2020-01-16 » Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
113, poz. 759 z późn. zm. - dalej: "PZP"), a to poprzez niedozwoloną zmianę postanowień zawartej umowy oraz naruszenie §12 umowy o dofinansowanie, skutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej. Kontrolujący wskazali, że w umowie podstawowej z wybranym wykonawcą z dnia 6 marca 2013r. na wykonanie robót budowlanych, w §11 dotyczącym wynagrodzenia wykonawcy, widnieją zapisy o ustaleniu przez strony umowy wynagrodzenia ryczałtowego równego cenie ofertowej wykonawcy w wysokości [...] zł oraz wskazanie, że kwota ta obejmuje należność za wykonanie wszystkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. Natomiast zawarte później aneksy do ww. umowy wprowadziły do projektu rozwiązania zamienne lub dodatkowe, dokumentowane protokołami konieczności oraz wpływały na termin wykonania zamówienia. Kontrolujący uznali, iż choć Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian w umowie podstawowej w § 18, opisującym przypadki prowadzące do zmiany umowy, nie był uprawniony do zwiększania wynagrodzenia wykonawcy, które powinno być niezmienne przez cały okres trwania umowy. W związku z powyższym na podstawie art. 98 ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 ...
z omówionych protokołów konieczności wynika niewątpliwie, że Beneficjent (Zamawiający) mógł i powinien był przewidzieć konieczność wykonania dodatkowych prac lub zmiany ich charakteru lub skorzystania z innych technologii, zaś treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu świadczą o tym, że świadomie nie zabezpieczył możliwości zmiany wynagrodzenia w związku z wystąpieniem takich okoliczności, choć nic nie stało temu na przeszkodzie. Poprzez wprowadzenie zmian do umowy Zamawiający doprowadził tym samym do naruszenia art. 144 ust. 1 PZP, a także § 12 umowy o dofinansowanie. Skutkiem tego było również naruszenie zasady uczciwej konkurencji, wyrażonej w art. 7 ust ...
zw. z art. 3 § 1 i art. 141 ust. 4 p.p.s.a. - poprzez nienależyte wykonanie obowiązku kontroli i wadliwe uzasadnienie wyroku polegające na pominięciu oceny prawnej i wskazań dla organu ...
2021-10-21 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie
oferty pozornie najkorzystniejszej, podczas gdy zaproponowane przez Ekotrade warunki cenowe zawierają cenę rażąco niską, zaś wykonanie zamówienia za tak oszacowaną cenę wraz ze spełnieniem wszystkich przedstawionych przez Zamawiającego wymogów, jak chociażby zatrudnienie osób wyłącznie na podstawie umowy o pracę z jednoczesnym zakazaniem delegowania do pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, jest niewykonalne ...
wykonawcy albo jego nierzetelność w dokonywaniu kalkulacji. Zaistnienie powyższych przesłanek związane jest również z zagrożeniem nienależytego wykonania lub niewykonaniem zobowiązania w przyszłości. Ponadto o cenie rażąco niskiej można mówić, gdy jest oczywiste, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne, albo gdy cena w stosunku do przedmiotowego zamówienia ...
zatrudnienia osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz faktycznych kosztów zatrudnienia wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę, co doprowadziło do sytuacji, w której Zamawiający oszacował wartość zamówienia na poziomie nierealnym do wykonania w ramach aktualnych warunków rynkowych, a tym samym uniemożliwiającym oferentom złożenia ofert w granicach wskazanych ...
2021-03-31 » Uwzględnia odwołanie
że w ocenie zamawiającego wykonawca w zakresie kosztów osobowych nie uwzględnił wszystkich usług, które należy wykonać w toku realizacji zamówienia. Jest to jednak twierdzenie, które nie koresponduje z rzeczywistym stanem faktycznym. Odwołujący oszacował koszty osobowe niezbędne do realizacji umowy z zamawiającym na kwotę 106 700 zł netto, tj. brutto 131 241 zł brutto.
Zdaniem odwołującego, za niesporne należy uznać, że:
• 22 osobomiesiące są wystarczające do należytej realizacji zamówienia,
• wykonawca określił wynagrodzenie projektantów na rynkowym poziomie,
• wykonawca nie pominął w kalkulacji cenowej ...
odniesiono się do nich ogólnikowo, na zasadzie gołosłownego oświadczenia, że zaoferowana kwota jest wystarczająca aby należycie wykonać zamówienie) i jako takiej należy przypisać jej cechę ceny rażąco niskiej uzasadniającej odrzucenie oferty.".
W ...
w SIWZ i załącznikach, łącznie z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego, na warunkach określonych we wzorze umowy. Jako obiektywne czynniki wpływające na wysokość oferowanej ceny wskazujemy dostępne wykonawcy oszczędne metody wykonania zamówienia, umożliwiające skrócenie czasu wykonywania projektu, wynikające z faktu zatrudnienia u wykonawcy zespole głównych projektantów i asystentów, który w okresie zatrudnienia u Wykonawcy wykonał 24 dokumentacje krytych pływalni różnych typów i wielkości, z których 21 zostało zrealizowanych i przekazanych ...
2022-05-09 » Oddala odwołanie
kryterium oceny ofert "Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które ma znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia" wskazało 61 usług, nie zaś 82 usługi.
Sygn. akt KIO 1007/22
Odwołujący posiada ...
za badanie ponosiłem osobiście. Byłem osobiście zaangażowany.
Zaprzeczam stwierdzeniu prezes Odwołującego, że najpierw podpisuje się umowę, w umowie wpisuje się potencjalnie uprawnionych tak jak wskazał Odwołujący np. 30 osób, a dopiero po podpisaniu umowy sporządza się harmonogram i te osoby składają oświadczenia.
Ja kwestionuję twierdzenie strony przeciwnej, że podane osoby w umowie były osobami potencjalnymi, co prawda posiadającymi uprawnienia ale niekoniecznie zobowiązanymi do wykonania prac. Tym bardziej, że mieliśmy zawarte umowy z wykonawcami, gdzie przewidziano sankcje gdyby do wykonania umów były kierowane inne osoby, chociaż niewątpliwie takie sytuacje uzasadnione były przewidziane. Harmonogram to był ...
Był harmonogram, ale nie dotyczący sensu jaki podaje prezes, tylko dotyczący rozłożenia czasowego kluczowych elementów umowy. Ja twierdzę, że harmonogram ma znaczenie polegające na tym, że określa się jakie odcinki badane będą wykonane w jakim terminie, no i tylko wzmiankuje się jakie osoby to wykonają - będą odpowiedzialne za dokonanie badania. Powtarzam jeszcze raz, że nie wydaje mi się, żeby umowy przewidywały postanowienia regulujące harmonogram. Raczej to była praktyka, zwyczaj, a nie regulacja umowna. Ja przedstawiam ...
2017-02-22 » Odrzuca odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie
przedmiotu zamówienia a także wykraczający poza próg minimalnych poziomów zdolności umożliwiających ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Powyższe twierdzenie uzasadniają doświadczenia innych zamawiających sektorowych sektora energetycznego oraz doświadczenia własne odwołującego. Realizując umowę z PGE S.A. obejmującą dostawę 55 tys. urządzeń pomiarowych, w porównywalnym okresie czasu jaki ...
ochrony niezbędna byłaby podstawa prawna.(...) Konkludując, co do zasady, okolicznością ograniczającą zakres odpowiedzialności dłużnika za nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na opóźnieniu świadczenia może być także obiektywnie istniejąca i niezależna od niego przyczyna, czasowo uniemożliwiająca wykonanie zobowiązania.
Zatem pomimo zastrzeżenia, że kara umowa naliczana będzie z tytułu opóźnienia wykonawcy w wykonaniu świadczeń niepieniężnych, to w świetle ww. wyroku z uwagi na fakt, że jest to instytucja ...
wysokość kar umownych rażąco nie koreluje z wysokością szkody, jaką zamawiający może ponieść z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie przedstawił w odpowiedzi na odwołanie ani w trakcie rozprawy żadnej symulacji celem wykazania, że ...
2020-02-12 » Oddalono skargę
14, w szczególności punkty 63-65 tego orzeczenia. Beneficjent załączył do ww. pisma m.in.: umowę konsorcjum nr 1 zawartą w [...] w dniu 16 października 2015 r. pomiędzy B. z siedzibą w [...], a [...] z siedzibą w [...] (późniejsza nazwa: A.) w celu wspólnego wykonania zadania pn. Budowa Przedszkola w [...] zlokalizowanego przy ul. [...] w [...] na działce nr ewid. 243/13, a także załącznik nr 1 do umowy konsorcjum nr 1 Szczegółowy podział zakresu prac w ramach przedmiotowego kontraktu pn. Budowa Przedszkola w ...
nabył, a nie jak twierdzi zamawiający, w sytuacji gdy wykonawca czynnie i konkretnie uczestniczył w wykonaniu zamówienia lecz zakres jego obowiązków obejmował inne czynności lub obejmował nie wszystkie czynności, które były wymagane w warunku udziału w postępowaniu. Kontrolujący wskazali, iż z załącznika nr 1 do umowy konsorcjum wynika, iż [...] wykonał co prawda instalację grzewczo-chłodniczą, ale roboty konstrukcyjno-budowlane wykonał drugi konsorcjant. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, w Informacji pokontrolnej nr RPII.44.61.2018 ...
oraz opisu sposobu dokonania oceny ich spełniania. Mają one na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
Ustawodawca dopuszcza w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią usługi lub roboty budowlane, dokonywanie oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zmówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Warunki, o których ...
2019-05-06 » Oddala odwołanie
z o.o. Spółka oświadczyła, iż w zakresie udostępnionych zasobów: wiedzy i doświadczenia przewidziała sposób wykonania zobowiązania w postaci doradztwa i konsultacji i w tym zakresie z wskazała na umowę, jako forma nawiązania współpracy. Współkonsorcjanci złożyli formularze JEDZ, w których oświadczyli, iż zamierzają zlecić podwykonawstwo ...
i doświadczenia w formule "doradztwo i konsultacje" pozwalało przyjąć, że podmiot trzeci będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, jako podwykonawca, co zadeklarował Wykonawca w ofercie (pkt 4). Zgodnie z § 2 załącznika nr 4 do siwz (istotne postanowienia umowy) Inwestor Zastępczy pełni funkcję niezależnego i bezstronnego eksperta, doradcy i konsultanta Zamawiającego. Opis ten wskazuje, iż zasadniczym elementem usługi, świadczonej w ramach zawartej umowy, są doradztwo i konsultacja. Tym samym opisany w zobowiązaniu sposób udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego wyczerpuje ...
w gestii Wykonawcy (Inwestora Zastępczego) pozostaje decyzja czy wskazany w § 3 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy personel Zamawiającego będzie wystarczający na każdym str. 18 etapie realizacji umowy. W sytuacji kiedy wskazane przez Zamawiającego zasoby okażą się niewystarczające Wykonawca (Inwestor Zastępczy) przekaże dodatkowy personel techniczny do nadzoru robót w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego, który będzie spełniał wymagania: poświadczenie bezpieczeństwa, co najmniej do klauzuli "zastrzeżone" i posiadanie licencji drugiego stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego zgodnie z właściwymi przepisami. Odpowiedź ta, chociaż udzielona w kontekście potrzeby zapewnienia pracowników posiadających ...