2022-08-23 » Zaskarżone » Oddala odwołanie
31.05.2022 roku, wskazał, że w okresie, w którym Odwołujący zobowiązany był na podstawie umowy do sprawowana nadzoru nad robotami budowlanymi, wszystkie obowiązki w czasie realizacji robót budowlanych zostały przez niego należycie zrealizowane, nie można mówić o niewykonaniu czy też nienależytym wykonaniu umowy, zapewnił Zamawiającego o realizacji również pozostałych obowiązków umownych w okresie po zakończeniu nadzoru nad robotami budowalnymi. Mimo tego Zamawiający w dniu 15.06.2022 r. złożył oświadczanie o wypowiedzeniu umowy. Odwołujący zauważył, że w piśmie tym Zamawiający nie odniósł się do wyjaśnień Odwołującego, nie wskazał ...
W rubryce "czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia" zaznaczono odpowiedź "nie" i wpisano: "Wykonawca należycie wykonał obowiązki umowne określone umową nr 99/8- 2/2021 z dnia 09.04.2021 r. w okresie, na który ...
wykluczyć wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Art. 110 ust. 2 ustawy Pzp ...
2012-03-06 » Nie uwzględniono zastrzeżeń
wywiezienia śniegu z terenu gminy Żychlin nie była wykonywana przez ostatnie 10 lat, dlatego też umowa na odśnieżanie gminy Żychlin zawarta w grudniu 2009 r. nie obejmowała usługi wywozu śniegu. Zamawiający wyjaśnił, że w ostatnich latach nie wystąpiły okoliczności, które wymagałyby zabezpieczenia gminy i miasta przed zalaniem wodą pochodzącą z roztopionych hałd śniegu. Zamawiający w swoich wyjaśnieniach wskazał także na potrzebę natychmiastowej reakcji władz, które zobowiązane były zabezpieczyć budynki przed zalaniem, co uniemożliwiło Gminie Żychlin zastosowanie trybu konkurencyjnego przy udzieleniu niniejszego zamówienia. Powyższe ...
756/02). Prezes UZP także uznał, że w przedmiotowym stanie faktycznym nie zaistniała przesłanka natychmiastowego wykonania zamówienia. Natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza konieczność jego realizacji "szybciej niż pilnie", a więc "właściwie z dnia na dzień". Przesłanka ta znajduje zastosowanie w sytuacjach wymagających od zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji. Wskazał, że umowa na wywóz śniegu z terenu gminy Żychlin została zawarta przez zamawiającego na okres 47 dni. O ile dopuścić można argumentację, że wykonanie ww. usługi było niezbędne bezpośrednio po zawarciu umowy przez pewien okres czasu w miesiącu styczniu, o tyle nie sposób zgodzić się z objęciem przez zamawiającego niniejszą umową również usługi wykonywanej w dłuższym okresie czasu, tj. w miesiącu lutym (4 dni). Stwierdzić należy ...
ręki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. że potrzeby wykonania usługi wywozu śniegu z terenu gminy Żychlin nie dało się - przy zachowaniu należytej staranności - przewiedzieć. W badanym stanie faktycznym potrzeba wywiezienia z terenu gminy zalegających na ulicach hałd ...
2017-06-29 » Umorzyć postępowanie odwoławcze
czym rażąco naruszył art. 184 ustawy Pzp i w konsekwencji w postępowaniu doszło do braku zabezpieczenia wadium na pełny termin związania ofertą.
Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający w dniu 9 maja ...
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
Podkreślił przy tym, że w niniejszej sytuacji - doszło do wady postępowania, uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Według Odwołującego - podobnie należało potraktować wybór oferty po upływie terminu związania ofertą, jak również wybór oferty niezabezpieczonej wadium przez cały okres związania ofertą, bowiem w obu przypadkach są to wady uzasadniające unieważnienie ...
jest zbyt niska w stosunku do wartości zamówienia. Nie wskazał żadnego elementu zamówienia, który byłby nienależycie oszacowany.
Reasumując, podniósł, że w niniejszej sytuacji Zamawiający, zarówno zaniechał odrzucenia ofert wykonawcy AWIMA, pomimo niewątpliwego braku wadium, zaniechał unieważnienia postępowania z uwagi na wadę uniemożliwiającą zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również bezzasadnie odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust ...
2009-12-18 » Uwzględnia odwołanie
najmniejszego wpływu. Zatem zamawiający powinien zadbać o wybór oferty w takim czasie, aby mógł zawrzeć umowę w okresie związania ofertą wraz z zabezpieczeniem wadium, a więc wtedy, gdy oferty zostałyby zabezpieczone wadium na przedłużony okres związania ofertą. Izba zwraca uwagę, iż nowelizacją z dnia 4 września ...
art. 94 ust. 1a ustawy Pzp i obecnie nie przewiduje on wprost możliwości zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą, gdy wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie. Izba stwierdza, iż w dacie dokonywania ponownej oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 26 października 2009 r. oferta odwołującego pozostawała zabezpieczona wadium do dnia 2 listopada 2009 r., zatem nie zachodziła podstawa do wykluczenia wykonawcy z ...
został złożony w dniu 29 października 2009 r. Zasadniczą kwestą jest, że oferta odwołującego pozostawała zabezpieczona w sposób należyty wadium, co Izba ustaliła i zważyła w sposób wyżej opisany.
Postępowanie dowodowe wykazało, iż odrzucenie ...
2018-11-13 » Uwzględnia odwołanie
przez wykonawcę wynikających z tytułu przerw w realizacji (w szczególności poniesionych w związku z koniecznością zabezpieczenia robót, pozostawania w gotowości zaplecza budowy). Termin wykonania umowy ulegnie wówczas zmianie o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji" oraz załącznika nr 5 do SIWZ - projekt umowy w §2 ust. 8 i nadanie mu brzmienia: "W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 6 pkt. 1 i 2 realizacja Umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego (za wyjątkiem sytuacji gdy ...
pozostawienie w gotowości zaplecza budowy oraz wszelkie inne koszty wynikające z przerwy w realizacji, tj. zabezpieczenia robót etc.). Termin wykonania umowy może wówczas ulec zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze ...
prawo do swobodnego wyboru kontrahenta, jednocześnie ustanowił dla niego prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków umowy. Jest również rzeczą zrozumiałą, iż zamawiający, ustalając warunki umowy, dba o zabezpieczenie swoich interesów i interesów publicznych oraz wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z potrzebami. Nie oznacza to jednak, że prawo zamawiającego do określenia zapisów umowy nie doznaje pewnych ograniczeń - zamawiający nie może prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to i z zasady ...
2021-12-15 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie
doświadczeniem i zasobami w postaci oprogramowania standardowego (tzw. COTS - commercial of-the-shelf), pozwalającego na należyte wykonanie zobowiązań, jednak bez obowiązku udzielania licencji otwartej przewidzianej w Oprogramowaniu Open Source.
Odwołujący wskazał, że zamawiający w definicjach we Wzorze Umowy przewidział definicję "Standardowego Oprogramowania Systemowego" i "Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego", jednak w całym Wzorze Umowy i w Opisie Przedmiotu Zamówienia w żaden sposób zamawiający nie określił możliwości jego wykorzystania, co ...
odwołujący uzasadnił, że w SWZ, a to ust. 12 pkt 12.9- 12.11 Wzoru Umowy, zamawiający przewidział możliwość narzucenia wykonawcy zobowiązania do wykonania zamówienia w liczbie godzin oraz czasie określonym przez biegłego powołanego przez zamawiającego, czym zamawiający naruszył ...
i specyfikacji systemu okazały się niewłaściwe i powinny ulec zmianie w celu umożliwienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający wskazał, że w takim przypadku nie może przejąć odpowiedzialności wykonawcy jako profesjonalisty w zakresie rzetelnego opracowania Analizy Przedwdrożeniowej, a jednocześnie umożliwia wykonawcy kontynuowanie realizacji umowy bez ponoszenia konsekwencji rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub naliczenia kar umownych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający wyjaśnił, że powyższy zapis wprowadził pomimo przedstawienia wykonawcom w SWZ obecnego systemu oraz możliwością ...
2016-01-14 » uchyla zaskarżony wyrok w pkt IV i V (czwartym i piątym) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania
zł brutto z tytułu rozliczenia robót zaniechanych i zamiennych i 4 799,52 zł jako zabezpieczenia okresu gwarancyjnego.
Sąd Okręgowy stwierdził, że powód nie realizował harmonogramu robót, który sam zaproponował. Podkreślił, że występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych i kurzawki nie miało wpływu na czas wykonania przez powoda umowy. Uznał za pozbawioną jakiekolwiek znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy opinię biegłego z zakresu instalacji sanitarnych, co ...
publicznych niejednokrotnie zmusza potencjalnego wykonawcę do oferowania minimalnego wynagrodzenia oraz godzenia się na krótki termin wykonania obiektu proponowany przez inwestora i wysokość kary umownej w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W praktyce prowadzi to często do naruszenia faktycznej równości stron zawieranej umowy. W sytuacji więc, gdy umowa o roboty budowlane, zawarta w trybie zamówienia publicznego, została w całości wykonana, sąd, oceniając, czy zastrzeżona w takiej umowie kara umowna nie jest nadmiernie wygórowana, powinien brać ...
na braki, jednakże nie przeprowadził opinii uzupełniającej, co spowodowało nieuwzględnienie wpływu warunków gruntowych na czas wykonania umowy. Również ten zarzut jest trafny. Należy w związku z tym podkreślić, że Sąd Najwyższy w ...
2020-06-30 » Oddala odwołanie
fragmencie JEDZ, wystosował 11 maja 2018 r. do ECM Group pismo informujące o odstąpieniu od umowy (na dowód załączono do odwołania to pismo);
- podstawą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy było naruszenie przez ECM Group szeregu postanowień umowy, co spowodowało, że doszło do nienależytego wykonania zobowiązania (uwagi do pracy merytorycznej, wadliwe umowy podwykonawcze, sprawozdania, braki w potencjale zespołu inżyniera itd.);
- umowa ta w § 10 przewidywała, że za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony przysługuje 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 tej umowy (na dowód załączono do odwołania umowę nr IR.272.74.2017 CRU 3916/17 z 19.12.2018 r.);
- wartość naliczonej kary umownej wynosiła 244.647,00 zł;
- celem zabezpieczenia ww. umowy ECM Group wniosło gwarancję ubezpieczeniową;
- Miasto Gliwice po odstąpieniu bezskutecznie wzywało ECM Group do dobrowolnej ...
bardzo prawdopodobne, a zacytowane powyżej za JEDZ czynności doradcze są niewystarczające i nie dają gwarancji należytego wykonania umowy również w przyszłości, gdyż ECM Group nie odniósł się do argumentów dot. braków w potencjale ...
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Natomiast nie zdecydował się na wykluczanie wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia ...
2009-05-22 » Uwzględnia oba odwołania
a tym samym na cenę
realizacji zamówienia,
b). Konsorcjum oprotestowało treść § 13 ust. 2 Wzoru umowy zwracając uwagę,
iż opracowanie dokumentacji stanowi istotny element wykonania przedmiotu zamówienia,
a jej wymagana ilość i zakres wpływają na koszt realizacji zamówienia i cenę oferty.
Powyższe jest też istotne ze względu na odbiór umowy, uwarunkowany dostarczeniem
wymaganej dokumentacji i uznania umowy za należycie wykonaną.
c). Naruszenie przepisów prawa Konsorcjum zarzuciło również w związku z treścią § 19 ust.
3.2 Wzoru umowy w zakresie kary umownej z tytułu naruszenia procedur ochrony Informacji
ściśle tajnych. Konsorcjum podniosło, iż ...
czytelne.
Zamawiający podtrzymał również treść § 8 ust. 8.2.3. i 8.2.2. Wzoru umowy
podnosząc, iż kara umowna przewidziana w ramach serwisu gwarancyjnego odnosi się do
wszystkich terminów określonych w Załączniku nr 9 do Wzoru umowy, co służy
zabezpieczeniu interesu Zamawiającego przez prawidłowe i terminowe wykonanie
przedmiotu zamówienia. W ocenie Zamawiającego, wysokość kar jest odpowiednia do
specyfiki przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ...
Pzp, zamawiający zobowiązany jest określić istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Zatem to do
zamawiającego należy określenie warunków umowy. W ocenie Izby, Zamawiający ma prawo
użyć dozwolonych przepisami prawa środków zabezpieczających interes Zamawiającego,
bowiem opóźnienia w realizacji zamówienia, niewykonanie umowy lub jej nienależyte
wykonanie mogą skutkować dla Zamawiającego poważnymi konsekwencjami. Kara umowna
ma niewątpliwie na celu wzmocnienie skuteczności więzi ...