[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 145 fragmentów

2018-01-10

Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...

2016 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W ...

tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w ...

dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego ...

na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 ...

na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie ...

OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje ...

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego ...

w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane ...

3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ...

oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty ...

wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena ...

zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w ...

przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu ...

nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy ...

przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do ...

nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki ...

do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w ...

wystąpiły kolejne nadzwyczajne okoliczności - długotrwałe i obfite opady, które spowodowały przekroczenie ...

się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót ...

charakterze siły wyższej (nadzwyczajne opady i powódź, jakie miały miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku.) Z tych ...

punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że ...

zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy ...

czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami ...

do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna ...

Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli ...

wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c ...

a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie ...

zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z ...

przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...

10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się ...

2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części ...

przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd ...

wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu ...

przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji ...

profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do ...

stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie ...

prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie ...

pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił ...

z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać ...

sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował ...

obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te ...

do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej ...

Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu ...

gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji ...

stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu ...

że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie ...

staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż ...

z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren ...

zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście ...

naruszenie art. 415 k.c. i dalszych przepisów dotyczących zasad i przesłanek odpowiedzialności deliktowej (zarzut nr ...

roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego ...

oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego ...

oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej ...

odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków ...

koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu ...

treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego ...

zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy ...

na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje ...

tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w ...

zaplecza powódki, kosztów utrzymania przejazdów i objazdów i kosztów monitoringu szkód górniczych kapitalizując ...

niewyjaśnienie podstawy prawnej zaskarżonego wyroku i zaniechanie dokonania oceny i odniesienia się do istotnych zarzutów ...

zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ...

ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...

zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...

roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu ...

niewłaściwe zastosowanie, art. 361 § 1 i 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i art. 415 k.c. w ...

Wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie kosztów utrzymania zaplecza wykonawcy, utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz ...

Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...

zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...

oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym ...

Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...

z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy ...

2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli ...

oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem ...

wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o ...

części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części ...

jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do ...

zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został ...

Jak wiadomo sens czynności prawnej i zamiar stron powinny być ustalone i tłumaczone według zasad określonych w art. 65 § 1 i 2 k.c. (por. uzasadnienie ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSP 2000, Nr ...

kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok ...

dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna ...

jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...

z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...

art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...

rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 ...

zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli ...

w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest ...

adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc ...

zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie ...

odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co ...

kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC ...

Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi ...

w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych ...

wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych ...

skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to ...

odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych ...

zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że ...

c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie ...

dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 ...

warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać ...

dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna ...

oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w ...

się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...

ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą ...

kontraktowej (wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego szkodę wyrządzoną mu ...

Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...

przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...

pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak ...

więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne ...

2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez ...

odpowiedzialności pozwanego szczególne warunki kontraktu i nie mające zastosowania w sprawie klauzule (b)1.9 i 2.1 OWK, ale także ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...

możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia ...

dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr ...

dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z dnia ...

26 czerwca 2001 r., III CKN 400/00, LEX nr 52360 ...

dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z ...

dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr ...

ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni ...

na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza ...

już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...

zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw ...

na który składają się twierdzenia i oświadczenia stron, zarzuty przez nie podnoszone i składane wnioski. Przez pominięcie zebranego ...

w treści aneksów nr 2 i 3 wyłącza uprawnienie powódki do żądania zapłaty wynagrodzenia za (i) utrzymanie zaplecza wykonawcy (ii) utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz ...

powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez ...

ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 ...

dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepubl. i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...

Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego ...

Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...

ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część ...

r., IV CSK 702/15 i uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 78 fragmentów

2019-06-07 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt I CSK 276/18 WYROK W ...

A." S.A. we W. i ,,N." S.A. we W ...

A. S.A. we W. i ,,N." S.A. we W ...

S.A. we W. (lider) i ,,N." S.A. we W ...

zamawiającym, podpisywać dokumenty w imieniu i za zgodą uczestnika konsorcjum, wnieść ...

zamawiającym w zakresie obowiązków przyjmowania i realizacji zamówień na dostawy towarów ...

konsorcjum w zakresie obowiązków przyjmowania i księgowania płatności, prowadzenia monitoringu zadłużenia ...

życie w chwili jej podpisania i miała obowiązywać do zakończenia wszelkich ...

którym byli powodowie jako konsorcjum i 3 lipca 2013 r. zawarł ...

S.A. we W. (lider) i ,,N." S.A. we W ...

zamawiającym, podpisywać dokumenty w imieniu i za zgodą uczestnika konsorcjum, wnieść ...

zamawiającym w zakresie obowiązków przyjmowania i realizacji zamówień na dostawy towarów ...

konsorcjum w zakresie obowiązków przyjmowania i księgowania płatności, prowadzenia monitoringu zadłużenia ...

życie w chwili jej podpisania i miała obowiązywać do zakończenia wszelkich ...

którym byli powodowie jako konsorcjum i 6 listopada 2013 r. zawarł ...

spółek uczestniczyły inne podmioty, będące i nie będące konsorcjami. Powodowie jako ...

pozwanemu zamówiony towar w terminie i wystawili faktury VAT stwierdzające sprzedaż ...

zapłacić, o czym decyduje wzajemny i konsensualny charakter umowy sprzedaży i dostawy (art. 487 i n. k.c.). Świadczenie pozwanego ...

miałby zapłacić cenę (art. 455 i 376 § 1 w zw. z ...

sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i naruszenia art. 3531 k.c ...

o wspólne przystąpienie do przetargu i wykonanie zobowiązania zgodnie z przyjętym ...

leków. Ukształtowanie w postępowaniu przetargowym i w związku z zawarciem oraz ...

d.l.). Pozycja spółki A. i ,,N." w ramach konsorcjum była ...

2 ust. 1 pkt 2 i art. 23 ustawy z 29 ...

stron, które je zawarły, ale i pozwanego, jako kontrahenta konsorcjantów, to ...

zaakceptował ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i ocenę prawną sprawy przedstawioną przez ...

uprawnień jako stron umowy konsorcjum i wiedząc, że spółką uprawnioną do przyjmowania i księgowania płatności, prowadzenia monitoringu zadłużenia ...

u.d.l., art. 5 i art. 3531, art. 58 § 1 i 2, art. 65 § 1 i 2 oraz art. 356 § 1 i 2 k.c. przez błędną ...

wykładnię, art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 26 pkt ...

art. 23, 24, 26, 89 i 93 p.z.p. przez ...

przez pominięcie wyników postępowania dowodowego i zasądzenie dochodzonej kwoty na rzecz ...

z naruszeniem art. 232, 227 i art. 328 § 2 k.p ...

wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...

względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i zmianę wyroku Sądu Okręgowego przez ...

dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy ...

ze względu na treść apelacji i zakres rozpoznania, są potrzebne do ...

PK 46/10, nie publ. i z 9 września 2010 r., I CSK 679/09, nie publ ...

o umowie sprzedaży (art. 535 i n. k.c.), w świetle których kupujący i odbiorca jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę za sprzedane mu i dostarczone rzeczy. Umowy, z wykonaniem ...

pozwanym 3 lipca 2013 r. i 6 listopada 2013 r. Powodowie ...

zapłacił jednak za odebrane leki i materiały medyczne, a wobec żądania ...

umów zawartych z powodami - kupujący i odbiorca, ma zarazem status samodzielnego ...

znowelizowanego art. 53 ust. 6 i 7 ustawy o z.o ...

z 6 czerwca 2014 r., I CSK 428/13 (nie publ ...

z 6 maja 2016 r., I CSK 371/15 (nie publ ...

z 7 października 2015 r., I CSK 810/14 (nie publ ...

z 3 lipca 2013 r. i z 6 listopada 2013 r ...

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wszystkich zabiegających o ...

jawnie, zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości (art. 7 ust. 1 ...

zamawiającego (art. 23 ust. 1 i 2 p.z.p.). Co ...

wspólnie o udzielenie im zamówienia i w przyjęty przez te podmioty ...

Z art. 7 ust. 3 i 4 p.z.p. wynika ...

jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. Warunki udziału w postępowaniu ...

także, żeby na etapie przygotowania i przeprowadzania przetargu komunikował wykonawcom, którzy ...

umów konsorcjów zawartych przez powodów i wówczas mógł te umowy kwestionować ...

kontroli zanim związali się umową i spełnili swoje zobowiązania zaciągnięte przez ...

przytoczonych przepisów art. 7, 23 i 24 p.z.p. wynika ...

zawierania umów. Jest ono uzasadnione i z tego powodu, że każdy ...

zobowiązań, które na siebie przyjmuje i o tym, wobec kogo je ...

wyłącznie on ponosi ich prawne i ekonomiczne konsekwencje. Zamawiający - jeśli uzna ...

w art. 7 ust. 3 i 4 p.z.p. Jeżeli ...

1 p.z.p., ale i to, że podmioty wchodzące w ...

jak same postrzegają własne interesy i wynik ekonomiczny, do osiągnięcia którego ...

samodzielnego wykonania umowy z zamawiającym i czy powinni samodzielnie, czy też ...

udzielenie zamówienia. Art. 65 § 1 i 2 k.c., którego naruszenie ...

kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. wyrok Sądu ...

z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...

art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...

zakresie przy wykonywaniu umów sprzedaży i dostawy. Żaden z powodów nie ...

w art. 7 ust. 3 i 4 p.p.z. w ...

Zamawiający, który zawarł umowę sprzedaży i dostawy z konsorcjum wykonawców staje ...

się dłużnikiem działających wspólnie wykonawców i na ich rzecz, zgodnie z ...

przetargu (art. 23 ust. 6 i 7 p.z.p) i następnie zawarcie z nimi umowy ...

miał dostęp przed wyłonieniem wykonawcy i zawarciem z nim umowy, nie ...

z 2 czerwca 2016 r., I CSK 486/15, (OSNC-ZD ...

konsorcjum (art. 7 ust. 6 i 7 p.z.p.), mogło ...

umowę z działającymi wspólnie wykonawcami i miała znaczenie przy wyborze ich ...

w zw. z art. 39821 i art. 391 § 1 k.p ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2013 57 fragmentów

2013-09-18 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

w D. w upadłości układowej i Biura Projektów K. Sp. z ...

2012 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania ...

Okręgowy w K. oddalił powództwo i zasądził od powódek solidarnie na ...

przetargu pozwana wybrała ofertę powódek i w dniu 22.11.2005 ...

Wynagrodzenie określono jako ostateczne (fix) i nie podlegające negocjacjom ani waloryzacji ...

aneksie nr 3, nr 5 i nr 6 został zmieniony zakres ...

A. przez przejęcie całego majątku i została wykreślona z rejestru przedsiębiorców ...

zmiany lub rozwiązania tego stosunku i tworzy nowy stan prawny w ...

art. 354 § 1 k.c. i art. 3571 k.c. oraz ...

art. 227 k.p.c. i będące konsekwencją powyższych naruszeń nierozpoznanie ...

uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...

maja 2012r. oddalił apelację i zasądził od powódek na rzecz ...

Odwoławczy częściowo przyjął ustalenia sądu I instancji, zaś w zakresie interpretacji ...

strony określiły zakres obowiązków wykonawcy i przyjęły, że zobowiązał się on ...

zaś tak w doktrynie jak i w judykaturze przyjmuje się, że ...

umowy, okoliczności złożenia oświadczenia woli i założenie racjonalności działania uczestników obrotu ...

Apelacyjnego. Wniosły się jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ...

zastrzeżony na korzyść przyjmującego zamówienie i nie może zostać przez strony ...

z wykonywaniem umowy przez strony i zachowaniem stron po zawarciu umowy ...

uchyleniem zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania ...

przed Sądem Apelacyjnym wymagało dopuszczenia i przeprowadzenia wyżej wymienionego dowodu na ...

punktu 3.1 projektu umowy i - w rezultacie - do wniosku o ...

w uzasadnieniu wyroku do treści i znaczenia niektórych dowodów zaoferowanych przez ...

związku z art. 217 § 2 i art. 391 § 1 k.p ...

V CZ 17/13, niepubl. i wymienione w jego uzasadnieniu orzeczenia ...

dnia 14 marca 2013 r., I CZ 12/13, niepubl.). Jednocześnie ...

dnia 25 października 2012 r., I CZ 136/12, niepubl.). Wobec ...

kontekście ustalenia zgodnego zamiaru stron i celu umowy, jako decydujących elementów ...

wykluczyć, iż zachowanie stron, negocjacje i ich wynik przy wykonaniu innej ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr ...

dowodu z przesłuchania stron, ale i wszelkich innych środków dowodowych albowiem ...

25 czerwca 1999 r., II CKN 722/98, niepubl; z dnia ...

28 czerwca 2000 r., IV CKN 72/00, niepubl.) Na rozumienie ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000, nr ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...

dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 129/03, "Izba Cywilna ...

2004, nr 10, s. 33 i 34 i z dnia 25 marca 2004 ...

2004, nr 10, s. 33 i 34). W razie braku porozumienia ...

zostało złożone, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. Jak wskazał Sąd ...

nie tylko interpretowany zwrot, ale i jego kontekst, czyli pozostałe elementy ...

w którym sporządzono projekt umowy i w którym umowę zawierano (por ...

dnia 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...

których oświadczenie zostało złożone, jak i uwzględnienie celu umowy może prowadzić ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, z dnia 7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, z dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 129/03, i z dnia 25 marca 2004 ...

nie wszystkie z nich uwzględnił i ocenił w kontekście badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy. Słusznie w związku ...

do okoliczności związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy przez strony, w ...

tym odniesienia się do treści i sposobu wykonywania w tym samym ...

znaczenie dla ustalenia zgodnego zamiaru i celu umowy stron w kontekście ...

do umowy o roboty budowlane i stanowić podstawę do modyfikacji wynagrodzenia ...

tego zarówno wykładnia językowa jak i wykładnia systemowa przemawiają za traktowaniem ...

dnia 29 marca 2012 r., I CSK 333/11,, niepubl. zob ...

tylko wykonawców umowy o dzieło i odpowiednio wykonawców umowy o roboty ...

art. 3571 k.c. jak i art. 632 § 2 k.c ...

zawarciu umowy o roboty budowlane i to także wtedy, gdy wynagrodzenie ...

nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych ...

skutek spadku cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych ...

p.c. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 109 fragmentów

2016-04-29 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

Sygn. akt I CSK 306/15 WYROK W ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...

2014 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ...

Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwoty 8.325.797 ...

Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o oddalenie powództwa ...

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności i obejmował odcinek o długości 24 ...

wysokość, to jest ceny jednostkowe i pozycje ryczałtowe. Wysokość wynagrodzenia uzależniona ...

nie tylko mechanizm wzrostu, ale i spadku kosztów i ma charakter fakultatywny, ponieważ jej ...

się konieczność wykonania dodatkowych prac i poniesienia dodatkowych kosztów, które nie ...

zmianę projektu tymczasowej organizacji ruchu i 4 stycznia 2007 r. został ...

wymagało zaangażowania dodatkowej ilości sprzętu i ludzi, zakupu nowych materiałów oraz ...

kontraktu, a mianowicie oleju opałowego i napędowego, stanowiących podstawę do przygotowania ...

do 31 maja 2009 r. i ustaliły, że roboty wykonane w ...

2009 r. wystawił rozliczenie końcowe i oczekiwał na wystawienie przez inżyniera ...

b w subklauzuli 2.1. i 1.9. ogólnych warunków kontraktowych ...

do żądania zapłaty za koszty i rozsądny zysk w razie nieudostępnienia ...

terminie przez zamawiającego placu budowy i dokumentacji oraz możliwość waloryzacji wynagrodzenia ...

lub spadków kosztów robocizny, dóbr i usług oraz innych nakładów również ...

potwierdziły, że wszystkie pozostałe postanowienia i ogólne warunki kontraktu FIDIC pozostają ...

Sądu Okręgowego, zmiana regulacji praw i obowiązków stron kontraktu w stosunku ...

do naruszenia art. 473 § 2 i art. 3531 k.c. Przyjęte ...

powodujących przedłużenie czasu realizacji kontraktu i godził się na ich wystąpienie ...

rozliczony zgodnie z jego postanowieniami i zasadami wyliczenia kosztów według obmiaru robót i cen jednostkowych. Powód otrzymał wynagrodzenie ...

art. 361 § 2 k.c. i stwierdził, że szkoda, na wyrządzenie ...

powoda ma niewątpliwie charakter majątkowy i wynika z przedłużenia czasu na ...

terminie ich zgłaszania. Roszczenia finansowe i czasowe powoda w okresie związania ...

reżimowi kontraktowemu co do formy i terminów ich zgłaszania (klauzula 20 ...

inżyniera o zdarzeniu powodującym roszczenie i termin 42 dni do przekazania inżynierowi pełnej i szczegółowej informacji o roszczeniu) powodowało ...

c., gdyż inne są skutki i funkcje terminów zawitych i terminów przedawnienia. Podniesiony przez pozwanego ...

dnia oddania robót (art. 646 i 656 k.c.), gdyż prace ...

liczony od chwili zakończenia kontraktu i wydania świadectwa jego wykonania, co ...

powoda od wyroku Sądu Okręgowego i stosownie orzekł o kosztach. Sąd ...

stron ogólnymi warunkami kontraktu FIDIC i szczególnymi warunkami kontraktu, w których ...

że klauzule 1.9.b i 2.1.b ogólnych warunków ...

zdarzenia objęte klauzulami 1.9. i 2.1 ogólnych warunków kontraktu ...

prawidłowo został zastosowany art. 3531 i 58 k.c. Zasada swobody ...

z właściwością stosunku prawnego, ustawą i zasadami współżycia społecznego. Jak przyjmuje ...

toku postępowania pierwszoinstancyjnego nie twierdził i nie wykazywał umyślności działań pozwanego ...

winy. Tradycyjnie odróżnia się umyślność i niedbalstwo. Według przeważających poglądów doktryny ...

przewiduje naruszenie wyżej wymienionej reguły i skutki w postaci szkody oraz ...

prowadzi do ustalenia umyślności działań i zaniechań pozwanego w zakresie obowiązków ...

następowało w wyniku dokonania obmiarów i przemnożenia ilości wykonanych robót przez ...

przygotowawczych było między innymi odszukanie i ewentualne odtworzenie osnowy geodezyjnej. Realizując ...

na celu zabezpieczenie wykonanych robót i ta robota nie podlega dodatkowej ...

p.c.), tj.: - art. 56 i 65 § 1 i 2 k.c. przez niewłaściwe ...

zastosowania klauzul 1.9.b i 2.1.b ogólnych warunków ...

w umówionym terminie placu budowy i przekazania prawidłowej dokumentacji projektowej, za ...

wykładnię, a także niewłaściwe zastosowanie i uznanie za bezzasadne roszczeń odszkodowawczych ...

c. przez odmowę ich zastosowania i przyjęcie, że powodowi nie przysługują ...

z art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy ...

c. przez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że ewentualne wyłączenie odpowiedzialności ...

terminowe przekazanie powodowi placu budowy i dokumentacji projektowej, za wyjątkiem sytuacji ...

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie narusza właściwości stosunku prawnego ...

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U ...

k.") przez odmowę ich zastosowania i przyjęcie, że ewentualne wyłączenie odpowiedzialności ...

terminowe przekazanie powodowi placu budowy i dokumentacji projektowej, za wyjątkiem sytuacji ...

krajowym rynku przygotowywania, koordynowania budowy i eksploatacji dróg krajowych, nie stanowi ...

c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że zawarcie przez strony ...

k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że działania pozwanego nie ...

uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ...

dotyczą przebiegu postępowania w sprawie i podejmowanych w nim czynności zmierzających ...

dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy ...

ze względu na treść apelacji i zakres rozpoznania, są potrzebne do ...

PK 46/10, nie publ. i z 9 września 2010 r., I CSK 679/09, nie publ ...

Apelacyjny nie zawiera wprawdzie wyraźnego i jednoznacznego wskazania, że Sąd ten ...

aprobuje ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i na nich będzie bazował przy ...

której prowadził on rozważania prawne i odniósł się do zarzutów naruszenia ...

warunków kontraktu podpisanego przez strony i aneksu nr 1 do umowy ...

strony są względem siebie wierzycielami i dłużnikami co do różnych grup ...

jako błędy na etapie przygotowania i projektowania inwestycji oraz stwierdził, że ...

w toku postępowania nie twierdził i nie wykazywał, że pozwany wzbogacił ...

wykonane roboty dodatkowe. W pozwie i następnie w toku postępowania powód ...

w jakim pozostawał z pozwanym i z niewykonaniem przez pozwanego obowiązków ...

w tym przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu. Tego rodzaju obowiązki ...

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (art. 31 ...

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na ...

ale też określenie wysokości wynagrodzenia i możliwości jego podwyższenia. Te same ...

przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozostałej dokumentacji, na podstawie której ...

27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, nr ...

oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. W niniejszej ...

dokumentacja projektowa opracowana przez pozwanego i przedstawiona wykonawcom, w oparciu o ...

którymi wykonawcy mogli się liczyć i uwzględnić je w ramach własnego ...

się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...

ppkt b pkt 1.9 i 2.1 ogólnych warunków kontraktu ...

razie stwierdzenia braków w rysunkach i instrukcjach wykorzystywanych przy wykonywaniu umowy ...

Sądy meriti uznane za jasne i jednoznacznie wyłączające po stronie powoda ...

prowadziła zarówno wykładnia gramatyczna, jak i inne metody wykładni postanowień umowy ...

kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. wyrok Sądu ...

1952, nr 3, poz. 70 i z 4 lipca 1975 r ...

z 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999 ...

z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz ...

art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...

zredagowała. Ogólne warunki kontraktu FIDIC i szczególne warunki kontraktu, jakie miały ...

oświadczeń woli złożonych przez strony i prowadzących do związania się przez ...

kontraktowej (wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego szkodę wyrządzoną mu ...

Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...

przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...

terenu budowy oraz "opóźnień rysunków i instrukcji", gdy tymczasem powód wiązał ...

pozwanego, których nie mógł przewidzieć i uwzględnić w kalkulowaniu szczegółów własnej ...

stwierdzenia zarówno przez pozwanego, jak i przez powoda przed podpisaniem umowy i czy pozostają w związku ze ...

k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że działania pozwanego nie ...

rodzaju wadami była dotknięta, ale i co do przyczyn, z uwagi ...

ppkt a pkt 1.9 i 2.1 ogólnych warunków kontraktu ...

zadania realizuje w interesie publicznym i przy zaangażowaniu środków publicznych, a ...

przyznaje Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad status centralnego organu administracji ...

wyżej przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów należy zatem uznać za ...

w zw. z art. 39821 i art. 391 § 1 k.p ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 51 fragmentów

2016-09-23 » uchyla zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Okręgowego w Ł.z dnia 31 października 2014 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt X GC …/13 i przekazuje sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania

sygnaturze akt X GC .../13 i przekazuje sprawę temu Sądowi do ...

rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z ...

74 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Rozstrzygnięcie to oparte zostało na podzielonych i uznanych za własne przez Sąd ...

18 września 2009 r. "V." i Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "W." (dalej ...

w celu przystąpienia do przetargu i realizacji zadania inwestycyjnego. Strony umowy ...

z czym związane było uprawnienie i zobowiązanie, w imieniu swoim i partnera konsorcjum, dokonywania szeregu czynności faktycznych i prawnych, w tym podpisywania faktur ...

wobec zamawiającego. Wynikające stąd ryzyko i koszty zapłaty miał ponieść ten ...

przyczyn leżących po stronie wykonawcy i analogiczną karę dla wykonawcy, w ...

łączy, bowiem, współuczestnictwo materialne konieczne i jednolite. "W." został w trybie ...

żądanie pozwu obejmowało karę umowną i odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy ...

z umowy o roboty budowlane i dotyczyło prawa wspólnego wszystkich członków ...

wykonał powierzone mu roboty budowlane i otrzymał za nie zapłatę, skoro ...

żądanie pozwu dotyczyło kary umownej i odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy ...

k.c., art. 65 § 1 i § 2 k.c., art. 65 ...

p.c., art. 386 § 4 i art. 382 k.p.c ...

poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania za ...

CNP 72/12, nie publ. i z dnia 6 lutego 2015 ...

26 marca 1998 r., II CKN 815/97, Wokanda 1999, nr 1, s ...

CK 674/04, nie publ. i z dnia 5 lutego 2014 ...

umowa o wspólne działanie samodzielnie i autonomicznie występujących partnerów przy zawieraniu ...

przedsięwzięcia, korzystają ze swobody kontraktowej i nie są związane wymogiem zachowania ...

wskazano, iż zróżnicowanie stanów faktycznych i prawnych uniemożliwia jednolitą kwalifikację prawną ...

zbliżoną do spółki prawa cywilnego i wówczas przepisy o spółce cywilnej ...

zespolenia organizacyjnego po stronie konsorcjantów i wspólników spółki cywilnej nakazują jednak ...

prowadzić do powstania skutków niezamierzonych i niepożądanych przez konsorcjantów. Skoro strony ...

zagadnień powinna być umowa stron i w odniesieniu do przyjętych w ...

stosunku prawnego z tej umowy i ewentualnych różnic między istotnymi elementami ...

dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, nie publ ...

spełniający wymogi konstrukcyjne spółki cywilnej i akcentując prawną i gospodarczą samodzielność członów konsorcjum (brak ...

przedsiębiorstwa, majątku wspólnego, więzi organizacyjnych i majątkowych wspólników). Skoro, umowa konsorcjum ...

art. 860 § 1 k.c. i 863 k.c. W rezultacie ...

polskim systemie prawnym charakter wyjątkowy i przewidziana jest jedynie dla majątku ...

objętych wspólnością ustawową (art. 35 i art. 42 k.r.o.) i majątku wspólników spółki cywilnej (art ...

c.). O tym czy prawa i obowiązki w związku, z którymi ...

są wspólne, dla jakiś osób i czy rodzaj więzi występujących między ...

CSK 475/10, nie publ. i z dnia 7 listopada 2014 ...

CSK 505/03, nie publ. i z dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12, nie publ ...

do przyjęcia konstrukcji legitymacji łącznej i odpowiednio współuczestnictwa procesowego o charakterze ...

W. do podwykonawcy lidera konsorcjum i ściśle określa, za jaki zakres robót i za jakim wynagrodzeniem odpowiada partner ...

współdziałanie, według przyjętego podziału zadań i obowiązków, celem doprowadzenia do zrealizowania ...

000 zł, które zostały odebrane i w całości zapłacone. Natomiast innych ...

jako konsorcjant ani wykonawca V. i w związku z tym nie ...

z realizacją umowy (k. 3 i k. 15). Kwestia ta była ...

przez tą spółkę na utrzymanie i zabezpieczenie budowy (k. 947-950 i k. 1055-1056). Nie sposób ...

art. 379 § 1 k.c. i zasądzić połowę dochodzonej kwoty o ...

dochodzenie roszczeń przez członków konsorcjum i charakter łączących ich więzi. Z ...

miała wpływ na umowę konsorcjum i legitymację syndyka w kontekście regulacji ...

dnia 6 listopada 2002 r., I CKN 1118/00, Biul. SN 2003 ...

postępowaniem, wynikającym z braku faktycznego i prawnego interesu w takim procesie ...

pełnej struktury podmiotowej stosunku materialnego i przyjęcia, że po stronie konsorcjantów ...

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone orzeczenie i poprzedzający go wyrok Sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego (art. 39815 § 1 k.p.c. i 108 § 2 k.p.c ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 83 fragmenty

2019-04-24 » oddala skargę kasacyjną

lutego 2018 r., sygn. akt I ACa [...], 1) oddala skargę kasacyjną ...

została zobowiązana do przeprowadzenia remontu i modernizacji lokalu w zakresie zgodnym z ofertą przetargową i w kwocie nie mniejszej niż ...

uzyskiwać pisemną zgodę pozwanego (§ 5 i § 3 umowy). Strony uzgodniły, że ...

zwrotu kosztów związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń (§ 12 umowy). A ...

a wspólnicy uczestniczyli w zyskach i stratach spółki w wysokości odpowiadającej ...

czerwca 2011 r. Określenie wysokości i terminu spłaty miało nastąpić w ...

z remanentu miała zostać rozliczona i doliczona do kwoty majątku spółki ...

czerwca 2011 r. A. Ż. i pozwany Teatr podpisali aneks nr ...

A. Ż. przejmuje wszelkie prawa i obowiązki po rozwiązanej spółce cywilnej ...

z powodu nieterminowego opłacania czynszu i zażądał opuszczenia lokalu w terminie ...

wierzytelność z tytułu rozliczenia wydatków i nakładów (w tym koniecznych i ulepszeń) dotyczących lokalu przy ul ...

k.c.), utraciła status współnajemcy i współwłaściciela majątku wspólnego wspólników, jej ...

wspólniczką, która w spółce pozostała i która stała się ex lege ...

świadome przekazanie rzeczy właścicielowi, jak i każdą sytuację, w której właściciel ...

nie władała natomiast tym lokalem i jak wynika z treści porozumienia ...

przez strony umowy spółki porozumienia i się na nie godził. Przychylił ...

sytuacji gdy zajęta wierzytelność była i cały czas pozostaje sporna, w ...

całości, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy Sądowi drugiej instancji ...

zw. z art. 519 § 1 i 2 pkt 1 k.c. i 511 k.c., art. 76 ...

zw. z art. 77 § 1 i 65 § 1 i 2 k.c., art. 510 § 2 i 58 § 1 k.c., art ...

zw. z art. 379 § 1 i 2 oraz art. 380 § 1 i 2 k.c., art. 677 ...

c., a także art. 416 i 361 § 1 k.c. w ...

kasacyjną wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Sąd ...

rozstrzygnięcia, że poprzedniczka prawna powódki i pozwany ujawnili wolę rozwiązania stosunku ...

tak w procesie nie twierdził i co pozostaje w oczywistej sprzeczności ze stanowiskiem pozwanego i treścią aneksu nr 5 do ...

art. 228 § 1, art. 229 i art. 230 k.p.c ...

CSK 404/07, nie publ., i z dnia 9 października 2014 r., I CSK 544/14, OSNC-ZD ...

świetle dowodów zgromadzonych w sprawie i stanowiska stron doszło do konkludentnego ...

26 marca 1998 r., II CKN 815/97, Wokanda 1999, nr 1, s ...

CK 674/04, nie publ., i z dnia 5 lutego 2014 ...

wykraczania poza te granice jak i nakaz rozważenia wszystkich zarzutów i wniosków podniesionych w apelacji. W ...

zgłoszonych w punkcie 4, 5 i 6 apelacji) było to jednak ...

czynienie ustaleń odnośnie do przedmiotu i wartości nakładów, zajęcia wierzytelności oraz ...

Połączenie spraw podyktowane względami technicznymi i ekonomią procesową (art. 219 k ...

c.) nie pozbawia ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie ...

dnia 22 września 1967 r., I CR 158/67, OSNCP 1968 ...

dnia 15 lutego 2008 r., I CZ 148/07, nie publ ...

Apelacyjny nie naruszył art. 416 i 361 k.c. w zw ...

c. obejmuje tylko wierzytelność istniejącą i przysługującą dłużnikowi na podstawie określonego ...

art. 187 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). Wobec ...

skarżącą by sprecyzowała jakich kwot i z jakiego tytułu się domaga ...

pozwu zawiera dokładnie określone żądanie i fakty je uzasadniające (k. 738 ...

nie wniosła skutecznie żądania ewentualnego i bezprzedmiotowe były rozważania Sądu Apelacyjnego ...

zw. z art. 519 § 1 i 2 pkt 1 k.c. i 511 k.c., art. 76 ...

zw. z art. 77 § 1 i 65 § 1 i 2 k.c., art. 510 § 2 i 58 § 1 k.c., sprowadzają ...

umowy najmu oraz przejęcia praw i obowiązków powódki w tym zakresie ...

czynności przelewu praw (art. 509 i 511 k.c.) i przejęcia długu (art. 519 i 522 k.c.), przy czym ...

dnia 17 lipca 1999 r., I CKN 44/98, nie publ., z ...

dnia 17 maja 2012 r., I CSK 494/11, nie publ., i z dnia 18 kwietnia 2012 ...

2 pkt 1 k.c. i art. 520 k.c. oraz ...

na zawarcie umowy przejęcia praw i obowiązków i nie wyznaczały jej terminu na ...

w tym roszczenie o nakłady i zwrot nadpłaconych wydatków. Dokument sporządzony ...

złożył jedynie przedstawiciel pozwanego Teatru i A. Ż., co oznacza, że wymagania art. 509 i 511 k.c. konieczne dla ...

pisemnej. Współkształtowanie przez czynność następczą i umowę pierwotną treści stosunku prawnego ...

23 stycznia 2003 r., II CKN 1335/00, nie publ., z ...

nr 15-16, poz. 233, i z dnia 17 maja 2013 r., I CSK 505/12, OSNC - ZD ...

należnych powódce z tytułu nakładów i nadpłaconego czynszu, jako współnajemcy z ...

dnia 6 listopada 1972 r., I CR 622/72, NP. 1975 ...

CSK 71/07, nie publ., i z dnia 7 maja 2008 ...

w zw. z art. 379 i 380 k.c.). Z perspektywy ...

dnia 30 listopada 2000 r., I CKN 924/98, OSNC 2001, nr ...

11 lipca 2001 r., V CKN 408/00, nie publ., z ...

dnia 4 października 2001 r., I CKN 458/00, nie publ., i z dnia 8 kwietnia 2011 ...

c. musi być rozumiany ściśle i w powiązaniu z celem jakiemu ...

o tym przez wynajmującego wiadomości i zaistnienia faktycznej możliwości zbadania przez ...

dnia 6 listopada 1972 r., I CR 622/72, OSP 1974 ...

dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 323/97, OSNC 1998, nr ...

dnia 26 marca 1998r., I CKN 590/97, OSNC 1998, nr ...

24 października 2000 r., V CKN 131/00, nie publ., z ...

CSK 488/00, nie publ., i z dnia 14 października 2015 ...

ale zrezygnowała z jego posiadania i za jej wiedzą A. Ż ...

poprzedniczki prawnej powódki prowadzeniem restauracji i rezygnacja z posiadania lokalu. Strony ...

datę jej rozwiązania ma zadłużenie i jak ono zostanie podzielone na ...

w stosunku do pozwanego Teatru i pracowników na dzień rozwiązania spółki ...

powiadomiła o tym fakcie wynajmującego i przez okres prawie dwóch lat ...

poprzedniczki prawnej powódki jak najemcy i nie żądając od niej zapłaty ...

powódki została wbrew swojej woli i wiedzy wyzuta z posiadania na ...

skutek bezprawnych działań pozwanego Teatru i byłej wspólniczki A. Ż.. Skarżąca ...

czynszu najmu, wynagrodzeń pracowniczych, rachunków i podatków które generuje prowadzenie działalności ...

działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu i przekazała go w całości do używania i pobierania pożytków A. Ż. za zgodą i wiedzą wynajmującego, nie dochowując jedynie ...

nie roszczenia o zwrot nakładów i nadpłaconych wydatków. Okoliczności sprawy pozwalają ...

na podstawie art. 98 § 1 i 3, 99 w zw. z ...

art. 398²¹ k.p.c. i § 10 ust. 4 pkt 1 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 390 fragmentów

2016-03-10 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala zarzuty odwołania, Oddala zarzuty odwołania, Oddala zarzuty odwołania

na rozprawie w dniach 1 i 8 marca 2016 roku w ...

KIO 223/16, 224/16 i 228/16 po stronie zamawiającego ...

sygn. akt: KIO 223/16 i nakazuje zamawiającemu - Zarządowi Oczyszczania Miasta ...

wyboru oferty najkorzystniejszej w części I zamówienia, a następnie powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz odrzucenie na ...

w zakresie wszystkich zarzutów odwołania i nakazuje zamawiającemu - Zarządowi Oczyszczania Miasta ...

a następnie powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz odrzucenie na ...

sygn. akt: KIO 225/16 i nakazuje zamawiającemu - Zarządowi Oczyszczania Miasta ...

a następnie powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odtajnienie ...

sygn. akt: KIO 228/16 i nakazuje zamawiającemu - Zarządowi Oczyszczania Miasta ...

a następnie powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odtajnienie ...

obciąża zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta, i: 2.1 zalicza w poczet ...

poniesione z tytułu uiszczonych wpisów i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i konserwacja elementów małej architektury wzdłuż ...

w Warszawie, zwany dalej: "odwołującym I", wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego: w zakresie rejonu I: - zaniechania wezwania wykonawcy W. F ...

zwanego: "W. F.") do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, - zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy ...

ustawy Pzp), - wyboru dla rejonu I jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy W ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, jak również którego oferta ...

4 ustawy Pzp, - zaniechania badania i oceny ofert oraz wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. Odwołujący I zarzucił naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: w zakresie rejonu I: • art. 26 ust. 3 w ...

W. F. do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, • art. 26 ust. 4 ...

W. F. do wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału ...

wymaganego przez zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia, • art. 90 ust. 3 ...

niskiej, • art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp przez ...

z art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4 w ...

art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art ...

sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się ...

z zaniechaniem wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów oraz wyborem oferty wykonawcy ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz którego oferta podlegała ...

ustawy Pzp przez zaniechanie badania i oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. W oparciu o powyższe zarzuty odwołujący I wnosił o uwzględnienie odwołania oraz ...

nakazanie zamawiającemu: w zakresie rejonu I: • unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, • dokonania ponownego badania i oceny oferty wykonawcy W. F ...

W. F. do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz wyjaśnień w tym ...

w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, • wykluczenia wykonawcy ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, • odrzucenia oferty wykonawcy W ...

postępowania w zakresie rejonu XI i kontynuację postępowania o udzielenie zamówienia ...

w tym dokonanie czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty ...

rozprawie. W uzasadnieniu odwołania odwołujący I podnosił, że wykonawca W. F ...

ani wezwany do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień ...

przez zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z pkt III ...

2 SIWZ warunek posiadania wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę zostanie spełniony ...

prace ogrodnicze polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni niskiej o łącznej ...

260.000,00 zł. Odwołujący I podkreślał, że prace przedstawione w ...

do oferty wykonawcy W. F. i załączone do niego referencje nie ...

listopada 2012 r. Zdaniem odwołującego I, do wykazania spełnienia warunku powinny ...

być wzięte pod uwagę tylko i wyłącznie prace wykonane w okresie ...

się koszenia trawników. Ponadto, odwołujący I powołał się na orzecznictwo Krajowej ...

KIO 12/13. Według odwołującego I, wykonawca W. F. nie spełnia wymogu posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia i powinien zostać wezwany zarówno do wyjaśnienia zakresu i wartości prac ogrodniczych zgodnych z ...

warunku w relewantnym okresie, jak i do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, gdyż zamówienia z poz. 2 i 3 są niewystarczające dla potwierdzenia ...

wątpliwe. W dalszej kolejności, odwołujący I podnosił, iż wskazane przez wykonawcę ...

prace ogrodnicze polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni niskiej, w tym ...

jesienne wygarbianie liści, pielenie krzewów i żywopłotów. Dodał też, że co ...

spełnienia warunku udziału w postępowaniu i nie wezwał wykonawcy do dalszych ...

w tym zakresie. Zdaniem odwołującego I, wykonawca W. F. nie wykazał ...

były inne". W ocenie odwołującego I wyjaśnienia wykonawcy są niejasne i nie wynika z nich jednoznacznie ...

w wykazie oraz jakie prace i o jakiej wartości zostały przez ...

osiągnięcie zysku. W ocenie odwołującego I, zamawiający nie był uprawniony do ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia bez zastosowania procedury wyjaśnień ...

następnie wezwania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ...

na wezwanie zamawiającego. Dodatkowo, odwołujący I zauważył, iż referencja z 20 ...

wykazał zaistnienia takich okoliczności. Odwołujący I powołał się tutaj na przepis ...

zakresie rażąco niskiej ceny odwołujący I wskazywał, że przedstawione przez niego wyjaśnienia są niezwykle lakoniczne i nie wskazują żadnych konkretów. Podniósł ...

wskazywał na posiadanie własnego sprzętu i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia ...

co miało skutkować niższymi kosztami i brakiem konieczności ponoszenia kosztów wynajmu ...

te okoliczności są, zdaniem odwołującego I, wspólne dla wszystkich wykonawców, a ...

skonkretyzował osiąganych przez siebie oszczędności i ich wpływu na cenę. Dalej ...

na poparcie swych twierdzeń. Odwołujący I podniósł też, że wykonawca W ...

na której rozprowadzane są powstałe i rozdrobnione odpady zielone na powierzchni ...

badania w laboratoriach. Następnie, odwołujący I stwierdził, iż zgodnie z aktualnie ...

terenach zieleni miejskiej, w ogrodach i parkach oraz na terenach zdegradowanych ...

myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą być ...

z obowiązującymi przepisami. Ponadto, odwołujący I zauważył, iż w przedmiotowych wyjaśnieniach ...

spoczywającemu na nim ciężarowi dowodu i wykazał rzetelność zaoferowanej ceny, wobec ...

naruszył art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Odwołujący I podnosił również, że zgodnie z ...

pierwotnie w formie pisemnej". Odwołujący I wskazał, iż wykonawca załączył do ...

wypełnione sprzeczne z postanowieniami SIWZ i instrukcją zamawiającego w związku z ...

omyłkowego załączenia niewłaściwych tabel kalkulacyjnych i załączył koleiną wersję tabel oraz ...

nie są cenami jednostkowymi. Odwołujący I podkreślił, że w związku z ...

niezgodne z SIWZ. Zdaniem odwołującego I, tabele kalkulacyjne przedstawione w wyniku ...

przez zamawiającego niezgodności z SIWZ i aby to osiągnąć, wykonawca w ...

przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia. Odwołujący I wskazał również, że wykonawca W ...

oferty po aukcji. Zdaniem odwołującego I, zamawiający nie miał prawa zaakceptować ...

na ich sprzeczność z jednoznacznym i skonkretyzowanym żądaniem zamawiającego co do ...

w uzupełnionych tabelach. Reasumując, odwołujący I stwierdził, że zamawiający nie tylko ...

że uzupełnienie tabel było niedopuszczalne i, że żaden z tych dokumentów ...

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odwołujący I stwierdził, że zamawiający nie odniósł ...

akt: KIO 1100/11. Odwołujący I podniósł, że zamawiający nie wskazał ...

o tym zdecydowały. Według odwołującego I z przepisu art. 93 ust ...

zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej i dopiero wynik negatywny tej oceny ...

na podstawie tego przepisu. Odwołujący I zwrócił również uwagę, iż w ...

względem poczynionych przez zamawiającego oszczędności i poniżej 1% względem budżetu zamawiającego. Odwołujący I stwierdził, iż na istnienie możliwości ...

części, wciąż stanowi jedno zamówienie i jedno postępowanie, co potwierdza brzmienie ...

rejonu II - wobec następujących czynności i zaniechań zamawiającego: - dokonania wyboru w ...

merytorycznej, w tym rachunkowej oferty i wyjaśnień tego wykonawcy, które nie ...

dotyczyły dokładnie tej samej materii i ktoś musiał je w takiej ...

dowodu, który na nim spoczywał i już same założenia poczynione co ...

załączył do odwołania: ulotkę informacyjną i dane fabryczne obsługi samojezdnej kosiarki ...

wykonawca w ogóle nie uwzględnił i co czyni jego wyjaśnienia wadliwymi ...

odnosząc się do kwestii dostawy i montażu płotka podniósł, iż ceny ...

potwierdzenie kosztów dotyczących poprzeczki ogrodzeniowej i słupka. W jego ocenie nie ...

działa na tym samym rynku i jako masowy odbiorca korzysta z ...

musi ponosić realizując zamówienie (stałych i zmiennych), które nie dotyczą samego ...

zamawiającego polegających na: - zaniechaniu odtajnienia i udostępnienia całości wyjaśnień w sprawie ...

wskazuje, że dokonane zostały pobieżnie i nie poddają się rzetelnej ocenie ...

zawierała ona rażąco niską cenę i jako taka winna podlegać odrzuceniu ...

z uwagi na zaniechanie odtajnienia i udostępnienia odwołującemu zastrzeżonej jako tajemnica ...

90 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp przez ...

nie zawierała rażąco niskiej ceny i uwzględniała wszystkie koszty związane z ...

rynku usług będących przedmiotem postępowania i oferowaniu ich świadczenia poniżej kosztów ...

informacji może wyrządzić wykonawcy szkodę i w czym upatrują oni szkody ...

wyjaśnieniach może wyrządzić mu szkodę i w czym upatruje on szkody ...

W ocenie odwołującego III koniecznym i zasadnym jest odtajnienie całej treści ...

oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jak również ...

że rolą zamawiającego jest ustalenie i weryfikacja czy czynniki wskazane przez ...

osiągnięte w ramach realiów rynkowych i na podstawie jakich założeń, w ...

ziemi, wynagrodzeń, farby, załadunku, wywozu i utylizacji odpadów, opłat i podatków, w tym podatku VAT ...

wpływ na sposób liczenia cen i zaproponowanie odpowiednich stawek korzystnych dla zamawiającego (obniżenie kosztów) i dla wykonawcy (zachowanie zysku), bez ...

Według odwołującego III, za nieistotne i niemające żadnej wartości dowodowej należy ...

położenia bazy, jakości (wysokiej wydajności i bezpieczeństwa) sprzętu, wysokich kwalifikacji pracowników ...

się na wysokość zaoferowanej ceny i które z kosztów realizacji zamówienia ...

zostały dzięki posiadanemu doświadczeniu obniżone i dlaczego. Ponadto, wykonawca AG Complex ...

wewnętrzne normy zakładowe zostały wprowadzone i nie przedłożył żadnych dowodów na ...

że rzeczywiście dysponuje wysokowydajnym sprzętem i jakie miałoby to mieć (chociażby ...

Sp. z o.o., okolicznościami i rozwiązaniami organizacyjnymi, skoro nie znał ...

nie jest ceną rażąco niską i tym samym zamawiający powinien był ...

pkt 4 ustawy Pzp, jak i wskazanej w wyroku Krajowej Izby ...

przeprowadzonej aukcji elektronicznej jest niewiarygodna i nierealistyczna, tym samym konieczne było ...

z o.o. informacji, wyliczeń i dowodów, z których wynikałoby w ...

a w przypadku dzielnic Targówek i Białołęka (o łącznej powierzchni wskazanej ...

o.o. cena jest nierealistyczna i rażąco niska, co powinno skutkować ...

IV", wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego w zakresie rejonu IV i V, zarzucając zamawiającemu naruszenie następujących ...

V, • art. 90 ust. 2 i 3 w zw. z art ...

przez nieprawidłową ocenę złożonych wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez ...

konkurencji polegający na sprzedaży usług i towarów poniżej kosztów ich świadczenia ...

z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp przez zaniechanie ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie rejonu nr ...

IV, • art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez prowadzenie ...

naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu ...

IV wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: • unieważnienia czynności wyboru ...

najkorzystniejszej dla rejonu nr IV i V, • dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert dla rejonu nr IV i V, • odtajnienia wyjaśnień elementów oferty ...

W. F. do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków ...

w zakresie rejonu nr IV i V. W uzasadnieniu odwołania, odwołujący ...

art. 11 ust. 4 uznk i wskazał, że określona informacja stanowi ...

również zasady równego traktowania wykonawców i poszanowania zasad uczciwej konkurencji. Zauważył ...

każdej z tych informacji wskazać i udowodnić, iż spełniają przesłanki z ...

jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest ogólnikowe i nie potwierdza zasadności dokonania zastrzeżenia ...

zagadnienia dotyczącego rażąco niskiej ceny i czynu nieuczciwej konkurencji przez złożenie ...

była do przedstawienia wyjaśnień konkretnych i wyczerpujących, wraz z dołączeniem dowodów na potwierdzenie podnoszonych twierdzeń i wskazywanych wartości. Zauważył też, że ...

rodzaju zamówienia o podobnej skali i wartości. Wyjaśnienia te powinny być wyczerpujące i szczegółowe, odnosić się do konkretnych ...

kosztów z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka i godziwego zysku oraz wskazanie konkretnych ...

w sprawie o sygn. akt: I Ca 117/12, wyrok Sądu ...

względu na przyjętą formę wynagrodzenia i przyjęty przez zamawiającego sposób wyliczania ...

czyściwa, worków, rękawiczek, środków grzybobójczych i owadobójczych, środków BHP); utylizacji (liści ...

opłaty, ubezpieczenia, koszty warsztatu, serwisu i części zamiennych); narzędzi (np. grabie ...

do sprzętu, olejów do samochodów i kosiarek; amortyzacji sprzętu; zarządu SITA ...

godziny/dobę; paliwa; amortyzacji pojazdów i sprzętu; napraw pojazdów i sprzętu; nie uwzględnienia w cenie ...

przepisu art. 90 ustawy Pzp i wykazujące rzetelność zaoferowanej ceny. Odwołujący ...

z wprost wyrażonych wymagań zamawiającego i kosztorysowego charakteru wynagrodzenia, co oznacza ...

ziemi, wynagrodzeń, farby, załadunku, wywozu i utylizacji odpadów, opłat i podatków oraz muszą uwzględniać czynności ...

rodzaju usługi z wynagrodzenia wyodrębnionego i określonego jako cena za inny ...

ziemią urodzajną, mulczowanie korą, dostawę i montaż wygrodzeń trawników itp., prawdopodobnie ...

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i ukształtowanego sposobu wynagradzania wykonawcy, a ...

ust. 1 pkt 1 uznk i stwierdził, iż nie może budzić ...

zakresie opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lutego ...

celu utrudnienia dostępu do rynku i przy pomocy środków nieznajdujących usprawiedliwienia ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę W. F ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, określonego w części III ...

prac ogrodniczych polegających na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni niskiej o łącznej ...

tj. usługa pielęgnacji zieleni niskiej i utrzymania czystości wzdłuż tras komunikacyjnych ...

prace wykonywane w okresie wiosennym i letnim, takie jak: koszenie trawników ...

liści, czy też pielenie krzewów i żywopłotów. Wobec czego, zdaniem odwołującego ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia ze względu na dwie ...

KIO 223/16, 224/16 i 228/16 po stronie zamawiającego ...

wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na ...

terminie (w dniach 23, 24 i 25 lutego 2016 toku), przy ...

stronę, do której zgłosili przystąpienie i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na ...

wraz z załącznikami, pytania wykonawców i wyjaśnień zamawiającego oraz modyfikacji treści ...

wykonawców: W. F., AG- Complex i SITA w zakresie rażąco niskiej ...

wykazanych przez wykonawcę W. F. i jego wyjaśnień w tym zakresie ...

dopuścić dowody z faktur, ulotek i ofert handlowych, umów współpracy i innych dokumentów złożonych przez strony i uczestników postępowania, w tym: - dokumentów ...

dnia 10.06.2015 r. i faktury VAT nr F/002541 ...

robocizny kosztorysowej oraz cen pracy i najmu sprzętu budowlanego, - dokumentów złożonych ...

224/16, tj.: ulotki informacyjnej i danych technicznych dot. obsługi samojezdnej ...

przedsiębiorstwa); sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach ...

zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i konserwacji elementów małej architektury w ...

z załącznikiem - ramowym zakresem prac i cen jednostkowych; referencji wystawionych przez ...

02.2015 r. dot. przyjęcia i zagospodarowania odpadów; faktury VAT nr ...

SITA, tj.: umowy współpracy SITA i Ziemi Polskiej z dnia 1 ...

2014 r. w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji; wyciągu ...

postanowień umownych dot. tajemnicy zawodowej i poufności; oferty handlowej dot. przyjęcia ...

darni, ziemi, wynagrodzeń, farby, załadunku i wywozu odpadów, jako powołany jedynie ...

wartości umów dla rejonu 1 i 2 z okresu 2013 - 2016 ...

nr 3 dot. zakresu prac i cen jednostkowych dla części XIII ...

odwołującego w ramach rejonu 1 i 2; tabelę nr 1 dot. zakresu prac i cen jednostkowych dla Rejonu 5 ...

nr 2 dot. zakresu prac i cen jednostkowych dla części V ...

rejonu XIII w roku 2015 i 2016, z odniesieniem do cen ...

Nadto, Izba rozważyła stanowiska stron i uczestników postępowania odwoławczego wyrażone w ...

228/16 oraz stanowiska stron i uczestników postępowania odwoławczego wyrażone ustnie ...

protokołu rozprawy z dnia 1 i 8 marca 2016 roku. Rozpatrując ...

7 ustawy Pzp - Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Sygn. akt ...

naruszenia art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp przez ...

przeprowadzonej aukcji elektronicznej dla: - rejonu I wynoszącej 976.027,99 zł; - rejonu II wynoszącej 587.815,97 zł. w szczególności w odniesieniu ...

dotyczące ceny oferty dla rejonu I i II, stwierdzając, że "(…) elementami wpływającymi ...

następujące czynniki: - posiadanie własnego sprzętu i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia ...

ziemi, kory, nasion trawy, paliwa i innych materiałów niezbędnych do realizacji ...

na której rozprowadzane są powstałe i rozdrobnione odpady zielone na powierzchni ...

zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i konserwację elementów małej architektury na terenie dzielnic - Śródmieście i Żoliborz były realizowane za niższą ...

wersję tabel kalkulacyjnych dla rejonu I i II. A nadto, zaznaczył jeszcze ...

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do ...

sfinansowanie części zamówienia dla rejonu I - 1.658.619,11 zł ...

wykonawcy W. F. dla rejonu I po przeprowadzonej aukcji elektronicznej opiewała ...

środkami dostępnymi w danej sprawie i uzasadnionymi w konkretnym stanie faktycznym ...

Zatem, rolą zamawiającego jest ustalenie i weryfikacja czy czynniki wskazane przez ...

osiągnięte w ramach realiów rynkowych i na podstawie jakich założeń, w ...

realność wystąpienia tych szczególnych czynników i sprzyjających okoliczności.(…) W ocenie Izby ...

informacji o wartości tych kosztów i sposobu ich obliczenia powoduje, że ...

przez niego oferta dla rejonu I nie zawiera rażąco niskiej ceny ...

uwagę, jak słusznie podnosił odwołujący I, że wyjaśnienia złożone przez wykonawcę ...

F. są bardzo lakoniczne, ogólnikowe i nie zawierają żadnych konkretów, a nadto są niespójne i nierzetelne. Wykonawca ten w swoich ...

ogólnikowy na posiadanie własnego sprzętu i urządzeń, uzyskanie korzystnych rabatów i atrakcyjnych cen oraz na własną ...

rzetelnych wyjaśnień w jaki sposób i w jakim wymiarze te okoliczności ...

dnia 5 kwietnia 2011 r., i wskazywał, że wpływ na zaoferowaną ...

zielone. Tymczasem, jak słusznie odwołujący I wskazywał, aktualnie nie obowiązuje żadne ...

obowiązywało takie rozporządzenie. Za odwołującym I, należy wskazać, że prawdopodobnie wykonawca ...

terenach zieleni miejskiej, w ogrodach i parkach oraz na terenach zdegradowanych ...

zamawiającemu tabele kalkulacyjne (dla rejonu I i II), które zostały uzupełnione sprzecznie ...

jakie poniesie przy realizacji prac) i zaznaczył, że nie są to ...

zamawiającego. Słusznie też wskazał odwołujący I, że tabele kalkulacyjne, złożone przez ...

przykładowo w pkt 1.1. i 1.2. w pozycji dot. wywozu i utylizacji zmienił ilość m3 ...

prac w pkt 1.1. i 1.2. z 15,50 ...

1.1 zmienił liczbę roboczogodzin i motogodzin, co też przełożyło się ...

ceny swojej oferty. Ponadto, odwołujący I zwrócił także uwagę na zbyt ...

wykonawcę W. F. są nierzetelne i jako takie nie przekonują, że ...

przez niego oferty dla rejonu I, nie jest rażąco niska. Zwrócić ...

odniesieniu zarówno do wyjaśnień, jak i własnego doświadczenia z lat ubiegłych ...

po to aby przeciwdziałać automatycznemu i arbitralnemu odrzuceniu oferty. Biorąc pod ...

przeprowadzonej aukcji elektronicznej dla rejonu I nie potwierdzały, że oferta nie ...

w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności i rozbieżności. Nie ma bowiem przeszkód ...

pod uwagę wszystkie złożone informacje i dokumenty i na ich podstawie dokonać analizy ...

nie potwierdził się zarzut odwołującego I, dotyczący bezzasadnego wykonawcy do dodatkowych ...

W. F. do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, oraz zarzut naruszenia art ...

W. F. do wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału ...

wymaganego przez zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia Izba uznała, że zarzuty ...

otrzymuje brzmienie: "2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, niezależnie ...

prace ogrodnicze polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni niskiej o łącznej ...

postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, które brzmiało w sposób ...

spełniają warunki, dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia. Natomiast przepis § 1 ust ...

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy ...

wartości koszenia trawników dla rejonu: I, II, IV i XIII. W wykazie tym ujął ...

Sp. z o.o., jak i poświadczenia z dnia 15.10 ...

Istota zarzutu podniesionego przez odwołującego I w zakresie niewykazania spełnienia warunków ...

iż przedstawione w wykazie prace i załączone do nich referencje nie ...

być wzięte pod uwagę tylko i wyłącznie prace wykonane w okresie ...

dotyczącego doświadczenia, opisany przez odwołującego I. Odwołujący wskazywał, że zamawiający wyraźnie ...

również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. I tak dla przykładu należy wskazać ...

zakresie zaliczona do wymaganego doświadczenia i nie ma podstaw do nakazania ...

wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ...

wezwania do wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ...

Również w odniesieniu do zakresu i wartości prac wykazanych przez wykonawcę ...

udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia, nie potwierdziły się zarzuty odwołującego I. Odwołujący wskazywał, że wymagane przez ...

prace ogrodnicze polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni niskiej, w tym ...

prac ogrodniczych polegających na utrzymaniu i pielęgnacji ziemi niskiej. Ponadto, należy ...

zweryfikował wartości poszczególnych prac. Odwołujący I argumentował, że wykonawca W. F ...

w wykazie, jednak sam odwołujący I również nie udowodnił, a nawet ...

w zakresie wartości prac, odwołujący I wskazywał, iż zamawiający zwrócił się ...

na to wezwanie przedstawił lakoniczne i niejasne wyjaśnienia. Niezrozumiała jest też ...

na rozprawie, jest zapisem standardowym i powtarzanym przez zamawiającego od kilku ...

w ocenie Izby, prawdopodobne. Odwołujący I nie złożył dowodów przeciwnych, w ...

udowodnienia swoich twierdzeń. Dodatkowo, odwołujący I zauważył, iż referencja z 20 ...

w ust. 1 pkt 2 i 3, są: poświadczenie, z tym ...

zgodzić się z twierdzeniem odwołującego I, że złożenie dokumentu referencji jest ...

ogrodniczą, z należytą starannością, fachowo i terminowo" to nie można uznać ...

Izba uznała, że zarzuty odwołującego I, w zakresie niewykazania spełnienia warunków ...

z art. 26 ust. 3 i art. 26 ust. 4 w ...

art. 90 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art ...

sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się ...

z zaniechaniem wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów oraz wyborem oferty wykonawcy ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz którego oferta podlegała ...

z art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt ...

sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się ...

ustawy Pzp przez zaniechanie badania i oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, w ocenie ...

że: "postępowanie dla rejonu III i XI unieważniono - na podstawie art ...

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i którą podał przed otwarciem ofert ...

najkorzystniejszej, czyli oferty złożonej odwołującego I w tej części zamówienia. Różnica ...

wnioskowała - w zakresie rejonu III I XI - o unieważnienie postępowania o ...

1.103.834,59 zł i zadeklarowanym terminem skrócenia koszenia trawników ...

Jest to samodzielna decyzja zamawiającego i brak jest jakichkolwiek podstaw do ...

w odpowiedzi na odwołanie), jak i inne orzeczenia Izby, np. wyrok ...

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i podania jej przed otwarciem ofert ...

w celu wyboru oferty najkorzystniejszej i zapobieżeniu unieważnienia postępowania", czy wyrok ...

w którym stwierdzono, że: "Konstrukcja i treść art. 93 ust. 1 ...

go w warunkach własnej kalkulacji i założonego budżetu na dany cel ...

zgodzić się z twierdzeniem odwołującego I, iż zamawiający ma bezwzględny obowiązek ...

wysokości ceny najkorzystniejszej oferty. Odwołujący I, w niniejszej sprawie powoływał się ...

unieważnienia postępowania podać uzasadnienie faktyczne i prawne. W ocenie Izby, w ...

unieważnienia postępowania dla rejonu III i XI, powołując się na treść ...

pkt 4 ustawy Pzp, jak i art. 93 ust. 3 ustawy ...

odnosząc się do argumentacji odwołującego I w przedmiocie poczynienia znacznych oszczędności ...

części, nadal jest jedno zamówienie i jedno postępowanie, należy podnieść, co ...

powołać orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. I tak w wyroku z dnia ...

bez względu na wartości globalne i poszczególnych części zamówienia oraz może ...

są w istocie odrębnie kontraktowanymi i finansowanymi zamówieniami, które łączy jedynie ten sam przedmiot i tożsame wszczęcie procedury przetargowej i pewne jej elementy, a których ...

dokonywany oddzielny wybór najkorzystniejszej oferty i zawierane odrębne stosunki umowne. Odrębnie ...

wszystkich zarzutów w nim podniesionych i stwierdziła, co następuje. Zarzut naruszenia ...

merytorycznej, w tym rachunkowej oferty i wyjaśnień tego wykonawcy, które nie ...

że zarówno wezwanie zamawiającego, jak i wyjaśnienia wykonawcy W. F., dotyczące ...

o udzielenie zamówienia dla rejonu I (którego dotyczyło odwołanie o sygn ...

akt KIO 223/16), jak i dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia ...

należy przyjąć za aktualne, również i dla tej sprawy. Oferta wykonawcy ...

elektronicznej opiewała na kwotę - 587.815,97 zł. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ...

48 zł. Podobnie, jak odwołujący I, odwołujący II podnosił, że wyjaśnienia ...

ogólnikowe, nie poparte żadnymi dowodami i właściwe większości wykonawców. Przede wszystkim ...

ogólnikowe, lakoniczne, a nadto niespójne i nierzetelne. Argumentacja w tym zakresie ...

223/16, jest aktualna również i dla sprawy KIO 224/16, w szczególności dotycząca błędnego i nierzetelnego założenia wyjściowego. Odwołujący II ...

przedstawione przez odwołującego II twierdzenia i dowody nie są w pełni ...

zarzutu dotyczącego rażąco niskiej ceny i wykazywanie, że w ramach niektórych ...

jest kwestionowanie samych wyjaśnień wykonawcy i wskazywanie na nieprawidłowości założeń w ...

sposób prawidłowy na wezwanie zamawiającego i nie wykonał nałożonego na niego ...

oczywiste rozbieżności w samych wyjaśnieniach i już wynikający z samej treści ...

dodatkowych wyjaśnień wraz z dowodami i bardziej szczegółowymi informacjami odnoszącymi się ...

odwołujących zarówno okoliczności prawne, jak i faktyczne. Tym samym, podnoszone przez ...

w zakresie jednakowej liczby roboczogodzin i motogodzin przy zakładaniu trawnika, czy ...

wyceną prac w zakresie dostawy i montażu siatki zabezpieczającej trawniki i nowe nasadzenia, należało uznać za ...

z obowiązującymi przepisami prawa, jak i zawierały pewne rozbieżności oraz nie ...

Izba uznała, że są nierzetelne i nie pozwalają na uznanie, że ...

art. art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt ...

z uwagi na zaniechanie odtajnienia i udostępnienia odwołującemu zastrzeżonej jako tajemnica ...

iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać udostępnione innym ...

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i do regulacji ustawy Pzp w ...

dnia 3 października 2000 roku (I CKN 304/00). Natomiast, jedynie w ...

szczególności zobowiązał swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów do zachowania ich w ...

konkurencji ze sposobem kalkulowania cen i przyjętymi stawkami, mogłoby narazić wykonawcę ...

do pisma załączniki nr 7 I i 7 XIII, wskazując, iż informacje ...

innymi postępowaniu, zaś załączniki 7 I i 7 XIII stanowią jednocześnie załączniki ...

jest jawna, a wysokość cen i wartości w nich wykazane wynikają ...

albowiem wykonawca ten oprócz ogólnikowych i lakonicznych twierdzeń nie przedstawił jakichkolwiek ...

zapewnień o zobowiązaniu pracowników, współpracowników i kontrahentów do zachowania informacji w ...

czym miałaby polegać ewentualna szkoda i nie uprawdopodobnił nawet możliwości jej ...

przepisie, nie wystarczą jedynie gołosłowne i ogólnikowe twierdzenia, bez odniesienia się ...

toku prowadzonego przez niego postępowania. I choć formalnie Izba przyjęła te ...

oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp przez ...

nie zawierała rażąco niskiej ceny i uwzględniała wszystkie koszty związane z ...

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do ...

była sformułowana w sposób ogólny i nie zawierała w sobie żądania ...

złożył zestawienia szczegółowe (dla rejonu I i XIII), opisujące wartości dla zakresu ...

poszczególnych pozycji (robocizna; sprzęt, materiały i utylizacja, koszty pośrednie, zysk) w ...

zakres sprzętu, szczegółowy zakres materiałów i utylizacji, szczegółowy zakres kosztów pośrednich ...

również wypełnione załączniki nr 7 I i 7 XIII, stanowiące jednocześnie załączniki ...

się jedynie o złożenie wyjaśnień i załączenie wypełnionych tabel, które stanowiły ...

pod uwagę ceny innych ofert i inne czynniki. W tym miejscu ...

21 stycznia 2016 r., jak i następnie uzupełnionych. Zamawiający winien mieć ...

ta ocena powinna być rzeczywista i rzetelna. Zarzut naruszenia art. 89 ...

rynku usług będących przedmiotem postępowania i oferowaniu ich świadczenia poniżej kosztów ...

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. O ...

ust. 1 ustawy Pzp Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani ...

odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać ...

III nie tylko nie udowodnił i nie wykazał ziszczenia się przesłanek ...

do kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i przedstawione tam wywody ogólne składu ...

złożone przez wykonawcę AG-Complex i wskazują na podjęcie oznaczonych działań ...

prawa (przepisy Kodeksu spółek handlowych i kodeksu pracy), jak i na podstawie zawartych umów (klauzule ...

tego konkretnego postępowania, ale również i innych przyszłych zamówień i który pozwala budować przewagę konkurencyjną ...

o. w zakresie tajemnicy zawodowej i poufności), powinien być przedłożony zamawiającemu ...

toku prowadzonego przez niego postępowania. I chociaż formalnie, Izba zaliczyła ten ...

wykonawców (posiadanie doświadczenia, wykwalifikowanych pracowników i specjalistycznego sprzętu, jak i wyposażenia technicznego, możliwość wynegocjowania upustów ...

według niego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i dlaczego. Powinien w sposób indywidualny ...

załączniki do wyjaśnień, tj. faktur i ofert handlowych. Informacje zawarte w ...

te informacje mają taki charakter i uprawdopodobnić ten fakt. Wobec powyższego ...

naruszenia art. 90 ust. 2 i 3 w zw. z art ...

przez nieprawidłową ocenę złożonych wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez ...

wykonawców odnośnie ceny oferty, zarzutów i żądań podniesionych w odwołaniu oraz ...

są, w ocenie Izby, ogólne i podobnie, jak w przypadku wyjaśnień ...

nie wyjaśniają w jaki sposób i w jakim wymiarze okoliczności w ...

wykwalifikowanej kadry, mogą być niemierzalne i wówczas nie będzie możliwe wykazanie ...

już przełożyć na konkretne oszczędności i wykazać w jakim zakresie mają ...

przekazania odpadów zielonych podmiotom trzecim i kosztom z tym związanym, jak ...

należy zauważyć, że te wyjaśnienia i dowody powinny być przedstawione zamawiającemu ...

w zakresie sposobu zagospodarowania odpadów i czy założenia wyjściowe były rzetelne ...

21 stycznia 2016 r., jak i następnie uzupełnionych zgodnie z niniejszym ...

ta ocena powinna być rzeczywista i rzetelna. W pozostałym zakresie - zarzut ...

naruszenia art. 90 ust. 2 i 3 w zw. z art ...

konkurencji polegający na sprzedaży usług i towarów poniżej kosztów ich świadczenia ...

z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp przez zaniechanie ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie rejonu nr ...

z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp dotyczący oceny ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do oferty ...

naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez prowadzenie ...

naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ze względu ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz § 5 ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...