6736 wyników
Spróbuj: "zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy" 1525
Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium). Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.
przetargu nieograniczonego z dnia 25.VI.2012 roku została zawarta umowa numer (...).6.2012, mocą której zamawiający (Gmina K.) zleciła wykonawcy (stronie pozwanej) wykonanie "Projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr (...) (ul. (...)) w K.". Przedmiot umowy miał być wykonany według opisu przedmiotu zamówienia, który stanowił załącznik nr 1 do SIWZ oraz jest Integralną częścią umowy. Szczegóły niedookreślone przedmiotu umowy należało konsultować z M. K. (1) i L. J.. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpić miało do 30 listopada 2012 roku. Wysokość należnego wynagrodzenia ...
publicznych nie rozwala na zwolnienie pozwanej z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy. Wnosząc o miarkowanie kary umownej , strona pozwana powołując się brak ...
rażąco wygórowana. W przedmiotowej sprawie zachodzą obie te okoliczności gdyż wykonanie w znacznej części umowy spowodowało że zamawiający zdecydował się w drugim przetargu ostatecznie na ...
14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 Pzp przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor ...
dni kalendarzowych), Zamawiający uwzględnił fakt, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej z zachowaniem należytej staranności. Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania winien dokonać szczegółowej wizji lokalnej ...
wykonawcy i obniżenia poziomu umownych zobowiązań oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania, czy też nienależytego wykonania umowy. Jak wskazał Zamawiający w toku rozprawy takie ukształtowania jej przyszłych ...
sobie katalog kar umownych. Kary umowne naliczane są w przypadku nienależytego wykonania umowy. Wśród katalogu "przewinień" uprawniających do naliczenia kary umownej są m ...
podstawie dowolnie przez siebie wskazanej przyczyny, którą będzie uważał za ,,nienależyte wykonanie kontraktu". Twierdzenie takie nie może się ostać. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik na gruncie umowy ponosi odpowiedzialność. Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wypełnia konkretnych obowiązków nałożonych na niego umową - nie sposób zatem przyjąć, że Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z dowolnej przyczyny - przyczyny te są bowiem ograniczone treścią stosunku ...
sądowej skuteczności złożonego przez swojego kontrahenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wskazując, że nie było ono uzasadnione, a co za tym idzie pozostaje bezskuteczne. Tak sformułowane prawo do odstąpienia od umowy z podaniem przykładowych (a nie enumeratywnie wskazanych) przypadków stanowiących nienależyte wykonanie umowy nie odbiega również od rynkowego standardu. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego ...
wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji usług porównywalnych tj. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ...
na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu. Proporcjonalność oznacza zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą ...
a opisanego w miarę najbardziej szczegółowo w przyszłej umowie o wykonanie zamówienia. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ tj. wzór umowy, Odwołujący podkreśla, iż w § 1 pkt 2 niniejszego wzoru : 2 ...
ww. czynności odbioru i transportu odpadów, które niezbędne są do należytego wykonania umowy związanej z przedmiotem zamówienia. Ponadto, Odwołujący wskazał, że odbiór odpadów konieczny jest do należytego wykonania umowy. Odwołujący oświadczył, że w chwili obecnej świadczy usługi na rzecz ...
2015 r. Przystępujący powinien, w ocenie Odwołującego, uzyskać referencje potwierdzające należyte wykonanie a nie wykonywanie umowy. Usługa bowiem najpóźniej z dniem 30 listopada 2015 r. przestała ...
jest przedmiotem zamówienia. Takie ubezpieczenie może być żądane przy zawarciu umowy, jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy.(...)". Podkreślić należy, że na etapie składania ofert, czyli w celu ...
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do wzoru czy warunków umowy, zapisów umożliwiających realizację przyszłych, ewentualnych zamówień w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia określony dla konkretnego postępowania, oszacowany z należytą starannością stosownie do reguł określonych art. 32 lub 34 ustawy ...
pozostaje w niepewności do faktycznego zakresu przedmiotu zamówienia i charakteru umowy jaka ma być zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania. Chociaż z ...
stan faktyczny: Zgodnie z Częścią III. SWZ: Przedmiot zamówienia. Termin wykonania: "1. Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla PGG S.A. Oddział ...
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe (…) z siedzibą w (…), umowy na kwotę netto 152 000,00 zł, której przedmiotem było dokończenie robót związanych z wykonaniem i uruchomieniem wentylacji mechanicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku (...) w (…) w ramach wykonawstwa zastępczego Umowy nr (...) z dnia 4 stycznia 2011 r. zawartej pomiędzy Miastem ...
z (…)prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe (…), umowy na kwotę netto 152 000,00 zł, której przedmiotem było dokończenie robót związanych z wykonaniem i uruchomieniem wentylacji mechanicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku (...) w (…) w ramach wykonawstwa zastępczego Umowy nr (...)z dnia 4 stycznia 2011 r. zawartej pomiędzy Miastem ...
nie doszło nawet do podjęcia próby uzgodnienia wprowadzenia zmian do umowy. Podkreślić należy, że strony miały obowiązek uzgodnienia zakresu zmian umowy w przypadku wystąpienia określonych w umowie okoliczności. Za zdarzenia, które wskazywałyby na konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia z oczywistych względów nie można uznać także zaplanowanej wcześniej ...
nr 34/2006"), stanowią: "Artykuł 271[1] 1. W celu zabezpieczenia instytucji zamawiającej przed ryzykiem ewentualnego niewłaściwego zachowania podmiot wnoszący środek zaskarżenia ustanawia gwarancję należytego postępowania za cały okres od dnia złożenia odwołania/wniosku/skargi ...
34/2006, uznane za zgodne z konstytucją rumuńską, które uzależniają wykonanie prawa do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury udzielania zamówienia publicznego od warunku ustanowienia "gwarancji należytego postępowania", mogą być uważane za zgodne z zasadą skutecznej ochrony ...
ust. 1 OUG nr 34/2006 precyzuje, że celem gwarancji należytego postępowania jest zabezpieczenie instytucji zamawiającej przed ryzykiem ewentualnego niewłaściwego zachowania. Rząd rumuński wskazał ...
z nim powiązane, będą w stanie zaoferować Zamawiającemu konkurencyjne warunki wykonania umowy, czyli uwzględnić niezbędne koszty związane z realizacją umowy (przewaga na etapie ofertowania przedmiotu zamówienia). Co więcej, zdaniem Odwołującego ...
to producent Tomografu będzie miał decydujący wpływ w zakresie możliwości wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia. Wystarczy bowiem, że uprawnienie inżyniera wykonawcy "wygaśnie" (bądź nawet nigdy nie zostanie wydane), aby stwierdzić nienależyte wykonywanie przez niego umowy zawartej w wyniku postępowania. W ocenie Odwołującego, taka sytuacja jest niedopuszczalna - możliwość należytego wykonania zamówienia nie powinna zależeć od decyzji podmiotu trzeciego niezainteresowanego realizacją ...
się dla wykonawcy istotne konsekwencje daleko wykraczające poza tę konkretną umowę zawartą w trybie ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne wykluczenia związane z nienależytym wykonaniem umów z art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ...
żądania było (1) wykreślenie postanowienia o możliwości odstąpienia od wykonywania umowy za zgodą Szefa KPRM lub też (2) określenie gwarantowanego poziomu usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy (określenie jaka część jednostek może odstąpić od wykonywania umowy). Zamawiający pomimo uwzględnienia zarzutu nie wykonał czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W wyroku KIO ...
sposób będzie obliczone maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 4 projektu Umowy? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszego zamówienia umowy zostaną zawarte oddzielenie dla każdej Jednostki, a wartość każdej umowy zostanie określona na podstawie środków, jakie dana Jednostka posiada na ...
oferty. Zgodnie z § 4 ust.1 wzoru wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy ma charakter maksymalny, co oznacza, iż będzie ulegać stosownemu zmniejszeniu ...