lipca 2018 r., sygn. akt I AGa (...), uchyla zaskarżony wyrok w ...
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...
kanalizacji sanitarnej w miejscowości G. i Ł.. Strona pozwana wniosła o ...
konieczności utwardzenia kamieniem tych wjazdów i dróg dojazdowych, które wcześniej przez ...
zgody na zmianę rozwiązania technicznego i złożenie dodatkowego zamówienia publicznego. Powód ...
że rzeczywiście wykonał roboty dodatkowe i w jakim zakresie. Z tej ...
kwoty do 15 000 zł i taką kwotę Sąd Apelacyjny uznał ...
tego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy ...
art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p ...
pozwie dowodem z opinii biegłego i podlegałyby zrealizowaniu podczas sporządzania przez ...
przez powoda robót budowlanych, ale i ich rozmiar, prawidłowość i uzasadnienie; 2) art. 382 k ...
art. 245 k.p.c. i art. 249 § 1 k.p ...
odpowiedniej dokumentacji, w szczególności projektowej i dziennika budowy oraz dopuszczenie z ...
uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego przyczyn i podstawy prawnej pominięcia wniosków zgłoszonych ...
instancji w powiązaniu z granicami i zarzutami apelacji (zob. m.in ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98). Podstawowym obowiązkiem sądu ...
drugiej instancji jest wskazanie faktów i dowodów, na których się oparł ...
one zastosowanie w konkretnej sprawie i w jaki sposób wpływają na ...
oraz na jakiej podstawie faktycznej i prawnej sąd odwoławczy orzekł odmiennie ...
z 5 września 2001 r., I PKN 615/00; z 24 ...
18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, a także postanowienia ...
20 lutego 2003 r., II CKN 1138/00; z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 1368/00). 3. Uzasadnienie Sądu ...
powoda twierdzeń co do rozmiaru i wartości wykonanych prac dodatkowych (art ...
przytoczył żadnych przepisów prawa materialnego i nie dokonał kwalifikacji prawnej dochodzonego ...
wiadomo jednak, w jakim zakresie i które z tych zarzutów zostały ...
Sądu Apelacyjnego co do wykładni i stosowania przepisów prawa materialnego, które ...
Sąd Najwyższy nie ma obowiązku i nie może domyślać się ani ...
w części oddalającej apelację powoda i przekazał sprawę w tej części ...
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr [...] L- [...], i o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego ...
przez ustawę - Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, a w szczególności ...
do projektów umów z podwykonawcami i do sposobu realizacji umowy. W ...
budowlanych. Zażądał od powódki sporządzenia i dostarczenia inwentaryzacji wykonanych robót na ...
oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przedstawiła własne stanowisko co do ...
umowy skutkowało naliczeniem kary umownej i skierowaniem do powódki wezwania do ...
współdziałania w celu wykonaniu umowy i wyznaczyła termin do 26 sierpnia ...
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w związku z tym powiadomiła ...
instancji powołał się na ustalenia i wnioski, do jakich doszedł inny ...
Sądu Apelacyjnego w [...] rozpoznający podobną i prawomocnie zakończoną sprawę, która dotyczyła ...
innej inwestycji drogowej (sygn. akt I ACa 941/16). Rozpoznający podobną ...
nieskuteczność odstąpienia pozwanego od umowy i w konsekwencji brak podstaw do ...
wszystkim na podstawie treści dokumentu i powinna zmierzać do uściślenia użytych ...
sensu użytych w oświadczeniu sformułowań i zwrotów. Proces wykładni oświadczenia woli ...
prawa materialnego: art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 635 w zw. z ...
art. 378 k.p.c. i art. 386 § 4 k.p ...
zaniechanie uchylenia wyroku Sądu Okręgowego i nieprzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
zarzutami pozbawiony jest merytorycznej treści i nie może stanowić skutecznej podstawy ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr ...
z 13 października 2017 r., I CSK 46/17 i z 5 października 2018 r., I CSK 608/17). Za wystarczające ...
do zawartych w apelacji zarzutów i wniosków w sposób wskazujący na ...
wskazał naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. przez błędną ...
z 9 października 1984 r., I CR 257/84; z 5 ...
z 24 lutego 2016 r., I CSK 269/15, oraz postanowienie ...
z 12 lipca 2019 r., I CSK 173/19). Inaczej jest ...
z 19 września 2018 r., I CSK 578/17; z 14 ...
na bezpodstawność odstąpienia od umowy i brak zagrożenia terminowego jej wykonania ...
podstawowe znaczenie nadaje tekstowi dokumentu i językowym regułom znaczeniowym zawartych w ...
została dokonana w sposób powierzchowny i zarzut naruszenia art. 65 k ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
powództwa J. K. przeciwko Gminie I. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...
D." zawarł z pozwaną Gminą I. umowę, której przedmiotem była przebudowa ...
z rozdziałem na funkcje mieszkalne i użyteczności publicznej - świetlica, z zagospodarowaniem ...
była do zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, odebrania przedmiotu umowy po ...
terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. Powodowi za wykonane ...
o rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zamiennych. Pismem z 12 lipca ...
oświadczyła, iż podtrzymuje swoje stanowisko i wezwała powoda do zakończenia robót ...
stwierdzono usterki w wykonanych pracach i ustalono, że powód dokona ich ...
w części użyteczności publicznej (świetlicy) i zgłoszenia odbioru w ciągu 14 ...
w pozostałym zakresie powództwo oddalił i zasądził od pozwanej na rzecz ...
o jej oddalenie w całości i o zasądzenie od pozwanej na ...
co do zasady jest uzasadniona i zasługuje na uwzględnienie. 1. Zgodnie ...
miejsce dotychczasowego wierzyciela wstępuje nowy i to on staje się osobą ...
utożsamiany z przeniesieniem łącznie praw i obowiązków umownych, a zatem ze ...
lipca 1999 r., sygn. akt I CKN 44/98, niepublikowany; z 23 ...
maja 2012 r., sygn. akt I CSK 494/11, niepublikowany; z ...
podmiotowej umowy zawartej w trybie i na zasadach określonych w ustawie ...
2014 r., odpowiedź na pozew i wnosząc w niej o oddalenie ...
rzecz Banku P. S.A. I Oddział w S. na zabezpieczenie ...
pismo podpisane przez Burmistrza Gminy I. będące potwierdzeniem przelewu wierzytelności z ...
z § 12 umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagały aneksu ...
zarówno poprzez jego zniesienie, jak i ograniczenie, w szczególności co do ...
czy podnoszone przez pozwaną okoliczności i przedłożone w sprawie dowody uzasadniały ...
2003 r., sygn. akt IV CKN 513/01, niepublikowany; 26 kwietnia ...
tym zakresie nie jest oczywista i wymaga ustalenia relacji pojęcia wierzytelności ...
ma miejsce w niniejszej sprawie i nie pozwala na odparcie zarzutu ...
przelewu wierzytelności przed wniesieniem powództwa i niedokonania w związku z tym ...
według której sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania ...
c. reguluje kwestię oceny wiarygodności i mocy (wartości) dowodowej przeprowadzonych w ...
lutego 2018 r., sygn. akt I CSK 361/17, niepublikowany; postanowienie ...
materiału zgromadzonego przed sądem pierwszej i drugiej instancji (art. 382 k ...
istotnego w sprawie a przedstawionego i pominiętego w postępowaniu przed Sądem ...
uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji i ma on odpowiednie zastosowanie, poprzez ...
wskazując, którym dowodom dał wiarę i z jakich przyczyn nie dał ...
maja 2019 r., sygn. akt I CSK 197/18, niepublikowany). Zarzut ...
1997 r., sygn. akt II CKN 112/97, niepublikowany; z 11 ...
maja 2000 r., sygn. akt I CKN 272/00, niepublikowany; z 20 ...
uniemożliwiają kontrolę, czy prawo materialne i procesowe zostały prawidłowo zastosowane, a ...
2000 r., sygn. akt IV CKN 216/00, niepublikowany; z 18 ...
2003 r" sygn. akt IV CKN 1862/00, niepublikowany; z 28 ...
października 2012 r., sygn. akt I CSK 632/11, niepublikowany). Takie ...
jak wskazane w niniejszej sprawie i polegające na pominięciu istotnego wskazanego ...
unormowań zawartych w art. 381 i 382 k.p.c. - brać ...
uwagę zmiany w stanie faktycznym i prawnym sprawy wpływające na treść ...
do zwalczania naruszeń prawa materialnego i procesowego w postępowaniu przed Sądem ...
korzystnego dla skarżącej, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art ...
maja 2016 r., sygn. akt I ACa (...), uchyla zaskarżony wyrok w ...
2 c oraz punkt 4) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...
r. wskutek odstąpienia od niej i wystąpienia z żądaniem wypłaty kwoty ...
jakim ta umowa została wykonana i że pozwana spółka nie ma ...
na Kontrakt nr (...) "Przebudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody "L.": w ...
Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy a także Program Funkcjonalno ...
Euro oraz gwarancję usunięcia wad i usterek na okres od dnia ...
epoksydowych po usunięciu istniejącej posadzki i wzmocnieniu podłoża" w budynku B ...
podłoża". Ponadto domagała się dostarczenia i wymiany zbiornika na podchloryn sodu ...
sodu, który spełniałby wymogi kontraktu i wykonania wymiany posadzki w jednym ...
stan techniczny posadzek był niezadowalający i wymagał gruntownych napraw, zaś naprawa ...
Pozwana spółka dokończyła prace posadzkarskie i związane ze wzmocnieniem podłoża. Wartość ...
spółka (...) Infrastruktura rażąco naruszyła prawo i postanowienia umowy stron. W zakresie ...
zastosowanego zbiornika na podchloryn sodu i przedstawienia certyfikatu w zakresie możliwości ...
k.c.) oraz na wadliwe i sprzeczne z umową wykonanie robót ...
art. 656 § 1 k.c. i w klauzuli 15.2 pkt ...
z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, i to tak dalece, że nie ...
art. 642 § 2 k.c. i art. 654 k.c.). W ...
zbio-rnika na podchloryn sodu i proponowanego przez niego sposobu wykonania ...
opinii biegłego sądowego, której ustalenia i wnioski w pełni podzielił. Odnośnie ...
dnia 16 czerwca 2008 r. i zmienił w tym zakresie zaskarżony ...
spółki z uwagi na samoistny i abstrakcyjny charakter przedmiotowej gwarancji ubezpieczeniowej ...
nunc, a nie w całości i od samego początku (ab initio ...
spółką umowy o roboty budowlane i tym samym uznał za niedopuszczalne ...
należy wyprowadzać wniosku, że ocenie i kontroli sądu w ogóle nie ...
wykonania posadzek w niektórych pomieszczeniach i dostarczenia zbiornika na podchloryn sodu ...
wiele miesięcy, a nawet lat, i od około pół roku istniało ...
rozumieniu art. 5 k.c. i w konsekwencji nie zasługiwało na ...
zakończenia wykonywania robót przez wykonawcę i dokonania ich końcowego odbioru (strony ...
że przy dobrej woli stron i ich należytej współpracy oraz zachowaniu ...
że pozwana dokonała odstąpienia nagle i działając z zaskoczenia, a mianowicie ...
firmy ochroniarskiej pod nieobecność powoda i jego pracowników na placu budowy ...
ma wstępu na plac budowy i może co najwyżej zabrać swoje maszyny i narzędzia oraz inne należące do ...
albowiem pozwana spółka niewątpliwie zmierzała, i nawet tego wcale nie ukrywała ...
w zw. z art. 635, i 636 § 1 k.c. w ...
zw. z art. 656 § 1 i art. 5 k.c. przez ...
zw. z art. 656 § 1 i art. 5 k.c. przez ...
uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w ...
uchylenie wyroku w zaskarżonej części i jego zmianę prze ustalenie, że ...
co do przedmiotu żądania, jak i jego wysokości. W rezultacie sąd ...
ale także zakres tego odstąpienia i jego skutki. Zarzut naruszenia art ...
13 maja 1997 r., II CKN 112/97, nie publ., z ...
dnia 11 maja 2000 r., I CKN 272/00, nie publ., z ...
dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, nie publ., i z dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 278/15, nie publ ...
2 k.p.c. elementy i pozwalają ocenić, jakie argumenty ostatecznie ...
zarzuty dotyczące naruszenia art. 635 i 636 w zw. z art ...
posłużył konwalidacji samej czynności prawnej i jej skutków, która w ocenie ...
z umowy o roboty budowlane i dopuszczalność częściowego odstąpienia od tej ...
14 marca 2002 r., IV CKN 821/00 (nie publ.) Sąd ...
dnia 9 września 2011 r., I CSK 696/10, OSP 2012 ...
wyklucza to częściowego wykonania świadczenia i rozliczenia się stron w tym ...
zawiera on rozróżnienia opóźnienia zawinionego i niezawinionego przez przyjmującego zamówienie, to ...
dnia 21 września 2006 r., I CSK 129/06, z dnia ...
prawa podmiotowego obejmuje wszystkie typy i postacie praw podmiotowych w tym ...
przepis ten ma wyjątkowy charakter i może mieć zastosowanie w przypadku ...
uchylił wyrok w zaskarżonej części i przekazał temu Sądowi sprawę do ...
iż alternatywny wniosek o uchylenie i zmianę zaskarżonego wyroku przez ustalenie ...
Polsce z siedzibą w W. i E. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ...
lutego 2017 r., sygn. akt I ACa (...), uchyla zaskarżony wyrok w ...
kosztach postępowania apelacyjnego (punkt 3) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...
Wielkiej Brytanii Oddziałowi w W. i E. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ...
uwarunkowaniach zgody na realizację lotniska i świadczyć powodowi pomoc w postępowaniu ...
oddziaływania na środowisko oraz zorganizować i przeprowadzić w porozumieniu z powodem ...
środowisko (61.000 zł), organizacja i przeprowadzenie w porozumieniu z powodem ...
analizy na podstawie zgromadzonych danych i wynikających z nich wniosków powinni ...
okres przelotów jesiennych w 2008 i lub w 2009 r. oraz przeloty wiosenne i okres lęgowy w 2009r ...
byli zobowiązani poprawić te dokumenty i przedłożyć je powodowi w terminie ...
ramach realizacji umowy pozwani opracowali i dostarczyli w dniu 13 października ...
a przedstawiciel powoda potwierdził właściwe i terminowe wykonanie zamówienia. Powód na ...
dodatkowe dokumenty: odpowiedź na uwagi i wnioski złożone do raportu w ...
przeprowadzonych w dniach 24 lutego i 10 marca 2010 r. W ...
jej zaskarżenia przez organizacje ekologiczne i osoby fizyczne w dniu 5 ...
dnia 16 kwietnia 2010 r. i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji ...
wskazał na szereg braków, zaniedbań i nieprawidłowości w sporządzonym przez pozwanych ...
2000, opartą na właściwie wykonanej i kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej, w szczególności ...
odniesieniu do opracowanych procedur startów i lądowań, jako składowej warunkującej wybór ...
u.o.p.") określającego przesłanki i warunki do wykonania kompensacji przyrodniczej ...
2000; określić precyzyjne działania minimalizujące i kompensacyjne przewidziane w ustawie o ...
udzielenia odpowiedzi na wszystkie uwagi i wnioski sformułowane przez dr M ...
2011 r. stwierdzili, że zarzuty i wnioski wynikające z opinii są ...
tym z faktycznymi procedurami startów i lądowań. Uznali, że biegły nie ...
potrzeb dokonania analizy pierwotnej przedsięwzięcia i odpowiedniej oceny jego wpływu na ...
r. graficznego przedstawienia procedur startów i lądowań (umożliwiających prace w programach ...
alternatywnych lokalizacji lotnisk w T. i N., co jest konieczne dla ...
niezbędnych danych dotyczących procedury startu i lądowania dla alternatywnych lokalizacji lotnisk ...
celu pozyskanie dodatkowych procedur startów i lądowania w celu ułatwienia Konsorcjum ...
celem uzyskania dodatkowych procedur startów i lądowań, istnieje jednak ryzyko z ...
na czas trwania postępowania sądowego i trudny do przewidzenia tok zdarzeń ...
nie są bowiem jasno zdefiniowane i mają charakter uznaniowy. Mailem z ...
na północ od wsi C. i T. umiejscawia lotnisko wewnątrz strefy ...
flory, owadów, grzybów, porostów, zimowisk i przelotów nietoperzy, badania kolizyjności ptaków ...
wykonają odpłatnie, jako prace dodatkowe i przedstawili powodowi ofertę wynagrodzenia w ...
decyzji środowiskowej jedynie lokalizacji T. i K., odnośnie do których od ...
dniu 4 marca 2011 r. i wobec nowych okoliczności polegających na ...
ewentualne zmiany lokalizacji ogrodzeń, silne i przeciągające się protesty społeczne, a ...
od lokalizowania lotniska w N. i S. Wskazali, że w przypadku ...
K., ocena odziaływania na środowisko i sporządzenie raportu dla tej lokalizacji ...
zakres prac dla lokalizacji T. i K. i wskazali ich wartość. Podkreślili, że ...
pierwotnego wniosku. Wobec zakończenia negocjacji i nieosiągnięcia w ich wyniku porozumienia ...
umowy w trybie zamówienia publicznego i wskazując, że oczekuje przedstawienia wstępnego ...
postanowienia organu pierwszej instancji niecelowym i wskazuje na pozorowanie gotowości do ...
w rejonie wsi T., P. i T. W dniu 24 stycznia ...
priorytetem w nowej perspektywie finansowej i nie znajdzie się na liście ...
użytku publicznego w województwie (...) - etap I faza projektowa". W tak ustalonym ...
bez dostarczenia dodatkowych procedur startu i lądowania, bez których niemożliwym było ...
wskazał w sposób wiążący potrzeby i zakresu ewentualnych poprawek raportu. Ponadto ...
odnosząc się do treści umowy i analizy jej wykonania. Zauważył, że ...
migracji ptaków w okresie zimowym i letnim). Zauważył, że na podstawie ...
było nie tylko opracowanie analizy i raportu, a zarzuty powoda, dotyczą ...
że niemożliwe jest poprawienie raportu i jest on dla niego całkowicie ...
umowy, którym było uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji środowiskowej nie został ...
lokalizacji lotniska wybranych przez powoda i mogli jedynie, zgodnie z opisem ...
r. zmienił częściowo zaskarżony wyrok i zasądził solidarnie od pozwanych na ...
w pozostałym zakresie oddalił powództwo i apelację. Sąd Apelacyjny uzupełnił postępowanie ...
przeprowadzając dowód z zeznań świadków i stwierdził, że zeznania te stanowią ...
dzieło (art. 627 k.c.) i umowy o świadczenie usług (art ...
w umowie zobowiązanie do zorganizowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnej o planowanym ...
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ...
r., poz. 2081 ze zm.) i została zakwestionowana w toku postępowania ...
decyzji GDOŚ wskazano jego błędy i braki, które należało poprawić, by ...
pod względem jej merytorycznej zasadności, i jest nią związany, także wówczas ...
treści do wymogów prawa polskiego i wspólnotowego, biorąc pod uwagę decyzję ...
brakujące dokumenty dotyczące procedury lądowania i startu w dwóch lokalizacjach bez ...
inwestycji terminie nie został uzupełniony i poprawiony. Pozwani przygotowali bowiem raport ...
wskazanymi w uzasadnieniu decyzji RDOŚ i nie poprawili go (art. 471 ...
powód nie współdziałał z nimi i nie dostarczył brakującej dokumentacji (art ...
za raport, który zawierał błędy i braki i ostatecznie okazał się nieprzydatny do ...
musiałby zlecić przygotowanie kolejnego raportu i uiścić z tego tytułu wynagrodzenie ...
konsekwencji uwzględniając 50% przyczynienie powoda i treść art. 322 k.p ...
od upływu terminu do poprawienia i uzupełnienia raportu (1 luty 2012 ...
jego uchylenie w tym zakresie i orzeczenie co do istoty sprawy ...
uchylenie wyroku w tej części i przekazanie sprawy w tym zakresie ...
z art. 139 ust. 1 i 2 p.z.p. Powód ...
kasacyjną wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Sąd ...
12 lipca 2007 r., V CKN 1110/00, M. Prawn. 2015 ...
budowie lotniska regionalnego dla Województwa (...) i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania ...
dnia 10 czerwca 2008 r., I UK 376/07, OSNP 2009 ...
3, str. 113). Mógł jednak i powinien zbadać, czy raport został ...
nie była przedmiotem postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Wynikający z art. 170 ...
rozstrzygnięcia zawartego w sentencji orzeczenia i nie obejmuje jego motywów. Sąd ...
poczynionymi w innej sprawie jak i poglądami prawnymi wyrażonymi w uzasadnieniu ...
dla właściwego odczytania zakresu związania i treści sentencji nie będzie zachodziła ...
13 stycznia 2001 r., II CKN 655/98, nie publ., z ...
dnia 20 lutego 2004 r., I OSK 1792/12, nie publ ...
nie pozwalający na dokonanie właściwej i kompleksowej oceny odziaływania zamierzenia inwestycyjnego ...
a swój pogląd o prejudycjalnym i wiążącym dla sporu znaczeniu wyroku ...
instancji adekwatnych norm prawa materialnego i określenia płynących z subsumcji skutków ...
skarżącego w skardze kasacyjnej zarzutu i może wynikać także z własnej ...
dnia 18 września 1997 r., I CKN 229/97, nie publ., z ...
dnia 2 grudnia 1999 r., I CKN 954/98, nie publ., z ...
13 czerwca 2000 r., V CKN 69/00, nie publ., z ...
28 lutego 2002 r., III CKN 547/00, nie publ., z ...
poz. 100). Ocena prawidłowości wykładni i zastosowania, wskazanych w ramach pierwszej ...
11 marca 2003 roku, V CKN 1825/00, nie publ.) Zastosowanie ...
wymagania, które powinien realizować raport i odbiegały one od wymogów nałożonych ...
środowiskowej był niezgodny z umową i wiążącymi strony przepisami prawa. Kwestia ...
dnia 5 stycznia 2011 r. i wyroku NSA z dnia 4 ...
Do określenia zakresu obowiązków pozwanych i przedmiotu ich świadczenia decydujące znaczenie ...
a nie wynik postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W tym zakresie pozwani ...
r., dotyczącego opracowania procedur startu i lądowania, skoro Sąd ten stwierdził ...
zakresie w § 6 ust. 5 i 6 umowy. W konsekwencji Sąd ...
wykładni § 6 ust. 5 umowy i nie rozważał czy na pozwanych ...
stwierdzenia konkretnych braków we wniosku i dołączonych do niego dokumentach przez ...
że pozwani warunkowali możliwość uzupełnienia i poprawienia raportu do końca stycznia ...
brakujących dokumentów dotyczących procedury startów i lądowania, bez których niemożliwe było ...
wyrównania dochodzi. Skoro możliwość poprawy i uzupełnienia raportu poprzez wykonanie badań ...
Skoro obowiązek dostarczenia procedur startów i lądowania samolotów celem przeprowadzenia wymaganej ...
z art. 139 ust. 1 i 2 p.z.p. w ...
zakresie jej § 6 ust. 5 i 6, poprzez zobowiązanie pozwanych do ...
dostarczenia przez powoda procedur lądowań i startu w dwóch lokalizacjach. Przede ...
dowodów wykonania kluczowych części raportu i opinii o raporcie. Sąd Najwyższy ...
Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W ...
tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w ...
dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego ...
na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 ...
na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie ...
OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje ...
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego ...
w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane ...
3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ...
oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty ...
wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena ...
zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w ...
przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu ...
nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy ...
przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do ...
nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki ...
do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w ...
się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót ...
punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że ...
zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy ...
czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami ...
do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna ...
Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli ...
wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c ...
a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie ...
zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z ...
przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...
10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się ...
2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części ...
przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd ...
wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu ...
przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji ...
profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do ...
stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie ...
prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie ...
pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił ...
z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać ...
sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował ...
obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te ...
do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej ...
Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu ...
gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji ...
stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu ...
że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie ...
staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż ...
z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren ...
zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście ...
roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego ...
oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego ...
oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej ...
odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków ...
koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu ...
treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego ...
zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy ...
na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje ...
tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w ...
zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ...
ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...
zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...
roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu ...
Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...
zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...
oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym ...
Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...
z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy ...
2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli ...
oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem ...
wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o ...
części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części ...
jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do ...
zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został ...
8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSP 2000, Nr ...
kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok ...
dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...
dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...
z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...
art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...
rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 ...
zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli ...
w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest ...
adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc ...
zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie ...
odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co ...
kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC ...
Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi ...
w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych ...
wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych ...
skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to ...
odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych ...
zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że ...
c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie ...
dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 ...
warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać ...
dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna ...
oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w ...
się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...
ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą ...
Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...
przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...
pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak ...
więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne ...
2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...
możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia ...
dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr ...
dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z dnia ...
26 czerwca 2001 r., III CKN 400/00, LEX nr 52360 ...
dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z ...
dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr ...
ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni ...
na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza ...
już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...
zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw ...
powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez ...
ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 ...
Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego ...
Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...
ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część ...
Sygn. akt I CSK 19/16 WYROK W ...
udziałem przystępującego po stronie zamawiającego I.P. S.A. w K ...
15, 1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2) zasądza od ...
P. S.A. w R. i I.P. S.A. w K ...
2014 r. obejmującej wybór oferty I.P. S.A. w W ...
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Podstawę rozstrzygnięcia Krajowej Izby ...
Odwoławczej stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ocena prawna: Zamawiający P. S ...
zarówno w treści SIWZ, jak i na etapie udzielania odpowiedzi wykonawcom ...
usług wskazanych w punktach 25 i 26 rozdziału II SIWZ (odpowiedź ...
usług wskazanych w punktach 25 i 26 rozdziału II SIWZ także ...
ustawy prawo zamówień publicznych" wezwał I.P. do "uzupełnienia złożonej oferty ...
19.11.2014 r. poprosił I.P. o wyjaśnienie "w jaki ...
art. 87 ust. 1a i 2 p.z.p., dokonywanie ...
treści, ale w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać ...
87 ust. 2 pkt 3 i art. 87 ust. 1 p ...
się żadnej niezgodności treści oferty I.P. z SIWZ ani złamania ...
p., dotyczącego negocjacji treści oferty i dokonywania zmian w jej treści ...
wykonania zamówienia w taki sposób i nie jest to niezgodne z ...
domagała się zmiany zaskarżonego wyroku i uwzględnienia odwołania. Wyrokiem z dnia ...
ten sposób, że: uwzględnił odwołanie i nakazał zamawiającemu P. S.A ...
oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Sąd Okręgowy stwierdził ...
pośrednika. Na etapie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, kwestia wynikająca z ...
jedynie odbierać przesyłki od nadawcy i przekazywać je (nadawać) operatorowi wyznaczonemu ...
Sposób wykonywania usługi określony przez I. P. w udzielonych odpowiedziach, odbiegał ...
f ust. 2 zd. 2 i 3 p.z.p.; niezastosowania ...
art. 198f ust. 2 i 3 p.z.p.; nieuwzględnienia ...
wyroku Sądu Okręgowego w R. i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...
pośrednio, z uwzględnieniem konstrukcji, istoty i odrębności postępowania, w którym będą ...
wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą i jej wpływu na postępowanie zainicjowane ...
o żądaniu, które utraciło aktualność i zapewnienie ochrony prawnej adekwatnej do ...
dotyczyć zmiany podstawy faktycznej powództwa i musi wystąpić obiektywnie, czyli bez ...
dnia 26 października 1972 r., I CR 410/72; z dnia ...
16 listopada 1999 r., II CKN 586/98; z dnia 20 ...
dnia 9 lutego 2012 r., I PK 84/11, OSNP 2013 ...
Tak w postępowaniu apelacyjnym, jak i skargowym sąd drugiej instancji jest ...
p.z.p., podobnie, jak i apelacji w art. 368 § 1 ...
co oznacza zarówno treść zarzutów i wniosków, granice zaskarżenia i kognicji tego sądu oraz w ...
f ust. 2 zdanie drugie i trzecie p.z.p., ponieważ ...
Okręgowego żądaniem zgłoszonym w odwołaniu i następnie w skardze, a nie ...
wskazanym okresem związania umową zamawiającego i Spółki I.P. prowadzi do wniosku, że ...
p.z.p. zdanie drugie i trzecie p.z.p. Związanie ...
do innego przedmiotu. Określenie rodzaju i zakresu ochrony prawnej jest rzeczą ...
wydając orzeczenie sąd nie uwzględnił i nie ocenił wszelkich zmian powstałych ...
sprawy, w zakresie stanu prawnego i faktycznego. Przepis ten nie może ...
dnia 5 września 2001 r., I CKN 179/99, OSNC 2002 Nr ...
r., II UK 102/09 i z tej samej daty II ...
dnia 28 kwietnia 2010 r., I UK 339/09; z dnia 13 września 2016 r., I PK 205/15, niepublikowane). Sąd ...
się w przyczynach natury faktycznej i prawnej, które legły u podstaw ...
dnia 11 maja 2000 r., I CKN 272/00, nie publ.; z ...
14 listopada 2000 r., V CKN 1211/00, nie publ.; z ...
19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, nie publ; z dnia 20 lutego 2003, I CKN 65/01, nie publ; z dnia 18 ...
dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 278/15, niepubl. oraz ...
sprawie materiału, wskazania tego materiału i wykazania, że uchybienie to miało ...
26 maja 1999 r., III CKN 1178/98, nie publ., z ...
8 października 1999 r., II CKN 443/98, nie publ., z ...
dnia 21 października 1999 r., I CKN 728/99, nie publ., z ...
8 grudnia 1999 r., II CKN 587/98, nie publ.; z ...
miało zawarcie umowy przez zamawiającego i spółkę I. P., czym naruszył wskazane uregulowanie ...
2011 r., oddala skargę kasacyjną i zasądza od strony powodowej na ...
od projektu po ostateczne uruchomienie i użytkowanie przedmiotowego zakładu. Poza umową ...
dwie umowy: o udzielenie gwarancji i o ustaleniu limitu zaangażowania w ...
2 024 973,20 euro i drugiej do kwoty 16 389 ...
gwarancji w kolejnych terminach 30 i 15 dni po wystawieniu świadectwa ...
13 czerwca 2008 r. działania i decyzje Komisji Rozjemstwa nie zostały ...
przy wykonaniu inwestycji były kontynuowane i dnia 1 lipca 2008 r ...
bezpodstawność wypowiedzenia umowy przez powódkę i sam złożył tego dnia oświadczenie ...
o wypowiedzeniu umowy, podnosząc wielokrotne i uporczywe niestosowanie się powódki do ...
r. powódka przerwała próby eksploatacyjne i zeszła z placu budowy, nie ...
całkowite zniszczenie oraz zagrożenie zdrowia i życia. Po rozpoznaniu sprawy wszczętej ...
nienależyte wykonanie przez nią umowy i brak przesłanek określonych w art ...
oddalając apelację w pozostałym zakresie i rozstrzygając o kosztach postępowania. W ...
oddalenia żądań zgłoszonych w punktach I i II pozwu, tj. o zobowiązanie ...
interes społeczności lokalnej, ochronę środowiska i była współfinansowana ze środków Unii ...
k.c. oraz art. 474 i 476 k.c. Przede wszystkim ...
na wypowiedzenie umowy przez wykonawcę i to postanowienia tych ogólnych warunków ...
p. stanowiły podstawę materialnoprawną powództwa i jego oddalenia w zakresie rozpoznawanego ...
materialnego, tj. art. 65 § 1 i 2 k.c. w związku ...
kontraktu poprzez ich błędną wykładnię i nieuzasadnione uznanie innej niż wynikająca ...
z brzmienia tych postanowień roli i mocy decyzji Komisji Rozjemstwa oraz ...
mogła prowadzić do zmiany umowy i naruszenia art. 144 p.z ...
dotyczy naruszenia art. 328 § 2 i art. 378 § 1 k.p ...
nie zostały przez niego wykonane i w czym przejawiał się brak ...
zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
do pierwszego wyroku Sądu Apelacyjnego i to spowodowało jego uchylenie w ...
dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, Lex nr 78271). W wypadku ...
331/08, Lex nr 487529 i z dnia 17 lipca 2009 ...
się przytoczonymi wskazaniami Sądu Najwyższego i starannie odniósł się do tych ...
powódkę na pierwszym miejscu (pkt I i II pozwu). Sąd Apelacyjny wskazał ...
dnia 29 sierpnia 1974 r. (I CR 338/74, Lex nr ...
niniejszej sprawie ustaleń stanu faktycznego i oceny dowodów. Jest to widoczne ...
stanu faktycznego ustalonego w sprawie i oceny dowodów nie mogą stanowić ...
omówieniem, o które dowody chodzi i jakie są przyczyny takiego stanowiska ...
zawartych w art. 328 § 2 i art. 378 § 1 k.p ...
na fakcie wystawienia świadectwa przyjęcia i następczego uprawnienia do zwolnienia gwarancji ...
klauzulą 16.2. pkt. b) i d) Warunków Ogólnych FIDIC. Skarżąca ...
w przedmiocie żądań z pkt I i II pozwu są postanowienia umowy ...
klauzulach 16.2. pkt b) i d), klauzuli 16.4. Warunków ...
klauzulą 16.2. pkt b) i d) Warunków Ogólnych FIDIC, że ...
związanych z kontraktem (pkt d) i dopiero, jeżeli rozwiązanie umowy na ...
dnia 30 października 2007 r. i było oparte, co wyraźnie w ...
wykładni umów (art. 65 § 1 i 2 k.c.) i postanowień Warunków Ogólnych FIDIC sprowadza ...
co do charakteru tej komisji i skutków jej orzeczeń, a ponadto ...
skargę kasacyjną umożliwiając prowadzenie negocjacji i dokonanie niektórych zmian tych warunków ...
Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu i wypowiedzi piśmiennictwa zagranicznego, odnoszących się ...
jej żądań zawartych w pkt I i II pozwu, czyli zwolnienia w ...
argumentów, ze względu na ustalony i wiążący Sąd Najwyższy stan faktyczny ...
że nie można zarzucać pozwanemu i czynić z tego przyczyny wypowiedzenia ...
klauzuli 16.2. pkt b) i d) Warunków Ogólnych FIDIC, pozwalające ...
zamówień publicznych w brzmieniu poprzednim i obecnym nie wyłącza możliwości dokonania ...
558/08, Lex nr 512966 i z dnia 26 listopada 2008 ...
163/08, Lex nr 479315 i z dnia 18 marca 2008 ...
zobowiązania. Tak tego ostatniego, jak i poprzednich twierdzeń skarżącej nie można ...
skardze kasacyjnej skupiła na statusie i skutkach Komisji Rozjemstwa, o której ...
Nie jest to trafna argumentacja i nie można stwierdzić w okolicznościach ...
marca 2007 r., sygn. akt I ACa (...), 1. oddala skargę kasacyjną ...
zapłaty sformułował jako powództwo wzajemne i zarazem (pismem wniesionym dnia 6 ...
kosztów, jakie poniósł przygotowując ofertę i dokumentację w zakresie położenia podgrzewanej ...
spodziewane w związku z udziałem i wygraną w postępowaniu o udzielenie ...
Okręgowy w K. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz ...
publicznego w przedmiocie położenia murawy i wykonania inwestycji towarzyszących na stadionie ...
marca 2007 r. oddalił apelację i zasądził od powoda na rzecz ...
między tymi samymi stronami sprawie I ACa (...) stwierdził, że Sąd I instancji nie miał podstaw, by ...
innego celu, jakim było promowanie i reklama powoda przez pozwany Klub ...
w przedmiocie założenia podgrzewanej murawy i wykonania inwestycji towarzyszących na stadionie ...
przedwstępnej. Trafnie zatem uznał Sąd I instancji, że brak było podstaw ...
Trafne jest również stwierdzenie Sądu I instancji, że powód w żaden ...
razie ich zniszczenia lub kradzieży i to tylko na skutek okoliczności ...
związku z art. 391 § 1 i w związku z art. 382 ...
informowania powoda o procedurze przetargowej i obowiązek zaproszenia go do udziału ...
kontaktów handlowych. Z ust. 2 i 3 wynika zaś, że w ...
informowania powoda o procedurze przetargowej i obowiązku zaproszenia go do udziału ...
wspólnego rozumienia umowy, zamiaru stron i celu umowy oraz ograniczenia wykładni ...
Apelacyjny ustalonych zwyczajów (art. 56 i 65 § 1 k.c.) istniejących ...
związku z art. 391 § 1 i w związku z art. 382 ...
ustalenia faktów lub oceny dowodów i jako taki jest niedopuszczalny stosownie ...
skoro, z powodów wyżej wskazanych, i tak nie miałby wpływu na ...
ustalenia faktów lub oceny dowodów i z tego powodu jest niedopuszczalny ...
zostały przyjęte następujące ustalenia faktyczne i ich ocena prawna: Dnia 10 ...
dokumentacji przedstawionej przez pozwaną, sporządziła i złożyła ofertę, która została uznana ...
zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. W trakcie realizacji zamówionych ...
funkcję inwestora zastępczego pozwana powierzyła "I." Sp. z o.o., w ...
z 25 listopada 2003 r. i z 12 stycznia 2004 r ...
ustalenia faktyczne Sąd Apelacyjny podzielił i przyjął w całości za własne ...
dalej jako "u.z.p.") i odpowiednio art. 67 ust. 1 ...
są one objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 20% wartości ...
to sporządzenia dokumentu będącego umową i obejmującego wolę stron. Dokumentu nie ...
zastrzeżonej ad solemnitatem — była nieważna i nie stała się ważna po ...
71 ust. 1 pkt 5 i art. 72 ust. 1 w ...
z art. 405 k.c. i art. 411 pkt 1 k ...
5 kwietnia 2002 r., II CKN 1368/00, nie publ.; wyrok ...
dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, nie publ.; wyrok SN z ...
18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, nie publ.). Stanowisko ...
Polskiej prawem, sędziowie są niezawiśli i podlegają jedynie Konstytucji i ustawom (art. 178 ust. 1 ...
8 maja 2002 r., III CKN 917/00 (niepubl.), naruszenie tego ...
uznał, że apelacja jest bezzasadna i nie oddalił jej albo gdyby ...
29 listopada 1996 r., III CKN 14/96, OSP 1997/3 ...
71 ust. 1 pkt 5 i art. 72 ust. 1 w ...
z art. 405 k.c. i art. 411 pkt 1 k ...
publicznych (tak samo zresztą, jak i obowiązująca ustawa - Prawo zamówień publicznych ...