Sygn. akt II CSK 504/18 WYROK W IMIENIU ...
roku Sąd Okręgowy w S.: I. zasądził od Skarbu Państwa - Komendy ...
do 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami za opóźnienie od ...
do 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami za opóźnienie od ...
rozpoznaniu apelacji pozwanego oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz ...
wykonać bliżej określone naprawy średnie i dokowe wojskowych jednostek pływających, jak ...
z opóźnieniem wynikającym z nieprawidłowego i niepełnego określenia zakresu robót, nieprawidłowego ...
000 zł tytułem naprawy średniej i dokowej jednostki (...) - prac wynikłych z ...
000 zł tytułem naprawy średniej i dokowej jednostki (...) (termin zapłaty 23 ...
000 zł tytułem naprawy średniej i dokowej jednostki (...)1 (termin zapłaty ...
000 zł tytułem naprawy średniej i dokowej jednostki (...)1 - prac wynikłych ...
zł, wynikającą z faktury (...), stanowiącą I część - różnicę pomiędzy pierwotną kwotą ...
rozliczone zgodnie z postanowieniami umów i opłacone jeszcze przed terminem płatności ...
490 000 zł została rozliczona i opłacona w dniu 30 grudnia ...
481 375 zł, została odebrana i rozliczona w 2014 r. Część ...
204 000 zł została rozliczona i opłacona w dniu 30 grudnia ...
182 000 zł została rozliczona i opłacona w dniu 30 grudnia ...
490 000 zł została rozliczona i opłacona w dniu 5 stycznia ...
195 200 zł, została odebrana i rozliczona w 2014 r. Część ...
przedmiot umowy został ostatecznie wykonany i odebrany. Wysokość należnego powódce wynagrodzenia ...
termin spełnienia świadczenia już upłynął i roszczenie z tego tytułu stało ...
strona pozwana naliczyła kary umowne i pomniejszyła należne stronie powodowej wynagrodzenie ...
378 § 1 K.p.c. i art. 386 § 4 K.p ...
sądowi, ewentualnie uchylenia w całości i zmiany wyroku Sądu Apelacyjnego poprzez ...
domagała się oddalenia skargi kasacyjnej i zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego według ...
potrącenia określonych w art. 498 i nast. K.c., pomijając w ...
z 21 grudnia 1967 r., I CR 481/67, OSNC 1968 ...
z 3 czerwca 1965 r., I CR 471/64, OSNC 1966 ...
23 października 2007 r., III CSK 106/07, niepubl.; wyrok Sądu Najwyższego z ...
25 lipca 2013 r., II CSK 191/13, OSNC 2014/4 ...
jedynie rzeczywiste istnienie obu wierzytelności i w zasadzie wzajemność w ich ...
w kształtowaniu jego przesłanek, zakresu i momentu wystąpienia skutku (art. 3531 ...
potrąceniu w rozumieniu art. 498 i następne K.c., było nierozpoznanie ...
apelacji kwestionuje się ocenę dowodów i ustaleń poczynionych w pierwszej instancji ...
z 29 czerwca 2012 r., I CSK 606/11, niepubl.; wyrok Sądu ...
13 maja 2011 r., V CSK 349/10, niepubl.). Choć zatem ...
art. 382 K.p.c.) i po trzecie, danie temu wyrazu ...
z 4 lipca 2012 r., I CSK 72/12, niepubl.), jednakże nie ...
do sformułowanych w apelacji zarzutów i wniosków w sposób wskazujący na ...
słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych i zero groszy) obciąża wykonawców wspólnie ...
z siedzibą lidera w Wyszkowie, i: 2.1. zalicza w poczet ...
gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez odwołującego ...
słownie: trzy tysiące sześćset złotych i zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty ...
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp i w konsekwencji przyjęcie, że gwarancja ...
W związku z wymienionymi czynnościami i formułowanymi wyżej zarzutami odwołujący wniósł ...
o.o. oraz wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Zamawiający, względem oferty ...
zostało wniesione w sposób prawidłowy i zgodny z SIWZ przez Konsorcjum ...
udzielenie zamówienia odpowiedzialnością za błędy i niedopatrzenia zamawiającego. W podobnym tonie ...
odpowiadać za sprzeczne z ustawą i SIWZ działania zamawiającego, który dobrowolnie ...
10 lutego 2010 r., V CSK 233/09, OSNC 2010, Nr ...
dnia 27marca 2013 r., I CSK 630/12, nie publ. z ...
6 marca 2015 r., III CSK 155/14, OSNC 2016, Nr ...
wykładnia określonych w niej "warunków" i formalnych przesłanek zapłaty. Dodatkowo SN ...
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp), są świadczenia ...
jest składana przez nich oferta i jako wspólne powinny być postrzegane ...
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Za w ...
gwarancja jest umową samodzielną nieakcesoryjną i abstrakcyjną (tak też KIO w ...
Najwyższego wydanego w sprawie IV CSK 86/17. Wskazał, że w ...
umowy, mają charakter świadczenia niepodzielnego i w tym zakresie znajdzie zastosowanie ...
oświadczeń, jak też stanowisk stron i uczestnika postępowania, złożonych ustnie do ...
protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje Izba ustaliła ...
ofertą pod względem kryterium ceny i jakości na drugim miejscu po ...
odwołującego. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje Izba, uwzględniając ...
wniósł wadium w dwóch formach i poprosił o zwrot wadium wpłaconego ...
badać prawidłowość zabezpieczenia oferty odwołującego, i sygnalizować ewentualnie, że treść tego ...
0380/20/0001, złożonej zamawiającemu i stanowiącej zabezpieczenie oferty z tytułu ...
H.U. "Baumark" ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków. Tym samym gwarancja ...
że zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ...
2018 r., sygn. akt IV CSK 86/17. Sąd Najwyższy, rozstrzygając ...
ubezpieczeniowej można uznać za prawidłowe i wystarczające jedynie wówczas, gdy stwarza ...
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W sytuacji ...
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, decydujące znaczenie ...
4a ustawy Pzp, jak i w art. 46 ust. 5 ...
tylko na stosunek zlecenia gwarancji i w żaden sposób nie oddziaływałyby ...
skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i wskazał, że jeśli o zamówienie ...
podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, tj. stosownie ...
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania ...
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z ...