2021-11-09 » Uwzględnia odwołanie
za pracę, przyjętego w ostatnim czasie, od stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenia osiągane na podstawie umowy o pracę wzrosną do poziomu 3 010,00 zł brutto. Wprawdzie przy umowach trwających ponad 12 miesięcy możliwa jest waloryzacja wartości umowy w przypadku zmiany wynagrodzenia minimalnego (art. 436 ust. 4b ustawy), ale jedynie, jak wskazano w ustawie "jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez wykonawcę". W przypadku, gdy Wykonawca zakłada wynagrodzenie oscylujące na granicy obowiązującego wynagrodzenia minimalnego ...
2800 zł brutto,
25. formularz oferty Promat z dnia 25.08.2021 r.,
26. projekt umowy zał. SWZ "Eksploatacja zlecona systemu cieplnego od źródła ciepła w budynkach nr 8, 13, 15, 22, 114 do grzejników oraz innych urządzeń odbierających ciepło oraz zabezpieczenie potrzeb cieplnych w kompleksach wojskowych - Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Czarne", nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym ...
i organizację robót) usług, koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawców, koszty stałe (paliwa, energia), koszty zarządzania, koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, koszty ubezpieczenia, rezerwę, zysk. Obowiązkiem wykonawcy jest zatem przedstawienie tych składników i wykazanie indywidualnych czynników ...
2012-12-15 » Orłowski Heliodor Jerzy, Buduj z Głową, BzG 4/2012
Orłowski Heliodor Jerzy
BzG 4/2012
Zamówienia publiczne
3. Notowania cen czynników produkcji w informatorach
zewnętrznych
Porównując rzeczywiste (księgowe) ceny czynników produkcji z
wartościami notowań informatorów zewnętrznych można zauważyć
duże różnice. Prawie wszystkie informatory zewnętrzne ...
2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych
oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z sytuacją wykonawców, którzy uchylają się od zawarcia umowy, bądź nie wnoszą zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunkiem koniecznym zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP jest uprzednie ...
gdy wykonawca przy realizacji zamówienia będzie korzystał z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych podmiotów trzecich, dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa, do których uzupełnienia wezwany będzie ...
26 ust. 3 ustawy PZP było następstwem okoliczności, na które obiektywnie rzecz ujmując, przy dochowaniu należytej staranności, wykonawca nie miał i nie mógł mieć wpływu. Tak więc podstawa do zatrzymania wadium ...
2021-08-16 » Uwzględnia odwołanie
że Odwołujący podlega wykluczeniu, a jego oferta podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, że Odwołujący wykonał nienależycie lub nie wykonał zamówienia realizowanego na rzecz Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z realizacją Umowy nr 90/101/0044/16/Z/I na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania ...
umowną, należną mu kwotę może potrącić z dowolnej płatności należnej wykonawcy lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Z artykułu tego wynika jedynie możliwość potrącenia, nie zaś obowiązek wystąpienia takiej czynności. Ze wskazanego paragrafu umowy nie sposób wywieść, że zachodzi automatyzm dokonania potrącenia. Przeciwnie, jest to tylko wskazanie możliwości, a ...
wykonawcy wyłącznie poprzez naliczenie kar oraz niedokonanie płatności budzi również samo postanowienie § 13 ust. 6 umowy, z którego wynika, że strony, w przypadku naliczenia odwołującemu kar umownych, przewidziały dla zamawiającego alternatywne uprawnienie: bądź potrącenia kary umownej z dowolnej płatności, bądź też żądania wypłaty wynagrodzenia należytego wykonania umowy. Wydaje się, że zamawiający, dokonując wyboru jednej z dwóch możliwości zaspokojenia żądania z tytułu naliczonych ...
2009-05-12 » Oddala odwołanie
na aktualnych na dzień przejęcia warunkach. Zdaniem protestującego, przy utrzymaniu zaoferowanej przez konsorcjum Naprzód ceny, należyte wykonanie kontraktu objętego zamówieniem może okazać się nierealne i narazić zamawiającego na szkody.
W ocenie protestującego umowa konsorcjum zawarta została pomiędzy osobą prawną oraz umową spółki cywilnej, która w ogóle nie posiada zdolności kontraktowej, a w takim stanie rzeczy umowa konsorcjalna nie została zawarta, a konsorcjum w istocie nie zostało powołane. Na tej podstawie oferta ...
ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy, jako niebyła.
Z ostrożności, protestujący dokonał analizy zapisów umowy konsorcjalnej, w której konsorcjanci w § 6 w pełni wyłączyli odpowiedzialność solidarną przewidzianą w art. 141 ustawy pzp i na tej podstawie oferta podlega odrzuceniu jako sprzeczna z ustawą, ponieważ umowa konsorcjum jest w całości nieważna (art. 58 § 3 in fine kodeksu cywilnego). Skoro umowa konsorcjum stała się częścią oferty i zastrzega zgodność umowy z treścią oferty, nie będzie możliwe zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne. Strony konsorcjum wyłączyły względem siebie odpowiedzialność ex contractu z tytułu tej umowy, ponosząc względem siebie odpowiedzialność wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z zamawiającym. Zatem w przypadku wycofania pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum nie wywoływało by odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia zawarcia umowy z konsorcjum.
Protestujący uznał, iż spółka cywilna, skoro nie posiada zdolności prawnej, to nie może ...
będzie przez podwykonawcę nie oznacza w ocenie zamawiającego, iż wykonawca nie dysponuje potencjałem niezbędnym do wykonania zamówienia.
Zamawiający uznał, iż polisa OC może być przedłożona jedynie przez jednego z uczestników konsorcjum, w celu potwierdzenia potencjału ekonomiczno-finansowego, a nie w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający uznał za dopuszczalne składanie wspólnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających oświadczenia, iż wykonawcy spełniają razem ...
2014-03-20
kontynuował prac, powód w oparciu o art. 635 kc. złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mając to na uwadze, powód zażądał również wypłacenia kary umownej przewidzianej w umowie. Nadto powód zaznaczył, iż wskutek niewykonania przez pozwanego umowy, poniósł on duże szkody albowiem musiał we własnym zakresie zorganizować prace oraz szukać innych wykonawców ...
jest prawdopodobne, aby zdołał ukończyć je w umówionym czasie. Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy uwarunkowane jest dokonaniem oceny, czy opóźnienie faktycznie jest tak duże, że będzie miało wpływ na ukończenie dzieła (Komentarz do art. 635 kc, Serwis Prawniczy LexisNexis).
Strony niniejszego postępowania zawarły umowę o roboty budowlane. W § 24 ust. 1 ustalono, że powód ma prawo do kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego(tj. 275.520zł) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca zaś w § 13 pkt 1 umowy powód mógł odstąpić od umowy jeżeli pozwany nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie podjął się realizacji robót w ciągu 14 dni od daty wezwania go przez zamawiającego do rozpoczęcia przedmiotu umowy; wykonawca pomimo uprzednich zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
Treść powyższych postanowień wskazuje, że przewidziane przez strony w umowie prawo do odstąpienia od umowy przez zamawiającego dotyczy innych sytuacji niż przewidziana w art. 635 k.c., który to przepis poprzez art. 656 § 1 k.c. stosuje się także do umowy o roboty budowlane. Według art. 635 k.c. zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Natomiast żadna z przewidzianych umową sytuacji, w których możliwe było odstąpienie od umowy, nie odnosi się do niemożliwości terminowego oddania dzieła.
Skoro w umowie strony nie uregulowały odstąpienia od umowy przez powódkę w sytuacji, w której pozwany opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak ...
tym miejscu również, zaznaczyć, iż zgodnie z poglądem dominującym w doktrynie i orzecznictwie, odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty kary umownej w niej zastrzeżonej. Sąd Najwyższy przyjął ostatecznie, że istotniejszy jest cel, dla którego kara umowna została zastrzeżona, tj. ułatwienie stronie odstępującej od umowy realizacji roszczeń odszkodowawczych, a nie jej akcesoryjny charakter (ścisłe związanie z umowa). Kara umowna ma bowiem służyć naprawieniu szkody wyrządzonej na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku, gdy prawo do odstąpienia od umowy i naliczania kary umownej zastrzeżone jest na rzecz (korzyść) inwestora, jak i wykonawcy (podobnie SN ...
2017-10-31 » Uwzględnia odwołanie
2163/17
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy".
Podobne sformułowanie znalazło się w treści § 7 ust 6 wzoru umowy, który wskazuje, iż, cyt: "6. Odbiór techniczny, końcowy robót, terenu i urządzeń obcych nastąpi po ...
kar umownych za samo opóźnienie, w kontekście wyżej stawianych zarzutów, nie tylko nie uwzględnia charakteru umowy o roboty budowlane ale również prowadzi do wypaczenia celu kary umownej, jaki z założenia ma być naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego (jednakże precyzyjnie określonego). I tylko w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.
W świetle prezentowanych ...
to aby krąg okoliczności, o których mowa w art. 471 Kc został przez ustawę lub umowę stron rozszerzony. Za jak najbardziej dopuszczalną, na tle wspomnianych przepisów uznać więc należy możliwość, iż odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może przysługiwać wierzycielowi jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie dłużnika. Nie ma tei żadnych przeszkód, aby ...