[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017 13 fragmentów

2017-10-24

Sygn. akt V CSK 225/17 POSTANOWIENIE Dnia 24 października 2017 r. Sąd Najwyższy ...

o. w W. przeciwko S. B.V. w D. (Holandia) i X. Sp. z o.o. w P. o zapłatę, na ...

Apelacyjnego w (...) z dnia 18 stycznia 2017 r., sygn. akt I ACa (...), 1) odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania; 2) zasądza ...

tej skargi wskazała przyczyny objęte art. 3989 § 1 pkt 1 i 4 k.p.c. Występowanie istotnego zagadnienia prawnego połączyła z ...

wykonane, jednak sama umowa w sprawie zamówienia publicznego nadal istnieje i jest obowiązująca. W przypadku opowiedzenia się za drugim wariantem, wyjaśnienia ...

oczywistą zasadność skargi kasacyjnej wskazuje oczywiste naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. poprzez pominięcie w procesie wykładni § 3 ust ...

celem jest ochrona interesu publicznego, polegającego na ujednoliceniu orzecznictwa sądów i rozwoju judykatury. Założenie to może być zrealizowane jedynie poprzez powołanie i uzasadnienie istnienia co najmniej jednej z przesłanek wskazanych w art ...

powołaniem konkretnych przepisów prawa, wykazania, że jest istotne, nowe, poważne i nierozwiązane dotąd w orzecznictwie sądowym, a wyjaśnienie go ma znaczenie ...

postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 9 maja 2006 r., V CSK 75/06, niepubl; z dnia 5 grudnia 2008 r., III CZP 119/08, niepubl.; z dnia 26 czerwca 2008 r. niepubl.; z dnia 26 stycznia 2012 r., I PK 124/11, niepubl.). Istotność tego zagadnienia wyraża się w ...

cech zezwalających na uznanie ich za zagadnienie prawne istotne, nowe i mające abstrakcyjny charakter, w przyjętym rozumieniu. Wątpliwości związane są z ...

we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania stosowny wywód prawny i przedstawić argumenty jurydyczne. Skarga jest oczywiście uzasadniona, jeżeli bez wątpliwości ...

przyjęcie wniesionej skargi do rozpoznania, na tle motywów zaskarżonego postanowienia i podstaw wniesionej skargi, nie daje podstaw do takiej oceny. Argumenty ...

w art. 98 § 1 w związku z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c. jw ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2023 24 fragmenty

2023-07-13

I CSK 2570/22 POSTANOWIENIE 13 lipca 2023 r. Sąd Najwyższy w ...

P. o zapłatę, na skutek skarg kasacyjnych Biblioteki w P. i M. K. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 5 sierpnia 2021 r., I AGa 188/20, 1. przyjmuje skargę kasacyjną pozwanej do rozpoznania ...

25 lutego 2020 r. Sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony wyrok i zasądzoną przez Sąd Okręgowy kwotę 11 315,19 zł wraz ...

pkt 3). Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosły obydwie strony. I CSK 2570/22 2 Powódka w swojej skardze kasacyjnej wniosek o ...

rozwoju prawa. Zagadnienie prawne powinno być sformułowane w sposób ogólny i abstrakcyjny tak, aby umożliwić Sądowi Najwyższemu udzielenie uniwersalnej odpowiedzi, niesprowadzającej się do samej subsumpcji i rozstrzygnięcia konkretnego sporu (zob. postanowienia SN: z 15 października 2002 ...

02; z 22 października 2002 r., III CZP 64/02, i z 5 grudnia 2008 r., III CZP 119/08). Skarżący powinien nie tylko wskazać przepis prawa (materialnego lub procesowego ...

w celu wykazania, że zagadnienie jest istotne dla rozwoju prawa, i jednocześnie będzie miało znaczenie dla merytorycznego rozstrzygnięcia w jego sprawie ...

zob. m.in. postanowienia SN z 23 sierpnia 2007 r., I UK 134/07, i z 9 lutego 2011 r., III SK 41/10). Skarga ...

polemiką z tym stanowiskiem związaną z zastosowaniem konkretnych przepisów prawa. I CSK 2570/22 3 W lakonicznym uzasadnieniu, skarżąca zawarła jedynie streszczenie podstawy faktycznej i prawnej zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz powołane w podstawach kasacyjnych przepisy prawa ...

Sąd Apelacyjny, tj. art. 66 k.c. oraz art. 87 i 89 p.z.p. Skarżąca nie powołała w uzasadnieniu możliwych ...

rozpoznania (zob. postanowienia SN: z 5 kwietnia 2017 r., II CSK 688/16; z 4 lipca 2017 r., III CSK 64/17; z 10 maja 2018 r., I CSK 800/17). W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest, że skarga ...

dla przeciętnego prawnika z samej jej treści - bez pogłębionej analizy i jurydycznych dociekań - w sposób jednoznaczny wynika, że wskazane w niej ...

nieprawidłowe (zob. postanowienie SN z 15 lipca 2015 r., IV CSK 17/15). Powołując taką przyczynę kasacyjną skarżący powinien wykazać, że ...

zaskarżonego orzeczenia uchybienia w zakresie stosowania prawa miały charakter kwalifikowany i nie podlegały różnym ocenom (zob. postanowienia SN: z 12 grudnia ...

00; z 22 marca 2001 r., V CZ 131/00, i z 10 kwietnia 2018 r. I CSK 730/17). Przy czym, o ile dla uwzględnienia skargi kasacyjnej ...

lub procesowego (zob. postanowienie SN z 28 stycznia 2022 r., I CSK 947/22). Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie (art. 3984 § 2 k.p.c.) podlega rozpoznaniu na etapie tzw. przedsądu, natomiast przytoczone podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie są oceniane dopiero po przyjęciu skargi kasacyjnej do ...

te elementy muszą być więc przez skarżącego wyodrębnione, oddzielnie przedstawione i uzasadnione. Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi I CSK 2570/22 4 do rozpoznania powinno koncentrować się na wykazaniu ...

ich zasadności (zob. postanowienie SN z 28 stycznia 2022 r., I CSK 947/22). W lakonicznych motywach wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej ...

przyczyny kasacyjnej powinno koncentrować się na wykazaniu oczywistej zasadności skargi i nie może sprowadzać się do odwołania się do uzasadnienia podstaw ...

ich zasadności (zob. postanowienie SN z 28 stycznia 2022 r., I CSK 947/22). Przedstawione przez skarżącą argumenty, w zasadzie ograniczone do ...

kasacyjnej do rozpoznania zawarte w art. 3989 § 1 pkt 1 i 4 k.p.c. wzajemnie się, co do zasady, wykluczają ...

rozpoznania zarówno z uwagi na interes publiczny (pkt 1), jak i prywatny skarżącego (pkt 4). Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ...

w sprawie występuje tak poważna wątpliwość prawna, że wymaga interwencji i rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. I CSK 2570/22 5 Z powyższych względów, Sąd Najwyższy na podstawie ...

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 w zw. z art ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021 15 fragmentów

2021-11-30

Sygn. akt IV CSK 543/21 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy ...

Apelacyjnego w [...] z dnia 22 marca 2021 r., sygn. akt I AGa [...], 1. odrzuca skargę kasacyjną w części dotyczącej uwzględnienia apelacji ...

z 22 marca 2021 r., zaskarżając ten wyrok w całości i wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wniosku o przyjęcie ...

2/3 w stosunku do okresu wynikającego ze złożonej oferty i zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego, odnosząca się do konkretnego zamówienia i towarzyszących mu okoliczności może opierać się wyłącznie na kryteriach oceny ...

przedmiotu zamówienia (2/3 terminu wykonania umowy) zadeklarowanego w ofercie i wynikającego ze SIWZ, wobec konieczności wykonania robót dodatkowych, przewidzianych w części na etapie składania ofert i zawierania umowy, w części znajdujących się w przedmiarze robót, stanowiącym ...

realizacji przez wykonawcę, jak też zmian prowadzących do modyfikacji kontraktu i nie narusza dyspozycji art. 144 ust. 1 i ust. 2 p.z.p.? 6) Czy prace dodatkowe, które ...

zewnętrzne, w sposób obiektywny uzasadniający zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy i mogą być przedmiotem zamówienia z wolnej ręki na podstawie art ...

CZP 33/01), a jednocześnie być przedstawione w sposób ogólny i abstrakcyjny tak, aby umożliwić Sądowi Najwyższemu udzielenie uniwersalnej odpowiedzi, niesprowadzającej się do samej subsumpcji i rozstrzygnięcia konkretnego sporu (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 15 października ...

CZP 64/02; z 5 grudnia 2008 r., III CZP 119/08). Natomiast oparcie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na ...

w danej sprawie, jest przedmiotem rozbieżnej wykładni w judykaturze sądowej i na czym rozbieżność ta polega, co wymaga przytoczenia orzeczeń sądów ...

interpretacji ze strony Sądu Najwyższego, z czego potrzeba ta wynika i z jakich powodów dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa jest w tej mierze niewystarczający. Nieodzowne jest ponadto, podobnie ...

r., II CZ 102/02; z 29 lipca 2015 r., I CSK 980/14; z 19 czerwca 2018 r., IV CSK 56/18). Skarżący przede wszystkim zdaje się nie rozróżniać poszczególnych przyczyn kasacyjnych, łącząc w sposób nieuprawniony pierwszą i drugą przesłankę. Ponadto, wątpliwości Sądu Najwyższego budzi użycie przez pozwanego ...

skargi do rozpoznania wraz z uzasadnieniem jest natomiast odrębną konstrukcyjnie i funkcjonalnie częścią skargi kasacyjnej i nie jest rzeczą Sądu Najwyższego poszukiwanie w innych częściach skargi ...

ten podlega analizie na etapie przedsądu, natomiast przytoczone podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie oceniane są dopiero po przyjęciu skargi do rozpoznania ...

Oba te elementy muszą być przez skarżącego wyodrębnione, oddzielnie przedstawione i uzasadnione, a dla spełnienia wymogu z art. 3984 § 2 k.p.c. nie wystarczy odwołanie się do podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia, mimo że argumenty mogą być podobne (postanowienie Sądu Najwyższego z 14 maja 2020 r., I CSK 380/19). Ponadto stopień skonkretyzowania przedstawionych zagadnień oraz osadzenie w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 21 fragmentów

2016-02-11 » uchyla wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddala apelację powoda co do kwoty (...)

Sygn. akt V CSK 339/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego ...

grudnia 2014 r., uchyla wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddala apelację powoda co do kwoty 204.362,47 zł ...

groszy); znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym oraz koszty postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powodowa Gmina C ...

pozwanego S. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej W. S. W. w G. kwoty 408.724 ...

z pozwanym S. W. umowę konsorcjum, celem zwiększenia potencjału wykonawczego i kapitałowego dla wykonania przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy C. ETAP ...

realizacji zadania będącego przedmiotem porozumienia oraz do dokonania rozliczenia końcowego i solidarnej odpowiedzialności za realizację umowy w przypadku wybrania złożonej przez ...

z czym pozwany udzielił liderowi konsorcjum pełnomocnictwa do podpisywania oferty i umowy oraz reprezentowania go we wszystkich sprawach prawnych, technicznych i finansowych w ramach porozumienia z dnia 3 września 2008 r. W aneksie do porozumienia uszczegółowiły wzajemny podział zakresu prac i ustaliły, że lider konsorcjum rozliczy i obciąży strony proporcjonalnie do wartości robót kosztami poniesionymi na utrzymanie placu budowy, wniesionymi zabezpieczeniami i gwarancjami oraz innymi kosztami wspólnymi dotyczącymi realizacji. W dniu 1 ...

w trakcie realizacji umowy wykonawca wystąpi do inwestora o zgodę i akceptację przed zawarciem umowy z podwykonawcą. W § 6 ust. 3 ...

c. ustanawiającego solidarną odpowiedzialność zawierającego umowę z podwykonawcą oraz inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę ...

z podwykonawcą stanowi jednocześnie nienależyte wykonanie umowy zawartej z inwestorem i rodzi odpowiedzialność kontraktową w stosunku do niego. Szkoda inwestora polega ...

Apelacyjny oddalił zarzuty skarżącej kwestionujące ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji i jako niewadliwe uczynił je podstawą swojego wyroku. Zaakceptował przyjętą przez ...

dłużnika, który dopuścił się tych zachowań. Z istoty solidarności biernej i faktu, że jest ona zastrzegana przede wszystkim w interesie wierzyciela ...

pierwotne objęte odpowiedzialnością solidarną. Natomiast uwzględnienie, który z dłużników solidarnych i w jakim zakresie spowodował niewykonanie zobowiązania następuje dopiero w ramach roszczeń regresowych i nie odnosi się do relacji między wierzycielem, a dłużnikiem solidarnym ...

przez ich niezastosowanie, wobec braku przyjęcia, że powódce jako inwestorowi i dłużnikowi solidarnemu służy roszczenie regresowe wobec pozwanego jako wykonawcy i współdłużnika solidarnego oparte na ogólnej podstawie roszczeń regresowych zawartej w ...

konsorciantami a podwykonawcą. Wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa ponad kwotę 204.362,47 zł i zasądzenie kosztów, ewentualnie uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył ...

Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2008 r. III CSK 119/08, OSNC 2009 r, nr 9, poz. 130), zgodnie z którym ...

na zagadnienie wzajemnych rozliczeń solidarnie zobowiązanych za wynagrodzenie podwykonawcy inwestora i wykonawców - konsorcjantów. Przepis art. 6471 § 5 k.c. przewiduje solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane ...

lub zwarciem z nim wspólnej umowy. Odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy i podwykonawcy wynika z różnych podstaw prawnych określających jej zakres, tj ...

roboty budowlane, a w stosunku do podwykonawcy wynika z ustawy i ma gwarancyjny charakter. Zakres odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy określa umowa ...

Poszukiwania sposobu rozwiązania tej kwestii doprowadziły do sformułowania w piśmiennictwie i judykaturze (zob. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca ...

k.p.c. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddalił powództwo co do kwoty 204.362,47 zł z ustawowymi odsetkami oraz orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego stosownie do art. 100 k.p.c. eb ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2012 0 fragmentów

2012-09-15 » Bednarczyk Grzegorz, Buduj z Głową, BzG 3/2012

Bednarczyk Grzegorz BzG 3/2012 Zamówienia publiczne Rozmaite problemy wynikające z art. 6471 kc były poruszane na tym forum już wielokrotnie. Przepis ten został wprowadzony w życie z początkiem 2003 roku, na fali przypadków pojawiania się w wielu inwestycjach spółek-"wydmuszek", mających służyć ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2015 53 fragmenty

2015-09-10 » uchyla zaskarżony wyrok w punktach: I podpunkt 1 oraz III i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

Sygn. akt II CSK 630/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września ...

dnia 23 kwietnia 2014 r., uchyla zaskarżony wyrok w punktach: I podpunkt 1 oraz III i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Powód domagał się zasądzenia ...

wykonywanie funkcji lidera konsorcjum, które określone zostało w dwóch fakturach i było to podstawą zgłoszenia zarzutu potrącenia kwoty 586 924,15 ...

2013 r. oddalił powództwo. Rozstrzygnięcie to wynikało z następujących ustaleń i wniosków. Powód w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawarł z pozwaną, S. AG w S., B. Z. i P. K. w dniu 27 marca 2007 r. umowę konsorcjum ...

w strefie zurbanizowanej Ł., zadanie 07 - Projekt Nr [...], którego inwestorem i zamawiającym była Spółka I. w Ł. W punkcie czwartym tej umowy strony postanowiły, że będą odpowiadać wobec zamawiającego wspólnie i solidarnie podczas procedury przetargowej, a w przypadku przyznania kontraktu, solidarnie za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i za wniesienie lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy. Partnerzy konsorcjum zobowiązali się do zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu i wspólnego wystąpienia do instytucji finansującej o udzielenie takiego zabezpieczenia, na ...

oraz w imieniu konsorcjum, złożenia jej, a także zaciągania zobowiązań i przyjmowania poleceń dla i w imieniu każdego z uczestników oraz wszystkich uczestników. Odpowiadała za ...

precyzowało szczegółowe warunki wspólnego wykonania zamówienia. Zakres prac (roboty, dostawy i usługi) każdego z partnerów określone zostały w załączniku numer jeden ...

prawidłowej realizacji kontraktu, które nie zostały jednoznacznie wyspecyfikowane w kontrakcie i tym samym przydzielone konkretnemu wykonawcy, zostaną przejęte i wykonane przez tego wykonawcę, do którego należy zakres prac wskazujący ...

przyporządkowania. Zmiany zakresu prac były dopuszczalne w trakcie realizacji kontraktu i dotyczyły wykonawcy, którego prace zostały skorygowane. Ustalone zostały także udziały ...

przez innego partnera, miał on ponosić odpowiedzialność względem tych partnerów i zamawiającego. Lider zobowiązał się wobec zamawiającego do ubezpieczenia kontraktu w ...

możliwości kompensaty wzajemnych zobowiązań. Partner, którego działania doprowadziły do opóźnienia i zapłaty kar umownych, ponosił odpowiedzialność z tego tytułu względem zamawiającego i pozostałych partnerów. Powód wystawił 29 faktur VAT na łączną kwotę ...

484,48 zł. Wszystkie faktury wystawione przez powoda zostały przyjęte i zaksięgowane w dokumentacji finansowo - księgowej. Strony prowadziły, począwszy od 5 sierpnia 2010 r., rozmowy i wymieniały pisma mające na celu uzgodnienie zakresu prac wykonanych przez powoda w czerwcu 2010 r., a następnie zakresu i wartości wszystkich zrealizowanych prac, objętych wystawionymi fakturami. W dniu 28 ...

zatrzymanych przez pozwaną. Zgodnie z nimi, zabezpieczenie gwarancji usunięcia wad i usterek miało nastąpić w drodze gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez PZU S.A. o uzgodnionej treści i wartości robót wykonanych przez każdego partnera. Wartość wykonanych i zafakturowanych prac na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 45 ...

w związku z dokonanym potrąceniem utrzymując, że powód nie udokumentował i nie sporządził zestawienia wykonanych przez siebie prac w ramach zamówienia ...

odbioru nawierzchni dla 23 ulic w odcinkach D.1.2. i D.2.2., co uniemożliwiło wystawienie dokumentów przekazania tych ulic ...

przedstawiciela zamawiającego. Zamawiający wystawiał przejściowe świadectwo płatności obejmujące wykonane prace i ono było podstawą rozliczeń pomiędzy stronami. Lider wystawiał dokument o nazwie okresowe świadectwo płatności i ono było podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę. Przed wystawieniem faktury prace musiały być zweryfikowane pod względem technicznym i finansowym. Kwoty wynikające z faktur miały być przekazywane na rachunek ...

zafakturowane lub powstały rozbieżności pomiędzy należnościami od zamawiającego dla lidera i od lidera dla uczestników konsorcjum i do tego rodzaju różnic doszło, z uwagi na charakter rozliczeń ...

objętych fakturami. Ustalone zostało również, że wynagrodzenia wypłacone B. Z. i P. K. były zawyżone. Doszło do porozumienia dotyczącego zasad zwrotu ...

818,81 zł. Ponadto niezgodności dotyczą jeszcze trzech wskazanych faktur i w tym zakresie prace wykonane przez innego wykonawcę obejmują netto ...

jako nieudowodnione. Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego i zasądził na rzecz powoda kwotę 1 750 391,57 zł ...

realizowanego przez partnerów konsorcjum, bez uwzględnienia postanowień łączących strony umów i błędnej oceny charakteru wynagrodzenia powoda. Konieczna była analiza dokumentów zgromadzonych ...

określony został zakres udziału partnerów w konsorcjum w ujęciu procentowym i kwotowym, który miał stanowić podstawę wszelkich rozliczeń pomiędzy stronami. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcom za kompleksowe i zgodne z kontraktem ich wykonanie została ustalona także przy uwzględnieniu ...

wykonawczym, także jako ryczałtowe. Wskazują na to również zeznania świadków [...] i powoda. Wynika z nich także, że kierownik kontraktu zlecał powodowi ...

została przekroczona wielkość przerobu przypadająca na niego. System przyjmowania, weryfikacji i sprawdzania faktur wystawianych przez wykonawców, w którym brało udział wiele osób, prowadził do wnikliwego sprawdzania faktu wykonania robót i jego zakresu. Podstawą wystawienia faktury był okresowy protokół odbioru robót ...

powoda konieczne było stwierdzenie, czy kontrakt został zrealizowany w całości i czy wykonane przez powoda prace odpowiadały procentowemu udziałowi, określonemu w ...

nie zafakturował, jeżeli działo się to na polecenie kierownika kontraktu i pod kontrolą lidera konsorcjum, w ramach systemu aprobowania i wartości wykonanych robót. Pozwana zaakceptowała faktury wystawione przez powoda, nie ...

samym pozwana potwierdzała fakt wykonania przez powoda określonego zakresu robót i ich wartości. Wynika to również z notatki ze spotkania stron ...

niewłaściwym zastosowaniem art. 65 § 2 w związku z art. 3531 i art. 632 § 1 k.c., polegającym na przyjęciu, że powodowi ...

umowa o roboty budowlane. Błędne uznanie, że przyjęcie przez pozwaną i zaksięgowanie faktur wystawionych przez powoda potwierdzało jego prawo do wynagrodzenia ...

c. Zastosowanie art. 65 § 2 w związku z art. 498 i art. 455 k.c. było konsekwencją nieprawidłowego rozumienia wymagalności roszczenia ...

328 § 2 w związku z art. 233 § 1, art. 381 i art. 382 w związku z art. 391 § 1 k.p ...

c. Skarżąca domagała się uchylenia wyroku w zakresie uwzględniającym powództwo i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył ...

powinien opierać się na ustalonej przez ten sąd podstawie faktycznej i prawnej, ponieważ postępowanie apelacyjne, stosownie do art. 378 § 1, 382 i 381 k.p.c., jest kontynuacją merytorycznego rozpoznania sprawy (por ...

art. 328 § 2 k.p.c. Oznacza to, że istota i specyfika postępowania apelacyjnego usprawiedliwia dochowanie przez sąd drugiej instancji tych ...

w art. 328 § 2 k.p.c., które stanowią podstawę i zakres jego orzekania. Należą do nich ustalenia faktyczne, zastosowanie prawa materialnego, odniesienie się do wszystkich wniosków i zarzutów apelacyjnych oraz do stanowiska strony przeciwnej. Obowiązek wskazania ustalonych ...

które wymagają skorygowania lub uzupełnienia w niewielkim zakresie, właściwie oznaczonym i omówionym. Istotne jest, żeby podstawa faktyczna orzeczenia sądu drugiej instancji była dobitnie i właściwie określona. Jeżeli sąd ten przyjmuje odmienne rozstrzygnięcie, niż sąd pierwszej instancji, oparte na innej podstawie faktycznej i prawnej, powinien dokonać własnych, stanowczych ustaleń faktycznych, które wskazywałyby na zastosowaną podstawę prawną i w uzasadnieniu wskazać te ustalenia oraz podstawę prawną. Nie jest ...

rozstrzygnięcia (por. wyroki Sądu Najwyższego z 7 maja 2002 r., I CKN 105/00, Lex nr 55169; z 11 kwietnia 2006 r., I PK 164/05, niepubl.; z 26 lipca 2007 r., V CSK 115/07, niepubl.; z 11 stycznia 2008 r., V CSK 240/07, niepubl.) oraz przeprowadzenie kontroli zaskarżonego orzeczenia przez Sąd ...

r. Nie została wskazana podstawa faktyczna przypisanych pozwanej obowiązków, uprawnień i zadań, uwzględniająca materiał dowodowy zebrany w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji. Częściowe uwzględnienie powództwa nie zostało połączone z przywołaniem i omówieniem podstawy prawnej. Dokonując ceny roszczenia, odmiennej od przyjętej przez ...

382 k.p.c., jeżeli zostały przez ten sąd dopuszczone i przeprowadzone. W tym względzie wymagana jest jednoznaczna decyzja w postaci ...

c. przez niezastosowanie. Wskazane nieprawidłowości miały wpływ na wynik sprawy i wykluczały przeprowadzenie oceny zastosowania prawa materialnego w kontekście podniesionych w ...

uwagi na istotne kwestie dotyczące więzi prawnych stron. Współpraca stron i trzech innych podmiotów objęta była umową konsorcjum z dnia 27 ...

została zawarta w dniu 27 sierpnia 2007 r. przez Spółkę I. sp. z o.o. z wykonawcą, uczestnikami konsorcjum, w których ...

dwa stosunki prawne, jeden objęty umowami konsorcjum oraz porozumienia wykonawczego i drugi wynikający z umowy o realizację rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej ...

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; stosuje się do nich ...

takiej umowy nie powstaje osobny byt prawny posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Taką zdolność posiadają wyłącznie członkowie tworzący ...

wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 20 listopada 2014 r., V CSK 177/14; z dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14; z dnia 10 września 2014 r., II CSK 536/14 oraz postanowienie z dnia 6 marca 2015 r ...

wyroki Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 130; z dnia 11 maja 2012 r., II CSK 491/11, niepubl.; z dnia 7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14, niepubl.). Wyszczególnione zostało także konsorcjum zdecentralizowane, w którym poszczególni uczestnicy mogą działać samodzielnie i nawiązywać we własnym imieniu oraz na własny rachunek bezpośrednio stosunki ...

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14). Treść wewnętrznego porozumienia pomiędzy uczestnikami konsorcjum decyduje zatem o rodzaju więzi prawnej między nimi i zakresie samodzielności uczestnika, w działaniach względem zamawiającego. W sprawie, której dotyczy skarga kasacyjna, istotne było dokonanie wykładni umów konsorcjum i porozumienia wykonawczego, uwzględniającej wskazania zawarte w art. 65 § 2 k.c., dla określenia treści obowiązków i uprawnień uczestników konsorcjum oraz lidera, ustalenia zakresu prac przydzielonych każdemu ...

przysługującego im wynagrodzenia, w tym powodowi, przyjętych zasad wystawiania faktur i wypłaty środków przekazywanych przez zamawiającego. Wyjaśnienia wymagało, jakie znaczenie miało przyjmowanie i księgowanie przez pozwaną faktur wystawianych przez uczestników. W relacjach pomiędzy ...

zamawiającego, który miał obowiązek zapłaty za wykonanie prac, a czy i jakie obowiązki lub uprawnienia w tym względzie były rzeczą pozwanej ...

jako lidera, powinno wynikać z analizy umów konsorcjum, porozumienia wykonawczego i umowy z zamawiającym. Sąd Apelacyjny nie mógł uchylić się od ...

uwzględnienia powództwa. Z tych przyczyn Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, na podstawie art. 39815 § 1 ...

w art. 108 § 2 w związku z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c. kc ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2014 33 fragmenty

2014-11-07 » oddala skargę kasacyjną

. Sygn. akt IV CSK 95/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada ...

zawarta umowa o utworzeniu konsorcjum trzech podmiotów, w tym powoda i U. D., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "... U. D.". Celem ...

był udział w przetargu ogłoszonym przez Muzeum Historyczne na zaprojektowanie i wykonanie remontu oraz przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz prac naprawczych budowlanych Ratusza Głównego Miasta G. Chodziło ...

konsorcjum przy zawarciu umowy z zamawiającym obejmującej wykonanie zadania inwestycyjnego i prowadzenie rozliczeń z tytułu wykonanych robót. Konsorcjanci akceptowali warunki umowy ...

a w dniu 11 grudnia 2008 r. zawarto umowę remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Ratusza Głównego. W umowie tej ...

umowy konsorcjalnej. Ostatecznie w dniu 8 maja 2009 r. powód i lider konsorcjum zawarli umowę, w której powód podjął się wykonania ...

że U. D. jest liderem konsorcjum, a powód - jego uczestnikiem i wykonawcą. Po wykonaniu przez powoda znacznej części prac budowlanych przedstawił ...

ramach konsorcjum wykonuje umowę z dnia 11 grudnia 2008 r. i umowę konsorcjalną. Pozwany przejął bezpośrednio zobowiązanie z tytułu płatności na ...

faktura została zapłacona przez pozwanego inwestora. Powód kontynuował dalsze roboty i w dniu 7 lipca 2010 r. wystawił pozwanemu fakturę na ...

zamawiającym o wykonanie zamówienia publicznego. Powód był stroną tej umowy i występował w niej jako członek konsorcjum. Sąd Okręgowy rozważał kilka ...

konsorcjum. Apelacja powoda została oddalona. Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne i oceny prawne Sądu pierwszej instancji. Umowa z dnia 11 grudnia 2008 r. miała ten skutek, że sytuowała powoda i pozostałych członków konsorcjum w pozycji podobnej wspólników spółki cywilnej. Oznacza ...

osoby trzeciej. W relacjach powoda z Muzeum Historycznym ich uprawnienia i obowiązki wyznacza umowa z dnia 11 grudnia 2008 r. o ...

26 lutego 2010 r. Nie mogło ono zmieniać umowy konsorcjum i umowy z dnia 11 grudnia 2008 r. Zgodę lidera konsorcjum ...

aprobatę przez ten podmiot innego sposobu rozliczenia się między liderem i konsorcjantami. Zgodę tę wyrażono wbrew treści umowy konsorcjum i bez akceptacji trzeciego konsorcjanta. Analizując zarzuty pozwanego inwestora dotyczące wykonania ...

c. w zw. z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP, art. 385 k.p ...

z art. 647 k.c., art. 483 § 1 k.c. i art. 498 § 1 k.c. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku, a także wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania, ewentualnie - o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył ...

wyroku). Chodzi tu przede wszystkim o zarzuty wskazane w pkt I.5 i pkt II.2 wstępnej części skargi. Ponadto w sprawie tej ...

postanowienie umowy z dnia 11 grudnia 2008 r. o zaprojektowanie i wykonanie remontu przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W ocenie powoda, porozumienie stron procesu z dnia 6 ...

regulujące zakres ich robót, w ramach udzielonego im zamówienia publicznego i "wynagrodzenia każdego członka było ściśle określone zakresem jego prac". W ...

częściowa zapłata miałaby zwalniać inwestora z obowiązku świadczenia wobec konsorcjum i stanowiłaby jednocześnie rozliczenie tego wynagrodzenia wewnątrz konsorcjum. Dokonane ustalenia faktyczne Sądów meriti i treść czterech podstawowych umów (z dnia 25 listopada 2008 r ...

po zawarciu przez konsorcjum z pozwanym inwestorem umowy o zaprojektowanie i wykonanie remontu. Status ten nie uległ bowiem zmianie w wyniku ...

nieograniczonym w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w postaci zaprojektowania i wykonania remontu oraz przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej (§ 1 i § 2 umowy z dnia 25 listopada 2008 r.). Przewidziana w ...

wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, z. 9, poz. 130). W piśmiennictwie wyróżnia się ...

tzw. konsorcjum zdecentralizowanego, w którym poszczególni konsorcjanci mogą działając samodzielnie i nawiązywać we własnym imieniu oraz na własny rachunek bezpośrednio stosunki ...

przez konsorcjum, wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z kontraktu (z zamawiającym) i wzajemnych między członkami konsorcjum, łącznie z okresem gwarancji i rękojmi" (§ 9 umowy). Omawiane konsorcjum wykonawcze nie zostało zatem powołane ...

na to, że w toku wykonywania umowy o zamówienie publiczne i prowadzenia robót budowlanych przez powoda nastąpiła taka modyfikacja treści umowy konsorcjum i umowy z dnia 11 grudnia 2008 r., że - w wyniku ...

a inwestorem, charakterystycznej dla wspomnianego już modelu tzw. konsorcjum zdecentralizowanego i uzasadniającej legitymację czynną powoda w zakresie dochodzonego wynagrodzenia od pozwanego ...

umowy o zamówienie publiczne jest konsorcjum wykonawcze jako wspólny wykonawca i inwestor jako zamawiający, to tym samym uprawnienia i obowiązki wynikające z tej umowy należy powiązać odpowiednio z takim ...

tego, w jakiej części poszczególni konsorcjanci podjęli się wykonania robót (i wykonali te roboty) w ramach szczegółowych porozumień z pozostałymi konsorcjantami ...

kwestię legitymacji czynnej konsorcjantów w związku z utworzeniem konsorcjum wykonawczego i zawarciem umowy o zamówienie publiczne determinuje status konsorcjum jako jednolitego (łącznego) podmiotu uprawnień i obowiązków wynikających z tej umowy (por. np. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2012 r., II CSK 491/11, nie publ.). Status taki może przesądzać nie tylko ...

zatrzymanego wadium (wyrok z dnia 13 października 2011 r., V CSK 475/10, nie publ.), ale także o takiej ich legitymacji ...

przedmiotowym (art. 379 § 2 k.c.) nie zmienia tej sytuacji i nie prowadzi do podzielności w sferze możliwości dochodzenia wynagrodzenia od ...

oddalić skargę kasacyjną jako nieuzasadnioną (art. 39814 k.p.c. i rozstrzygnąć o kosztach postępowania kasacyjnego (art. 98 § 1 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c.). ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 76 fragmentów

2023-04-20

w dniu 20 kwietnia 2023 r., skarg kasacyjnych strony powodowej i strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2019 r., sygn. akt I AGa 234/18, 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I a) w zakresie oddalającym powództwo co do kwoty 1 188 ...

kosztach procesu za obie instancje (tj. w punkcie 1 b) i 1 c) a także w punkcie III) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie do ...

opóźnienie od dnia 19 października 2013 r. do dnia zapłaty i oddalił powództwo w pozostałej części. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy wskazał następujące ustalenia i motywy rozstrzygnięcia: W dniu 18 listopada 2011 r. w G. powódka i "M." Spółka Jawna w S.(M.) zawarli umowę konsorcjum w ...

kryta pływalnia oraz hala sportowa - rozszerzenie usług społeczno-oświatowych. Etap I - Budowa hali sportowej z wyposażeniem w K." oraz rozliczenia wynagrodzenia na warunkach przedstawionych w SIWZ i na podstawie kontraktu, który zostanie zawarty z pozwaną. Liderem konsorcjum została powódka, która była upoważniona do prowadzenia spraw konsorcjum i reprezentowania jego interesów podczas wykonywania zamówienia. W tym samym dniu M. udzieliła powódce pełnomocnictwa do podpisania umowy z pozwaną i rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie robót. W dniu 23 listopada 2011 r. w K. konsorcjum i pozwana zawarli umowę na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego, w skład ...

wykonania za wynagrodzeniem obiektu sportowego na nieruchomości stanowiącej własność pozwanej i przekazania obiektu pozwanej do eksploatacji, a po upływie terminu eksploatacji ...

go na własność pozwanej w stanie technicznym umożliwiającym jego funkcjonowanie i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz w stanie wolnym od wszelkich praw osób trzecich i obciążeń. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu miało ...

z tytułu budowy obiektu sportowego wraz z kosztami nadzorów autorskiego i inwestorskiego kwotę 7 046 012,21 zł netto (8 666 595,01 zł brutto) i z tytułu kosztów finansowania budowy kwotę 2 619 073,20 ...

odstąpieniu od umowy z dnia 13 czerwca 2013 r., to i tak umowę z dnia 23 listopada 2011 r. należało uznać ...

r., w którym stwierdziła, że to ona odstąpiła od umowy i to bez względu na treść aneksu nr 1. Skoro powódka ...

przedmiotem ustaleń powinny być stan faktycznie wykonanych prac, ich jakość i wartość, oraz kwestia spełnienia świadczenia. Chodzi więc o rozliczenie umowy ...

k.c. w związku z art. 638 § 1 k.c. i art. 656 k.c., co daje kwotę 5 043 036 ...

proporcji ustalonych przez strony w § 2 ust. 2 lit. a i b umowy. Kwota 1 874 496,61 zł stanowiła składnik ...

uwzględnił ponadto żądanie w zakresie przysługujących powódce kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego na łączną kwotę 122 516,12 zł. Ogółem więc ...

2011 r. nie prowadziła do powstania między stronami wspólnoty praw i obowiązków, wspólności majątkowej i organizacyjnej, czy wspólności przedsiębiorstwa charakterystycznej dla umowy spółki cywilnej. Zauważył ...

Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił także wartość robót wykonanych przez powódkę i zasadnie uznał, że kwota ta powinna stanowić podstawę rozliczeń między ...

zastrzeżeniem korekty w zakresie kwoty zapłaconej w ramach zajęcia egzekucyjnego i wartości prac naprawczych. W ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy błędnie ...

ta obejmowała bowiem szerszy zakres prac niż tylko wybudowanie obiektu i była umową nienazwaną, łączącą elementy umowy o roboty budowlane i umowy zlecenia - świadczenia usług. Była to też umowa zawarta w ...

treści. Kwalifikacja ta nie miała jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia i tym samym rozliczeń pomiędzy stronami, zwłaszcza w sytuacji przyjęcia skutecznego ...

rodzaju szkód, obejmować szkody powstałe w obiekcie, materiałach, zapleczu, sprzęcie i na osobach z sumą gwarancyjną w wysokości łącznej 5 000 ...

takiej polisy, wymaganej umowy ubezpieczenia nie zawarła, mimo rozpoczęcia prac i upływu umownego terminu do wykonania prac. Wykonania określonego w umowie ...

zł oraz kosztów nadzoru w wysokości 122 516,12 zł i w tym zakresie skorygował wyrok Sądu Okręgowego. Pozostała kwota podlegała ...

za zasadny w świetle § 10 ust. 7, § 10 ust. 5 i § 2 ust. 2c umowy. Wysokość kary umownej podlegającej potrąceniu ...

2 k.c. w związku z § 2 ust. 1, 2 i 3, § 3 ust. 1 umowy z dnia 23 listopada 2011 ...

1 k.c. w związku z art. 7 ust. 2 i art. 18a ust. 1 u.p.p. w związku ...

5) 455 k.c.; 6) art. 72 § 1 pkt 1 i § 2 k.p.c. w związku z art. 195 § 1 i 2 k.p.c.; 7) art. 320 k.p.c. i 8) art. 328 § 2 k.p.c. W skardze kasacyjnej ...

559, dalej - "u.s.g."); 2) art. 498 k.c. i 499 k.c. w związku z art. 118 k.c ...

wspólne ubieganie się o zawarcie umowy o realizację zamówienia publicznego i wspólne wykonanie tego zamówienia zgodnie z umową (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 130), co należy odpowiednio odnieść do ubiegania się i realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ze względu ...

por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013 r., I CSK 769/12). Kwalifikacja umowy konsorcjum jako umowy spółki cywilnej jest ...

dotyczy w szczególności istnienia majątku wspólnego (art. 863 k.c.) i wniesienia wkładów (art. 861 k.c.). W judykaturze kwestia ta ...

wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2014 r., V CSK 177/14, z dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 353/14, z dnia 23 września 2016 r., II CSK 27/16, z dnia 3 kwietnia 2018 r., II CSK 452/17 i z dnia 30 czerwca 2021 r., III CSKP 75/21 ...

postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2017 r., III CSK 182/18 i z dnia 12 października 2018 r., V CZ 71/18 ...

potencjału gospodarczego uczestników przy realizacji konkretnego zadania, z pominięciem wkładów i wspólnego majątku, które są charakterystyczne dla umowy spółki. Pogląd ten ...

skargi kasacyjnej, w której eksponowano niedokonanie przez konsorcjantów podziału prac i wynagrodzenia przysługującego im z tego tytułu. Argumentacja ta koncentrowała się ...

dochodzenia przysługującego im świadczenia należy oceniać w płaszczyźnie art. 379 i n. k.c. regulującego problematykę wielości wierzycieli w powiązaniu z ...

expressis verbis w postanowieniach umowy konsorcjum, podziału zadań między nimi i odpowiadającego im wynagrodzenia, należało w tym kontekście uznać za chybioną ...

konsorcjantów z wyłączeniem ogólnych reguł wynikających z art. 379 § 1 i art. 381 k.c., z tym, że uzgodnienie takie powinno ...

zarzutów naruszenia art. 72 w związku z art. 195 § 1 i 2 k.p.c. Druga płaszczyzna zarzutów materialnoprawnych dotyczyła konsekwencji ...

od umowy przez pozwaną w aspekcie przysługiwania powódce dochodzonej wierzytelności i jej wymagalności. Zarzuty te pozwana wiązała z charakterem prawnym umowy ...

umowy o partnerstwo publiczno- prywatne w szerokim zakresie kształtować źródło i sposób zapłaty wynagrodzenia podmiotu prywatnego. In casu przewidziano, że wynagrodzenie ...

których akcentowano wagę tego rozwiązania z punktu widzenia pewności obrotu i obciążenia finansów partnera publicznego, odrywały się jednak od okoliczności sprawy ...

z dnia 27 stycznia 2021 r., V CNP 14/20 i powołane tam orzecznictwo). Do umów o partnerstwo publiczno-prywatne maję ...

cywilnego regulujące skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 487 i n. k.c.), na co wskazuje się również w piśmiennictwie ...

Dotyczy to także regulacji związanych z wykonaniem umownego prawa odstąpienia i jego konsekwencjami (art. 395 § 2 k.c.). Strony, zgodnie z ...

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2016 r., IV CSK 687/15). Strona korzystająca z umownego prawa do odstąpienia od ...

przekonujące. Odstąpienie od złożonego kontraktu, zakładającego wieloletnią współpracę przy budowie i eksploatacji obiektu sportowego, jest najdalej idącym krokiem w relacji między ...

stronami, prowadzi do zniweczenia zawartej umowy, uniemożliwienia osiągnięcia jej celu i powinno być realizowane w sposób przemyślany, z uwzględnieniem umownych i ustawowych konsekwencji prawnych tej czynności, w tym w aspekcie poziomu ...

jeszcze, że źródłem świadczenia dochodzonego przez powódkę nie była umowa i nie opiewało ono na umówione wynagrodzenie (jego część). Roszczenie powódki ...

o zapłatę wynagrodzenia umownego, które było związane z realizacją projektu i osiągnięciem celu umowy, upadło wraz z upadkiem umowy na skutek ...

wynagrodzenia pozwana wiązała również zarzuty naruszenia art. 455 k.c. i art. 328 § 2 (w dawnym brzmieniu) w związku z art ...

wymagalność roszczenia dochodzonego w sprawie, wynikłego z odstąpienia od umowy i traktowania jej jako niezawartą. Pogląd, że doręczenie faktury VAT, obejmującej ...

III CZP 56/92, OSNC 1992, nr 12, poz. 219 i wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 1999 r., I CKN 964/97 oraz z dnia 23 października 2001 r., I CKN 323/99, OSNC 2002, nr 7-8, poz. 94 ...

drugiej instancji nie jest zobowiązany odnieść się do każdego twierdzenia i argumentu prawnego podniesionego w apelacji, a ewentualne zaniechanie rozpoznania sprawy ...

p.c., art. 382 w związku z art. 235 § 1 i art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 ...

w postępowaniu kasacyjnym niedopuszczalny, co wynika ze specyfiki tego postępowania i co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w art. 3983 § 3 k.p ...

z wysokością poniesionych kosztów finansowania budowy oraz kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Przepis art. 382 k.p.c. wyraża ogólną dyrektywę ...

uwzględnić całokształt materiału procesowego, zgromadzonego zarówno przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji. Koresponduje on z przyjętym w kodeksie postępowania cywilnego ...

pełnej, podkreślając, że kompetencje rozpoznawcze, pozwalające na samodzielną ocenę dowodów i dokonywane ustaleń faktycznych, przysługują także sądowi drugiej instancji. Do naruszenia ...

por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2018 r., I CSK 556/17 i z dnia 20 lutego 2020 r., IV CSK 561/18, OSNC-ZD 2021, nr D, poz. 34). Przepis ...

listopada 2011 r., a zarazem powódka, mimo wezwania, nie zawarła i nie złożyła wymaganej umowy ubezpieczenia. Sytuacja, w której sąd drugiej ...

por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2018 r., I CSK 608/17 i powołane tam dalsze orzecznictwo). Zarzutu tego nie uzasadnia natomiast sytuacja ...

kary umownej, co uwzględniono w kontekście zarzutu naruszenia art. 118 i art. 498 oraz art. 499 k.c. Zarzut naruszenia art ...

ubezpieczenia. Postanowienie to nie było bez znaczenia dla rozkładu praw i obowiązków stron, zwiększając ochronę prawną pozwanej na wypadek woli wcześniejszego ...

odniosła się w istocie do tego argumentu, poprzestając na przeciwnym i ogólnym twierdzeniu, że prezes zarządu powódki R. M. dysponował stosownym ...

Najwyższego wymagało postawienia zarzutu naruszenia art. 65 § 1 k.c. i wsparcia go stosowną argumentacją. W braku tego zarzutu, Sąd Najwyższy ...

ten zaprzeczył zaś, aby powódka wykazała poniesienie kosztów finansowania budowy i wydatków z tytułu nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Ze względu na charakter postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy nie ...

złożono dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w związku z nadzorem autorskim i inwestorskim, jak również twierdzeń - wybiegających poza podstawę faktyczną wyroku Sądu ...

uznać zarzuty naruszenia art. 118 w związku z art. 498 i art. 499 k.c. w kontekście podniesionego przez powódkę zarzutu ...

por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2013 r., I CSK 522/12 i powołane tam orzecznictwo oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2015 r., V CSK 295/14, OSNC-ZD 2016, nr C, poz. 40). Samą ...

przez wskazanie charakteryzujących ją cech, takich jak profesjonalny charakter, powtarzalność i racjonalność działań, działanie na własny rachunek, uczestnictwo w obrocie gospodarczym ...

przy czym ocena ta musi być dokonywana w konkretnych okolicznościach i kontekście prawnym danego przypadku, gdyż działalność gmin nie ma jednorodnego ...

przedmiotem umowy z dnia 23 listopada 2011 r. była budowa i eksploatacja kompleksu rekreacyjno-sportowego - etap I obejmujący budowę hali sportowej, określonego jak "obiekt sportowy". Strony ustaliły ...

por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2013 r., I CSK 522/12 i powołane tam orzecznictwo). Kwestia ewentualnego związku między zawarciem umowy z ...

zapewnienia należytych warunków jej działania, przy uwzględnieniu skali zamierzonej inwestycji i jej celów, nie została jednak objęta ustaleniami faktycznymi ani rozważaniami ...

Sąd Apelacyjny uznał jedynie, że nie dotyczy ono świadczenia okresowego i nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stanowisko to nie ...

art. 118 k.c., a w konsekwencji także art. 498 i art. 499 k.c. należało uznać za trafny; w tym ...

por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2004 r., I CK 141/04). Z tych względów, na podstawie art. 39815 § 1 i art. 39814 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w ...