2011-08-31 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 1758/11
WYROK
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Krajowa Izba Odwoławcza ...
Gdańsk zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1758/11 po stronie odwołującego;
B. wykonawcy Warbud S.A. z siedzibą ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1758/11 po stronie odwołującego;
C. wykonawcy ERBUD S.A. z siedzibą ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1758/11 po stronie odwołującego;
D. wykonawcy SNC Lavalin Sp. z o ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1758/11 po stronie odwołującego
orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Przewodniczący:
………………………………
Sygn. akt: KIO 1758/11
U z a s a d n i e n ...
ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa wniósł do Prezesa KIO odwołanie wobec treści postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji istotnych ...
i w § 30 ust. 4 Warunków Kontraktu [wzoru umowy].
Zdaniem KIO, zamawiający nie może grozić zastosowaniem sankcji odstąpienia bez względu na okoliczność zawinienia (tak: wyrok KIO z 25 czerwca 2010 r., KIO 1123/10).
Odwołujący wnioskuje o nakazanie zamawiającemu zmodyfikowania postanowień § 24 ...
być źródłem nieuzasadnionego wzbogacenia. Stanowisko SN zostało przywołane w wyrokach KIO z 22 grudnia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1431/08) i z 1 marca 2011 r. (sygn. akt: KIO 298/11).
Podstawą wymiaru kar umownych w Warunkach Kontraktu [we ...
zamawiającemu.
W wyroku z 21 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 97/08) KIO stwierdza: "Jakkolwiek pozycja zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza ...
Gdańsku, ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
2015-03-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 1/2015
Bednarczyk Grzegorz
BzG 1/2015
Zamówienia publiczne
W poprzednim numerze BzG, w pierwszej części niniejszego artykułu,
zwróciłem uwagę na dość powszechne zjawisko konstruowania umów w sposób
całkowicie jednostronny, w których po stronie wykonawcy spoczywają wszelkie
ryzyka. Zjawisko niekorzystne nie ...
2014-07-08 » Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 1286/14
WYROK
z dnia 08 lipca 2014 r.
Krajowa ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………
Sygn. akt: KIO 1286/14
U z a s a d n i ...
SIWZ".
W dniu 23.06.2014 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ...
Tego typu koszty stanowią bardzo istotny element cenotwórczy. Przywołał wyrok KIO z dnia 27.05.2011 r., sygn. akt: KIO 1006/11, w którym KIO stwierdziła m.in., że: "W ocenie składu orzekającego Izby, zarzut ...
uwagi na ryzyko jakim zostaje obciążony wykonawca. Wskazał na wyrok KIO z dnia 06.03.2013 r., sygn. akt: KIO 411/13, potwierdzający to, że Zamawiający wprowadzając opisane powyżej postanowienia ...
W dniu 27.06.2014 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) wpłynęło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: Budimex SA ...
W dniu 27.06.2014 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) wpłynęło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: NDI SA ...
W dniu 03.07.2014 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO wniósł na piśmie przed otwarciem posiedzenia, w trybie art. 186 ...
gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy (za wyrokiem KIO z 30.06.2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1189/10), konsekwencją czego jest przysługujące mu prawo podmiotowe ...
ustawa pozostawia swobodzie ukształtowania przez strony stosunku cywilnoprawnego. (za wyrokiem KIO z 13.09.2013 r., sygn. akt: KIO 2078/13). W związku z tym Zamawiający jest zobowiązany do ...
sędziowskiego) nie może być przedmiotem naruszenia przez Zamawiającego.
Jak wskazuje KIO w wyroku z dnia 31.08.2011, sygn. akt: KIO 1758/11, (...) zarzut dotyczący naruszenia przez § 24 Warunków Kontraktu [wzoru umowy] - art ...
zakresie nie stara się nawet budować jakiejkolwiek argumentacji. Jak wskazuje KIO w wyroku z dnia 31.08.2011, sygn. akt: KIO 1758/11, zarzut dotyczący naruszenia przez § 24 Warunków Kontraktu [wzoru umowy] - art ...
w tym wycenę ryzyk dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. W orzecznictwie KIO dominuje stanowisko, że Wykonawca ocenia, czy ze względu na całokształt ...
wynik postępowania stwierdzonych naruszeń może powodować jego uwzględnienie (sygn. akt: KIO 2612/13). W ramach swobody umów Zamawiający może narzucić pewne ...
iż w wyroku z 18.03.2011 r., sygn. akt: KIO 459/11 Izba, oddalając odwołanie, uznała wprawdzie, iż "Uwzględnienie w ...
postępowania dowodowego ze skutkiem uznania podniesionych zarzutów za potwierdzone". Jednocześnie KIO stwierdziła, iż "oddalając odwołanie Izba miała na uwadze stan faktyczny ...
postępowania i nakazywanie zmian, których zamawiający już dokonał jest niecelowe". KIO 79/11, KIO 89/11, KIO 90/11. Powyższe orzeczenia oddają w pełni intencje ustawodawcy w ...
której zamawiający "wygrywa" sprawę, ale musi zapłacić koszty postępowania przed KIO. Na marginesie wskazał, iż aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp nie ...
w przedmiocie złożonych do Izby odwołań (tak m.in. wyrok KIO z 21.08.2012 r., sygn. akt: KIO 1684/12.
Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej po zapoznaniu się ...
środków ochrony prawnej dotyczących treści ogłoszenia i siwz." (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt: KIO 2036/10).
Względem dokonanego zgłoszenia po stronie Odwołującego NDI SA ...
Izba kierowała stanowiskiem wynikającym z orzecznictwa m.in. za wyrokiem KIO z 07.06.2013 r., sygn. akt: KIO 1238/13: "(…) Co do zastrzeżenia przez zamawiającego kar za opóźnienie ...
Podobnie za wyrokiem z 24.01.2013 r., sygn. akt: KIO 78/13 co do zasady, choć odmiennie niż w rozpatrywanym ...
odszkodowania na zasadach ogólnych. W tym zakresie za orzecznictwem - wyrok KIO z 07.06.2013 r., sygn. akt: KIO 1238/13: "(…) zastrzeżenie kar umownych ma służyć możliwości szybkiego pokrycia ...
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. (…)". Podobnie w wyroku KIO z 16.01.2014 r., sygn. akt: KIO 2970/13: "Nadto, Izba zwraca uwagę, że zgodnie z art ...
zarzutu. Zasadnym wydaje się w tym zakresie przywołanie za wyrokiem KIO z dnia 23.08.2013 r., sygn. akt: KIO 1691/12, KIO 1704/12 stanowiska Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który stwierdził, iż ...
2014-10-03 » Oddala odwołanie
Sygn. akt: KIO 1944/14
WYROK
z dnia 3 października 2014 r.
Krajowa ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: …………………….……
Sygn. akt: KIO 1944/14
Uzasadnienie
Zamawiający - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie ...
złożony i potwierdzony "za zgodność", do akt sprawy o sygn. KIO 1807/14. W konkluzji Odwołujący stwierdził, że Zamawiający wykraczając poza ...
Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 maja 2013 r. KIO 1024/13, "prawo opcji przyznaje zamawiającemu uprawnienie odmiennego kształtowania zakresu ...
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 listopada 2011 r. KIO 2398/11 (LexPolonica nr 3026730), w którym Izba stwierdziła, że ...
19 września 2014 r. włączone do akt sprawy o sygn. KIO 1807/14. Dodatkowo, podkreślono że mając na uwadze treść art ...
Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie ...
co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).
Odnosząc powyższe do niniejszego postępowania Zamawiający wskazał ...
i żądań w przedmiotowym zakresie, zwłaszcza w świetle doktryny orzeczniczej KIO, w tym orzeczeń przywołanych również przez samego Odwołującego.
Zgodnie z orzeczeniem o sygn. akt KIO 2398/11, na które powołał się Odwołujący, a także orzeczeniem o sygn. akt KIO 827/13, Izba jednoznacznie wskazała, że "W przypadku zamówienia z ...
ofercie."
Jak słusznie zauważyła Izba w orzeczeniu o sygn. akt KIO 827/13 przy prawie opcji jej realizacja mieści się w ...
następnie, że Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu o sygn. akt KIO 1168/13 jednoznacznie wskazała, że "obowiązkiem wykonawcy jest wycena oferty ...
dokonał modyfikacji zgodnie z żądaniem Odwołującego. Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko KIO z orzeczenia o sygn. akt KIO 2438/12, w którym Izba wskazała, iż należy uznać, że ...
rozstrzygnięcia podanych na odczytaniu wyroku w sprawie o sygn. akt KIO 1807/14 w dniu 24 września 2014 r., Izba wskazała ...
jest zgodne z przepisami na co wskazuje m. in. orzecznictwo KIO w sprawach o sygn. akt: KIO/UZP 1431/08, KIO/UZP 1189/10 KIO 291/12;KIO 779/13.
Zamawiający argumentował następnie, że niewątpliwym jest również to ...
wyroku Izby z dnia 30 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1189/10).
Zamawiający przywołał także stanowisko KIO wyrażone w orzeczeniu z dnia 21 maja 2013 r., sygn. akt. KIO 1024/2013, w którym Izba również nie zgodziła się ze ...
orzecznictwa. Jak słusznie zauważyła Izba w wyroku o sygn. akt KIO 1758/11 "w polskim prawie nie istnieją przepisy zakazujące stanowienia jakiejś wielkości ...
stanowiskiem Izby zawartym w uzasadnieniu do wyroku o sygn. akt KIO 1238/13 "przepis art. 483 k.c. ma charakter dyspozytywny ...
uchybień. Dodatkowo trafnie orzekła Izba w wyrokach o sygn. akt KIO 2111/11, KIO 2130/11, KIO 2131/11 oraz KIO/UZP 1547/09, iż zasadniczą podstawą oceny zasadności kar umownych ...
sytuacji mogących mieć wpływ na realizację tego prawa (por. wyrok KIO z dnia 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2172/13; KIO 2177/13).
Z istoty prawa opcji wynika dopuszczalność nałożenia na ...
swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy (por. wyrok KIO z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt KIO 1168/13; wyrok KIO z dnia 14 października 2013 r., sygn. akt KIO 2172/13; KIO 2177/13). Jednocześnie, w niniejszym postępowaniu Zamawiający, odpowiednio do specyfiki ...
ceną za cały zakres zamówienia - łącznie z opcją (por. wyrok KIO z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt KIO 1168/13). Przyjęcie wyceny oferty jedynie na część gwarantowaną powodowałoby ...
prowadzenie w tym zakresie postępowania staje się bezprzedmiotowe (por. wyrok KIO z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt KIO 2438/12; wyrok KIO z dnia 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 766/13; KIO 767/13). W niniejszej sprawie Zamawiający podkreślił jednocześnie, że dokonane ...
obowiązków lub nie wywiązywania się w ogóle (por. uzasadnienie wyroku KIO z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 2938/13). W tej sytuacji stawianie zarzutu naruszenia art. 7 ...
o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w ustawie Pzp (por. wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 2970/13;. wyrok KIO z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1238/13; wyrok KIO z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. akt KIO 1475/12; KIO 1476/12).
Ponadto, należy wskazać na konieczność postrzegania kar umownych ...
2011-09-19 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 1918/11
WYROK
z dnia 19 września 2011 r.
Krajowa ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/11 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
B. wykonawcy ERBUD S.A ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 i oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
C. wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco ...
Gdańsk zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/11 po stronie odwołującego;
D. wykonawcy Energopol-Szczecin S ...
Szczecin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
E. wykonawcy HOCHTIEF Polska S ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/ 11 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołaującego; F. wykonawcy Babcock & Wilcox Volund ...
Denmark zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego
orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Przewodniczący:
………………………………
Sygn. akt: KIO 1918/11
U z a s a d n i ...
ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa wniósł do Prezesa KIO odwołanie na postanowienia ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków ...
być źródłem nieuzasadnionego wzbogacenia. Stanowisko SN zostało przywołane w wyrokach KIO z 22 grudnia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1431/08) i z 1 marca 2011 r. (sygn. akt: KIO 298/11).
Odwołujący zwraca uwagę, że w klauzuli 1.12 ...
obowiązki. W wyroku z 21 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 97/08) KIO stwierdza: "Jakkolwiek pozycja zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza ...
06.09.2011 r. wykonawca SNC Lavalin złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
08.09.2011 r. wykonawca Erbud SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
09.2011 r. wykonawca Hochtief Polska SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
09.09.2011 r. wykonawca Warbud SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
r. wykonawca Babcock & Wilcom Volund AS Dania złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
09.2011 r. wykonawca Energopol-Szczecin SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
w wyroku Izby z 31 sierpnia 2011 r. o sygnaturze KIO 1758/11, że w polskim prawie nie istnieją przepisy zakazujące stanowienia określonej ...
przez odwołującego wyrok z 21 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 97/08), w którym KIO stwierdza, że pozycja zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza ...
2013-07-12 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 1507/13
WYROK
z dnia 12 lipca 2013 r.
Krajowa ...
Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
KIO 1507/13
2. kosztami postępowania obciąża Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji ...
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ……………………………..
Członkowie: ……………………………..
……………………………..
KIO 1507/13
U z a s a d n i ...
ust. 5 ustawy PZP", co zdaniem odwołującego oznacza, iż zamawiający KIO 1507/13
wymaga obligatoryjnego przedłożenia oryginału dokumentu wadium złożonego w ...
oraz załączników do niego w taki sposób, że zawierają niejednoznaczne, KIO 1507/13
niekompletne, a miejscami wewnętrznie sprzeczne zapisy, co - ocenił ...
W ocenie odwołującego wskazane definicje są niejasne i nieprecyzyjne oraz KIO 1507/13
zawierają błąd logiczny w definiowaniu (ignotum per ignotum ...
2.II ppkt 5 załącznika nr 1A do Wzoru KIO 1507/13
Umowy,
15.
"Kluczowe zasoby baz danych, serwerów usług ...
zapoznał się z aktualną Dokumentacją, kodami źródłowymi, skryptami konfiguracyjnymi Systemu KIO 1507/13
Informatycznego i na ich podstawie jest w stanie ...
formularzy z nimi powiązanych w oparciu o przekazane procedury zamawiającego,
KIO 1507/13
• opracowanie i przekazanie dokumentów Polityki Jakości, o których ...
Wzoru Umowy zawiera liczne niejasności i wiele niedoprecyzowanych, niejednoznacznych pojęć, KIO 1507/13
wpływających na nierówne ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego, co zdaniem ...
art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy o finansach publicznych KIO 1507/13
oraz art. 16 pkt 1) i pkt 2 ...
po terminie niemożliwe jest złożenie przez odwołującego konkurencyjnej cenowo oferty.
KIO 1507/13
Działania zamawiającego pozostają także dla odwołującego w sprzeczności ...
naliczy kary umowne, co jest sprzeczne z przepisami ustawy PZP KIO 1507/13
i uniemożliwia złożenie przez odwołującego oferty.
Odwołujący ocenił ...
wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, kopię dokumentu należy KIO 1507/13
dołączyć do oferty. Zamawiający wskazuje, że przypadku, gdy ...
Krytyczny, "Błąd Niekrytyczny",
9. nakazanie zamawiającemu zmiany następujących postanowień, poprzez KIO 1507/13
wyczerpujące i jednoznaczne zdefiniowanie pojęć:
a. zawartego w ...
monitorujących";
10. nakazanie zamawiającemu przekazania wykonawcom ubiegającym się o udzielenie KIO 1507/13
zamówienia treści składającej się na Dokumentację dokumentacji analitycznej ...
przekaże / udostępni wykonawcom w celu realizacji Zamówienia, w których to KIO 1507/13
ofertach twórcy ci przedstawią warunki na jakich warunkach ...
Umowę. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania Umowy z innych powodów,
KIO 1507/13
17. nakazanie zamawiającemu zmiany Rozdziału 16 ust. 4 ...
niepieniężnej
Zamawiający pod rygorem wykluczenia z postępowania żąda od wykonawców KIO 1507/13
każdorazowego złożenia oryginału dokumentu wadium wniesionego w formie ...
oryginału powoduje wygaśnięcie zobowiązania gwaranta (poręczyciela). Powołał się na wyrok KIO z dnia 5 grudnia 2008 r. o sygn. akt KIO/UZP 1376/08 oraz z dnia 6 kwietnia 2011 r. o sygn. akt KIO 628/11.
1.3. odmowa zwrotu oryginałów dokumentów przedłożonych w ...
niż odwołujący wykonawcy przed upływem terminu związania ofertą powoduje niczym KIO 1507/13
nieuzasadnioną konieczności utrzymywania wadium w postaci gwarancji (poręczenia ...
do projektów złożonych o niestandardowych wymaganiach. Podkreślił, że wyznaczenie terminu KIO 1507/13
niewiele dłuższego, niż minimalny dopuszczalny jest sprzeczne z ...
z innym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak np. z kc.
KIO 1507/13
Powołał się na wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2011 r. o sygn. akt KIO 2649/11), wyrok KIO z dnia 31 sierpnia 2011 r. o sygn. akt KIO 1758/11 oraz wyrok KIO z dnia 4 października 2010 r. o sygn. akt KIO 2036/10.
W przekonaniu odwołującego przedstawione w odwołaniu postanowienia Wzoru ...
i jednoznacznego zdefiniowania / opisania wskazanych uprzednio pojęć mógłby zabezpieczyć się KIO 1507/13
odpowiednio do przewidzianych przez Wzór Umowy ryzyk i ...
stanu oprogramowania i systemu zamawiającego, a także zakresu prac jakie KIO 1507/13
mają być wykonane, a w konsekwencji powodują niemożność ...
sytuacji, gdy interes zamawiającego został należycie zabezpieczony. Takie działanie zamawiającego KIO 1507/13
stanowi rażące naruszenie zasady swobody umów, która na ...
orzecznictwo między innymi w poniższym orzeczeniu. Powołał się na wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2013 r. o sygn. akt KIO 109/13.
W ocenie odwołującego zamawiający nie jest władny do ...
członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za działanie na KIO 1507/13
szkodę spółki w tym do odpowiedzialności karnej, dlatego ...
od tego, czy prawa autorskie zostaną przeniesione (art. 41 ustawy)"
KIO 1507/13
termin płatności faktury
Zamawiający wprowadził niejasną i nieuzasadnioną ...
założeniu, że zamawiający dostosuje Wzór Umowy do obowiązujących przepisów podatkowych.
KIO 1507/13
wypowiedzenie umowy
Zamawiający przewidział możliwość wypowiedzenia umowy przez ...
oraz winna określać szczegóły tej zmiany. W przeciwnym bowiem przypadku KIO 1507/13
wykonawca składając ofertę w postępowaniu i nie znając ...
art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Powołał się na wyrok KIO z dnia 1 września 2010 r. o sygn. akt KIO 1756/10.
brak limitów konsultacji
Zamawiający w załączniku nr 6 ...
nieograniczonej swobody w kształtowaniu postanowień dokumentacji. Powołał się na wyrok KIO z dnia 13 marca 2012 r. o sygn. akt KIO 436/12 oraz wyrok KIO z dnia 28 grudnia 2012 r. o sygn. akt: KIO 2741/12.
Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia ...
o Załącznik nr 13 do Załącznika nr 2 do SIWZ".
KIO 1507/13
Skład orzekający Izby, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał ...
SIWZ, tj. "efektu dialogu" i zarzuty, z wyjątkiem dwóch zarzutów KIO 1507/13
cofniętych przez odwołującego, zostały przez skład orzekający Izby ...
z góry, zaplanować, założyć". Uwzględniając wskazane rozumienie słowa "przewidzieć" można KIO 1507/13
jedynie stwierdzić, że zamawiający zakłada, że nie będzie ...
wymaga, że o ile ustawa Pzp zawiera szczegółowe regulacje natury KIO 1507/13
technicznej dotyczące wadium w pieniądzu (co do sposobu ...
tj. wskazanymi przez odwołującego art. 60e i art. 46 KIO 1507/13
ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ dokument wadium, stanowiąc ...
cofa ten zarzut, ponieważ zamawiający wskazał, że zadanie ma zostać KIO 1507/13
wykonane na podstawie kodów źródłowych.
Wobec powyższego skład ...
Wada", "Incydent", "Awaria", "Błąd Krytyczny" oraz "Błąd Niekrytyczny" nie można KIO 1507/13
zamawiającemu przypisać błędu logicznego ignotum per ignotum, ponieważ ...
dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1507/13) zamawiający nie wykazał, że doręczył odwołującemu dokumentację analityczną, co KIO 1507/13
pozwoliłoby uznać, że odwołujący dysponuje już kompletną, niezbędną ...
między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub KIO 1507/13
roboty budowlane.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie rozwoju ...
do realizacji zamówienia i świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia warunkuje KIO 1507/13
pozytywny wynik weryfikacji gotowości wykonawcy.
W sytuacji zatem ...
działaniem bądź zaniechaniem działania, do którego był zobowiązany, dopuścił się KIO 1507/13
naruszenia określonych przepisów ustawy, przy czym podkreślenia wymaga ...
przysługujących mu z tytułu przeniesionych na niego autorskich praw majątkowych.
KIO 1507/13
Na rozprawie zamawiający dodatkowo wyjaśnił, że postanowienie art ...
etapie okresu przejściowego, wobec czego musi samodzielnie, przyjmując na siebie KIO 1507/13
odpowiednie ryzyko wycenić te elementy.
Odwołujący nie kwestionował ...
3 - Okno dostępności Usługi), a w przypadku konsultacji w siedzibie KIO 1507/13
zamawiającego w wymiarze 24 roboczogodzin w Dni Robocze ...
pozostaje argumentacja prezentowana w tym zakresie odnośnie do poprzednich zarzutów.
KIO 1507/13
O kosztach orzeczono stosownie do wyniku spraw na ...
ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
Przewodniczący: ……………………………..
Członkowie: ……………………………..
……………………………..
KIO 1507/13
...
2016-12-06 » Oddala odwołanie » data ogłoszenia: 2016-11-05
Sygn. akt: KIO 2180/16
WYROK
z dnia 6 grudnia 2016 r.
Krajowa ...
dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2180/16
Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul ...
Izby Odwoławczej z dnia 31 sierpnia 2011 r., Sygn. akt KIO 1758/11; Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 stycznia 2012 r., Sygn. akt KIO 2735/11.
6. Zdaniem Odwołującego naruszenie przez Zamawiającego art. 7 ...
Izby Odwoławczej z dnia 22 listopada 2013 r. sygn. akt KIO 2612/13, w ramach którego wskazano, że: "Izba stwierdza także ...
Izba w wyroku z dnia 7 października 2013 r. (Wyrok KIO z dnia 7 października 2013 r., sygn. akt KIO 2149/13, KIO 2152/13, KIO 2157/13 oraz KIO 2161/13). Jest to zatem rozpoznawana przez Izbę płaszczyzna, w ...
Izby Odwoławczej z dnia 1 marca 2016 r. sygn. akt KIO 360/12 oraz stanowisko zawarte w przywołanej wyżej Informacji o ...
uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/3965/I_KIO_2013.pdf). Ponadto Izba wskazuje, iż w tym zakresie stanowisko ...
wskazała Izba w wyroku z dnia 22 listopada 2013 r. KIO 2612/13, które to stanowisko Izba w niniejszym składzie podziela ...
zostać skutecznie podważona w ramach środków ochrony prawnej (vide wyrok KIO z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1126/13, KIO 1128/13, KIO 1132/13 oraz KIO 1133/13) lub stanowić podstawy do konkretyzacji lub wydłużenia terminów ...
2011-09-19 » Uwzględnia odwołanie
Sygn. akt: KIO 1910/11
WYROK
z dnia 19 września 2011 r.
Krajowa ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/11 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
B. wykonawcy ERBUD S.A ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 i oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
C. wykonawcy Polimex-Mostostal S ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/11 po stronie odwołującego;
D. wykonawcy Energopol-Szczecin S ...
Szczecin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego;
E. wykonawcy HOCHTIEF Polska S ...
Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910/ 11 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołaującego; F. wykonawcy Babcock & Wilcox Volund ...
Denmark zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1910 oraz KIO 1918/11 po stronie odwołującego
orzeka:
1. Uwzględnia odwołanie i ...
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Przewodniczący:
………………………………
Sygn. akt: KIO 1910/11
U z a s a d n i ...
Gdańsku, ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk wniósł do Prezesa KIO odwołanie dotyczące ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ...
Krajowej Izby Odwoławczej z 4 stycznia 2011 r. (sygn. akt: KIO 104/10) wyraźnie stwierdzono, że:
"1. Art. 22 ust. 4 ...
Natomiast w wyroku z 5 stycznia 2011 r. (sygn. akt: KIO 2770/10) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała m.in., że: "Za ...
a w wyroku z 24 września 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1947/10) skonstatowała, że "Sposób dokonywania oceny spełniania warunków ...
zamówienie". W wyroku z 18 stycznia 2011 r. (sygn. akt: KIO 29/11) Krajowa Izba Odwoławcza uznała zaś, że: "Izba stoi ...
przedmiotu zamówienia. Podobne stanowisko Izba wyraziła w sprawach o sygn. KIO/844/10, KIO/1202/10, KIO/1574/10, KIO/1600/10, KIO/1612/10, KIO/1627/10, KIO/2144/10, a także Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku ...
w wyroku z dnia 12 listopada 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 2350/10) uznając, iż: "Stosownie do brzmienia art. 29 ...
06.09.2011 r. wykonawca SNC Lavalin złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
08.09.2011 r. wykonawca Erbud SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
09.2011 r. wykonawca Energopol-Szczecin SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
09.2011 r. wykonawca Hochtief Polska SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
09.2011 r. wykonawca Polimex-Mostostal SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
09.09.2011 r. wykonawca Warbud SA złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
r. wykonawca Babcock & Wilcom Volund AS Dania złożył: 1) Prezesowi KIO, 2) zamawiającemu i 3) odwołującemu - zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego ...
marca 2008 r. o sygn. IV CSK 478/07 i KIO o sygn. 1876/09 oraz następnych«.
Także skład orzekający Izby ...
w wyroku Izby z 31 sierpnia 2011 r. o sygnaturze KIO 1758/11, że w polskim prawie nie istnieją przepisy zakazujące stanowienia jakiejś ...