2016-09-30
iż (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. zawarła z (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. umowę z dnia 16 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem umowy była budowa zjazdu drogi powiatowej, budowa odcinka drogi wewnętrznej z kruszyw i kostki brukowej betonowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie odrzutów wody kanalizacyjnej, budowa odcinka drogi na wysokości linii brzegowej Zalewu K. w ramach zagospodarowania ...
było niesporne. Należy mieć więc na uwadze, iż kwota ta stanowi 0,16% wartości całej umowy - wykonanej prawidłowo i terminowo. Wprawdzie zastrzeżenie kary umownej dopuszczalne jest niezależnie od wysokości poniesionej szkody, jednak w tej sprawie tak duża dysproporcja pomiędzy ewentualną szkodą, a wartością całej umowy oraz wysokością naliczonej kary umownej jawi się jako rażąco wygórowana. Zwrócić nadto uwagę trzeba na ...
przyznanej powodowi kary nie może, w ocenie Sądu, pozostawać w całkowitym oderwaniu od wartości całych wykonanych prac oraz wartości grożącej powodowi szkody. Kwota 5000 złotych stanowi 1,6% wartości całej umowy i dziesięciokrotność grożącej powodowi szkody. Przy wskazanej już wyżej skali usterki oraz zakresu całości wykonanych prac jest to kwota, która jest adekwatna dla spełnienia funkcji odszkodowawczej i represyjnej kary umownej ...
2022-04-06 » Oddala odwołanie
opisanego w pkt 8.1.2 ppkt 1 SWZ, tj. wymagania aby wykonawca wykazał się należytym wykonaniem roboty budowlanej w ramach jednej umowy polegającej rozbiórce obiektów przemysłowych o wartości minimum 4 000 000,00 zł brutto,
b) wykonawca RLG nie wykonał samodzielnie robót rozbiórkowych wymienionych w poz. 1 i 2 wykazu robót budowlanych, lecz główny przedmiot ...
wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia wykonawca RLG realizował na podstawie umowa numer e-RU 201900137 z dnia 7 maja 2019 r. (wartość robót 2 439 999,59 zł brutto). Jednakże, wobec braku własnego zaplecza sprzętowego, na podstawie umowy podwykonawczej z dnia 10 maja 2019 r. wykonawca RLG zdecydował się powierzyć rozbiórkę mechaniczną wszystkich 9 obiektów podwykonawcy Tree Capital Sp. z o. o. (wartość umowy 1 449 782,55 brutto).
Co więcej na stronach internetowych Tree Capital Sp. z o.o. można znaleźć dokument zatytułowany "Poświadczenie należytego wykonania usług" z dnia 11 lutego 2020 r., z którego wynika, że Zamawiający (SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński") potwierdził należyte wykonanie ww. rozbiórki bezpośrednio na rzecz tego podwykonawcy.
Z powyższego wynika, że roboty budowlane pod nazwą ...
jest krótszy- w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotą budowlaną w ramach jednej umowy polegającą na rozbiórce obiektów przemysłowych o wartości minimum 4 000 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie".
Odnosząc się do powyższego, wskazania wymaga, iż pismem z dnia 14 maja 2021 r. nr ...
2022-03-14 » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie
w sposób zrozumiały, proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji dokumentacji zamówienia w tym treści SWZ i umowy:
- poprzez określenie jasnego i czytelnego podziału zakresu robót w ramach każdej z części zamówienia,
- dookreślenie ...
ustanowienie w § 12 ust 1 pkt 1 i 2 kar jednostkowych rażąco wygórowanych przy nieterminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz usunięcia wad i usterek, podczas gdy wysokość tych kar nie ma już funkcji prewencyjnych ...
z maksymalną wysokością kar umownych.
W zakresie pozostałych kwestii dotyczących kar umownych przewidzianych we wzorze umowy, Zamawiający wyjaśnił, że: "ze względu na zapis § 12 ust. 8 wzoru umowy, ma on prawo żądać zapłaty kar umownych za zwłokę naliczonych do dnia odstąpienia od umowy oraz równocześnie kary umownej za odstąpienie (co jest rozwiązaniem akceptowanym przez judykaturę). Tym samym nie może dojść do sytuacji, w której kary za zwłokę w wykonaniu umowy będą przewyższać kary za niewykonanie umowy. Czyni to argumentację Odwołującego się nietrafioną.
Odnośnie zarzutu wygórowania kar umownych, Zamawiający wskazuje, że przewidział stosunkowo długi (w stosunku do zakresu robót) termin realizacji umowy, a aktualna sytuacja gospodarcza oraz polityczna sugeruje dalszy wzrost inflacji. Dodatkowo realizacja zamówienia jest dofinansowana ze środków zewnętrznych i jego nie wykonanie w założonym terminie może spowodować utratę dofinansowania. Tym samym uzasadnione jest zastrzeżenie kar umownych w wysokości przewidzianej we wzorze umowy, alby należycie zmotywować wykonawców. Ponadto ze względu na ryzyko utraty dofinansowania w razie niedotrzymania terminu, Zamawiający nawet ...
2011-07-14 » I. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: a) w punkcie 1 (pierwszym) oddala odwołanie b) w punkcie 2 (drugim) (...)
na wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności dotyczące Zamawiającego, tj. ponoszenia kosztów dodatkowych robót budowlanych, których konieczność wykonania ujawni się na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, będących skutkiem wadliwej dokumentacji projektowej, której obowiązek należytego przygotowania spoczywa na Zamawiającym,
3) art. 3531 Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 Prawa zamówień publicznych poprzez naruszenie zasady swobody umów i ukształtowanie warunków umowy w sposób naruszający właściwość stosunku zobowiązaniowego umowy wzajemnej,
4) art. 647 Kodeksu cywilnego poprzez naruszenie istoty stosunku prawnego, który przybiera postać umowy o roboty budowlane poprzez bezpodstawne zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za dokumentację projektową.
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu przez Krajową Izbę Odwoławczą usunięcia postanowienia umowy uregulowanego w subklauzuli 1.8 akapit 5. Zamawiający nie uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu.
Izba ...
następuje.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Załącznik nr 5 do SIWZ zawiera Akt umowy. W §1 aktu umowy cenę za wykonanie robót budowlanych określono jako ryczałtową. Zgodnie z §3, na treść umowy składają się między innymi warunki umowne, opisane w załączniku nr 6 do SIWZ.
3. W ...
to on dokonuje jego wyceny i ujmuje ich dodatkowy koszt w cenie oferty. Składając ofertę zabezpiecza zatem swoje interesy kalkulując cenę ofertową. Zamawiający zaś po wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zapłacić wskazaną przez Wykonawcę cenę.
Ważnym jest by takie działanie nastąpiło poprzez zamieszczenie odpowiednich ...
2016-08-26 » Umorzyć postępowanie odwoławcze » data ogłoszenia: 2016-08-05
z subklauzulą 4.14 [Unikanie zakłócania], WU strona 44, w zw. z subklauzulą 4.22 [Zabezpieczenie placu budowy], WU strona 47, w sposób sprzeczny z właściwością wzajemnego stosunku zobowiązaniowego, powodującą rażącą nierównowagę stron, w sposób sprzeczny z zasadami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego w zakresie umowy o roboty budowlane, a to poprzez określenie procedury odbiorowej według której dojdzie do wykonania robót budowlanych, które z uwagi na sprzeczne z przyjętymi zasadami odbiorowymi i niedookreśleniem ram czasowych ...
umowną z naruszeniem jej istoty, w szczególności stworzenie możliwości niedopuszczalnego kumulowania kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania;
b) skonstruowanie treści umowy w zakresie kary umownej w subklauzuli 8.7 litera r) [Odszkodowania umowne za opóźnienie], WU ...
umowną z naruszeniem jej istoty, w szczególności stworzenie możliwości niedopuszczalnego kumulowania kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania;
c) skonstruowanie treści umowy w zakresie kary umownej w subklauzuli 8.7 [Odszkodowania umowne za opóźnienie], WU ostatni akapit ...
2011-04-21 » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie
113, poz.759, ze zm.) [ustawa Pzp] w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zawarcie umowy ramowej na wykonanie Infrastruktury Pośredniczącej w technice WiMax. Odwołanie o sygn. akt: KIO/753/11 zostało wniesione przez ...
zamówień realizacyjnych. Zamawiający zwrócił też uwagę, że opłacona polisa nie ma być przedkładana w celu zabezpieczenia należytego wykonania konkretnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani tym bardziej umowy ramowej, ale w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w postaci zdolności ekonomicznej. Ponadto ...
powstać roszczenia zamawiającego, dające podstawę do zatrzymania wadium. Oznacza to, że w przypadku odmowy podpisania umowy ramowej przez WASKO Zamawiający obecnie nie może zabezpieczyć się z wadium, gdyż pomimo ważnej gwarancji wadialnej, odpadła podstawa do żądania zaspokojenia. Jeżeli Zamawiający ...