Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października ...
obowiązany jest złożyć wraz z ofertą; 1.3. wykreślenie punktu 1 ...
umownych, które mogą zostać nałożone na wykonawcę w okresie realizacji umowy ...
3.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 12 260 ...
z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 ...
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ...
złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy ...
kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty" - Rozdział VII SIWZ; 2. art ...
przed i po odbiorze odpadów na wadze najazdowej znajdującej się w ...
2) określił godziny otwarcia PSZOK na poniedziałek, wtorek, czwartek od godz ...
1.13) IDW wskazał, że na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany ...
Pzp poprzez ustalenie kryterium oceny ofert "Czas odbioru odpadów po zgłoszeniu ...
zadeklarowanym w ramach kryteriów oceny ofert (np. 24h) od zgłoszenia ...
uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu ...
gdy niniejsze postępowanie jest postępowaniem na usługi i zgodnie z art ...
rażąco wygórowane kary umowne ustalone na poziomie nieadekwatnym w stosunku do ...
umownych, które mogą zostać nałożone na wykonawcę w okresie realizacji przedmiotu ...
czystości i porządku w gminach, na zasadach określonych w ustawie; j ...
Pzp w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy ...
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym ...
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy ...
12 ma być dołączony do oferty; 3. określenie w pkt 1 ...
się powiadomienie wykonawcy pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e ...
godzinach funkcjonowania PSZOK, to termin na odbiór odpadów ulega przedłużeniu i ...
może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania ...
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym ...
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jak ...
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ...
ust. 1 SIWZ), formy złożenia oferty (rozdział IX ust. 2 SIWZ ...
w SIWZ. Odwołujący powołał się na brzmienie art. 10a ust ...
do ww. zarzutu Odwołujący wskazał na postanowienia rozdziału XI ust. 1 ...
SIWZ ma być dołączony do oferty. Niezależnie jednak od tego żądanie ...
być ewentualnie podane przy wyjaśnieniach na wezwanie w zakresie rażąco niskiej ...
ceny (w odniesieniu do ceny oferty) w przypadku, gdy zaoferowana cena ...
SIWZ konieczności wskazywania przez wykonawców na wysokość osiąganego zysku przy odbiorze ...
przed i po odbiorze odpadów na wadze najazdowej znajdującej się w ...
określono natomiast godziny otwarcia PSZOK na poniedziałek, wtorek, czwartek od godz ...
letniskowych i innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Co więcej ...
domków letniskowych i nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Wedle wiedzy ...
koszty i sprawi, że ceny ofert będą wyższe. Gdyby dopuszczone zostało ...
nie wpływa w żaden sposób na jakość świadczonych usług. Utrudniony dojazd ...
do karania wykonawcy np. za brak terminowej realizacji zgłoszenia do odbioru ...
w szczególności nie będzie naliczona na wykonawcę kara umowna z §10 ...
zakresie ww. zarzutu Odwołujący wskazał na punkt 1.13 IDW. Odwołujący ...
do montażu własnego systemu monitoringu na pojazdach jest nadmierne i rodzi ...
de facto będzie miał podgląd na wykonywanie przez wykonawcę usług w ...
tym zakresie postanowienia IDW są na tyle ogólne, że taki dostęp ...
innym pojazdem Wykonawca naraża się na nienależyte wykonywanie usługi i konieczność ...
odpadów z PSZOK zadeklarowanego w ofercie. Reasumując, aby zapewnić należyte wykonanie ...
Mierzęcice, co powodowałoby, że cena oferty byłaby rażąco wygórowana. Należy też ...
monitoringu i przeprowadzić jego montaż na pojazdach wykonawcy w sytuacji, gdy ...
2 lit. q wzoru umowy. Brak niezmienności cen Odnośnie ww. zarzutu ...
jest koszt zagospodarowania odpadów. Obserwując na rynku dynamiczne zmiany cen zagospodarowania ...
ostatnim okresie (często z miesiąca na miesiąc) i dotyczą odpadów komunalnych ...
systemu gospodarki odpadami, w umowie brak jest narzędzi do waloryzacji wynagrodzenia ...
dającym się przewidzieć przez wykonawcę na podstawie własnego doświadczenia i nie ...
wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie. Wzrost cen przyjęcia i zagospodarowania ...
uniezależniony od subiektywnej zgody Zamawiającego na zmianę umowy. Dodatkowo, w celu ...
zakresie ww. zarzutu Odwołujący wskazał na postanowienia rozdziału XII ust. 1 ...
b SIWZ dotyczące kryterium oceny ofert pn. Czas odbioru odpadów po ...
wynika, że często z uwagi na sposób działania BDO te zdarzenia ...
2 lit. d wzoru umowy na wykonawcę będzie naliczona kara umowna ...
przypadku, gdy koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny ...
odbioru odpadów powinien być przesunięty na kolejny dzień roboczy i powyższe ...
żadnej winy za przekroczenie terminu na odbiór odpadów. Nie sposób również ...
że niniejsze postępowanie jest postępowaniem na świadczenie usług, a nie robót ...
umowna została wprowadzona za sam "brak zgody", a więc w sytuacji ...
gdy zamawiający nie wyrazi zgody na konkretnego podwykonawcę nawet w przypadku ...
są rażąco wygórowane, zostały ustalone na poziomie nieadekwatnym w stosunku do ...
za wszelkie opóźnienie bez względu na jego przyczynę. Również w przypadku ...
żaden sposób kar umownych nakładanych na wykonawcę. W związku z powyższym ...
jakie łącznie mogą być nałożone na wykonawcę jest konieczne i uzasadnione ...
5 ustawy Pzp Odwołujący wskazał na brzmienie §13 ust. 2 wzoru ...
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym ...
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jak ...
kapitałowych. Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z dnia 8 października ...
całości oraz zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego ...
że Odwołujący się nie wskazuje, na czym ma polegać uniemożliwienie mu ...
w procedurze przetargowej poprzez wskazanie na sposób składania wadium w formie ...
dokumenty wadialne nie stanowią części oferty ani dokumentów lub oświadczeń o ...
wadialne składane są więc "obok" oferty, w celu wykazania jej zabezpieczenia ...
zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert oryginału dokumentu wadialnego o odpowiedniej ...
45 ustawy Pzp. Niezrozumiałym jest, na czym miałoby polegać rzekome naruszenie ...
zbieranych odpadów. Oczywistym jest, mając na uwadze wykładnię treści SIWZ, że ...
12 powinien być dołączany do oferty, jednak w tym względzie Odwołujący ...
SIWZ stanowi element pozwalający Zamawiającemu na kontrolę warunków, o których mowa ...
13). Nadto, Odwołujący skarży się na wskazane godziny ważenia pojazdów w ...
tym, by odpady znajdujące się na tych nieruchomościach (zamieszkałych głównie w ...
pojazdów. Taka niekonsekwencja nie zasługuje na ochronę prawną, a zaznaczyć należy ...
się, że jest ona zastrzegana na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania ...
będą odbierane jedynie odpady powstałe na terenie Miasta (...). Właśnie w tym ...
w razie przerwy w transmisji na bieżąco może się pojawić wątpliwość ...
KIO 1542/17 wskazujący także na zasadność zastrzeżenia kary umownej w ...
Odwołującemu przysługują inne środki pozwalające na sądową waloryzację świadczenia, zatem nie ...
przepisów przez ustalenie kryterium oceny ofert "czas odbioru odpadów po zgłoszeniu ...
jednolicie i Odwołujący nie wskazuje, na czym ma polegać dla niego ...
Zamawiający ma zastosować pierwszą opcję. Na marginesie Zamawiający wskazał, że bez ...
epidemicznego; tego typu postanowienie ma na celu kontrolę zamawiającego, jako jednostki ...
wielokrotnie w swoich wyrokach wskazywała na niezasadność wymagania od niej, by ...
jest ograniczony terminem realizacji zamówienia". Na podobnym stanowisku stanęła KIO wydając ...
możliwie najkrótszym terminie z uwagi na możliwość utraty dofinansowania. Zamawiający wskazał ...
mających umocowanie w umowie, dochodzonych na gruncie procesu cywilnego, z drugiej ...
niewłaściwe wydaje się ustalanie wyłącznie na potrzeby oceny spełniania warunku, że ...
wykonawcy, jak ma to miejsce na gruncie ww. ustawy, a o ...
zobowiązuje zamawiającego jedynie do określenia na gruncie kontraktu zasad wprowadzania odpowiednich ...
z udziałem Stron postępowania odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie ...
ustaliła i zważyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, że nie ...
zdaniem Zamawiającego Odwołujący nie wykazał, na czym polega całkowita niemożliwość udzielenia ...
się o udzielenie zamówienia publicznego. Na etapie wniesienia odwołania wystarczające jest ...
Zamawiającego czynności uniemożliwiają mu złożenie oferty w postępowaniu, czego skutkiem byłaby ...
złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy ...
SIWZ, wykonawca określi łączną cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ...
miejsc po przecinku). Łączna cena oferty stanowić będzie sumę iloczynów - cen ...
stanowiącą Załącznik nr 12. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne ...
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także dopełnienie wszelkich formalności ...
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Ceny jednostkowe są ...
rozdziałem XII SIWZ, kryteriami oceny ofert są cena 80 pkt oraz ...
przed i po odbiorze odpadów na wadze najazdowej znajdującej się w ...
Wartości ważenia mają zostać zapisane na wadze wraz z podaniem daty ...
zgłoszeniu przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e ...
z punktem 1.13 IDW na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany ...
uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu ...
ust. 5 i ust. 6, na inną instalację o tym samym ...
ta nie będzie miała wpływu na cenę, o której mowa w ...
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ...
za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku oraz ilości odpadów odebranych ...
Zamawiającemu dokumentację zawierającą opis wpływu na zmianę stawek jednostkowych, w szczególności ...
zasadności zmiany wysokości stawek jednostkowych, na który Wykonawca zobowiązany jest udzielić ...
W przypadku wykazania wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia, zaakceptowaną przez Zamawiającego ...
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z powyższego przepisu wynika zatem ...
przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na ryku w danej branży. Dokonując ...
zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujące na rynku rozwiązania, po stronie zamawiającego ...
zakresie ww. zarzutu Odwołujący stał na stanowisku, iż niedopuszczenie przez Zamawiającego ...
złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy ...
kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty. Jednocześnie jak wynika z postanowień ...
zamówienia publicznego, w tym złożenie ofert, odbywa się za pomocą środków ...
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ...
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 ...
wszelkiej dokumentacji związanej ze składaniem ofert lub wniosków. W związku z ...
wtórnych uzyskanych z odebranych odpadów. Na wstępie Izba wskazuje, iż jakkolwiek ...
obowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Zamawiający poza stwierdzeniem, iż wykładnia ...
załącznik powinien zostać dołączony do oferty, nie przeprowadził wykładni postanowień specyfikacji ...
kreowałoby taki obowiązek. Z uwagi na powyższe zasadnym było w ocenie ...
obowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Następnie Izba stwierdza, iż Zamawiający ...
wymogu podania przez wykonawcę już na etapie składania ofert w załączniku nr 12 do ...
SIWZ stanowi element pozwalający Zamawiającemu na kontrolę warunków, o których mowa ...
każdy wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na danym rynku działa według własnych ...
odpadów może kształtować się różnie na przestrzeni trzech lat. Co więcej ...
komunalnych w ramach kalkulacji ceny oferty uwzględniają na pewnym poziomie przychód ze sprzedaży ...
zasadności żądania ww. informacji już na etapie składania ofert. Zauważyć należy, że żądanie podania ...
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uwagi na treść art. 86 ust. 3 ...
że opis sposobu obliczenia ceny oferty winien zostać przez zamawiającego sporządzony ...
skonstruować zasady dotyczące kalkulacji ceny oferty, aby wykonawca wycenił rzeczywiste koszty ...
potrzebami i nie będą wymuszały na wykonawcach przyjęcie fikcyjnych poziomów poszczególnych ...
Konieczność zważenia pojazdów Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 29 ...
przed i po odbiorze odpadów na wadze najazdowej znajdującej się w ...
wykonawcy, nie stając jednak wykonawcy na drodze w procesie ubiegania się ...
w petitum odwołania zarzutu polegającego na naruszeniu art. 29 ust. 1 ...
tym, by odpady znajdujące się na tych nieruchomościach (zamieszkanych głównie w ...
dojazd do nieruchomości Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut dotyczący naruszenia art ...
dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych. Na wstępie Izba wskazuje, iż Odwołujący ...
i rzetelności podczas świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. Słusznie zatem twierdził ...
Odwołującego postanowienie IDW nie wskazuje na jego dyskryminacyjny charakter. Nie można ...
obowiązku świadczenia usług odbioru odpadów na rzecz Zamawiającego również w przypadkach ...
Pzp poprzez ustanowienie wymogu, iż na wniosek Zamawiającego wykonawca jest zobowiązany ...
wymogu zamontowania własnego systemu monitoringu na pojazdach będących własnością wykonawcy i ...
podglądu świadczenia usług przez wykonawcę na rzecz innych podmiotów niż Zamawiający ...
IDW, to system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe ...
aby odbiór odpadów odbywał się na terenie gminy za pomocą monitoringu ...
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. De facto poza postawieniem wymogu ...
używania w trakcie realizacji zamówienia, brak było jakichkolwiek szczegółów w rzeczonym ...
odbiór odpadów bez używania monitoringu. Brak niezmienności cen Izba nie uwzględniła ...
zyskiem, co powinien zrobić bazując na swoim doświadczeniu oraz dostępnych informacjach ...
dotyczących cen zagospodarowania odpadów. Przygotowanie oferty zawsze będzie obarczone ryzykiem i ...
jako profesjonalny podmiot świadczący usługi na rynku gospodarki odpadami jest w ...
Pzp poprzez ustalenie kryterium oceny ofert pn. "Czas odbioru odpadów po ...
Pzp, zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały ...
sformułowane przez Zamawiającego kryterium oceny ofert pn. "Czas odbioru odpadów po ...
zgłoszeniu przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e ...
PSZOK stanowiący pozacenowe kryterium oceny ofert będzie liczony według wytycznych wskazanych ...
kwestii. Zamawiający ani w odpowiedzi na odwołanie ani w toku rozprawy ...
zdarzenia) czas zadeklarowany przez wykonawcę na odbiór odpadów z PSZOK będzie ...
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Z kolei w ...
sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna ...
skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej ...
z PSZOK zgodnie z treścią oferty w sytuacji, gdy okres ten ...
zakresie. Jednocześnie wskazać należy, iż brak tych zasad ma istotne znaczenie ...
nie mając następnie żadnego przełożenia na realia świadczenia usługi odbioru odpadów ...
Po drugie, Zamawiający przewidział nałożenie na wykonawcę kary umownej za każdy ...
d wzoru umowy. Z uwagi na powyższe okoliczności zasadnym było nakazanie ...
uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu ...
twierdzenie Zamawiającego zawarte w odpowiedzi na odwołanie, iż §8 ust. 4 ...
referującym do uzyskania zgody zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia danemu ...
konkretnemu podwykonawcy. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy Izba wskazuje ...
sformułowanym przez Zamawiającego nie zasługiwało na ochronę. W szczególności podkreślić należy ...
administracyjne W ocenie Izby zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 3531 ...
okolicznościach. Słusznie wskazał Odwołujący, iż na podstawie ww. postanowień umownych Zamawiającemu ...
można zatem wykluczyć, iż sytuacje, na które powołuje się sam Zamawiający ...
dotyczących uchybień w świadczeniu usług na rzecz Zamawiającego przed naliczeniem kar ...
publicznych. Ponadto Zamawiający powoływał się na dyscyplinującą funkcję kary umownej. Odnosząc ...
zasada swobody umów doznaje ograniczeń na gruncie prawa zamówień publicznych, to ...
kontraktowym należy uznać za niedozwolone na gruncie art. 3531 KC w ...
z drugiej zaś nie przerzucać na potencjalnego wykonawcę zamówienia publicznego ryzyka ...
i wyjaśnić. Silna pozycja zamawiającego na gruncie zamówień publicznych, czy też ...
opłatami za odbiór odpadów. Mając na uwadze bierną postawę Zamawiającego w ...
oraz limit kar umownych Zasługiwały na uwzględnienie zarzuty naruszenia art. 3531 ...
umownych, które mogą zostać nałożone na wykonawcę w okresie realizacji zamówienia ...
więc najczęściej z jego winy. Na gruncie ww. przepisu dłużnik może ...
się do ww. zarzutów poprzestał na twierdzeniu, iż jest to jego ...
wielu przypadkach Zamawiający przewidział nałożenie na wykonawcę kary umownej za każdy ...
umownych, które mogą zostać nałożone na wykonawcę w okresie realizacji umowy ...
publicznego. Kumulacja kar Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 3531 ...
mających umocowanie w umowie, dochodzonych na gruncie procesu cywilnego, z drugiej ...
pkt 3 ucpg nie wskazuje na ich tożsamy zakres. Dostrzec należy ...
lit. n umowy zostanie nałożona na wykonawcę za każdy przypadek skierowania ...
pkt 3 ucpg zostanie nałożona na przedsiębiorcę, który nie przekazuje odebranych ...
Izby ww. zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie, wobec czego nie nakazano ...
1 ustawy Pzp z uwagi na przewidzianą w § 10 ust. 4 ...
498 i n. KC, lecz braku przewidzenia przez Zamawiającego procedury, zgodnie ...
stosownej procedury wyjaśniającej przed nałożeniem na wykonawcę kary umownej, a nie ...
iż przepis ten nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień ...
ten ma zastosowanie wprost, a brak przewidzenia odpowiedniego postanowienia umownego, nie ...
5 ustawy Pzp, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy ...
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia ...
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4 ...
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę ...
wykładni wprost wynika ("umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy ...
jest umieszczenie w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy ...
ust. 5 ustawy Pzp). Mając na uwadze zatem, że umowa w ...
przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy ...
Odwołującego w części 6/19. Na koszty postępowania odwoławczego składał się ...
powyższego Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 12 260 ...
Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja ...
Bydgoszcz, ul. Toruńska 324a na rzecz wykonawcy Budownictwo Hydro-Energetyka ...
113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 ...
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 ...
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ...
z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą, a także 2 ...
treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłanej faksem przez Zamawiającego w ...
postępowania Odwołującego oraz odrzucając jego ofertę. Zamawiający podał, że Odwołujący nie ...
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ...
3.6 SIWZ). Wraz z ofertą Odwołujący złożył opłaconą polisę podstawową ...
sumą gwarancyjną 10 mln zł na jeden i wszystkie wypadki. Złożona ...
Odwołującego polisa wystawiona została łącznie na kilka podmiotów, które poza Odwołującym ...
że ochrona ubezpieczeniowa udzielona została na okres od 1 stycznia 2013 ...
sprawie złożonej polisy z uwagi na wątpliwości czy polisa OC przedłożona ...
udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Odwołujący złożył wyjaśnienia ...
w zakresie sytuacji ekonomicznej i na potwierdzenie spełnienia warunków dołączył wystawiony ...
Certyfikat Ubezpieczeniowy. Ubezpieczyciel potwierdził, że na dzień 21 marca 2013 r ...
przed upływem terminu do składania ofert Odwołujący objęty jest ochroną ubezpieczeniową ...
polisa podstawowa nr 908200174078 zawarta na okres od 01.01.2013 ...
2013 r. z Sumą Gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w ...
10.000.000,00 zł na dzień 21 marca 2013 r ...
działalności gospodarczej lub używania mienia na dzień 21 marca 2013 r ...
w dacie badania i oceny ofert dokumentów dotyczących spełnienia sytuacji ekonomicznej ...
przed upływem terminu do składania ofert Odwołujący objęty był ochroną ubezpieczeniową ...
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na jedno i wszystkie ryzyka w ...
przepisów ustawy Pzp dokonał wyboru oferty Przedsiębiorstwa Budownictwo Hydrotechnicznego "Hydro-Eko ...
00 zł, podczas gdy najkorzystniejszą ofertę złożył Odwołujący. Odwołujący zaoferował wykonanie ...
w formie pisemnej (z oryginalnym podpisem) wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby ...
ust. 1 ustawy Pzp odpowiedź na odwołanie, w której wnosił o ...
z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą; 2) naruszenia art ...
1) Zarzut Odwołującego nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący nie wykazał spełniania ...
złożyć polisę dotyczącą samodzielnego ubezpieczenia na wskazaną kwotę i w zakresie ...
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 ...
Odwołującego. Odwołujący nie określił podstawy, na jakiej posługuje się ubezpieczeniem wspólnym ...
Zamawiający nie dopuszczał powoływania się na zasoby innych podmiotów w zakresie ...
którą przedstawił Odwołujący wraz z ofertą). Zdaniem Zamawiającego, Odwołujący nie udzielił ...
starannością, nie odpowiedział przede wszystkim na pytanie dotyczące wspólnej polisy dla ...
miały uzyskać taki dokument - tylko na podstawie własnych wyników finansowych. Odwołujący ...
powyższego Zamawiający stwierdził, że względu na istniejące zależności polisa przedstawiona przez ...
miejscu podkreślić, że Odwołujący w ofercie wraz z załącznikami złożył oświadczenie ...
udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca przedstawił stanowisko brokera ...
gwarancyjnej, której nie rozdziela się na ubezpieczone podmioty. Zamawiający uznał, iż ...
o udzielenie zamówienia - Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się ...
stanowią o ubezpieczeniu wykonawcy składającego ofertę, niewątpliwie więc odwołujący zobowiązany był ...
złożyć polisę dotyczącą samodzielnego ubezpieczenia na wskazaną kwotę i w zakresie ...
wykazał spełnienia tego wymogu w ofercie i na wezwanie zamawiającego. Izba zgodziła się ...
zamówienia publicznego polisa OC ma na celu potwierdzenie sytuacji finansowej i ...
skoro postanowienia SIWZ wyraźnie wskazywały na spełnianie warunku określonego w pkt ...
nią obowiązki nałożone przez ustawodawcę na Zamawiającego oraz w celu uczynienia ...
jest przeprowadzenie wszechstronnego badania złożonych ofert, tak aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości ...
pod uwagę stanowiska Stron przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła ...
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę sumy gwarancyjnej nie mniejszą ...
7.3.6. SIWZ wskazano: "Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w ...
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ...
spełniania warunku)". Odwołujący wraz z ofertą na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu ...
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., na okres 01.01.01.2013 ...
wskazywał, że: "Zamawiający w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w ...
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ...
3.2. Wykonawca załączył do oferty Polisę OC wystawioną przez towarzystwo ...
w którym upłynął termin składania ofert. Niezłożenie wyjaśnień we wskazanym powyżej ...
wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ...
4 ustawy Pzp i odrzucenie oferty." Odwołujący pismem z 3 kwietnia ...
Suma gwarancji polisy załączonej do oferty pkt 1. Suma gwarancji dla ...
10.000.000 zł firmy na potwierdzenie czego załączamy zaświadczenie wystawione ...
polisa podstawowa nr 908211174078 zawarta na okres od 01.01.2013 ...
2013 r. z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w ...
w postępowaniu. Oznacza to, iż na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż ...
b PZp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym ...
podmiotów, ale nie może polegać na zdolnościach ekonomicznych, a polisa służy ...
biorącego udział w postępowaniu. Mając na uwadze takie właśnie intencje ustawodawcy ...
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 ...
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ...
zakresie zdolności ekonomicznej. W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień, Wykonawca ...
tej samej, którą przedstawił wykonawca na pierwszym etapie postępowania). Zamawiający, w ...
badania dokumentów złożonych wraz z ofertą wykonawcy (mając na uwadze również argumentację zawartą w ...
zamówienia publicznego polisa OC ma na celu potwierdzenie sytuacji ekonomicznej wykonawcy ...
1 ustawy czynności zamawiającego polegających na wezwaniu w trybie art. 26 ...
ustawodawcę ciężaru udowodnienia powyższych okoliczności na Wykonawcę. Ponadto, zgodnie z przyjętą ...
nią obowiązki nałożone przez ustawodawcę na Zamawiającego oraz w celu uczynienia ...
jest przeprowadzenie wszechstronnego badania złożonych ofert, tak aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości ...
Wobec czynności wykluczenia i uznania oferty Odwołującego za odrzuconą zostało wniesione ...
ustawy Pzp, odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono od niego ...
lub drogą elektroniczną. O ile braki formalne odwołania (w tym nieprawidłowo ...
tej czynności była okoliczność, że na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w ...
SIWZ. Należy bowiem zwrócić uwagę na treść warunku w zakresie zdolności ...
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę sumy gwarancyjnej nie mniejszą ...
sposób czytelny dla Zamawiającego. Okoliczność, na którą powołuje się Zamawiający, o ...
Wykonawców - spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. 6.5 ...
bowiem indywidualnej sytuacji wykonawcy składającego ofertę. Zdaniem Izby dla oceny spełnienia ...
zatem powyższe realia rynkowe uwzględniać. Na dopuszczalność takiego rozwiązania wskazuje także ...
przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podaną w SIWZ sumę gwarancyjną ...
zbiorowa, indywidualna) czy dokumentu przedstawionego na dowód posiadania ubezpieczenia OC (np ...
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą przez Zamawiającego minimalną sumę ...
Dalsze postanowienia polisy nie pozwalają na ustalenie, w jaki sposób funkcjonować ...
jest wspólna dla wszystkich Ubezpieczonych), na co zdaje się wskazywać literalna ...
był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na określoną przez Zamawiającego kwotę. Izba ...
jednoznacznie potwierdzał fakt indywidualnego ubezpieczenia na podaną w nim sumę gwarancyjną ...
się do tego, że polisa, na której się opierał i do ...
kwestii objęcia Odwołującego ochroną ubezpieczeniową na wskazaną w polisie kwotę, przy ...
odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną na wymaganą przez niego kwotę, a ...
pozostaje stanowisko, iż dokumenty przedstawiane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w ...
Zamawiającego, a tym samym dokumenty, na podstawie, których dokonuje się kwalifikacji ...
spełnienia warunków nie można oprzeć na domniemaniach i przypuszczeniach (wyrok KIO ...
sformułowane w sposób, który pozwalał na ustalenie przedmiotu wątpliwości Zamawiającego i ...
Z tego względu zdaniem Izby brak jest obowiązku po stronie Zamawiającego ...
3 ustawy Pzp, lecz poprzestał na czynności wezwania do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ...
iż także treść wezwania wskazywała na to, że Zamawiający oczekiwał jedynie ...
w postępowaniu albo termin składania ofert". Tym samym tylko zaistnienie przesłanek ...
wezwania do uzupełnienia oświadczeń/dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ...
wzywając wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ...
jakie informacje ma zostać uzupełniona oferta". W innym wyroku KIO stwierdzono ...
poprawiania błędnych dokumentów opiera się na stwierdzeniu błędu przez zamawiającego. Czyli ...
dokumentu. Jeżeli wynik wyjaśnień pozwoli na ustalenie, że złożone dokumenty nie ...
złożenia wyjaśnień złożonego wykazu robót na podstawie przepisu art. 26 ust ...
postaci zamknięcia drogi do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach, natomiast mógłby ...
Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ...
której niedopuszczalnym jest wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 ...
jest czynnością obligatoryjną, jednak sam brak wyjaśnień nie może skutkować wykluczeniem ...
nie spełnia. Tym samym już brak prawidłowego wezwania Odwołującego do uzupełnienia ...
późniejszej czynności wykluczenia z uwagi na niewykazanie spełnienia warunku udziału w ...
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą sumę gwarancyjną tj. nie ...
innych podmiotów pozostaje bez wpływu na możliwość korzystania przez Odwołującego z ...
że jest objęty ochroną ubezpieczeniową na kwotę zgodną z SIWZ i ...
orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 ...
Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca ...
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na nadmierną sumę gwarancyjną co najmniej ...
mogą wykazywać się doświadczeniem zdobytym na stanowisku kierownika budowy, co stanowi ...
Okólna 10, 42-400 Zawiercie na rzecz zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa ...
U. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 ...
siedzibą w Zawierciu wniósł odwołanie na podstawie art. 513 pkt 1 ...
wykonawców ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej 200 ...
branżowi legitymowali się doświadczeniem zdobytym na stanowisku kierownika budowy; V. Pkt ...
ocenianym w ramach kryterium oceny ofert. Odwołujący zarzucił naruszenie przez Zamawiającego ...
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na nadmierną sumę gwarancyjną co najmniej ...
mogą wykazywać się doświadczeniem zdobytym na stanowisku kierownika budowy, co stanowi ...
Pzp, poprzez ustalenie kryteriów oceny ofert w zakresie doświadczenia technicznego w ...
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej: 10 ...
I wykazywali się doświadczeniem zdobytym na stanowisku kierownika budowy; e) w ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
pieszo - rowerowej nad Wisłą, polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z ...
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 200 ...
w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert w sposób rażąco wygórowany i ...
postępowaniu, jak i kryteria oceny ofert istotnie i nadmiernie ograniczają konkurencję ...
czerwca 2021 r. złożył odpowiedź na odwołanie. Wniósł o oddalenie odwołania ...
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na nadmierną sumę gwarancyjną co najmniej ...
standardów rynkowych, Należy zwrócić uwagę na fakt, że postępowanie dotyczy szczególnie ...
może przyczynić się do wyboru oferty znacznie gorszej od tej, która ...
budowlą unikalną, która z uwagi na utrzymanie wysokich walorów architektonicznych odbiega ...
tematów (budów), co wpływa pozytywnie na wiedzę i doświadczenie danej osoby ...
w fazie eksploatacji (utrzymania). Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wniósł o ...
mogą wykazywać się doświadczeniem zdobytym na stanowisku kierownika budowy, co stanowi ...
przez Zamawiającego z wymogu dysponowania na etapie spełniania warunków udziału w ...
Pzp, poprzez ustalenie kryteriów oceny ofert w zakresie doświadczenia technicznego w ...
że sformułował następujące kryteria oceny ofert (pkt 16. IDW): - cena ofertowa ...
punkty w kryteriach technicznych oceny ofert. W pierwszej kolejności Zamawiający zaznaczył ...
gabarytach takich jak rzeka Wisła na odcinku warszawskim pozwala budować w ...
wymogiem postawionym w kryteriach oceny ofert. Wyjątkiem jest świeżo otwarty Most ...
w 100% ze stali) Mając na uwadze powyższe nie może budzić ...
wątpliwości fakt, że kryteria oceny ofert w postępowaniu spełniają wymóg z ...
zgodnie z którym "kryteria oceny ofert muszą być związane : przedmiotem zamówienia ...
zależne np. logistyka transportu materiałów na plac budowy, organizacja placu budowy ...
właśnie tak kształtując kryteria oceny ofert, by spośród złożonych przez wykonawców ...
aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony i uczestników ...
co następuje. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołanie zostało rozpoznane w ...
555 Pzp, które Odwołujący podtrzymał na rozprawie oraz z uwzględnieniem zasady ...
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na nadmierną sumę gwarancyjną co najmniej ...
mogą wykazywać się doświadczeniem zdobytym na stanowisku kierownika budowy, co stanowi ...
łączącej oba brzegi rzeki Wisły na wysokości ul. Karowej oraz ul ...
W ramach opisu kryteriów oceny ofert w pkt 16 IDW Zamawiający ...
16. IDW następujące kryteria oceny ofert: - cena ofertowa brutto: 50%; - doświadczenie ...
doświadczenie techniczne - długość całkowita obiektu" oferta może uzyskać maksymalnie 8 punktów ...
obiektu. Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
podpory posadowione bezpośrednio - Zamawiający oceni na 0 pkt niezależnie od długości ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
wskaże do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisko kierownika budowy lub kierownika ...
nie wypełnienia lub wypełnienia formularza oferty w zakresie przedmiotowego kryterium niezgodnie ...
przęsła. Ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
podpory posadowione bezpośrednio - Zamawiający oceni na 0 pkt niezależnie od rozpiętości ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
lat licząc od dnia złożenia oferty kierownik budowy lub kierownik robót ...
wskaże do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisko kierownika budowy lub kierownika ...
nie wypełnienia lub wypełnienia formularza oferty w zakresie przedmiotowego kryterium niezgodnie ...
wskażą wykonawcy do kryteriów oceny ofert była stalowa. Wymóg ten, zestawiając ...
co dowodzi jej zdawkowego znaczenia. Na uwagę zasługuje, że koncepcja taka ...
w ramach postawionych kryteriów ocen ofert mogliby w stopniu maksymalnym spełnić ...
postawione kryterium. Kwestionowane kryteria oceny ofert już bez wymogu związanego z ...
że ustalenie wymogów kryterium oceny ofert nie może sprowadzać się do ...
tak szczegółowo skonstruowane kryterium oceny ofert jest nadmierne i utrudniające dostęp ...
w przedmiotowym postepowaniu kryteriów oceny ofert w zakresie doświadczenia technicznego w ...
ust. 1 Pzp, kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem ...
się, że związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas ...
z ust. 3 - kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy ...
mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia,) serwisu posprzedażnego ...
W ramach opisu kryterium oceny ofert w pkt. 16 ppkt 16 ...
wskażą wykonawcy do kryteriów oceny ofert, była stalowa. Nie ulega wątpliwości ...
określony w ramach kryteriów oceny ofert, stanowi wyższe wymaganie w stosunku ...
wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert za doświadczenie zdobyte przy realizacji ...
należy, że kwestionowane kryteria oceny ofert odnoszą się de facto do ...
realizacji przedmiotu zamówienia. Kryterium oceny ofert umożliwia bowiem premiowanie w formie ...
zamówienia, co ma bezpośrednie przełożenie na sposób - jakość wykonywania przedmiotowych robót ...
co prawda nie jest powszechny na rynku, ale nie sposób jest ...
w niniejszej sprawie z uwagi na wielkość przęseł mostów prezentowanych w ...
zamówienia. Jednocześnie podkreślić należy, że brak postawienia takiego warunku udziału nie ...
tego wymagania w kryteriach oceny ofert dowodzi wyważenia i racjonalności działania ...
że w ramach kryterium oceny ofert odnoszącym się do doświadczenia technicznego ...
przez Zamawiającego do realizacji zamówienia oferty wykonawcy, który w stopniu możliwie ...
należy, że kryteria jakościowe oceny ofert pozostają w gestii Zamawiającego, który ...
Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia ...
Żywiec, ul. Wesoła 19b na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się ...
113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 ...
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia ...
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Zapewnienie stałego dostępu do Internetu ...
wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ...
89 (dalej: "Konsorcjum") o odrzuceniu ofert odwołujących się na podstawie art. 89 ust. 1 ...
Pzp oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty za którą uznano ofertę wykonawcy SAD Sp. z o ...
pkt 2 ustawy, przez odrzucenie oferty wykonawcy Infomex mimo, iż oferta jest w pełni zgodna z ...
2 ustawy, przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy SAD jako niezgodnej z ...
ust. 1 ustawy, przez wybór oferty wykonawcy SAD jako najkorzystniejszej w ...
nakazanie: a) unieważnienia czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Infomex, b ...
zeznań świadka - Pana G……….. P………… - na okoliczność potwierdzenia, iż zamawiający nie ...
zeznań świadka - Pana S…………. S…………. - na okoliczność potwierdzenia, iż zamawiający otrzymał ...
23 lipca 2012 r. (wezwanie na adres: Infomex Sp. z o ...
zeznań świadka - Pana J……….. K………….. - na okoliczność potwierdzenia, iż zamawiający otrzymał ...
23 lipca 2012 r. (wezwanie na adres: ul. Marymoncka 71/3 ...
ewentualne nakazanie zamawiającemu unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ...
zamawiającego, stanowiących podstawę do odrzucenia oferty Infomex. Nie zgadzał się jakoby ...
już w momencie jej składania na ww. biurze podawczym. Brak jakichkolwiek uwag co do kompletności ...
Infomex, w chwili jej składania na ww. biurze podawczym, powinien skutkować ...
szczególności w postaci odrzucenia jego oferty. Podnosił, że komplet uzupełnianej dokumentacji ...
Sumary i Hardware Sumary ma na celu ustalenie czy oferowany przez ...
znaczenia dla zamawiającego, z uwagi na wykazanie spełnienia przez Infomex warunku ...
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższy zapis odróżnia ...
Flash. W związku z powyższym oferta wykonawcy SAD winna ulec odrzuceniu ...
Sp. z o.o.. Natomiast oferta wykonawcy SAD, jako nie zawierająca ...
technologii Flash, Przeglądarki internetowej, (...)" Tymczasem oferta wykonawcy SAD, jak i Betacom ...
ustawy zarówno w odniesieniu do oferty wykonawcy SAD jak i ww ...
Najmu (jeśli dotyczy) i zainstaluje na stacjach roboczych taki system operacyjny ...
licencje zainstalowanych programów musza pozwolić na podpisanie bezpłatnej umowy użyczenia sprzętu ...
Prawa Najmu i nie pozwalają na podpisanie bezpłatnej umowy użyczenia sprzętu ...
do wynajmu oprogramowania) są dostępne na całym świecie i stanowią licencje ...
i Select Plus Volume. Licencje na następujące oprogramowanie Microsoft kwalifikują się ...
dodatkowego rodzaju licencji przedstawione są na stronie internetowej Microsoft Sp. z ...
nie wskazał dodatkowej licencji pozwalającej na Prawo Najmu (tzw. Licencji Rental ...
zamawiającego do wyjaśnienia treści swoje oferty w tymże zakresie stwierdził, że ...
Windows 7 Pro posiada licencję na prawo najmu. Zdaniem Infomex takie ...
7 Pro nie zawiera licencji na Prawo Najmu i należy dokupić ...
dokonał odrzucenia z ww. przyczyn oferty wykonawcy SAD. Powyższe zachowanie zamawiającego ...
świadka Pana T………….. Ś……………… (wezwanie na adres: Infomex Sp. z o ...
e-mail: przetargi@infomex.pl) na okoliczność potwierdzenia zgodności ilości i ...
jaka został złożona przez Infomex na biurze podawczym Biura Zamówień Publicznych ...
formie faksu zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. W toku rozprawy zamawiający ...
przez błędne przyjęcie, że treść oferty złożonej przez Konsorcjum nie odpowiada ...
com.pl zapytania w sprawie oferty złożonej przez Konsorcjum, której to ...
przewidują przepisy Pzp, • dokonanie oceny oferty złożonej przez Konsorcjum w oparciu ...
w sposób sprzeczny z treścią oferty i wyjaśnieniami Konsorcjum. Konsorcjum wnosiło ...
AVG Anti-Virus Free Edition na komputerach będących własnością zamawiającego - są ...
Free Edition miał być zainstalowany na komputerach stanowiących własność zamawiającego, a ...
stwierdził więc, że treść jego oferty nie odpowiada treści siwz. Nie ...
art. 87 Pzp. a) badanie ofert z wykorzystaniem informacji pozyskanych od ...
o przepisy zawarte w Pzp brak jest możliwości zwrócenia się przez ...
osoby trzeciej o udzielenie informacji na temat złożonej oferty. Zamawiający nie był więc uprawniony ...
jest znacznie szerszy i dotyczy braku możliwości prowadzenia przez zamawiającego swoistego ...
zamawiający opiera swoje wnioski jedynie na wiadomości e-mail od osoby ...
pytanie zostało sformułowane. b) badanie oferty złożonej przez odwołujących w oparciu ...
on z innych źródeł "wiedzy" na temat zaoferowanego oprogramowania. W szczególności ...
było aby zamawiający przy badaniu oferty oparł się na treści maila przesłanego od osoby ...
bezkrytycznie przyjął zapatrywania pytanej osoby na kwestię mającą kluczowe znaczenie dla ...
ustawowo katalog źródeł pozyskiwania informacji na temat ofert złożonych w postępowaniu, ale również ...
formie faksu zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. W toku rozprawy zamawiający ...
w formie pisemnej złożył odpowiedź na odwołanie w treści której wskazał ...
4 Pzp Izba rozpoznała odwołanie na rozprawie Uwzględniając dokumentację postępowania o ...
pkt 2 Pzp, z uwagi na to, że jej treść jest ...
wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należało dołączyć stosowanie do sprzętu ...
w języku angielskim. Wraz z ofertą Infomex nie złożył wymaganego przez ...
dnia 17 lipca 2012 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ...
powyższego raportu wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty należało złożyć ...
w Burze Zamówień Publicznych zamawiającego. Na podstawie oryginalnej dokumentacji przedłożonej Izbie ...
komplecie dokumentów uzupełnionych przez Infomex na wezwanie zamawiającego i złożonych w ...
dniu 24 lipca 2012 r. brak jest tłumaczenia na język polski pełnego wydruku raportu ...
Niniejsze tłumaczenie z języka angielskiego na język polski raportu zostało przesłane ...
zamówienia wymagania, które mają spełniać oferty, by uczynić zadość potrzebom zamawiającego ...
zamawiający nie jest uprawniony, aby na etapie oceny ofert nadawać postanowieniom siwz inne, niż ...
zamawiający dokonując badania i oceny ofert winien kierować się postanowieniami specyfikacji ...
wraz z dokumentem jego tłumaczenia na język polski w formie wskazanej ...
dokumentów, przesądza o niezgodności treści oferty wykonawcy z treścią siwz. Bezspornym ...
jest, że Infomex wraz z ofertą nie złożył wymaganego przez zamawiającego ...
należy uznać postępowanie zamawiającego, który na podstawie art. 26 ust. 3 ...
powyższego raportu wraz z tłumaczeniem na język polski, zakreślając termin - do ...
tym zamawiający w przypadku jego braku był zobligowany do wezwania wykonawcy ...
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest ...
dokumentem powinien przedłożyć jego tłumaczenie na język polski chyba, że zamawiający ...
należy z przystępującym SAD, który na rozprawie podnosił, dokument sporządzony w ...
obcym wraz tłumaczeniem tego dokumentu na język polski stanowią pełną całość ...
języku obcym składanie jego tłumaczenia na język polski. Wobec powyższego bez ...
pozostaje argumentacja Infomex zasadzająca się na tym, że pełny wydruk raportu ...
i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w oryginalne ...
powyższego raportu wraz z tłumaczeniem na język polski. Izba nie podzieliła ...
wyrażonej w odwołaniu, opierające się na tym, że zaopatrzenie z dniem ...
już w momencie jej składania na ww. biurze podawczym. Brak jakichkolwiek uwag co do kompletności ...
Infomex, w chwili jej składania na ww. biurze podawczym, powinien skutkować ...
przez Infomex nie miała miejsca na etapie składania ich w biurze ...
wyrażonego w odwołaniu i popieranego na rozprawie, że tłumaczenie ww. raportu ...
ponownie zwraca uwagę, że tłumaczenie na język polski stanowi integralną część ...
powyższego przesłanie przez Infomex tłumaczenia na język polski ww. raportu jedynie ...
zarzuty związane z zaniechaniem odrzucenia oferty wykonawcy SAD na podstawie art. 89 ust. 1 ...
pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność jej treści z treścią ...
1 Pzp, gdyż wykonawca kwestionując ofertę SAD nie może ponieść szkody ...
stwierdza, że przywołane przez przystępującego na rozprawie orzeczenia Izby zostały wydane ...
formacie PDF, jak również pozwala na korzystanie w tym zakresie z ...
wydruku ze strony internetowej datowanego na dzień 24 sierpnia 2012 r ...
Izby oraz zarzut odwołania, że oferta wykonawcy SAD nie zawiera określenia ...
formacie PDF, jak również pozwala na korzystanie w tym zakresie z ...
chociażby przeglądarki internetowej Izba stanęła na stanowisku, że powyższe stanowisko należy ...
SAD, bowiem wykonawca w złożonej ofercie zaoferował program pozwalającego korzystać z ...
że w okresie poprzedzającym złożenie oferty przez SAD przez Unię Europejską ...
jednakże nie przedłożył żadnego dowodu na potwierdzenie ww. twierdzeń. W kontekście ...
za gołosłowne. Izba podkreśla, że na podstawie art. 190 ust. 1 ...
których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie ...
rozprawy. Wskazany powyżej przepis nakłada na strony postępowania obowiązek, który zarazem ...
jest uprawnieniem stron i polega na wykazywaniu dowodów na stwierdzenie faktów, z których wywodzą ...
c.ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego ...
qui dicit non qui negat (na tym ciąży dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza). W ocenie ...
6 k.c. to właśnie na odwołujący spoczywał ciężar dowodzenia. 3 ...
Najmu (jeśli dotyczy) i zainstaluje na stacjach roboczych taki system operacyjny ...
licencje zainstalowanych programów musza pozwolić na podpisanie bezpłatnej umowy użyczenia sprzętu ...
dnia 17 lipca 2012 r. na podstawie art. 87 ust. 1 ...
udzielenie pisemnych wyjaśnień treści złożonej oferty w zakresie - czy zaproponowany w ...
7 Professional posiada również licencję na prawo najmu ? Pismem, które wpłynęło ...
system operacyjny Professional posiada licencję na prawo najmu. (…)". Z ustaleń Izby ...
zamawiający nie żądał podanie w ofercie nazwy licencji a nazwy zainstalowanego ...
zamawiający nie żądał podanie w ofercie nazw oferowanych licencji a jedynie ...
zakresie i powinna podlegać odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 ...
powyższe pod uwagę, Izba, działając na podstawie art. 192 ust. 1 ...
sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 ...
pkt 2 Pzp, z uwagi na to, że jej treść jest ...
złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty m.in. w zakresie tego ...
Anti-Virus Free Edition pozwala na jego bezpłatne użyczenie w oparciu ...
2 Pzp. Jako uzasadnienie odrzucenia oferty Konsorcjum wskazane zostało, że zaoferowano ...
którym jego autorka w odpowiedzi na mailowe zapytanie zamawiającego stwierdza, że ...
Miasto Poznań, nielegalnym będzie zainstalowanie na nich wersji Free (mogą pojawić ...
w opisie specyfikacji jednostki centralnej na etapie realizacji niniejszego zamówienia. Wobec ...
się posiadaniem tego rodzaju licencji na etapie składania ofert w ocenie Izby jest nieuprawnione ...
Edition będzie licencją przygotowaną specjalnie na potrzeby niniejszego postępowania (dedykowaną) i ...
od stosowanej ogólnie umowy licencyjnej na korzystanie z ww. oprogramowania. Biorąc ...
zamawiający w sposób nieuprawniony odrzucił ofertę Konsorcjum na podstawie art. 89 ust. 1 ...
ust. 1 Pzp w kontekście braku podstaw do badania przez zamawiającego ...
powyższe pod uwagę, Izba, działając na podstawie art. 192 ust. 1 ...
sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 ...
Konsorcjum w kwocie 3600 zł na podstawie przedłożonej kopii Faktury VAT ...
Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 sierpnia ...
ul. Kozielska 18, z uwagi na fakt, iż nie wykazał on ...
Krajowej 14, 84-300 Lębork na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się ...
113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 ...
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie ...
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ...
ustawy Pzp, ewentualnie zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez tego wykonawcę, co ...
przepisami ustawy i zaniechanie wyboru oferty złożonej przez Odwołującego, co stanowić ...
udziałem stron oraz uczestnika postępowania, na podstawie zebranego materiału dowodowego w ...
środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 12 mln ...
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2 ...
udział w realizacji zamówienia podmiotu, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje ...
wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu na potencjał podmiotów trzecich, które będą ...
warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów ...
wskazane zostało, że kryterium ceny oferty przypisano wagę 85%, zaś kryterium ...
do SIWZ - "Metodyka obliczenia punktacji oferty" - w którym w ramach kryterium ...
wraz z tłumaczeniem). Wraz z ofertą złożone zostało również w formie ...
inwestycji podobnych do przedmiotu zamówienia na okres prac związanych z postępowaniem ...
w przypadku pozyskania zadania". Z ofertą złożony został równie wykaz wykonanych ...
sp. z o.o.). Do oferty Przystępującego załączona została również opinia ...
mienia, gdzie suma ubezpieczenia opiewała na kwotę 50 mln zł. Okres ...
2013 r. Zamawiający powołując się na art. 26 ust. 3 ustawy ...
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy ...
treść opinii złożonej wraz z ofertą nie jest tożsama z informacją ...
oddane do użytku. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Przystępujący wraz z ...
inwestycji podobnych do przedmiotu zamówienia na okres prac związanych z postępowaniem ...
r., która została złożona wraz ofertą Zamawiającemu. Zawarte zostało w niej ...
ewentualnie odrzucenia złożonej przez niego oferty. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty ...
czy posiadał on zdolność kredytową na dzień składania ofert, tj. na 24 kwietnia 2013 r. Oczekiwał ...
w załączniku nr 12 do oferty (str. 58) jest właściwa i ...
kW dotyczy wszystkich wentylatorów (w ofercie pokazano ich 6), czy jest ...
16 lipca 2013 r. odpowiedział na powołane wezwanie Zamawiającego. Wyjaśnił, że ...
Białystok S.A. - udzielając wsparcia na etapie projektowania, nie uczestnicząc jednak ...
opinii bankowej złożonej wraz z ofertą. W powołanym piśmie zawarł również ...
wskazać uzasadnienie ujawnienia w treści oferty trzech wartości sprawności elektrycznej bloku ...
Systems GmbH. Stał on również na stanowisku, że Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 maja ...
Odwołującego, podstawą do wykluczenia Przystępującego na podstawie art. 24 ust. 2 ...
on odrzucania złożonej przez Przystępującego oferty, mimo iż jest ona niezgodna ...
zakresie podania przez niego w ofercie trzech wartości sprawności elektrycznej są ...
twierdził, że nieprawidłowym uzupełnieniem treści oferty jest podanie zewnętrznych wymiarów komory ...
wentylatorów, co pozwala ocenić, że oferta złożona przez tego wykonawcę jest ...
rozpoznawane odwołanie, jako takie, zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności Izba ...
trzeci (VAS Energy Systems GmbH), na którego potencjał powołuje się Przystępujący ...
przepisów, które znajdują ze względu na czas wszczęcia postępowania o udzielenie ...
wykonawca ma zawrzeć informacje pozwalające na należytą identyfikację wskazywanych prac, zaś ...
robót budowlanych nie zawiera wskazania na wystarczający zakres informacji, który pozwoliłby ...
zasadami sztuki budowlanej. Mając to na uwadze Izba uznała, że nie ...
podmiotów, nie powinny negatywnie oddziaływać na ocenę spełniania przez niego warunków ...
udziału w postępowaniu. Mając to na uwadze Izba, nie weryfikując zasadności ...
Przystępującemu, a także z uwagi na fakt, iż zobowiązanie złożone w ...
w odpowiedniej formie w odpowiedzi na wezwanie z dnia 2 lipca ...
26 ust. 3 ustawy Pzp na wcześniejszych etapach postępowania o udzielenie ...
zgodność z oryginałem przez podmiot, na którego potencjał wykonawca się powoływał ...
inwestycji podobnych do przedmiotu zamówienia na okres prac związanych z postępowaniem ...
2b wykonawca, powołując się na potencjał podmiotów trzecich, zobowiązany jest ...
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy ...
formie pisemnej, tj. opatrzonego własnoręcznym podpisem osób uprawnionych do składania oświadczeń ...
jest uprawniony do powoływania się na wiedzę i doświadczenie Instal Białystok ...
zostało przedstawione Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 maja ...
2013 r. złożonej wraz z ofertą Przystępującego została dostatecznie precyzyjnie potwierdzona ...
i jego zabezpieczeniem. Mając to na uwadze, Izba uznała, iż dla ...
późniejsze uzupełnienia złożonej wraz z ofertą opinii bankowej - tym bardziej, iż ...
posiadaniu przez Przystępującego zdolności kredytowej na poziomie wymaganym w SIWZ. Także ...
przez Odwołującego kwestionowana. Mając to na uwadze Izba uznała, że nie ...
Zamawiającego odrzucenia złożonej przez Przystępującego oferty z uwagi na fakt, iż jej treść nie ...
Zamawiającego obowiązku odrzucenia złożonej mu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ...
się zarówno do treści kwestionowanej oferty, jak i do treści SIWZ ...
Niezbędnym jest przywołanie konkretnych zapisów oferty i zestawienie ich z odpowiednimi ...
czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, ale również ...
móc zapewnić porównywalność obu ocenianych ofert, kierując się przy tym wyjaśnieniami ...
czego wywodził, iż określone w ofercie wymiary komory są wymiarami wewnętrznymi ...
udowodnił, że nastąpiła zmiana treści oferty niezgodna z art. 87 ust ...
oleju termicznego. Nie wskazał również na zawarty w SIWZ wymóg określenia ...
czy też obowiązku określania w ofercie ilości pomp innych niż te ...
2013 r. Mając to wszystko na uwadze Izba uznała, że twierdzenia ...
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 ...
Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca ...
4.2. zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 9 300 ...
r., poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 ...
i zimowe) utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Kaliszu" (dalej ...
3344950) - w szczególności z uwagi na fakt, że taki wzór oświadczenia ...
u.z.n.k. poprzez brak odtajnienia przez Zamawiającego zastrzeżonych informacji ...
przez zamawiającego, w sposób pozwalający na zachowanie zasad uczciwej konkurencji i ...
ceny w ramach zadeklarowanych w ofercie cen jednostkowych", wymieniając poszczególne pozycje ...
kosztorysu ofertowego i załączenie dowodów na potwierdzenie tych wyliczeń" - gdy tymczasem ...
a priori uniemożliwiają dokonanie oceny oferty wobec treści wyjaśnień - niezależnie nawet ...
skalkulowane w sposób szczegółowy i na potrzeby danego zamówienia (wbrew przepisom ...
Wykonawca wprost przyznał, że jego oferta i wyjaśnienia nie zostały precyzyjnie ...
a wręcz przeciwnie, gdyż potwierdził brak rzetelności swojej oferty, co z góry uniemożliwia analizę ...
przez Zamawiającego w zakresie odrzucenia oferty wykonawcy, którego wyjaśnienia wraz z ...
dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny oraz istotnych części składowych ...
założonego przez samego Wykonawcę PBD braku możliwości ustalenia przez niego poszczególnych ...
innych kosztów), b) opierania się na zapewnieniu wykonawcy PBD o rzekomym ...
niskiej ceny, c) powoływania się na rzekome "preferencyjne warunki" przez Wykonawcę ...
wyjaśnień, jak miałoby to oddziaływać na niniejsze zamówienie - gdy tymczasem cena ...
argumentacji Wykonawcy PBD, który tłumaczy brak dokładności ceny jednostkowej czynnikami, które ...
znaczenie przy cenie całkowitej, tj. brak precyzyjnego skalkulowania kosztów tłumaczy "brakiem ...
IV), a Wykonawca obliczając cenę Oferty musi uwzględnić opis sposobu obliczenia ...
I), nadto Wykonawca obliczając cenę Oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym ...
I), jak również, że cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania ...
SWZ cz. I). Tym samym, oferta pozostaje niezgodna z projektowanymi postanowieniami ...
uzyskać dane zamówienie, podaje w ofercie cenę, która tylko częściowo uwzględnia ...
z pominięciem realności ponoszonych kosztów (na co sam wskazał w treści ...
pozycji, ale również o złożeniu oferty w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji ...
a w konsekwencji czego złożenie oferty PBD stanowi również czyn nieuczciwej ...
pkt a powyżej podstawę odrzucenia oferty PBD jako złożonej w warunkach ...
załącznikach złożonych przez Wykonawcę PBD na wezwanie do udzielenia wyjaśnień, a ...
powyższych dokumentów i informacji; odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę PBD z ...
p.z.p., prawidłowo ocenił ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S ...
doszedłby do jednoznacznej konstatacji, iż oferta tego wykonawcy jest niezgodna z ...
składowych ceny, a ceny w ofercie są rażąco niskie. Gdyby więc ...
Zamawiający dokonał prawidłowej weryfikacji tej oferty Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A ...
5, 62 - 800 Kalisz - wówczas oferta Odwołującego mogłaby zostać́ uznana za ...
i zimowe) utrzymaniu dróg krajowych na terenie Rejonu w Kaliszu o ...
że za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa ...
wskazał, że przed dokonaniem wyboru oferty - pismem z dnia 24 listopada ...
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia ...
jest realizowane zamówienie; 3. zgodności oferty z przepisami z zakresu prawa ...
zamówienie. W treści wezwania wskazano na poszczególne pozycje grupy: 1, 2 ...
kosztorysu ofertowego i załączenie dowodów na potwierdzenie tych wyliczeń. Odwołujący wskazał ...
ujawniają elementy mające korzystny wpływ na oferowaną cenę. Ich ujawnienie wiąże ...
Wykonawca PBD nie przedstawił dowodu na okoliczność tego, że informacje nie ...
PBD nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu na okoliczność podjęcia faktycznych, realnych działań ...
Obowiązkiem zamawiającego w toku badania ofert jest ustalenie czy wykonawca sprostał ...
w sobie świadczy już o braku wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto, wykonawca ...
PBD również nie wskazał nawet na skutki, jakie może pociągać za ...
W orzecznictwie wskazuje się natomiast brak wykazania wartości gospodarczej w zakresie ...
i Poufności" - o czym szczegółowo na s. 12). Pod pojęciem "wykazania ...
ale również przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie (wyrok KIO z ...
tych deklaracji. Samo powoływanie się na klauzulę poufności bez jakiegokolwiek podania ...
dokument - a jedynie wzór bez podpisu) nie stanowi o wykazaniu przedmiotowej ...
istocie dowodów. Odwołujący powołał się na wyrok KIO z 07.04 ...
wobec każdej z nich - a brak ich wykazania którejkolwiek winien skutkować ...
utrudnieniu konkurencyjnym wykonawcom weryfikacji jego oferty. Podkreślenia wymaga również, że nie ...
wykazać. I tak, mając również na względzie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej ...
o jakie załączniki - bowiem wykonawca na nie wskazuje. Wykonawca PBD w ...
samego zastrzeżenia. Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 8 ...
tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca powinien mieć na uwadze wyrażoną w orzecznictwie KIO ...
dokumenty może zawsze powołać się na to, że stanowią one całość ...
podlegać dowolne informacje bez względu na to, czy w rzeczywistości stanowią ...
związku z pozostałymi zasadami obowiązującymi na gruncie zamówień publicznych, odnosi się ...
Nie sposób jest godzi się na uznawanie za prawidłowe takie zastrzeganie ...
konsekwencji weryfikacji działań Zamawiającego polegających na ocenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny ...
1. Ocena złożonych wyjaśnień (wskazanie na brak szczegółowości, wezwanie a odpowiedź) Odwołujący ...
w sytuacji, gdy sam Wykonawca na wstępie powołuje się na jej niedookreśloność. Pismem z dnia ...
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia ...
jest realizowane zamówienie; 3. zgodności oferty z przepisami z zakresu prawa ...
zamówienie. W treści wezwania wskazano na poszczególne pozycje grupy: 1, 2 ...
kosztorysu ofertowego i załączenie dowodów na potwierdzenie tych wyliczeń. Odwołujący podkreślił ...
udzielenia wyjaśnień ceny lub kosztu, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że ...
Wykonawca wprost przyznał, że jego oferta i wyjaśnienia nie zostały precyzyjnie ...
w niniejszej sprawie Wykonawca PBD na wstępie sam wskazał, że jego ...
wykonawcy, spowodowały obniżenie ceny jego oferty, w jaki sposób okoliczności te ...
prawna wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień ...
a zatem winna skutkować odrzuceniem oferty (wyrok KIO z 27.06 ...
samo w sobie przesądza o braku możliwości uznania wyjaśnień za dokładne ...
wskazał, że również ze względu na samą treść wyjaśnień i braki dowodowe - nie mogą one zostać ...
ceny, w szczególności z uwagi na brak udowodnienia wiarygodności swojej ceny. Wykonawca ...
PBD sam przyznał, że jego oferta nie została szczegółowo skalkulowana - co ...
kwestie dowodowe) Odwołujący podkreślił, że oferta Wykonawcy PBD winna podlegać odrzuceniu ...
że przedstawione wyjaśnienia opierają się na bliżej nieokreślonych, choć powołanych przez ...
zmiennych. W szczególności z uwagi na brak precyzji i dokładności, nie sposób ...
prowadzi do wniosku, że sama oferta została złożona w oparciu o ...
przedmiotu zamówienia. Wykonawca PBD wskazuje na rzekome preferencyjne warunki - nie precyzując ...
ukazuje, jak miałoby to oddziaływać na niniejsze zamówienia. Tymczasem w orzecznictwie ...
Odwołujący wskazał, że koncentrowanie wyjaśnień na gołosłownym zachwalaniu doświadczenia firmy i ...
innych kosztów), co świadczy o braku precyzji w formułowaniu wyjaśnień i ...
sposób nie dowodzi o prawidłowości oferty, a dalej nie obala domniemania ...
podania podstaw wyliczonej ceny, przerzucił na niego - niezależnie od jego przekonania ...
złożonych dowodów i szczegółowych obliczeń (na co wskazywał również Zamawiający). Tymczasem ...
również jego zastrzeżeń co do braku precyzji), wynika, że wyjaśnienia są ...
Zamawiającego o prawidłowym skalkulowaniu ceny oferty. Odwołujący podkreślił, że wezwanie wykonawcy ...
występowania w złożonej przez niego ofercie rażąco niskiej ceny wywołuje doniosłe ...
to domniemanie. W przeciwnym razie oferta podlega odrzuceniu. Formułuje się generalny ...
ceny - winien złożyć wiarygodne dowody na potwierdzenie swojej ceny. Zarówno potencjał ...
należycie wykonany. Odwołując powołał się na wyrok z dnia 30 maja ...
toku procedury badania i oceny ofert, oceniać nie tylko cenę ogółem ...
od powyższego, Odwołujący wskazał, że oferta PBD winna zostać odrzucona również ...
jako niezgodna z warunkami zamówienia. Oferta PBD jest niezgodna z warunkami ...
uzyskać dane zamówienie, podaje w ofercie cenę, która tylko częściowo uwzględnia ...
co powinno prowadzić do odrzucenia oferty - a brak takiego odrzucenia stanowi o naruszeniu ...
zamówienia, Odwołujący wskazał m.in. na następujące zapisy SWZ: - Cena za ...
SST IV), przy czym Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w ...
oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu stanowiącym integralną część SWZ ...
17.1.); - Wykonawca obliczając cenę Oferty musi uwzględnić opis sposobu obliczenia ...
17.2.); - Wykonawca obliczając cenę Oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym ...
cz. I; 17.3.); - Cena Oferty powinna być wyrażona w złotych ...
do Umowy, złożonych wraz z ofertą, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 ...
Wykonawca PBD w treści odpowiedzi na wezwanie wskazał, że "nie może ...
pozycji kosztorysowych" - co wprost wskazuje na niezgodność z ww. warunkami zamówienia ...
może, iż zamówienie z przyczyn braku środków nie będzie mogło zostać ...
pewnością zawsze zależy, by przedstawiona oferta była realna i wykonalna. Odwołujący ...
takiego, a nie innego sformułowania ofert było uzyskanie tego zamówienia. Nadto ...
potwierdza jedynie prawidłowość odrzucenia takiej oferty. Skoro Wykonawca PBD nie jest ...
może oznaczać, iż z przyczyn braku środków zamówienie - nie będzie mogło ...
zostać wykonane. Odwołujący powołał się na orzecznictwo np. wyrok KIO z ...
kosztów. Z analogiczną sytuacją, polegającą na ominięciu pewnego zakresu świadczenia czy ...
obejmuje wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia. Podkreślić trzeba, że ...
1904/21. Zdaniem Odwołującego, mając na uwadze powyższe, uzasadnionym było zastosowanie ...
merytorycznej (materialnej) wadliwości i niezgodności oferty w relacji do oczekiwań zamawiającego ...
ww. zapisy. Wykonawca PBD złożył ofertę, z treści której nie wynika ...
postępowania. W szczególności z uwagi na niezgodność z wyżej cytowanymi zapisami ...
się do sposobu obliczania ceny, oferta winna zostać odrzucona, jako wypełniająca ...
p. Nadto, z powodu wady oferty zamawiający nie będzie w stanie ...
Niezależnie od powyższych podstaw odrzucenia oferty, w ocenie Odwołującego, w niniejszej ...
a co skutkuje również złożeniem oferty w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji ...
uzyskać dane zamówienie, podaje w ofercie cenę, która tylko częściowo uwzględnia ...
TER limitów skutkować będzie odrzuceniem oferty (która to interpretacja tożsamego zapisu ...
3433339). Sąd Okręgowy stoi tu na stanowisku, iż takie zachowanie wykonawcy ...
SWZ oraz podstawę oceny prawidłowości oferty. Wykonawca PBD podaje, że "nie ...
miarę możliwości". W ocenie Odwołującego, brak precyzyjnej kalkulacji oznacza, że Wykonawca ...
co winno skutkować będzie odrzuceniem oferty. Nadto, samo złożenie wyjaśnień w ...
liczby punktów w kryterium oceny ofert, dopuścił się działania sprzecznego z ...
konkurencji, która traci wówczas szanse na uzyskanie zamówienia. Działanie Wykonawcy PBD ...
jak również samego Zamawiającego, narażając na nieprawidłowe czy też niewykonanie całego ...
oraz zamawiającego. Odwołujący powołał się na wyrok KIO z 3.12 ...
konkurencji. Są one również dowodami na zaoferowanie rażąco niskiej ceny (zob ...
i zimowe) utrzymaniu dróg krajowych na terenie Rejonu w Kaliszu o ...
sposób: 17. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 17.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w ...
oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu stanowiącym integralną część SWZ ...
17.2. Wykonawca obliczając cenę Oferty musi uwzględnić opis sposobu obliczenia ...
17.3. Wykonawca obliczając cenę Oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym ...
4. Wykonawca powinien wyliczyć cenę Oferty brutto, tj. wraz z należnym ...
przewidzianej ustawowo. 17.5. Cena Oferty powinna być wyrażona w złotych ...
przedmiotu zamówienia. 17.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania ...
ta zostanie przekroczona Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z warunkami zamówienia ...
albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia ...
jest realizowane zamówienie; 3. zgodności oferty z przepisami z zakresu prawa ...
zamówienie. W treści wezwania wskazano na poszczególne pozycje grupy: 1, 2 ...
kosztorysu ofertowego i załączenie dowodów na potwierdzenie tych wyliczeń. Izba ustaliła ...
pierwsze strony z pisma datowanego na 9 grudnia 2022 r.). W ...
w jego ocenie pozwoliły mu na skalkulowanie cen jednostkowych w kosztorysie ...
ocenie Izby zarzut jest zasadny. Na wstępie wskazać należy, że zgodnie ...
dokumentów ofertowych poprzez powołanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi istotny element ...
że w dotychczasowym orzecznictwie sądowym, na podstawie art. 11 ust. 2 ...
UZNK formułuje się tezę, że na tajemnicę przedsiębiorcy składają się dwa ...
nie może się opierać wyłącznie na przekonaniu samego przedsiębiorcy, wymaga odwołania ...
istotne z punktu widzenia funkcjonowania na wolnym rynku w kontekście konkurencyjności ...
wartość gospodarczą dla podmiotów działających na rynku, w szczególności, gdy nie ...
uzna, także w drodze czynności kwalifikowanych (np. poprzez zamieszczenie odpowiedniej klauzuli ...
art. 18 ust. 3 nałożył na wykonawcę zastrzegającego określone informacje jako ...
Rolą zamawiającego w toku badania ofert jest ustalenie, czy wykonawca temu ...
jakichś zysków lub pozwalać mu na zaoszczędzenie określonych kosztów. Wartość tę ...
odpowiedniej ich wyceny z rozbiciem na każdą informację objętą ochroną. Dla ...
każdej zastrzeganej informacji. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać po pierwsze ...
Izba weryfikuje czynność Zamawiającego polegającą na ocenie zasadności zastrzeżenia przez Wykonawcę ...
Zamawiający co prawda powołał się na dokonaną analizę dokumentów zastrzeżonych przez ...
udokumentowania w dokumentacji postępowania przetargowego. Na pytanie Izby w trakcie rozprawy ...
W analizowanym stanie faktycznym, wobec braku uzasadnienia i analizy ze strony ...
Izby jest czynność Zamawiającego polegająca na zaaprobowaniu tego uzasadnienia. Należy bowiem ...
przedmiotu zamówienia oraz czynników wpływających na obniżenie kosztów realizacji zamówienia, mają ...
ujawniają elementy mające korzystny wpływ na oferowaną cenę. Ich ujawnienie wiąże ...
przez innego wykonawcę, narażając go na ryzyko poniesienia jakiś bliżej określonych ...
wyliczeń kosztów realizacji zamówienia powoduje brak przejrzystości w procesie zamówieniowym, a ...
że wykonawca przygotował wyjaśnienia wyłącznie na potrzeby tego konkretnego postępowania i ...
w tym zakresie wpływa korzystnie na możliwość obniżenia ceny, sprawną i ...
realnego i uczuciowego konkurowania wykonawców na rynku zamówień publicznych jest związana ...
on jakiś wyjątkowy charakter zasługujący na ochronę, w czym przejawia się ...
wykonawcy było wskazanie w uzasadnieniu na jakiej stronie wyjaśnień została opisana ...
ją od standardowych wycen stosowanych na rynku. Trudno przypisać wartość gospodarczą ...
okoliczności istotnych dla kalkulacji ceny oferty PBD S.A. Kalisz w ...
jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Na jakie metody i procedury Wykonawca ...
planuje zapłacić Wykonawca PBD wpłynie na szansę uzyskania przez Wykonawcę PBD ...
dostępna, ochronie podlegają ze względu na ich szczególne zestawienie. Co ważne ...
jawnych jest zasadne ze względu na ich szczególne znacznie w procesie ...
dostępne publicznie, tyle tylko, że na wykonawcy spoczywa wówczas obowiązek wykazania ...
poufnych (przy czym Izba stoi na stanowiska, że wykonawca musi zidentyfikować ...
tak ogólny, dotyczy konkretnych uwarunkowań na odcinku dróg objętych tym konkretnym ...
informacji może narazić Wykonawcę PBD na szkodę czy utratę pozycji rynkowej ...
Odnosząc się do kolejnej przesłanki na gruncie art. 11 ust. 2 ...
opierać się w swojej działalności na założeniach Wykonawcy PBD co do ...
fundamentalne znaczenie dla rozwoju konkurencyjności na rynku zamówień publicznych. Jest narzędziem ...
którego ujawnienia może narazić wykonawców na utratę pozycji rynkowej czy określone ...
jest niewłaściwe i nie zasługuje na ochronę. Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzut ...
5 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertą niezgodną z warunkami zamówienia. Zasadność ...
identyfikację oświadczeń wykonawcy zawartych w ofercie pozostających w sprzeczności z wymaganiami ...
kalkulacji ceny, opierając jego zasadność na jednym oświadczeniu Wykonawcy PBS: "nie ...
PBD nie ujął w kosztach oferty wszystkich składników kosztów czy też ...
oraz pozostałe koszty mające wpływ na kompletność zamówienia. Odwołujący nie wykazał ...
jednoznacznie zakres robót składających się na zamówienie, a zatem słusznie przyjął ...
8 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, która zawiera rażąco niską ...
dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. W okolicznościach ...
o hipotetyczne założenia Odwołującego oparte na jednym oświadczeniu Wykonawcy PBS zaczerpniętym ...
wyjaśnień Wykonawcy PBD z uwagi na objęciu ich tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie ...
uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie tych okoliczności. Zdaniem Izby ...
cały wywód Odwołującego dotyczący złożenia oferty przez Wykonawcę PBD zawierającej rażąco ...
w zakresie zarzutu dotyczącego niezgodności oferty z postanowieniami SWZ, treść oświadczenia ...
dotyczących RNC). W tym zakresie brak dostępu do treści wyjaśnień uniemożliwił ...
PBD. Uwzględnienie zaś omawianych zarzutów na podstawie argumentacji zawartej w odwołaniu ...
jest możliwe. W argumentacji tej brak jest rozwinięcia podstawy faktycznej zarzutów ...
zawarty w odwołaniu opiera się na przytoczeniu orzecznictwa z zakresu omawianej ...
Co prawda Odwołujący powołuje się na okoliczność, że indywidualne uwarunkowania dostępne ...
PBD nie wyjaśnił ich wpływu na realizację zamówienia, to jednak zdaniem ...
Izby, właśnie argument Odwołującego jest na tyle ogólny, że nie może ...
zamówienia, a co skutkuje złożeniem oferty w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji ...
jak również nie wykazał niezgodności oferty z warunkami zamówienia, to nie ...
i wniosku o oddalenie odwołanie na postawie art. 554 ust. 1 ...
winno ulec oddaleniu z uwagi na brak wpływu na wynik postępowania. Skoro bowiem Odwołujący ...
o oddalenie odwołania z powodu braku wpływu na wynik postępowania. Zdaniem Izby odtajnienie ...
wyjaśnień może mieć potencjalny wpływ na wynik postępowania. Wykonawca bowiem uzyska ...
w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Na ich podstawie może ocenić czy ...
przedmiotowa. Zdaniem Izby, z uwagi na udostępnienie Odwołującego treści wyjaśnień nie ...
które potencjalnie mogą mieć wpływ na wynik postępowania. Uznanie przez Izbę ...
ustawy Pzp pozostaje bez wpływu na wynik postępowania stanowiłoby niezasadne ograniczenie ...
ustawy Pzp wykazują, iż cena oferty nie jest rażąco niska. Odtajnienie ...
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy Pzp ...
2 oraz 1/2, odpowiednio. Na koszty postępowania odwoławczego składał się ...
Zamawiającemu dokonania zwrotu kosztów postępowania na rzecz Odwołującego w wysokości 9 ...
Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego ...
A. z siedzibą w Warszawie na rzecz zamawiającego LimWot sp. z ...
oraz kosztów związanych z dojazdem na rozprawę w kwocie 338,30 ...
r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 ...
dalej: "Zamawiający" oraz "LimWot") prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 ...
Zobowiązania Generalnego Wykonawcy i Spółki na rzecz Finansującego (tzw. "Porozumienie bezpośrednie ...
pominięciem Zamawiającego (umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej), w sposób ...
Zobowiązania Generalnego Wykonawcy i Spółki na rzecz Finansującego (tzw. "Porozumienie bezpośrednie ...
przedmiotu zamówienia w części dotyczącej braku obowiązku konserwacji po stronie wykonawcy ...
zakres oszacować odmiennie, przez co oferty będą w tej części nieporównywalne ...
pod klucz". Opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dokonuje się za ...
niniejszą umową, decyzją o pozwoleniu na budowę i/lub innymi regulacjami ...
harmonogramem prac, w tym podziałem na fazy robót budowlanych sztuką budowlaną ...
3 ust. 6 umowy: "Najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu ...
o wydanie decyzji o pozwolenia na użytkowanie. 6) Zamknięcia katalogu możliwości ...
będzie podstawą sporządzenia przez wykonawcę oferty i zmiany w nim, zatwierdzanie ...
weryfikowanie będzie stanowiło zmiany w ofercie. Wykonawca jest świadomy tego, jaką ...
sugerującego, że decyzja o pozwoleniu na budowę, mająca kluczowe znaczenie dla ...
przed datą, w której pozwolenie na budowę stanie się ostateczne" - § 3 ...
postanowienia: "Wykonawca oświadcza, że gwarancja na wbudowane i zamontowane urządzenia nie ...
przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi przeglądów technicznych i ...
cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 ...
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 cyt ...
jednostronne ograniczenie występuje w umowie na różnym poziomie, sugerowany przez Odwołującego ...
obowiązku ustanowionego dla wykonawcy, polegającego na "doprowadzeniu do zakończenia budowy zgodnie ...
17) Wykreślenia obowiązku wykonawcy polegającego na "przygotowaniu w oparciu o przekazane ...
publicznych. Tak otwarty przedmiot umowy na roboty budowlane nie spełnia warunków ...
wykonawca jest w stanie posiadać na etapie przed podpisaniem umowy. 20 ...
urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy, a także bezprawnego ...
szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa ...
książek obmiarów". Realizacja robót nastąpi na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego. 24) Wykreślenia ...
strzec mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy i chronić je ...
Wykonawca ma wykonać roboty budowlane na podstawie decyzji i pozwoleń, które ...
wykonawca ma uzyskać, jest pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca wnosi o wyczerpujące ...
roboty zamienne lub roboty dodatkowe na żądanie Zamawiającego zgłoszone w formie ...
dokumentacją projektową". 28) Usunięcia terminów "braki" i "usterki", o których mowa ...
stwierdza, że będą one "przeprowadzane na bieżąco i w miarę potrzeb ...
h umowy Zamawiający stwierdza, że "brak dołączenia ww. dokumentów może spowodować ...
Kodeksu cywilnego. 31) Precyzyjnego opisania na czym polegać ma sprawdzenie "prawidłowości ...
rozwiązania czy odstąpienia od Umowy na wykonanie robót, niniejsza Gwarancja obowiązuje ...
od odpowiedzialności gwarancyjnej powołując się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane ...
ogóle obiektywnie możliwe, z uwagi na nieostrą, uznaniową definicję. 36) Usunięcia ...
nieuzasadnionym, którego uwzględnienie w oszacowaniu oferty może zwielokrotnić jej wartość. 37 ...
materiał lub część Przedmiotu Umowy na nowe w terminie do 7 ...
materiału lub części Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad a ...
czyli "zakończy". Tak długi termin na zakończenie czynności odbioru jest niczym ...
sporządzi brakujące rysunki i STWiO na własny koszt w 4 egzemplarzach ...
którą do zaproszenia do składania ofert załączył Zamawiający jest umową o ...
podmiotów, Zamawiającego i wykonawcy, którzy na jej podstawie są zobowiązani do ...
budowlane. Zamawiający zaś, czyli - przechodząc na grunt Prawa budowlanego, Inwestor - ma ...
wykonawca nie może go przyjąć na siebie. Przedmiot zamówienia opisuje się ...
i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, co stanowi naruszenie przez Zamawiającego ...
jest zupełnie otwarty. Z uwagi na tą niepewność co do oferowanego ...
nie mogą poprawnie skalkulować swojej oferty. Zdaniem Odwołującego takie wskazanie powoduje ...
doprowadzi w istocie do nieporównywalności ofert. Nadto Skanska zaznaczył, że wynikający ...
której wykonawca kalkulując cenę swojej oferty, nie jest w stanie odnieść ...
jest dalej "Działaniem Rozwiązującym") oraz "Na co najmniej [90 (dziewięćdziesiąt) dni ...
oraz Spółkę o tym zamiarze na piśmie ("Zawiadomienie o Zamiarze Podjęcia ...
trzeciego. Nadto Skanska zwrócił uwagę na brzmienie pkt 11 i 12 ...
Załącznika stanowią umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu ...
i orzecznictwo, umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej jest umową ...
umowę, bez uprzedniej, pisemnej zgody na tę zmianę wyrażonej przez Finansującego ...
po drugie do ponoszenia konsekwencji braku wypełniania przez Zamawiającego jego zobowiązań ...
przekroczyć 25% ceny podanej w ofercie Wykonawcy, a nie 5 %. Odwołujący ...
umowy w stosunku do stanu na dzień złożenia oferty przez wykonawcę. Skanska zaznaczyła, że ...
obciążaniu wykonawców obowiązkiem zadeklarowania w ofercie niezmiennej ceny i tym samym ...
korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia ...
Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający oświadczył ...
pierwsze umowy nadano brzmienie: "Najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ...
7 ust. 6 "5%" zmieniono na "10%"; • w § 8 ust. 7 ...
roboty zamienne lub roboty dodatkowe na żądanie Zamawiającego zgłoszone w formie ...
rozwiązania czy odstąpienia od Umowy na wykonanie robót, niniejsza Gwarancja obowiązuje ...
fachowego pełnomocnika oraz kosztów dojazdu. Na posiedzeniu z udziałem stron oraz ...
w związku z treścią odpowiedzi na odwołanie, a przede wszystkim zmianami ...
Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie i uwzględniając ...
oraz uczestnika postępowania odwoławczego złożone na piśmie i podane do protokołu ...
Rozpoznając przedmiotowe odwołanie Izba miała na uwadze treść akt postępowania (§8 ...
przez Odwołującego, a także postanowienia, na które skład orzekający powołuje się ...
niniejszego wyroku, w brzmieniu obowiązującym na dzień orzekania. Zgodnie z § 1 ...
nr 2 do umowy, 3) ofertą złożoną przez Wykonawcę - Załącznik nr ...
niniejszą umową, decyzją o pozwoleniu na budowę i/lub innymi regulacjami ...
harmonogramem prac, w tym podziałem na fazy robót budowlanych sztuką budowlaną ...
Wykonawcy uwagi do Kosztorysu szczegółowego na piśmie lub za pośrednictwem poczty ...
uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie). Do tego okresu nie ...
wyrazić w tym okresie zgodę na prowadzenie robót". § 4 ust. 5 ...
producenta lub dostawcę wystawiana jest na dłuższy okres niż wskazany w ...
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres gwarancji udzielanej przez producenta ...
dostawcę. Wykonawca oświadcza, że gwarancja na wbudowane i zamontowane urządzenia nie ...
przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi przeglądów technicznych i ...
oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres wskazany przez Zamawiającego. 2 ...
b) Podział realizacji przedmiotu umowy na 8 faz podlegającym odbiorom częściowym ...
nazw/firm - jeśli są znane na tym etapie), f) płatności i ...
prowadzania prac wykończeniowych, co najmniej na 4 miesiące przed terminem wykonania ...
Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku akceptacji umowy z podwykonawcą przez ...
sprzeciwu w sytuacji gdy okres na wyrażenie sprzeciwu jeszcze nie upłynął ...
z ewentualnym uzyskaniem niezbędnej decyzji na 2 miesiące przed rozpoczęciem robót ...
Strzec mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy i chronić je ...
urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy, a także bezprawnego ...
szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa ...
mail) Zamawiającego o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót zamiennych lub ...
zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego kosztorys różnicowy lub ...
ww. robót lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy". W ...
9 wzoru umowy: "8. Wykonawca na własny koszt we współpracy z ...
dołączając do zgłoszenia dokumenty pozwalające na wykazanie wykonania części Przedmiotu Umowy ...
mowa w § 12 ust. 5. Brak dołączenia ww. dokumentów może spowodować ...
do jego dokonania, przy czym na żądanie Zamawiającego termin ten może ...
końcowego, jednak nie później niż na 14 dni od daty dokonania ...
tam wskazanej, waloryzacja będzie polegała na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za ...
przekroczyć 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy, d) Wykonawca, którego wynagrodzenie ...
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w ...
z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: a) siły wyższej, pod ...
materiał lub część Przedmiotu Umowy na nowe w terminie do 7 ...
Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: a. siły wyższej, b ...
sporządzi brakujące rysunki i STWiO na własny koszt w 4 egzemplarzach ...
w ustalonych powyżej okolicznościach - działając na podstawie art. 568 pkt 1 ...
udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie ...
w taki sposób, który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne ...
powyższe Izba stwierdza, że to na wykonawcy, będącym profesjonalistą, spoczywa ciężar ...
odniesienia się do treści odpowiedzi na odwołanie i zmian treści skarżonych ...
przysługującej Izbie kognicji, gdyż rozszerzenie na etapie rozprawy przez Odwołującego zarzutów ...
403/20). Przenosząc powyższe rozważania na kanwę niniejszej sprawy zasadnym jest ...
Zobowiązania Generalnego Wykonawcy i Spółki na rzecz Finansującego (tzw. "Porozumienie bezpośrednie ...
istocie uzasadnienie odwołania koncentruje się na zarzutach związanych z treścią Porozumienia ...
wyżej wymienionych okoliczności zdaniem Izby brak było podstaw do uwzględnienia omawianego ...
charakter uzasadniony i nie nakłada na wykonawcę żadnych dodatkowych obowiązków, innych ...
użył sformułowania "w szczególności". Mając na uwadze uzasadnienie omawianego zarzutu należy ...
umowy. Zdaniem składu orzekającego mając na uwadze brzmienie § 3 ust. 3 ...
że przedmiotowy zarzut opiera się na błędnej interpretacji wyżej wymienionego postanowienia ...
słusznie podniósł Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, postanowienia umowne w zakresie ...
jego ocenie czynniki pogodowe będą na to pozwalały, natomiast rola Inżyniera ...
wyłącznie do możliwości wyrażenia zgody na prowadzenie tych robót w wyżej ...
przyczyną oddalenia przedmiotowego zarzutu był brak jego szczegółowego uzasadnienia. Dodatkowo skład ...
stanowisko Zamawiającego wyrażone w odpowiedzi na odwołanie oraz skonkretyzowane podczas rozprawy ...
obwiązki nie powinny być przerzucone na Zamawiającego m in. z tego ...
wykonawca jest posiadaczem odpadów wytworzonych na placu budowy, a zatem zasadnym ...
o charakterze techniczno-organizacyjnym, które na każdej budowie obciążają wykonawcę robót ...
koniecznym jest wskazanie, że Skanska na etapie rozprawy rozszerzył podniesiony zarzut ...
się wykreślenia obowiązku wykonawcy polegającego na przygotowaniu, w oparciu o przekazane ...
strzeżenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy jest bezzasadne. Należy ...
decyzji lub pozwolenia odpowiedniego organu na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego ...
treści SWZ w brzmieniu obowiązującym na dzień orzekania. {zarzut nr 3 ...
z żądaniem nr 27} Mając na uwadze zmianę treści SWZ z ...
bezpodstawną i nieuzasadnioną próbę przerzucenia na wykonawcę obowiązków Zamawiającego i projektanta ...
żądania w zakresie usunięcia terminów "braki" i "usterki". {zarzut nr 3 ...
stanowisko Zamawiającego zawarte w odpowiedzi na odwołanie, zgodnie z którym odbiory ...
on będzie uzgodnieniu między stronami na wstępnym etapie realizacji umowy. Zgodnie ...
w § 5 wzoru umowy. Mając na uwadze powyższe okoliczności przedmiotowy zarzut ...
słusznie podniósł Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie - w § 17 ust. 6 ...
procedur odbiorowych tj. "dokumenty pozwalające na wykazanie wykonania części Przedmiotu Umowy ...
zauważyć, że Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wyjaśnił, że potwierdzenie kompletności ...
z żądaniem nr 35} Mając na uwadze brak szczegółowego uzasadnienia zarzutu oraz związanego ...
uznał, że nie zasługiwał on na uwzględnienie. Odwołujący domaga się usunięcia ...
ogóle obiektywnie możliwe, z uwagi na nieostrą, uznaniową definicję. Należy zauważyć ...
zatem żądania tj. nie wskazał na konkretną treść zapisów, które w ...
oddaleniu jako bezzasadny i nieaktualny na dzień orzekania. {zarzut nr 3 ...
LimWot słusznie podniósł w odpowiedzi na odwołanie, iż kwestionowany obowiązek wykonawcy ...
iż chodzi o nieistotne zmiany na gruncie Prawa budowlanego. Odnosząc się ...
Generalnym Wykonawcą szeregu konkretnych postanowień na podstawie Umowy o Partnerstwie Strategicznym ...
przez Zamawiającego wraz z odpowiedzią na odwołanie. W ocenie Izby Porozumienie ...
świetle treści SWZ w brzmieniu na dzień orzekania. Ponadto z Porozumienia ...
z Punktu 7 poniżej". Zważywszy na powyższe, twierdzenia Odwołującego, iż zmiana ...
Porozumienia bezpośredniego w istocie nakłada na wykonawcę wyłącznie obowiązki informacyjne oraz ...
okolicznościach za pośrednictwem LimWot. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przyjęcie ...
nie ma również żadnego wpływu na kalkulację ceny oferty. Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż żądania ...
przekraczać 25% ceny podanej w ofercie wykonawcy. Co więcej, Skanska nie ...
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574 ...
listopada 2016 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki ...
pozwanej (...) Spółki Jawnej w B. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną ...
pozwanej (...) Spółki Jawnej w B. na rzecz powódki kwotę 11.099 ...
Z., IV. zasądza od powódki na rzecz pozwanej Związku (...) i (...) P ...
powództwa oraz zasądzenia od powódki na jej rzecz kosztów procesu. Pozwana ...
z § 8 ust. 1 umowy brak jest podstaw do wypłaty wynagrodzenia ...
należycie podpisany. Widniejące pod protokołem podpisy kierowników budowy oraz kierownika robót ...
powództwa w całości oraz zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu. Zdaniem ...
podmiotem, który w imieniu i na rzecz Gminy Ł. wykonywał czynności ...
Gmina Ł., uregulowała ostatnią płatność na rzecz pozwanej spółki nie podejmując ...
działań w celu uregulowania płatności na rzecz powódki. Sąd ustalił następujący ...
dorzeczy tych rzek i posiadające na swoim terenie jeziora polodowcowe P ...
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gminy - uczestnicy Związku ...
otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację gminnych inwestycji w ramach ...
z członków Związku z uwagi na skierowanie projektu do społeczności ponadlokalnych ...
który przewidywał wspólną realizację inwestycji na terenie więcej niż jednej gminy ...
w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, na podstawie którego Związek umocował Gminę ...
Ł. odpowiadała za ponoszenie wydatków kwalifikowanych, w tym płatność końcową i ...
rozliczenia pomiędzy stronami porozumienia. Środki na realizację projektu miał zapewnić podmiot ...
przedmiotem było udzielenie Związkowi dofinansowania na realizację projektu Ochrona wód zlewni ...
podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych wymieniono Gminę Ł.. dowód: statut ...
porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych i aneksów karta 125-151 ...
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych budowy sieci ...
deszczowej porządkujących gospodarkę wodno-ściekową na terenie gmin: Z., D., Ł ...
jawną w B. umowę nr (...) na wykonanie projektu Ochrona wód zlewni ...
w kierunku ul. (...) w Ł.)". Na kontrakt składały się warunki ogólne ...
płatnikiem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu o nazwie ...
lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie ...
uważało, że zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. W pkt 12 ...
że wykonawca będzie wystawiał faktury na podmiot upoważniony, do których zgodnie ...
wartość szacunkową robót drogowych określono na kwotę 137.383,28 zł ...
karta 166-194, załącznik do oferty karta 195-196, specyfikacja stopniami ...
odpowiedzialnością w P. umowę nr (...). Na mocy tej umowy spółka (...) jako ...
powierzyła spółce (...) wykonanie robót polegających na ułożeniu warstwy wyrównawczej, wiążącej i ...
ścieralnej z mieszanek mineralno- asfaltowych na odcinkach dróg w ul. (...), ul ...
firmą (...) A. C., (...) Spółka Jawna, na wykonanie Projektu Ochrona wód zlewni ...
za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 116.461,80 zł ...
o ceny jednostkowe zgodne z ofertą wykonawcy i rzeczywiste ilości robót ...
zakończeniu realizacji każdego etapu robót na podstawie faktur VAT składanych po ...
robót zgodnie z postępem robót, na podstawie protokołu odbioru technicznego nawierzchni ...
zawarła ze spółką (...) także umowę na wykonanie robót objętych Kontraktem 11 ...
w tym zestawieniem cen jednostkowych na łączną kwotę 116.461,80 ...
przedstawiający wyliczenie praz z podziałem na poszczególne ulice. Wartość robót wymienionych ...
protokole w okresie rozliczeniowym określono na kwotę 160.080,80 zł ...
zapisami w księdze obmiarów i na podstawie niniejszego protokołu odebrano prace ...
dnia 21 września 2012 r. na wykonanie Kontraktu 14 "Budowa kanalizacji ...
z tytułu faktury VAT nr (...) na kwotę 198.899,38 zł ...
30 października 2014 r. Wskazując na powyższe spółka (...) zwróciła się do ...
wszelkie spory powinny być rozwiązywane na bazie trójstronnej umowy między Związkiem ...
i wykonawcą spółką (...) z uwagi na zawarcie umowy na podstawie zamówienia publicznego. W kolejnym ...
Związek (...) i (...) P. poinformował, że na spotkaniu, które odbyło się 13 ...
28 kwietnia 2015 r. odpowiadając na kolejne wezwanie do zapłaty Związek ...
i (...) P. poinformował spółkę (...) o braku podstawy prawnej w zawartym kontrakcie ...
ostatnią płatność za fakturę spółki (...) na kwotę 223 252,47 zł ...
księgowym istniała wystawiona przez spółkę (...) na rzecz spółki (...) faktura nr (...) z ...
2014 r., z terminem płatności na dzień 30 października 2014 r ...
wspomniała. Dodatkowo podkreślono, że kwota na wystawionej przez spółkę (...) fakturze rażąco ...
oświadczenia o ostatecznym rozliczeniu. Wskazując na powyższe spółka (...) wezwała Związek (...) do ...
r. zatytułowanym (...) spółka (...) powołując się na trójstronne porozumienie zawarte z Gminą ...
z poleceniem przekazu został zrealizowany na rzecz spółki (...) w dniu 20 ...
kwoty 173.355,36 zł, na którą składa się kwota 149 ...
przez głównego wykonawcę roboty, wskazując na uprawnienie do żądania zapłaty bezpośrednio ...
dniu 24 kwietnia 2014 r., na podstawie której pozwana spółka jako ...
powierzyła powódce wykonanie robót polegających na ułożeniu warstwy wyrównawczej, wiążącej i ...
ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinkach dróg w ul. (...), ul ...
robót zgodnie z postępem robót, na podstawie protokołu odbioru technicznego nawierzchni ...
legalis nr 1509032). Poza zarzutem braku wymagalności roszczenia pozwana spółka (...) nie ...
przedstawiający wyliczenie prac z podziałem na poszczególne ulice. Zarówno zestawienie wykonanych ...
w zestawieniu oraz protokole określona na kwotę 160.080,80 zł ...
o ceny jednostkowe zgodne z ofertą wykonawcy i rzeczywiste ilości robót ...
wymogu co do umieszczenia właściwych podpisów pod protokołem odbioru nie zgłosiła ...
Związek powołując się ustalenia poczynione na spotkaniu w dniu 13 lutego ...
zdaniem Sądu przygotowana została jedynie na potrzeby niniejszego postępowania. Pozwana spółka ...
47.601 zł, do zapłaty na rzecz powódki pozostała dochodzona pozwem ...
sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do ...
wygrała sprawę wobec pozwanej spółki (...), na rzecz powódki zasądzono więc od ...
nie wszystkie z nich zasługiwały na uwzględnienie. W kontekście zarzutu najdalej ...
Związku (...) i (...) P. zostało oparte na podstawie art. 647 k.c ...
płatnikiem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Warunki Szczególne ...
również wskazywany w załączniku do oferty (Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu w ...
Działanie we własnym imieniu i na własną rzecz pozwanego Związku potwierdza ...
upoważnionego działali w imieniu i na rzecz Związku. Wbrew twierdzeniom pozwanego ...
podmiotem, który w imieniu i na rzecz Gminy Ł. wykonywał czynności ...
zatem, że utworzenie Związku pozwala na uzyskanie środków większych, niż byłyby ...
tylko gminę. Środki te pozwalają na realizację większych inwestycji przez Związek ...
W związku zaś z możliwością - na co słusznie wskazywała powódka - zrealizowania ...
związków międzygminnych byłoby zawieranie umów, na realizację projektów, za które odpowiedzialność ...
gminę Ł. do ponoszenia kosztów kwalifikowanych, jednak w żaden sposób z ...
zamawiającego i dokonał cesji obowiązków na Gminę Ł.. Również poprzez uregulowanie ...
do oddalenia powództwa z uwagi na brak legitymacji, okazała się nieuzasadniona. Przyjmując ...
należało, czy inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy między wykonawcą a ...
59, OSP 2012/5/48) na gruncie art. 647 1 § 2 ...
bierny objawia się brakiem zgłoszenia na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w ...
rozpoznawanej sprawie powódka powołała się na ten drugi sposób wyrażenia zgody ...
dokumentu w postaci wystąpienia wykonawcy, na który powódka opiera swoją koncepcję ...
pozwany inwestor wyraził milczącą zgodę na udział podwykonawcy w procesie budowlanym ...
zamawiającemu - pozwanemu Związkowi projektu umowy, na warunkach które będą regulowały wzajemne ...
celu wyrażenia przez inwestora zgody na zawarcie takiej umowy podwykonawczej. Warunki ...
wymagań dotyczących skuteczności milczenia inwestora na wypadki dorozumianego wyrażenia przez niego ...
a więc pierwszym z wymienionych na wstępie sposobów), podkreślił jednak ze ...
zgody powinna być świadomość inwestora na co wyraża zgodę, a wobec ...
wyrażona w sposób dorozumiany czynny na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą ...
i nie musi być ukierunkowana na wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej. Zdaniem Sądu ...
Związek miał zatem 14 dni na złożenie ewentualnego sprzeciwu, czego nie ...
jest wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, co w ...
inwestor zgodził się zapłacić wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy lub wykluczyć wyrażenie ...
roszczenie podlegało oddaleniu z uwagi na zarzut nierzetelnego zachowania powódki. Zarzut ...
dnia 21 września 2012 r. na wykonanie Kontraktu 14. W ocenie ...
sytuacji dokona zapłaty całego wynagrodzenia na rzecz generalnego wykonawcy spółki (...) i ...
inwestora od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. W efekcie takiego ...
wystawionej przez powódkę faktury przypadał na dzień 30 października 2014 r ...
do zarzutu dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy (por. wyrok SN ...
biegłego zgłoszony przez powódkę mając na uwadze, że przeprowadzenie tego dowody ...
oraz, że dla rozstrzygnięcia sporu brak było potrzeby ustalania - w myśl ...
Puszklewicz Protokolant: Anna Jedlińska rozpoznała na rozprawie w dniu 9 marca ...
naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na (cytat z sentencji orzeczenia): "1 ...
i 6 tej ustawy, tj. na popełnieniu czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny ...
warunków zamówienia - złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału ...
zdolnymi do wykonania zamówienia (informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych i ...
dla zamawiającego zmian postanowień umowy na budowę zaplecza sportowego przy Ośrodku ...
zobowiązań wykonawcy zawartych w treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru ...
był jednym z kryteriów wyboru ofert (o wadze 10%), z naruszeniem ...
ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. na popełnieniu czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny ...
naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na: a) ustaleniu w umowie terminu ...
podczas gdy wykonawca deklarował w ofercie wykonanie zadania w ciągu 6 ...
do 20 września 2006 r. - na prośbę wykonawcy uzasadnioną m.in ...
niskie temperatury), które - z uwagi na jesienno-zimowy okres realizacji robót ...
w wysokości 227,53 zł na rzecz Skarbu Państwa. Główna Komisja ...
uwagę zebrane w sprawie materiały - na podstawie: • art. 42 ust. 2 ...
naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na udzieleniu 15 września 2005 r ...
i 6 tej ustawy, tj. na popełnieniu czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny ...
warunków zamówienia - złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału ...
zdolnymi do wykonania zamówienia (informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych i ...
Stosownie do art. 169 ustawy na niniejsze orzeczenie - w terminie 30 ...
DFP-110/2008, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia ...
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, polegającego na: 1) udzieleniu w dniu 15 ...
i 6 tej ustawy, tj. na popełnieniu czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny ...
warunków zamówienia - złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału ...
zdolnymi do wykonania zamówienia (informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych i ...
dla zamawiającego zmian postanowień umowy na budowę zaplecza sportowego przy Ośrodku ...
zobowiązań wykonawcy zawartych w treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru ...
był jednym z kryteriów wyboru ofert (o wadze 10%), z naruszeniem ...
144 ust. 1 ustawy, tj. na popełnieniu czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny ...
17 ust. 6 uondfp, polegające na: a) ustaleniu w umowie terminu ...
podczas gdy wykonawca deklarował w ofercie wykonanie zadania w ciągu 6 ...
dnia 20 września 2006 r. - na prośbę wykonawcy uzasadnioną m.in ...
niskie temperatury), które - z uwagi na jesienno-zimowy okres realizacji robót ...
I instancji, rozpatrując wniosek Rzecznika na rozprawie w dniu 8 grudnia ...
od wykonawców złożenia, wraz z ofertą, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału ...
zdolnymi do wykonania zamówienia (informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych i ...
w postępowaniu, jak i całkowity brak takiego opisu, uniemożliwiający jakąkolwiek miarodajną ...
Ośrodku Sportowym w (...)", wpłynęły 2 oferty złożone przez: Przedsiębiorstwo Innowacyjne (...) Sp ...
specyfikacji Zamawiający określił kryteria oceny oferty oraz ich wagi, w tym ...
daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy na wykonanie robót). Umowę Nr 723 ...
umowie określono termin zakończenia robót na dzień 30 marca 2006 r ...
5/09/142 strona 6. ofercie wykonanie zamówienia w okresie 6 ...
daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy na wykonanie robót); okres ten upływał ...
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, dokonano zmiany przedmiotu zamówienia (w ...
zakres świadczenia wykonawcy zawarty w ofercie, co naruszało przepisy art. 140 ...
Koszt robót dodatkowych ustalony został na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe i zamienne z ...
zobowiązań wykonawcy zawartych w treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru ...
był jednym z kryteriów wyboru ofert, czym naruszono przepisy art. 144 ...
r. (o prawie pół roku) - na prośbę wykonawcy uzasadnioną m.in ...
niskie temperatury), które - z uwagi na jesienno-zimowy okres realizacji robót ...
warunków zamówienia, jak i z ofert wykonawców ubiegających się o zamówienie ...
czyny naruszenia dyscypliny finansów publicznych - na podstawie art. 31 uondfp, karę ...
uondfp, zobowiązała Obwinionego do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania ...
lata, w tym 25 lat na stanowiskach kierowniczych i dotychczas miał ...
iż Obwinionemu umożliwiono składanie wyjaśnień na każdym z tych etapów postępowania ...
prawidłowego powiadomienia nie stawił się na rozprawę. Rozpatrując zarzuty w zakresie ...
w postępowaniu, w zakresie informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych i ...
i 6 tej ustawy, wobec braku opisu tych warunków oraz sposobu ...
treści dokumentów należy wnosić, iż na ich podstawie zamawiający mógł dokonać ...
uznano, iż Obwiniony po wyborze oferty "(...) Spółka Jawna z (...), jako najkorzystniejszej ...
zawarł z tym wykonawcą umowę na realizację zamówienia pn. "Budowa zaplecza ...
daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy na wykonanie robót). Umowę Nr 723 ...
której określono termin zakończenia robót na dzień 30 marca 2006 r ...
mimo, że wykonawca wskazał w ofercie wykonanie zamówienia w okresie 6 ...
daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy na wykonanie robót); a zatem okres ...
jako kryterium oceny i wyboru ofert, wskazując dla kryterium "cena" wagę ...
zakresie zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku ...
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy ...
Co prawda, przepis ten pozwalał na możliwość wprowadzenia zmian, których nie ...
niskie temperatury), które - z uwagi na jesienno-zimowy okres realizacji robót ...
i budowlanych, nie może być kwalifikowane jako okoliczność, której nie można ...
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy ...
zmiany. Nie budzi wątpliwości, iż na podstawie tego przepisu niedopuszczalna byłaby ...
zamówienia publicznego niezgodnie z treścią oferty, a następnie dokonując zmian w ...
został obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa w wysokości ...
naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwraca na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania ...
dnia 15 września 2005 r., na budowę zaplecza sportowego przy Ośrodku ...
zobowiązań wykonawcy zawartych w treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru ...
144 ust. 1 ustawy, tj. na popełnieniu czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny ...
Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia ...
o. z siedzibą w Poznaniu na rzecz Zamawiającego - Uniwersytetu Jagiellońskiego w ...
odwoławczego poniesione z tytułu dojazdu na rozprawę, opłat skarbowych od pełnomocnictw ...
r. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 ...
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy ...
Pzp poprzez bezzasadne uznanie, że oferta Odwołującego zawiera błędy w obliczeniu ...
Pzp poprzez bezzasadne zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez PCG Academia Sp ...
Jasionce [dalej "PCG"] z uwagi na to, że oferta PCG zawiera błędy w obliczeniu ...
o unieważnienie postępowania z uwagi na błędy postępowania niemożliwe do usunięcia ...
zakresie zarzutu dotyczącego bezzasadnego odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 ...
1 grudnia 2020 r. odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 ...
do zawiadomienia załączył tabelę wskazującą na punkty - to jest wymagania funkcjonalne ...
funkcjonalnych SIWZ, z którymi rzekomo oferta Odwołującego jest niezgodna. Odnośnie funkcjonalności ...
2. Wybór standardu Wykonawca dokonuje na etapie analizy (jeden z etapów ...
to wyraźnie w dokumentacji postępowania. Na tym etapie wskazanie sposobu szyfrowania ...
względów bezpieczeństwa oferowanego rozwiązania, gdyż oferty są w tej części jawne ...
zakresie w pkt 3 Formularza oferty złożonego przez Odwołującego. Oferowana platforma ...
poprzez wykorzystanie dodatkowych kont testowych na których symulowany jest widok rzeczywistego ...
co Odwołującego kierował się w ofercie wyłącznie postanowieniami SIWZ. Oferowane rozwiązanie ...
Powyższa funkcjonalność umożliwia podział uczestników na mniejsze grupy, składające się z ...
ramach kursu". Powyższe wskazuje, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymogu opisanego ...
co Odwołujący kierował się w ofercie wyłącznie postanowieniami SIWZ. Oferent jednoznacznie ...
funkcjonalne, których rzekomo nie spełnia oferta Odwołującego, nie były w praktyce ...
postanowień SIWZ w toku oceny ofert należy rozpatrywać na korzyść wykonawców co wprost wynika ...
powzięcia wątpliwości co do zgodności oferty z SIWZ winien uprzednio wezwać ...
w zakresie oceny i wybory oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym ...
załączniku nr 4 do odwołania, oferta złożona przez Odwołującego jest zgodna ...
zakresie zarzutu dotyczącego bezzasadnego odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 ...
załączniku nr 2 do formularza oferty, którego wzór Zamawiający udostępnił wraz ...
opcję, (zgodnie z załączoną do oferty kalkulacją)." Dalej Odwołujący przedstawił sposób ...
załączniku nr 2 do formularza oferty. Odwołujący wskazał, iż prawidłowo wypełnił ...
załącznik nr 2 do formularza oferty, zgodnie z nazwami poszczególnych kolumn ...
uzupełnione prawidłowo, w ramach składanej oferty Odwołujący podał cenę jednostkową pakietu ...
netto jako stałą, bez względu na to czy z danego pakietu ...
Zamawiający uzasadniając decyzję o odrzuceniu oferty Odwołującego, to biorąc pod uwagę ...
załączniku nr 2 do formularza oferty. Odwołujący wskazał, że z całości ...
dokumentacji przetargowej i instrukcji do oferty wynika, że cenę jednostkową należało ...
załączniku nr 2 do formularza oferty przy uwzględnieniu treści SIWZ (w ...
literalnie nazwanymi kolumnami. Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego w sposób bezpodstawny w ...
tym wzoru umowy, uznał, że oferta Odwołującego zawiera błąd w obliczeniu ...
ceny za opcję skutkujący odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ...
ustawy Pzp uznając błąd w ofercie jako błąd co do prawidłowego ...
wykonanie czynności arytmetycznych składających się na obliczenie ceny. Mianowice w ocenie ...
załączniku nr 2 do formularza oferty powinien przemnożyć cenę jednostkową jednego ...
iloczynu byłaby wartość prawa opcji na poziomie 1 529 995,77 ...
1 pakietu netto (bez względu na okres trwania licencji) oraz 30 ...
Odwołujący wskazał, iż odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ...
ustawy Pzp poprzez powołanie się na taki sposób obliczenia kosztu prawa ...
30), jest bezpodstawny z uwagi na postanowienia SIWZ zawarte pkt 3 ...
Odwołujący wskazał, że opierając się na wskazanej powyżej treści SIWZ należy ...
tym, że umowa jest zawierana na czas określony do dnia 31 ...
przypadku okres 30 miesięcy przypadł na czas po formalnym wygaśnięciu umowy ...
za prawo opcji rozliczane będzie na podstawie trzech faktur w przypadku ...
w ramach prawa opcji; d) brak we wzorze umowy odrębnego punktu ...
załącznik nr 2 do formularza oferty z prostej przyczyny - w żadnym ...
postanowień SIWZ w toku oceny ofert należy rozpatrywać na korzyść wykonawców, co wprost wynika ...
w zakresie oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej, co dodatkowo wynika z ...
podniósł, że Zamawiający winien odrzucić ofertę ww. wykonawcy z uwagi na to, że wykonawca ten w ...
załączniku nr 2 do formularza oferty, a którego wzór Zamawiający udostępnił ...
prawa opcji, stanowiącej załącznik do oferty, wykonawca PCG dokonał obliczeń niezgodnych ...
następuje 30 krotny spadek wartości oferty w ramach prawa opcji. Inną ...
pakietu z 524,30 zł na 14 896,94 zł. Odwołujący ...
przeprowadzonych działaniach, która może polegać na nieprawidłowości samego działania (wzoru) lub ...
dokonania przez Zamawiającego indywidualnej interpretacji oferty Wykonawcy, do czego Zamawiający nie ...
każda o innym charakterze polegająca na niezgodności oferty z SIWZ (zob. także wyrok ...
sposoby powodują istotną zmianę treści oferty. Pierwszy sposób powoduje 30-krotne ...
wartości jest istotną zmianą treści oferty, do czego Zamawiający nie jest ...
uprawniony, co więcej w przedstawionej ofercie nie ma dodatkowych wyliczeń, kalkulacji ...
ceny już po terminie złożenia ofert. W związku z powyższym, nie ...
że Zamawiający bezpodstawnie zaniechał odrzucenia oferty PCG na podstawie przepisu 89 ust. 1 ...
6 ustawy Pzp z uwagi na zawarte w niej błędy w ...
obliczeniu ceny. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 29 grudnia ...
przypadku przyjęcia odwołania do rozpoznania na rozprawie o oddalenie odwołania w ...
zakresie zarzutu dotyczącego bezzasadnego odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 ...
załączniku A do SIWZ. Zamawiający na podstawie punktu 10 SIWZ zastrzegł ...
Odwołującego i wskazał te elementy oferty, które jednoznacznie świadczyły o tym ...
Zamawiającego w piśmie o odrzuceniu oferty. Zamawiający uznał, że wystarczającym powodem ...
1.30.). Przy czym Zamawiający na żadnym etapie weryfikacji zgodności oferty z Załącznikiem A do SIWZ ...
AA. Odwołujący podał w treści oferty, że jej produkt jest zgodny ...
o powyższej treści złożone w ofercie nie budzi żadnych wątpliwości, jednak ...
postanowienia SIWZ nie zwrócił uwagi na odpowiedzi na pytania wykonawców i wyjaśnienia opublikowane ...
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na jej podstawie podmioty publiczne są ...
różnymi niepełnosprawnościami. Z informacji zawartej na stronach www.parp.gov.pl ...
5, która uwzględnia nowe sposoby na wprowadzanie danych w zakresie interakcji ...
interfejsem, zwłaszcza dotykowym (to odpowiedź na potrzeby osób mających problemy z ...
odpowiedni kontrast. 3. Ze względu na potrzeby osób z problemami poznawczymi ...
się twierdzić Odwołujący. Z treści oferty wynika za to, że wykonawca ...
oświadczenie Wykonawcy zawarte w treści oferty "oświadczamy, iż oferowana przez nas ...
jest wystarczające do uznania, iż oferta wykonawcy jest zgodna z SIWZ ...
załącznik nr 1 do odpowiedzi na odwołanie. Podsumowując Zamawiający stwierdził, że ...
wyjaśnień, gdyż wprost z treści oferty wynika, że jest ona sprzeczna ...
Odwołującego - nie dotyczy samej treści oferty. "Instytucja zawarta w art. 26 ...
3082692). W odniesieniu do treści oferty Zamawiający może, ale nie musi ...
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty. Wskazał, że Odwołujący nie podniósł ...
W zakresie zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 ...
to 30-krotny wzrost wartości oferty. Z kolei przy założeniu, że ...
dokonane przez niego wyliczenia wskazują na to, że wartość prawa opcji ...
wynika to jednak z treści oferty. Nie wiadomo bowiem, czy wartość ...
Podkreślał, że jeżeli w formularzu oferty został wprowadzony konkretny zapis (w ...
uznać argumentów Odwołującego jakoby to oferta Przystępującego była dotknięta błędem w ...
o udzielenie zamówienia z uwagi na błędy postępowania niemożliwe do usunięcia ...
Stron i Uczestnika postępowania odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie ...
ustaliła i zważyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, że nie ...
wniosek Zamawiającego o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ...
Jednocześnie Zamawiający wskazał, iż zarówno na stronie gov.pl jak i ...
w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w ...
w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy ...
miało nastąpić poprzez wysłanie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem ...
grudnia 2020 r. pracami serwisowymi na portalu e-PUAP, których rozpoczęcie ...
odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy dedykowany do kontaktu ...
podnoszona przez Zamawiającego okoliczność, iż na stronie obywatel.gov.pl zamieszczono ...
kiedy rzeczony komunikat pojawił się na ww. stronie internetowej, jak również ...
mógł być faktycznie niedostępny. Mając na uwadze, iż dochowane zostały wymogi ...
wykonawców o wniesionym odwołaniu. Izba, na posiedzeniu niejawnym po wysłuchaniu stanowisk ...
w zgłoszeniu przystąpienia, ponieważ jego oferta powinna zostać odrzucona z przedmiotowego ...
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 ...
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje ...
Zamawiającego wskazując w szczególności, że oferta wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą ...
sprawy Odwołujący podniósł zarzuty względem oferty wykonawcy PCG, którą Zamawiający ocenił ...
nawet hipotetycznie okazało się, że oferta Przystępującego winna zostać odrzucona z ...
cenowej, stanowiącej załącznik do składanej oferty, kwoty należnej za dostawę dodatkową ...
załączniku nr 2 do formularza oferty typu, rodzaju, producenta oferowanego oprogramowania ...
w drodze analizy przedstawionej do oferty dokumentacji funkcjonalności: 10.1 W ...
SIWZ i deklarowanych w formularzu oferty), dokumentacja jak dla funkcjonalności wymaganych ...
prezentujące działanie funkcjonalności opcjonalnych - do oferty należy dołączyć dokument z dostępem ...
13 ppkt 1 SIWZ, cenę oferty należy podać w złotych polskich ...
załączniku nr 2 do formularza oferty, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do ...
Sumaryczna cena ryczałtowa brutto wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna ...
podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty (ppkt 2). Zgodnie z punktem ...
SIWZ, jednym z kryteriów oceny ofert stanowiła cena o wadze 40 ...
zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie trzech faktur w przypadku ...
ust. 1, umowa jest zawierana na okres do 31.12.2022 ...
2 określił, że: platforma pozwala na definiowanie wielu zestawów grup w ...
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyło dwóch wykonawców, tj. Odwołujący ...
Odwołujący w punkcie 3 formularza oferty oświadczył, że oferowana platforma edukacyjna ...
załącznik nr 2 do formularza oferty w zakresie tabeli dotyczącej prawa ...
załącznik nr 2 do formularza oferty w zakresie tabeli dotyczącej prawa ...
10 zł. Odwołujący wraz z ofertą złożył załącznik nr 10 zawierający ...
widoku studenta poprzez logowanie się na konta testowe użytkownika przypisane do ...
ustawy Pzp Zamawiający podał, że oferta Odwołującego nie spełnia funkcjonalności, o ...
autentyczności strony internetowej). W swojej ofercie Wykonawca nie wskazał jakie standardy ...
określona w Ustawie. W swojej ofercie Wykonawca zaoferował zgodność ze standardami ...
AA, zatem należy uznać, iż oferta nie spełnia wymogów specyfikacji; 3 ...
twórców kursów. Będzie to wpływało na liczbę uczestników w kursie, a ...
kont studenta oraz przelogowanie się na konto nie spełnia wymogu określonego ...
do możliwości podziału uczestników kursu na mniejsze grupy, które mają pomóc ...
Metoda opisana przez Oferenta polega na stworzeniu określonej grupy użytkowników i ...
systemu LMS. Kluczowe określenie w ofercie przedstawione przez oferenta t.j ...
ramach kursu". Powyższe wskazuje, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymogu opisanego ...
prawa opcji, stanowiącej załącznik do oferty, wykonawca American Systems Sp. z ...
zmieniłaby swoją pozycję w rankingu ofert. Stąd należy uznać, iż ewentualne ...
Zamawiającego spowodowałoby istotną zmianę treści oferty. Zamawiający wskazał, że inną możliwością ...
z 1 382,11 zł na 46,07 zł. Wskazane powyżej ...
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Przedstawiona kalkulacja zawiera błędy w ...
dokonania przez Zamawiającego indywidualnej interpretacji oferty wykonawcy, do czego Zamawiający nie ...
dwa sposoby poprawy błędu w ofercie i nawet przy hipotetycznej próbie ...
sposoby powodują istotną zmianę treści oferty. Pierwszy sposób powoduje 30-krotne ...
ust. 2 SIWZ dla porównania ofert w kryterium cena całkowita Zamawiający ...
opcję (zgodnie z załączoną do oferty kalkulacją), to oferta wykonawcy American Systems Sp. z ...
zmieniłaby swoją pozycję w rankingu ofert. Drugi sposób zaś powoduje 30 ...
wartości jest istotną zmianą treści oferty, do czego Zamawiający nie jest ...
uprawniony, co więcej w przedstawionej ofercie nie ma dodatkowych wyliczeń, kalkulacji ...
postępowania odwoławczego była kwestia, czy oferta Odwołującego spełnia funkcjonalności, o których ...
2 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada ...
50/17). Z kolei termin oferta należy odczytywać na gruncie art. 66 § 1 ustawy ...
dla oceny zgodności treści złożonej oferty z merytorycznymi wymaganiami opisu przedmiotu ...
drodze analizy przedstawionej wraz z ofertą dokumentacji funkcjonalności (pkt 3 ppkt ...
przez wykonawcę platforma. Z treści oferty Odwołującego wprost wynika, że platforma ...
SIWZ, nie można wywieść niezgodności oferty Odwołującego z treścią specyfikacji. Skoro ...
poziom AA). Tymczasem z treści oferty Odwołującego wynika, że Wykonawca zaoferował ...
złożonym załączniku nr 10 do oferty, Odwołujący nie uwzględnił dokonanej przez ...
oświadczenia wykonawcy zawarte w formularzu oferty nie mogą zastąpić szczegółowego oświadczenia ...
Wbrew stanowisku Odwołującego z treści oferty Wykonawcy nie można wyczytać, iż ...
uznała stanowisko Zamawiającego dotyczące niezgodności oferty Odwołującego z treścią specyfikacji w ...
konta wykładowcy oraz zalogowania się na konto testowe użytkownika w roli ...
widok studenta, tylko o zasymulowanie na bazie widoku wykładowcy innego widoku ...
grup Izba wskazuje, iż ocena oferty Odwołującego dokonana przez Zamawiającego w ...
Podkreślić należy, że Odwołujący mając na uwadze brzmienie postanowień specyfikacji powinien ...
stwierdzić należy, iż za spóźnione na obecnym etapie postępowania należało uznać ...
Pzp poprzez bezzasadne uznanie, że oferta Odwołującego zawiera błędy w obliczeniu ...
1 pakietu netto (bez względu na okres trwania licencji) oraz 30 ...
6 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ...
Dla zastosowania ww. podstawy odrzucenia oferty konieczne jest stwierdzenie, że doszło ...
tym, iż cena podana w ofercie jest ceną nieprawidłową. Wymaga to ...
wykonawcę skutkowałaby tym, iż cena oferty byłaby inna, gdyby wykonawca ściśle ...
zarzutu Izba wskazuje, że Odwołujący na etapie postępowania odwoławczego marginalizował treść ...
załączniku nr 2 do formularza oferty, przyznając jednocześnie zarówno w treści ...
załącznika nr 2 do formularza oferty, podając stałą (jednorazową) cenę za ...
ilości miesięcy. Poza rozważaniami Izby, na obecnym etapie postępowania o udzielenie ...
pominięte przez wykonawcę podczas przygotowania oferty. Rację miał zatem Zamawiający, iż ...
niezasadne było wymaganie Zamawiającego polegające na podaniu ceny za miesięczny dostęp ...
załączniku nr 2 do formularza oferty prowadzi do wniosku, że skoro ...
dokonane przez niego wyliczenia wskazywały na to, że wartość prawa opcji ...
stanu rzeczy był z kolei brak możliwości zakwalifikowania błędu popełnionego przez ...
czy też innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków ...
postępowania dwa hipotetyczne sposoby poprawy oferty Odwołującego, tj. jeden skutkujący 30 ...
zobowiązany był do poprawy jego oferty z zastosowaniem art. 87 ust ...
załącznika nr 2 do formularza oferty nie wynikało jednoznacznie, które dane ...
to istoty uchybienia Odwołującego polegającego na przyjęciu odmiennego założenia kalkulacyjnego dla ...
obliczenia wartości prawa opcji polegającej na podaniu ceny jednostkowej za pakiet ...
prowadzenia negocjacji dotyczących treści złożonej oferty, o którym mowa w art ...
Pzp. Co więcej, w złożonej ofercie nie było dodatkowych kalkulacji czy ...
właściwą wartość ceny jednostkowej. Jedynie na marginesie Izba wskazuje, iż art ...
nie znajduje zastosowania do treści oferty. W powyższym zakresie właściwy jest ...
o unieważnienie postępowania z uwagi na błędy postępowania niemożliwe do usunięcia ...
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 ...
Pzp, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady ...
koszty poniesione z tytułu dojazdu na rozprawę, opłat skarbowych od czterech ...