lipca 2018 r., sygn. akt I AGa (...), uchyla zaskarżony wyrok w ...
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...
kanalizacji sanitarnej w miejscowości G. i Ł.. Strona pozwana wniosła o ...
konieczności utwardzenia kamieniem tych wjazdów i dróg dojazdowych, które wcześniej przez ...
zgody na zmianę rozwiązania technicznego i złożenie dodatkowego zamówienia publicznego. Powód ...
że rzeczywiście wykonał roboty dodatkowe i w jakim zakresie. Z tej ...
kwoty do 15 000 zł i taką kwotę Sąd Apelacyjny uznał ...
tego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy ...
art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p ...
pozwie dowodem z opinii biegłego i podlegałyby zrealizowaniu podczas sporządzania przez ...
przez powoda robót budowlanych, ale i ich rozmiar, prawidłowość i uzasadnienie; 2) art. 382 k ...
art. 245 k.p.c. i art. 249 § 1 k.p ...
odpowiedniej dokumentacji, w szczególności projektowej i dziennika budowy oraz dopuszczenie z ...
uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego przyczyn i podstawy prawnej pominięcia wniosków zgłoszonych ...
instancji w powiązaniu z granicami i zarzutami apelacji (zob. m.in ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98). Podstawowym obowiązkiem sądu ...
drugiej instancji jest wskazanie faktów i dowodów, na których się oparł ...
one zastosowanie w konkretnej sprawie i w jaki sposób wpływają na ...
oraz na jakiej podstawie faktycznej i prawnej sąd odwoławczy orzekł odmiennie ...
z 5 września 2001 r., I PKN 615/00; z 24 ...
18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, a także postanowienia ...
20 lutego 2003 r., II CKN 1138/00; z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 1368/00). 3. Uzasadnienie Sądu ...
powoda twierdzeń co do rozmiaru i wartości wykonanych prac dodatkowych (art ...
przytoczył żadnych przepisów prawa materialnego i nie dokonał kwalifikacji prawnej dochodzonego ...
wiadomo jednak, w jakim zakresie i które z tych zarzutów zostały ...
Sądu Apelacyjnego co do wykładni i stosowania przepisów prawa materialnego, które ...
Sąd Najwyższy nie ma obowiązku i nie może domyślać się ani ...
w części oddalającej apelację powoda i przekazał sprawę w tej części ...
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr [...] L- [...], i o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego ...
przez ustawę - Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, a w szczególności ...
do projektów umów z podwykonawcami i do sposobu realizacji umowy. W ...
budowlanych. Zażądał od powódki sporządzenia i dostarczenia inwentaryzacji wykonanych robót na ...
oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przedstawiła własne stanowisko co do ...
umowy skutkowało naliczeniem kary umownej i skierowaniem do powódki wezwania do ...
współdziałania w celu wykonaniu umowy i wyznaczyła termin do 26 sierpnia ...
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w związku z tym powiadomiła ...
instancji powołał się na ustalenia i wnioski, do jakich doszedł inny ...
Sądu Apelacyjnego w [...] rozpoznający podobną i prawomocnie zakończoną sprawę, która dotyczyła ...
innej inwestycji drogowej (sygn. akt I ACa 941/16). Rozpoznający podobną ...
nieskuteczność odstąpienia pozwanego od umowy i w konsekwencji brak podstaw do ...
wszystkim na podstawie treści dokumentu i powinna zmierzać do uściślenia użytych ...
sensu użytych w oświadczeniu sformułowań i zwrotów. Proces wykładni oświadczenia woli ...
prawa materialnego: art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 635 w zw. z ...
art. 378 k.p.c. i art. 386 § 4 k.p ...
zaniechanie uchylenia wyroku Sądu Okręgowego i nieprzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
zarzutami pozbawiony jest merytorycznej treści i nie może stanowić skutecznej podstawy ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr ...
z 13 października 2017 r., I CSK 46/17 i z 5 października 2018 r., I CSK 608/17). Za wystarczające ...
do zawartych w apelacji zarzutów i wniosków w sposób wskazujący na ...
wskazał naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. przez błędną ...
z 9 października 1984 r., I CR 257/84; z 5 ...
z 24 lutego 2016 r., I CSK 269/15, oraz postanowienie ...
z 12 lipca 2019 r., I CSK 173/19). Inaczej jest ...
z 19 września 2018 r., I CSK 578/17; z 14 ...
na bezpodstawność odstąpienia od umowy i brak zagrożenia terminowego jej wykonania ...
podstawowe znaczenie nadaje tekstowi dokumentu i językowym regułom znaczeniowym zawartych w ...
została dokonana w sposób powierzchowny i zarzut naruszenia art. 65 k ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
powództwa J. K. przeciwko Gminie I. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...
D." zawarł z pozwaną Gminą I. umowę, której przedmiotem była przebudowa ...
z rozdziałem na funkcje mieszkalne i użyteczności publicznej - świetlica, z zagospodarowaniem ...
była do zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, odebrania przedmiotu umowy po ...
terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. Powodowi za wykonane ...
o rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zamiennych. Pismem z 12 lipca ...
oświadczyła, iż podtrzymuje swoje stanowisko i wezwała powoda do zakończenia robót ...
stwierdzono usterki w wykonanych pracach i ustalono, że powód dokona ich ...
w części użyteczności publicznej (świetlicy) i zgłoszenia odbioru w ciągu 14 ...
w pozostałym zakresie powództwo oddalił i zasądził od pozwanej na rzecz ...
o jej oddalenie w całości i o zasądzenie od pozwanej na ...
co do zasady jest uzasadniona i zasługuje na uwzględnienie. 1. Zgodnie ...
miejsce dotychczasowego wierzyciela wstępuje nowy i to on staje się osobą ...
utożsamiany z przeniesieniem łącznie praw i obowiązków umownych, a zatem ze ...
lipca 1999 r., sygn. akt I CKN 44/98, niepublikowany; z 23 ...
maja 2012 r., sygn. akt I CSK 494/11, niepublikowany; z ...
podmiotowej umowy zawartej w trybie i na zasadach określonych w ustawie ...
2014 r., odpowiedź na pozew i wnosząc w niej o oddalenie ...
rzecz Banku P. S.A. I Oddział w S. na zabezpieczenie ...
pismo podpisane przez Burmistrza Gminy I. będące potwierdzeniem przelewu wierzytelności z ...
z § 12 umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagały aneksu ...
zarówno poprzez jego zniesienie, jak i ograniczenie, w szczególności co do ...
czy podnoszone przez pozwaną okoliczności i przedłożone w sprawie dowody uzasadniały ...
2003 r., sygn. akt IV CKN 513/01, niepublikowany; 26 kwietnia ...
tym zakresie nie jest oczywista i wymaga ustalenia relacji pojęcia wierzytelności ...
ma miejsce w niniejszej sprawie i nie pozwala na odparcie zarzutu ...
przelewu wierzytelności przed wniesieniem powództwa i niedokonania w związku z tym ...
według której sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania ...
c. reguluje kwestię oceny wiarygodności i mocy (wartości) dowodowej przeprowadzonych w ...
lutego 2018 r., sygn. akt I CSK 361/17, niepublikowany; postanowienie ...
materiału zgromadzonego przed sądem pierwszej i drugiej instancji (art. 382 k ...
istotnego w sprawie a przedstawionego i pominiętego w postępowaniu przed Sądem ...
uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji i ma on odpowiednie zastosowanie, poprzez ...
wskazując, którym dowodom dał wiarę i z jakich przyczyn nie dał ...
maja 2019 r., sygn. akt I CSK 197/18, niepublikowany). Zarzut ...
1997 r., sygn. akt II CKN 112/97, niepublikowany; z 11 ...
maja 2000 r., sygn. akt I CKN 272/00, niepublikowany; z 20 ...
uniemożliwiają kontrolę, czy prawo materialne i procesowe zostały prawidłowo zastosowane, a ...
2000 r., sygn. akt IV CKN 216/00, niepublikowany; z 18 ...
2003 r" sygn. akt IV CKN 1862/00, niepublikowany; z 28 ...
października 2012 r., sygn. akt I CSK 632/11, niepublikowany). Takie ...
jak wskazane w niniejszej sprawie i polegające na pominięciu istotnego wskazanego ...
unormowań zawartych w art. 381 i 382 k.p.c. - brać ...
uwagę zmiany w stanie faktycznym i prawnym sprawy wpływające na treść ...
do zwalczania naruszeń prawa materialnego i procesowego w postępowaniu przed Sądem ...
korzystnego dla skarżącej, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art ...