lipca 2018 r., sygn. akt I AGa (...), uchyla zaskarżony wyrok w ...
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...
kanalizacji sanitarnej w miejscowości G. i Ł.. Strona pozwana wniosła o ...
konieczności utwardzenia kamieniem tych wjazdów i dróg dojazdowych, które wcześniej przez ...
zgody na zmianę rozwiązania technicznego i złożenie dodatkowego zamówienia publicznego. Powód ...
że rzeczywiście wykonał roboty dodatkowe i w jakim zakresie. Z tej ...
kwoty do 15 000 zł i taką kwotę Sąd Apelacyjny uznał ...
tego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy ...
art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p ...
pozwie dowodem z opinii biegłego i podlegałyby zrealizowaniu podczas sporządzania przez ...
przez powoda robót budowlanych, ale i ich rozmiar, prawidłowość i uzasadnienie; 2) art. 382 k ...
art. 245 k.p.c. i art. 249 § 1 k.p ...
odpowiedniej dokumentacji, w szczególności projektowej i dziennika budowy oraz dopuszczenie z ...
uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego przyczyn i podstawy prawnej pominięcia wniosków zgłoszonych ...
instancji w powiązaniu z granicami i zarzutami apelacji (zob. m.in ...
one zastosowanie w konkretnej sprawie i w jaki sposób wpływają na ...
oraz na jakiej podstawie faktycznej i prawnej sąd odwoławczy orzekł odmiennie ...
z 5 września 2001 r., I PKN 615/00; z 24 ...
18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, a także postanowienia ...
20 lutego 2003 r., II CKN 1138/00; z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 1368/00). 3. Uzasadnienie Sądu ...
powoda twierdzeń co do rozmiaru i wartości wykonanych prac dodatkowych (art ...
przytoczył żadnych przepisów prawa materialnego i nie dokonał kwalifikacji prawnej dochodzonego ...
wiadomo jednak, w jakim zakresie i które z tych zarzutów zostały ...
Sądu Apelacyjnego co do wykładni i stosowania przepisów prawa materialnego, które ...
Sąd Najwyższy nie ma obowiązku i nie może domyślać się ani ...
w części oddalającej apelację powoda i przekazał sprawę w tej części ...
marca 2007 r., sygn. akt I ACa (...), 1. oddala skargę kasacyjną ...
zapłaty sformułował jako powództwo wzajemne i zarazem (pismem wniesionym dnia 6 ...
kosztów, jakie poniósł przygotowując ofertę i dokumentację w zakresie położenia podgrzewanej ...
spodziewane w związku z udziałem i wygraną w postępowaniu o udzielenie ...
Okręgowy w K. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz ...
publicznego w przedmiocie położenia murawy i wykonania inwestycji towarzyszących na stadionie ...
marca 2007 r. oddalił apelację i zasądził od powoda na rzecz ...
między tymi samymi stronami sprawie I ACa (...) stwierdził, że Sąd I instancji nie miał podstaw, by ...
innego celu, jakim było promowanie i reklama powoda przez pozwany Klub ...
w przedmiocie założenia podgrzewanej murawy i wykonania inwestycji towarzyszących na stadionie ...
przedwstępnej. Trafnie zatem uznał Sąd I instancji, że brak było podstaw ...
Trafne jest również stwierdzenie Sądu I instancji, że powód w żaden ...
razie ich zniszczenia lub kradzieży i to tylko na skutek okoliczności ...
związku z art. 391 § 1 i w związku z art. 382 ...
informowania powoda o procedurze przetargowej i obowiązek zaproszenia go do udziału ...
kontaktów handlowych. Z ust. 2 i 3 wynika zaś, że w ...
informowania powoda o procedurze przetargowej i obowiązku zaproszenia go do udziału ...
wspólnego rozumienia umowy, zamiaru stron i celu umowy oraz ograniczenia wykładni ...
Apelacyjny ustalonych zwyczajów (art. 56 i 65 § 1 k.c.) istniejących ...
związku z art. 391 § 1 i w związku z art. 382 ...
ustalenia faktów lub oceny dowodów i jako taki jest niedopuszczalny stosownie ...
skoro, z powodów wyżej wskazanych, i tak nie miałby wpływu na ...
ustalenia faktów lub oceny dowodów i z tego powodu jest niedopuszczalny ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr [...] L- [...], i o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego ...
przez ustawę - Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, a w szczególności ...
do projektów umów z podwykonawcami i do sposobu realizacji umowy. W ...
budowlanych. Zażądał od powódki sporządzenia i dostarczenia inwentaryzacji wykonanych robót na ...
oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przedstawiła własne stanowisko co do ...
umowy skutkowało naliczeniem kary umownej i skierowaniem do powódki wezwania do ...
współdziałania w celu wykonaniu umowy i wyznaczyła termin do 26 sierpnia ...
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w związku z tym powiadomiła ...
instancji powołał się na ustalenia i wnioski, do jakich doszedł inny ...
Sądu Apelacyjnego w [...] rozpoznający podobną i prawomocnie zakończoną sprawę, która dotyczyła ...
innej inwestycji drogowej (sygn. akt I ACa 941/16). Rozpoznający podobną ...
nieskuteczność odstąpienia pozwanego od umowy i w konsekwencji brak podstaw do ...
wszystkim na podstawie treści dokumentu i powinna zmierzać do uściślenia użytych ...
sensu użytych w oświadczeniu sformułowań i zwrotów. Proces wykładni oświadczenia woli ...
prawa materialnego: art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 635 w zw. z ...
art. 378 k.p.c. i art. 386 § 4 k.p ...
zaniechanie uchylenia wyroku Sądu Okręgowego i nieprzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
zarzutami pozbawiony jest merytorycznej treści i nie może stanowić skutecznej podstawy ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
z 13 października 2017 r., I CSK 46/17 i z 5 października 2018 r., I CSK 608/17). Za wystarczające ...
do zawartych w apelacji zarzutów i wniosków w sposób wskazujący na ...
wskazał naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. przez błędną ...
z 9 października 1984 r., I CR 257/84; z 5 ...
z 24 lutego 2016 r., I CSK 269/15, oraz postanowienie ...
z 12 lipca 2019 r., I CSK 173/19). Inaczej jest ...
z 19 września 2018 r., I CSK 578/17; z 14 ...
na bezpodstawność odstąpienia od umowy i brak zagrożenia terminowego jej wykonania ...
podstawowe znaczenie nadaje tekstowi dokumentu i językowym regułom znaczeniowym zawartych w ...
została dokonana w sposób powierzchowny i zarzut naruszenia art. 65 k ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...
Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W ...
tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w ...
dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego ...
na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 ...
na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie ...
OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje ...
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego ...
w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane ...
3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ...
oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty ...
wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena ...
zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w ...
przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu ...
nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy ...
przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do ...
nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki ...
do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w ...
się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót ...
punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że ...
zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy ...
czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami ...
do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna ...
Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli ...
wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c ...
a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie ...
zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z ...
przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...
10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się ...
2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części ...
przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd ...
wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu ...
przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji ...
profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do ...
stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie ...
prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie ...
pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił ...
z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać ...
sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował ...
obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te ...
do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej ...
Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu ...
gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji ...
stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu ...
że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie ...
staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż ...
z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren ...
zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście ...
roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego ...
oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego ...
oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej ...
odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków ...
koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu ...
treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za ...
na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...
na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego ...
zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy ...
na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje ...
tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w ...
zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ...
ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...
zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...
roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu ...
Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...
zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...
oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym ...
Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...
z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy ...
2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli ...
oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem ...
wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o ...
części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części ...
jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do ...
zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został ...
8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSP 2000, Nr ...
kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok ...
dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...
dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...
z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr ...
art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...
rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 ...
zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli ...
w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest ...
adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc ...
zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie ...
odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co ...
kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC ...
Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi ...
w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych ...
wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych ...
skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to ...
odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych ...
zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że ...
c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie ...
dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 ...
warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać ...
dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna ...
oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...
zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w ...
się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...
ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą ...
Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...
przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...
pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak ...
więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne ...
2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...
możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia ...
dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr ...
dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z dnia ...
26 czerwca 2001 r., III CKN 400/00, LEX nr 52360 ...
dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z ...
dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr ...
ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni ...
na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza ...
już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...
zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw ...
powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez ...
ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 ...
Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego ...
Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98,OSNC 1999, nr 4, poz ...
ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część ...
ustawy o podatku od towarów i usług, która od dnia 1 ...
choć w dniach 26 września i 8 października dokonała innych zmian ...
prace objęte budową zostały wykonane i całe wynagrodzenie określone umownie zostało ...
art. 632 § 2 k.c. i art. 3571 k.c. Sąd ...
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną przez powoda ofertą. Powód ...
1, art. 84 ust. 1 i art. 180 ust. 1 u ...
w wypadku stosowania art. 629 i 632 § 2 k.c. oraz ...
nie może stanowić on źródła i podstawy prawnej roszczenia. Podzielił także ...
okoliczność rzeczywistej woli stron umowy i ich zgodnego zamiaru, a nadto ...
określonych w art. 3983 § 1 i 2 k.p.c. powód ...
art. 381 k.p.c. i art. 382 k.p.c ...
378 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p ...
zmiany wysokości podatku od towarów i usług w okresie pomiędzy wszczęciem ...
ustawowej zmiany podatku od towarów i usług była przedmiotem rozważań Sądu ...
cenotwórczego charakteru podatku od towarów i usług Sąd Najwyższy wskazał, że ...
się, czy podatek od towarów i usług będzie jej elementem i po czwarte, że przepisy ówczesnej ...
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 ...
podwyższenie stawek podatku od towarów i usług nie uzasadnia bez zmiany ...
powiększonego o podatek od towarów i usług według podwyższonej stawki. Jak ...
poprzez przepisy bezwzględnie obowiązujące, tryb i sposób udzielania zamówień publicznych, a ...
przede wszystkim trybu zawarcia umowy i wyboru wykonawcy, oraz dopuszczalności zmian ...
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, i po drugie, gdy zmiany są ...
art. 144 u.z.p i art. 5 k.c. Wbrew ...
dopuszczalności zastosowania przepisów art. 629 i 632 § 2 k.c. w ...
wątpliwości, że przepisy art. 629 i 632 § 2 k.c. mogą ...
do umowy o roboty budowlane i stanowić podstawę do modyfikacji wynagrodzenia ...
zarówno dopuszczalności zmiany umowy, jak i podwyższenia wynagrodzenia. Fakt, że zmianę ...
ust. 1, 84 ust. 1 i 180 ust. 1 u.z ...
ustawę o podatku od towarów i usług. Nie jest także wystarczającym ...
istotnych warunków zamówienia publicznego, jak i treści oferty wykonawcy, które w ...
sposób najpełniejszy oddają ich wolę i rzeczywisty zamiar co do treści ...
378 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p ...
c., 227 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p ...
328 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p ...
woli zgodnie z art. 84 i 86 k.c. Zgodnie z ...
Argumenty podniesione w uzasadnieniu zarzutu i zmierzające do wykazania, że Sąd ...
prawa, a nie sądem faktu, i nie dokonuje kontroli prawidłowości oceny ...
z 5.IX.2008 r. I CSK 117/08, II UK ...
496393). Zarzuty naruszenia art. 227 i 230 k.p.c. nie ...
9 lutego 2001 r. III CKN 434/00 Sąd Najwyższy wskazał ...
ponieważ nie jest źródłem obowiązków i uprawnień jurysdykcyjnych. W odniesieniu natomiast ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
z powództwa: Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...
UZASADNIENIE Powód - Agencja Ochrony Osób i Mienia (...) Spółka z o.o ...
Odwoławcza w W. uwzględniła odwołanie i nakazała pozwanemu unieważnić czynność wyboru ...
posiadanie przez powódkę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonywania usługi objętej ...
żądając oddalenia powództwa w całości i zasądzenia od powódki na swoją ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) spółki z o.o ...
czasu trwania wcześniej wykonywanych usług i ich wartości. Pozwany powołał się ...
2004 r. - prawo zamówień publicznych i wskazał, że w oparciu o ...
powódkę żądanych dokumentów było umyślne i celowe, gdyż powódka nie spełniała ...
sprzeciw powódka podtrzymała swoje stanowisko i wskazała, że art. 46 ust ...
powódki, jego całkowita bierność, umyślność i celowość oraz nasilenie złej woli ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) SP. z o.o ...
Rejonowy w Bydgoszczy oddalił powództwo i obciążył powódkę kosztami procesu w ...
kwocie 2.417 zł. Sąd I instancji ustalił następujący stan faktyczny ...
zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia. Spółka została wpisana do ...
spółce jest Agencja Ochrony Osób i Mienia (...) Sp. z o.o ...
na wykonanie usługi ochrony osób i mienia w budynkach należących do ...
ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W ...
VI. SIWZ przedstawiono wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy ...
w tym dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Powódka przedłożyła też wykaz ...
odrzucono. Podano, że z oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty nie ...
warunek dotyczący wykonywanych wcześniej usług i określony w rozdziale V. pkt ...
dokładny czas trwania każdej umowy i jej wartość, która nie może ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) Sp. z o.o ...
kontynuuje działalność Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
gdyż zatrudnia tych samych pracowników i korzysta z tego samego sprzętu ...
na tej podstawie, że doświadczenie i wiedza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o ...
dokumentów prywatnych, których prawdziwość, autentyczność i moc dowodowa nie budziły jego ...
uznając je za jasne, dokładne i rzetelne. Zeznania pozostawały w zgodzie ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił jej koncesji na ...
punktu 4. Rozdziału V. oświadczenia i dokumenty dostarczane przez wykonawców w ...
ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W ...
dniu 17.02.2011 r. i nie była następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) Sp. z o.o ...
udziału w przetargu (k.91) i wykaz usług (k.93), w ...
wymieniła usługi świadczone na rzecz (...), (...) i (...). W treści tego wykazu, pomimo ...
do udziału w przetargu jak i wykaz usług zostały przez powódkę ...
wskazanie czasu trwania poszczególnych umów i ich wartości oraz do wykazania ...
jest następcą prawnym Agencji Osób i Mienia (...) Sp. z o.o ...
prawidłowości dokumentów przedłożonych przez powoda i wskazano, że wykaz usług miał ...
do oferty wykaz jest prawidłowy i potwierdza spełnienie warunku udziału w ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o ...
jest przy tym, zdaniem Sądu I instancji, powódka nie była w ...
następcą (...) spółki Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. (...) z o.o ...
poprzez złożenie prawidłowego wykazu usług i wykazanie następstwa prawnego, powódka winna ...
udziału w przetargu. Jej bierność i udzielenie wymijającej odpowiedzi spowodowało powstanie ...
w nim udziału. Reasumując, Sąd I instancji zważył, że zgodnie z ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) Sp. z o.o ...
na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc i art. 99 kpc - zgodnie z ...
publicznych przez błędną ich wykładnię i w konsekwencji oddalenie powództwa przy ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...)" spółka z o. o ...
zachowywała się w sposób bierny i udzielała wymijających odpowiedzi, podczas gdy ...
zmiany zaskarżonego orzeczenia w całości i zasądzenie od pozwanego na rzecz ...
Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
determinowała określenie przesłanek jego stosowania i w konsekwencji zakres powinności dowodowych ...
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jej wykazanie, dokumentem lub oświadczeniem ...
ust. 1 ustawy, te oświadczenia i dokumenty, które potwierdzają spełnienie przez ...
1 ustawy, oraz te dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnianie przez ...
jest złożenie dokumentów, których rodzaj i treść pozwoli przeprowadzić postępowanie o ...
w tym dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Przedłożył też wykaz usług ...
listy referencyjne od tych podmiotów i inne wymagane przez pozwanego dokumenty ...
udziału w przetargu - z oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty nie ...
warunek dotyczący wykonywanych wcześniej usług i określony w rozdziale V. pkt ...
zamawiającego. Zamawiający w sposób jednoznaczny i jak należy ocenić, precyzyjny, określił ...
czas trwania każdej umowy/kontraktu/i jej wartość, która nie może ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
bowiem, że Agencja Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
w zakresie usług ochrony mienia i osób dopiero w dniu 17 ...
wykaz świadczonych usług, jest prawidłowy i potwierdza spełnienie warunku jego udziału ...
w ust. 3 art. 26 i użytego w art. 46 ust ...
161/10, Lex nr 686894 i wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ...
maja 2010 r., sygn. akt I ACa 357/10, Lex nr ...
nr 12/2008, s. 28; I. Skubiszak-Kalinowska, Wezwanie do uzupełnienia ...
apelującego, niezgodne z intencjami ustawodawcy i regułami wykładni celowościowej, gdyż nie ...
legitymuje się wymaganym doświadczeniem. Sąd I instancji prawidłowo podkreślił, że powód ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
w zakresie usług ochrony osób i mienia. Tymczasem zgodnie z wymogami ...
wykonawców w ramach przetargu oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez ...
się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W ...
dniu 17.02.2011 r. i nie był następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
warunków do udziału w przetargu i wykaz usług, w którym wymieniono ...
następcą prawnym Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. zo.o. W ...
że przedstawiony wykaz, jest prawidłowy i potwierdza spełnienie warunku udziału w ...
prawnym następcą Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
korzysta z tych samych pracowników i zaplecza technicznego co wskazana spółka ...
następca prawny Agencji Ochrony Osób i Mienia (...) sp. z o.o ...
mieści się w uprawnieniach zamawiającego i wynikać może z różnych przyczyn ...
widzenia potrzeby ochrony konstytucyjnych praw i wolności, w szczególności działalności gospodarczej ...
maja 2019 r., sygn. akt I AGa (...), 1) oddala skargę kasacyjną ...
Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu ...
a przedmiot świadczenia jako odbiór i wywóz odpadów komunalnych realizowany z ...
terenu Gminy w oznaczonych asortymentach i ilościach według harmonogramu. Sprecyzowano, że ...
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz obejmować ...
sortowania odpadów komunalnych, odpady biodegradowalne i pochodzące z selektywnej zbiórki, należy ...
zaistnienia wątpliwości co do zakresu i przedmiotu umowy, w tym zakresu ...
ustalił, że zarówno SIWZ jak i umowa nie obejmowała usługi zagospodarowania ...
że cena oferty obejmuje odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych pochodzących ...
w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z jej ...
świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych określi zarządzenie ...
tę spółkę w Zakładzie Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w D. (RCGO ...
na rzecz innych jednostek samorządowych i nie dysponowała zezwoleniem na przetwarzanie ...
pochodzących z obszaru południowo- zachodniego i południowo-wschodniego regionu gospodarki odpadami ...
K. do instalacji RCGO-N. i otrzymaniu we wrześniu 2013 r ...
oraz Gminę o odmowie akceptacji i zapłaty w zakresie stanowiącym ekwiwalent ...
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odróżniającej organizowanie ...
komunalnych od przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów (art. 6d ...
6/2013 łączącą te podmioty i uznając, że w tym procesie ...
z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zwrócił ...
powódkę ceny obejmującej wyłącznie odbiór i wywóz odpadów. Sąd wskazał, że ...
a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach ...
to ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór ...
o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków wynikających ...
że dokonano prawidłowej wykładni umowy i SIWZ, gdyż ich postanowienia nie ...
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który ...
z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Sąd ...
dnia 17 czerwca 2013 r. i SWIZ była niewystarczająca dla przyjęcia ...
wykonawcy ciążył obowiązek zagospodarowania odpadów i poniesienia ich kosztów, ale wywiązanie ...
przez nią postanowień tej umowy i wynikających z niej wzajemnych zobowiązań ...
art. 750 k.c., to i tak wobec zawezwania Gminy K ...
w całości. Dochodząc jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...
art. 3983 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). W ...
dnia 17 czerwca 2013 r. i w konsekwencji przyjęcie, że nie ...
poprzez przyjęcie, że wynagrodzenie należne i wypłacone powodowi nie obejmowało usługi ...
terenu Gminy K., niewłaściwą wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, polegające ...
na pominięciu literalnego brzmienia umowy i treści SIWZ, gdzie wyraźnie wskazano ...
r. jest również gospodarowanie odpadami i przyjęcie w to miejsce, że ...
dnia 17 czerwca 2013 r. i przyjęcie, że kod Wspólnego Słownika ...
c. poprzez zastosowanie w sprawie i błędne przyjęcie, że szkoda w ...
art. 382 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p ...
poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że strona powodowa ...
328 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p ...
do świadczenia usługi zagospodarowania odpadów i to za cenę tylko o ...
uznanie, że powódka udowodniła zasadność i wysokość szkody, art. 6 w ...
uiszczonej na rzecz PGK E. i nie obniżenie jej o 20 ...
zastąpionego art. 471 k.c., i uzupełnieniem podstawy naruszenia przepisów postępowania ...
związku z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p ...
przepisów oraz ich uzasadnienia jak i powiela przy przepisach powołanych po ...
obejmuje badania prawidłowości ustaleń faktycznych i oceny dowodów. Z art. 3983 ...
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, ale i że były tego rodzaju lub ...
dnia 17 marca 2006 r., I CSK 63/05, niepubl.). Naruszone ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
26 listopada 1999 r., III CKN 460/98, OSNC 2000, nr ...
dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/05, niepubl., z ...
dnia 21 marca 2007r., I CSK 458/06, niepubl.). Tak ...
zebrany w postępowaniu pierwszej instancji i w postępowaniu apelacyjnym. Ma on ...
instancji pominął część materiału dowodowego i wydał orzeczenie oparte wyłącznie na ...
nie przeprowadził uzupełniającego postępowania dowodowego i orzekał w oparciu o przyjęty ...
oraz szeroko zakreślonej podstawy faktycznej i prawnej powództwa wynikającej stąd, że ...
bezpodstawnym wzbogaceniu (nienależnym świadczeniu) ale i obowiązku naprawienia szkody wynikającej z ...
strony popierając albo kwestionując zasadę i wysokość roszczenia. Podkreślić w tym ...
apelującej pozwanej "nieco" ją koryguje i przyjmuje jako subsydiarną. Szczegółowe odniesienie ...
zarzutów, które są wprawdzie sformułowane i powołane w ramach podstawy kasacyjnej ...
jego kwalifikacji prawnej. Ewentualne błędy i uchybienia Sądu, w zakresie stwierdzenia ...
terenu Gminy K., a należne i wypłacone powodowi wynagrodzenie nie obejmowało ...
jest dokonywania innej oceny zakresu i znaczenia zapisów umowy obejmujących kody ...
sortowania odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych i pochodzących z selektywnej zbiórki. Nie ...
Sąd drugiej instancji postanowień umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który ...
jednoznaczne stwierdzenie braku ich sprzeczności i podstaw do przyjęcia - wbrew jednoznacznemu ...
Dopiero zatem tak ustalone prawa i obowiązki stron umowy z dnia ...
zaistnienia wątpliwości co do zakresu i przedmiotu umowy, w tym obowiązków ...
ponoszone na rzecz podmiotu przyjmującego i prowadzącego przetwarzanie odpadów. W tej ...
powinność ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów i przyjął, że powinny być one ...
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jedn. tekst ...
poz. 1439). Art. 65 § 1 i 2 k.c. stanowi podstawę ...
wywiedzionych z oświadczeń woli stron i materiału dowodowego wymaga powołania adekwatnych ...
regionalnej instalacji w Zakładzie Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w D. (RCGO ...
w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z jej ...
E., zasadę odpłatności zagospodarowania odpadów i w ostatecznym wyniku ponoszenia jej ...
ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 ...
uzupełnienie treści umów o prawa i obowiązki, które nie zostały objęte ...
czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie jak i zdarzenia prawne. Odpowiedzialność dłużnika za ...
według treści zobowiązania. Art. 471 i nast. k.c. mają zastosowanie ...
może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami ...
sprawy nie byłoby jednak uzasadnione i trafnie zostało pominięte. W tym ...
działała częściowo w swoim interesie i w wykonaniu własnego obowiązku umownego ...
uwzględnione w ramach badania kasacji i zostały powołane przez Sąd Najwyższy ...
sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. W tym stanie rzeczy ...
była ona obiektywnie potrzebna wzbogaconemu i w braku usługi wydatek musiałby ...
Sygn. akt I AGa 109/19 WYROK W ...
r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym ...
sprawy z powództwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwko ...
akt VIII GC 328/18 I. oddala apelację, II. zasądza od ...
2019 r.: Powódka Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. wniosła ...
złotych wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. W uzasadnieniu podała ...
w ramach projektu "Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno- żywnościowym ...
pozwana wniosła o jego uchylnie i oddalenie powództwa oraz zasądzenie od ...
pozwem co do zasady jak i co do wysokości. Zarzuciła, że ...
ściśle dostosowany do działalności pozwanej i nie odpowiadał wymaganiom dla wszystkich ...
mianowicie zgodnie z zasadami racjonalnej i efektywnej gospodarki wielkotowarowej rolnej. Wskazała ...
hodowlę truskawek na działkę sąsiednią i dalej ją kontynuowała. Wskazała także ...
o czym nie powiadomiła Agencji i to był jej błąd. Pomimo ...
że weksel został wystawiony nieprawidłowo i niezgodnie deklaracją wekslową. Powódka zaprzeczała ...
akt VIII GNc 507/14 i oddalono powództwo (pkt I). Nadto, ustalono, że powód przegrał ...
w ramach projektu "Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno- żywnościowym ...
podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie i na warunkach określonych w umowie ...
pozwana była zobowiązana do przestrzegania i wykonania warunków umowy a w ...
wzorcem ustalonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wprowadzonym na podstawie ...
dnia 22 lutego 2005 roku i jako akt normatywny ma charakter ...
zawartej umowy wraz z odsetkami i opatrzenia go datą płatności wedle ...
3 latach zakupi nowe sadzonki i hodowlę będzie kontynuowała z tych ...
już tylko z własnych środków i posadziła je na polu obok ...
Pozwana zgodnie z zasadami ekonomii i racjonalnego gospodarowania nie mogła już ...
deserowych. Matecznik rósł na działce (...) i miał około 1,5 hektara ...
rok owocowania dlatego zostały zaorane i fizycznie ich nie ma. Z ...
co do zasady są hodowane i sugerowali, aby pozwana wskazała, że ...
spowodowała u pozwanej stan załamania i depresji, którą leczyła psychiatrycznie, co ...
utrzymywała się z hodowli truskawek i sama szukała rozwiązania tej sytuacji ...
w sprawie spłaty przedmiotowej zaległości i poinformowano pozwaną jakie kroki należy ...
powróciło do pierwotnej struktury uprawy i zaprzestano całkowicie uprawy truskawki deserowej ...
w sprawie spłaty przedmiotowej zaległości i poinformowano pozwaną jakie kroki należy ...
00 zł z tytułu kapitału i 185 193, 65 zł z ...
tytułu odsetek. Ustalono harmonogram spłat i zasady zaliczania dokonywanych wpłat. Ustalono ...
wierzyciel może umowę ugody wypowiedzieć i skierować sprawę na drogę postępowania ...
którego nadano nowe brzmienie § 1 i 2 ugody. Pozwana nie realizowała ...
z 22 marca 2012 r. i 12 lipca 2012 r. wzywała ...
pozwanej wobec Agencji ustalono termin i harmonogram spłat. Pozwana ponownie nie ...
kwocie 523 241,76 zł i tym samym do wykupu weksla ...
owocowania) na tym samym stanowisku i w sposób nieprzerwany jest nieuzasadniona ...
w pierwszym sezonie pełnego owocowania i drobnieją wraz z wiekiem roślin ...
6 roku owocowania jest niski i znacznie gorszej jakości. Najwyższy plon ...
z reguły uzasadnione jest ekonomicznie i zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki ...
z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej i wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia ...
Nieprzerwane prowadzenie w sposób aktywny i zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki ...
się z istotnym obniżeniem plonu i jakości owoców w kolejnych latach ...
do zapłaty. W ocenie Sądu I instancji zasady przyświecające powódce, według ...
dostosowania wzorca umowy do rodzaju i charakteru działalności prowadzonej przez pozwaną ...
określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 ...
5 ust. 1 pkt 1 i 3 przez obie strony. Sąd ...
kolejnych pism procesowych, zeznań świadków i przesłuchania pozwanej, stanowisko powódki, podlegało ...
umowę pozwana mogła zmienić nasadzenia i prowadzić uprawę truskawek deserowych także ...
truskawki rozmnażają się przez rozłogi - i ją utrzymać do końca trwania ...
pozwana mogła zakupić sadzonki Frigo i tzw. mateczne by w ten ...
każdym rokiem plon jest niższy i najlepszym z punktu widzenia prawidłowej ...
nieprzerwane prowadzenie w sposób aktywny i zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki ...
w pierwszym sezonie pełnego owocowania i drobnieją wraz z wiekiem roślin ...
6 roku owocowania jest niski i znacznie gorszej jakości. Najwyższy plon ...
z reguły uzasadnione jest ekonomicznie i zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki ...
rolnej przez około 3 lata i to niezależnie od tego, czy ...
roku owocowania zarówno wielkość, jak i jakość plonu systematycznie spada. Zdaniem ...
truskawek deserowych oraz normami prawidłowej i efektywnej gospodarki rolnej. Z tego ...
odbywać tylko na działce nr (...) i rozwój gospodarstwa dotyczy tylko tej ...
możliwe aby w sposób efektywny i opłacalny te same sadzonki uprawiać ...
odmianę posadziła ponownie na działce (...) i ta hodowla została zakończona w ...
sprawdzaliśmy czy były wsadzone truskawki i w jakiej ilości (...) gdyby pozwana ...
truskawki deserowej na działce nr (...) i kontynuowała ją na działce nr ...
nasadzenia. Nie wykorzystała niewiedzy kontrolerów i nie uciekła się do wybiegu ...
mając na uwadze zasady prawidłowej i racjonalnej agrotechniki, interpretacja przedmiotowej umowy ...
rozumienia umowy podejmowane przez pozwaną i przedstawienia rzeczowych argumentów w tym ...
jej w pismach przedprocesowych jak i wypowiedzeniu umowy. Z tym pozwana ...
powódki - na ugodowym załatwieniu sprawy i uniknięciu egzekucji. Błędem natomiast w ...
miało miejsce w 2007 r. i w konsekwencji zniszczenia sadzonek. Sąd ...
się do konstrukcji nadużycia prawa i udzielenie ochrony stronie dotkniętej nadużyciem ...
tak po stronie powoda, jak i pozwanego i w takim ujęciu wyznaczają podstawy ...
przepis przewiduje. W ocenie Sądu I instancji, przesłanki powyższe zostały w ...
mieści się również zasada lojalności i uczciwości a także racjonalnej gospodarki ...
może być uznane za efektywne i prowadzące do rozwoju gospodarstwa. Ponadto ...
liczby zabiegów, wzrostem kosztów produkcji i degradacją środowiska naturalnego. Następnie Sąd ...
cywilnoprawny rozstrzyga o tym, czy i w jakim zakresie istnieje po ...
art. 496 k.p.c. i oddaleniem powództwa. Stan faktyczny Sąd ...
dokumentów ocenić należy jako rzetelnie i wiarygodnie przedstawiające okoliczności sprawy. Sąd ...
zwłaszcza, że korespondowały ze sobą i zebranym w sprawie materiałem dowodowym ...
wnioski tej opinii są jednoznaczne i stanowcze, a przy tym żadna ...
w zakresie nienależytego wykonania umowy i nie uznawała wierzytelności powoda. Z ...
błędne przyjęcie przez Wysoki Sąd I instancji skutków prawnych tak jak ...
ugód, podczas gdy to faktycznie i prawnie nie nastąpiło, albowiem na ...
z 26 września 2011 r. i 11 lutego 2013 r. Ponadto ...
ugód, - błędne przyjęcie wbrew logice i doświadczeniu życiowemu pomimo istnienia pisma ...
z treścią oświadczeń woli stron i treścią umowy dotacji łączącej strony ...
na niekorzyść powoda wbrew treści i celowi zawartej między stronami umowy ...
bowiem powołana w sprawie bezpodstawnie i to na okoliczności bez znaczenia ...
samego gospodarstwa rolnego, powód zarzucał i nadal zarzuca pozwanej, że nie ...
truskawki deserowej czego nie zrobiła i zasadziła truskawę przemysłową, zamiast deserowej ...
w zakresie stosunku podstawowego, jak i wekslowego, gdyż w oparciu o ...
rozstrzyganiu sprawy przez Wysoki Sąd I instancji przepisu art. 213 § 2 ...
Sąd jest związany uznaniem powództwa i błędne ustalenie, że w niniejszej ...
przez pozwaną (dwie umowy ugody i jeden aneks do umowy) narusza ...
wyroku, a tym samym Sad I instancji powinien uznać, zgodnie z ...
którą obie strony się godzą i na podstawie tej umowy pozwana ...
wskazanej w załączniku do umowy i utrzymać produkcję tej truskawki przez ...
zawartej między stronami umowy dotacji i nie ma obowiązku zwracać kwoty ...
błędnej wykładni oświadczeń woli stron i błędnej wykładni treści zawartych przez ...
w umowie w tym zakresie i treść umowy w tym względzie ...
zasady współżycia społecznego wytaczając powództwo i żądając zapłaty kwot dochodzonych pozwem ...
uznała wierzytelność powoda umowami ugody i spłacała nieregularnie wierzytelność z umów ...
w całości zaskarżonego wyroku Sądu I instancji, w szczególności poprzez zasądzenie ...
przepisanych. Dodatkowo wniosła o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów ze spłat wierzytelności ...
pozwanej poprzez zawarcie umów ugód i nieregularna spłatę wierzytelności powoda przed ...
drugi, niezależnie od zarzutów apelacji i skontrolowania prawidłowości postępowania przed sądem ...
doszedł do przekonania, iż Sąd I instancji w sposób prawidłowy zgromadził ...
ustalenia faktyczne są jednak prawidłowe i z tego względu ustalony stan ...
Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, Nr 4, poz ...
dnia 16 lutego 2017 r., I CSK 212/16, LEX nr ...
dnia 23 lipca 2015 r., I CSK 654/14, LEX nr 1781773 i dnia 26 kwietnia 2007 r ...
sadzonki na taki rodzaj plantacji i jaki był los tej plantacji ...
odwoławczego, wnikliwa ocena rzeczonych zarzutów i uzasadnienia apelacji prowadzi jednak do ...
dokonane w sprawie, co ocenę i wnioski prawne wyciągnięte z poczynionych ...
wszystkie uchybienia procesowe, w tym i te które miały wpływ na ...
Sądu Apelacyjnego można zaliczyć dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków ...
w celu ich niezwłocznego wyeliminowania i niedopuszczenie do celowego tolerowania przez ...
dostosowano wzorzec umowy do rodzaju i charakteru działalności pozwanej, a w ...
dla oceny zasadności stanowisk stron i wywodu Sądu I instancji musi być zatem ocena ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...
Wielokrotnie już wskazywano w literaturze i orzecznictwie, że tekst umowy (sporządzonej ...
podstawą dla ustalenia rzeczywistej treści i znaczenia składanego w tej formie ...
pod uwagę tekst całego dokumentu i kontekst sytuacyjny (okoliczności, w jakich ...
w którym projekt umowy uzgodniono i z uwzględnieniem, którego ją zawierano ...
się w uzgodnieniu istotnych okoliczności i określić go można jako intencję ...
z 20 stycznia 2011 r., I CSK 193/10 oraz I CSK 173/10; z 21 ...
ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 ...
z 24 marca 2017 r., I CK 443/16). W realiach ...
pozwana była zobowiązana do przestrzegania i wykonania warunków umowy, w szczególności ...
samym zakresem wiedzy o oświadczeniu i okolicznościach jego złożenia, jak strony ...
rośliny do jej zbioru. Normatywny i zindywidualizowany punkt widzenia odbiorcy, który ...
należy, że zarówno powódka, jak i pozwana wskazywały na obowiązek prowadzenia ...
oceniane jako uprawa truskawki deserowej) i z tego względu przyjąć należało ...
Powództwo wytoczone przez Agencję Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa w W. nie ...
powódkę, przy czym argumentacja Sądu I instancji częściowo okazała się chybiona ...
brzmieniu nadanym przez stronę powodową. I tak czyniąc teoretycznoprawne rozważania w ...
dnia 3 października 2000 r., I CKN 308/00, Lex nr 52468 ...
dnia 4 października 2001 r., I CKN 458/00, Lex nr 52717 ...
r. (w sprawie o sygn. I NSNc 9/19, niepubl.), że ...
przepisu art. 5 k.c. i oddalenie na tej postawie powództwa ...
został należycie dostosowany do rodzaju i charakteru działalności prowadzonej przez pozwaną ...
z przyczyn niezależnych od pozwanej i z tego względu powództwo nie ...
instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je ...
powołać w postępowaniu przed Sądem I instancji, chyba, że potrzeba ich ...
zatem uznania długu przez pozwaną) i dowodów na ich poparcie nie ...
dnia 7 marca 2003 r., I CKN 94/01, LEX nr 78899 ...
całkowicie znaczenie postępowania przed Sądem I instancji, sprowadzając je w istocie ...
ocenie Sądu Apelacyjnego przedstawione dowody i formułowane na ich podstawie twierdzenia ...
o czym orzeczono w pkt I sentencji. O kosztach postępowania apelacyjnego ...
Sygn. akt I AGa 159/18 WYROK W ...
roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym ...
akt VIII GC 383/15 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten ...
SSA Krzysztof Górski Sygn. akt. I AGa 159/18 UZASADNIENIE Powódka ...
o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz ...
z roszczenia zasądzonego w punkcie I na rzecz Skarbu Państwa Sądu ...
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi w Polsce ...
spoczywał obowiązek pełnego ubezpieczenia sprzętu i pokrycia wszelkich wydatków nakładanych z ...
pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat i należności wynikających z umowy, przy ...
napraw koniecznych do prawidłowej eksploatacji i uzyskania rejestracji w Urzędzie Dozoru ...
z 30 września 2011 r. i 20 października 2011 r. Zakres ...
przy produkcji brykietu ze słomy i transportu słomy. Gdy maszyna wracała ...
przestawić ładowarkę w inne miejsce i podczas tej czynności, po uruchomieniu ...
znajdowało się w okolicy rozrusznika i instalacji elektrycznej obwodu rozruchu. Prawdopodobnie ...
czynności naprawcze wykonywane przez pozwanego i jego pracowników, zwłaszcza że nie ...
Pozwany usuwał tylko skutki awarii i uszkodzeń, nie szukał jednak ich ...
miał wpływu na powstanie pożaru i jego przebieg. W związku ze ...
w kwocie 74.302 zł i zawarła ugodę sądową w tym ...
zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo w całości. W ...
ulepszeń. Niezasadny w ocenie Sądu I instancji okazał się także zarzut ...
dniu 25 czerwca 2013 r. i od tego momentu przedawnienie rozpoczęło ...
jako poszkodowana. W ocenie Sądu I instancji zaoferowany materiał dowodowy, a ...
znajdowało się w okolicy rozrusznika i instalacji elektrycznej obwodu rozruchu. Natomiast ...
że nie dokonano żadnych pomiarów i nie zostały ustalone przyczyny niesprawności ...
te naprawy bez ustalenia przyczyn i źródła ewentualnych awarii oraz niesprawności ...
wózka widłowego. W ocenie Sądu I instancji z okoliczności sprawy, w ...
doprowadziły do ustalenia przyczyn awarii i ich usunięcia. Powództwo Sąd Okręgowy ...
w postaci damnum emergens. Sąd I instancji nie uwzględnił żądania co ...
wymagalne z chwilą pożaru maszyny i do których zapłaty powódka nadal ...
zobowiązana do płatności rat leasingowych i ten obowiązek nie powstał wskutek ...
jak wynika z uzasadnienia pozwu i późniejszych pism procesowych opierało się ...
mogłaby nabyć własność tej maszyny i że w ten sposób miałaby ...
uzyskuje możliwość korzystania z maszyny i pobierania z niej pożytków. Wykup ...
do korzystania z tej maszyny i w tym należy upatrywać jej ...
jak wynikało z zeznań świadków i opinii biegłego - w środowisku agresywnym ...
J. (2) 639,4 zł i 127,88 zł; biegły P ...
P. (2) 1741,12 zł i 326,46 zł, biegły M ...
z art. 113 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z ...
części, tj. co do pkt. I, III, IV, V wnosząc o ...
obie instancje, Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił: I. naruszenie przepisów postępowania, które miały ...
wykonał w sposób właściwy umowę i inny podmiot odpowiada za skutki ...
pozwany nie był zobowiązany naprowadzać i dowodzić, że odpowiedzialność za zdarzenie ...
dnia 30 września 2011 roku i 20 października 2011 roku, treści ...
zleceń od powódki dokonać diagnostyki i odnaleźć źródło awarii ładowarki M ...
wykonał właściwie zobowiązania wobec powódki i ponosi odpowiedzialność za szkodę powódki ...
iż naprawa została wykonana niewłaściwe i niezgodnie z umową - wywodzenie takiego ...
umowy przez pozwanego; - dokonanie dowolnej i pozbawionej logiczności oceny zebranego w ...
dokonanie dowolnej, sprzecznej z zasadami i logiki i doświadczenia życiowego oceny dowodu opinii ...
do lipca 2014, eksploatując ją i amortyzując, co doprowadziłoby do błędnego ...
należnymi odsetkami ustawowymi; - dokonaniu dowolnej i sprzecznej z zasadami doświadczenia życiowego ...
dokonanie sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego oceny materiału dowodowego ...
jest wynikiem niewłaściwego działania pozwanego i wiąże się z koniecznością pokrycia ...
gdy twierdzenie takie jest nieuprawnione i gołosłowne, stanowi rażącą nadinterpretacje a ...
jej wykup, faktycznego wykupu ładowarki i istnienia jakiegokolwiek wzrostu jej wartości ...
k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż w niniejszej sprawie ...
powódka, a mianowicie wartość wykupu i wartość korzystania z rzeczy, co ...
po zakończeniu umowy leasingu, - Sąd I Instancji pominął, że powódka wskazywała ...
składających się na jej stratę i utratę korzyści, a mianowicie na ...
rzeczy pomimo zapłacenia rat leasingowych i utratę możliwości korzystania z rzeczy ...
83 561,83 zł; - Sąd I Instancji oceniając dowody pominął, że ...
postaci możliwości korzystania z rzeczy i wykupienia jej, a nastąpiło to ...
który wyrządził powódce szkodę; - Sąd I Instancji oceniając dowody pominął, że ...
powódka wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od powoda na rzecz ...
Apelacja pozwanego okazała się uzasadniona i skutkowała wydaniem przez Sąd odwoławczy ...
Wstępnie zaznaczenia wymaga, że Sąd I instancji w sposób prawidłowy zgromadził ...
Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
odniesiony do zaoferowanego przez strony i przeprowadzonego przez Sąd postępowania dowodowego ...
dokonane w sprawie, co ocenę i wnioski prawne wyciągnięte z poczynionych ...
składających się na jej stratę i utracone korzyści, a mianowicie na ...
rzeczy pomimo zapłacenia rat leasingowym i utratę możliwości korzystania z rzeczy ...
w świetle ukształtowanej w praktyce i nauce wykładni normy art. 233 ...
kompetencji jurysdykcyjnych (władzy) sądu orzekającego i nawet sytuacja, w której z ...
k.p.c. W orzecznictwie i literaturze wielokrotnie podkreślano, że skuteczne ...
dowodów, uznając brak ich wiarygodności i mocy dowodowej lub niesłuszne im ...
dokonane w sprawie, co ocenę i wnioski prawne wyciągnięte z poczynionych ...
kwestię, która umknęła zarówno Sądowi I instancji, jak również apelującym. W ...
kontekście dochodzonego przez powódkę roszczenia i podniesionych przez pozwanego zarzutów wyjaśnić ...
cywilnego określającymi treść naruszonego zobowiązania i okoliczności, za jakie dłużnik odpowiada ...
prac jak naprawa alternatora, silnika i wentylatora nagrzewnicy, wymiany spalonych przewodów ...
jedynie w zakresie działania oświetlenia i kontrolek to zasady logiki nakazują ...
734 § 1 k.c.), jak i dla umów o świadczenie usług ...
na świadczeniu dla pewnej osoby i w jej interesie czynności na ...
faktycznych oraz zespołu czynności prawnych i faktycznych. Umowy te nie mogą ...
był funkcjonalnie związany z długiem i nie składał się na świadczenie ...
472 k.c.), a więc i odpowiedzialności za szkodę powstałą dla ...
dłużnika-specjalisty oraz jego wiedzy i praktycznych umiejętności skorzystania z niej ...
wymagania w zakresie jego wiedzy i umiejętności praktycznych (fachowość). W kontekście ...
z zakresu mechaniki, budowy, eksploatacji i oceny maszyn i urządzeń przemysłowych P. P. (2 ...
jako specjaliście ciążyło dokonanie napraw i konserwacji zgodnie z należytą starannością ...
po zakończeniu trwania umowy leasingu i tym samym zmniejszenia się przyszłych ...
które zachodzi bez jej woli i prawnego usprawiedliwienia. Rozważyć elementarne pojęcia ...
prawa cywilnego, a zwłaszcza "majątek" i "szkoda", w istocie bowiem postawienie ...
Majątkiem jest albo ogół praw i obowiązków majątkowych danego podmiotu (majątek ...
wąskim). W tym znaczeniu majątek i mienie stają się pojęciami co ...
że mienie ma charakter generalny i abstrakcyjny oraz zawsze składa się ...
w stan wymagalności jej zobowiązania i konieczności zapłaty rat z tytułu ...
tyle że w innym terminie i w innej wysokości (art. 709 ...
korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony ...
zarówno korzystanie z rzeczy, jak i korzystanie z rzeczy oraz pobieranie ...
była zapłacić wskutek wygaśnięcia umowy. I tak dostrzec należy, że z ...
zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. Powódka była zobowiązana do ...
czy też korzystania z rzeczy i pobierania pożytków) obowiązana była ponosić ...
przedmiotem ugody było określenie terminu i wysokości spłaty wierzytelności wynikających z ...
zobowiązania powstała wskutek wygaśnięcia umowy i jaka część dotyczy czynszów leasingowych ...
z rozwiązanej umowy leasingu nr (...) i wywiązaniem się z warunków ugody ...
była zapłacić wskutek zniszczenia rzeczy i wygaśnięcia umowy leasingu, czy też ...
art. 361 § 1 k.c.) i określa jej granice (art. 362 ...
k.c., ma być normalny i jest rozumiany, jako odpowiedni stopień ...
w razie zaistnienia ocenianej przyczyny i który w zwykłym porządku rzeczy ...
11 września 2003 r., III CKN 473/01, uchwała z dnia ...
czynszu leasingowego. Pozwany jako przedsiębiorca (i specjalista) winien co najmniej godzić ...
prowadzącej z kolei do samozapłonu i w związku z tym powódka ...
uprzednio przepisów jest suma wydatków i nakładów jakie poczyniła powódka w ...
zakresie podzielić należy stanowisko Sądu I instancji, że większość napraw była ...
określonej rzeczy zarówno nowej jak i używanej jest jej zużycie, co ...
stanowisko powódki okazało się niezasadne i nie mogło prowadzić do wydania ...
Apelacyjnego w Szczecinie. (...) Kierownika Sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w ...
Sygn. akt I ACa 1045/15 WYROK W ...
roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym ...
B. B. (1), P. M. i P. B. o zapłatę na ...
czerwca 2015 roku, sygn. akt I C 522/15 I. oddala apelację; II. zasądza od ...
SSA Tomasz Żelazowski Sygn. akt I ACa 1045/15 UZASADNIENIE Powódka ...
z pozwanymi B. B. (1) i P. M. prowadzącymi działalność gospodarczą ...
przez pozwanych opłaty za czynsz i media, które zostały opłacone przez ...
podstawie § 2 ust. 2 a i c umowy w związku z ...
z § 4 ust. 1 c) i d) obowiązek udzielania powódce odpowiednich ...
2012 roku oraz we wrześniu i w październiku 2013 roku, w ...
s.c. wezwania do zapłaty i korespondencję sądową, a w konsekwencji ...
prawny był niezgodny z prawem i generował po stronie właściciela nieuprawnione ...
została zawarta na czas określony i została rozwiązana z winy pozwanych ...
zaś powódka zakupiła przedmiotowy lokal i zawarła umowę z pozwanymi w ...
celu uzyskania stałego źródła finansowania i z uwagi na niewywiązywanie się ...
marca, tj. przez 4 miesiące i 11 dni powódka sama pokrywała ...
z użytkowaniem lokalu (media, czynsz) i nie uzyskiwała spodziewanego dochodu w ...
miesiące, tj. listopad, grudzień, styczeń i luty wyniósł: 9,328.84 ...
wyliczonych do dnia wniesienia pozwu i doliczenia ich do należności głównej ...
B. B. (1), P. M. i P. B. powinni w terminie ...
B. B. (1), P. M. i P. B. wnieśli sprzeciw od ...
zasady natomiast nie kwestionują istnienia i obowiązywania umowy. W odniesieniu do ...
w których nie obowiązywała polisa i dziennej stawki czynszu, a w ...
umowy uprawnienie pozwanych do obniżenia i wstrzymania czynszu zaktualizowało się. Strona ...
tytułu zwrotu opłat za czynsz i media podniosła, iż zawarta umowa ...
2 ust. 2 lit. a i c., natomiast powódka dochodzone kary ...
pozwani podkreślili, że nie mieli i nie mogli mieć wiedzy co ...
powódki są zbyt daleko idące i nie mają nic wspólnego z ...
nieprawidłowy doliczyła podatek od towarów i usług, albowiem odszkodowanie nie podlega ...
obejmowało kwotę podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 24 ...
byli wyłącznie B. B. (1) i P. M., zaś następnie przystąpił ...
z pozwanymi B. B. (1) i P. M. jako wspólnikami spółki ...
z pozwanymi B. B. (1) i P. M. jako wspólnikami spółki ...
obejmował: opiekę nad wydanym apartamentem i odpowiedzialność za jego stan, zobowiązanie ...
utrzymanie, w tym utrzymanie czystości i inicjowanie koniecznych naprawy wynajmowanego apartamentu ...
na swój koszt, wyłączając wady i usterki gwarancyjne, zobowiązanie się operatora ...
ogród, obowiązek operatora zapewnienia opieki i pielęgnacji ogrodów, zobowiązanie operatora do ...
odpowiednich dokumentów, raportów z przeglądów i serwisowania znajdującego się w apartamencie ...
z § 2 ust 2 a) i c), właścicielowi będzie należna kara ...
do przekazania nieruchomości do wynajmowania i opieki zgodnie z postanowieniami umownymi ...
wykonania czynności w celu reklamy i promocji nieruchomości, wyznaczenia osoby kontaktowej ...
właściciela przy realizacji niniejszej umowy i poinformowania go w terminie 14 ...
usług, nie określonych w umowie i w załączniku nr 1 mogło ...
również za pośrednictwem poczty elektronicznej i było płatne za dodatkowym wynagrodzeniem ...
strony postanowiły, iż wszelkie usługi i prace wykonywane dla właściciela, a ...
nie określone w niniejszej umowie i w załączniku nr 1 podlegać ...
związku z wykonaniem dodatkowych usług i prac na rzecz właściciela zgodnie ...
1 umowy). Natomiast wszelkie usługi i prace wykonywane dla właściciela, a ...
być dokonywane bez jego zgody i wymagają jego pisemnej akceptacji 2 ...
podstawie danych www.NBP.pl., i - sezon kończący się, i+1 - nadchodzący sezon. W pierwszym ...
będącego przedmiotem umowy od ognia i zdarzeń losowych oraz jej corocznego ...
przekonaniu powódki A. K. (1) i jej pełnomocnika - F. K. (1 ...
zobowiązała pozwanych B. B. (1) i P. M. do zawarcia umowy ...
z lokalem należne wspólnocie mieszkaniowej i dostawcom mediom. W chwili zawierania ...
B. B. (1), P. M. i P. B. jako wspólników spółki ...
zawartą umowę ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych dotyczącą lokalu położonego ...
B. B. (1), P. M. i P. B. w imieniu powódki ...
zawarli umowy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych dotyczącą lokalu położonego ...
dniu 27 marca 2012 roku i do swobodnego wykonywania prawa głosu ...
B. B. (1), P. M. i P. B. zaczęli mieć problemy ...
pod kątem podatkowym oraz cywilnoprawnym i w związku z tym doszli ...
istoty łączącego strony stosunku prawnego i w ich mniemaniu istnieje konieczność ...
B. B. (1), P. M. i P. B. wezwali A. K ...
B. B. (1), P. M. i P. B., iż na podstawie ...
2 ust. 2 lit a) i c) umowy z dnia 1 ...
o kosztach związanych z użytkowaniem i wynajmowaniem lokalu. Koszty dotyczące energii ...
wliczając drobnych napraw, uzupełnienia wyposażenia i reklamy. W dniu 3 września ...
21 złotych, odsetek, kosztów procesu i kosztów egzekucyjnych. Powyższy rachunek bankowy ...
dwóch faktur wystawionych w październiku i grudniu 2011 roku, wyliczonych wraz ...
umowy. Pozostałe 8 czynszów (zaległe i za bieżący rok, z tym ...
czynsze do końca trwania umowy i dwa/trzy do kolejne do ...
korzystania z lokalu w lipcu i sierpniu. Dodatkowo w mailu wskazał ...
strona pozwana winna podpisać je i jeden egzemplarz odesłać powódce. Pozwani ...
że jest to termin ostateczny i po tej dacie nie będą ...
będzie postrzegane jako bezumowne korzystanie i spowoduje obciążenia pozwanych jego kosztem ...
dnia 2 grudnia 2013 roku I. B. - pracownik zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej ...
304,74 złotych. W załączniku I. B. przesłała synowi powódki plik ...
przesłał on dokument otrzymany od I. B.. Pozwani P. M. i B. B. (1) w piśmie ...
nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej (...) - A. P. i właścicieli lokali zarządzanych przez nich ...
tytułem czynszu za miesiące kwiecień i maj 2013 roku. Obie faktury ...
złotych (wrzesień - 60,27 złotych i październik 304,74 złotych). Przedmiotowa ...
z M. J., D. J., I. J. jako wspólnikami spółki cywilnej ...
B. B. (1), P. M. i P. B. do spłaty zobowiązań ...
złotych tytułem opłat za czynsz i media, które uiściła powódka, ze ...
złotych tytułem opłat za czynsz i media, które uiściła powódka, ze ...
następującego po wymagalności poszczególnych faktur i od dnia następującego po dniu ...
B. B. (1), P. M. i P. B. do zapłaty kwoty ...
złotych tytułem opłat za czynsz i media, które uiściła powódka, ze ...
złotych tytułem opłat za czynsz i media, które uiściła powódka, ze ...
na m.in. na uporczywe i długotrwałe unikanie płatności ustalonego w ...
B. B. (1), P. M. i P. B. w piśmie z ...
kwocie 18.657,46 złotych i zapłaty składek na fundusz remontowy ...
B. B. (1), P. M. i P. B. mają znaczne długi ...
postanowieniach umowy zawartej przez strony i przepisach prawa: 1. w przypadku ...
postanowieniach § 8 ust. 2, 4 i 7 umowy w związku z ...
w postanowieniach § 2 ust. 2 i 3 umowy w związku z ...
zgromadzone dowody należało obdarzyć wiarygodnością i mocą dowodową. Odnosi się to ...
podczas przesłuchania B. B. (1) i P. B. i nie było powodu do odmawiania ...
k.p.c. było dopuszczalne i nie wiązało się z naruszeniem ...
pozostawali jedynie B. B. (1) i P. M., prowadzący działalność gospodarczą ...
tj. P. B.. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się ogólną regułę ...
zobowiązanie wynikające z działalności spółki i powstałe w momencie, w którym ...
jako ekwiwalentu za możliwość dysponowania i podnajmowania należącej do niej nieruchomości ...
Powódka powołując się na jasną i czytelną w tym zakresie umowę ...
strony umowy sposobu waloryzacji wynagrodzenia i w kontekście faktu, iż w ...
rok, nawet bez szczegółowych wyliczeń i przy brak informacji co do ...
wynika z art. 481 § 1 i 2 k.c. Zgodnie z ...
chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności ...
są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może ...
a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem ...
zawartej przez strony umowy, jak i składanych później przez nie oświadczeń ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...
go zarówno osoba składająca, jak i odbierająca to oświadczenie. Decydująca jest ...
jak adresat sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Za wiążące uznać ...
Nadawca bowiem formułuje oświadczenie woli i powinien uczynić to w taki ...
stosunków prawnych, a tym samym i pewności obrotu prawnego. W procesie ...
był objęty polisą od ognia i zdarzeń losowych, wówczas operator (tj ...
trakcie trwania umowy między stronami i w trakcie realizowania przez nie ...
w jakim umowa została zawarta i to, w jaki sposób była ...
to zostało zaakceptowane przez pozwanych i znalazło się w ostatecznej umowie ...
mają nie tylko prawo, ale i obowiązek ubezpieczenia mieszkania. Zasadnie bowiem ...
tego rodzaju postanowienia do umowy i udzielanie pełnomocnictwa do zawarcia polisy ...
strony sens wskazanych postanowień umowy i przedłożonego pełnomocnictwa, sprowadzał się co ...
umów zawieranych z właścicielami nieruchomości i nie kreowało żadnego obowiązku po ...
treścią zawartej przez strony umowy i może być tłumaczone jedynie brakiem ...
do postanowień umowy między stronami i interpretowali wypowiedzenie przez powódkę pełnomocnictwa ...
skanu aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczeniowej i w sytuacji, gdy stosunki pomiędzy ...
uwagi na brak płatności czynszu i inne nawarstwiające się konflikty) były ...
umów wiążących ich z powódką i innymi właścicielami lokali we wspólnocie ...
na funduszu remontowy jako nienależnych i powoływanie się na te fakty ...
podyktowane przyjętą linią obrony pozwanych i ma na celu wyłącznie osiągnięcie ...
rozważania prowadziły w ocenie Sądu I instancji do wniosku, iż nie ...
potrącenia w rzeczywistości nie istnieją i nigdy nie istniały. Tym samym ...
obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela i nie może zwolnić się z ...
na podstawie przywołanych postanowień umowy i art. 392 k.c. dochodzić ...
przedstawiając stosowne postanowienia umowne), jak i dostarczyła sądowi dowody wezwania jej ...
do zapłaty należności przez wspólnotę i uiszczenia stosownych opłat. Jednocześnie przesłuchiwani ...
zgodnie z art. 481 § 1 i 2, jednakże odsetki zostały naliczone ...
pozwanym jednego dnia na zgromadzenie i przelanie powódce stosownej kwoty. Stąd ...
że pomimo przeprowadzenia postępowania dowodowego i przesłuchania stron, nie dało się ...
w trakcie negocjacji nad umową i uwag, zawarte w projekcie umowy ...
powiązań między § 2 ust. 2 i ust. 3 umowy, w szczególności ...
właściwie była tylko intencja stron i wspólne dla nich subiektywne znaczenie ...
nią przyjęta do projektu umowy i utrwalona w umowie podpisanej. Ten ...
przy zastosowaniu starannych zabiegów interpretacyjnych i przy przyjętym wyżej założeniu, że ...
naruszenie przez strony ich praw i obowiązków zawartych w umowie przybierze ...
zakończenia. Wniosek ten potwierdza stylistyka i treść § 2 ust. 3 umowy ...
2 ust. 2 lit. a) i c) (czyli od niewykonania umowy ...
2 ust. 2 lit. a) i c). Zdaniem sądu, ów brak ...
2 ust. 2 lit. a) i c) należało rozumieć w ten ...
z § 2 ust. 2 a) i c)" samo dawałoby podstawę do ...
2 ust. 2 lit a i c umowy. Pomijanie pewnych sformułowań ...
w toku interpretacji umowy jak i w toku interpretacji ustawy, jest ...
co do zasady błędem interpretacyjnym i nie powinno być stosowane. Przedstawiony ...
związanych z okresem obowiązywania umowy i z możliwością jej wypowiedzenia, to ...
przez wspólników na straty, jak i na rażące niewywiązanie się przez ...
do zarówno rozwiązania umowy jak i w konsekwencji - naliczenia kary umownej ...
2 ust. 2 lit. a) i c) umowy oznacza, że dla ...
jasnym, że posłużenie się spójnikiem "i" przy określaniu tych przypadków służyło ...
umowy zawierał jedynie litery a) i b), a każdy z przypadków ...
2 ust. 2 lit. a i c), to dopuszczenie do naliczenia ...
też uczyniono, posługując się spójnikiem "i" przy określaniu odesłania do przypadków ...
c) umowy przyczyn rozwiązania umowy i naliczenia kary. Zdaniem sądu kara ...
rażącego niewywiązania się z umowy i narażenia swoim działaniem powódki na ...
chodzi tu o zagrożenie bezpośrednie i realne. Jego konkretyzacja musi być ...
ubezpieczeniową pozostaje poza wolą stron i ma charakter potencjalny, to w ...
związanych z opłatami za lokal i media, ale bagatelizowali tę kwestię ...
załącznika nr 1 do umowy i w kontekście całokształtu postanowień umownych ...
lokalem narażał powódkę na straty i to w sposób bezpośredni, skoro ...
zwlekanie z uiszczenia dłużnej kwoty i wreszcie niepełne wywiązanie się z ...
bowiem pokryć koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego wytoczonego przez (...) S.A ...
umowy dających możliwość jej rozwiązania i naliczenia kary umownej. Wskazane wyżej ...
na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c., mając na ...
wyniosły 3.438,89 złotych i taką też kwotę odsetek skapitalizowanych ...
zapisy postanowień § 2 ust 2 i 3 umowy, miały na celu ...
szkoda powódki przekraczała karę umowną i dlatego nie mogła być dochodzona ...
powstania szkody, w postaci "przestoju" i braku administrowania jej nieruchomością w ...
zostanie przeznaczony na koszty postępowania i dla wierzycieli hipotecznych, prowadzi do ...
Zarówno B. B. (1), jak i P. B. zadeklarowali, iż dysponują ...
Sąd wskazał art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz ...
art. 100 k.p.c. i art. 105 § 2 k.p ...
części tj. co do punktu I w całości i zarzucając: - naruszenie 65 k.c ...
polegającą na przyjęciu, iż prawa i obowiązki wynikające ze stosunku zobowiązaniowego ...
zobowiązaniowych, które jeszcze nie wygasły i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ...
przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i dowolną ocenę w zakresie: a ...
zawartą umowę ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych dotyczącą lokalu (...) położonego ...
w części co do punktu I i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
o całkowicie odmiennym stanie faktycznym i nie znajdują przełożenia w niniejszej ...
umów, a zatem podmiotem praw i obowiązków z nich wynikających są ...
w żaden sposób, na trwałość i treść osobnego stosunku zobowiązaniowego, jakim ...
odnosi się do opisywanej sytuacji i który wskazuje, iż osoba przystępująca ...
wstąpienia P. B. w istniejący i trwający stosunek najmu oparty o ...
między powódką, a pozwanymi B. i M. do zawarcia umowy, na ...
ich podstaw leży zobowiązanie powstałe i obowiązujące wyłącznie między stronami umowy ...
zawarcia przez pozwanych w imieniu i na rzecz powódki umowy ubezpieczenia ...
zasady swobody oceny dowodów. Niewłaściwym i bezpodstawnym było przyjęcie przez Sąd ...
polecenia, przedstawieniem ofert właścicielom lokalu i dodatkową zapłatą, Powódka nie wydała ...
nieopartą w materiale dowodowym interpretację i jako takie są błędne. Wbrew ...
zleceń. Sąd Okręgowy dokonał niewłaściwego i sprzecznego z zebranym materiałem dowodowym ...
z treścią złożonych przez świadka i strony zeznań i nie znajduje potwierdzenia w jakimkolwiek ...
treść tego postanowienia jest niejasna i wymagałaby doprecyzowania, aby uniknąć wątpliwości ...
warunków naliczenia kary umownej, spójnikiem "i" nie może być, jak to ...
Poza oczywistym koniunkcyjnym znaczeniem spójnika "i", pozwani wiedząc o tym, iż ...
laików w dziedzinie prawa, spójnik "i" niewątpliwie oznaczał konieczność, dla możliwości ...
dwóch przesłanek tj. braku płatności i rażącego niewywiązywania się z umowy ...
powinno budzić wątpliwości, że spójnik "i" stosowany między oznaczonymi warunkami, nawet ...
adresat (pozwani) sens ten rozumiał [...] i zmierzać do ochrony zaufania odbiorcy ...
zwłoką pozwanych z zapłatą czynszu i opłat na rzecz wspólnoty nie ...
do rozwiązania umowy, a zatem i naliczenia kary umownej. Niezrozumiałym jest ...
pełnomocnictwo udzielone B. B. (1) i P. M.. Pierwotnie strona powodowa ...
zastrzeżenie braku tak pełnomocnictwa jak i polecenia ubezpieczenia. Nie mniej jednak ...
pozwana odstąpiła od pierwotnego zamiaru i domagała się wyłącznie zwrotu świadczenia ...
miesiące grudzień 2012, styczeń 2013 i część lutego 2013 r. Strona ...
pozwanych obejmowało wyłącznie okres bieżący i nie może być dokonywane po ...
logiki, zasad doświadczenia życiowego, jak i interesu gospodarczego. Wbrew ustaleniom Sądu ...
na poczet konkretnego właściciela, jak i tytułu zapłaty pozostawało w gestii ...
apelację wniosła o jej oddalenie i zasądzenie na jej rzecz od ...
Wstępnie zaznaczenia wymaga, że Sąd I instancji w sposób prawidłowy zgromadził ...
Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
umowy ubezpieczenia lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych, a tym ...
zarzuty dotyczące naruszenia przez Sąd I instancji przepisów procedury (art. 233 ...
art. 866 k.c., jak i z czynów niedozwolonych czy bezpodstawnego ...
lutego 2004 r., sygn. akt I CK 150/03, LEX nr ...
można wyrażone także przez Sąd I instancji stanowisko, że za zobowiązania ...
listopada 1994 r., sygn. akt I ACr 502/94, OSA 1995 ...
dnia 20 czerwca 1995 r., I ACr 285/95, OSA 1996 ...
zarzutom zawartym w apelacji Sąd I instancji przywołał orzecznictwo adekwatne do ...
2002 r., sygn. akt III CKN 1063/00, niepubl, z dnia ...
października 2003 r., sygn. akt I CK 201/02, niepubl., z ...
jednak stanowisko miało charakter ogólny i dotyczyło każdej sytuacji, w której ...
inny w dacie powstania zobowiązania i w dacie podpisania umowy bez ...
aktualny skład osobowy spółki cywilnej i umowa taka w żadnym razie ...
jakie zobowiązania ciążą na spółce i w tym kontekście podjąć ryzyko ...
od czasu powstania zobowiązań, jak i składu spółki przecząc przy tym ...
października 2003 r. (sygn.. akt I CK 201/02, LEX nr ...
powyższego, podzielić należy argumentację Sądu I instancji, zgodnie z którą, skoro ...
stanowi pewną formę działalności gospodarczej i stanowi pewien wyodrębniony majątek celowy ...
przedstawionych w apelacji poglądów doktryny i orzecznictwa w każdym przypadku za ...
oraz zeznań pozwanego S. B. i po części powódki, a w ...
przesłanki uzasadniające odstąpienie od umowy i naliczenie kar umownych. Można się ...
takiej interpretacji, jakiej dokonał Sąd I instancji. Niewątpliwie uznać należało, że ...
oceniany zapis był wynikiem negocjacji i zmiany pierwotnego tekstu umowy. Świadek ...
umowy ubezpieczenia lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz jego ...
wniosek, że to na pozwanych i to od początku trwania umowy ...
art. 65 k.c.), jak i wadliwej oceny dowodu w postaci ...
zebraniu wspólnoty (karta 96 akt) i w konsekwencji wadliwych ustaleń odnośnie ...
jakiego pełnomocnictwa oświadczenie to dotyczyło i to pomimo, że w druku ...
w pełni". Nie ulega wątpliwości i pozwani okoliczności tej nie kwestionowali ...
z nazwy jako odwołanie pełnomocnictwa i pełnomocnictwo do reprezentacji właściciela lokalu ...
w mailu wskazywał, że odwołanie i udzielenie nowego pełnomocnictwa odnosiło się ...
do niego odwołanie dotychczasowego pełnomocnictwa i nowe pełnomocnictwo. Tym samym wprost ...
że zgodnie oświadczenie to rozumiały i stosownie do niego postępowały. Nie ...
4 umowy, a w konsekwencji i jego ostateczne zapisy wskazują jednak ...
w samej umowie określonymi skutkami i jednocześnie nie był traktowany jako ...
z ukształtowaniem treści umowy, jak i z jej podpisaniem i późniejszym wykonywaniem. To on prowadził ...
lokalu wiązała z zapisami umownymi i udzielonym na początku współpracy pełnomocnictwem ...
że dotyczyło zarówno zawarcia, jak i, co z punktu widzenia niniejszej ...
kwestie ubezpieczenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych wskazując przy ...
znaczenia dla samego istnienia zlecenia i obowiązku świadczenia (wynagrodzenie zresztą miało ...
nie zostało cofnięte, zasadnie Sąd i instancji uznał za bezpodstawny podniesiony ...
z zapłatą należnego powódce wynagrodzenia i w dalszej kolejności jego obniżenia ...
co słusznie zwrócił uwagę Sąd I instancji, a co wprost nakazuje ...
wreszcie Sąd wskazując, że powódka i pozwani posłużyły się zwrotem "zwłoka ...
okres grudnia 2012 r., stycznia i części lutego 2013 r., które ...
na powiązanie umowy sprzedaży lokalu i umowy z operatorem. Obie umowy ...
w tym okresie pełnomocnikiem developera i tym się zajmował. Co więcej ...
z § 2 ust. 2 a i c, powódce należna będzie kara ...
uznanie, że posłużenie się spójnikiem "i" należy interpretować jako konieczność jednoczesnego ...
oczywiście sam w sobie spójnik "i" oznacza koniunkcję). Niewątpliwie bowiem w ...
należy, jak słusznie zauważył Sąd I instancji, z uprawnieniem do rozwiązania ...
zostałyby w sposób drastyczny ograniczone i to przy braku tego rodzaju ...
się do procesu negocjacji stron i pierwotnego brzmienia umowy, które nie ...
on dodany po uzgodnieniach stron i w tym kontekście winna być ...
charakter. Ostatecznie jednak ta niekonsekwencja i wadliwe zastosowanie wspomnianej wyżej regulacji ...
niewywiązanie się z umowy, jak i narażenie powódki na straty. W ...
Podzielić więc należy ustalenia Sądu I instancji, że brak ubezpieczenia lokalu ...
założenia stron na etapie negocjacji i podpisywania umowy było takie, że ...
w zamian za pełną opiekę i zajmowanie się lokalem. Podniósł, że ...
lokalu zajmować się tym lokalem i go wynajmować. Ich zysk natomiast ...
różnicę pomiędzy wynagrodzeniem dla powódki i powyższymi opłatami, a przychodami uzyskiwanymi ...
załączniku nr 1. Prawidłowo Sąd I instancji w tym kontekście odwołał ...
strony założyły zawiązując węzeł obligacyjny i właśnie kalkulacji opłacalności podjętego zamierzenia ...
zarzuty dotyczące naruszenia przez Sąd I instancji przepisów art. 217 k ...
sprawowania opieki nad chorym dzieckiem i brakiem możliwości jej sprawowania przez ...
uprawdopodobnienie. Stąd też pominięcie dowodu i brak odroczenia rozprawy były uzasadnione ...
wynika, że ewentualna choroba syna i konieczność sprawowania opieki obejmowała okres ...
miał możliwość udokumentowania wniosku. Sąd I instancji w sposób prawidłowy zastosował ...
ochronę wierzyciela w procesie cywilnym i wymaga uwzględnienia wszelkich okoliczności sprawy ...
faktycznie odpadną. Prawidłowo też Sąd I instancji ocenił propozycje pozwanych w ...
art. 108 k.p.c. i art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Zgodnie ...
niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Pozwani ...