XXIII Zs 117/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-24 51 fragmentów Premium

2021-11-24 » 1. oddala skargę; 2. oddala wniosek przystępujących (...)

przy braku wykazania, że mimo zaoferowania ceny za przyjmowanie wniosków MRG ...

nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. c) Cena oferty winna ...

określeniu maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy. d) Zaoferowana przez wykonawcę cena za przyjęcie ...

1 pkt 8 ustawy. e) Zaoferowana przez wykonawcę cena za przyjęcie ...

wartością szacunkową przedmiotu zamówienia a zaoferowanymi mu ww. cenami zamawiający wezwał ...

które miały wpływ na wysokość zaoferowanej przez Wykonawcę ceny (...), w tym ...

powinny wskazywać w szczególności, czy zaoferowana cena za przyjęcie wniosków wizowych ...

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia; e) zatrudnianiem osób niekaranych ...

musiał ponieść w związku z realizacją zamówienia. Wykonawca wykazał przy tym ...

również tabelaryczne przedstawienie zakładanych kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. W oparciu o ...

za którą niemożliwa jest prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia. Po zapoznaniu się ...

Izba uznała, że wykonawca nie zaoferował obsługi wniosków MRG poniżej kosztów własnych wynikających z realizacji tej części zamówienia. Przystępujący wykazał, że realizacja wniosków MRG odbywać się będzie ...

całkowita oferty (...) nie umożliwi należytej realizacji przedmiotu zamówienia. W ocenie Izby ...

nie budzi najmniejszych wątpliwości, że realizacja zamówień publicznych przez wykonawców ma ...

podstaw do uznania, że przystępujący (...) zaoferował realizację zadania za darmo. Cena całkowita ...

i oceny tej nie zmienia zaoferowanie obsługi wniosków MRG za 0 ...

oczywistą przewagę takiemu wykonawcy, który zaoferował jedną z cen na poziomie ...

elimanacji konkurentów z postępowania przez zaoferowanie ceny jednostkowej równej 0 euro ...

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ...

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ...

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...)". W zakresie zasad ...

w którym powołał się na realizację usługi na rzecz Ambasady Niemiec ...

A i wskazał w nim realizację usług na rzecz: 1. Ambasady ...

2017 r.). Na potwierdzenie należytej realizacji ww. usług przystępujący (...) złożył wraz ...

zobowiązaniami umowy". Referencje francuskie potwierdzały realizację usług przez (...)na rzecz Misji ...

kolei referencje belgijskie potwierdzały należytą realizację umowy na rzecz Rządu Belgijskiego ...

włoskie dotyczyły natomiast potwierdzenia należytej realizacji usług na rzecz Rządu Włoskiego ...

w prawidłowy sposób wykazał należytą realizację usług wymienionych w załączniku nr ...

Zawarte w referencjach zwroty o realizacji usług na rzecz rządów działających ...

SIWZ, jak i z praktyką realizacji tego typu umów, b. z ...

zdarzeń przyszłych i niepewnych, f. zaoferowanie "ceny 0 euro" za jedną ...

90 ust. 1 Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich ...

budowlanej lub ofertę zawierającą cenę nierealną z punktu widzenia logiki, doświadczenia ...

cena rażąco niska to cena nierealna, niepozwalająca na realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy ...

środków jakie zamawiający przewidział na realizację zamówienia, a ceną podaną w ...

niewątpliwie wartością znacznie niższą niż realne koszty jego wytworzenia czy świadczenia ...

nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia, cena oferty winna obejmować ...

nie może w tym zakresie zaoferować kwoty wyższej aniżeli 5 euro ...

przepisów Pzp o odpłatności za realizację zamówienia. Po pierwsze bowiem, pojęcie ...

jak już zostało wskazane, odpłatność realizacji zamówienia powinna być odnoszona do ...

że nie zapewnia jego całościowej realizacji, zgodnej z wymaganiami zamawiającego". Odnosząc ...

o tym, że wykonawca nie zaoferował wykonania tej pozycji i nie wywiąże się z jej realizacji. Nie można uznać dokonanej w ...

dane świadczenie poniżej kosztów jego realizacji. Możliwym jest bowiem, że przy ...

brak odpłatności usługi, czy też zaoferowanie jej poniżej kosztów. Co istotne ...

za doświadczenie były przyznawane ze realizację usług polegających na przyjmowaniu wniosków ...

stosownym wykazie powołał się na realizację usługi na rzecz: Ambasady Niemiec ...

2017 r.). Na potwierdzenie należytej realizacji ww. usług przystępujący (...) złożył referencje ...

umowy". Referencje francuskie potwierdzały natomiast realizację usług przez (...)na rzecz Misji ...

kolei referencje belgijskie potwierdzały należytą realizację umowy na rzecz Rządu Belgijskiego ...

włoskie dotyczyły natomiast potwierdzenia należytej realizacji usług na rzecz Rządu Włoskiego ...

zawarte w referencjach zwroty o realizacji usług na rzecz rządów działających ...

XII Ga 219/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – 2017-06-23 142 fragmenty Premium

2017-06-23 » oddala skargę

naruszenia obowiązków zawodowych przy jej realizacji w opóźnieniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do umówionego terminu oraz nierzetelnym informowaniu zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeniu wystąpienia ...

którego zamawiający wstrzymał się z realizacją zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ...

przysługującego mu umownego prawa do realizacji wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej. W ocenie zamawiającego sposób realizacji przez wykonawcę umowy z dnia ...

techniczną i ekonomiczną zdolność do realizacji zamówienia. dniu 21 listopada 2016 ...

kar umownych za opóźnienie w realizacji wcześniejszego zamówienia, nie przesądza automatycznie ...

Z kolei, jako przyczyny opóźnienia realizacji poprzedniego kontraktu (...) wskazała zawarcie umowy ...

przez zamawiającego, zgłaszane w trakcie realizacji umowy. W ocenie (...) nie można ...

specjalistów, którzy codziennie monitorowali stan realizacji projektu. (...) zapraszała przedstawicieli zamawiającego na ...

przesyłała na bieżąco aktualizowane harmonogramy realizacji umowy. W ocenie (...), to na ...

wskazała przyczyny powstałego opóźnienia w realizacji poprzedniego zamówienia, z których wynika ...

w przyszłości sytuacjom zaistniałym przy realizacji danego projektu, takim jak opóźnienia ...

lub udoskonalić, aby w przyszłości realizacja umów przebiegała w sposób niezakłócony ...

i których celem jest optymalizacja realizacji projektów i umów. W ramach ...

stanowisk pracy, drobnych udogodnień w realizacji zadań, poprzez uczulenie pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją zadań na pojawiające się wcześniej ...

bowiem nie tylko fakt opóźnienia realizacji umowy dostawy, ale również stanowisko ...

sposób informowania zamawiającego o stanie realizacji umowy i istniejącym zagrożeniu wystąpienia ...

poinformował zamawiającego, aby przedłużający się termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...

w jakikolwiek sposób zagrozić możliwości realizacji zamówienia w przewidywanym w warunkach przetargowych terminie. Wskazał, iż w dniu 03 ...

do zawarcia umowy dostawy z terminem realizacji wyznaczonym na dzień 15.09 ...

projektowe pozostawały bez wpływu na termin realizacji umowy. Kolejno zamawiający twierdził, że ...

r. wykonawca zapewniał o terminowej realizacji harmonogramu dostaw. Wskazał, iż otrzymany ...

zaliczek w maksymalnej wysokości, w terminach przewidzianych umową dostawy, pozostawał w ...

składali zapewnienia, że pomimo niedotrzymania terminów częściowych na dostawę poszczególnych wagonów, termin końcowy przypadający na dzień 15 ...

sygnały o możliwości niedotrzymania końcowego terminu wykonania dostaw, dotarły do zamawiającego ...

przez (...) Prezydentowi Miasta K.. Z terminów planowanych dostaw, wskazanych w tym ...

informacji o zagrożeniu niedotrzymania końcowego terminu wykonania umowy, zamawiający w sposób ...

przy budowie tramwajów. Dla potrzeb realizacji umowy zawartej pomiędzy (...) a wykonawcą ...

w przedmiocie zawarcia aneksu zmieniającego termin realizacji umowy. Nadto w ocenie zamawiającego ...

działań zamawiającego podejmowanych w toku realizacji kontraktu, zamawiający odwołując się do ...

zamówień, które wykonawca przyjął do realizacji w latach 2013-2015, przy ...

i organizacyjnych do ich należytej realizacji. Przed podpisaniem umowy z zamawiającym ...

wykonawca twierdzi, że tak późny termin zawarcia umowy uniemożliwił wywiązanie się z umowy w zakresie terminu dostaw, to nie powstrzymało go ...

kosztem jakości pojazdów i terminowości realizacji dostaw, a tym samym bez ...

związku z opóźnieniami oraz zagrożeniem realizacji projektu, uruchomił procedurę inspekcji przewidzianą ...

Dalej zamawiający wskazał, iż brak realizacji umowy zgodnie z harmonogramem spowodował ...

iż wykonawca przez cały okres realizacji umowy, w sposób rażący naruszał ...

składali zapewnienia, że pomimo niedotrzymania terminów częściowych na dostawę poszczególnych wagonów, termin końcowy wykonania zamówienia, przypadający na ...

sygnały o możliwości niedotrzymania końcowego terminu dotarły do zamawiającego pośrednio, poprzez ...

przez (...) Prezydentowi Miasta K.. Z terminów planowanych dostaw, wskazanych w tym ...

informacji o zagrożeniu niedotrzymania końcowego terminu, zamawiający w sposób szczególnie dokładny ...

deklarując wykonanie 50 % umowy w terminie do 17 listopada 2015r ...

2015r. Zamawiający twierdził, że realizacja obowiązku informacyjnego miała niezwykle doniosłe ...

pojazdów, jak i brak należytej realizacji obowiązku informacyjnego skutkowało powstaniem szkody ...

domniemanie prawne, iż nie dotrzymując terminu, pozostaje w zwłoce, nie zaś ...

nie musi udowadniać, że niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia jest spowodowane okolicznościami ...

odpowiada. Ma natomiast wykazać, że termin wykonania zobowiązania bezskutecznie minął. W ...

zamówienia na dostawy zagraniczne. Niedotrzymanie terminu wykonania umowy miało miejsce nie ...

36 wagonów tramwajowych bez uwzględnienia realnych możliwości realizacji umowy, zaciąganie kolejnych zobowiązań pomimo ...

brak rzetelnego informowania co do terminów dostaw, stanowią przejaw rażącego i ...

Doszła do przekonania, że na termin realizacji umowy dostawy miały znaczący wpływ ...

okoliczności, związanych z opóźnieniem w realizacji kontraktu należało dokonywać w oparciu ...

owym czasie. Izba wskazała, iż termin realizacji kontraktu był stosunkowo krótki, ale realny i możliwy do spełnienia. Stwierdziła, że skoro (...) pięciokrotne przedłużała termin związania ofertą, to składając takie ...

zamówienia w zakreślonym przez zamawiającego terminie, co oznacza, że uznawała termin realizacji zamówienia za realny i możliwy do spełnienia. Podała ...

twierdził, że oświadczenia o wydłużeniu terminu związania ofertą polegały na prawdzie ...

założony w planowaniu produkcji i realizacji kontraktu był istotnie ograniczany przez ...

nie było zagrożenia dla terminowej realizacji kontraktu. Izba zwróciła uwagę, iż ...

mu obawa, związana z terminową realizacją kontraktu, z uwagi na skrócenie czasu na jego realizację, co w powiązaniu z treścią ...

pozostawał w przekonaniu o realności terminu wykonania zamówienia, zdając sobie jednocześnie ...

z tego, że jest to termin krótki. Izba analizując okoliczności związane ...

umowy doszła do przekonania, że termin realizacji umowy, pomimo, iż był terminem krótkim, to jednak możliwym do ...

umowy miało niewątpliwie wpływ na realizację umowy, ponieważ spowodowało "skonsumowanie buforów ...

w momencie zawarcia umowy, terminowa realizacja kontraktu była możliwa, jednak brakowało ...

problemów i przeszkód, związanych z realizacją kontraktu, które ostatecznie w toku realizacji umowy wystąpiły. W zakresie wymagań ...

wpływu tych okoliczności na dochowanie terminu realizacji i przebieg umowy. Zamawiający twierdził ...

nie powodowały negatywnego wpływu na termin dostawy pojazdów, natomiast wykonawca był ...

produkcji, a w konsekwencji ostateczny termin realizacji umowy. Izba wskazała, iż zeznania ...

i przepisami prawa. W toku realizacji zamówienia zamawiający dokonał zgłoszenia szeregu ...

umowy i ich wpływu na termin realizacji kontraktu, Izba wskazała, iż wprawdzie ...

pola widzenia, że w ramach realizacji przedmiotu zmówienia (...) miała dostarczyć niestandardowe ...

jednej strony uzgodnienia prowadzone przy realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia muszą być ...

jest ściśle powiązana kwestia krótkiego terminu realizacji zamówienia. Zdaniem Izby obie strony ...

opóźnienia w zawarciu umowy harmonogram realizacji dostawy jest bardzo napięty. Izba ...

wątpienia miało negatywny wpływ na termin realizacji zamówienia, ponieważ wprowadzenie wymagań zamawiającego ...

wpływie wymagań, zgłaszanych przez (...) na termin realizacji projektu. Opierając się na zasadach ...

konsekwencji miało wpływ na terminową realizację całego zamówienia. Izba zwróciła uwagę ...

Izby jeszcze na tym etapie realizacji zamówienia (...) pozostawała w przekonaniu, że ...

jest w stanie dochować ostatecznego terminu wykonania kontraktu, co potwierdza treść ...

wykonawca twierdził, że dochowa ostatecznego terminu realizacji kontraktu to znaczy, że pozostawał ...

służące usunięciu opóźnienia w jego realizacji. W ocenie Izby wpływ na ...

było pogłębienie się opóźnienia w realizacji umowy, przy czym w ocenie ...

powodach i okolicznościach opóźnienia w realizacji kontraktu, do czego była zobowiązana ...

umowy, tym niemniej w toku realizacji kontraktu odbywały się spotkania na ...

wiedzę co do opóźnienia w realizacji kontraktu. Izba zwróciła uwagę, iż ...

mieć wpływu na opóźnienie w realizacji kontraktu, tzn. nie mogły niwelować ...

przez zamawiającego przyczyn opóźnienia w realizacji umowy (zaciągnięcie nadmiernej ilości zobowiązań ...

niezbicie, że przyczyną opóźnienia w realizacji umowy było zawinione działanie (...), polegające ...

ewentualny niedobór wskazywałby, że terminowa realizacja umowy dostawy nie była możliwa ...

się do kwestii współdziałania (...) przy realizacji kontraktu, Izba uznała, iż rzeczywisty ...

byli zaangażowani pracownicy (...), to ostateczny termin umowy dostawy nie byłby dotrzymany ...

zmieniającego postanowienia umowne w zakresie terminu realizacji. Z kolei podanie w treści ...

okoliczności związanych z przedłużającym się terminem zawarcia umowy, nie przesądza, że ...

w stosunku do pierwotnie zakładanego terminu jej podpisania; (b) skarżący w trakcie realizacji umowy z dnia 3 lipca ...

które miały znaczący wpływ na termin realizacji umowy; (d) przyjęcie, że realizacja obowiązku informacyjnego następowała poprzez ustne ...

informowanie przedstawicieli skarżącego o stanie realizacji umowy; (e) uznanie, że naruszenie ...

miało istotnego znaczenia w procesie realizacji zamówienia publicznego; 2. naruszenie art ...

w SIWZ, wystąpiły anomalia pogodowe, realizacja obowiązku informacyjnego następowała poprzez ustne ...

miało istotnego znaczenia w procesie realizacji zamówienia. Z kolei naruszenia art ...

wiarygodności i mocy dowodowej dowodom zaoferowanym przez skarżącą. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku ...

kontekście przyjętych przyczyn opóźnienia w realizacji kontraktu, wskazała dowody, które dały ...

okoliczności stanu faktycznego dotyczące przebiegu realizacji umowy w istocie nie były ...

wskazywanych przez (...) jako przyczyn opóźnienia realizacji kontraktu, aczkolwiek w ocenie Sądu ...

iż zamawiający, uznając opóźnienie w realizacji kontraktu za wystarczające do wykluczenia ...

udowodnienia, że niewykonanie umowy w terminie winno zostać zakwalifikowane, jako poważne ...

prawa zamówień publicznych. Wszak uchybienie terminowi wykonania zobowiązania skutkujące odpowiedzialnością kontraktową ...

techniczną i ekonomiczną zdolność do realizacji zamówienia. Tym samym jakiekolwiek nieprawidłowe ...

zleceń przyjętych przez wykonawcę do realizacji oraz niewłaściwej organizacji pracy. W ...

w sytuacji, gdy zagrożony był termin jego realizacji, któremu nie był w stanie ...

do możliwości zrealizowania umowy w terminie, z tym, że wniosku takiego ...

nie pozwalał na ich jednoczesną realizację. Nie umyka przy tym z ...

zleceń przyjętych przez wykonawcę do realizacji w tożsamym okresie, co realizacja (...) została wykonana z opóźnieniem, z ...

w konsekwencji do opóźnień w realizacji kontraktów, a zamawiający nie zaoferował dowodów, które czyniłyby tę argumentację ...

uzyskać podczas targów kolejowych, nie zaoferował dowodu na prezentowaną przez siebie ...

o braku przygotowania wykonawcy do realizacji kontraktu. Zauważyć należy, iż z ...

zmienia twierdzenie, że (...) przedłużała kolejno terminy związania ofertą na własne ryzyko ...

albowiem zamawiający mógł zrezygnować z realizacji projektu (...) tj. tramwaju "szytego na miarę" i wdrożyć procedurę realizacji projektu typowego. Wszak nie ulega ...

był priorytetowym, wręcz wizerunkowym, do realizacji którego niewątpliwie dążyła każda ze ...

swojej oferty i podjęła ryzyko realizacji kontraktu". Powyższe dowodzi, że projekt ...

był zapewniany o jego terminowej realizacji, to żaden z zaoferowanych dowodów nie pozwala na przypisanie ...

w błąd co do terminowości realizacji kontraktu. Trudno przy tym zgodzić ...

osób świadczyło pracę na potrzeby realizacji projektu, a której zawarcie było ...

musiały mieć wpływ na proces realizacji kontraktu. Liczne spotkania, stała współpraca ...

opóźnienia z jednoczesną deklaracją terminowej realizacji, stanowił wprowadzenie w błąd co ...

były prezentowane występujące w toku realizacji kontraktu problemy, co jedynie nie ...

kontraktu i okoliczności towarzyszących jego realizacji. Z punktu widzenia zasad doświadczenia ...

który z kolei wymusza zmianę terminów. Faktem jest, że zmiana rozwiązania ...

siłą rzeczy odkładały w czasie realizację innych zadań. Zamawiający wskazywał, że ...

zmiany projektowe nie spowodują zmiany terminu dostaw, gdy tymczasem w dacie ...

12 wagonów. Zatem zapis, że terminy dostaw nie ulegną zmianie nie ...

oznacza to, że na etapie realizacji projektu strony nie przywiązywały do ...

twierdził, iż przeświadczenie o prawidłowej realizacji kontraktu wywodził z faktu udzielenia ...

zaliczka zasadnie została wydatkowana na realizację umowy. Oczywistym, zatemjest, że uruchomienie ...

i przeświadczenia co do prawidłowej realizacji kontraktu. W sytuacji stwierdzenia okoliczności ...

niewątpliwie wpłynęły one na końcowy termin realizacji kontraktu. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego terminu zawarcia umowy, to, choć zgodzić ...

iż w realiach przedmiotowej sprawy termin ten uległ wydłużeniu z uwagi ...

swojej oferty i podjęła ryzyko realizacji kontraktu". To, że wykonawca godził ...

w błąd zamawiającego co do terminu realizacji kontraktu. Niewątpliwie (...) zakładała terminową realizację, a jednocześnie zamawiający nie wykazał ...

pracy bądź zaniechań na etapie realizacji projektu. Materiał dowodowy nie daje ...

że zapewnienia (...) co do terminowej realizacji były niezgodne z prawdą, czy ...

nieusprawiedliwionym błędem co do możliwości realizacji przedsięwzięcia, a tylko stwierdzenie i ...

które doprowadziły do uchybienia końcowego terminu. Niewątpliwie wysokie temperatury (choćby niższe ...

się do pogłębienia opóźnienia w realizacji umowy, przy czym w omawianym ...

było dokonywanych już na etapie realizacji projektu. Twierdzenia skarżącej, że było ...

XXIII Zs 150/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-09-28 43 fragmenty Premium

2023-09-28 » Oddala skargę

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu ...

przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest ...

Wątpliwości Zamawiającego wzbudza to, że zaoferowana cena, tj. 433 810,08 ...

jakie miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, w tym do przedłożenia ...

z zatrudnianiem osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. W przypadku powoływania ...

r., w których przedstawił uzasadnienie zaoferowanej ceny wraz z jej kalkulacją ...

wojna itp. Cena oferty jest realna i wiarygodna a wynika również ...

nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz ...

Pzp, zgodnie z którym jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich ...

cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej ...

dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych; 3) oryginalności dostaw ...

nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz ...

okoliczności, które wpłynęły na wysokość zaoferowanej ceny w taki sposób, aby ...

a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności ...

jakim jest wybór oferty gwarantującej realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego ...

kosztów jakie związane są z realizacją zamówienia, tj. kosztów pracy, kosztów ...

Zamawiającego nie pozwalają stwierdzić, iż zaoferowana przez niego cena jest ceną ...

i obejmujące elementy istotne dla realizacji zamówienia, nie może świadczyć o ...

wynagrodzenia jaki wykonawcy otrzymają za realizację zamówienia, a który również determinuje ...

ceny. Zamawiający przewidział, iż za realizację przedmiotu zamówienia zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ...

zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie może ...

nie udowadniając ich nieadekwatności do zaoferowanej ceny. Jednocześnie argumentacja Odwołującego i ...

zobowiązania do świadczenia usług konkretnie zaoferowanym pojazdem, lecz wymagał świadczenie usługo ...

zatrudnienia wykonywała pracę również przy realizacji innych zleceń - brak więc jest ...

nie wpływa na ocenę realności zaoferowanej ceny. Cena rażąco niska nie ...

jest podstaw do uznania, że zaoferowana przez (...) cena jest ceną rażąco ...

skarżącego obowiązkiem wykazania, iż cena zaoferowana przez wykonawcę (...) jest rażąco niska ...

jest podstaw do uznania, że zaoferowana przez wykonawcę (...) prowadzącego działalność gospodarczą ...

z tym przepisem: 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich ...

cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej ...

dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych; 2) oryginalności dostaw ...

nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz ...

a wynagrodzenie otrzymuje także za realizację innych zadań, nie objętych niniejszym ...

do niczym nieuzasadnionego zawyżenia kosztów realizacji zadań zlecanych w trybie zamówień ...

może być mowy o bezkosztowej realizacji zamówienia, co potwierdził także sam ...

paliwa w pojazdach skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Brak jest podstaw ...

składania oferty. W ciągu roku realizacji umowy wiadomym jest, iż cena ...

w żaden sposób powiązane z realizacją przedmiotowej umowy, a wykonawca niezależnie ...

i które bezpodstawnie przypisuje do realizacji przedmiotowej umowy. Decyzja o ewentualnym ...

jest gotowy w każdej chwili realizacji zamówienia zapewnić pojazd zastępczy o ...

pojazd, wytypowany przez wykonawcę do realizacji zadania, będzie niezgodny z wymaganiami ...

oprócz kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania uwzględnił także nieprzewidziane koszty ...

jakim jest wybór oferty gwarantującej realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego ...

IV Ca 1051/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku – 2017-02-01 27 fragmentów Premium

2017-02-01 » 1. oddala skargę, 2. oddala wnioski (...). i (...) o zasądzenie od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kosztów postępowania skargowego.

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: "Odbiór, transport i zagospodarowanie ...

zostało wszczęte przez Gminę G.. Termin składania ofert, zgodnie z ogłoszeniem ...

godz. 10:00. Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły ...

08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz ...

jako najkorzystniejszej pomimo tego, że zaoferowanie przez (...) Spółka z o.o ...

ofercie jako kryterium oceny ofert terminu płatności faktury "90 dni", który ...

których dłużnikiem jest podmiot publiczny (...) termin zapłaty określony w umowie nie ...

będzie dokonywał zapłaty faktur w terminach nie dłuższych niż 30 dni niezależnie od formalnego terminu płatności określonego w umowie na ...

90 dni, a tym samym zaoferowanie terminu zapłaty 90 dni nie stanowiło realnego instrumentu uczciwej konkurencji w obrocie ...

konkurentów, oferujących w dobrej wierze termin zapłaty niestanowiący naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i realny do stosowania przez Zamawiającego w ...

w wyniku udzielania zamówienia; (2) zaoferowany termin płatności faktury 90 dni rażąco ...

odbiega od powszechnie stosowanego standardu terminów płatności w umowach o odbiór ...

o.o. w S., który zaoferował termin płatności zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz realny do wykonywania przez Zamawiającego, a ...

związku z określeniem w umowie terminu płatności na 90 dni, poprzez ...

jednostki sektora finansów publicznych w terminie przewidzianym przez ustawodawcę w art ...

obowiązku zapłaty świadczeń pieniężnych w terminie przewidzianym przez ustawodawcę w art ...

z uwzględnieniem w ocenie oferty zaoferowanego przez (...) Spółka z o.o. terminu płatności faktury "90 dni", co ...

w szczególności z uwzględnieniem możliwości realnego korzystania z tych kryteriów przy ...

kryteriów oceny ofert będą służyły realnemu spełnieniu oczekiwań Zamawiającego przy wykonywaniu ...

są zgodne z prawem oraz realnie spełniają i zabezpieczają interesy Zamawiającego ...

kryteriów oceny ofert opisał kryterium "termin płatności faktur", bez określania ,,od... do..." terminu, jaki wykonawcy mogą zadeklarować w ofertach) termin 90-dniowy, co jest sprzeczne ...

8 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty. W przywołanym wyżej art ...

albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ...

osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, aspekty społeczne, jakościowe, innowacyjne ...

w P. z uwagi na zaoferowanie przez tego Wykonawcę terminu płatności faktury 90 dni, co ...

albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ...

wskazującą na naruszenie przepisów podał zaoferowanie przez (...) Sp. z o.o. terminu płatności faktury na 90 dni ...

IV Ca 175/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku – 2014-05-05 27 fragmentów Premium

2014-05-05 » I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: a) odwołanie oddala, (...)

cenę Odwołującego, należy uznać za realną i adekwatną wycenę realizacji przedmiotu zamówienia. Zdaniem Izby, istota ...

109.000 zł, stanowi również realną i adekwatną wycenę przedmiotu zamówienia ...

wbrew przekonaniu Odwołującego, do potwierdzenia zaoferowanej ceny, lecz jednocześnie wskazywały na ...

samym Odwołujący nie wykazał, że zaoferowana przez (...) cena nie pokrywa kosztów ...

było możliwym pokrycie wszystkich kosztów realizacji zamówienia, których nieuwzględnienie zarzucił w ...

Zamawiającego, są wystarczające dla uznania zaoferowanych przez Odwołującego zarzutów za chybione ...

zasobów: wiedza i doświadczenie przy realizacji zamówienia publicznego ..." nie mógł stanowić ...

mieć charakter faktyczny, pozwalający na realne jej wykorzystanie w toku realizacji zamówienia. Z tego też względu ...

jakim chce posiłkować się przy realizacji zamówienia Wykonawca, jest wartością niematerialną ...

ust. 2). Zdaniem Sądu Okręgowego, realizacja obowiązku przesłania odpisu skargi Przeciwnikowi ...

odpis został przesłany w ustawowym terminie, jak miało to miejsce w ...

niejawnym skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn ...

braków strona nie uzupełniła w terminie, przy czym w orzecznictwie przyjmuje ...

ust. 2 Pzp, utrudniająca stronie realizację prawa do Sądu, bez wyraźnego ...

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ...

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Godzi się jednak dostrzec ...

potencjału technicznego, czy osobowego, dla realizacji przedsięwzięcia, jak przedmiotowe, jest mało ...

gdy wykonawca zamierzający skorzystać przy realizacji zamówienia z potencjału innego podmiotu ...

wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez niego ...

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia ...

Zamawiający wzywa także w wyznaczonym terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących przedłożonych ...

pisemnymi oświadczeniami woli, wyrażonymi w terminie składania ofert. Próba zaś dostosowania ...

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ...

przedkładali wykazy wykonanych usług, przy realizacji których korzystali z zasobów osób ...

iż będzie on dysponować przy realizacji zamówienia zasobami podmiotu trzeciego. W ...

potencjale osób trzecich w celu realizacji zamówienia, przy czym ustawa nie ...

doświadczenia (...) w N. w celu realizacji przedmiotowego zamówienia. Uznając zatem za ...

XXIII Zs 94/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-10-25 22 fragmenty Premium

2021-10-25 » oddala skargę

pomijają część pozycji niezbędnych do realizacji zamówienia; 3. art. 90 ust ...

w P. ze względu na zaoferowanie w ofercie rażąco niskiej ceny ...

jej odrzucenie ze względu na zaoferowanie ceny rażąco niskiej oraz powtórzenie ...

zaś w wyjaśnieniach wszystkich elementów zaoferowanego sposobu realizacji umowy, a także, że wyjaśnienia ...

wszystkie elementy kosztotwórcze zaproponowanego sposobu realizacji umowy. Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że zaoferowany sposób wykonania zamówienia wskazuje na ...

3 zasad współpracy, w tym zaoferowano dyżur stały w ramach contact ...

sposobu kalkulacji ceny i z zaoferowanego sposobu realizacji zamówienia Izba wysnuła, że umowę ...

ilu członków liczy zespół projektowy zaoferowany w cenie przystępującego. Zamawiający nie ...

koszty poszczególnych koordynatorów wyceniono w realnej kwocie oraz czy wynagrodzenie uwzględnia ...

materiału dowodowego wskazującego na realność zaoferowanej ceny, ponieważ podmiot je wystawiający ...

cenę za badania lekarskie w terminie wykonywania umowy dla zamawiającego. Izba ...

ponieważ dowodzenie w zakresie realności zaoferowanej ceny może się odbywać wyłącznie ...

i adekwatnych do wskazanego sposobu realizacji zamówienia wyjaśnień sposobu kalkulacji ceny ...

ze złożeniem dowodów potwierdzających wysokość zaoferowanych elementów cenowych, szczególnie w zakresie ...

90 ust. 1 dPzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich ...

nie sposób wywieść bowiem, aby zaoferowana cena była cena realną i rynkową. Nie jest wystarczające ...

nie zawarto jednakże wszystkich elementów zaoferowanego sposobu realizacji umowy. Izba trafnie więc uznała ...

wszystkie elementy kosztotwórcze zaproponowanego sposobu realizacji umowy. Zamawiający, formułując wezwanie, oczekiwał ...

materiału dowodowego wskazującego na realność zaoferowanej ceny. Jak słusznie zauważono w ...

spóźnione. Dowodzenie w zakresie realności zaoferowanej ceny może się odbywać wyłącznie ...

zamawiającemu na jego wezwanie, w terminie wskazanym do złożenia wyjaśnień. Zamawiający ...

oferowana przez wykonawcę cenę jest realna. Zwłaszcza, że - co wskazano wyżej ...

XXIII Ga 1547/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2018-01-03 41 fragmentów Premium

2018-01-03 » zmienia zaskarżony wyrok i w pkt 1 stwierdza naruszenie przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4, art.90 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 1

zamawiającego, koszty stałe wynikającej z realizacji ponadstandardowego zakresu zamówienia muszą być ...

iż zysk może przeznaczyć na realizację zamówienia. W ocenie odwołującego, nie ...

Natomiast cena za wykonanie zamówienia zaoferowana przez (...) S.A. wynosi: 49 ...

odwołującego, zamawiający powinien był oszacować realną ceną nabycia ww. usług, tj ...

208,50 zł jest wynikiem zaoferowania przez odwołującego cen rynkowych w ...

cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowana przez odwołującego nie budzi wątpliwości ...

0,01 zł (wysokość opłaty zaoferowana przez odwołującego) było wielokrotnie weryfikowane ...

Izbę Odwoławczą. Niemniej zdaniem zamawiającego zaoferowanie 0,01 zł, jako ceny ...

wyliczał dodatkowe koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia: - wyposażenie punktu świadczenia ...

zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia zaoferowana przez (...) S.A. wynosi: 49 ...

większe doświadczenie w wycenie i realizacji podobnym zamówień publicznych niż jakikolwiek ...

ze względu na ten sposób realizacja zamówienia koszt wystawienia biletu jest minimalizowany. - realizacja dodatkowych projektów: "wdrożenie aplikacji B ...

wbrew oczywistym okolicznościom, iż sposób realizacji zamówienia przez wszystkich Wykonawców, którzy ...

funkcjonujący na rynku mogą przecież zaoferować ten sam produkt w tej ...

szczególnie sprzyjające i oszczędne sposoby realizacji usług, które zamawiający nabywa w ...

postępowania ze względu na upływające terminy obowiązywania umów prowizyjnych. Zdaniem odwołującego ...

osiągnięcia przychodów niższych niż zakładane, realizacja zamówienia będzie możliwa, a odwołujący ...

może uzyskać dalsze oszczędności przy realizacji zamówienia. Zgodnie z argumentacją zamawiającego ...

przyszłym niepewnym jest odstąpienie od realizacji części umowy, a nie brak jej realizacji. Zresztą nawet gdyby opcja miała ...

istocie nie stanowi przychodu z realizacji umowy, a wartość tej pozycji ...

niż wartość zakładanego zysku z realizacji zamówienia. Po trzecie niezgodnie z ...

poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami ...

transakcyjna musi obejmować rzeczywisty koszt realizacji poszczególnych rodzajów świadczonych usług, tj ...

połączeń, przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi ...

połączeń, przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi ...

osób (kasjerów biletowych) przez okres realizacji zamówienia, koszt czynszu i opłat ...

będzie zobowiązany w związku z realizacją zamówienia, w szczególności związanych z ...

powinny w szczególności wskazywać, czy zaoferowana cena oferty obejmuje wszystkie koszty ...

z SIWZ, związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia - zgodnie z pełnym ...

przychodami wykonawcy a sumą kosztów realizacji zamówienia. Zysk ten, w sześciocyfrowej kwocie, "może przekazać na realizację tego konkretnego zamówienia". Izba ustaliła ...

zamawiającego, koszty stałe wynikającej z realizacji ponadstandardowego zakresu zamówienia muszą być ...

że wezwanie odwołującego do wyjaśnienia zaoferowanej ceny było uzasadnione. Odwołujący argumentował ...

transakcyjnych) należy ująć "rzeczywisty koszt realizacji poszczególnych rodzajów świadczonych usług" (cytowany ...

osób (kasjerów biletowych) przez okres realizacji zamówienia, koszt czynszu i opłat ...

postępowaniu nie mogła być ceną realną - Zamawiający wymienił bowiem wiele składników ...

do ujęcia w opłacie transakcyjnej realnych ponoszonych kosztów był jasny i ...

01 zł nie jest ceną realną, podczas gdy faktem powszechnie znanym ...

cena może wskazywać na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez ...

odrzucenia oferty na podstawie przesłanki zaoferowania za jakiś element świadczenia ceny ...

cen rynkowych, a nawet ceny nierealnej. Jeśli wielkość taka zostaje następnie ...

na jednoznaczną ocenę, iż wartość zaoferowana przez skarżącego w żadnym wypadku ...

VI Ga 62/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy – 2017-04-24 17 fragmentów Premium

2017-04-24 » zmienia zaskarżone postanowienie w punkcie I w ten sposób, że oddala odwołanie

przez nią wyjaśnień w zakresie zaoferowanej oceny i w konsekwencji uznanie ...

Tymczasem jak już wcześniej zaznaczono terminem ,,wybór najkorzystniejszej oferty" zatytułowany jest ...

ustawa nowelizująca nie wprowadziła późniejszego terminu utraty przez nie mocy. Oznacza ...

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że ...

cena podana w ofercie jest realna oraz podyktowana czynnikami obiektywnymi i ...

właśnie tego podmiotu w celu realizacji zadania. Sąd podziela ocenę zamawiającego ...

należy uznać ofertę z ceną nierealną, znacznie odbiegającą od cen rynkowych ...

budowlanej lub ofertę zawierającą cenę nierealną z punktu widzenia logiki, doświadczenia ...

to także cena niepozwalająca na realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy ...

dołączone przez odwołującego umowy dotyczące realizacji odbioru odpadów na terenie Gminy ...

spółki (...) Sp. z o.o. zaoferowana w przetargu na odbiór odpadów ...

znaczący zysk na poziomie 50 % zaoferowanej ceny. Tymczasem spółka (...)S.A ...

na odbiór odpadów w W. zaoferowała wyższą cenę, to Sądowi także ...

zamawiającego oferty cenowej przystępującego za realną i nie stanowiącą czynu nieuczciwej ...

ocenił ofertę cenową przystępującego jako realną. Należy też zwrócić uwagę, że ...

czasu pracy pracowników zaangażowanych do realizacji usługi nie był. Nie negując ...

wskazał na pojemniki pozostałe po realizacji konkretnego kontraktu i to nieodległego ...

XXIII Ga 1023/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-10-01 198 fragmentów Premium

2019-10-01 » oddala skargę

dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami ...

uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Zamówienia, możliwości zorganizowania placów budowy ...

zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy"'; 3. Art. 1.4 ...

ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w ...

potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi ...

również wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy, w tym ryzyko związane z koniecznością zmiany terminu realizacji Robót lub Prac w wyniku ...

wytycznymi, określającymi zasady przygotowania i realizacji projektów realizowanych przy wykorzystaniu środków ...

obowiązków związanych z przyznanym dofinansowaniem realizacji Projektu oraz realizacji zobowiązań Zamawiającego wynikających ze wskazanych ...

odbywać się będą poza planowanymi terminami; 9. Pkt 1.3.11 ...

wymogów decyzji środowiskowych nawet po terminie odbioru końcowego, co rodzi po ...

potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi ...

również wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy, w tym ryzyko związane z koniecznością zmiany terminu realizacji Robót lub Prac w wyniku ...

obowiązków związanych z przyznanym dofinansowaniem realizacji Projektu oraz realizacji zobowiązań Zamawiającego wynikających ze wskazanych ...

możliwości otrzymania włączeń w planowanych terminach i liczby dni włączeń w ...

tym również tych wykraczających poza termin odbioru końcowego zadania)" oraz dodanie ...

dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami ...

uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Zamówienia, możliwości zorganizowania placów budowy ...

zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy"; 3. Art. 1.4 ...

ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w ...

potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi ...

również wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy, w tym ryzyko związane z koniecznością zmiany terminu realizacji Robót lub Prac w wyniku ...

wymogów decyzji środowiskowych nawet po terminie odbioru końcowego, co rodzi po ...

odbywać się będą poza planowanymi terminami, poprzez co na obecnym etapie ...

faktycznego stanu fundamentów na etapie realizacji zamówienia; 11. Pkt 3.7 ...

potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi ...

również wszelkie ryzyka związane z realizacją Umowy, w tym ryzyko związane z koniecznością zmiany terminu realizacji Robót lub Prac w wyniku ...

tym również tych wykraczających poza termin odbioru końcowego zadania)" oraz dodanie ...

możliwości otrzymania wyłączeń w planowanych terminach i liczby dni wyłączeń w ...

uprawniony do żądania zapłaty za realnie wykonaną ilość prac oraz jeśli ...

uprawniony do żądania zapłaty za realnie wykonaną ilość prac oraz jeśli ...

otrzymania ustalonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówień wyłączeń, co skutkuje koniecznością zmiany, tj. przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zamawiający może wprowadzić do ...

wykazania przez Wykonawcę poniesienia dodatkowych realnych, rzeczywistych kosztów, jak i związku ...

otrzymania ustalonego wyłączenia, a poniesionymi realnymi, rzeczywistymi kosztami, co skutkowało koniecznością zmiany, tj. przedłużenia terminu realizacji zamówienia, ustalić mechanizm przeliczenia wartości ...

faktycznym przestoju (brak wyłączenia uniemożliwia realizacje zamówienia) Zamawiający musi ustalić sposób ...

określenia jego wysokość względem poniesionych realnych, rzeczywistych i wykazanych kosztów Wykonawcy ...

musi być adekwatne względem poniesionych realnych, rzeczywistych i wykazanych kosztów Wykonawcy ...

otrzymania ustalonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówień wyłączeń, co skutkuje koniecznością zmiany, tj. przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zamawiający może wprowadzić do ...

wykazania przez Wykonawcę poniesienia dodatkowych realnych, rzeczywistych kosztów, jak i związku ...

otrzymania ustalonego wyłączenia, a poniesionymi realnymi, rzeczywistymi kosztami, co skutkowało koniecznością zmiany, tj. przedłużenia terminu realizacji zamówienia, ustalić mechanizm przeliczenia wartości ...

faktycznym przestoju (brak wyłączenia uniemożliwia realizacje zamówienia) Zamawiający musi ustalić sposób ...

określenia jego wysokość względem poniesionych realnych, rzeczywistych i wykazanych kosztów Wykonawcy ...

musi być adekwatne względem poniesionych realnych, rzeczywistych i wykazanych kosztów Wykonawcy ...

dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami ...

uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Zamówienia, możliwości zorganizowania placów budowy ...

zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy"'; 3. Art. 1.4 ...

ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w ...

potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi ...

odbywać się będą poza planowanymi terminami; (...). Izba dokonała następujących ustaleń dotyczących ...

dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami ...

ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w ...

Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od ...

dostarczenia domaga się Wykonawca - w terminie 14 (czternastu) dni od jej ...

się z niezbędną dokumentacją dotyczącą realizacji Zamówienia dostępną przed złożeniem Oferty ...

uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Zamówienia, możliwości zorganizowania placów budowy ...

zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy". Odnośnie pkt. 2.1 ...

potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi ...

możliwości otrzymania wyłączeń w planowanych terminach i liczby dni wyłączeń w ...

inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w zatwierdzonym szczegółowym harmonogramie realizacji." i wprowadzenie zdania następującej treści ...

możliwości otrzymania wyłączeń w planowanych terminach, jak również okresu wyłączeń w ...

wprowadzenia: 24.2.1 zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji poszczególnych Etapów, jeżeli jej/ich wykonanie w terminach pierwotnie uzgodnionych jest niemożliwe z ...

sytuacji w (...); (b) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych robót, dostaw, usług lub ...

przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją Przedmiotu Umowy lub mogących w ...

ocenie Zamawiającego mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; (c) ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym również ...

one zostać wydane; (g) niemożliwości realizacji Robót lub Prac z powodu ...

h) wystąpienia udokumentowanych opóźnień w realizacji Umowy będących skutkiem prowadzenia prac ...

Robót lub Prac, zmiany sposobu realizacji Robót lub Prac), spowodowanej m ...

zawarcia Umowy, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy w sposób przewidziany ...

Prac pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów Robót lub Prac ...

eksploatacji Stacji, wystąpieniem kolizji z realizacją lub zmian w realizacji innych zadań (projektów), w tym ...

przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją Przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub (...); (e) wprowadzeniem ...

w obowiązujących w chwili upływu terminu na składanie ofert w postępowaniu ...

bez zmiany całości Wynagrodzenia za realizację Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany ...

orzeczeń sądowych; (d) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych robót, dostaw, usług lub ...

przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Zamówienia lub mogących w ...

ocenie Zamawiającego mieć wpływ na realizację Zamówienia; (e) brakiem dokonania wyłączeń ...

w pierwotnie przewidzianym lub odpowiednim terminie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ...

zmiany polegającej na wyłączeniu z realizacji Etapów lub części Etapów, których ...

wykonanie stało się niemożliwe w terminie pierwotnie przewidzianym lub w terminie wykonania Umowy z przyczyn niezawinionych ...

lub orzeczeń sądowych; (d) niemożliwości realizacji Robót lub Prac z powodu ...

w pierwotnie przewidzianym lub odpowiednim terminie, przez osoby trzecie, prac dotyczących ...

w pierwotnie przewidzianym lub odpowiednim terminie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ...

zmiany wysokości części Wynagrodzenia za realizację poszczególnych Etapów, odpowiednio: (a) jeżeli ...

zmiany Umowy, aktualizacje Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia, dokonane w przypadkach enumeratywnie ...

jak również znajdują zastosowanie przy realizacji Umowy norm technicznych, lub innych ...

informację o wpływie zmiany na termin realizacji Zamówienia, sposób oraz koszt wykonania ...

dołączyć projekt aktualizacji Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia, jaka musiałaby zostać wprowadzona ...

ocenę wpływu wprowadzenia zmiany na termin, sposób oraz koszt wykonania Zamówienia ...

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni od daty ...

przedstawić projekt aktualizacji Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia oraz kosztorys zmiany przygotowany ...

Zamawiający; 24.5.4 W terminie 14 (czternastu) dni od daty ...

wpływ wnioskowane zmiany mają na termin, sposób i koszty wykonania Zamówienia ...

zmiany Wynagrodzenia; oraz (c) określenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian ...

jego wcześniejszego zaplanowania i gotowości realizacji zadania przez Wykonawcę, czynił zasadnymi ...

Wykonawcy koniecznego profesjonalizmu w ramach realizacji przedmiotowego kontraktu z jednoczesną gwarancją ...

będzie konieczność zmiany, tj. wydłużenia terminu realizacji umowy, które nie będzie miało ...

wszystkich obowiązków wynikających ze sposobu realizacji umowy. Zamawiający wskazywał, że chodzi ...

postanowień umownych z uwagi na realizację uzasadnionych potrzeb Zamawiającego zaspokajanych w ...

zamawiającego winno być dążenie do realizacji zamówienia, wyrażające się we współpracy ...

wszelkich możliwych działań zmierzających do realizacji umowy. Temu celowi nie służy ...

przede wszystkim nieznajdujące odzwierciedlenia w realnych potrzebach zamawiającego, rozłożenie ryzyk kontraktowych ...

otrzymania ustalonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia włączeń z przyczyn nie ...

mają to być koszty Wykonawcy realne, czy też racjonalne. W innym ...

wydobytych obiektów, po cenach jednostkowych zaoferowanych w Wykazie Płatności. Uznała za ...

wynikających z tytułu przerw w realizacji (w szczególności poniesionych w związku ...

zaplecza budowy). Wskazując nawet, że termin wykonania umowy ulegnie wówczas zmianie ...

które wystąpiły w okresie jej realizacji. W dalszej kolejności Izba ponowiła ...

Wykonawcy koniecznego profesjonalizmu w ramach realizacji przedmiotowego kontraktu z jednoczesną gwarancją ...

będzie konieczność zmiany, tj. wydłużenia terminu realizacji umowy, które nie będzie miało ...

kontraktu (aktualnie Zamawiający przewiduje zmianę terminu, ale bez zmiany wynagrodzenia - art ...

niebezpieczeństwo znacznego przedłużenie, nawet kilkuletniego terminu realizacji kontraktu). Obecne postanowienia wzoru umowy ...

zmiany wynagrodzenia przy konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia wynikających z sytuacji z ...

w pierwotnie przewidzianym lub odpowiednim terminie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ...

charakteru incydentalnego, ale jest elementem realizacji tego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ...

dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami ...

uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Zamówienia, możliwości zorganizowania placów budowy ...

zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy'"; 3. Art. 1.4 ...

ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w ...

potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi ...

odbywać się będą poza planowanymi terminami, poprzez co na obecnym etapie ...

dokumentacja ta jest przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami ...

ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił je w ...

nr 7 do Umowy - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ...

nr 1 do Umowy - w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia ...

dostarczenia domaga się Wykonawca - w terminie 14 (czternastu) dni od jej ...

się z niezbędną dokumentacją dotyczącą realizacji Zamówienia dostępną przed złożeniem Oferty ...

uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Zamówienia, możliwości zorganizowania placów budowy ...

zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy". Odnośnie pkt. 2.1 ...

potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi ...

możliwości otrzymania wyłączeń w planowanych terminach, jak również okresu wyłączeń w ...

wprowadzenia: 24.2.1 zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji poszczególnych Etapów, jeżeli jej/ich wykonanie w terminach pierwotnie uzgodnionych jest niemożliwe z ...

sytuacji w (...); (b) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych robót, dostaw, usług lub ...

przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją Przedmiotu Umowy lub mogących w ...

ocenie Zamawiającego mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; (c) ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym również ...

one zostać wydane; (g) niemożliwości realizacji Robót lub Prac z powodu ...

h) wystąpienia udokumentowanych opóźnień w realizacji Umowy będących skutkiem prowadzenia prac ...

Robót lub Prac, zmiany sposobu realizacji Robót lub Prac), spowodowanej m ...

zawarcia Umowy, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy w sposób przewidziany ...

Prac pozwalające na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów Robót lub Prac ...

eksploatacji Stacji, wystąpieniem kolizji z realizacją lub zmian w realizacji innych zadań (projektów), w tym ...

przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją Przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub (...); (e) wprowadzeniem ...

w obowiązujących w chwili upływu terminu na składanie ofert w postępowaniu ...

bez zmiany całości Wynagrodzenia za realizację Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany ...

orzeczeń sądowych; (d) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych robót, dostaw, usług lub ...

przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Zamówienia lub mogących w ...

ocenie Zamawiającego mieć wpływ na realizację Zamówienia; (e) brakiem dokonania wyłączeń ...

w pierwotnie przewidzianym lub odpowiednim terminie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ...

zmiany polegającej na wyłączeniu z realizacji Etapów lub części Etapów, których ...

wykonanie stało się niemożliwe w terminie pierwotnie przewidzianym lub w terminie wykonania Umowy z przyczyn niezawinionych ...

lub orzeczeń sądowych; (d) niemożliwości realizacji Robót lub Prac z powodu ...

w pierwotnie przewidzianym lub odpowiednim terminie, przez osoby trzecie, prac dotyczących ...

w pierwotnie przewidzianym lub odpowiednim terminie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ...

zmiany wysokości części Wynagrodzenia za realizację poszczególnych Etapów, odpowiednio: (a) jeżeli ...

zmiany Umowy, aktualizacje Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia, dokonane w przypadkach enumeratywnie ...

jak również znajdują zastosowanie przy realizacji Umowy norm technicznych, lub innych ...

informację o wpływie zmiany na termin realizacji Zamówienia, sposób oraz koszt wykonania ...

dołączyć projekt aktualizacji Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia, jaka musiałaby zostać wprowadzona ...

ocenę wpływu wprowadzenia zmiany na termin, sposób oraz koszt wykonania Zamówienia ...

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni od daty ...

przedstawić projekt aktualizacji Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia oraz kosztorys zmiany przygotowany ...

Zamawiający; 24.5.4 W terminie 14 (czternastu) dni od daty ...

wpływ wnioskowane zmiany mają na termin, sposób i koszty wykonania Zamówienia ...

zmiany Wynagrodzenia; oraz (c) określenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian ...

jego wcześniejszego zaplanowania i gotowości realizacji zadania przez Wykonawcę, czynił zasadnymi ...

Wykonawcy koniecznego profesjonalizmu w ramach realizacji przedmiotowego kontraktu z jednoczesną gwarancją ...

będzie konieczność zmiany, tj. wydłużenia terminu realizacji umowy, które nie będzie miało ...

wszystkich obowiązków wynikających ze sposobu realizacji umowy. Zamawiający wskazywał, że chodzi ...

postanowień umownych z uwagi na realizację uzasadnionych potrzeb Zamawiającego zaspokajanych w ...

zamawiającego winno być dążenie do realizacji zamówienia, wyrażające się we współpracy ...

wszelkich możliwych działań zmierzających do realizacji umowy. Temu celowi nie służy ...

przede wszystkim nieznajdujące odzwierciedlenia w realnych potrzebach zamawiającego, rozłożenie ryzyk kontraktowych ...

otrzymania ustalonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia włączeń z przyczyn nie ...

mają to być koszty Wykonawcy realne, czy też racjonalne. W innym ...

wydobytych obiektów, po cenach jednostkowych zaoferowanych w Wykazie Płatności. Uznała za ...

wynikających z tytułu przerw w realizacji (w szczególności poniesionych w związku ...

zaplecza budowy). Wskazując nawet, że termin wykonania umowy ulegnie wówczas zmianie ...

które wystąpiły w okresie jej realizacji. W dalszej kolejności Krajowa Izba ...

Wykonawcy koniecznego profesjonalizmu w ramach realizacji przedmiotowego kontraktu z jednoczesną gwarancją ...

będzie konieczność zmiany, tj. wydłużenia terminu realizacji umowy, które nie będzie miało ...

kontraktu (aktualnie Zamawiający przewiduje zmianę terminu, ale bez zmiany wynagrodzenia - art ...

niebezpieczeństwo znacznego przedłużenie, nawet kilkuletniego terminu realizacji kontraktu). Obecne postanowienia wzoru umowy ...

zmiany wynagrodzenia przy konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia wynikających z sytuacji z ...

w pierwotnie przewidzianym lub odpowiednim terminie, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ...

charakteru incydentalnego, ale jest elementem realizacji tego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ...

zamawiający i w sytuacji wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu niezawinionego ...

będzie bezpośrednio powiązane ze zmianą terminu realizacji umowy, za którą wykonawca nie ...

zasobów potrzebować będzie do jego realizacji i w jakim okresie czasu ...

świadczeniami stron, w przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia wskutek nieudzielenia wyłączeń przez ...

wykonawcę swoich usług w wydłużonym terminie realizacji umowy, zaś z drugiej strony ...

tj. o ile zostanie wydłużony termin realizacji zamówienia zostały określone w art ...

z niezawinionym przez wykonawcę wydłużeniem realizacji zamówienia wskutek braku planowych wyłączeń ...

w sytuacji przedłużenia się czasu realizacji zamówienia z powodu braku włączeń ...

niebezpieczeństwo znacznego przedłużenia, nawet kilkuletniego terminu realizacji kontraktu)" i w konsekwencji uwzględniła ...

w konsekwencji doszło do przedłużenia realizacji zamówienia. Izba wskazała jednocześnie, że ...

we wzorze umowy zasad przedłużenia terminu realizacji umowy w art. 24.2 ...

za świadczenie prac w wydłużonym terminie realizacji. Właściwie zatem Izba uznała, że ...

do zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji wskutek nieudzielenia wyłączeń przez Skarżącego ...

facto ponosił wykonawca - zmuszony do realizacji umowy w wydłużonym terminie, bez otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Sąd ...

postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a (...) nie wycofał ...

XXIII Ga 1293/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2014-07-30 26 fragmentów Premium

2014-07-30 » oddala obie skargi

właśnie znaczącą różnicą w wysokości zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ...

21.894.000,00 PLN. (...) zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za 15 ...

653,06 PLN niższą niż zaoferowana przez S., co stanowi różnicę ...

istotnie różni się od cen zaoferowanych przez pozostałych oferentów, znacząco odbiega ...

rynkowych danego produktu, wskazuje na realizację zamówienia poniżej kosztów, które musi ...

będzie równoznaczne z uznaniem ceny zaoferowanego produktu w danym postępowaniu za ...

i doszła do konkluzji, iż (...) zaoferowało rażąco niską cenę. Odwołujący zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ...

pzp o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny w złożonej ofercie na ...

dostawę (...). W wezwaniu stwierdził, że zaoferowana cena, rażąco odbiega od ceny ...

oferowanych innym zamawiającym stwierdził, że zaoferowana przez niego cena w ramach ...

w niniejszym postępowaniu do ceny zaoferowanej dla P. F. (różnica cen ...

postępowaniu wykonawca przyjął metodę odniesienia zaoferowanej ceny do cen rynkowych. W ...

jak wyżej wskazano, wyższe od zaoferowanych zamawiającemu (...), a tylko jedna na ...

wzięte pod uwagę. Definicja "określonego terminu" na złożenie wyjaśnień zamawiającemu (art ...

wyczerpujący i wiarygodny potwierdzały rzetelność zaoferowanej ceny, a zamawiający dokonał prawidłowej ...

Zamawiającego uzasadnia istnienie wątpliwości, czy zaoferowana cena ustalona została w sposób ...

i zindywidualizowane okoliczności pozwalające na zaoferowanie ceny na poziomie wskazanym w ...

że wyjaśnienia przystępującego potwierdziły, że zaoferowana cena jest rażąco niska, w ...

istnienie wątpliwości co do charakteru zaoferowanej ceny pomimo złożonych uprzednio wyjaśnień ...

nadal istnieją wątpliwości co do zaoferowanej ceny, możliwym było wezwanie przystępującego ...

i zindywidualizowanych czynników pozwalających na zaoferowanie zamawiającemu ceny określonej w treści ...

nie została skalkulowana poniżej kosztów realizacji zamówienia - a przeciwnie, cena oferty uwzględnia całość kosztów realizacji zamówienia oraz zakładany zysk; f ...

wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających ...

budowlanej lub ofertę zawierającą cenę nierealną z punktu widzenia logiki, doświadczenia ...

cena rażąco niska to cena nierealna, niepozwalająca na realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy ...

nadal istnieją wątpliwości co do zaoferowanej ceny, nie było podstaw do ...