2011-09-19 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 1918/11
WYROK
z dnia 19 września 2011 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący ...
Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/11 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
B. wykonawcy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul ...
Puławska 300A, 02-819 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 i oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
C. wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/11 po stronie odwołującego;
D. wykonawcy Energopol-Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Św ...
Floriana 9/13, 70-646 Szczecin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
E. wykonawcy HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ...
ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/ 11 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołaującego; F. wykonawcy Babcock & Wilcox Volund A/S, Falkevej 2 DK-6705 Esbjerg Ø Denmark zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego
orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu zmianę treści ogłoszenia ...
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Przewodniczący:
………………………………
Sygn. akt: KIO 1918/11
U z a s a d n i e n i e
Zamawiający ...
A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa wniósł do Prezesa KIO odwołanie na postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacji).
Umowa w sprawie ...
że kara umowna nie może być źródłem nieuzasadnionego wzbogacenia. Stanowisko SN zostało przywołane w wyrokach KIO z 22 grudnia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1431/08) i z 1 marca 2011 r. (sygn. akt: KIO 298/11).
Odwołujący zwraca uwagę, że w klauzuli 1.12 przewidziano jako podstawę wymiaru kary ...
na strony ekwiwalentne uprawnienia i obowiązki. W wyroku z 21 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 97/08) KIO stwierdza: "Jakkolwiek pozycja zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę ...
ust. 1 in fine Pzp).
06.09.2011 r. wykonawca SNC Lavalin złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
art. 185 ust. 2 Pzp).
08.09.2011 r. wykonawca Erbud SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
08.09.2011 r. wykonawca Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
185 ust. 2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Hochtief Polska SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
art. 185 ust. 2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Warbud SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Babcock & Wilcom Volund AS Dania złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
185 ust. 2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Energopol-Szczecin SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
orzekający Izby stwierdza, podobnie jak w wyroku Izby z 31 sierpnia 2011 r. o sygnaturze KIO 1758/11, że w polskim prawie nie istnieją przepisy zakazujące stanowienia określonej wielkości kar umownych ...
naruszenia tego przepisu.
Ponadto przytoczony przez odwołującego wyrok z 21 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 97/08), w którym KIO stwierdza, że pozycja zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, ale powinien on brać pod ...
2011-09-19 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 1910/11
WYROK
z dnia 19 września 2011 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow ...
Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/11 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
B. wykonawcy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul ...
Puławska 300A, 02-819 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 i oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
C. wykonawcy Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ...
Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/11 po stronie odwołującego;
D. wykonawcy Energopol-Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Św ...
Floriana 9/13, 70-646 Szczecin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
E. wykonawcy HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ...
ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/ 11 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołaującego; F. wykonawcy Babcock & Wilcox Volund A/S, Falkevej 2 DK-6705 Esbjerg Ø Denmark zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego
orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu zmianę treści ogłoszenia ...
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Przewodniczący:
………………………………
Sygn. akt: KIO 1910/11
U z a s a d n i e n i e
Zamawiający Zakład Unieszkodliwiania ...
o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk wniósł do Prezesa KIO odwołanie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej specyfikacją bez bliższego ...
uzasadnione. I tak, w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z 4 stycznia 2011 r. (sygn. akt: KIO 104/10) wyraźnie stwierdzono, że:
"1. Art. 22 ust. 4 Pzp stanowi, że opis sposobu ...
wykracza poza realizację tego celu".
Natomiast w wyroku z 5 stycznia 2011 r. (sygn. akt: KIO 2770/10) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała m.in., że: "Za niezbędne (...) należy uznać takie doświadczenie ...
odpowiada robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia", a w wyroku z 24 września 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1947/10) skonstatowała, że "Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału powinien być adekwatny do ...
wiarygodnego wykonawcy zdolnego wykonać przedmiotowe zamówienie". W wyroku z 18 stycznia 2011 r. (sygn. akt: KIO 29/11) Krajowa Izba Odwoławcza uznała zaś, że: "Izba stoi na stanowisku, że celem opisu ...
wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Podobne stanowisko Izba wyraziła w sprawach o sygn. KIO/844/10, KIO/1202/10, KIO/1574/10, KIO/1600/10, KIO/1612/10, KIO/1627/10, KIO/2144/10, a także Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 20 marca 2009 ...
to potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 listopada 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 2350/10) uznając, iż: "Stosownie do brzmienia art. 29 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się ...
ust. 1 in fine Pzp).
06.09.2011 r. wykonawca SNC Lavalin złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
art. 185 ust. 2 Pzp).
08.09.2011 r. wykonawca Erbud SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
185 ust. 2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Energopol-Szczecin SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
185 ust. 2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Hochtief Polska SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
185 ust. 2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Polimex-Mostostal SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
art. 185 ust. 2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Warbud SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
2 Pzp).
09.09.2011 r. wykonawca Babcock & Wilcom Volund AS Dania złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania ...
na wyrok SN z 18 marca 2008 r. o sygn. IV CSK 478/07 i KIO o sygn. 1876/09 oraz następnych«.
Także skład orzekający Izby wziął pod uwagę, że w ...
orzekający Izby stwierdza, podobnie jak w wyroku Izby z 31 sierpnia 2011 r. o sygnaturze KIO 1758/11, że w polskim prawie nie istnieją przepisy zakazujące stanowienia jakiejś wielkości kar umownych ...
2015-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2015
Bednarczyk Grzegorz
BzG 1/2015
Zamówienia publiczne
W poprzednim numerze BzG, w pierwszej części niniejszego artykułu,
zwróciłem uwagę na dość powszechne zjawisko konstruowania umów w sposób
całkowicie jednostronny, w których po stronie wykonawcy spoczywają wszelkie
ryzyka. Zjawisko niekorzystne nie ...
2013-06-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 2/2013
Bednarczyk Grzegorz
BzG 2/2013
Zamówienia publiczne
Pod koniec 2003 roku weszła w życie ustawa o gwarancji zapłaty za roboty
budowlane. W 2010 r. jej przepisy zostały przeniesione do artykułów 6491-6495
kodeksu cywilnego. Przez te niemal już dziesięć lat przepisy dotyczące gwarancji
zapłaty za roboty ...
2012-08-06 » Uwzględnia odwołanie
KIO 1570/12
Sygn. akt: KIO 1570/12
WYROK
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący ...
od daty rozpoczęcia", subklauzuli 11.12 i 11.13 oraz 1.1.3.7 (f) KIO 1570/12
i 1.1.3.7 (g) przez ujednolicenie w ten sposób, iż za ...
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania
KIO 1570/12
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia ...
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ……………………
Członkowie: ……………………
……………………
KIO 1570/12
U z a s a d n i e n i e
Zamawiający ...
kryterium całkowicie nieostrego i nieokreślonego zależnego od subiektywnych odczuć zamawiającego oraz w części określającej rozpoczęcie KIO 1570/12
biegu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości od daty wstawienia Świadectwa Wykonania ...
w zw. z art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust. 1 KIO 1570/12
pkt 4 pzp w zw. z art. 41 pkt 6 PZP, gdyż umowa ...
4 pzp, w zw. z art. 41 pkt 6 PZP,, gdyż umowa o świadczenie niemożliwe KIO 1570/12
jest nieważna. Zamawiający pozbawił zatem wykonawców możliwości uzyskania zamówienia.
Odwołujący wniósł o:
1 ...
w to miejsce dodania zapisu o treści: "Zamawiający zapłaci Wykonawcy Kary umowne: a) za opóźnienie KIO 1570/12
w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku przewidzianego w niniejszych Warunkach w wysokości 0,02% Zaakceptowanej ...
wykonawcy zapisami umowy oraz niemożliwym do dotrzymania terminem wykonania zamówienia będzie oznaczać, że odwołujący został KIO 1570/12
pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia w niniejszym postępowaniu, a tym samym narażony na szkodę ...
z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Izba uznała zarzut za niezasadny.
KIO 1570/12
Izba wskazuje, że wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do przeprowadzenia inwentaryzacji ...
istocie otwarty zakres pojęcia "Dokumenty Wykonawcy'' (klauzula 1.1.6.1), Izba uznała za niezasadny.
KIO 1570/12
Wskazać bowiem należy, że "nadmierne utrudnienie", które stanowi podstawę zarzutu odwołującego nie może ...
z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Izba uznała zarzut za niezasadny.
KIO 1570/12
W powyższym zakresie Izba podtrzymuje argumentację jak w uzasadnieniu do zarzutu Nr 1 ...
za niezasadny.
Za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 czerwca 2012 roku, sygn. akt KIO 1019/12 wskazać należy, że poddając analizie kwestionowane postanowienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (składającego się ...
realizacja uzasadnionych potrzeb zamawiającego a nie umożliwienie wykonawcy ukształtowania dogodnych warunków, w tym dotyczących przedmiotu KIO 1570/12
zamówienia. W postępowaniu o zamówienie publiczne nie mamy zatem do czynienia z negocjowaniem ...
w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (przykładowo: wyroki z dnia 4 października 2010 r. w spr. KIO 2036/10, z dnia 28 lutego 2012r. w spr. KIO 229/12, 238/12, 239/12, 242/12, 245/12, 247/12).
Także nie można ...
niniejszej sprawie), Wykonawca nie może zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie KIO 1570/12
z art. 353¹ k.c. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa ...
umowy może ocenić, czy jest w stanie należycie zrealizować zobowiązanie z niej wynikające oraz ocenić KIO 1570/12
jakie koszty są z tymi wymaganiami związane. Kalkulowanie wynagrodzenia jest bowiem wyłączną domeną ...
3.7 i 1.1.3.7a, w części wskazującej wystawienie Świadectwa Wykonania i KIO 1570/12
wskazanej tam daty jako początek biegu okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz w ...
wskazuje, że przepisy szczególne regulujące powyższą kwestie w takim przypadku mają decydujące znaczenie". Tym samym, KIO 1570/12
zamawiający potwierdził, że skarżony zapis został bezprawnie ustanowiony w warunkach kontraktowych.
W zakresie ...
i nerwowości pomiędzy stronami umowy. W powyższym zakresie Izba podziela stanowiska Izby wyrażone w wyrokach KIO z dnia 19 września 2011 r., sygn. akt KIO 1910/11, z dnia 27 maja 2011 roku, sygn. akt KIO 1006/11, z dnia 27 czerwca 2012 roku, sygn. akt KIO 1255/12.
Tym samym orzeczono jak w sentencji.
KIO 1570/12
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust ...
2012-09-14 » Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 1768/12
WYROK
z dnia 14 września 2012 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący ...
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ………………………………
………………………………
………………………………
str. 2
Sygn. akt: KIO 1768/12
U z a s a d n i e n i e
Zamawiający ...
z art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp, wnieśli 17.08.2012 r. do Prezesa KIO odwołanie na zmiany postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej specyfikacją bez bliższego określenia) wprowadzone ...
w przepisach procedury administracyjnej.
Zgodnie z licznym i ugruntowanym orzecznictwem tak Sądu Najwyższego jak i KIO, zgodnie z art. 29-31 Pzp przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i ...
r. UZP/ZO//0-937/07 540/08 oraz z dnia 12 listopada 2010 r. KIO/UZP 2350/10 stwierdza, że zamawiający jest zobowiązany do opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny ...
weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia.
C. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 sierpnia 2008 r. KIO/UZP 821/08, zwraca uwagę, że zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe ...
oraz art. 31 Pzp.
D. W wyroku z 14 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza KIO/UZP 412/08; KIO/UZP 424/08; 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem w postępowaniu o udzielenie ...
określaniem przedmiotu danego zamówienia.
E. W wyroku z 7 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza KIO/UZP 43/08; Niestaranne i niejasne postanowienia specyfikacji nie mogą być interpretowane w sposób niekorzystny ...
a nie inną ofertę.
F. W wyroku z 7 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza KIO/UZP 1579/09; Nieuprawnione byłoby obarczanie wykonawcy negatywnymi konsekwencjami czynności str. 8 dokonanych przez zamawiającego ...
r. - Prawo zamówień publicznych.
G. W wyroku z 27 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza KIO 806/11; Trudno wymagać od wykonawcy, aby jeszcze przed złożeniem oferty w takim stopniu zweryfikował ...
interesy nie tylko zamawiającego, ale również wykonawcy. Także niedawne wyroki z 19 września 2011 r. KIO 1910/11 i KIO 1918/11 całkowicie zgodne z powyższej przytoczonymi zasadami i kontynuujące tę linię orzecznictwa.
Wymienione postanowienia ...
biegnie okres gwarancji i rękojmi i w tym zakresie odwołujący w całości przywołuje uzasadnienie wyroku KIO 1918/11. Początek biegu i koniec tych okresów powinien być określone ściśle bez możliwości arbitralnego ...
Pzp).
1. Wykonawca Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia po stronie odwołującego do str. 12 postępowania toczącego ...
2 Pzp).
2. Wykonawca Astaldi S.p.A. z siedzibą we Włoszech złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia po stronie odwołującego do postępowania toczącego się w ...
185 ust. 2 Pzp).
3. Wykonawca Warbud SA z siedzibą w Warszawie złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia po stronie odwołującego do postępowania toczącego się w ...
ust. 2 Pzp).
4. Wykonawca Energopol-Szczecin SA z siedzibą w Szczecinie złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia po stronie odwołującego do postępowania toczącego się w ...
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu złożyli: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia po stronie odwołującego do postępowania toczącego się w ...
to miało miejsce w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt KIO 1529/12, KIO 1535/12 i KIO 1546/12, że cyt. "Wprawdzie w sekcji II.1.5 ogłoszenia zamawiający nie wymienił prac ...
2017-04-26 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 745/17
Sygn. akt: KIO 760/17
WYROK
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący ...
18 kwietnia 2017 r. przez wykonawców:
1. M. Sp. z o.o., (...) R., sygn. akt KIO 745/17
2. M. Sp. z o.o. (...) M., sygn. akt KIO 760/17
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Kielce - Zarząd Transportu ...
Miejskiego, (...) Kielce,
orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie wykonawcy M. Sp. z o.o., (...) R., sygn. akt KIO 745/17 i nakazuje zamawiającemu:
1.1. wprowadzenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, że ...
Kielce - Zarządu Transportu Miejskiego na rzecz odwołującego M. Sp. z o.o., (...) R., sygn. akt KIO 745/17, kwotę 18 600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), tytułem ...
uwzględnionym przez zamawiającego.
2. Uwzględnia odwołanie wykonawcy M. Sp. z o.o. (...) M. sygn. akt KIO 760/17, i nakazuje zamawiającemu:
2.1. wprowadzenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, że ...
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach.
Przewodniczący: ……………………….
Sygn. akt: KIO 745/17
Sygn. akt: KIO 760/17
U z a s a d n i e n i e:
W ...
831, 996 i z 2016 r., poz. 1020 ze zm.), zwaną "ustawą Pzp".
Sygn. akt: KIO 745/17
Odwołujący M. Sp. z o.o. zarzucił zamawiającemu naruszenie:
I. przepisu art. 36 ...
w sposób sprzeczny z przepisami prawa (wyrok z dnia 23 sierpnia 2012 roku, sygn. akt KIO 1691/12).
Odwołujący wyjaśniał, że zamawiający - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach - prowadzi w trybie przetargu ...
uruchomieniem usługi.
Odwołujący przytoczył tezę z wyroku z dnia 16 sierpnia 2013 roku (sygn. akt KIO 1869/13, KIO 1876/13), w którym Krajowa Izba Odwoławcza w stwierdziła, iż czas na przygotowanie się do ...
Odwoławczej z dnia z dnia 24 lipca 2008 roku wydanym w sprawie o sygn. akt KIO/UZP 707/08 czytamy: "(...) Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej ...
zamówienia. Przywołał kolejny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lipca 2010 r. sygn. akt KIO 1246/10 "(...) Zatem Izba podziela argumentację odwołującego, że w okolicznościach niniejszej sprawy, postanowienia SWIZ, które ...
potwierdził się (...)" (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 czerwca 2010 roku, sygn. akt KIO 1123/10; wyrok Zespołu Arbitrów przy UZP z dnia 27 lutego 2006 roku, sygn. akt ...
0-533/06; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lipca 2009 roku, sygn. akt KIO/UZP 874/09; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lutego 2010 roku, sygn. akt KIO/UZP 54/10 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 września 2010 roku, sygn. akt KIO 1756/10). Z kolei w wyroku z dnia 19 września 2011 roku (sygn. akt KIO 1910/11) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 4 ustawy z ...
zamawiającego. Przytoczył tezę uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2012 roku, sygn. akt KIO/KD 14/12, że Zamawiający jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek zapewnić ...
Dz. U. Nr 41, poz. 238, Dz. U. z 2017 r. Nr 47).
Sygn. akt: KIO 760/17
Odwołujący M. Sp. z o.o. wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie ...
zasady przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.
Odwołujący przytoczył orzecznictwo KIO. W jednym z wyroków (wyrok z dnia 2 września 2010 r. sygn. akt KIO/1756/10) Izba uznała, że wyznaczony termin zakończenia realizacji umowy powinien być zatem tak określony ...
tego samego zarzutu stawianego przez wykonawcę M. Sp. z o.o. w sprawie sygn. akt: KIO 745/17. Zaznaczał, że wykonawca nie musi wykazywać nowego taboru, może posługiwać się taborem używanym ...
Izba reprezentuje takie samo stanowisko jak przy rozpatrzeniu zarzutu z punktu I odwołania sygn. akt KIO 745/17.
Zmawiający nie naruszył art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, który sprowadza ...
do naruszenia konkurencji faktycznie doszło. Odwołujący zaznaczał, że powyższy pogląd ugruntował się także w orzecznictwie KIO tj. że zaistnienie co najmniej możliwości utrudniania uczciwej konkurencji przez zastosowanie określonych zapisów w opisie ...
ust. 2 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zostały naruszone (wyrok KIO z dnia 26 kwietnia 2011 r., KIO 752/11).
Wskazanie przez zamawiającego minimalnej powierzchni bazy (tj. nie mniejszej niż 25 000 m ...
ocenie odwołującego nie wpływają na należyte i terminowe wykonanie zamówienia przez wykonawców. Przywołał dalsze orzecznictwie KIO - uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 maja 2016 r., (sygn. akt: KIO/KD 32/16), że: "z mocy przepisu art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie ...
postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia." Z kolei w wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2009 r., (sygn. akt KIO/UZP 434/09), wskazano, że: "Określenie przedmiotu zamówienia powinno byt poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami ...
zamontowanie podnośników.
Stanowisko zamawiającego
Zamawiający podtrzymał swoją argumentację, którą przedstawił przy rozpatrywaniu odwołania sygn. akt: KIO 745/17 wniesionego przez firmę M. Sp. z o.o. - odnośnie zlokalizowania bazy transportowej w ...
nadmierności wymagań w tym zakresie.
Omawiany zarzut jest tożsamy z zarzutem rozpatrzonego pod sygn. akt: KIO 745/17 odwołania wykonawcy M. Sp. z o.o., wobec takiego stanu rzeczy Izba zajmuje ...
2012-08-14 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt KIO 1529/12
KIO 1535/12
KIO 1546/12
WYROK
z dnia 14 sierpnia 2012r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący ...
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 1529/12, KIO 1535/12, KIO 1546/12 po stronie odwołującego
B. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne Konsorcjum firm ...
odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, ul. Okólna 10 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 1529/12, KIO 1546/12 po stronie odwołującego,
C. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne Konsorcjum Firm ...
Campo de las Naciones, Ribera del Loira 42 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 1535/12, KIO 1546/12 po stronie odwołującego,
D. wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie Energopol Szczecin Spółka ...
Akcyjna z siedzibą w Zarzeczu, ul. Łęgowa 1 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 1529/12, KIO 1535/12, KIO 1546/12 po stronie odwołującego,
E. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : Eurovia Polska ...
w Czechach, w Pradze, Národni třida 10 zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1546/12 po stronie odwołującego,
F. wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne - Konsorcjum firm ...
de la Moreleja, Avenida de Europa 18 Alcobendas zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 po stronie odwołującego,
G. wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm ...
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 300A zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 po stronie odwołującego,
H. wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie Mota-Engil Central ...
Casa da Calcada, Largo do Paco 6 - Cepelos zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 po stronie odwołującego,
I. wykonawcy STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 1529/12, KIO 1546/12 po stronie odwołującego
J. wykonawcy Warbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162a zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 1529/12, KIO 1535/12 po stronie odwołującego
orzeka
1A. uwzględnia odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o ...
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: …………..
Członkowie: .................
.................
Sygn. akt KIO 1529/12
KIO 1535/12
KIO 1546/12
Uzasadnienie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na kontynuację projektowania ...
pośrednictwem Poczty Polskiej zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Sygn. akt KIO 1529/12
W dniu 18 lipca 2012r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie ...
r. UZP/ZO//0-937/07 540/08 oraz z dnia 12 listopada 2010 r. KIO/UZP 2350/10, wyrok z dnia 22 sierpnia 2008 r. KIO/UZP 821/08, wyrok z dnia 14 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza KIO/UZP 412/08; KIO/UZP 424/08; wyrok z dnia 7 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza KIO/UZP 43/08; wyrok z dnia 7 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza KIO/UZP 1579/09; wyrok z dnia 27 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza KIO 806/11; wyroku ZA z dnia 29 października 2003r. (sygn. akt: UZP/ZO/0 ...
sygn. akt: UZP/ZO/O- 2430/06) wyroki Izby z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11 i KIO 1918/11. Podkreślił, że zapisy SIWZ zostały ukształtowane w sposób sprzeciwiający się właściwości (naturze) stosunku ...
biegnie okres gwarancji i rękojmi i w tym zakresie odwołujący w całości przywołuje uzasadnienie wyroku KIO 1918/11. Nadto usunięcie "fidocowskiego" pojęcia subklauli 1.1.3.7 Okres Zgłaszania Wad i ...
Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 20 lipca 2012r.
Sygn. akt KIO 1535/12
W dniu 19 lipca 2012r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej wnieśli ...
że takie działanie zamawiającego, jest sprzeczne z ugruntowaną linią orzeczniczą i powołał się na wyrok KIO z dnia 7 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 961/10, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21.05.2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 442/08, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 grudnia 2008r. sygn. akt. KIO/UZP 1463/08.
W zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy, poprzez żądanie zbyt ...
sygn. UZP/ZO/0-533/06), wyrok Izby z dnia 25 czerwca 2010 roku (sygn. KIO/UZP 1123/10), wyrok Izby z dnia 12 lipca 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 1246/10), wyrok Izby z dnia 2 września 2010r. sygn. akt KIO/1756/10. Odwołujący uznał, że zamawiający naruszył art. 7 i art. 29 ust. 2 Pzp ...
na dodatkowe orzecznictwo i tak :
- wyrok Izby z dnia 5 lipca 2012r. sygn.akt KIO 1295/12, oraz podtrzymał swoje wywody dotyczące istotności dla postępowania prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu ...
prawidłowego siwz.
W zakresie zarzutu niejednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia wskazał na wyrok Izby sygn. akt KIO 1480/09, wyrok Izby sygn. akt KIO 2649/11, wyrok Izby sygn. akt KIO 436/12, i podniósł, ze w sytuacji, gdy wykonawcy zidentyfikowali braki PFU, niezgodności ze stanem ...
r. s.1120 oraz na wyrok Izby z dnia 20 lutego 2012r. sygn. akt KIO 256/12. W zakresie zarzutu odnoszącego się do nierealnego określenia terminu realizacji zamówienia wskazał na wyroki Izby sygn. akt KIO 1860/10, KIO 1910/11, KIO 1255/12 i podkreślił, że realne terminy realizacji prac projektowych i robót budowlanych związanych z ...
nie wymaga kontroli przez zamawiającego. Wskazał na wyrok z 21 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 97/08), wyrok KIO z 27 grudnia 2011 r., sygn. akt: KIO 2649/11. Odwołujący podkreślił, że naliczenie kary umownej z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy ...
prawidłowe skalkulowanie ceny oferty. Za swoje odwołujący uznał poglądy wyrażone w orzecznictwie Izby sygn. akt : KIO 1133/12, KIO 1367/11, KIO789/12, KIO 1202/12.
Sygn. akt KIO 1546/12
W dniu 20 lipca 2012r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie ...
wady, a także ryzyko związane z utratą środków unijnych.
N poparcie swoich twierdzeń wskazał, wyrok KIO z dnia 7 listopada 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1187/08, wyrok z dnia 27 grudnia 201 lr. sygn. akt KIO 2649/11.
II. ZARZUTY DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - uwagi szczegółowe. 1. Odwołujący zarzucił zamawiającemu zereg ...
na stanowisko orzecznictwa w tym zakresie wyrok z dnia 27 grudnia 20lir. Sygn. akt: KIO 2649/11.
W ramach Warunków Kontraktu za sprzeczne z wyżej powołanymi przepisami odwołujący uznał :
a ...
składania ofert 20 wykonawców. Wśród tych 20 wykonawców znajdują się odwołujący w sprawach sygn. akt KIO 1529/12, KIO 1535/12 i KIO 1546/12 oraz wykonawcy, którzy zgłosili przystąpienia w tych postępowaniach odwoławczych, przy czym wszyscy wykonawcy ...
Skanska, S.A., która samodzielnie zgłosiła swój udział w postępowaniu odwoławczym w sprawie sygn. akt KIO 1529/12, natomiast wniosek złożyła wspólnie z firmą Skanska a.s. z siedzibą w Czechach ...
Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszenie przystąpienia wykonawcy Skanska w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 nie spełnia wymagań określonych w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy, gdyż ...
literą a, zarzuty odwołującego Bilfinger - literą b, a zarzuty odwołującego Warbud - literą c.
Sygn. akt KIO 1529/12
1a. Zarzut naruszenia art. 387 § 1 k.c. w zw. z art ...
zarzucie odwołujący Budimex tych okoliczności nie wykazał. Zarzut zatem nie zasługiwał na uwzględnienie.
Sygn. akt KIO 1535-12
1b Zarzut naruszenia art. art. 29 ust. 1 i 2 oraz art ...
na uwzględnienie. Izba podtrzymuje w tym zakresie w całości stanowisko zajęte w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 w zakresie uzasadnienia uwzględnienia zarzutu opisanego w pkt. 2a uzasadnienia. Izba w ...
do 36 miesięcy. W tym zakresie Izba podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 w uzasadnieniu zarzutu 1a. Natomiast Izba uwzględniła żądanie alternatywne odwołującego Bilfinger nakazując ...
w uzasadnieniu zasadności tego zarzutu zajmuje takie samo stanowisko jak wyrażone w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 w uzasadnieniu do zarzutu 11a w części odnoszącej się do akapitu 3 ...
podtrzymuje w całości swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zarzutu 12a w sprawie sygn. akt KIO 1529/12. Izba nie dopatrzyła się w działaniu zamawiającego naruszenia zarzucanych mu przepisów ustawy.
13 ...
przez zamawiającego w zakresie tych postanowień umownych nie ma wpływu na wynik postępowania.
Sygn. akt KIO 1546/12
1c Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 ustawy poprzez sporządzenie ...
na uwzględnienie. Izba podtrzymuje w tym zakresie w całości stanowisko zajęte w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 w zakresie uzasadnienia uwzględnienia zarzutu opisanego w pkt. 2a uzasadnienia i stanowisko wyrażone w sprawie sygn. akt KIO 1535/12 w pkt 1b uzasadnienia. Izba w działaniu zamawiającego dopatrzyła się naruszenia art ...
do 36 miesięcy. W tym zakresie Izba podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 w uzasadnieniu zarzutu 1a i swoje stanowisko w sprawie sygn. akt KIO 1535/12 w uzasadnieniu zarzutu 3b.
Zarzuty naruszenia przez zamawiającego art. 140 ustawy poprzez ...
podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu rozstrzygnięcia zarzut nr 5a w sprawie sygn. akt KIO1529/12. W pozostałym zakresie zarzut oddala, podtrzymując stanowisko wyrażone w sprawie sygn. akt KIO 1535/12 w uzasadnieniu rozstrzygnięcia w pkt. 6b.
7c subklazuli 1.1.6 ...
podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu rozstrzygnięcia zarzutu nr 6a w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 i nr 7a w sprawie sygn. akt KIO 1535/12.
9c subklazuli 1.10 "Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych" w ...
Izba podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu zarzutu nr 7a w sprawie sygn. akt KIO 1529/12.
10c subklazuli 4.3. "Przedstawiciel Wykonawcy" w Rozdziale 4 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU ...
Izba podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zarzutu nr 11a w sprawie sygn. akt KIO 1529/12 w części dotyczącej akapitu 3 i w uzasadnieniu zarzutu 10b w sprawie sygn. akt KIO 1535/12.
14c subklazuli 7.9. "Materiały z rozbiórki" w Rozdziale 4 WARUNKI SZCZEGÓLNE ...
2016-12-08 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 2177/16
WYROK
z dnia 8 grudnia 2016 roku
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący ...
Spółka Akcyjna z siedzibą w S. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2177/16 po stronie Odwołującego,
B) wykonawcy B. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2177/16 po stronie Odwołującego,
C) wykonawcy S.I. S.p.A. z siedzibą w M. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2177/16 po stronie Odwołującego,
D) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie S. Spółka ...
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2177/16 po stronie Odwołującego
orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie wykonawcy P.Z.P.B. z ...
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Przewodniczący: …………………………………………
Członkowie: ………………………………………..
………………………………………..
Sygn. akt: KIO 2177/16
U Z A S A D N I E N I E
Zamawiający ...
co należy uczynić w jej wykonaniu, aby ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (por. wyrok KIO z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt KIO 1533/12). Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność zapewnienia konkurencyjności i równego traktowania wykonawców ...
z którymi wiążą się określone następstwa, Zamawiający powinien dążyć do jak najpełniejszego ich wyszczególnienia (wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 2949/13).
4.
W odniesieniu do określania zasad przyszłego stosunku zobowiązaniowego, podkreślił Odwołujący, że swobodę ...
pozycji w Postępowaniu, gdyż umowa taka powinna chronić interesy nie tylko Zamawiającego, ale również wykonawcy (KIO w wyrokach o sygn. akt KIO 1910/11 i KIO 1918/11).
5.
Powyższe zobowiązania Zamawiającego dotyczące kształtowania treści SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz przyszłych zobowiązań kontraktowych, kilkukrotnie były przedmiotem analizy i rozstrzygnięć KIO na tle postępowań dotyczących realizacji inwestycji drogowych. Z uwagi na analogię przedmiotu zamówienia oraz skarżonych postanowień stosowanych przez Zamawiających w tych postępowaniach, tezy takich wyroków KIO stanowić mogą w związku z tym istotny punkt odniesienia i powinny być wzięte pod rozwagę w ramach orzekania w niniejszej sprawie. Tytułem przykładu powołać można w tym zakresie wyrok KIO z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt KIO 411/13, wyrok KIO z dnia 14 września 2016 r. sygn. akt KIO 1607/16 czy wyrok KIO z dnia 8 kwietnia 2016 r. sygn. akt KIO 437/16, w ramach których konsekwentnie podkreślano m.in. okoliczność, iż obciążanie wykonawców w całości ...
a w skrajnych przypadkach nawet upadłość podmiotu realizującego dane zadanie inwestycyjne. Dlatego też jak wskazywała KIO w wyroku o sygn. KIO 1607/16 "opis przedmiotu zamówienia stanowi kluczowy element dokumentacji, która jest przygotowana przez zamawiającego i ...
znacznie szerszym niż wynikający z ustawowego zakresu ochrony podwykonawców. Powołać należy się tu na Wyrok KIO z dnia 03.06.2014 r. sygn. KIO 1023/14, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że uprawnienie zamawiającego do ograniczenia swobody kontraktowania ...
inwestora do umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą muszą dotyczyć istotnych kwestii umownych. Podobnie, por. Wyrok KIO z dnia 25.06.2015 r. sygn. akt KIO 1201/15: "Reasumując powyższe, stwierdzić należy, iż jednej strony nie można przyznać wykonawcom czy organom ...
dla wykonawców obecnych na rynku, a także proporcjonalny, wzajemny stosunek tych zmiennych.
Z uzasadnienia Wyroku KIO z dnia 15 września 2015 r. sygn. akt KIO 1139/15, wynika, że katalog obowiązkowych postanowień umowy o roboty budowlane podany w art. 143 ...
zasady swobody kontraktowania, nie mogą być wykładane rozszerzająco.
Na poparcie tego stanowiska Odwołujący przytacza Wyrok KIO z dnia 15 czerwca 2015 r. sygn. akt KIO 1139/15, w którym Izba podzieliła argumentację Odwołującego w tym zakresie. Odwołujący przywołał treść uzasadnienia ...
Na tym tle, warto też zwrócić uwagę na uzasadnienie wyroku wydane w sprawie o sygn. KIO 437/16, i następnie w potwierdzającym go wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 8 ...
zakresie w jakim odnosiły się do konsekwencji wydania audytu BRD na etapie realizacji zamówienia. Tak KIO, jak i Sąd Okręgowy uznały, że przez wzgląd na brak możliwości przewidzenia zakresu i konsekwencji ...
W tym kontekście, warto wskazać, iż w podobnej sprawie rozstrzyganej w ramach wyroku o sygn. KIO 411/13, gdzie nałożono na Wykonawcę konieczność skoordynowania realizowanych prac z innym wykonawcą, którego zakres ...
jedynie wykonawcy o zamiarach zamawiającego wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy jest niewystarczający. Jak argumentowała KIO w ramach cytowanego wyroku: "Skoro zamawiający w jednym czasie zleca roboty do prowadzenia w obrębie ...
skutki prawne.
Za wyrokiem z dnia 21 stycznia 2012 roku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 54/12 …dla stwierdzenia naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy p.z.p. wystarcza wprawdzie ...
Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11).
III.
W zakresie zarzutów mających źródło w treści Tomu II SIWZ
Izba na ...
ustawy, które zastrzegają określone uprawnienia dla Zamawiającego, na co uwagę zwróciła w wyroku sygn. akt KIO 283/14 Krajowa Izba Odwoławcza. Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być uznane za sui generis umowy adhezyjne (podobnie: wyrok KIO sygn. akt KIO 694/09), co wynika z faktu, że Zamawiający działa w interesie publicznym, i to Zamawiający ...
na niego zobowiązań i wynikającego z nich ryzyka. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 2272/12 wskazano, że "Postanowienia wzoru umowy kształtowane na zasadzie swobodnego uznania zamawiającego na podstawie ...
usprawiedliwiały, skoro stanowi ona wyraz woli stron." Również w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1286/14 wskazano, że "Na gruncie prawa zamówień publicznych mamy niewątpliwie do czynienia ze swoistego ...
uwarunkowania mogące mieć znaczenie w toku wykonywania umowy, jest adekwatne do charakteru umowy (porównaj: wyrok KIO sygn. akt KIO 1101/16). Izba wyraża pogląd, że wykonawca powinien tak obliczyć cenę swojej oferty, aby ryzyko ...
wyższe od oczekiwanych korzyści, na przykład wskutek poniesienia niższych od zakładanych kosztów rzeczywistych" (porównaj: wyrok KIO sygn. akt KIO 1101/16).
W zakresie zarzutu dotyczącego
Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] Warunków Szczególnych Kontraktu,
pkt III ...
lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego) (porównaj: wyrok KIO sygn. akt KIO 2135/16). Odnosząc się do regulacji wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w art. 36 ...
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, co znajduje również wyraz z orzecznictwie Izby (tak np.: wyrok KIO sygn. akt KIO 2135/16, wyrok KIO sygn. akt KIO 1815/16, ). W orzecznictwie i doktrynie zwraca się uwagę na uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy ...
miarą, że zmieni się natura (właściwość) stosunku umowy podwykonawczej w robotach budowlanych (por. sygn. akt KIO 1477/16). Podkreślenia wymaga, że wbrew twierdzeniom Odwołującego które zostały zawarte w uzasadnieniu odwołania Odwołujący ...
do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Natomiast w myśl art. 192 ust. 7 pzp KIO nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Z jednej strony ...
odwołującego się w postaci niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, a z drugiej strony dla KIO, które nie może orzekać co do zarzutów niezwartych w odwołaniu. (…) Z analizy powyższych przepisów można wyciągnąć dwa zasadnicze wnioski dla niniejszej sprawy. Po pierwsze, zarówno granice rozpoznania sprawy przez KIO jak i Sąd są ściśle określone przez zarzuty odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie ...
przez Krajową Izbę Odwoławczą w uzasadnieniu wyroku z dnia 09.X.2008r., syg. akt KIO//UZP 1024/08, zgodnie z którym " (...) Bezspornie Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby, żądając produktu ...
wybudowanego obiektu. (za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt: KIO 954/13). Nadto, Izba podnosi, że podzieliła stanowisko zgodnie z którym: "(…) ustawodawca rozróżnił, przez sposób ...
dokumentacji projektowej." (za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1787/09).
W rezultacie stosownie do dyspozycji art. 2 pkt 8 ustawy pod pojęciem ...
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) (porównaj wyrok KIO sygn. akt 59/16).
Program funkcjonalno - użytkowy został zdefiniowany przez wskazanie celów, których realizacji ma ...