I CSK 225/17 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018-01-10 144 fragmenty

2018-01-10

Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...

2016 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W ...

tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w ...

dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego ...

na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 ...

na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie ...

OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje ...

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego ...

w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane ...

3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ...

oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty ...

wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena ...

zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w ...

przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu ...

nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy ...

przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do ...

nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki ...

do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w ...

wystąpiły kolejne nadzwyczajne okoliczności - długotrwałe i obfite opady, które spowodowały przekroczenie ...

się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót ...

charakterze siły wyższej (nadzwyczajne opady i powódź, jakie miały miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku.) Z tych ...

punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że ...

zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy ...

czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami ...

do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna ...

Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli ...

wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c ...

a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie ...

zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z ...

przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...

10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się ...

2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części ...

przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd ...

wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu ...

przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji ...

profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do ...

stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie ...

prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie ...

pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił ...

z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać ...

sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował ...

obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te ...

do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej ...

Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu ...

gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji ...

stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu ...

że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie ...

staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż ...

z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren ...

zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście ...

naruszenie art. 415 k.c. i dalszych przepisów dotyczących zasad i przesłanek odpowiedzialności deliktowej (zarzut nr ...

roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego ...

oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego ...

oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej ...

odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków ...

koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu ...

treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego ...

zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy ...

na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje ...

tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w ...

zaplecza powódki, kosztów utrzymania przejazdów i objazdów i kosztów monitoringu szkód górniczych kapitalizując ...

niewyjaśnienie podstawy prawnej zaskarżonego wyroku i zaniechanie dokonania oceny i odniesienia się do istotnych zarzutów ...

zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ...

ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...

zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...

roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu ...

niewłaściwe zastosowanie, art. 361 § 1 i 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i art. 415 k.c. w ...

Wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie kosztów utrzymania zaplecza wykonawcy, utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz ...

Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...

zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...

oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym ...

Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...

z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy ...

2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli ...

oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem ...

wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o ...

części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części ...

jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do ...

zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został ...

Jak wiadomo sens czynności prawnej i zamiar stron powinny być ustalone i tłumaczone według zasad określonych w art. 65 § 1 i 2 k.c. (por. uzasadnienie ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSP 2000, Nr ...

kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok ...

dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna ...

jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...

z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...

art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...

rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 ...

zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli ...

w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest ...

adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc ...

zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie ...

odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co ...

kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC ...

Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi ...

w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych ...

wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych ...

skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to ...

odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych ...

zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że ...

c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie ...

dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 ...

warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać ...

dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna ...

oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w ...

się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...

ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą ...

kontraktowej (wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego szkodę wyrządzoną mu ...

Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...

przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...

pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak ...

więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne ...

2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez ...

odpowiedzialności pozwanego szczególne warunki kontraktu i nie mające zastosowania w sprawie klauzule (b)1.9 i 2.1 OWK, ale także ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...

możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia ...

dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr ...

dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z dnia ...

26 czerwca 2001 r., III CKN 400/00, LEX nr 52360 z dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z ...

dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr ...

ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni ...

na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza ...

już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...

zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw ...

na który składają się twierdzenia i oświadczenia stron, zarzuty przez nie podnoszone i składane wnioski. Przez pominięcie zebranego ...

w treści aneksów nr 2 i 3 wyłącza uprawnienie powódki do żądania zapłaty wynagrodzenia za (i) utrzymanie zaplecza wykonawcy (ii) utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz ...

powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez ...

ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 ...

dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepubl. i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...

Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego ...

Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...

ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część ...

r., IV CSK 702/15 i uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu ...

I C 346/12 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2013-11-26 79 fragmentów Premium

2013-11-26

Sygn. akt I C 346/12 WYROK W ...

r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący ...

siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej na ...

nieopłaconych kosztów sądowych. Sygn. akt I C 346/12 UZASADNIENIE Pozwem ...

firm : (...) Sp. z o.o. i (...) SA Oddział w Polsce jako ...

katastrofy budowlanej. W konsekwencji Wykonawca i Zamawiający podpisali zmianę nr 1 ...

wydał wykonawcy polecenie usunięcia usterki i zaakceptował metodę do jej wykonania ...

roszczenie o zapłatę za prace i koszty związane z usunięciem przedmiotowego ...

którym wystąpiła awaria. Po ukończeniu i odbiorze wykonanych prac przez Inżyniera Kontraktu reprezentującego Zamawiającego i Użytkownika (...) W., powód w dniu ...

pozwana wniosła o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami postępowania, w ...

już na przełomie lat 2007 i 2008. W tym czasie na ...

Inżyniera powód zlecił wykonanie opinii i badań oceniających warunki gruntowo-wodne ...

za odpowiednie wykonanie, stabilność, bezpieczeństwo i metody użyte przy budowie, Wykonawca ...

na temat rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych na terenie budowy i na podstawie posiadanej wiedzy zapewnił ...

możliwe przyczyny powstania osiadania studni (...) i kanału. W tym stanie powołanie ...

stanem gruntu w tym miejscu i nie zgłaszał żadnych uwag Inżynierowi ...

robót. Natomiast opinie z marca i kwietnia 2011r. nie uwzględniają ...

3 kwietnia 1973 r. (sygn. I CZ 27/73, LEX nr ...

którym mowa w art. 76 i 78 § 2 k.p.c, należy pojmować szeroko i przyjąć, że zachodzi on w ...

z tytułu ww. kredytu bankowego) i w efekcie doprowadziło do upadłości ...

masy upadłości spółki PPUH (...) jak i na szanse przyszłego powództwa wobec ...

utworzenia konsorcjum w celu wykonania i złożenia oferty na realizację zdania ...

r. Suma ubezpieczenia obejmująca dział - I szkody materialne zgodnie z aneksem ...

odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich i wynosi 300 000 Euro na ...

zdarzenia. Interwenient uboczny poparł stanowisko i wnioski dowodowe wyrażone przez pozwanego ...

o oddalenie powództwa, bowiem twierdzenia i zarzuty powoda podane w pozwie ...

miejsce na terenie prowadzonej inwestycji i kosztów tych prac. Z tych ...

Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno ...

firm : (...) Sp. z o.o. i (...) SA Oddział w Polsce jako ...

r. strona powodowa zleciła opracowanie i wydanie opinii na temat bezwykopowych ...

z systemem płuczkowym umożliwi szybsze i bezpieczniejsze wykonanie prac. Po zleceniu ...

iż prowadzenie prac w dotychczasowej i przyjętej w projekcie technologii powoduje ...

katastrofy budowlanej oraz zagrożenia zdrowia i życia ludzi, dodatkowe prace awaryjne i związane z tym koszty dla ...

bezpieczeństwa wykonywanych robót, bezpieczeństwa pracowników i przyszłych użytkowników terenu oraz bezpieczeństwa ...

powód oraz Inżynier Kontraktu sporządzili i podpisali protokół konieczności. Zmienność warunków ...

wykluczyć ryzyko powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzi w czasie prowadzenia robót jak i po zakończeniu, co uzasadnia zmianę technologii i poniesienia dodatkowych kosztów przez stronę ...

przyjął poprawną technologię realizacji prac i nie mógł przewidzieć wystąpienia utrudnień ...

k. 199,200/ Po ukończeniu i odbiorze wykonanych prac przez Inżyniera Kontraktu reprezentującego Zamawiającego i Użytkownika (...) W., powód w dniu ...

Nr (...) do umowy realizacyjnej nr (...) i (...)). Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej ...

Na podstawie tych protokołów sporządzono i podpisano w dniu 17.07 ...

jest ona konieczna dla bezpiecznego i terminowego zakończenia robót. W rozpoznawanej ...

odrębnym typem umowy nazwanej. Zawieranie i wykonywanie umów w trybie p ...

konkurencję, równe traktowanie wykonawców, celowe i oszczędne wydatkowanie środków publicznych. Oznacza ...

której mowa w art. 647 i nast. k.c. Zmianie podlega ...

odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, bezpieczeństwo i metody użyte przy budowie. Wykonawca ...

toku prac, były bardzo uciążliwe i wydłużały termin wykonania zadania głównego ...

uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ...

z 17 grudnia 1996r., I CKU 45/96). Inicjatywa dowodowa ...

wyłącznym dysponentem toczącego się postępowania i one wreszcie ponoszą odpowiedzialność za ...

7 marca 1997r., II CKN 70/96, uzasadnienie wyroku SN ...

dnia 15 grudnia 1998r., I CKN 944/97, wyrok SN z ...

7 lipca 1999r., II CKN 417/98, uzasadnienie wyroku SN ...

dnia 15 lipca 1999r., I CKN 415/99, LEX nr 83805 ...

28 września 1999r., II CKN 269/99, uzasadnienie wyroku SN ...

24 października 1996 r. III CKN 6/96 OSNC 1997/3 ...

232 k.p.c. zd. i art. 3 kpc są adresowane ...

25 marca 1998 r., II CKN 656/97, uzasadnienie wyroku SN ...

dnia 24 czerwca 1998 r., I PKN 194/98, wyrok SN ...

25 czerwca 1998 r., III CKN 384/98, wyrok SN z ...

9 lipca 1998 r., II CKN 657/97, LEX nr 50630 ...

11 grudnia 1998 r., II CKN 104/98, LEX nr 50663 ...

26 stycznia 2000 r., III CKN 567/98, LEX nr 52772 ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 1322/00, LEX nr 51967 ...

dnia 14 grudnia 2000 r., I CKN 661/00, LEX nr 52781 ...

dnia 5 lutego 1997 r., I CKU 81/96, LEX nr ...

Podkreśla się również w doktrynie i praktyce, że sąd powinien korzystać ...

zdanie drugie kpc uprawnienia powściągliwie i z umiarem, pamiętając, że taka ...

przede wszystkim do samych stron i że cały rozpoznawany spór jest ...

interwenient uboczny po stronie pozwanego i nie zgłosili żadnych wniosków dowodowych ...

Stronami kontraktu FIDIC są Zamawiający i Wykonawca. Inżynier Kontraktu FIDIC Engineer ...

przez niego do podejmowania działań i decyzji ekonomiczno-organizacyjnych oraz technicznych ...

jest stroną Kontraktu między Zamawiającym i Wykonawcą, a warunki jego zatrudnienia ...

często formę zgodną z wydanym i zalecanym przez FIDIC Wzorem Umowy ...

Warunków FIDIC obejmują udzielanie informacji i poleceń Wykonawcy w miarę postępu ...

pracy, upewnianie się, że materiały i jakość wykonawstwa odpowiadają specyfikacjom, uzgadnianie ...

ilości wykonanej pracy oraz sprawdzanie i wydawanie Zamawiającemu przejściowych i ostatecznego świadectwa płatności. Przy administrowaniu ...

co pozwala na uniknięcie trudności i nieporozumień. W niniejszej sprawie Inżynierem ...

wykonany został bez zastrzeżeń - terminowo i z należytą starannością, podpisane przez ...

procesowego w podwójnej wysokości 14 400,00 zł z uwagi na zawiłość i skomplikowany charakter sprawy oraz nakład ...

XIII Ga 1118/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2022-06-08 88 fragmentów Premium

2022-06-08 » Zmienia w części zaskarżony wyrok, Umarza postępowanie

części punkt 1. zaskarżonego wyroku i ustala, że (...) (...) spółce z ograniczoną ...

części punkt 1. zaskarżony wyroku i umarza postępowanie w pozostałej części ...

Łodzi oddalił powództwo (pkt 1.) i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ...

znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony ...

świadczenie pozwanej było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało ...

w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez ...

c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania ...

o: a) zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz o zasądzenie ...

rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa ...

rzecz pozwanego kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa ...

w zakresie rozstrzygnięcia c ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej ...

do zmiany powództwa doszło tylko i wyłącznie w formie ustnej bez ...

Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne. W rozpoznawanej ...

sprawie do postępowania przed Sądem I instancji oraz do rozpoznania apelacji ...

instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie ...

prawem lub zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa ...

332 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p ...

części punkt 1. zaskarżonego wyroku i umarzył postępowanie w pozostałej części ...

Ga 1118/19 UZASADNIENIE punktów I., III. i IV. wyroku Wyrokiem z dnia ...

Łodzi oddalił powództwo (pkt 1.) i zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 5 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ...

znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony ...

świadczenie pozwanej było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało ...

w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez ...

c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania ...

o: a) zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa oraz o zasądzenie ...

rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa ...

rzecz powódki kosztów postępowania w I i II instancji oraz kosztów zastępstwa ...

w zakresie rozstrzygnięcia c ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej ...

do zmiany powództwa doszło tylko i wyłącznie w formie ustnej bez ...

części powództwa powódka cofnęła pozew i w tym zakresie postępowanie zostało ...

Sąd Okręgowy w pełni podziela i przyjmuje za własne. Dodatkowo Sąd ...

2017 r. na kwotę 26.400,00 zł, płatną w terminie 20 ...

dniu 23 listopada 2017 roku i zastała zapłacona przez potrącenie. (dowód ...

sprawie do postępowania przed Sądem I instancji oraz do rozpoznania apelacji ...

sprawie dopuszczalne jest ograniczenie powództwa i częściowe jego cofnięcie, a czynności ...

193 § 1 k.p.c. i nie wymagają zachowania formy pisemnej ...

samym na zakreślenie ram sporu i kognicji sądu. Wskazane okoliczności faktyczne ...

determinuje zatem zastosowanie normy prawnej i dlatego jest tak istotny dla ...

dnia 19 listopada 1998 r. I CKN 32/98, OSNC 1999/5 ...

92, OSNCP 1992/11/192 i z dnia 11 grudnia 1998 r. II CKN 96/98, OSNC 1999/5 ...

żądaniu, które utraciło już aktualność, i zapewnić powinna udzielenie powodowi ochrony ...

instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie ...

w związku z art. 229 i 230 k.p.c. poprzez ...

fakty są przedmiotem dowodu (istotne) i uprawnia sąd do selekcji zgłoszonych ...

niemające istotnego znaczenia w sprawie i ta wadliwość postępowania dowodowego mogła ...

fakty podane przez jedną stronę i potwierdzone jako zgodne z prawdą ...

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366. LEX, 2013 ...

dnia 18 lutego 2011 roku, I CSK 298/10, LEX nr ...

wyniki postępowania dowodowego przed Sądem I instancji, brak było podstaw do ...

c. poprzez jego błędne zastosowanie i błędne przyjęcie, iż sformułowanie żądania ...

wynikająca bezpośrednio z jego koncepcji i stanowiąca dopełnienie zasady dyspozytywności i kontradyktoryjności. Granice żądania w rozumieniu ...

żądanie, będący przejawem zasad dyspozycyjności i kontradyktoryjności, oznacza, że o treści ...

zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym decyduje żądanie strony. Sąd ...

dnia 9 lutego 2012 r., I PK 95/11, MoPr 2012 ...

114). Wbrew stanowisku skarżącej Sąd I instancji nie naruszył art. 321 ...

1 lit. a jest nieważne i art. 484 § 2 k.c ...

znacznej części, bez zbadania czy i w jakim stopniu został zaspokojony ...

świadczenie pozwanego było świadczeniem niepodzielnym i jego częściowe zaspokojenie nie miało ...

www.sn.pl, Biul. SN - -I C 2022 nr 1, Biul ...

regulujących karę umowną (art. 483 i art. 484 k.c.) wynika ...

ale jednak dłużnik świadczenie spełnił, i to nie tylko w znacznej ...

kary jest nad wyraz istotna i dostrzegalna dla każdego obserwatora. Katalog ...

umownej przez sąd jest otwarty i należy do uznania sędziowskiego. To ...

kształtującego stosunek zobowiązaniowy stanowi wyjątek i musi znajdować wyraźną podstawę normatywną ...

wielkościami bezwzględnymi (samą wysokością kary) i dokonywanie oceny, która nie uwzględniałaby ...

nie zaś tylko damnum emergens i lucrum cessans, podlegające naprawieniu na ...

umownej jest kryterium ogółu majątkowych i niemajątkowych interesów wierzyciela, jakie miał ...

także takie elementy jak zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika ...

2013, s. 1164). W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że ponieważ ...

z 30.11.2006 r., I CSK 259/06, Legalis; wyr ...

kary w realiach prowadzonego sporu i uwzględnienie rozwiązań procesowych. Należy podkreślić ...

gospodarczym można oczekiwać większej staranności i umiejętności oceny ryzyka związanego z ...

należy z powódką, że Sąd I instancji nie dokonał prawidłowej oceny ...

2018). W zaskarżonym wyroku Sąd I instancji nie wziął pod uwagę ...

bez zamontowanego osprzętu (klamek, nawietrzników) i bez regulacji nie mógł być przedstawiony do odbioru i odebrany przez inwestora. Zastosowanie przesłanki ...

otrzymaniu rezultatu w postaci kompletnych i wyregulowanych okien i drzwi, a świadczenie częściowe w ...

okien osadzonych ale bez osprzętu, i bez regulacji nie miało dla ...

Tym samym ocena prawna Sądu I instancji, że w rozpoznawanej sprawie ...

charakter nieznaczny. Przy umowie rezultatu i świadczeniu, które jest niepodzielne, brak ...

jest rezultat w postaci kompletnych i wyregulowanych okien. Oceniając drugą przesłankę ...

wygórowaną biorąc pod uwagę motywacyjną i represyjną funkcję takiej kary oraz ...

opóźnieniem w oddaniu całego obiektu i powodowało realne zagrożenie obciążeniem powódki ...

nie reagowała na wielokrotne wezwania i monity powódki, nie wskazywała przyczyn ...

należy ze stanowiskiem Sądu Rejonowego i pozwanej, że miarkowania nie może ...

kary umownej. Niemniej jednak Sąd I instancji nie wziął pod uwagę ...

części punkt 1. zaskarżonego wyroku i ustalił, że (...) spółce z ograniczoną ...

c. znosząc je wzajemnie Wps i wpz to 64.790,00 ...

Odpis wyroku z uzasadnieniem punktów I., III i IV oraz sporządzonym z urzędu ...

KIO 1354/23 – Wyrok KIO – 2023-05-30 153 fragmenty Premium

2023-05-30 » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie

z o.o. sp. j. i P(2)... Sp. z o ...

z o.o. (ul. (...), W.) i: 2.1. zalicza w poczet ...

do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 ...

przedmiocie zamówienia publicznego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ...

ust. 1 pkt 5, 8 i 10 w zw. z art ...

w ofercie Konsorcjum P... ceny i jej istotnych elementów, co w ...

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: 1) nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, 2) odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu oferty złożonej przez ...

poziomu zaoferowanej w ofercie ceny i jej części składowych, w tym ...

w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku i szkody w postaci utraty możliwości ...

z Załącznik nr. 2 Nazwa i adres instalacji komunalnej / Nazwa podmiotu ...

tu wymienił pod pkt 7) i 8): 7) Klauzula tajemnicy przedsiębiorstwa ...

Odwołującemu "Załącznika nr 2 Nazwa i adres instalacji komunalnej Nazwa podmiotu ...

ich przekazania zamawiającemu jednocześnie zastrzec i wykazać, że informacje te rzeczywiście ...

przedsiębiorstwa. Konieczność takiego jednoczesnego zastrzeżenia i wykazania przestanek zastrzeżenia tajemnicy od lat i jednolicie podkreślana jest również w ...

tajemnicą przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest: (i) zastrzec, które informacje podlegają ochronie ...

tej zasady muszą być uzasadnione i udowodnione; samo zaś złożenie ogólnych ...

nagminnego naruszania zasady jawności postępowania i jako takie byłoby zjawiskiem niekorzystnym i niebezpiecznym z punktu widzenia również ...

postępowania, jak zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz ograniczałoby możliwość kontroli działań i zaniechań zamawiającego w trybie środków ...

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są ...

poufnego charakteru. Z powszechnie przyjętej i jednolitej na gruncie zamówień publicznych ...

a szczególnie: ogólnikowego - lecz konkretne i nie budzące wątpliwości, że zastrzeżona ...

5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zamawiający określa ...

udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; w przypadku ...

tym fakt istnienia poszczególnych instalacji i zakres kodów odpadów, które przyjmują, jak i ich cenniki, są powszechnie znane ...

Zatem, po upływie terminu składania i otwarcia ofert, z założenia nie ...

braku dostępu konkurentów do informacji i mieć jedynie na celu uniemożliwienia ...

ust. 1 pkt 5, 8 i 10 oraz art. 224 ust ...

że: • są to informacje handlowe i organizacyjne posiadające istotną wartość gospodarczą ...

kontrahentami, • stanowią wynik wieloletnich doświadczeń i długotrwałych negocjacji, • ujawniają informacje o ...

wpłynąć na pozycję rynkową Wykonawcy i narazić go na szkodę, • podmioty ...

mogą przewidzieć dalsze kroki rynkowe i utrudnić pozyskanie zleceń. Z powyższego ...

uzasadnienia stanowią załączniki nr 5 i 6 do odwołania). Zamawiający Gmina ...

odtajnienia "Załącznika nr 2 Nazwa i adres instalacji komunalnej Nazwa podmiotu ...

1 Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać ...

dopuszczonymi art. 223 ust. 2 i art. 187 Pzp. Z kolei ...

nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...

następujące oferty: Nr | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena oferty (brutto PLN) | 1 | I... s.c. (...) | 8 268 480 ...

z 0. 0. (....) | 6 998 400,00 | 3 | Konsorcjum: LIDER: R... sp ...

w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami ...

z Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami ...

te podmioty. Rzeczywiste koszty odbioru i zagospodarowania odpadów są trudne (lub ...

frakcji odpadów, a tym samym i ceny oferty dla tych frakcji ...

usługi | (3) Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 1 ...

ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie ...

okresie realizacji umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych = (3) x (4)] | 1. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i instytucji publicznych | 972,00 zł ...

OOO,OO zł | 2. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i instytucji publicznych (odpady odbierane w ...

OOO,OO zł | 3. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów w ramach akcji ...

OOO,OO zł | 4. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK ...

800,00 zł | 5. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

320,00 zł | 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

zł | 70,00 Mg | 113 400,00 zł | 7. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ...

zł | 100,00 Mg | 86 400,00 zł | 8. | Ogółem cena oferty ...

poszczególnych frakcji), a tym samym i zaoferowana cena wykonania całego zamówienia ...

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości co do możliwości ...

lub wynikającymi z odrębnych przepisów i zażądać od Konsorcjum P... wyjaśnień ...

w zakresie wyliczenia ceny oferty i kosztu wykonania zamówienia, w szczególności ...

ich części składowych dotyczących odbioru i zagospodarowania następujących odpadów: 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i instytucji publicznych (odpady odbierane w ...

sztuczne, popiół, bio); 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

inne niż niebezpieczne); 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

wskazuje, że średni koszt odbioru i zagospodarowania w/w odpadów wynikający ...

Opis usługi | Konsorcjum: M(1)... i E(1)... | Konsorcjum P... | P(4)... | Konsorcjum: R... i M(2)... | I... s.c. | średnia wszystkich 5 ...

średnia 3 ofert (M(1)... i E(1)...; Konsorcjum P..., I... | 1. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych (...) | | | | | | | | 2. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

656,00 zł | 3. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

Wykonawców: 1) Konsorcjum: M(1)... i E(1)...; 2) Konsorcjum P...; 3) I... s.c. Powodem przedstawienia wyliczenia ...

P(4)... oraz Konsorcjum: R... i M(2)... uśrednili ceny i w każdej pozycji wykazali tę ...

które wpłynęły w tym postępowaniu i są o ponad 30% niższe ...

średnia 3 ofert (M(1)... i E(1)...; Konsorcjum P..., I...) | średnia 3 ofert (M(1)... E(1)...; Konsorcjum P..., I...) pomniejszona | Ceny zaoferowane przez Konsorcjum P... | 1. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i instytucji publicznych (odpady odbierane w ...

500,00 zł | 2. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

864,00 zł | 3. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

następująco: 60 l/100 km* | I | średnie spalanie śmieciarki w trakcie ...

na pracę na biegu jałowym i pracę urządzeń hydraulicznych 36,00 ...

B Koszt dojazdu do instalacji i powrotu do bazy 38,00 ...

30 zł | X | Koszt pracy I rozładunku śmieciarki F+K+O ...

72 zł | Y | Koszt pracy i rozładunku 1 Mg Y=X ...

Amortyzacja pojazdów 28,75 | | Przeglądy i serwis - oleje silnikowe, hydrauliczne, mat ...

P... kwota netto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i instytucji publicznych (odpady odbierane w ...

60 brutto) 15 01 02 i 15 01 06 - 370zł ...

nie jest w stanie odebrać i zagospodarować tej kategorii odpadów za ...

koszt realizacji zamówienia, oprócz transportu i zagospodarowania, składa się szereg innych ...

zysk. Również w przypadku odbioru i zagospodarowania odpadów z nielegalnych wysypisk ...

nie uśrednili cen za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów, aby ...

której wynika, że cena odbioru i zagospodarowania odpadów z nielegalnych wysypisk ...

że w przypadku odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów "wymagania wynikające z ...

gospodarowania odpadami, są wyjątkowo szczegółowe i restrykcyjne, zatem wykonawcy nie mają ...

wykonania zamówienia, a tym samym i optymalizacji cen. Oprócz tego, że ...

nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...

z o.o. sp. j. i P(2)... Sp. z o ...

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są ...

b) nie jest powszechnie znana i nie jest łatwo dostępna, c ...

10.2000 r., sygn. akt I CKN 304/00. Powszechnie przyjmuje się ...

sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Informacja handlowa obejmuje, najogólniej ujmując, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa ...

dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób ...

zamówienia publicznego. 8. Stanowiska doktryny i orzecznictwa są zgodne, że aby ...

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są ...

traktują ww. informacje jako poufne i stosują wewnętrznie przyjęte środki bezpieczeństwa ...

przedsiębiorstwa rodzinne (M. M.[1] i M. M.[2] są rodzeństwem ...

traktowane jako informacje ściśle poufne i są przeznaczone wyłącznie dla ograniczonego ...

2] oraz A. M. Dokumenty i inne nośniki zawierające informacje poufne ...

z kontrahentami. Informacje o rodzajach i ilościach odpadów, które mogą być ...

kontrahentów, stanowią wynik wieloletnich doświadczeń i długotrwałych negocjacji. Dokumenty zastrzeżone jako ...

odpadów, dane kontrahentów, zasady doboru i współpracy z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi ...

kątem posiadania wymaganych prawem zezwoleń i nawiązywania relacji gospodarczych. Koszty zagospodarowania ...

zamówienia, jakim jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 16. Wybór ...

wpłynąć na pozycję rynkową Wykonawcy i narazić go na szkodę. Podmioty ...

realną obawę wykonawcy. Znajomość instalacji i podmiotów przyjmujących odpady do zagospodarowania ...

może zaś zniwelować przewagę wykonawcy i skutkować koniecznością nawiązania współpracy z ...

mogą przewidzieć jego strategię biznesową i ceny w innych postępowaniach. Taka ...

powyższe wykazana została wartość gospodarcza i organizacyjna zastrzeżonych informacji, w tym ...

znaczenie dla jego polityki cenotwórczej i możliwości konkurowania na rynku. Nie ...

którą wykonawca ma prawo chronić i traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 19 ...

świadczenia usług z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podanie tych ...

wykonania zamówienia wynikające z wiedzy i doświadczenia wykonawcy niewątpliwie stanowią informacje ...

oraz zawartych przez wykonawcę umów i mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa ...

ochrony informacji odnośnie danych partnerów i lokalizacji ich zakładów nie ma ...

2 - zaniechania wyjaśnienia zaoferowanej ceny i jej istotnych elementów 25. Odwołujący ...

do złożenia wyjaśnień zaoferowanej ceny i jej istotnych składników. W uzasadnieniu ...

dotyczyły następujących pozycji: a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i instytucji publicznych (odpady odbierane w ...

sztuczne, popiół, bio), b) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

inne niż niebezpieczne), c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

obserwowanych na rynku różnicach cenowych i nie mają charakteru ponadstandardowego. Fakt ...

rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Tym samym ...

usługi na okres 12 miesięcy. I tak w postępowaniu przeprowadzanym w ...

a ceną Odwołującego (6.998.400,00 zł brutto) wynosi 943.480 ...

Jeśli chodzi o usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i instytucji publicznych (odpady odbierane w ...

Jeśli chodzi o usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z nielegalnych wysypisk ...

Jeśli chodzi o usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z nielegalnych wysypisk ...

niż cena szacowana przez Zamawiającego. I również w tym przypadku to ...

np. w zakresie pozycji 5 i 6 formularza ofertowego całkowite wyceny ...

tych pozycji w ofertach Odwołującego i Przystępującego są wyraźne (poz. 5 odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

niż niebezpieczne + poz. 6 odbiór i zagospodarowanie odpadów z nielegalnych wysypisk ...

pozycja 6 - na kwotę 113.400,00 zł brutto. Z kolei w ...

niskim poziomie, w sposób wyizolowany i oderwany od całej oferty". 35 ...

na względzie, że ostatecznie wynegocjowane i wypracowane warunki handlowe współpracy mogą ...

w sferze daleko idących domysłów i nie może być uznana za ...

z realizacji zamówienia. Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Zamawiający w ...

piśmie podał, że zakończył badanie i ocenę skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa ...

2)... Sp. z o.o. (...) i uznał, że skutecznie zastrzegł tajemnicę ...

ust. 1 pkt 5, 8 i 10 w zw. z art ...

w ofercie Konsorcjum P... ceny i jej istotnych elementów, co w ...

poziomu zaoferowanej w ofercie ceny i jej części składowych. Izba z ...

najniższą zaoferowaną w postępowaniu ceną i wyższa o 16 % od średniej ...

rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Nie mogły ...

wszystkim dotyczy to wyodrębnienia odbioru i zagospodarowania odpadów z nielegalnych wysypisk ...

innych niż niebezpieczne oraz odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z nielegalnych ...

Ponadto dodano pozycję dotyczącą odbioru i zagospodarowania odpadów w ramach akcji ...

jak podał) również liczbę mieszkańców i wzrost ilości odpadów w poszczególnych ...

z o.o. Sp. J. (...) i z takim podmiotem zawarto aneks ...

rozstrzygnięcia tego przetargu. Aneks jak i oferta wskazana przez Odwołującego dotyczyła ...

zarzucie. W istocie ostatecznie wynegocjowane i wypracowane warunki handlowe współpracy mogą ...

ofercie Przystępującego. Co do ryzk i ich poziomu kalkulacji, to niewątpliwie ...

wobec oferty Przystępującego procedury wyjaśnień i tym samym wskazywane w związku ...

ust. 1 pkt 5, 8 i 10 w zw. z art ...

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

XXIII Zs 98/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-11-27 101 fragmentów Premium

2023-11-27 » oddala skargę

Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący ...

na dostawę łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby ...

Pzp"), wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w przedmiotowym podstępowaniu ...

uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru, pomimo, że ...

ustawy w zw. z §6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

oferty najkorzystniejszej, dokonanie ponownego badania i oceny złożonych oferty i odrzucenie oferty Instytutu (...) w B ...

nazwą Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby ...

publicznych w zw. z § 6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

akcyjna z siedzibą we W. i: zalicza w poczet kosztów postępowania ...

siedzibą we W. kwotę 12 400,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta ...

zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku ...

postępowania. Poniżej SO zacytuje ustalenia i rozważania KIO, które zostały wyrażone ...

odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz ...

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego ...

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się ...

odniosła się do zarzutów 1 i 2 odwołania tj. naruszenia: - art ...

uwagi uznanie prawidłowości oferty Instytutu i dokonanie jej wyboru, pomimo, że ...

zarzuty te (tj. zarzut 1 i 2) uznała za zasadne. Izba ...

że w zakresie zarzutu 1 i 2 odwołania, że w specyfikacji ...

4.2.1.2 Wypełnione i podpisane Oświadczenie (wg Załącznika nr ...

2.1 Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SWZ ...

sporządza się w języku polskim i składa w formie elektronicznej za ...

po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do Postępowania. (...) 4 ...

na Platformie Zakupowej Grupy (...). Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym ...

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

dostępnej Systemie w zakładce "Regulaminy i instrukcje". 4.2.2.6 ...

Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń za pośrednictwem ePUAP oraz ...

2.3.4 Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny ...

Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych ...

zarzuty odwołania (tj. zarzut 1 i 2) w warstwie argumentacji faktycznej ...

cenowego, czy też dla skuteczności i prawidłowości złożenia oferty w postępowaniu ...

dokumentu sporządzonego w formie pisemnej i został złożony w postaci elektronicznej ...

generowany na platformie zakupowej, wypełnione i podpisane Oświadczenie załącznik nr 1 ...

3.4 SWZ) było sporządzenie i przedstawienie w ofercie kalkulacji Ceny ...

wypełnione zostały wskazane: Formularz oferty i Oświadczenie, oraz to, że te ...

zostało złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co ...

oferty (czy też Formularza oferty i Oświadczenia) z wykorzystaniem dostępnych narzędzi ...

sporządzonym z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymienione ...

wymagań dla dostaw oraz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać złożone ...

wykonawcy (art. 66 Kodeksu cywilnego) i nie stanowi ono przedmiotowego środka ...

oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

do którego odwołanie zostało oddalone i którego NIE dotyczy skarga), tj ...

ustawy w zw. z §6 i § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

7.2 SWZ nie zastępuje i nie wyczerpuje obowiązku wskazania o ...

w uzasadnieniu rozpoznania zarzutów 1 i 2). Izba nie może zastępować ...

przedstawienia w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych oraz dowodów na poparcie ...

jest do określenia zakresu zarzutu i jego sprecyzowania. W ramach środków ...

uznanie, że podniesione zostały konkretne i uzasadnione faktycznie zarzuty wobec tych ...

ze stanowiskiem Odwołującego, jego twierdzeniami i przyczynami, wskazującymi, że takie stanowisko ...

w sprawie o sygn. akt I Ca 117/12: "Z analizy ...

rozpoznania sprawy przez KIO jak i Sąd są ściśle określone przez ...

zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie faktycznej. Sąd w ...

związany podniesionymi w odwołaniu zarzutami i wyznaczonymi przez nie granicami zaskarżenia ...

treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę ...

czerwca 1997 roku sygn. akt I CKN 130/97). Sąd Najwyższy podkreśla ...

treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę ...

dokładnie chodziło wykonawcy, a ogólnikowe i lakoniczne odwołanie do podanego punktu ...

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

art. 78[( 1)] k.c. i nakazała Skarżącemu w postępowaniu o ...

nazwą "Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych stero­wanych ręcznie na ...

Skargą (w zakresie wskazanym powyżej) i jedno dotyczące stwierdzenia, że zarzut ...

p. w zw. z § 6 i § 7 rozporządzenia w spra­wie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych ...

2 zdanie pierwsze, 2.2 i 2.3, tj. rozstrzygnięcia o ...

zgod­nie z którymi: Skarżący i (...) zostali obciążeni kosztami (pkt 2 ...

zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 zł złotych tytułem wy­nagrodzenia pełnomocnika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku ...

sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na ...

sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na ...

sprzecznej z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego analizy polegającej na ...

sprawy, a to art. 574 i 575 p.z.p., w ...

5 pkt 2 lit. b i § 7 ust. 2 pkt 1 ...

czego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

kosztów" - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie o kosztach w ten sposób, że Skarżący i (...) zostali obciążeni kosztami, od (...) została ...

zasądzona na rzecz (...) kwota 12.400,00 zł złotych tytułem wynagrodzenia pełnomoc­nika i poniesionego wpisu stosownie do wyniku ...

art. 78[( 1)] k.c. i w zw. z 4.2.2.5. i z 3.8.1 SWZ poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i błędne uznanie, że , a w ...

nazwą "Dostawa łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby ...

orzeczenie co do istoty sprawy i oddalenie odwoła­nia w całości ...

Przeciwnika Skargi kosztami postępowania odwoławczego i skargowego. W pkt V skargi ...

odwołujący wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania. Sąd Okręgowy ...

przez Krajową Izbę Odwoławczą, jak i wywody prawne zawarte w uzasadnieniu ...

KIO wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena ...

6 listopada 1998 r., II CKN 4/98, z 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/00) SO stwierdza, że ...

w zakresie wnioskowanym przez strony i dokonała prawidłowych ustaleń faktycznych, nie ...

wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał ...

skarżący prezentował także przed KIO i dlatego KIO słusznie uznała, że ...

wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał ...

jest dostawcą danej platformy zakupowej i jakie znaczenie należy przypisać odpowiedzi ...

Są to kwestie zupełnie uboczne i w ogóle nie były one ...

II.5 Dotyczy prawa materialnego i jak wynika z uzasadnienia skargi (str. 9 i n.) stanowi istotę stanowiska skarżącego ...

wymagań dla dostaw oraz dokumentów i oświadczeń jakie mają zostać złożone ...

wykonawcy (art. 66 Kodeksu cywilnego) i nie stanowi ono przedmiotowego środka ...

oświadczenia woli w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

cenowy jest oświadczeniem woli wykonawcy i to dotyczącym bardzo istotnego elementu ...

wygenerowanego na jego platformie zakupowej i że taki podpis niejako "rozciągał ...

do nowych dowodów ze skargi i odpowiedzi na nią to SO ...

odpowiedzi na skargę - str.2) i stanowisk stron z posiedzenia przed ...

też okoliczności dla sprawy nieistotnych i także dlatego nie było podstaw ...

zakupową zamawiającego (tj. Formularz oferty i Oświadczenie) zostały podpisane prawidłowo (patrz ...

w zw. z art. 98 i 99 k.p.c. w ...

IV Ca 74/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku – 2016-03-04 63 fragmenty Premium

2016-03-04

listopada 2015r., sygn. akt I C 1105/15 1. oddala ...

przy ul. (...) zgodnie z umową i roboty zostały odebrane bez usterek ...

kwestionując roszczenie co do zasady i wysokości, wniosła o oddalenie powództwa ...

zobowiązany do zapewnienia materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania ...

zakwestionował roszczenie co do zasady i wysokości. Wyrokiem z dnia 26 ...

Rejonowy w S. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz ...

wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia ...

kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania ...

wad. Natomiast § 8 ust. 1 i 2 umowy strony ustaliły, że ...

że stanowią one sumę robocizny i sprzętu. Na kosztorysie sporządzono adnotację ...

11.2014 roku został sporządzony i podpisany przez powoda i inspektora nadzoru protokół na okoliczność ...

Poprosił o wypłatę za rusztowanie i zsyp budowlany, ponieważ sprzęt ten ...

roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym ...

osoby reprezentujące wspólnotę mieszkaniową jak i osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Powód ...

ulicy (...) w zakresie robót dekarskich i murarskich prowadzonych na budynku wielorodzinnym ...

przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp i opracowania instrukcji bhp w zakresie ...

związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Mając powyższe na uwadze ...

kosztów związanych postawieniem rusztowania jak i zobowiązania pozwanej do zapłaty kwoty ...

kc, art. 354 § 1 kc i art. 355 § 1 i 2 kc Sąd Rejonowy wskazał ...

na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a ...

się, iż powód zapewni materiały i sprzęt niezbędny do wykonania dzieła ...

przewidziane w nim planowane prace i koszty z tym związane. Dalej Sąd I instancji zważył, że powód prowadzący ...

sprzętu do remontu (...) powinien przewidzieć i uwzględnić w ofercie przedsiębiorca, zajmujący ...

wskazał art. 629 k.c. i art. 415 k.c., uzasadniając ...

należnego radcy prawnemu kwotę 2.400,00 zł i opłatę skarbową od pełnomocnictwa w ...

niezastosowania art. 60 k.c. i art. 95 § 2 k.c ...

na skutek zawarcia przez powoda i inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu konieczności ...

zmiany umowy na roboty budowlane i powstania po stronie pozwanej zobowiązania ...

swoje zobowiązanie, postępował w zaufaniu i zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru ...

c. skutkującego niedopuszczeniem przez Sąd I instancji z urzędu dowodu z ...

okoliczność ustalenia wartości postawienia rusztowania i balustrad ochronnych przez powoda oraz ...

art. 102 k.p.c. i obciążenie powoda kosztami procesu, mimo ...

względnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji z pozostawieniem temu Sądowi ...

pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd ...

Rejonowy przeprowadził prawidłowo postępowanie dowodowe i na jego podstawie ustalił stan ...

się należy z rozważaniami Sądu I instancji, akcentującymi spoczywanie ciężaru dowodu ...

dnia 11 grudnia 2006 r., I PK 165/2006, LexPolonica nr ...

dnia 15 stycznia 2010 r., I CSK 199/2009, LexPolonica nr ...

dnia 19 kwietnia 2007 r., I CSK 27/2007, LexPolonica nr ...

dnia 22 listopada 2000 r., I ACa 763/2000, LexPolonica nr ...

pojęcia ciężaru dowodu, jego rozkładu i skutków, bowiem zgodnie z art ...

2014r. przez Inspektora Pracy i zakres jego oddziaływania na umowę ...

strony określony w jej § 12 i wymagał zarówno zgody obu stron jak i zachowania formy pisemnej pod rygorem ...

decyzji nie dotyczyła strony pozwanej i w żaden sposób nie konstytuowała ...

kosztorys ofertowy, sporządzony przez powoda i zaakceptowany przez (...) W. M. (vide ...

każdego z uczestników przetargu (negocjacji) i zawiera informacje o cenie robót ...

w świetle brzmienia umowy stron i innych dowodów przedstawionych przez powoda ...

obowiązek prawidłowego sporządzenia kosztorysu ofertowego i ujęcie w nim wszystkich materiałów, urządzeń, narzędzi i osprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia ...

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz "Warunkami f technicznymi wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi ...

apelującego zarzut naruszenia art. 60 i 95 § 2 kc w zw ...

jedynie za zgodą obu stron i na piśmie. Tymczasem przepis art ...

sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót ...

zgodnie z art. 10; sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu ...

lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowania i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania oraz ...

kc trzeba podkreślić, że powszechny i utrwalony w judykaturze i doktrynie jest pogląd, iż art ...

być podstawą zasądzenia roszczeń. Istotą i funkcją klauzuli generalnej (art. 5 ...

19.3.2002 r., IV CKN 892/00, L.). Na uwzględnienie ...

Przepis ten urzeczywistnia zasadę słuszności i jako wyjątkowy nie podlega wykładni ...

jednak nie może być dowolne i winno być uzasadnione w sposób ...

z samym przebiegiem procesu, jak i będące "na zewnątrz" procesu, również dotyczące stanu majątkowego i sytuacji życiowej strony (patrz: Komentarz ...

oznacza, że zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu I instancji powinno się ostać. Skarżący ...

zmiany zapadłego w postępowaniu przed I instancją orzeczenia. Argumenty te nie ...

podstawie art. 108 § 1, 98 i 99 kpc oraz § 10 ust ...

VI GC 16/07 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2007-06-20 268 fragmentów Premium

2007-06-20

przeciwko M. F. o zaniechanie i o zapłatę I. zasądza od pozwanego M. F ...

a także nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązania umów ...

oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 ...

800,00 zł tytułem odszkodowania i kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu ...

dla siebie placówek w T. i K., a w lipcu 2005 ...

umowy o pracę z powodem i podjęli pracę u pozwanego. W ...

tj. (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. (oznaczanymi ...

we wrześniu 2006 r. V. I.. sp. z o. o. w ...

dochód tej placówki tj. 48.400,00 zł za 3 miesiące (październik, listopad i grudzień 2006), powiększony o kwotę ...

200,00 zł za listopad i grudzień 2006 r., co daje łącznie 30.400,00 zł. Zdaniem powoda pozwany dopuścił ...

w art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. Powód ...

z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy poprzez wykorzystanie w ...

działalności w tej samej branży i w tym samym zakresie usług ...

szczególności stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie ...

u niego, a dotyczących klientów i zasad współpracy z nimi. Ponadto ...

w art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. poprzez ...

z dnia na dzień" pracowników i obsługi kluczowych klientów świadczy o ...

na pozbawienie powoda doświadczonych kadr i możliwości dalszej obsługi klientów. Przejęcie ...

ponieważ wykorzystuje on nadal wiedzę i doświadczenie nabyte u powoda oraz ...

ani zastrzeżeń co do terminowości i jakości świadczonych usług. Nie można ...

nie byłoby możliwe bez współpracy i pomocy W. M.. Na uzasadnienie ...

dopuszczenie dowodów z dokumentów urzędowych i prywatnych załączonych do pozwu, z zeznań świadków (k. 3) i z przesłuchania stron. W odpowiedzi ...

przez pozwanego przekazane osobom trzecim i na jakiej podstawie nie był ...

nierzetelnym postępowaniem spowodował odejście pozwanego i innych pracowników, mianowicie poprzez praktykę ...

bezprawne nałożenie nań kary pracowniczej i zignorowanie wniesionego odwołania, a także ...

dotrzymywał zobowiązań wobec pracowników, obniżał i zawieszał premie, stosował najniższe wynagrodzenie ...

do prokuratury przeciwko drugiemu zarządcy i nie interesował się kontaktami z klientami placówek w T. i K.. Tym samym według pozwanego ...

sam wycofał się z rynku i nie próbował zabiegać o dotychczasowych ...

ze swoimi klientami w K. i T. żadnych umów i działa w oparciu o zlecenia ...

o przeprowadzenie dowodu z dokumentów i z zeznań świadków (k. 107 ...

aktualny w chwili wniesienia pozwu i że zajmie stanowisko w tej ...

M., Z. K., J. F. i W. M. celem ustalenia współpracy ...

1), P. L., R. K., I. M. i M. W. celem ustalenia przyczyn ...

K., K. F., M. P. i K. W. celem ustalenia okoliczności ...

ze stosunkami prawnymi łączącymi strony i ich zakończeniem (k 198). W ...

a także nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów ...

oraz art. 11 ust. 1 i ust.2 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 z.n.k ...

myśli pisząc "powód", pkt 15 i 16 odpowiedzi na pozew - celem ...

3006 zatrudnianie pracowników w spedycjach i agencjach celnych na czas określony ...

W. M. placówek w T. i K., argumentując, że potrzeba ich ...

co pełnomocnik pozwanego wyraził zgodę i cofnął wniosek o przeprowadzenie tego ...

że w odpowiedzi na pozew i w piśmie procesowym z dnia ...

powoda sprecyzował podstawę prawną powództwa i wskazał, że art. 12 ust ...

uwagę, że wykorzystanie znajomości procedur i stawek w odniesieniu do określonych ...

przejęciu pracowników, a także rekomendacja i wsparcie udzielone pozwanemu przez W ...

w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy. Ponadto powód podkreślił ...

powoda m. in. w B. i Ł., ponieważ pozwany przy pomocy ...

działania zmierzające do przejęcia pracowników i klientów tych placówek (k. 353 ...

zarzucić działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, które doprowadziło do ...

opierając się na wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach zdobytych w czasie pracy ...

o przesłuchanie świadka M. W. i w związku z tym Sąd ...

W. M. do K., T. i Ł. z dat: 08-10 ...

na rozprawie w dniu 17 i 18 maja 2007 r. przez W. M. i powoda - H. S., w których ...

dokładnie dat wyjazdów ani treści i charakteru prowadzonych rozmów, natomiast H. S. omawiał okoliczności i konsekwencje wynikające dla powoda z ...

tygodnie później zatrudniał pracowników powoda i obsługiwał jego klientów; identyczna sytuacja ...

tygodni swoją placówkę, przejmując pracowników i klientów powoda. Poza tym pełnomocnik ...

podjęciu działalności swoją szeroką wiedzę i doświadczenie, niemniej jednak miał dostęp ...

informacji dotyczących konkretnych zasad współpracy i specyfiki (...) firm (...) czy (...) T. (...). To ...

umożliwiło pozwanemu uruchomienie swojej działalności i przejęcie obsługi klientów powoda z ...

przychylność" klientów, którzy wycofują gwarancje i zabezpieczenia dla powoda a następnie ...

bądź przekazują zlecenia placówce pozwanego i zwlekają z wnioskiem o wpis ...

powoda m.in. w T. i K., w tym też przy ...

pozwany wykorzystał chronione tajemnicą handlową i tajemnicą przedsiębiorstwa powoda szczegółowe informacje ...

nie mogłoby nastąpić tak szybko i sprawnie (k. 477-480). Na ...

procesu według załączonego spisu kosztów i wydatków. W piśmie tym podtrzymał ...

się o kryteria fachowości, wiarygodności i pewności wykonania usług. Poza tym ...

na celu wyłącznie szykanowanie pozwanego i przeszkadzanie mu w pracy. Zarzucił ...

roszczenie jest pozbawione podstawy faktycznej i prawnej (k. 491-493). Sąd ...

był W. M.. H. S. i W. M. są jednocześnie wspólnikami ...

w K., T., Ł., B. i w G.. Zgodnie z nieformalnym ...

nadzór nad placówkami w K. i w T. sprawował W. M ...

r. prowadzi na terenie K. i T. działalność gospodarczą pod firmą ...

pozwanego, k. 496-497, 499 i 500 W początkowym okresie pracy ...

uwagi na brak doświadczenia własnego i pozostałych pracowników, jednak z czasem ...

zarówno od H. S., jak i W. M., z czasem ich ...

powoda. Pozwany miał najwyższe wynagrodzenie i najwyższe premie spośród wszystkich kierowników ...

wyjeżdżał w delegacje do (...), na (...) i (...) jako jeden z nielicznych pracowników ...

418, - zeznania pozwanego, k. 499 i 500 Pozwany miał bardzo dobre ...

bardzo pozytywnym przyjęciem. Jego inicjatorem i współautorem był pozwany. dowód: ­ - zeznania ...

318 - zeznania pozwanego, k. 500 i 509, Największymi klientami powoda w ...

nadzorowania kantorów należących do spółki i skierował do prokuratury zawiadomienie o ...

mu przypaść placówka w K. i T.; ostatecznie jednak do podziału ...

dalszą obsługę klientów z K. i T. w ramach własnej działalności ...

klientów powoda o wytoczeniu powództwa i zapewniał ich, że zagwarantuje dalszą ...

majątek został zajęty przez prokuratora i nie jest w stanie udzielać ...

H. S. zawiadomień do prokuratury i wszczęciu postępowania karnego wobec W ...

o tym fakcie kierowników placówek i ważniejszych klientów. dowód: - zeznania świadka ...

informacji o konflikcie w zarządzie i o postępowaniu o rozwiązanie spółki ...

Jednak pozwany miał większe aspiracje i nie chciał być szeregowym pracownikiem ...

pozwanego za udzielone mu upomnienie i zwrócił się do niego przemyślenie ...

prezesem zarządów J. A. G. i poinformował go o zawieszeniu W ...

G. odnośnie do dalszej współpracy i dodatkowo wywołało niepokój w kontekście ...

że nie dysponują one magazynami i możliwością przechowywania komponentów, a każda ...

symboli technicznych wyrobów, nazwy własnej i kodu taryfy celnej. Posługiwanie się ...

celnych, oferując im wyższe wynagrodzenie i umowy na czas nieokreślony. Kilka ...

powoda H. S., k. 410 i 411, - zeznania świadka K. F ...

321 - zeznania pozwanego, k. 501 i 502 Po złożeniu wypowiedzeń przez ...

bazy danych zgłoszeń celnych przywozowych i wywozowych dla J. w wersji ...

oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego i oryginału TC 11 firmy, oryginałów ...

M. zarządził zwrot wymienionych dokumentów i w dniu 28 sierpnia 2006 ...

26, - protokół przekazania baz danych i wydruków, k. 25, - zeznania świadka ...

K. praktycznie utraciła zdolność funkcjonowania i zaprzestała działalności. dowód: - zeznania świadka ...

na co spółka nie przystała i prokurent Z. S. pod wpływem ...

L. ma uprawnienia agenta celnego i w związku z tym samodzielnie ...

ze sprzętu pozwanego (komputera, drukarki i formularzy). Od października 2006 r ...

spółki (...), k. 34 W lipcu i w sierpniu 2006 r. W ...

wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K ...

389, - zeznania pozwanego, k. 497 i 502, - zeznania świadka B. P ...

siebie, oferując im wyższe wynagrodzenia i umowy na czas nieokreślony. Pracownicy ...

powoda wypowiedział umowę o pracę i od razu po upływie wypowiedzenia ...

skontaktował się z nimi pozwany i zaoferował swoje usługi informując, że ...

interweniowała telefonicznie u pracowników powoda i kazała im przekazać obsługę pozwanemu ...

kierownik placówki wiedział o tym i akceptował taką sytuację, zresztą sam ...

M. prowadzi działalność w K. i T.. W K. zajmuje wspólnie ...

lokalu byłoby nieopłacalne. W. M. i pozwany współpracują ze sobą i nawzajem polecają swoje usługi. Łączy ...

385, - zeznania pozwanego, k. 501 i 502 W 2006 r. w ...

200 zł. dowód: zestawienie kosztów i przychodów, k. 62-65 Sąd ...

w postaci odpisu z KRS i z ewidencji działalności gospodarczej oraz ...

D., B. P., W. M., I. M., J. F., T. M ...

A. G. (1), R. K., I. M. oraz z przesłuchania stron ...

tych świadków są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Nie ma ...

A. D. (k. 331-333) i K. J. (k. 333-334 ...

K. J., A. C. (1) i A. D. miały umowy o ...

który upływał z końcem października i bezpośrednio potem zostały zatrudnione u ...

2006 r. wypowiedziała umowę powodowi i po upływie wypowiedzenia, na swoją ...

przyczyn nieprzedłużenia umowy z powodem i odmowy przyjęcia korzystniejszej oferty (k ...

umowy złą atmosferą u powoda i otrzymaniem lepszej propozycji od pozwanego ...

nie budzą zastrzeżeń, są logiczne i spójne. Natomiast Sąd nie dał ...

informował o braku perspektyw firmy i proponował świadkowi zatrudnienie w innej ...

sprzeciwiał się konsekwentnie jej rozwiązaniu i podziałowi. Świadek W. K. był ...

umowy o pracę między powodem i pozwanym, został kierownikiem placówki powoda ...

podkreślane relacje między pracownikami placówki i wzajemne zaufanie, takie twierdzenie budzi ...

wiedzy o konflikcie w spółce i o zawieszeniu W. M. w ...

także tym, że znał pozwanego i jego pracowników z dotychczasowej współpracy ...

zasad współpracy J. z powodem i momentu zakończenia tej współpracy; okoliczności ...

te są w zasadzie bezsporne i znajdują wsparcie w pozostałych dowodach ...

zastrzeżenia można skierować do pozwanego i innych agencji celnych. Nie zasługują ...

dniu 28 sierpnia 2006 r. i tak nie był w stanie ...

zatrudniona jako specjalista ds. importu i eksportu w (...) T. (...). Wiarygodne są ...

znajdują wsparcie w pozostałych dowodach i nie były przedmiotem sporu między ...

zeznania dotyczące spotkania z pozwanym i W. M. we wrześniu 2006 ...

r., jeżeli chodzi o charakter i przebieg tego spotkania. Zeznała ona ...

za innym celem wyjazdu pozwanego i W. M.do T.; także ...

P. była zorientowana w sytuacji i przebieg wydarzeń nie stanowił dla ...

zawiadomienie do prokuratury, cofnął prokurę i powołał na niższe stanowisko, a ...

r. razem z W. M. i innymi pracownikami utworzył spółkę jawną ...

celnej, która nie podjęła działalności i została rozwiązana w 2006 r ...

związki świadka z W. M., i fakt, że sam był u niego zatrudniony. Zeznania świadka I. M. (k. 374-378) należało ...

się, gdy pracownicy działu prawnego i W. M. zawiązali spółkę jawną ...

Zeznania tego świadka są spójne i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale ...

r. pracownikiem powoda w S. i nie potrafiła nic powiedzieć o ...

istotnej wiedzy na temat okoliczności i przyczyn zmiany agencji celnej, z ...

poinformowana o zawieszeniu W. M. i o woli dalszej współpracy. Zaprzeczył ...

że W. M. w lipcu i w sierpniu 2006 r. nie ...

wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K ...

ten jest wspólnikiem powodowej spółki i był wiceprezesem zarządu do czasu ...

o działanie na szkodę spółki i wyrządzenie jej szkody w wysokości ...

przez niego placówek w K. i T., historii jego znajomości z ...

zeznaniom, że nie inspirował pozwanego i pracowników placówek do rozwiązania umów ...

próbował ratować placówki w T. i K. przed likwidacją, ani też ...

mającego doprowadzić do przejęcia pracowników i kluczowych klientów powoda w K. i T.. Przekonuje o tym szereg ...

jego próby doprowadzenia do rozwiązania i podziału zarówno powodowej spółki, jak i spółki (...), w której obaj byli ...

podziału spółki, utraciła rację bytu i została rozwiązana. Natomiast obecnie, w ...

głównych kontrahentów powoda w K. i w T.. Symptomatyczny w tej ...

będzie tworzyła placówkę w T., i której można dać upoważnienie (zeznania ...

W. M. wyjeżdżał do T. i Ł., ale o zajęcie przez ...

pożyczki (zeznania pozwanego, k. 501 i 509). Bez znaczenia z tego ...

to, że pozwany podnajął pomieszczenia i zawarł umowę pożyczki. O intencjach W. M. świadczą najdobitniej i zupełnie jednoznacznie wydruki uzyskane z ...

komputera, w postaci prywatnych notatek i listów jego i jego rodziny (k. 396). W ...

personelu zdobyte w P. G. i zapewniające że stawki za usługi ...

potwierdza jego współdziałanie z pozwanym i fakt precyzyjnego zaplanowania przejęcia pracowników i klientów powoda. Podkreślenia wymaga, że ...

do pozwanego o wycofanie wypowiedzenia i próby zatrzymania pracowników, były pozorne i miały być dowodem jego rzekomej ...

pracowników placówek powoda z K. i z T. na ułamkową część ...

ponieważ są one konsekwentne, spójne i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym w ...

faktycznego podporządkowania placówek w T. i K. nadzorowi W. M., genezy konfliktu między wspólnikami i członkami zarządu. Powód zeznał, że ...

innymi pracownikami utworzył spółkę jawną (...) i wspólnicy", która była konkurencyjna wobec ...

wobec odmowy z jego strony i nieudanych prób odwołania go z ...

dla siebie placówki w K. i T., czemu powód się sprzeciwiał ...

S., choć co oczywiste - powód i pozwany odmiennie oceniają zasadność tej ...

prokuratora poinformował o tym pracowników i ważniejszych klientów. Sąd dał wiarę ...

jakoby "spółka nie miała przyszłości" i proponował im pracę w swojej ...

spotkanie z J. we wrześniu i w (...) w październiku 2006, złożenie ...

został wprowadzony od maja 2006 i spotkał się z dobrym przyjęciem ...

na bieżąco placówki w T. i w K., tak więc należy ...

znaczenia jak przypisuje jej pozwany, i stanowiła pretekst a nie rzeczywisty ...

przedsięwzięcia związanego z przejęciem pracowników i klientów powoda, pobudek działania pozwanego ...

stanowią w zasadzie jego przypuszczenia i odzwierciedlają jego pogląd na temat ...

pozwanego, znajomości z H. S.i W. M.. Pozwany zeznał, że ...

stwierdził, że "ceni ludzi przedsiębiorczych i chciał poznać takie osoby", co ...

z (...) T. (...) układała się harmonijnie i nic nie wskazywało na jej ...

ustaniu stosunku pracy u powoda i niezwłoczne zlecenie przez J. obsługi ...

S. w dniu 13 lipca i udzielenia mu upomnienia (k. 503 ...

że przejęcie przez pozwanego pracowników i kontrahentów powoda było efektem zaplanowanego współdziałania pozwanego i W. M., przy czym ten ...

o działanie na niekorzyść spółki i aresztowania. Nieprzypadkowe było zatrudnienie przez ...

M. pracowników placówek w K. i w T. na ułamkową część ...

latem 2006 r. W lipcu i w sierpniu 2006 r., jak ...

wbrew żądaniom prezesa, wyjazdu informatyka i pracownika działu administracyjnego do K ...

dostarczone co chciał aby rozpocząć i 13 będzie w S. " (k ...

r. doszło do spotkania pozwanego i W M. z B. P ...

sformułowania wniosku, że W. M. i pozwany realizowali plan, którego istotą ...

takim rzeczywistym przebiegu wydarzeń przekonuje i to, że inna interpretacja zarówno poszczególnych wydarzeń, jak i roli jaką odegrał w nich ...

powoda, 2. nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów ...

oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 z.n.k ...

naruszył art. 11 ust. 1 i 2 w taki sposób, że ...

wykorzystywał w tej samej branży i w tym samym zakresie usług ...

szczególności stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie ...

u niego, a dotyczących klientów i zasad współpracy z nimi. Pojęcie ...

obejmuje, najogólniej mówiąc, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa ...

o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy ...

z dnia 3 października 2000, I CKN 304/00, OSNC 2001, nr ...

z dnia 5 września 2001, I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr ...

ciężar podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i porządkowych w celu utrzymania danej ...

za poufną w świetle zwyczajów i praktyki danej branży lub zawodu ...

dotyczące stosowanych procedur, stawek, prowizji i upustów, jak też "w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie ...

uwagami na temat "specyfiki obsługi" i "specyficznego obiegu dokumentacji" w spółce ...

dla każdego zainteresowanego (k. 505) i te zeznania nie wzbudziły zastrzeżeń ...

w zakresie kontaktów z kontrahentami i osobistego doświadczenia zdobytego w trakcie ...

budzić wątpliwości, że doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte przez pracownika podczas ...

SN z 3 października 2000, I CKN 304/2000, OSNC 2001, nr ...

toczyłby się na innej płaszczyźnie i dalsze uwagi na ten temat ...

dnia 29 marca 2000 r. (I ACa 900/99), podkreślił, iż ...

w postaci nakłaniania dalszych klientów i pracowników powoda do rozwiązywania umów ...

powoda m. in. w B. i Ł., co do których "W ...

naruszył art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k. Regulacja ...

funkcjonowanie przedsiębiorstwa od wewnątrz, jak i od zewnątrz, w szczególności w ...

szkodzenia przedsiębiorcy. Przepisu ust. 1 i 2 art. 12 z.n ...

ochrony trwałości umów o pracę, i w istocie jest przypadkowy. W ...

zatrudnionych w placówkach w K. i w T. oraz największych klientów ...

okoliczności legły u podstaw wypowiedzenia i nieprzedłużenia umów o pracę. Zeznania ...

B. P.. Wszystkie przedstawione zdarzenia i ich chronologia pozwalają na przyjęcie ...

głównych kontrahentów powoda w K. i w T.. Nie ma jednoznacznych ...

była likwidacja placówki w T. i przejęcie przez pozwanego kontrahenta. Podobna ...

M. zarządził zwrot wymienionych dokumentów i w dniu 28 sierpnia 2006 ...

głównych kontrahentów placówek w K. i w T. umów z powodem ...

hipotezie art. 12 ust. 1 i 2 z.n.k., i tak rodzi się konieczność jego ...

niezakłócone funkcjonowanie konkurencji poprzez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami ...

której działalność powoda została sparaliżowana, i natychmiastowe zaoferowanie kontrahentom swoich usług ...

K. mieli zaufanie do pozwanego i pracowników placówki, a w T ...

dnia 30 września 1998 r. (I ACa 281/98, "Apelacja" - Lublin ...

którego wynika, że "złożenie oferty i usilne nakłanianie do jej przyjęcia ...

jeżeli wynikają one z legalnych i uczciwych działań konkurentów. Takie działanie ...

w szczególności poprzez konkurencję cenową i jakościową, a więc poprzez poziom ...

Naturalnie nie każde "przejmowanie" pracowników i klientów (kontrahentów) należy ujmować w ...

działanie często spotykane w praktyce i z reguły nie wykraczające poza ...

z dotychczasowym pracodawcą, jest zwykłym i w zasadzie dozwolonym działaniem zmierzającym ...

z opisanym sposobem pozyskiwania pracowników i klientów. Samo zarejestrowanie działalności, zatrudnienie pracowników i przejęcie obsługi kontrahentów stanowiły zwieńczenie ...

terminie działań placówek w K. i w T., w całości lub ...

postawienie klientów przed faktem dokonanym i niepozostawienie im innego wyjścia niż ...

pozwanego, będącego przecież osobą doświadczoną i wykształconą, o przypadkowości zatrudnienia byłych pracowników powoda i o ryzyku związanym z podjęciem ...

k. 501) uderzają swoją naiwnością i nie zasługują na uwzględnienie z ...

po podjęciu przez niego działalności i zatrudnieniu jego pracowników" (k. 501 ...

wyłącznego prawa do swoich pracowników i klientów. Jednak sposób działania pozwanego ...

funkcjonowanie placówek powoda w T. i K. był szczególnie naganny i nie może korzystać z ochrony ...

przez pryzmat zasad uczciwego postępowania i transparentności w sferze działalności gospodarczej ...

likwidacja placówki powoda w K. i znaczne ograniczenie dochodów placówki w T., i w konsekwencji także jej likwidacja ...

przygotowane przez powoda zestawienie obrotów i dochodów placówek powoda w poszczególnych ...

pozwany - mimo że zakwestionował zasadność i wysokość roszczenia odszkodowawczego, nie zgłosił ...

placówki w K. wynosiły 48.400,00 zł, z czego 63 %, tj ...

pozwanego, to placówki w T. i K. funkcjonowałyby w niezmienionym zakresie ...

do likwidacji placówki w K. i ograniczenia działania placówki w T.. Wbrew zeznaniom pracowników, że i tak nosili się z zamiarem zmiany pracy, i podawanym przez nich przyczynom (zła ...

było podjęcie działalności przez pozwanego i złożenie im korzystniejszych ofert pracy ...

A. G. (k. 282) jak i B. P. (k. 302) zeznali ...

zakończenia współpracy powoda z J. i (...) T. (...). Analiza całokształtu okoliczności sprawy ...

wieloletnim kierownikiem placówki w K. i doskonale znał realia jej funkcjonowania ...

było uzasadnione jego nakładem pracy i charakterem sprawy (§ 2 pkt 1 ...

więc wynagrodzenie w wysokości 14.400,00 zł. Pozwany wygrał sprawę w ...

pkt 18). Nakład pracy pełnomocnika i charakter sprawy uzasadniał przyznanie tych ...

powodowi (24.540,00 zł) i pozwanemu (3.360,00zł ...