSK 522/12 i powołane tam orzecznictwo oraz wyrok ...

20 lutego 2015 r., V CSK 295/14, OSNC-ZD 2016 ...

takich jak profesjonalny charakter, powtarzalność i racjonalność działań, działanie na własny ...

być dokonywana w konkretnych okolicznościach i kontekście prawnym danego przypadku, gdyż ...

listopada 2011 r. była budowa i eksploatacja kompleksu rekreacyjno-sportowego - etap I obejmujący budowę hali sportowej, określonego ...

dnia 10 maja 2013 r., I CSK 522/12 i powołane tam orzecznictwo). Kwestia ewentualnego ...

przy uwzględnieniu skali zamierzonej inwestycji i jej celów, nie została jednak ...

nie dotyczy ono świadczenia okresowego i nie jest związane z prowadzeniem ...

w konsekwencji także art. 498 i art. 499 k.c. należało ...

dnia 24 września 2004 r., I CK 141/04). Z tych ...

na podstawie art. 39815 § 1 i art. 39814 k.p.c ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 160 fragmentów

2023-01-31

marca 2018 r., sygn. akt I AGa 71/18, 1) oddala ...

uwzględniającej apelację powoda (pkt 1.I, 1.II, 3 i 4) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...

zł (z tytułu zapłaty podwykonawcy I.K.); IX GC 524/14 ...

to, że jest wierzycielem H. i w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez ...

był H. - przez H. osobiście i przez podwykonawców, w wysokości równej ...

połączone do wspólnego rozpoznania powództwa i orzekł o kosztach postępowania. Wyrokiem ...

Sądu Okręgowego nadając mu treść "I. zasądza od strony pozwanej na ...

zakresie, a w punktach 3 i 4 orzekł o kosztach postępowania ...

zaciągania zobowiązań w ich imieniu i na ich rzecz, a także ...

do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją oferty i kontraktu; - w przypadku zawarcia kontraktu ...

rozliczał wykonane prace na warunkach i zgodnie z kontraktem, przez wystawianie ...

konsorcjum w okresie wykonania kontraktu i przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi; - ponosić będą solidarną odpowiedzialność ...

odpowiedzialność za własne zakresy robót i wynikające z nich zobowiązania; - o ...

roboty podmiotom trzecim na koszt i ryzyko członka konsorcjum niewywiązującego się ...

na podstawie protokołu odbioru końcowego i faktury końcowej, płatnej w terminie ...

konsorcjum udzielił 36 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi, licząc od ...

że wygasło pełnomocnictwo udzielone H., i wezwał Inwestora do zapłaty kwoty ...

jako liderowi do odbioru wynagrodzenia i wezwał do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio ...

wystawienia w jego imieniu faktur i odbioru wynagrodzenia od P.. W ...

związku z jego wielomilionowym zadłużeniem i prowadzonymi wobec niego postępowaniami egzekucyjnymi, mogącymi skutkować zajęciem wierzytelności i brakiem zaspokojenia konsorcjanta z tytułu ...

robót budowlanych, odmówił usunięcia wad i usterek oraz dokończenia Zadania, motywując ...

należnego podwykonawcom, natomiast usuwanie wad i usterek zlecił E.1. Protokołem ...

na zlecenie H. usunął wady i usterki, wykonując te roboty przez firmy podwykonawcze: I.K., E.2, G.K., P.1, J.R. i P.O.. W dniu 10 ...

lipca 2011 r., w sprawie I Ns 481/11, Sąd Rejonowy ...

22 zł wynagrodzenia dla podwykonawcy I.K.; 487.028 zł wynagrodzenia ...

przy Sądzie Rejonowym w Miastku - I.K. wydał na rzecz Z ...

2. umowę o wykonanie asfaltobetonu i potwierdził wykonanie prac na kwotę ...

465,82 zł. Wpłata pozwanego i pobrana z depozytu kwota przez ...

K. o wykonanie prac sanitarnych i odtworzeniowych w ramach Zadania, po ...

zł z tytułu zapłaty podwykonawcy I.K. należności z jej faktury ...

2010 r. H. zawarł z I.K. umowę o wykonanie prac sanitarnych i odtworzeniowych w ramach Zadania, po ...

łączną kwotę 218.136 zł i na ich poczet H. wpłacił ...

dnia 8 lipca 2011 r. I.K. oświadczyła, że z tytułu ...

dniu 25 marca 2013 r. I.K. pobrała z depozytu sądowego ...

kwotę 362.467,23 zł i do zapłaty z faktur pozostaje ...

do kwoty 487.028 zł, i nr [...]5, opiewającą na kwotę ...

reprezentowania ich w tym postępowaniu i do zawarcia umowy z zamawiającym ...

staje się stroną tej umowy i zaciąga zobowiązanie solidarne, z którym ...

z nich wypowiedział liderowi pełnomocnictwo i wystąpił do Inwestora o wypłatę ...

został zawiadomiony o wypowiedzeniu pełnomocnictw i o wysunięciu przez konsorcjantów własnych ...

osobna, w tym spółki H. i W. do tej samej części ...

do braku samodzielnej legitymacji H. (i powoda) do dochodzenia należności od ...

że zasada ta uległa dekompozycji i dezaktualizacji, gdyż przy realizacji Umowy ...

kwot zafakturowanych przez konsorcjantów E. i E.1, którzy w rezultacie ...

na których Inwestor się zgodził) i złożenia pozostałej części - jako spornej między W. i H. - do depozytu sądowego. Ponadto ...

ile mogły one zostać zidentyfikowane i udowodnione. Sąd odwoławczy zwrócił też ...

niego roszczenia dochodzonego przez powoda i jego wysokość, zgłaszając jedynie zarzut ...

przez W. swych umownych obowiązków i wykonania prac przez pozostałych konsorcjantów ...

rzecz P. zaangażował określonych podwykonawców i zapłacił za zrealizowane przez nich ...

wartość wypłat przez P. podwykonawcom i wpływały na zmniejszenie sumy wpłaconej ...

do naruszenia warunków Umowy konsorcjum i w konsekwencji zmiany jej regulacji ...

prawnego przewidzianego w art. 498 i n. k.c. Także dlatego ...

w tym zakresie jest bezzasadna i nie mogła stanowić przedmiotu potrącenia ...

wyroku Sądu Apelacyjnego wnieśli P. i Z.. Pozwany zaskarżył go w ...

w punktach 1 oraz 3 i 4 w całości. Zarzucił naruszenie ...

art. 141 p.z.p. i art. 470 § 1 w związku ...

art. 902 k.p.c. i art. 72 § 2 k.p ...

zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...

istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i naruszającego art. 350 § 1 k ...

2" (w części oddalającej powództwo i apelację"). Zarzucił naruszenie prawa materialnego ...

98 § 1 k.p.c. i w związku z § 6 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z ...

p.c., art. 391 § 1 i art. 325 k.p.c ...

niż zasądzone w punkcie 1.I. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem ...

dnia 27 lipca 2011 r. (I Ns 481/11) oraz postanowienia ...

iż pozwany w sposób ważny i skuteczny złożył odpowiednią sumę do ...

sądowego celem zaspokojenia roszczeń wykonawcy i podwykonawców robót budowlanych, zdeponowana tam ...

zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (I CK 735/04), jeżeli dłużnik ...

na rzecz E., E.1 i podwykonawcom, do "dekompozycji i dezaktualizacji" jednolitego podmiotu uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy konsorcjum ...

przez P. na rzecz podwykonawców i wywarły wpływ na zmniejszenie sumy ...

złożenia świadczenia do depozytu sądowego, i zakładając, iż uniemożliwia to dochodzenie ...

realizacji Umowy o roboty budowlane i że należne kwoty nie zostały ...

świetle zgromadzonego w sprawie materiału i poczynionych ustaleń faktycznych złożenie przez ...

upoważniająca dłużnika do takiego złożenia i przedmiot świadczenia był zgodny z ...

4 kwietnia 2007 r., V CSK 499/06, niepubl.) - nie może ...

depozytu sądowego zobowiązanie zostało wykonane (i to od daty złożenia przedmiotu ...

sądowego), co powoduje jego wygaśnięcie i bezzasadność dochodzenia jego wykonania; możliwe ...

dnia 15 kwietnia 2005 r., I CK 735/04, PiP 2007 ...

7 maja 2009 r., IV CSK 16/09, niepubl. I z dnia 20 grudnia 2018 r., II CSK 748/17, niepubl.). Sformułowane w ...

z Umowy o roboty budowlane, i miało status jednolitego podmiotu uprawnień i obowiązków wynikających z tej Umowy ...

zmiany ani zmiany Umowy konsorcjum i ukształtowania się samodzielnej więzi prawnej ...

charakterystycznej dla modelu konsorcjum zdecentralizowanego i uzasadniającej legitymację czynną H. w ...

się w nim tzw. scentralizowane i zdecentralizowane konsorcja wykonawcze. Za konsorcjum ...

poszczególni uczestnicy mogą działać samodzielnie i nawiązywać we własnym imieniu oraz ...

7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14, niepubl. i z dnia 10 września 2015 r., II CSK 630/14, niepubl.). Rozróżnieniu temu ...

mu w części roboty budowlane - i że legitymacja do dochodzenia tego ...

7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14; por. też postanowienie ...

III CZP 25/10, niepubl. i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12, OSNC-ZD 2014 ...

20 listopada 2014 r., V CSK 177/14, Glosa 2017, nr 2, s. 25 i z dnia 3 kwietnia 2018 r., II CSK 452/17, niepubl.; w tym ...

iż nie jest to zasadą i zależy od tego, czy w ...

ona istnienie wspólnego majątku konsorcjantów i stosownych więzi organizacyjnych (por. co ...

dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, niepubl., z dnia ...

23 września 2016 r., II CSK 27/16, niepubl., z dnia ...

3 kwietnia 2018 r., II CSK 452/17, z dnia 30 ...

IV CSKP 48/21, niepubl. i z dnia 14 września 2022 ...

dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14 i z dnia 23 września 2016 r., II CSK 27/16). Trzeba zarazem zauważyć ...

dnia 16 listopada 2018 r., I CSK 633/17, niepubl.), ale także ...

dnia 14 maja 1999 r., I CKN 2/98, niepubl.), a ...

dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12 i z dnia 23 września 2016 r., II CSK 27/16 oraz postanowienie Sądu ...

r., III CZP 113/14 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia ...

23 września 2016 r., II CSK 27/16; por. jednak wyrok ...

pieniężnego w imieniu pozostałych konsorcjantów i do wystawiania faktur ani określenie ...

jedynym wierzycielem w stosunku zewnętrznym i nie uchyla skutków podzielności świadczenia ...

przez konsorcjum jako wykonawcę wieloosobowego i który może, lecz nie musi ...

dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14; por. też wyrok ...

pieniężnego na rzecz wszystkich dłużników - i wygaśnięciu stosunku zewnętrznego między dłużnikami ...

23 września 2016 r., II CSK 27/16, w którym wskazano ...

do przyjęcia konstrukcji legitymacji łącznej i odpowiednio współuczestnictwa procesowego o charakterze ...

związku z art. 874 § 2 i art. 875 § 1 k.c ...

23 września 2016 r., II CSK 27/16). Ujawniające się w ...

23 września 2016 r., II CSK 27/16), a potrzebą ochrony ...

6 lipca 2018 r., II CSK 562/17, niepubl. i z dnia 28 października 2021 ...

6 lipca 2018 r., II CSK 562/17), co zresztą sugerował ...

Kontraktu oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi), choć ochrona ta byłaby ...

lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, ówcześnie tekst jedn. Dz ...

w całości albo w części. I nie chodzi tylko o to ...

r., IV CSKP 48/21 i z dnia 16 marca 2022 ...

wynagrodzenia należnego konsorcjantom - uległa "dekompozycji i dezaktualizacji". Miało się tak stać ...

konsorcjantów przez zapłatę bezpośrednio E. i E.1 zafakturowanych przez nich kwot, zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i złożenie pozostałej części - jako spornej między W. i H. - do depozytu sądowego. Sąd ...

dlatego, że za przesłankę "dekompozycji i dezaktualizacji" uznaje okoliczności, które niekoniecznie ...

przez Inwestora na rzecz E. i E.1 było upoważnienie H ...

o modyfikacji tej umowy ("dekompozycji i dezaktualizacji" jej postanowień). Z kolei ...

co do samodzielnej legitymacji powoda i nie pozwalają odeprzeć zarzutów skarżącego ...

dniu 18 lutego 2016 r. i w piśmie z dnia 9 ...

zawartej umowy o roboty budowlane" i że dochodził roszczeń H. "niezależnych ...

umowy konsorcjum spółek z inwestorem i nie mających bezpośredniego związku z ...

naliczenie tej spółce kar umownych i konieczność usunięcia wad w tych ...

17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, Nr 9, poz ...

11 lutego 2016 r., V CSK 339/15, niepubl. i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2020 r., I CSK 510/19, niepubl.). Tym niemniej ...

17 lutego 2011 r., IV CSK 293/10, niepubl. i z dnia 24 kwietnia 2018 r., V CSK 292/17, niepubl.) - co koreluje ...

15 lutego 2018 r., IV CSK 286/17, niepubl. i tam przywoływane orzecznictwo) - albo na ...

11 stycznia 2008 r., V CSK 179/07, OSNC-ZD 2008, z. D, poz. 100 i z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 215/15, niepubl.), przy czym ...

20 marca 2019 r., V CSK 639/17, niepubl.; odmiennie wyrok ...

11 lutego 2016 r., V CSK 339/15). Jest to istotne ...

11 stycznia 2008 r., V CSK 179/07, z dnia 5 września 2012 r., IV CSK 91/12, Glosa 2015, nr ...

14 stycznia 2016 r., IV CSK 179/15, niepubl., z dnia ...

18 lutego 2016 r., II CSK 215/15 i z dnia 11 lipca 2019 r., V CSK 156/18, niepubl.; por. jednak ...

15 listopada 2006 r., V CSK 221/06, OSNC-ZD 2008 ...

zapłaty wykonawcy za roboty wykonane i zapłacone podwykonawcy). W konsekwencji uznaje ...

11 stycznia 2008 r., V CSK 179/07, z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 215/15 i z dnia 24 kwietnia 2018 r., V CSK 292/17, postanowienie Sądu Najwyższego ...

dnia 27 lutego 2020 r., I CSK 510/19). W świetle przywołanych ...

lidera konsorcjum, jest pozbawione podstaw i to także przy założeniu, iż ...

z nich wynagrodzenia należnego podwykonawcy i związaną z tym konieczność zapłaty ...

w toku postępowania przez powoda i zmierzających do jej podważenia (por ...

listopada 2014 r., k. 132 i n.). Wobec zaistniałych podstaw uchylenia ...

sprostowania (por. co do dopuszczalności i trybu takiej kontroli w postępowaniu ...

9 czerwca 2009 r., II CSK 19/09, niepubl., z dnia ...

6 lutego 2018 r., IV CSK 60/17, niepubl. i z dnia 27 października 2021 ...

dnia 17 czerwca 2014 r., I CSK 422/13, niepubl. oraz postanowienia ...

dnia 19 stycznia 2018 r., I CSK 176/17, niepubl. i z dnia 21 marca 2019 r., I CSK 488/18, niepubl.) i rozpatrywanie zarzutu naruszenia art. 321 ...

9 czerwca 2009 r., II CSK 19/09). W orzecznictwie Sądu ...

25 stycznia 2017 r., IV CSK 232/16, niepubl. i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia ...

98 § 1 k.p.c. i w związku z § 6 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z ...

p.c., art. 391 § 1 i art. 325 k.p.c ...

więc od powodzenia skargi kasacyjnej i ma charakter akcesoryjny (por. wyrok ...

z 6 marca 2019 r., I CSK 125/18, niepubl.). Pozostałe zarzuty ...

dnia 6 czerwca 2011 r. i daty jej wpływu, w powiązaniu ...

przez pozwanego w toku procesów i dopiero wówczas nastąpiła możliwość identyfikacji ...

zawarto wzmiankę co do sposobu i czasu zapłaty. Z kolei naruszenie ...

naliczenie tej spółce kar umownych i konieczność usunięcia wad w tych ...

inne niż objęte należnościami E. i E.1, zapłaconymi przez P ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021 21 fragmentów

2021-11-30

Sygn. akt IV CSK 543/21 POSTANOWIENIE Dnia 30 ...

marca 2021 r., sygn. akt I AGa [...], 1. odrzuca skargę kasacyjną ...

zaskarżając ten wyrok w całości i wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...

okresu wynikającego ze złożonej oferty i zawartej umowy o wykonanie zamówienia ...

odnosząca się do konkretnego zamówienia i towarzyszących mu okoliczności może opierać ...

wykonania umowy) zadeklarowanego w ofercie i wynikającego ze SIWZ, wobec konieczności ...

części na etapie składania ofert i zawierania umowy, w części znajdujących ...

zmian prowadzących do modyfikacji kontraktu i nie narusza dyspozycji art. 144 ust. 1 i ust. 2 p.z.p ...

zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy i mogą być przedmiotem zamówienia z ...

być przedstawione w sposób ogólny i abstrakcyjny tak, aby umożliwić Sądowi ...

niesprowadzającej się do samej subsumpcji i rozstrzygnięcia konkretnego sporu (zob. postanowienia ...

grudnia 2008 r., III CZP 119/08). Natomiast oparcie wniosku o przyjęcie ...

rozbieżnej wykładni w judykaturze sądowej i na czym rozbieżność ta polega ...

z czego potrzeba ta wynika i z jakich powodów dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa jest w tej mierze ...

z 29 lipca 2015 r., I CSK 980/14; z 19 czerwca 2018 r., IV CSK 56/18). Skarżący przede wszystkim ...

łącząc w sposób nieuprawniony pierwszą i drugą przesłankę. Ponadto, wątpliwości Sądu ...

uzasadnieniem jest natomiast odrębną konstrukcyjnie i funkcjonalnie częścią skargi kasacyjnej i nie jest rzeczą Sądu Najwyższego ...

przedsądu, natomiast przytoczone podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie oceniane są dopiero ...

przez skarżącego wyodrębnione, oddzielnie przedstawione i uzasadnione, a dla spełnienia wymogu ...

odwołanie się do podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia, mimo że argumenty ...

z 14 maja 2020 r., I CSK 380/19). Ponadto stopień skonkretyzowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 184 fragmenty

2021-10-28

Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. i P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ...

października 2018 r., sygn. akt I AGa (...), uchyla zaskarżony wyrok w punktach I, II i III (pierwszym, drugim i trzecim) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...

likwidacyjnej) w W. (dalej - "H.") i D. Sp. z o.o ...

do wstrzymania się z płatnością i częściowego odstąpienia od umowy. Sąd ...

obie sprawy do łącznego prowadzenia i rozpoznania. Sąd ustalił, że w ...

umowę konsorcjum w celu przygotowania i przedstawienia w przetargu nieograniczonym, zorganizowanym ...

systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w P. w G ...

jako zamawiający, wybrała ofertę konsorcjum i w dniu 13 września 2010 ...

składało się zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie w nowo wybudowanym terminalu ...

oraz centralnej kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu podręcznego, a także centralnej kontroli bezpieczeństwa personelu i towarów. Jako podstawę do wystawienia ...

umową. W § 11 ust. 1 i 2 umowy wykonawczej konsorcjum udzieliło ...

pt. "Zasady zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej". W dniu 25 listopada ...

odbioru końcowego wykonanych prac, dostaw i usług z dnia 18 maja ...

D., B. GmbH & Co. KG i S. GmbH. Z kolei D ...

finansowych na realizację zobowiązań serwisowych i eksploatacyjnych wobec pozwanej, a bezpośrednią ...

wiąże się brak możliwości przyjmowania i obsługi pasażerów przylatujących na Turniej ...

związanej z prowadzonym postępowaniem upadłościowym i wskazała, że dokłada starań, żeby zapewnić bieżącą obsługę serwisową i asystę techniczną wynikającą z umowy ...

o możliwość wykonywania tej obsługi i zwróciła uwagę na konsekwencje związane ...

systemu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w P. w G ...

organizacyjnych do zapewnienia obsługi serwisowej i eksploatacyjnej systemu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w P. w G ...

systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu wynosi 2 485 000 ...

GmbH & Co. KG, S. GmbH i D., zgodnie z zasadami zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej. W dniu 3 lipca ...

2012 r. pozwana zapłaciła D. i B. GmbH & Co. KG kwotę ...

do korespondencji prowadzonej z H. i D., dotyczącej braku możliwości spełnienia ...

z tytułu zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej - wezwała na podstawie art ...

części dotyczącej zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej. Jednocześnie, na podstawie art ...

na fatalny stan majątkowy H. i D. oraz brak realizacji umowy ...

16 484 647,60 zł i podatek VAT w kwocie 3 ...

w zakresie zapewnienia świadczeń serwisowych i gwarancyjnych wstrzymuje się z zapłatą ...

D., nie podzielając argumentacji pozwanej i D., wezwała pozwaną do zapłaty ...

części dotyczącej zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej w całym pięcioletnim okresie ...

złożyła pozwanej ofertę opieki gwarancyjnej i serwisowej dla systemów do kontroli ...

systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w P. w G. przez sprawowanie opieki serwisowej i gwarancyjnej. Zamówienie obejmowało okres 4 ...

B. Sp. z o.o. i D. D. K. Umowa została ...

części dotyczącej zapewnienia świadczeń serwisowych i gwarancyjnych w stosunku do systemów ...

polegającą na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu określonych w SIWZ systemów i urządzeń oraz drugą sprowadzającą się do zapewnienia świadczeń serwisowych i gwarancyjnych w stosunku do wykonanych ...

nie posiadała cech typowej gwarancji i nie można było twierdzić, że ...

jest w tym zakresie jednoznaczna i nie istnieją żadne podstawy do ...

15 282 750 zł, jak i wypłata na rzecz D. kwoty ...

390 zł nastąpiły w zasadny i usprawiedliwiony sposób, zbędne było, zdaniem ...

skutek apelacji wniesionych przez Bank i Syndyka, wyrokiem z dnia 1 ...

dnia 31 grudnia 2015 r. i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ...

wysokości tej wierzytelności, jej wymagalności i złożenia przez pozwaną oświadczenia o ...

Sąd Okręgowy w zbyt skrótowy i uproszczony sposób zinterpretował treść materiału ...

przez D. faktury dla pozwanej i faktury korekty w rzeczywistości nastąpiło ...

dniu 19 czerwca 2012 r. i stanowiło wynik porozumienia osiągniętego wtedy ...

zł bezpośrednio na rzecz D. i jego kontrahenta. Sąd Okręgowy nie ...

a także należności B. GmbH i S. GmbH, wskazując, że brak ...

finansowych na realizację zobowiązań serwisowych i eksploatacyjnych wobec pozwanej. Takie zachowanie ...

w umowie wykonawczej wsparcia technicznego i groźby całkowitego wyłączenia systemu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu, oświadczając, że H. zostanie obciążona wszelkimi ewentualnymi kosztami i szkodami z tego tytułu. Natomiast ...

finansowych na zapewnienie obsługi serwisowej i eksploatacyjnej systemu do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu. Następnie w piśmie z ...

od pozwanej zapłaty tej kwoty i skorygowania faktury wystawionej przez H ...

przed 25 czerwca 2012 r. i wynikało z jednej strony z ...

części wynagrodzenia z pominięciem Banku i powierzeniu wykonywania usług serwisowych oraz gwarancyjnych jednemu z konsorcjantów i powiązanym z nim podmiotom pozwana ...

z tytułu zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej, w związku z czym ...

części dotyczącej zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej w całym pięcioletnim okresie ...

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, argumentacja pozwanej i D. była nieprzekonująca i niekonsekwentna. Skoro D. powoływał się ...

trudności z zapewnieniem opieki serwisowej i gwarancyjnej z uwagi na nieotrzymanie ...

miała już zapewnioną opiekę gwarancyjną i serwisową realizowaną od dnia 6 ...

przez podmiot powiązany z D. i jego kontrahentami - B. Sp. z ...

dopiero po ogłoszeniu upadłości H. i powstaniu problemów z dokonaniem przez ...

członków konsorcjum, a także podwykonawców i dostawców, pojawiły się koncepcje podzielnego ...

świadczenia w postaci wynagrodzenia, jak i istnienia dwóch zobowiązań konsorcjum, mających ...

Apelacyjnego koncepcje te były bezpodstawne i stanowiły wyraz strategii pozwanej i D., mającej na celu zaspokojenie ...

uwagę, że wskazana przez pozwaną i zaakceptowana przez Sąd Okręgowy wartość ...

mającej odpowiadać wartości tych usług i przekazania jej D. w ramach ...

Sądu, przemawiały za bardzo krytycznym i ostrożnym podejściem do twierdzeń pozwanej ...

do częściowego odstąpienia od umowy i o wartości niewykonanej rzekomo części ...

zapewnienie przez wykonawcę opieki serwisowej i gwarancyjnej niewątpliwie miało dla pozwanej ...

do częściowego odstąpienia od umowy i odmowy zapłaty części umówionego wynagrodzenia i to ustalonej w zasadzie całkowicie ...

wystawionej zgodnie z tą umową i na wskazany w niej rachunek ...

świadczenie niepieniężne wykonawcy (konsorcjum), jak i świadczenie pieniężne zamawiającego miało charakter ...

na ten przepis przez pozwaną i jednego z konsorcjantów wynikała natomiast ...

części należności na rzecz Banku i dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz ...

wykładnia art. 84 ust. 2 i art. 701 ustawy z dnia ...

stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez ...

stosuje się do tych przedmiotów i do zabezpieczonych w ten sposób ...

odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Idąc tym ...

weszła w skład masy upadłości i podlegała wyłączeniu z niej, co ...

Wierzytelność nie przeszłaby na wierzyciela i na zasadach ogólnych wchodziłaby w ...

postępowaniu upadłościowym przy ocenie sposobu i zakresu zaspokojenia wierzytelności Banku wobec ...

wykładni art. 84 ust. 2 i art. 701 pr. upadł. nie ...

konfiguracjach naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c., a także ...

k.c., art. 379 § 1 i 2 k.c., art. 395 ...

upadł., art. 93 pr. upadł. i art. 96 pr. upadł., a ...

przepisów prawa procesowego - art. 373 i art. 328 § 1 i 2 w związku z art ...

przywracające termin do wniesienia apelacji i - w razie potrzeby - odrzucić apelację ...

II CZ 146/12, niepubl. i z dnia 24 lipca 2013 ...

2017, nr 7, poz. 83 i powołane tam dalsze orzecznictwo). Konieczność ...

których przeciwnik apelanta pozostaje bierny i nie zwraca się do sądu ...

zarzut naruszenia art. 328 § 1 i 2 (w dawnym brzmieniu) w ...

dnia 10 stycznia 2020 r., I CSK 552/18, niepubl. i powołane tam dalsze orzecznictwo). Sytuacja ...

przeciwnie, przedstawione w sposób wszechstronny i staranny motywy wyroku Sądu Apelacyjnego ...

sprawy wynikało, że H., D. i A. zawarły umowę konsorcjum w ...

do przetargu, złożenia wspólnej oferty i wspólnego wykonania, w razie wyboru ...

umowy o realizację zamówienia publicznego i wspólne wykonanie tego zamówienia zgodnie ...

17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz ...

dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12, niepubl.). Kwalifikacja umowy ...

wspólnego (art. 863 k.c.) i wniesienia wkładów (art. 861 k ...

20 listopada 2014 r., V CSK 177/14, niepubl., z dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, niepubl. i z dnia 23 września 2016 r., II CSK 27/16, niepubl.). Odpowiada to ...

konkretnego zadania, z pominięciem wkładów i wspólnego majątku, które są charakterystyczne ...

dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14 i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia ...

aby w świetle umowy konsorcjum i umowy wykonawczej H. była jedynym ...

wykonawczej dotyczące zapłaty wynagrodzenia (§ 4 i 9). Odmiennie należało natomiast ocenić ...

rozliczeń przyjętym w umowie konsorcjum i miało potwierdzenie w wystawieniu na ...

faktury na tę samą kwotę i korekty do uprzedniej faktury na ...

całości wynagrodzenia na rzecz Banku i doprowadzenia do jego częściowej wypłaty ...

lecz sposób, w jaki spełnienie i przyjęcie świadczenia zostało uregulowane w ...

dnia 18 lutego 1998 r., I CKN 495/97, niepubl., z ...

2005, nr 3, poz. 44 i z dnia 21 maja 2004 ...

pełnomocnictwa do przyjęcia całego świadczenia i ustalenie, że świadczenie spełnione w ...

sposób ewentualnych konfliktów między konsorcjantami i konieczności rozważania zasad podziału świadczenia ...

w jakim wymaga ona składania i przyjmowania oświadczeń woli przez członków ...

6 lipca 2018 r., II CSK 562/17, niepubl.). Konstrukcja ta ...

jedynym wierzycielem w stosunku zewnętrznym i nie przekreśla konsekwencji wynikających z ...

wierzycielem w świetle prawa materialnego i w jaki sposób dłużnik może ...

23 września 2016 r., II CSK 27/16, niepubl. i z dnia 16 października 2019 r., II CSK 710/18, niepubl., a także ...

jednej strony przez H., D. i A., z drugiej zaś - skarżącą ...

dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, niepubl.). W postanowieniach ...

nie doszło do trudności finansowych i ogłoszenia upadłości H. jako lidera ...

D. z pominięciem lidera konsorcjum i z wykorzystaniem podzielności świadczenia pieniężnego ...

kwestię unormować w sposób staranny i zapobiegliwy nie tylko w umowie ...

odbioru świadczenia w ich imieniu i umocowali go do wystawienia faktury ...

Sąd Apelacyjny naruszył art. 491 i art. 65 k.c. błędnie ...

niepodzielność świadczenia realizowanego przez konsorcjum i nieodpłatny charakter umowy wykonawczej w ...

jakim dotyczyła świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Jeżeli jedna ze stron ...

20 kwietnia 2006 r., III CSK 11/06, niepubl., z dnia ...

14 listopada 2008 r., V CSK 182/08, niepubl., z dnia ...

9 lipca 2009 r., III CSK 341/08, niepubl., z dnia ...

13 marca 2013 r., IV CSK 508/12, niepubl., z dnia ...

27 lipca 2016 r., V CSK 631/15, niepubl. i z dnia 29 listopada 2018 r., IV CSK 378/17). W ocenie Sądu ...

art. 379 § 2 k.c. i kryteriów podzielności świadczenia przyjętych w ...

w tytule poświęconym wielości dłużników i wierzycieli. Odnoszą się zatem do zobowiązań wielopodmiotowych i są ściśle powiązane, podczas gdy ...

zakłada możliwość racjonalnego wyodrębnienia spełnionej i niespełnionej części świadczenia strony pozostającej ...

także w zrealizowanym już zakresie, i przymusu rozliczenia całości spełnionych świadczeń ...

godne ochrony interesy drugiej strony i jednocześnie ze świadczenia drugiej strony ...

systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagaży w P. w G ...

były "Zasady zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej", określone w załączniku do ...

do "Zasad zapewnienia opieki gwarancyjnej i serwisowej". Analiza warunków, na jakich ...

wykonawca miał realizować opiekę gwarancyjną i serwisową, pozwalała przyjąć, w ślad ...

strony zasad realizacji opieki gwarancyjnej i serwisowej jego należyte funkcjonowanie, w ...

zobligowany do utrzymywania wszelkich urządzeń i instalacji w należytym funkcjonowaniu, w ...

również prowadzenia testów gotowości systemów i urządzeń, co odpowiadało specyfice działalności ...

podróżnych. Czas sprawowania opieki gwarancyjnej i serwisowej wynosił 5 lat. Poza ...

zapewnienie przez wykonawcę opieki serwisowej i gwarancyjnej miało dla skarżącej bardzo ...

funkcjonalno-organizacyjne, lecz także majątkowe i przedstawiało samodzielną wartość. W tym ...

zapewnienie przez konsorcjum opieki gwarancyjnej i serwisowej było nieodpłatne, a wynagrodzenie ...

przedmiotu umowy ograniczonego do montażu i uruchomienia systemów oraz miało umożliwić ...

to kolidowało z rzeczywistością gospodarczą i realiami ekonomicznymi. Przy tego rodzaju zamówieniu, obejmującym dostawę i montaż skomplikowanego, złożonego systemu, jak ...

tylko wartość urządzeń, ich montażu i uruchomienia, lecz także wartość świadczeń ...

z utrzymaniem urządzeń w gotowości i sprawności przez kolejne lata. Świadomość ...

koniecznością realizowania testów gotowości urządzeń i ustalonym umownie czasem reakcji w ...

umowy na odpłatną dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oraz nieodpłatne realizowanie ...

płatne po odbiorze obejmującym montaż i uruchomienie systemów, ponieważ termin zapłaty ...

której wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje kilka powiązanych świadczeń, celu ...

świadczenia konsorcjum, skoro z prawnego i gospodarczego punktu widzenia tworzył on ...

obejmowała w części dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń, co zostało prawidłowo zrealizowane przez konsorcjum i stanowiło pewną gospodarczą całość, zaspokajającą ...

zapewniających zachowanie należytej funkcjonalności dostarczonych i zamontowanych urządzeń. Przyjęcie tego stanowiska ...

względu na niepodzielność świadczenia wykonawcy i charakterystykę usług w zakresie opieki ...

intencji działań podejmowanych przez D. i skarżącą, w szczególności w kontekście ...

dokonanie płatności na rzecz D. i jego podwykonawców, następnie, w dniu ...

Apelacyjny nieprawidłowo zastosował art. 93 i 96 pr. upadł., mimo że ...

dnia 1 grudnia 2017 r., I CSK 170/17, niepubl.). Mimo że ...

prawa przepisów ustawy dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem, co rozwija ...

widzenia zaspokojenia wierzycieli upadłościowych przedmioty i prawa upadłego, przeniesione przez upadłego ...

spełnione na rzecz cedenta (upadłego) i znajduje się w masie upadłości ...

równi z wierzycielami zabezpieczonymi hipoteką i zastawem (art. 345 ust. 1 ...

przez wzgląd na specyfikę upadłości i zabezpieczający cel przelewu, który sprawia ...

dokumentami potwierdzającymi istnienie cedowanej wierzytelności i wiedzą o jej sytuacji prawnej ...

dochodzenia wierzytelności, które z reguły i tak wymagałoby zaangażowania z jego ...

dochodzenia wierzytelności przysługującej uprzednio H. i przelanej przez nią na Bank ...

do zarzutów naruszenia art. 93 i 96 pr. upadł. należało zauważyć ...

potrącenia zgodnie z art. 93 i n. pr. upadł. Stanowisko to ...

materialnego. Na tle art. 34 i n. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z ...

dnia 20 lutego 1997 r., I CKN 3/97, OSNC 1997 ...

zarówno na tle art. 34 i n. pr. upadł. z 1934 r., jak i art. 93 i n. ustawy - Prawo upadłościowe (por ...

V CKN 1140/00, niepubl. i z dnia 14 czerwca 2005 ...

17 września 2009 r., IV CSK 144/09, niepubl. i z dnia 30 kwietnia 2019 r., I CSK 245/18, niepubl.). Pogląd ten ...

18 sierpnia 2017 r., IV CSK 642/16, niepubl.). Sąd Apelacyjny ...

powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości i nie została objęta zgłoszeniem sędziemu ...

samym, zgodnie z art. 93 i 96 pr. upadł., potrącenie było ...

zasady reguły ogólne (art. 498 i n. k.c.). Sąd Apelacyjny ...

potrącenia wynikające z art. 498 i n. k.c., w tym ...

art. 513 § 2 k.c.) i wzajemnym charakterem wierzytelności. Zarzut naruszenia art. 93 i art. 96 r. upadł. należało ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 85 fragmentów ciekawe zdania

2021-03-05 » Oddala odwołanie

2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów tego ...

odwołania. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 ...

a s a d n i e n i e Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ...

A.G. ADRO z Legionowa i J.G. ADRO z Legionowa ...

konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości - przez wybór oferty Konsorcjum ...

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu {lista żądań}: 1 ...

przez podanie następujących okoliczności faktycznych i prawnych dla uzasadnienia wniesienia odwołania ...

wyjaśnienia Konsorcjum Adro są pobieżne i ogólne, a co do wysokości ...

istotne znaczenie dla kalkulacji cenowej i jest podstawą do rozliczenia robót ...

minimalna roboczogodziny ma charakter obiektywny i jednakowy dla wszystkich wykonawców ubiegających ...

Kwiatowa 69. 05-120 Legionowo i Adro S.C. A.G ...

tylko spółka; 2) podmiotami praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy, a ...

że każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki ...

zarówno jako lider konsorcjum, jak i podmiot reprezentujący spółkę cywilną, a ...

narusza art. 23 ust. 1 i 2 pzp w zw. z ...

przedstawiło m.in. otrzymane oferty i wyceny od dostawców (maile, faktury ...

Uzyskana z przemnożenia przyjętej stawki i liczby godzin kwota 3.484 ...

stawki roboczogodziny z kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego {w piśmie zamieszczono ...

10 września 2015 r. (II CSK 630/14): Umowa konsorcjum nie ...

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...

byt prawny posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Taką ...

20 listopada 2014 r., V CSK 177/14; z dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14; z dnia 10 września 2014 r., II CSK 536/14 oraz postanowienie z ...

17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz ...

11 maja 2012 r., 11 CSK 491/11; z dnia 7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14). Wyszczególnione zostało także ...

poszczególni uczestnicy mogą działać samodzielnie i nawiązywać we własnym imieniu oraz ...

7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14). Treść wewnętrznego porozumienia ...

spółka nie jest podmiotem praw i obowiązków, nie może składać oświadczeń ...

ubezpieczeniowej można uznać za prawidłowe i wystarczające tylko wtedy, gdy stwarza ...

art. 46 ust. 4a i 5 pzp. O tym, czy ...

sposób zapewniać zaspokojenie roszczeń zamawiającego i być tak samo łatwo egzekwowalne ...

wobec kogo, do jakiej wysokości i za kogo odpowiada. Zamawiający podsumował ...

w przedmiotowej sytuacji nie miał i nie ma wątpliwości, że wadium ...

art. 46 ust. 4a i 5 pzp, mógłby wystąpić do ...

Adro, wnosząc o oddalenie odwołania i w szczególności następująco odnosząc się ...

minimalnym wynagrodzeniu za pracę jak i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem ...

zarzutów} W ocenie Przystępującego stanowisko i argumentacja Odwołującego są wewnętrznie sprzeczne ...

spółki cywilnej tworzonej przez wspólników i jednoosobowego przedsiębiorcy. Z uwagi na ...

na rozprawie, podczas której Strony i Przystępujący podtrzymały swoje stanowiska. Przystępujący ...

tzn. obecnie dzięki większej mechanizacji i lepszym narzędziom faktyczny nakład pracy ...

rozprawy z udziałem Odwołującego, Zamawiającego i Przystępującego, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy ...

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska wyrażone ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Zaznaczyć należy ...

ten może być rozumiany jednolicie i niezależnie od okoliczności konkretnej sprawy ...

miałoby nastąpić wykluczenie obu oferentów i wszczęcie nowego postępowania w sprawie ...

mógłby wziąć w nim udział i w ten sposób pośrednio otrzymać ...

do art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy Rady 89/665 ...

Archus sp. z o.o. i Gama Jacek Lipik v. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (EU:C ...

odrzuceniu oferty jednego z oferentów i o udzieleniu zamówienia drugiemu, odrzucony ...

się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku ...

zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd ...

w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej, dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne ...

kwalifikacje lub warunki pracy, premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, wynagrodzenia dodatkowe za prace ...

pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas ...

przestoju nie zawinionego przez pracownika i inne), ekwiwalenty pieniężne za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy i inne, świadczenia o charakterze deputatowym ...

organizacji pracodawców, 2 związki zawodowe i 7 organizacji tzw. wspierających {patrz ...

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do ...

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących ...

o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania ...

z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen ...

o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności ...

jej określenia jest przedmiot zamówienia i przyjąć można, że cena rażąco ...

do cen rynkowych podobnych zamówień i ewentualnie innych ofert złożonych w ...

lub opisowe rozumienie tego pojęcia. I tak w wyroku Izby z ...

pozwalającymi danemu wykonawcy, bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych ...

ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na ...

zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ...

gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie ...

według powszechnie przywoływanej w doktrynie i orzecznictwie definicji zawartej w uzasadnieniu ...

z przywołanych powyżej wypowiedzi orzecznictwa i opinii UZP - jego wartości rynkowej ...

zamówienia, obejmująca jego pełny zakres i wszystkie konieczne do jego wykonania ...

w zw. z art. 535 i art. 537 pkt 1 i 2 {poprzednio art. 190 ust. 1 i 1a pzp} do przepisu ...

534 ust. 1 npzp strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani ...

sprecyzowanych w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie. Mają ...

1 pzp) oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie. Trafność ...

które podważają prawidłowość czynności zamawiającego i mają wpływ na sytuację wykonawcy ...

w art. 537 pkt 1 i 2 npzp szczególny rozkład ciężaru ...

G. jako lider tego konsorcjum i Adro s.c. A.G ...

A.G. ADRO z Legionowa i J.G. ADRO z Legionowa ...

umocowania m.in. do podpisania i złożenia w ich imieniu oferty ...

ust. 1 pkt 3 pzp i art. 89 ust. 1 pkt ...

na art. 23 ust. 1 i 2 pzp, względnie na art ...

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...

się o udzielenie tego zamówienia i ustanowili jednego z nich pełnomocnikiem ...

ich reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego ...

naruszenia art. 23 ust. 1 i 2 pzp. Zgodnie z art ...

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017 16 fragmentów

2017-10-24

Sygn. akt V CSK 225/17 POSTANOWIENIE Dnia 24 ...

B.V. w D. (Holandia) i X. Sp. z o.o ...

stycznia 2017 r., sygn. akt I ACa (...), 1) odmawia przyjęcia skargi ...

art. 3989 § 1 pkt 1 i 4 k.p.c. Występowanie ...

sprawie zamówienia publicznego nadal istnieje i jest obowiązująca. W przypadku opowiedzenia ...

oczywiste naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. poprzez pominięcie ...

polegającego na ujednoliceniu orzecznictwa sądów i rozwoju judykatury. Założenie to może ...

być zrealizowane jedynie poprzez powołanie i uzasadnienie istnienia co najmniej jednej ...

że jest istotne, nowe, poważne i nierozwiązane dotąd w orzecznictwie sądowym ...

9 maja 2006 r., V CSK 75/06, niepubl; z dnia ...

grudnia 2008 r., III CZP 119/08, niepubl.; z dnia 26 czerwca ...

dnia 26 stycznia 2012 r., I PK 124/11, niepubl.). Istotność ...

za zagadnienie prawne istotne, nowe i mające abstrakcyjny charakter, w przyjętym ...

do rozpoznania stosowny wywód prawny i przedstawić argumenty jurydyczne. Skarga jest ...

na tle motywów zaskarżonego postanowienia i podstaw wniesionej skargi, nie daje ...

związku z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 27 fragmentów

2016-02-11 » uchyla wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddala apelację powoda co do kwoty (...)

Sygn. akt V CSK 339/15 WYROK W IMIENIU ...

Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddala apelację powoda co do ...

koszty postępowania przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym oraz koszty postępowania ...

gospodarczą pod firmą Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej W. S. W ...

konsorcjum, celem zwiększenia potencjału wykonawczego i kapitałowego dla wykonania przedsięwzięcia "Budowa ...

oraz do dokonania rozliczenia końcowego i solidarnej odpowiedzialności za realizację umowy ...

konsorcjum pełnomocnictwa do podpisywania oferty i umowy oraz reprezentowania go we wszystkich sprawach prawnych, technicznych i finansowych w ramach porozumienia z ...

uszczegółowiły wzajemny podział zakresu prac i ustaliły, że lider konsorcjum rozliczy i obciąży strony proporcjonalnie do wartości ...

utrzymanie placu budowy, wniesionymi zabezpieczeniami i gwarancjami oraz innymi kosztami wspólnymi ...

wystąpi do inwestora o zgodę i akceptację przed zawarciem umowy z ...

umowę z podwykonawcą oraz inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za ...

wykonanie umowy zawartej z inwestorem i rodzi odpowiedzialność kontraktową w stosunku ...

ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji i jako niewadliwe uczynił je podstawą ...

zachowań. Z istoty solidarności biernej i faktu, że jest ona zastrzegana ...

uwzględnienie, który z dłużników solidarnych i w jakim zakresie spowodował niewykonanie ...

dopiero w ramach roszczeń regresowych i nie odnosi się do relacji ...

przyjęcia, że powódce jako inwestorowi i dłużnikowi solidarnemu służy roszczenie regresowe wobec pozwanego jako wykonawcy i współdłużnika solidarnego oparte na ogólnej ...

uchylenie wyroku w zaskarżonej części i orzeczenie co do istoty sprawy ...

kwotę 204.362,47 zł i zasądzenie kosztów, ewentualnie uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ...

17 września 2008 r. III CSK 119/08, OSNC 2009 r, nr 9 ...

zobowiązanych za wynagrodzenie podwykonawcy inwestora i wykonawców - konsorcjantów. Przepis art. 6471 ...

c. przewiduje solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego ...

umowy. Odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy i podwykonawcy wynika z różnych podstaw ...

do podwykonawcy wynika z ustawy i ma gwarancyjny charakter. Zakres odpowiedzialności ...

doprowadziły do sformułowania w piśmiennictwie i judykaturze (zob. uzasadnienie uchwały Sądu ...

Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddalił powództwo co do kwoty ...

orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego stosownie do art. 100 ...