[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2015 42 fragmenty

2015-06-03 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym) - w części oddalającej apelację w zakresie (...)

oraz w punkcie 2 (drugim) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...

Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...

na wymianie pokrycia dachowego, świetlików i docieplenia stropów w budynku Urzędu ...

powołania komisji do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy w ciągu ...

podczas odbioru końcowego przedłożyć miał i przekazać zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy ...

Z czynności komisji odbioru częściowego i końcowego spisany miał być protokół ...

nie nadawały się do usunięcia i nie uniemożliwiały użytkowania przedmiotu odbioru ...

zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz żądania wznowienia czynności ...

4.683.736,78 zł i miało być rozliczone w oparciu ...

dodatkowych, w celu akceptacji kosztów i sposobu ich wykonania przez zamawiającego ...

być miały odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. W odbiorze uczestniczyć mieli przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy w tym kierownicy robót ...

miał być sporządzony przez wykonawcę i doręczony zamawiającemu w dniu odbioru ...

również do zezłomowania zdemontowanych blach i wszelkich innych elementów metalowych, a ...

odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości ...

było usunięcie zniszczonej warstwy pokrycia i obrzeża świetlików, usunięcie rozsypującej się warstwy betonu i zawilgoconego żużlu oraz zastosowanie dodatkowych ...

elementów w celu wyrównania podłoża i umożliwienia dalszej realizacji zadania wynikającego ...

zakresem zarówno robót podstawowych, jak i dodatkowych wynikających z zawartych przez ...

braku przedłożenia faktur za zdemontowaną i oddaną do punktu skupu złomu ...

2009 r., braku zakończenia rynny i rury spustowej w garażu, komisja ...

uznała przedmiot umowy za odebrany i wyznaczyła powodowi termin do usunięcia ...

odpowiednio: 769.285,07 zł i 198.448,36 zł. Za ...

wykonawcą, którego celem było omówienie i wyjaśnienie istnienia stwierdzonych w dniu ...

Stwierdzone uchybienia miały charakter marginalny i pozostawały bez wpływu dla walorów ...

faktyczne dokonane przez Sąd Okręgowy i podzielił także ocenę prawną tego ...

ocenie roszczenie to było zasadne i wymagalne. Nie do przyjęcia jest ...

powykonawczy celem całkowitego rozliczenia prac i wystawił dwie faktury końcowe, co ...

Strony precyzyjnie określiły warunki płatności i ustaliły, że wynagrodzenie zamawiający przekaże ...

k.c., art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 354 ...

pozwanego w zakresie powództwa głównego i orzeczenie co do istoty sprawy ...

pozwanego w zakresie powództwa głównego i przekazanie sprawy w tym zakresie ...

przewidzianych w art. 65 § 1 i 2 k.c. Zgodnie z ...

jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...

22 lutego 2002 r., V CKN 931/00, nie publ. oraz ...

formie pisemnej należy uwzględnić kontekst i związki treściowe, występujące pomiędzy zawartymi ...

pierwszej kolejności badać zamiar stron i cel umowy, a dopiero w ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000, nr 1, poz ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...

postanowienia umowy miały być skuteczne i gwarantować osiągnięcie określonego celu w ...

pozostałą treścią umowy, zgodnym zamiarem i celem stron. Sąd, przyjmując funkcję ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. był uzasadniony ...

zarzutu naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. nie przesądza ...

zw. z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 68 fragmentów

2015-01-07 » Oddala odwołanie

k.a. w Bielsku-Białej i zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

a s a d n i e n i e Zamawiający - Komenda Wojewódzka Państwowej ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, opisanego w pkt 11 ...

najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu i którego oferta winna być odrzucona ...

tego zobowiązany przez ustawę Pzp i w związku z tym naruszenie ...

91 ust. 1 ustawy Pzp i wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem ...

pkt 5, 93 ust. 1 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, 3) przepisu ...

w postępowaniu w trakcie badania i oceny ofert w konsekwencji prowadzące ...

na wynik toczącego się postępowania i w konsekwencji doprowadzić mogło do ...

oferty, 2) powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 3) wezwania przystępującego ...

przez zamawiającego w SIWZ oświadczeń i dokumentów w celu dokonania poprawnej ...

pkt 2 (warunek posiadania wiedzy i doświadczenia) wykonawca zobowiązany jest dołączyć ...

za spełniające warunek posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawienie referencji na dostawy ...

miały być wykonane dostawy kontenerów i nie wymagały wyjaśnień zamawiającego. Odwołujący ...

Pożarnej w rozumieniu postanowień SIWZ i spełniająca warunki określone w SIWZ ...

jest niezgodna z treścią SIWZ i jako taka nie powinna być ...

24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy Pzp przystępujący ...

załączniku nr 5 do SIWZ i referencje, które wykonawca przedstawił w ...

5 oraz 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Zgodnie z ...

trakcie rozprawy, przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Do postępowania ...

trakcie rozprawy, przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość ...

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska stron i uczestnika postępowania złożone w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: W pierwszej ...

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca ...

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także ...

warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia w ten sposób, że ...

warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia. W myśl postanowienia pkt ...

celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązani byli dołączyć do ...

za spełniające warunek posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawienie referencji na dostawy ...

za spełniające warunek posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawienie referencji na dostawy ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia złożył wykaz dostaw, w ...

PSP Warszawa - kontener do transportu i przechowywania dekontaminacji ostatecznej - 2 szt ...

ochrony przeciwpożarowej (pisma, s. 26 i 27 w ofercie przystępującego). Następnie ...

wymagane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca ...

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także ...

poz. 1002, z późn. zm.) i przesłanie jego kopii (pismo zamawiającego ...

jako najwyższego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i terenu zabezpieczanego przez strony porozumienia, a tym samym sprawnego i skutecznego reagowania na wszelkiego rodzaju ...

wolę podjęcia współpracy w granicach i na zasadach określonych w porozumieniu ...

proszkowego o numerze ewidencyjnym 301433 i numerze zabudowy 981 dla którego ...

2012, który jest kompletnie wyposażony i w pełni przygotowany do prowadzenia ...

wymienny proszkowy wyprodukowany przez przystępującego i w jego zakładzie spełnia wymagania ...

do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca ...

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt 11 SIWZ i sekcji II.2.3. ogłoszenia ...

złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca złożył wykaz dostaw i dokumenty referencyjne, które potwierdziły że ...

zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi ...

innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska ...

z dokumentów przeprowadzonych przez zamawiającego i przystępującego. W pierwszej kolejności fakt ...

podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca ...

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także ...

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do ...

pożarnej". Również reguły wykładni celowościowej i funkcjonalnej warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia nie prowadziły do innych ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000, nr 1, poz ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...

dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 129/03 niepubl., z ...

II CK 116/03, niepubl. i z dnia 8 października 2004 ...

są przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i dla celów ochrony przeciwpożarowej. Trudno ...

być związane z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalne. Zamawiający, jak ...

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca ...

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także ...

wykorzystywanym przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i dla celów ochrony przeciwpożarowej. W ...

ocenie Izby, przeprowadzone przez zamawiającego i przystępującego dowody, w szczególności uzyskane ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia dokumentami, jakie złożył wraz ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w ...

2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 74 fragmenty

2022-03-17 » Uwzględnia odwołanie

Lublinie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie ...

dotyczy to zarówno audytu jak i certyfikacji", opisanym w załączniku nr ...

Miejski Urząd Pracy w Lublinie i: 2.1. zalicza w poczet ...

z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 ...

a s a d n i e n i e Miejski Urząd Pracy w ...

usługa opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w MUP ...

BZP 00339866/01. Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu ...

usługa opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w MUP ...

na zapewnieniu poprawnej jakości wydruków i kopii zgodnie z dokumentacją techniczną ...

dotyczy to zarówno audytu jak i certyfikacji." Odwołujący wskazał, że Zamawiający ...

ogólne regulacji dotyczące procesu certyfikacji i jej utrzymania https://dokumenty.bureauveritas.pl/wnioski-i-warunki-certyfikacji/: 1/ Ogólne Zasady i Warunki Świadczenia Usług Certyfikacyjnych 2 ...

unieważnienia certyfikacji w dowolnym momencie i w zależności od informacji, którymi ...

Klient zostanie o tym poinformowany i otrzyma możliwość podjęcia działań korygujących ...

po zadowalającym usunięciu przyczyny zawieszenia i weryfikacji przez BVC zgodności systemu ...

jest czasowym ograniczeniem ważności certyfikacji i możliwości korzystania z certyfikatu na ...

za sobą ograniczenie aktywnego reklamowania i promowania faktu certyfikacji jego Systemu ...

dojść w sytuacji niedotrzymywania wymagań i warunków certyfikacji BVC, a w ...

gdy nastąpiło: - Odnotowanie dużej niezgodności i wykazano brak lub niewystarczające działania ...

BVC, nieuprawnionego użycia znaków akredytacyjnych i brak reakcji lub nieskuteczność działań ...

końcem okresu zawieszenia należy rozważyć i zaplanować audyt specjalny w celu ustalenia stanu i możliwości cofnięcia zawieszenia. Audyt specjalny ...

zastępuje planowych audytów w nadzorze i nie jest ich alternatywą. Jeśli ...

podejmuje decyzję o cofnięciu zawieszenia i przywróceniu normalnego porządku programu nadzoru ...

dotyczy to zarówno audytu jak i certyfikacji" miały zgodnie z oczekiwaniem ...

wdrożoną normę czyli normę funkcjonującą i utrzymaną" natomiast takie oczekiwanie niekoniecznie ...

konsekwencji postanowienia SOPZ są logiczne i nie budzą wątpliwości co do ...

oparciu o szereg norm jakościowych i w niniejszym postępowaniu zamawiający tak ...

udostępnia informacje o cofnięciu, zawieszeni i wygaśnięciu wydanych certyfikatów. Tak czyni ...

dokumenty.bureauveritas.pl/certyfikaty-zawieszone-i-wycofane/ - jak również np. British ...

usługę niezgodną z treścią racjonalnych i oczywistych wymagań zamawiającego. Ponadto gdyby ...

ustalenia czy oferty są porównywalne i nie musiałby w ogóle rozważać ...

o oddalenie odwołania. W odpowiedzi i w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość ...

biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dokumenty złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: Art. 16 ...

Pzp stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia ...

usługa opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w MUP ...

na zapewnieniu poprawnej jakości wydruków i kopii zgodnie z dokumentacją techniczną ...

dotyczy to zarówno audytu jak i certyfikacji." Następnie ustalono, że do ...

do zamawiającego wpłynęły oferty: odwołującego i wykonawcy Print CSU sp. z ...

zarówno w zakresie audytu jak i certyfikacji oraz aby wskazał jednostkę ...

oraz działalności w zakresie implementacji i obsługi systemów zarządzania drukiem". Ważność ...

na zapewnieniu poprawnej jakości wydruków i kopii zgodnie z dokumentacją techniczną ...

dotyczy to zarówno audytu jak i certyfikacji." Zgodnie z zamiarem i potrzebami Zamawiającego użyte sformułowanie "wdrożona ...

dotyczy to zarówno audytu jak i certyfikacji" oznacza wdrożoną normę czyli normę funkcjonującą i utrzymaną, co związane jest z ...

audytów częściowych tj. wstępnych, głównego i kontrolnych. W toku prowadzonego postępowania ...

przedmiotu zamówienia może budzić wątpliwości i rozbieżne, odmienne od wymagań i zamiarów Zamawiającego rozumienie zapisów SWZ ...

Wskazuje to na brak precyzyjności i jasności zapisu. Wyczerpujący opis w ...

Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania i złożyli oferty, co skutkuje brakiem ...

biorąc pod uwagę swoje rzeczywiste i uzasadnione potrzeby. Zamawiający w powyższym ...

opis przedmiotu zamówienia został dokonany i wyartykułowany w sposób niedostatecznie zrozumiały i precyzyjny, przez co jest niezgodny ...

Zamówienia niezbędnym do prawidłowego oszacowania i przygotowania przez Wykonawcę oferty. Zapewnia ...

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na ...

elementem Specyfikacji, warunkującym złożenie prawidłowej i niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych ...

w tym niedopełnienie wymogów precyzyjności i jednoznaczności opisu, wynikających z art ...

przez Wykonawców, złożenia nieporównywalnych ofert i niemożności ich weryfikacji, czy też ...

powinien wskazywać wykonawcy wszystkie warunki i przedmiot jego przyszłego świadczenia, gdyż ...

naruszenia art. 16 pkt 1 i 2 ustawy nakazującego Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia ...

na zapewnieniu poprawnej jakości wydruków i kopii zgodnie z dokumentacją techniczną ...

dotyczy to zarówno audytu jak i certyfikacji." Biorąc pod uwagę powyższe ...

został powiadomiony o unieważnieniu certyfikacji i jednocześnie o rozwiązaniu umowy certyfikującej ...

usługi wydruku, wskutek unieważnienia certyfikacji i rozwiązania umowy certyfikacyjnej, nie zapewnia ...

rozumiał je inaczej niż zamawiający i odwołujący, nie świadczyła jeszcze o ...

chodzi jedynie o audyt wstępny i główny, ale już nie o ...

wymagane celem wdrożenia normy jak i utrzymania stanu wdrożenia normy. Jak ...

ograniczenia ich do audytu wstępnego i głównego, jak utrzymywał wykonawca PrintCSU ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000, nr 1, poz ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...

dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 129/03 niepubl., z ...

II CK 116/03, niepubl. i z dnia 8 października 2004 ...

Rozsądnie działający wykonawca nie mógł i nie powinien zakładać, że wystarczające ...

postanowienia SWZ okazały się jednoznaczne i nie skutkowały możliwością dokonywania różnych ...

charakterze merytorycznym (pkt 1 sentencji) i formalnym (pkt 2 sentencji), całe ...

postępowania, oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wykonanie ...

554 ust. 1 pkt 1 i art. 554 ust. 3 pkt ...

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 79 fragmentów

2021-12-15 » Oddala odwołanie

EKO S.A. w Lublinie i: 2.1. zalicza w poczet ...

pełnomocnika. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 ...

a s a d n i e n i e Zamawiający, Gmina Lublin z ...

publicznego, którego przedmiotem jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości ...

postępowaniu nieuprawnionego zakazu składania oferty i udzielenia zamówienia wykonawcy, któremu w ...

z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez wprowadzenie ...

przywołanym przepisie zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz wynikającego z ...

usunięcie ograniczenia dotyczącego składania ofert i udzielania zamówienia wykonawcy, któremu w ...

uwzględnienia przez Izbę żądania zasadniczego i najdalej idącego nakazanie zamawiającemu zmiany ...

Zamawiający wszczął postępowanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości ...

w VII sektorach (ZP-P-I.271.2.2021). Niniejsze postępowanie ...

jednemu wykonawcy. Zamówienie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości ...

zostało podzielone na 7 części i obejmowało swoim zasięgiem VII rejonów ...

od Odwołującego (części 1, 2 i 5) oraz KOMA Lublin Sp ...

w Lublinie (Części 3,4 i 7). Odwołujący wskazał, że zamawiający ...

pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z ...

są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też ...

91 ust. 1 ustawy Pzp i możliwość ograniczenia składania ofert przez ...

wykonawca może złożyć ofertę jak i wskazują kategorie wykonawców, którzy mogą ...

91 ust. 1 ustawy Pzp i z tego powodu wniósł o ...

wyrażonych w art. art. 18 i 49 TFUE, oraz zasad z ...

kwestionowanego zapisu Ogłoszenia o zamówieniu i pkt 4.7. SWZ, odwołujący ...

przepisów art. 91 ust. 1 i 3, które regulują odrębne instytucje ...

kwestionowanych zapisach ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, nie daje art. 91 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Odwołujący podniósł ...

wyrażonych w art. art. 18 i 49 TFUE, oraz zasad z ...

złożenia ofert w postępowaniu jak i udzielenia zamówienia w odniesieniu do ...

publicznych tj. zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz wynikającego z ...

maksymalną dopuszczalną ilość trzech części i jest dyskryminujące wobec tych wykonawców ...

jednego wykonawcę do trzech części, i gdyby hipotetycznie uznać zasadność twierdzenia ...

o oddalenie odwołania. W odpowiedzi i w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Do postępowania ...

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: Art. 16 ...

Pzp stanowi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia ...

o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ...

w postępowaniu pod nazwą "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości ...

od Odwołującego (części 1, 2 i 5) oraz KOMA Lublin Sp ...

w Lublinie (Części 3, 4 i 7). Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ...

por. załączniki nr 7, 8 i 10 do odwołania). Następnie ustalono ...

zamawiający wszczął postępowanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości ...

w VII sektorach (ZP-P-I.271.2.2021). Niniejsze postępowanie ...

jednemu wykonawcy. Zamówienie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości ...

zostało podzielone na 7 części i obejmowało swoim zasięgiem VII rejonów ...

przepisu art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp należy ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000, nr 1, poz ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...

dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 129/03 niepubl., z ...

II CK 116/03, niepubl. i z dnia 8 października 2004 ...

w najostrzejszej procedurze, powyżej progów i nikt nie byłby nimi zainteresowany ...

przepisów art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. Inny ...

z art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. Podkreślenia ...

z art. 91 ust. 1 i ust. 3 Pzp, że zamówienie ...

przedmiotem obecnego postępowania (tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru ...

to jest zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru ...

wykładni art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp i nieprawidłowo odkodował normę prawną z ...

że analizowane postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów z sektora VI ...

kompleksowego zamówienia, jakim był odbiór i zagospodarowanie odpadów z miasta Lublin ...

powinno budzić wątpliwości, że odbieranie i zagospodarowanie odpadów z sektora VI ...

kompleksowego zamówienia polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów z miasta Lublin ...

ust. 3 Pzp została wypełniona i nie można jej było dokonywać ...

przepisów art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. Cel ...

z art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp można ...

lekturę motywów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z ...

motywu dyrektywy, jest ochrona konkurencji i zagwarantowanie niezawodności dostaw. Jak słusznie ...

dzieląc przedmiot zamówienia na części i wprowadzając ograniczenia co do możliwości ...

dla podmiotów z branży odbioru i zagospodarowania odpadów z rejonu lubelskiego ...

przepisów art. 91 ust. 1 i ust. 3 Pzp zasadnym było ...

unieważnienia poprzedniego postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta ...

art. 91 ust. 1 jak i art. 91 ust. 3 ustawy ...

oferty na większą liczbę części i w sytuacji, gdyby jego oferta ...

z art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp należy ...

cel, dla którego prawodawca unijny i ustawodawca krajowy wprowadzili oba przepisy i dla którego celu zamawiający przewidział ...

jedynie w maksymalnie trzech częściach i taki fragment zamówienia mu przypadł ...

pozwolenia umożliwiające świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w mieście Lublin ...

art. 255 pkt 3 Pzp i przykładowo rozpisania kolejnego przetargu, w ...

nie naruszało zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, o której ...

zamawiającego w celu ochrony konkurencji i zapobieżenia uzyskania czwartej części zamówienia ...

charakterze merytorycznym (pkt 1 sentencji) i formalnym (pkt 2 sentencji), całe ...

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 145 fragmentów

2018-01-10

Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...

2016 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W ...

tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w ...

dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego ...

na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 ...

na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie ...

OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje ...

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego ...

w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane ...

3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ...

oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty ...

wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena ...

zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w ...

przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu ...

nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy ...

przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do ...

nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki ...

do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w ...

wystąpiły kolejne nadzwyczajne okoliczności - długotrwałe i obfite opady, które spowodowały przekroczenie ...

się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót ...

charakterze siły wyższej (nadzwyczajne opady i powódź, jakie miały miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku.) Z tych ...

punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że ...

zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy ...

czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami ...

do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna ...

Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli ...

wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c ...

a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie ...

zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z ...

przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...

10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się ...

2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części ...

przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd ...

wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu ...

przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji ...

profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do ...

stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie ...

prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie ...

pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił ...

z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać ...

sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował ...

obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te ...

do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej ...

Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu ...

gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji ...

stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu ...

że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie ...

staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż ...

z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren ...

zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście ...

naruszenie art. 415 k.c. i dalszych przepisów dotyczących zasad i przesłanek odpowiedzialności deliktowej (zarzut nr ...

roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego ...

oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego ...

oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej ...

odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków ...

koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu ...

treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego ...

zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy ...

na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje ...

tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w ...

zaplecza powódki, kosztów utrzymania przejazdów i objazdów i kosztów monitoringu szkód górniczych kapitalizując ...

niewyjaśnienie podstawy prawnej zaskarżonego wyroku i zaniechanie dokonania oceny i odniesienia się do istotnych zarzutów ...

zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ...

ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...

zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...

roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu ...

niewłaściwe zastosowanie, art. 361 § 1 i 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i art. 415 k.c. w ...

Wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie kosztów utrzymania zaplecza wykonawcy, utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz ...

Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...

zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...

oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym ...

Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...

z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy ...

2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli ...

oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem ...

wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o ...

części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części ...

jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do ...

zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został ...

Jak wiadomo sens czynności prawnej i zamiar stron powinny być ustalone i tłumaczone według zasad określonych w art. 65 § 1 i 2 k.c. (por. uzasadnienie ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSP 2000, Nr 6, poz ...

kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok ...

dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna ...

jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...

z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...

art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...

rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 ...

zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli ...

w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest ...

adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc ...

zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie ...

odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co ...

kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC ...

Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi ...

w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych ...

wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych ...

skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to ...

odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych ...

zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że ...

c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie ...

dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 ...

warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać ...

dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna ...

oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w ...

się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...

ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą ...

kontraktowej (wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego szkodę wyrządzoną mu ...

Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...

przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...

pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak ...

więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne ...

2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez ...

odpowiedzialności pozwanego szczególne warunki kontraktu i nie mające zastosowania w sprawie klauzule (b)1.9 i 2.1 OWK, ale także ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...

możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia ...

dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr ...

dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z dnia ...

26 czerwca 2001 r., III CKN 400/00, LEX nr 52360 ...

dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z ...

dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr ...

ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni ...

na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza ...

już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...

zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw ...

na który składają się twierdzenia i oświadczenia stron, zarzuty przez nie podnoszone i składane wnioski. Przez pominięcie zebranego ...

w treści aneksów nr 2 i 3 wyłącza uprawnienie powódki do żądania zapłaty wynagrodzenia za (i) utrzymanie zaplecza wykonawcy (ii) utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz ...

powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez ...

ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 ...

dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 lutego 2002 r., IV CKN 718/00, z dnia 18 marca 2003 r., IV CKN 11862/00, z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia 22 maja 2003 r., II CKN 121/01, niepubl. i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...

Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego ...

Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr ...

ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część ...

r., IV CSK 702/15 i uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 88 fragmentów

2021-11-18

kwietnia 2019 r., sygn. akt I AGa [...] uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w ...

dnia 9 marca 2014 r. i z ustawowymi odsetkami za opóźnienie ...

umowy przedmiarami robót, projektami budowlanymi i wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ...

koszty związane z ich wykonaniem i miało nie podlegać waloryzacji do ...

końcową po zakończeniu całości robót i ich odbiorze (§ 11 ust. 1 ...

wymogów z § 11 ust. 5 i 6. Zmiany umowy wymagały formy ...

zgłosić do odbioru roboty przerwane i zabezpieczające (§ 10 ust. 3 pkt ...

przeniesiona wprost do formularza oferty i obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu ...

w ofercie nie podlegały zmianie i waloryzacji w toku realizacji przedmiotu ...

Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiącymi część SIWZ i integralną część umowy, dla inwestycji ...

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i określały faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonywał wykonawca ...

inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na ...

być wpisywane do książki obmiarów i podlegać akceptacji inżyniera. Przedmiotem ostatecznego ...

odbioru robót była ilość, jakość i wartość robót. Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do ostatecznego ich ...

potwierdzeniu przez inżyniera zakończenia robót i przyjęciu dokumentów wymienionych w pkt ...

trakcie realizacji robót, rozliczenie ilościowe i jakościowe robót następowało miesięcznie w ...

będących iloczynem ilości wykonanych robót i ich cen jednostkowych z kosztorysu ...

2012 r. oraz umowami dodatkowymi i gotowość do ich odbioru. W ...

jednostronnie, przy udziale kierownika budowy i kierownika robót, dokonał odbioru robót ...

obmiarów zgodnie z zapisami STWiORB i z pismem przewodnim przekazał je ...

pomniejszonego o wartość dotychczas zafakturowanych i zapłaconych robót oraz oświadczenia wszystkich ...

uwagi na odmowę odbioru robót i podpisania protokołu odbioru oraz wezwał ...

terminie (8 grudnia 2013 r.) i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ...

dnia 27 stycznia 2012 r. i aneksem nr [...]1 określono na ...

510.992,64 zł brutto i wobec wartości robót zafakturowanych na ...

brutto, do zapłaty przez pozwanego i zafakturowania przez powoda pozostała kwota ...

zł brutto obliczoną według ilości i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ...

2017r. uchylił ten wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ...

c., § 18 ust. 2 umowy i pkt 9.2 stanowiącej część ...

umową wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy i należało się wykonawcy w zastrzeżonej ...

brutto), bez względu na zakres i wartość faktycznie wykonanych przez niego ...

114.510.992,64 zł i wobec wcześniejszej zapłaty na rzecz ...

względu na rozmiar świadczonych prac i wartość poniesionych kosztów. Co do ...

koszty związane z wykonaniem robót i nie podlega waloryzacji do końca ...

bowiem tylko sposobu sporządzenia oferty i wyliczenia ceny. Istotna jest natomiast ...

całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i musi być podana w złotych ...

zobowiązani, służyły im do przygotowania i merytorycznego uzasadnienia oferty, którą zamawiający ...

wynagrodzenia jako zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, w rozumieniu art ...

sprawie - w następnej fazie przetargu i przy zawarciu umowy, kwota wybranej ...

zapis zawarty w punktach 6 i 7 STWiORB, w którym zobowiązano ...

o stawki jednostkowe z oferty i ilość faktycznie wykonanych robót, z ...

na pytania 16, 16a i 17 stwierdził, że zapłata za zrealizowane i wykonane roboty nastąpi "zgodnie z ...

dnia 29 maja 2018 roku (I AGa (...)) i z dnia 17 kwietnia 2019 roku (I AGa (...)). Mimo zaaprobowania stanowiska powoda ...

sprawie III CSK 148/16, i rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy, czy ...

dnia 29 maja 2018 r., (I AGa (...)) Sąd Apelacyjny w (...) udzielił ...

dnia 17 kwietnia 2019 r., (I AGa (...)). Pogląd ten należał do ...

podzielił stanowisko wyrażane w sprawach I AGa (...) i I AGa (...) o skuteczności odstąpienia przez ...

co wynika z obmiaru wykonanego i zaakceptowanego przez samego powoda. Na ...

całości wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...

ponownego rozpoznania ewentualnie o uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy ...

przez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Zaskarżonemu ...

prawa materialnego art. 65 § 1 i 2 k.c. przez jego ...

skargę wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Sąd ...

w granicach zaskarżenia oraz podstaw i nie może wykraczać poza te ...

39813§ 2 k.p.c.) i w tym kontekście rozważać, czy ...

się do konsekwencji rozwiązania umowy i co jest przedmiotem innego postępowania ...

odesłania do treści § 10 umowy i pierwotnego stanowiska powoda, co do ...

dnia 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999 ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000 r., nr 1 ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...

V CSK 36/10, niepubl., i z dnia 21 lutego 2013 ...

odstąpienie od umowy było skuteczne i według jakich zasad powinno być ...

ryczałtem. W § 10 ust. 1 i 2 umowy strony przewidziały umowne ...

zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że ...

zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, przejęcia od wykonawcy pod ...

lecz wykładnia umowy łączącej strony i prawo materialne znajdujące zastosowanie w ...

służyć ustaleniu stopnia zaawansowania robót i udokumentowania zakresu ich wykonania, a ...

art. 395 § 2 k.c. i art. 494 § 1 k.c ...

kosztorysowego po odstąpieniu od umowy i ustalenia przez strony w inwentaryzacjach ...

rozliczenia po odstąpieniu od umowy i być istotną przesłanką interpretacji umowy ...

o pozwoleniu na ich użytkowanie i które w dacie odstąpienia zostały ...

10 ust. 3 umowy, jak i z treści art. 491 § 2 ...

dnia 9 września 2011 r., I CSK 696/10, OSP 2012 ...

dnia 9 września 2011 r., I CSK 696/10, z dnia ...

dnia 5 listopada 2008 r., I CSK 198/08, niepubl., i z dnia 20 kwietnia 2006 ...

tym budzący wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie problem podzielności świadczenia wykonawcy ...

dnia 4 czerwca 2002 r., I CK 1/02, niepubl., z ...

2014, nr 3, poz. 49, i z dnia 29 listopada 2018 ...

zapłaty zarówno wynagrodzenia kosztorysowego, jak i ryczałtowego jest każdorazowo uzależnione od ...

1973, nr 5, poz. 81, i z dnia 29 stycznia 1985 ...

umowy spowodowało skutki ex tunc i nie dokonał ich wykładni uwzględniającej zgodny zamiar stron i cel zastrzeżenia przez nie zasad ...

Okręgowego w K. (k. 305) i nie poczynił ustaleń dotyczącej relacji ...

orzeczenia wynikającą z jego uzasadnienia i nie jest w nim dopuszczalne powoływanie nowych faktów i dowodów ani czynienie przez Sąd ...

ustaleń faktycznych (art. 3983 § 3 i 39813 § 2 k.p.c ...

114 510 992,64 zł) i przyjętą przez niego wysokością należnego ...

odmienne założenia powoda ( wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe), to poczynienie w tym ...

prawidłowego zastosowania prawa materialnego, jak i ewentualnego zakresu związania prawomocnym orzeczeniem ...

zw. z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 175 fragmentów

2015-04-29 » Uwzględnia odwołanie, Oddala, 2. oddala odwołanie, Oddala odwołanie

sygn. akt KIO 791/15 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru ...

6 zamówienia, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie ...

zamówień publicznych do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów celem potwierdzenia warunku udziału ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt 5 ...

iż będzie dysponował zasobem wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego w trakcie ...

Zakład Usług Ogrodniczych w Łodzi i: 3.1. zalicza w poczet ...

Mnichos" J. M. w Łodzi i wykonawcę S. P., prowadzącego działalność ...

z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...

a s a d n i e n i e Zamawiający - Miasto Łódź, Zarząd ...

oferty w zakresie części 7 i 8 zamówienia. W dniu 17 ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt 5 ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt 5 ...

zamówienia, 2) powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wezwanie przystępującego ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt 5 ...

zlecenia prac na terenach parków i/lub zieleńców/skwerów i/lub zieleni osiedlowej obejmujących zarówno ...

usługi ogrodnicze (cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, koszenie trawników, wygrabianie liści, nasadzenia roślin) i usługi porządkowe (zimowe utrzymanie nawierzchni, oczyszczanie pozimowe i zamiatanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie ...

posiadania zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Odwołujący podniósł, że przystępujący ...

zobowiązanie podmiotu trzeciego - firmy "Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni" A. K ...

treścią ww. referencji podmiot "Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni" A. K ...

3) konserwację: czyszczenie chodników, alejek i opasek z darni i chwastów, opryski, czyszczenie różnych typów nawierzchni boisk (...), 4) modernizację i urządzenia terenów zieleni (...), 5) inne ...

żwirowej, wymiana piasku w piaskownicy i polach piaskowych (...) Odwołujący podniósł, że ...

zimowe utrzymanie nawierzchni, oczyszczanie pozimowe i zamiatanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy na śmieci a ...

porządkowych (utrzymania nawierzchni, oczyszczanie pozimowe i zamiatanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy na śmieci), nigdy ...

ww. umowy. Ponieważ podmiot "Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni" A. K ...

on wybranemu wykonawcy udostępnić wiedzy i doświadczenia, którego sam nie posiada ...

w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz w trybie art ...

udostępnienie zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia ma rzeczywisty i realny charakter oraz nie służy ...

z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy ...

lakoniczne stwierdzenie, że: "Firma "Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni" A. K. zobowiązuje się służyć wiedzą i doświadczeniem, a także radą i pomocą oraz niezwłocznie stawiać się ...

podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia. W treści analizowanego zobowiązania ...

na formalne udostępnienie potencjału wiedzy i doświadczenia wykonawcy. Brak jest natomiast ...

dysponował jakimikolwiek zasobami podmiotu "Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni" A. K ...

art. 26 ust. 2b i wezwać wykonawcę w trybie art ...

oferty w zakresie części 7 i 8 zamówienia, 2) czynności wyboru ...

najkorzystniejszej w zakresie części 7 i 8 zamówienia. Odwołujący P. zarzucił ...

w ramach części nr 7 i 8 zamówienia wskutek niewzięcia pod ...

konkurencji tj. równego traktowania wykonawców i zachowania bezstronności organu, polegające na ...

odrzucając oferty złożone przez odwołującego i dokonując wyboru ofert innych wykonawców ...

oceny ofert w części 7 i 8 w tym odrzucenia ofert odwołującego w tych częściach i nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru ...

złożonych ofert w cz. 7 i 8 zamówienia oraz dokonanie wyboru ...

przez odwołującego w części 7 i 8 zamówienia są ofertami "jednego ...

oferty w części 1, 2 i 9 zamówienia, podczas gdy w ...

sama w sobie podmiotem praw i obowiązków. Nie ma zatem na ...

polu rozbieżności pomiędzy oceną zamawiającego i odwołującego. Zdaniem odwołującego powyższy fakt ...

fizyczna" (tutaj: S. P.), jak i "jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ...

że oferty do części 7 i 8 oraz 1, 2 i 9 zostały złożone przez jednego ...

11 ustawy Pzp (tak jak i cała ustawa) należy do (systemu ...

publicznym, to w świetle treści i umiejscowienia art. 2 pkt 11 ...

ustawy Pzp, brak jest jurydycznych i wykładniczych argumentów przemawiających za tym ...

także, że istnieje jego przedsiębiorstwo i nie zostało to zakwestionowane przez ...

zamawiającego, że zaszła tożsamość podmiotów i ofert pomiędzy Iglicznia Zakład Usług ...

s. c. S. & R. P., i oferty w części 7 i 8 oraz 1, 2 i 9 zostały złożone przez ten ...

stanowiące ich przedsiębiorstwa były faktycznie i prawnie odrębne. Brak jest jakichkolwiek ...

argumentów pozwalających przyjąć, że treść i skutek czynności prawnej z udziałem ...

prawnie doniosły dla S. P. i odwrotnie. W ramach spółki cywilnej ...

osoby jej wspólnika) struktury majątkowej i sposobu działania spółki cywilnej wskazują ...

że oferty w części 7 i 8 oraz 1, 2 i 9 zamówienia zostały złożone przez ...

ofert skarżącego w części 7 i 8 zamówienia. W dalszej części ...

zamawiający dokonując odrzucenia jego ofert i dokonując wyboru ofert najkorzystniejszych, dopuścił ...

z art. 7 ustawy Pzp i jest sprzeczne z zachowaniem zasady ...

oferty w części 7 jak i 8 zamówienia. Ponadto powyższej idei ...

SIWZ dotyczące wymaganych referencji, wiedzy i doświadczenia czy wartości realizowanych prac ...

obowiązek przekazania kopii przystąpień zamawiającemu i odwołującym oraz wskazując interes w ...

trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Do postępowania ...

obowiązek przekazania kopii przystąpień zamawiającemu i odwołującym oraz wskazując interes w ...

trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość ...

o udzielenie zamówienia S. P. i R. P. prowadzących działalność gospodarczą ...

składanych na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia, wyjaśnienie przystępującego S. z ...

rozstrzygnięcie postępowania w części 6 i 7 z 9 kwietnia 2015 ...

również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska a także dokumenty stron i uczestnika postępowania złożone w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: W pierwszej ...

jego oferta w części 7 i 8 została odrzucona, zaś była ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, jaki muszą wykazać wykonawcy ...

zlecenia prac na terenach parków i/lub zieleńców/skwerów i/lub zieleni osiedlowej obejmujących zarówno ...

usługi ogrodnicze (cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, koszenie trawników, wygrabianie liści, nasadzenia roślin) i usługi porządkowe (zimowe utrzymanie nawierzchni, oczyszczanie pozimowe i zamiatanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie ...

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych ...

spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy obowiązani są złożyć ...

ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi ...

oprócz informacji o podmiocie udostępniającym i przyjmującym zasoby, co najmniej: a ...

z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy ...

1 usługę na prace porządkowe i kolejną oddzielną na prace ogrodnicze ...

ogrodnicze wraz z pracami porządkowymi i kolejną na obiekty zabytkowe? Ustalono ...

zlecenia prac na terenach parków i/lub zieleńców/skwerów i/lub zieleni osiedlowej obejmujących zarówno ...

usługi ogrodnicze (cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, koszenie trawników, wygrabianie liści, nasadzenia roślin) i usługi porządkowe (zimowe utrzymanie nawierzchni, oczyszczanie pozimowe i zamiatanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia złożył wraz z ofertą ...

którym powołał się na wiedzę i doświadczenie nabyte z tytułu świadczenia usług ogrodniczych i usług porządkowych na terenach zieleni ...

pod nazwą A. K., Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zielonych w Buczku ...

3) konserwacja: czyszczenie chodników, alejek i opasek z darni i chwastów, opryski, czyszczenie różnych typów nawierzchni boisk (...), 4) modernizacja i urządzenia terenów zieleni (...); 5) inne ...

żwirowej, wymiana piasku w piaskownicy i polach piaskowych (...). Do oferty załączono ...

pod nazwą A. K., Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zielonych w Buczku ...

przystępującemu S. całą posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz posiadane przez siebie myśli zdobyczy technicznej i organizacyjnej przez oddanie do dyspozycji ...

że zobowiązuje się służyć wiedzą i doświadczeniem a także radą i pomocą oraz niezwłocznie stawić się na każde wezwanie i dołożyć wszelkich starań by zapewnić ...

na terenach parków, zieleńców, skwerów i zieleni osiedlowej na terenie miasta ...

się opierał wykazując warunek wiedzy i doświadczenia, miał nie posiadać wiedzy i doświadczenia odpowiadającego wymogom z pkt ...

postanowieniu zamawiający wymagał udokumentowania wiedzy i doświadczenia w należytym wykonaniu o ...

zlecenia prac na terenach parków i/lub zieleńców/skwerów i/lub zieleni osiedlowej obejmujących zarówno ...

usługi ogrodnicze (cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, koszenie trawników, wygrabianie liści, nasadzenia roślin) i usługi porządkowe (zimowe utrzymanie nawierzchni, oczyszczanie pozimowe i zamiatanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie ...

w opisie samego warunku jak i w jego definicji. Dostrzeżenia wymaga ...

jedynie związany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny a nie ...

dwóch kategorii (rodzajów) prac: ogrodniczych i porządkowych. Zdaniem Izby opis czynności ...

o jakiego rodzaju pracach ogrodniczych i porządkowych zamawiający się wypowiada. W ...

omawianych rodzajów prac. Zakres wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego w wykonaniu ...

natomiast pozostawał natomiast zakres wiedzy i doświadczenia nabytych przez podmiot trzeci ...

podmiot trzeci było oczyszczanie chodnika i opasek oraz płytek chodnikowych z przerastających traw i wywiezienie odpadów. W świetle pkt ...

obowiązkiem było usuwanie przerastających traw i chwastów m. in. z ciągów ...

pkt III.1, kropka pierwsza i ostatnia, załącznika wykonywał on czynności ...

odpadów. Nadto usuwał on chwasty i trawy w pasie do 50 ...

odpadów pochodzących z koszy ulicznych i parkowych, a także usuwanie zanieczyszczeń ...

porządkowych został powierzony innemu przedsiębiorcy i z pewnością był wyłączony z ...

trakcie realizacji zamówienia będzie rzeczywiście i faktycznie dysponował zasobem wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego A. K., Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zielonych w Buczku ...

zapewnił sobie dysponowanie zasobem wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego w trakcie ...

sprawie C-465/11 (Forposta i ABC Direct Contact) stwierdzając, że ...

14/83 Sabine von Colson i Elisabeth Kamann przeciwko Land Nordrhein ...

SA, Zb.Orz 1990, str. I-4135, pkt 8 (w skrócie ...

Pensioenen, Zb. Orz. 1994, str. I-04661, pkt 32. Jak wskazano ...

tego prawa w świetle brzmienia i celu dyrektywy. Z kolei z ...

prawnego (etap stanowienia prawa krajowego) i etap sądowej korekty niewłaściwej lub ...

publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. UE L ...

dopuszczalna jest w "stosownych sytuacjach" i w "przypadku konkretnego zamówienia". Wykładni ...

że spełnia on ekonomiczne, finansowe i techniczne kryteria udziału w postępowaniu ...

wykazania swej sytuacji finansowej, ekonomicznej i technicznej po to by zostać ...

zdołał udowodnić zamawiającemu, że wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego wynikająca z ...

tak jak podmiot taką wiedzę i doświadczenie posiadający. Za wypełnienie obowiązku ...

w minimalnym stopniu, że wiedza i doświadczenia podmiotu trzeciego znajdą jakiekolwiek ...

można spróbować przekazać przez doradztwo i konsultacje to jednak nie wiadomo ...

na temat wykonywania usług ogrodniczych i porządkowych. Nie wiadomo jak często ...

przekazywanie teorii będzie się odbywało i czy umówiona częstotliwość (sposób reakcji ...

za wsparcie o charakterze realnym i rzeczywistym musi mieć charakter ścisły ...

doradztwo ma mieć charakter nieodpłatny i wykonywane będzie przez podmiot posiadający ...

założyć, że rzeczywiście współpraca przystępującego i podmiotu trzeciego ma sięgać tak ...

do sposobu wykonywania usługi ogrodniczej i porządkowej, a następnie w toku ...

w ramach luźnej współpracy, nieodpłatnie i na odległość. Wszak musi to ...

trzeciego w wykonaniu usług ogrodniczych i porządkowych zostaną przekazane przystępującemu. Stanowiska ...

pisemnym zobowiązaniem do oddania zasobów i abstrahując od jego treści), przyzwolenie ...

stoi w sprzeczności z celami i brzmieniem przywoływanej dyrektywy i jednoznacznym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE ...

w art. 47 ust. 2 i 48 ust. 3 dyrektywy i powołanych wcześniej orzeczeniach TS UE ...

referencji należących do podmiotów trzecich i składaniu nie mających żadnego przełożenia ...

roku do udostępnienia wyłącznie wiedzy i doświadczenia bez jednoczesnego wskazania sposobu ...

udziału w postępowaniu. Odmienne stanowisko i zgoda na brak udziału w ...

realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, może prowadzić do tzw ...

art. 7 ustawy Pzp jak i przepisów prawa unijnego (por. art ...

bowiem wykonawcy, którzy stosowną wiedzę i doświadczenie posiadają i ci którzy ich nie posiadają ...

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, zamawiający nie wezwał go do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów celem potwierdzenia warunku. Biorąc ...

potwierdzenie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia. KIO 814/15 Ustalono ...

zamówienia jest wykonanie prac ogrodniczych i porządkowych na terenach zieleni miejskiej tj. parków i zieleńców. Stosownie do pkt 3 ...

także, że na część 7 i 8 zamówienia swoją ofertę złożył ...

że na część 1, 2 i 9 zamówienia ofertę złożyli wykonawcy ...

o udzielenie zamówienia S. P. i R. P., prowadzący działalność gospodarczą ...

odwołującego w zakresie części 7 i 8 zamówienia. Zamawiający w uzasadnieniu ...

złożył ofertę na cześć 7 i 8 zamówienia. Niezależnie od tego ...

Usług Ogrodniczych s.c. S. i R. P. na część 1, 2 i 9 zamówienia. Zgodnie z art ...

jedynie umową zawartą przez wspólników i nie posiada odrębnej zdolności prawnej ...

c. nie jest podmiotem praw i obowiązków, nie może zatem składać ...

że ofertę na część 7 i 8 złożył odwołujący - S. P ...

o udzielenie zamówienia S. P. i R. P., prowadzący działalność gospodarczą ...

października 2003 r., sygn. akt I CK 201/02, System Informacji ...

majątkiem wspólnym wspólników. Nabywa prawa i zaciąga zobowiązania nie spółka cywilna ...

prawidłowe stanowisko odwołującego jakoby treść i skutek czynności prawnej z udziałem ...

prawnie doniosły dla S. P. i odwrotnie. Za zobowiązania S. P ...

złoży podmiot oznaczony jako A i B spółka cywilna, to i tak zobowiązania z tytułu złożonej ...

spółka cywilna, ale wspólnicy A i B. Wreszcie wspólność majątku wspólników ...

względem siebie oferty w postępowaniu i nie stanowi to automatycznej przesłanki ...

na rynku, wbrew zamierzeniom zamawiającego i celowi art. 83 ust. 3 ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000, nr 1, poz ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...

dnia 30 stycznia 2004 r., I CK 129/03 niepubl., z ...

II CK 116/03, niepubl. i z dnia 8 października 2004 ...

ZUS, d. podsumowanie księgi przychodów i rozchodów IGLICZNIA S. P. za ...

prowadzonego w ramach spółki cywilnej i objętego współwłasnością łączną przez wspólników ...

Oferta odwołującego w części 7 i 8 została prawidłowo odrzucona na ...

zamawiający przestrzegał zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Tym samym ...

podstawie art. 192 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt ...

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w ...

2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U ...