postępowania, z uwagi na zaniechanie zabezpieczenia przez tego wykonawcę oferty wadium ...
udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego ...
imieniu partnera konsorcjum i konsorcjum umowy z zamawiającym w sprawie zamówienia ...
wystawianych przez lidera za roboty wykonane w konsorcjum, 10) uzyskania w ...
publicznego, lub w przypadku podpisania umowy z zamawiającym do ostatecznego zakończenia ...
ustaliła, iż bezsporne jest, że umowa konsorcjum przedłożona przez przystępującego na ...
Z § 4 ust. 5 tej umowy wynika, że wadium w imieniu ...
w konsorcjum, związani są postanowieniami umowy oraz ponoszą wobec zamawiającego solidarną ...
zobowiązania związane z realizacją kontraktu. Umowa ta jest zawarta w celu ...
realizacji kontraktu - § 1 ust. 1 umowy. W umowie brak postanowień dotyczących ...
jego wątpliwości, co do możliwości wykonania zamówienia. Zamawiający zastosował trzy kryteria ...
zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz ...
tego wykonawcy gwarancja wadialna nie zabezpiecza oferty Konsorcjum (...), lecz ofertę (...) sp ...
publicznego na etapie przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, stąd nie ...
formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenia pieniężne na rzecz beneficjenta ...
z treści pełnomocnictwa konsorcjalnego oraz umowy nie wynika, że lider miał ...
zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz ...
procedurą, zawarcia w imieniu wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skarżący ...
się o udzielenie zamówienia publicznego umowy w konsorcjum, ich odpowiedzialność wobec ...
niniejszej sprawie doszło do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...
3,9 km" oraz niezawarcie umowy w sprawie wskazanego zamówienia publicznego ...
potwierdził, że przedmiotowa gwarancja obejmuje zabezpieczenie zamawiającego w stosunku do całego ...
z którą w większości przypadków umowa konsorcjum i pełnomocnictwa udzielane liderowi ...
z o.o. nie została zabezpieczona wadium i ww. wykonawcy nie ...
o udzielenie zamówienia publicznego została zabezpieczona wadium, a tym samym nie ...
celu wadium oraz oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, co skutkuje wykluczeniem ...
wykonawcy, który jest w stanie należycie wykonać zamówienie. Konsorcjum wykonawców (...) S.A ...
to za sobą brak prawidłowego zabezpieczenia oferty wykonawców poprzez wadium. Pismem ...
ta została uzyskana na podstawie umowy wiążącej (...) sp. z o.o ...
podmioty, które zawarły ze sobą umowę tzw. konsorcjum, w treści gwarancji ...
przeciwnym razie powoduje to brak należytego zabezpieczenia oferty, a w konsekwencji niezłożenie ...
uchylać się od zapłaty sumy zabezpieczenia, gdy umowa zostanie niezawarta wskutek działań lub ...
określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Jedną z ...
się o udzielenie zamówienia związanych umową konsorcjum oznaczałoby konieczność wymienienia ich ...
trzeba przede wszystkim wskazać co zabezpiecza wadium. Kwestia ta uregulowana jest ...
została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...
on był umocowany do zawarcia umowy w razie wyboru oferty Konsorcjum ...
one dotyczyły. W sytuacji bowiem niewykonania przez Lidera Konsorcjum wezwań lub ...
wykładnia jest sprzeczna z istotą umowy konsorcjum, które tworzone jest właśnie ...
iż w sytuacji w której umowa stanie się niemożliwa do podpisania ...
równoznaczna z niemożliwością podpisania tej umowy przez lidera konsorcjum (tak też ...
ustawy PZP oznacza możliwość zawarcia umowy jedynie ze wszystkimi uczestnikami konsorcjum ...
zamawiający, albowiem odpowiedzialność konsorcjantów za wykonanie obowiązków związanych z udziałem w ...
konsekwencje uchylenia się od zawarcia umowy jest objęta treścią zobowiązania związanego ...
w przypadku, gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn po ...
sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z ...
zgodnie z którym jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań ...
wierzytelność), którego treścią jest zawarcie umowy. Prawo to ma charakter majątkowy ...
towarzyszy jednocześnie zobowiązanie do zawarcia umowy z zamawiającym. Ostatecznie więc zobowiązanie ...
ustawy PZP wszelkie obowiązki, których niewykonanie może spowodować powstanie po stronie ...
konsorcjum łącznie obciąża obowiązek zawarcia umowy. Zwłaszcza w tym ostatnim kontekście ...
konsorcjum zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy ze wszystkimi uczestnikami konsorcjum łącznie ...
i nie jest dopuszczalnym zawarcie umowy jedynie z niektórymi jego uczestnikami ...
oferty konsorcjum doszło do zerwania umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego ...
na złożeniu oświadczenia o zawarciu umowy mają charakter świadczenia niepodzielnego. W ...
odpowiadających jak dłużnik solidarny może wykonać zobowiązanie ze skutkiem dla współdłużników ...
na przyczynę zaniechania, będzie oznaczać niewykonanie go przez każdego z uczestników ...
formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...
abstrakcyjny, tzn. jest oderwana od umowy łączącej zamawiającego z wykonawcą (stosunku ...
względu na to, czy nastąpił zabezpieczony rezultat (G. Tracz (w:) S ...
16/93), zgodnie z którą umowa gwarancji bankowej opatrzona klauzulami "nieodwołalnie ...
skutkuje tym, iż w sposób należyty zabezpiecza ona interesy zamawiającego na wypadek ...
na fakt, iż winę za niewykonanie obowiązków przez (...) sp. z o ...
gwarancja bankowa w sposób nieprawidłowy zabezpiecza interesy zamawiającego. W konsekwencji ma ...
uczestnik obrotu cywilnoprawnego w praktyce wykona ciążące na nim zobowiązanie wynikające ...
będzie zobowiązany do wypłaty kwoty zabezpieczenia. Oddzielnie natomiast należy odnieść się ...
wyłącznie po stronie pozwanego, terminy wykonania poszczególnych robót były przeciągane i ...
to z koniecznością w aneksowania umowy. Ukończenie robót miało nastąpić w ...
dalszym ciągu utrudniała powodowi możliwość wykonania robót w terminie. Po przekazaniu ...
do otrzymania wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace. Usterki dotyczyły powłoki antykorozyjnej ...
000 zł upustu od wartości wykonanych prac. Pozwany wystawił na rzecz ...
wartości zatrzymanej kaucji gwarancyjnej (§14 umowy). W odpowiedzi pozwany wniósł o ...
tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez powoda. Pozwany dokonał kompensaty ...
powodowi karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy, którą następnie potrącił z należnościami ...
od nakazu zapłaty, stwierdził, że wykonał roboty w terminie, a mianowicie ...
a nie 0,2% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia ...
i Inspektora Nadzoru protokołu odbioru wykonanych robót oraz przekazanie wszystkich wymaganych ...
6 ust. 1 i 2 umowy). W przypadku stwierdzenia wad, które ...
ich usunięcie (§ 9 ust. 3 umowy). Strony przewidziały w umowie kary ...
14 ust. 1 i 3 umowy) Dowód: odpisy KRS stron k ...
19 i k.84-87, umowa stron k. 20-27 W ...
ustalony odrębnie, tak jak termin wykonania konstrukcji w rejonie doków. W ...
zawarty został aneks nr (...) do umowy z 1 września 2010 r ...
powód wnioskował do pozwanego o zabezpieczenie pozostałych na terenie budowy elementów ...
k.29, aneks nr (...) do umowy z 24.11.2010 r ...
zakres prac do pozostałych do wykonania, jednakże powód uzależniał rozpoczęcie robót ...
możliwe zamontowanie konstrukcji zgodnie z umową i projektem, a więc powód ...
siebie pozwany. Prace nie zostały wykonane w terminie określonym w aneksie ...
strony po raz kolejny aneksowały umowę i postanowiły, że z uwagi ...
jest zamontowanie konstrukcji zgodnie z umową i projektem. Ustalono, że montaż ...
k.31, aneks nr (...) do umowy k.32, wysłuchanie informacyjne powoda ...
do usunięcia i terminem na wykonanie poprawek, a dokument taki nie ...
sporządzony, wbrew zapisom łączącej strony umowy. Wskazane usterki powód usunął i ...
52-53 Proces budowlany, dotyczący umowy stron z dnia 1 września ...
odbioru ukończenie prac związanych z wykonaniem wzmocnień uszkodzonych blach trapezowych dachu ...
w ramach usterek gwarancyjnych i wykonanie wzmocnienia blach trapezowych. 15 lutego ...
z § 9 pkt 1 a) umowy, a więc wynosiła ona 0 ...
dni = 608.167 zł, wartość umowy 990.500 zł x 10 ...
bowiem z aneksem nr (...) do umowy prace miały zostać ukończone do ...
prawidłowość lub jakość całego przedmiotu umowy. W takim stanie rzeczy powód ...
zatem powód opóźnił się z wykonaniem umowy, a nota była wystawiona prawidłowo ...
sparwie było, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane, uregulowana w ...
art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
wyznaczony w aneksie nr (...) do umowy termin do ich zakończenia, ustalony ...
z treścią § 6 ust. 2 umowy, pozwany miał obowiązek przystąpić do ...
ogniskach korozji w powłoce antykorozyjnej wykonanej konstrukcji (o niewielkich, w stosunku ...
wadą istotną, nie stanowiła o niewykonaniu umowy zgodnie z jej treścią i ...
prawidłowość, czy też jakość przedmiotu umowy, wady, które z pewnością nie ...
były wadami istotnymi. Równocześnie zapisy umowy w § 2 wskazywały, iż przez ...
m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ...
braku jakichkolwiek usterek. Taka interpretacja umowy prowadziłaby do wniosku, że każde ...
zobowiązania, w tym przypadku do wykonania i montażu konstrukcji stalowej dachu ...
również pozwany rozróżniał pojęcie braku wykonania prac oraz ich wykonanie, ale z usterkami, skoro w ...
umownej - osobno za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i osobno za opóźnienie w ...
290). Te okoliczności powodowały przedłużenie wykonania prac, a obciążały pozwanego, zaś ...
z treścią § 2 ust. 2 umowy, w przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia ...
powodowi należy się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w umówionym przez strony terminie ...
14 ust. 1 i 3 umowy, to także w tej części ...
powód nie opóźnił się z wykonaniem przedmiotu umowy, ani też nie pozostawał w ...
należnego bezspornie wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a po upływie ...
zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, zgodnie z umowa o jej utworzeniu (wyrok Sądu ...
na mocy § 14 ust. 3 umowy (k.27). Biorąc pod uwagę ...
powód nie opóźnił się w wykonaniu przedmiotu umowy, ani też w usuwaniu wad ...
A. z siedzibą we W. umowę nr (...)/bud. (...). Powód w drodze ...
zgodę. W rezultacie negocjacji strony umowy wprowadziły do niej aneksami nr ...
Zapis ten został wprowadzony do umowy aneksem nr (...). Do dnia 30 ...
oraz oświadczeniami powoda o samodzielnym wykonaniu prac przyjmował, nie zgłaszając żadnych ...
ryczałtowych i oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu prac doręczył generalnemu wykonawcy. Generalny ...
bezspornym fakt, iż w całości wykonał powierzone mu roboty budowlane zgodnie ...
bez zastrzeżeń, obiekt odebrano jako wykonany prawidłowo i jako sprawny został ...
upływu terminu płatności wynikającego z umowy oraz faktury VAT z dnia ...
przekraczała wartość zaakceptowanej przez nią umowy, pomimo że faktycznie jest ona ...
zł. Pomimo bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych przez powoda prac ani generalny ...
powołanych w pozwie aneksów do umowy. Na uzasadnienie swojego stanowiska strona ...
strony pozwanej, w dacie, gdy umowa o podwykonawstwo podlegała procesowi akceptacji ...
na podstawie przedłożonej do akceptacji umowy akceptowała wykonywanie robót w zakresie ...
żadne inne kwoty za roboty wykonane w ramach umowy, co powoduje zdaniem strony pozwanej ...
odpowiedzialność na podstawie samej tylko umowy podwykonawczej bez aneksów o wartość ...
ramami rzeczowo - finansowymi wynikającymi z umowy podstawowej wraz z aneksem nr ...
odpowiada tylko za wynagrodzenie za wykonane przez podwykonawcę roboty, nie zaś ...
należnego powodowi wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia, środki te definitywnie traciły charakter ...
Na podstawie aneksu nr (...) do umowy generalny wykonawca i powód uzgodnili ...
zostanie 3 % wartości brutto przedmiotu umowy, jeżeli powód nie przedłoży gwarancji ...
o zapłatę kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i ...
specjalistyczne. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna była zgoda ...
we W. (§ 1 ust. 1 umowy). Zakończenie realizacji umowy nastąpić miało do dnia 15 ...
faktur częściowych, wystawianych wg stanu wykonania grupy robót zgodnie z harmonogramem ...
wynagrodzenia powoda (§ 4 ust. 1 umowy). Podstawę wystawienia faktur przez powoda ...
wbudowane materiały (§ 4 ust. 2 umowy). Do protokołu zaawansowania robót należało ...
za zwłokę (§ 4 ust. 4 umowy). Zapłata za wykonane roboty następować miała w terminie ...
dokumentami odbiorowymi (§ 4 ust. 5 umowy). Rozliczenie całości wymagalnego wynagrodzenia powoda ...
lub ubezpieczeniowej (§ 3 ust. 2 umowy). 70 % zabezpieczenia miało zostać zwrócone powodowi w ...
wodnoprawnego na użytkowanie, a 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni po ...
z tego tytułu oszczędności strony umowy miały rozdzielić pomiędzy sobą z ...
elementów równoważnych (§ 10 ust. 7 umowy). Umowa została przedłożona stronie pozwanej przez ...
pozwana wyraziła zgodę na zawarcie umowy z powodem pod warunkiem wprowadzenia ...
zapisu nakazującego powodowi w dalszych umowach podwykonawczych stosowania terminów płatności nie ...
r. zmodyfikowano § 3 ust. 1 umowy poprzez dodanie regulacji przewidującej, iż ...
nr 1 do aneksu, za wykonanie przedmiotu umowy powodowi przysługiwać miało zmienione wynagrodzenie ...
lipca 2012 r. wykreśleniu z umowy nr (...)/bud. (...) uległy § 3 ust ...
faktury stronie pozwanej. W celu zabezpieczenia roszczeń generalnego wykonawcy w okresie ...
Wedle zmienionego § 4 ust. 10 umowy zatrzymana przez generalnego wykonawcę kaucja ...
wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu umowy podlegała zwolnieniu w ciągu 30 ...
raz w miesiącu, wg procentowego wykonania grupy robót zgodnie z harmonogramem ...
mogła przekroczyć 90 % stanu potwierdzonego wykonania umów, a suma wartości tych ...
r. zmodyfikowano § 4 ust. 5 umowy nr (...)/bud. (...) poprzez dodanie żądanego ...
r. zmieniono dotychczasowy termin realizacji umowy ustalając nowy termin zakończenia prac ...
kolejnej modyfikacji § 3 ust. 1 umowy nr (...)/bud. (...) zgodnie, z którą ...
podatku VAT. Jako przyczynę zmiany umowy wskazano dokonanie przez generalnego wykonawcę ...
D. oraz wyłączenie z zakresu umowy zakupu glikolu o wartości 19 ...
tych powód nie weryfikował. Dowód: - umowa nr (...)/bud. (...) z 7 lipca ...
9 lipca 2012 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 220, - aneks ...
12 lipca 2012 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 221, - aneks ...
27 lipca 2012 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 222, - złożony ...
21 maja 2013 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 223, - aneks ...
12 listopada 2013 r. do umowy nr (...)/bud. (...), k. 224, - pismo ...
dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność została ...
dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność została ...
dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność została ...
r. powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Generalny wykonawca ...
dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność została ...
dnia powód sporządził oświadczenie o wykonaniu prac własnymi siłami. Należność nie ...
należne mu w związku z wykonanymi i odebranymi robotami wynagrodzenie do ...
oświadczył, iż w oparciu o umowę nr (...)/bud. (...) wraz z późniejszymi ...
brutto każdej faktury. Z tytułu umowy powodowi przysługiwać miały niewymagalne wówczas ...
przekracza wartość zaakceptowanej przez nią umowy nr (...)/bud. (...), albowiem nie zaakceptowała ...
aneks nr 2 aneksów do umowy zwłaszcza, gdy aneksy nr (...) nie ...
dnia zapłaty, tytułem należności za wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych wody lodowej ...
inwestora zgody na zawarcie konkretnej umowy podwykonawczej ze zindywidualizowanym podmiotem, o ...
wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynikającego z umowy podwykonawczej. Jej wyrażenie nie powoduje ...
inwestora odpowiedzialnością solidarną za realizację umowy (zapłatę wynagrodzenia), której nie jest ...
stroną, na równi z zawierającym umowę podwykonawczą wykonawcą wobec podwykonawców za ...
do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. Inwestor odpowiada ...
W. przy pl. (...), na podstawie umowy łączącej ją z firmą (...) S ...
celu zawarty został przez strony umowy nr (...)/bud. (...) aneks nr (...), który ...
wykonawcą, które modyfikowały pierwotnie zawartą umowę nr (...)/bud. (...) w zakresie wysokości ...
inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
cudzy dług, interes inwestora został zabezpieczony poprzez obowiązek przedstawienia mu stosownej ...
w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót, oraz dokonywanie ...
robót należy do istotnych elementów umowy i inwestor winien o nich ...
inwestora wymaga nie tylko sama umowa zawierana z podwykonawcą, ale każda ...
uznać należy, iż wolą stron umowy o roboty budowlane z dnia ...
65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był ...
zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...
jaki strony chciały osiągnąć zawierając umowę. Chodzi tu o cel wspólny ...
1677755). Tym samym pomimo, iż umowa zawarta pomiędzy generalnym wykonawcą a ...
regulacje podlegały modyfikacji. Wolą stron umowy nr (...) (...) była zatem nie tylko ...
wyraziła zgodę jedynie na modyfikację umowy nr (...)/bud. (...) w zakresie określonym ...
zaakceptowana. Zawierające zmiany istotnych warunków umowy takich, jak wynagrodzenie powoda, czy ...
przekraczało wartość zaakceptowanej przez nią umowy, wskazując jednocześnie, iż nigdy nie ...
nr 2. Natomiast na zmiany umowy określone aneksem nr (...) strona pozwana ...
na podstawie § 3 ust.2 umowy z 02 lipca 2012 r ...
do brzmienia § 3 ust. 5 umowy nr (...)/bud. (...) należne powodowi wynagrodzenie ...
jak już ustalono, wolą stron umowy nr (...) (...) tj. strony pozwanej i ...
nieważne. Tym samym w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy przez powoda wiążącymi były zapisy ...
2 i § 4 ust. 10 umowy w pierwotnym brzmieniu. Wobec tego ...
nie podlegało pomniejszeniu o wysokość zabezpieczenia (kaucji gwarancyjnej) i było w ...
zatrzymania części wynagrodzenia z tytułu zabezpieczenia roszczeń na okres gwarancji i ...
nie łączy z wykonawcą ani umowa gwarancyjna ani też nie przysługują ...
2012 r., aneks nr (...) do umowy nr (...)/bud. (...)) zwiększenie jego wynagrodzenia ...
objęte zakresem zawartej przez niego umowy z generalnym wykonawcą, co nie ...
strona pozwana zgodę na modyfikację umowy w tym zakresie wyraziła w ...
należne mu w związku z wykonanymi i odebranymi robotami wynagrodzenie do ...
339,25 zł zatrzymanej tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i ...
żadne inne kwoty za roboty wykonane w ramach umowy, okazały się całkowicie błędne. Strona ...
finansowego. Jak wynika z treści umowy łączącej powoda z generalnym wykonawcą ...
atestów na wbudowane materiały. Strony umowy nr (...)/bud. (...) uzgodniły dodatkowo, że ...
pozwalających na uznanie, iż wymagane umową nr (...)/bud. (...) dokumenty rozliczeniowe nie ...
powód otrzymał w całości przewidziane umową nr (...)/bud. (...) w brzmieniu pierwotnym ...
zł - 23 985 zł). Za wykonane prace powód otrzymał dotychczas wynagrodzenie ...
następuje: Pozwany ogłosił zamówienie o wykonanie robót remontowych pod nazwą Remont ...
pozwanego o przesunięcie terminu zawarcia umowy na 15 maja 2014 roku ...
zgody na przesunięcie terminu zawarcia umowy. Pracownicy obu stron prowadzili korespondencję ...
pozwanego w sprawie, terminie zawarcia umowy to jest 13 maja 2014 ...
stawiła się w celu podpisania umowy. W dniu 14 maja 2014 ...
niestawiennictwo w wyznaczonym do podpisania umowy 13 maja 2014 roku i ...
przy ul. (...) w celu zawarcia umowy na wykonanie robót remontowych, dalej, ze osoba ...
Dyrektor (...) w Ł., odmówiła podpisania umowy. Przedstawiciele powódki dysponowali wtedy gwarancją ...
pismo powódki o zmianę terminu umowy k. 23, e-mail i ...
notarialny k. 57,58,59, umowa k. 62-64, pisma stron ...
wybrana pkt 1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na ...
nie stawiła się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie a decyzja ...
wniosła o przesunięcie terminu zawarcia umowy lecz otrzymała wyraźną odmowę, jest ...
Powódka stawiła się na podpisanie umowy ale już po terminie albo ...
publicznych a więc nie wniesienie zabezpieczenia. Nie zmienia tej oceny fakt ...
wpływu na ustalenie daty podpisania umowy. W tym względzie niezrozumiałe jest ...
maja 2014 roku tj zawarcia umowy a jednocześnie złożona do akt ...
świadczą o intencji nie podpisania umowy zgodnie z jej własną ofertą ...
1) nie dysponował pracownikami zdolnymi wykonać to zamówienie. W tym przypadku ...
Wskazano w tym przypadku na umowy przedwstępne na zakup autobusów, w ...
Zamówienia (SIWZ) zamawiający wymagał, aby umowa przedwstępna potwierdzała daty odbiorów autobusów ...
1.3.1. SIWZ, Takie umowy przez spółkę ... nie zostały przedstawione ...
osobami o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia na dzień otwarcia ofert ...
i autobusów MAN pozyskanych według umowy z dnia 4 sierpnia 2007 ...
w imieniu Konsorcjum oferty oraz (...) umowy z zamawiającym po wygraniu przetargu ...
w imieniu Konsorcjum oferty oraz umowy z zamawiającym, a także do ...
istoty sprawy. Wskazywał na treść umowy z dnia 6 sierpnia 2007 ...
kontraktu. Podkreślał, że w § 3 umowy strony postanowiły, że liderem i ...
o.o. Skoro zatem przedmiotowa umowa upoważniała ... sp. z o.o ...
nie odniósł się do powołanej umowy stron z dnia 6 sierpnia ...
o niezbędnych kwalifikacjach koniecznych do należytej realizacji zamówienia, są niezgodne z ...
oferta z najniższą ceną jednostkową wykonania zamówienia. Nie sposób się z ...
całego kontraktu w tym wzoru umowy dołączonej do SIWZ przewyższa wyżej ...
02 zł. Dla porównania wartość wykonania umowy przez skarżących wyliczona według tego ...
2000 r. jak i kopie umowy Konsorcjum z tego samego dnia ...
Konsorcjum. W § 3 ust. 1 umowy Konsorcjum wskazano bowiem, że "Postanowienie ...
Jest to więc niezależny od umowy Konsorcjum dokument, określający w sposób ...
podpisania oferty i do podpisania umowy po wygraniu przetargu, a nadto ...
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Uszło ...
związanych z opisywanym w § 1 umowy postępowaniem w sprawie kontraktów. Strony ...
także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w ...
sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu ...
strony oraz datę zawarcia stosownej umowy, zaś umowa przedwstępna winna określać potwierdzenie daty ...
strony oraz datę zawarcia stosownej umowy. Jako kryterium udzielenia zamówienia wskazano ...
o taborze i wskazała na umowę przedwstępną z... z dnia 1 ...
miasta Bydgoszczy, informując, że dysponuje umową przyrzeczenia na korzystanie z zaplecza ...
wyboru oferty najkorzystniejszej do zawarcia umowy. Rozstrzygając sprawę merytorycznie Sąd Okręgowy ...
na rozprawie przez skarżącego z umowy konsorcjum z dnia 21 lipca ...
i M. L. nie została zabezpieczona wadium i ww. wykonawcy nie ...
o udzielenie zamówienia publicznego została zabezpieczona wadium, a tym samym nie ...
celu wadium oraz oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, co skutkuje wykluczeniem ...
zobowiązania względem zamawiającego przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego; 5 ...
firmą (...) w W., nie została zabezpieczona wadium i ww. wykonawcy nie ...
o udzielenie zamówienia publicznego została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy, a ...
o. w S. nie została zabezpieczona wadium i ww. wykonawcy nie ...
o udzielenie zamówienia publicznego została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy, a ...
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z umowy konsorcjum z dnia 21 lipca ...
celu wadium oraz oznacza brak zabezpieczenia oferty wadium, co winno skutkować ...
ci odpowiadają solidarnie za zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, co ...
zamówienia publicznego, jest w pełni zabezpieczona; 3. art. 380 § 1 k ...
oraz zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz zamawiającego i ...
czy wreszcie do zawarcia samej umowy, obowiązek wynikający z wezwania obciąża ...
wykonawców nie jest możliwe zawarcie umowy wyłącznie z jednym z nich ...
postępowaniu. Odnosząc się do kwestii zabezpieczenia interesów zamawiającego, nie sposób nie ...
formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...
którym w tym przypadku była umowa łącząca zamawiającego z wykonawcą. Wypłata ...
na fakt, że winy za niewykonanie obowiązku przez konsorcjum nie ponosi ...
uznać, że odpowiedzialność konsorcjantów za wykonanie obowiązków związanych z udziałem w ...
zgodnie z którym jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań ...
została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. Przenosząc powyższe, na grunt postępowania ...
od zamawiającego zawarcia z nimi umowy. Prawo to ma charakter majątkowy ...
obciąża wspólne zobowiązanie do zawarcia umowy z zamawiającym, które także odpowiednio ...
solidarnej odpowiedzialności współkonsorcjantów za zawarcie umowy. Co za tym idzie, gwarancja ...
jak dłużnik solidarny, ma możliwość wykonania zobowiązania ze skutkiem dla współdłużników ...
na przyczynę zaniechania, będzie oznaczać niewykonanie go przez każdego z uczestników ...
dniu 1 października 2011 roku umowę, której przedmiotem było wybudowanie budynku ...
dostarczonego przez pozwaną spółkę. Powód wykonał zlecone mu prace, co skutkowało ...
tego pozwany odmówił zapłaty za wykonane prace. Nadto z uwagi na ...
zobowiązany zapisem 12 ust. 1 umowy. Jednocześnie brak uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej ...
żądanie zapłaty za prace dodatkowe wykonane przez powoda w okresie maj ...
Prace te były niezbędne do wykonania dalszych robót na terenie budowy ...
przy wywozie ziemi. Dodatkowo powód wykonał w porozumieniu z pozwanym zmianę ...
między stronami doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane, zgodnie, z ...
przewidzianej w § 3 ust. 7 umowy. Za nienależną pozwany uznał również ...
złotych żądaną przez powoda za wykonanie prac dodatkowych i wynikającą z ...
nadzoru. Ponadto powód wbrew postanowieniom umowy nigdy nie wystawił faktury obejmującej ...
2011 roku strony sporu zawarły umowę na mocy, której pozwany jako ...
prac dostarczone projekty wykonawcze (§ 1 umowy). Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac ...
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni ...
gotowości do obioru. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony przyjęły sporządzenie i podpisanie ...
niezbędny na usunięcie usterek (§ 2 umowy). Szacunkową wartość prac strony określiły ...
miesiącu, wykonawca był zobowiązany zgłosić wykonany etap prac do odbioru inspektorowi ...
nadzoru inwestorskiego jakości i rodzaju wykonanych prac wykonawca zobowiązany był przedłożyć ...
z kaucji gwarancyjnej. W § 12 umowy wykonawca zobowiązał się do zawarcia ...
000,00 złotych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w okresie trwania ...
aż do osiągnięcia pełnej kwoty zabezpieczenia. (umowa k. 35-45) W trakcie ...
następnie powód wystawiał fakturę za wykonane prace. (zeznania świadka G. W ...
ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, wskazano ...
że zastosowane naświetlenia dachowe w wykonanym przez powoda obiekcie nie posiadają ...
którym stwierdzono występowanie wad w wykonanych przez powoda pracach, wyszczególnionych w ...
w karcie gwarancyjnej zgodnie z umową zawartą pomiędzy inwestorem a wykonawcą ...
protokołu wpisano również, że strony umowy ustaliły, że pozwany wstrzyma się ...
gwarancji ubezpieczeniowych opisanych w § 12 umowy. (protokół odbioru końcowego wraz z ...
powoda o dokonanie płatności za wykonane prace. (pismo i faktury k ...
7 ust. 2 łączącej strony umowy z dnia 1 października 2011 ...
zawarła z T. Z. (1) umowę o roboty budowlane, na mocy ...
kwotę 51.500,00 złotych. (umowa k. 356-359, protokół odbioru ...
który może wskazywać na brak wykonania przełożenia kostki. Ewentualny koszt wymiany ...
ujawnienia wad w pracach budowlanych wykonanych przez powoda, ich zakresie oraz ...
w części. Strony sporu łączyła umowa o roboty budowlane. Zgodnie z ...
art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
realiach niniejszej sprawy na mocy umowy z dnia 1 października 2011 ...
roku powód zobowiązał się do wykonania na rzecz pozwanego wszystkich prac ...
w Ł. przy ul. (...). Za wykonane prace powód wystawił wobec pozwanego ...
do trzech zagadnień, a mianowicie: ⚫ wykonania przez powoda prac dodatkowych nierozliczonych ...
i powoda ustalić, że zostały wykonane prace ujęte w załączonych kosztorysach ...
przede wszystkim czy były objęte umową. Świadkowie (za wyjątkiem B. G ...
je pod kątem ich rzeczywistego wykonania jak i ilości. Zgodnie z ...
4 i 5 łączącej strony umowy zapłata za wykonane przez powoda prace następowała w ...
przedłożył oddzielnych faktur za rzekomo wykonane przez siebie prace dodatkowe Jednocześnie ...
zapłaty nie dotyczyły robót, za wykonanie których zostały już uprzednio wystawione ...
to powód winien udowodnić ich wykonanie i wartość (por. art. 6 ...
o kwestię istnienia faktycznej potrzeby wykonania przez powoda prac stanowiących w ...
z pominięciem przewidzianej łączącą strony umową procedury akceptacji przez inspektora nadzoru ...
części dotyczącej usterek i wadliwego wykonania prac nie wymieniał wad dotyczących ...
oznacza braku odpowiedzialności powoda za wykonanie prac zgodnie z projektem i ...
opinii. Zgodnie z § 7 zawartej umowy o roboty budowlane wykonawca udzielił ...
jakości, natomiast w myśl § 12 zabezpieczenie ewentualnych roszczeń gwarancyjnych miała stanowić ...
należnego bezspornie wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a po upływie ...
zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, zgodnie z umowa o jej utworzeniu. Nawet jeśli ...
została ona udzielona w ramach umowy o roboty budowlane, jest odrębnym ...
Strona powodowa w myśl § 12 umowy zobowiązała się do przedstawienia tzw ...
jest zbliżona w konstrukcji do umowy ubezpieczenia uregulowanej w art. 805 ...
z brzmieniem powołanego przepisu, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w ...
praktykę, z uwzględnieniem potrzeb gospodarczych, umowy nienazwanej, według ogólnej zasady swobody ...
Zakłady ubezpieczeń oferujące możliwość zawarcia umowy gwarancyjnej, wskazują na takie jej ...
1867/09). Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową o charakterze abstrakcyjnym, nie akcesoryjnym ...
ustaliły w umowie, iż dla zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych pozwanego powód przedstawi ...
nadużycia prawa z uwagi na zabezpieczenie swoich interesów poprzez dokonanie odbioru ...
z zaoferowanego mu innego sposobu zabezpieczenia (w postaci weksla) nie stanowi ...
1 ]k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
się nie tylko do treści umowy, ale również do celu stosunku ...
15, Lex). Treść poszczególnych fragmentów umowy jest dla stron zrozumiała i ...
nie kwestionowała innego rozumienia postanowień umowy, niż wynika to z jej ...
iż strony związane są zawartą umową i jej postanowieniami ukształtowanymi zgodnie ...
353[1] kc strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
jedynie wtedy, gdy jakieś postanowienia umowy są niejasne i budzą wątpliwości ...
gwarancji udzielonej przez powoda na wykonane prace rozpocznie swój bieg w ...
sierpnia 2015 r. Aktualnie w wykonanym przez powoda obiekcie nadal występują ...
7 ust. 2 łączącej strony umowy z dnia 1 października 2011 ...
kosztami. Z przedstawionej przez pozwanego umowy zawartej z T. Z. wynika ...
51.500,00 złotych brutto (umowa k-356, i faktura vat ...
i k-582). Zgodnie z umową wykonawca zastępczy miał oczyścić kostkę ...
nieco ponad pół roku od wykonanej naprawy, nawet bez oceny biegłego ...
ich kwestionowanie przez powoda oraz zabezpieczenie dowodu). Mając na względzie powyższe ...
do zakresu, ilości i prawidłowości wykonania zastępczego, a z drugiej strony ...
agresywnej chemii), bardziej racjonalne byłoby zabezpieczenie podstawy i klapy wyciągów spalin ...
wszystkich klap na nowo. Koszty wykonania zastępczego, do pokrycia których zobowiązany ...
W przedmiotowej sprawie strony podpisały umowę, w której wprowadziły udzielenie przez ...
2012 r.). W razie wadliwego wykonania robót budowlanych inwestorowi przysługuje wybór ...
tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania są od siebie niezależne ...
tytułu żądał obniżenia wynagrodzenia za wykonane prace budowlane o koszt usunięcia ...
tytułu pozostałej części wynagrodzenia za wykonane prace budowlane wynikające z załączonych ...
iż dokonana przez strony modyfikacja umowy w protokole z dnia 13 ...
nr (...) dotyczyły prac związanych z wykonaniem dachu. W lutym 2014 r ...
one wyłącznie prace związane z wykonaniem dachu. Pozwana zarzuciła, że domagając ...
należności z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, a ...
winien przedłożyć dokumenty potwierdzające zastępcze wykonanie robót. Powód nie wykazał zaś ...
zobowiązanego. Na podstawie prywatnego kosztorysu wykonania prac przedstawionego przez powoda nie ...
czy i w jakim zakresie umowa ta została zrealizowana. Nienależnie od ...
należności z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usnucia wad. Nadto powód nie ...
gwarancji, gwarant w związku z umową , która zostanie zawarta pomiędzy beneficjentem ...
W myśl pkt 2 gwarancja zabezpiecza roszczenie beneficjenta w stosunku do ...
zobowiązanego z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych ...
należności z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek, o ...
oferty w trybie przetargu ograniczonego umowę nr (...) na " (...) w S. k ...
Etap I)". Zgodnie z § 3 umowy termin zakończenia ustalono na dzień ...
2011 r. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły na kwotę 4 ...
186.283,71 zł. dowód: umowa k. 14-19, harmonogram k ...
gwarancji, gwarant w związku z umową, która została zawarta pomiędzy beneficjentem ...
dotyczy wyłącznie prac związanych z wykonaniem dachu, gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo ...
z ograniczoną odpowiedzialnością w S., umowy Nr (...), której przedmiotem było zamówienie ...
przystąpiła do realizacji prac objętych umową nr (...) na "(...) w S. k ...
wady i usterki w pracach wykonanych przez spółkę (...). bezsporne W piśmie ...
S.. Powołując się na zapis umowy nr (...) powód wezwał spółkę do ...
przeglądu gwarancyjnego związanego z realizacją umowy nr (...) powód wezwał spółkę (...) do ...
jednoznacznie, ze przedmiotowe prace zostały wykonane należycie i były wolne od wskazanych ...
przesłał w załączeniu kosztorys inwestorski wykonany przez Zakład (...) w S. na ...
zawarciem przez powoda ze spółką (...) umowy o wykonanie prac związanych z budową laboratorium ...
z gwarancji. Strona powodowa w należyty sposób wykazała, że zaszły wszystkie ...
od ważności i skuteczności postanowień umowy łączącej powódkę i wykonawcę prac ...
gwarancji bądź beneficjent wykorzystał udzielone zabezpieczenie do innych celów niż wynikające ...
powód podał, że na podstawie umowy o roboty budowlane z 19 ...
marca 2012 obowiązał się do wykonania na rzecz generalnego wykonawcy (...) S ...
T. zadania polegającego na kompleksowym wykonaniu, dostawie i montażu wewnętrznych balustrad ...
z Generalnym Wykonawcą w § 11 umowy z 19 marca 2012 wynagrodzenie ...
686,86 zł. Roboty objęte umową w całości zostały wykonane przez powoda. Jako podstawę prawną ...
zapłatę należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Zarządzeniem z 21 ...
pozwu pozwany przyznał fakt zawarcia umowy z (...) S.A., w stosunku ...
ul. (...) uczestniczył powód, na podstawie umowy łączącej go z (...) S.A ...
że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez (...) S.A. z powodem ...
powództwem zostały wystawiona niezgodnie z umową, gdyż powód nie dołączył do ...
wad usterek wynikający wprost z umowy łączącej strony. Nie ulega bowiem ...
w pełnej wysokości za wadliwie wykonane dzieło stanowi nadużycie prawa podmiotowego ...
za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, nie odpowiada natomiast ...
o. z siedzibą T. zawarł umowę (...) numer (...) (...)o roboty budowlane z ...
w Dokumentacji Projektowej. 2. Kompleksowe wykonanie, dostawę i montaż zewnętrznych balustrad ...
pochwytów stalowych ocynkowanych. 3. Kompleksowe wykonanie, dostawę i montaż zewnętrznych schodów ...
do zamontowania wszystkich elementów jako zabezpieczone (oklejone0 folią zabezpieczającą przed ...
Na podstawie § 1 ust. 27 umowy powód zobowiązał się do tworzenia ...
końcowego 30 kwietnia 2012. Termin wykonania robót mógł ulec zmianie w ...
prac częściowymi fakturami VAT za wykonane i odebrane roboty, przy czym ...
zamontowanego sprzętu. (§ 12 i 13 umowy). Dodatkowo powód został zobowiązany do ...
potrącane 10 % kwoty brutto (§ 15 umowy). Strony ustaliły ponadto ryczałtową kwotę ...
0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy z tytułu opłat za media ...
rzecz podwykonawcy (§ 7 ust. 4 umowy). Strony umowy postanowiły, że z czynności odbioru ...
za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w ...
ul. (...) pełniła pozwana Politechnika (...). (dowód: umowa (...) numer (...) (...)z 19 marca 2012 ...
na zawarcie przez (...) S.A. umowy z powodem. (dowód: pismo pozwanej ...
W protokole wyszczególniono wszystkie prace wykonane przez powoda w okresie objętym ...
zł brutto. (dowód: protokół odbioru wykonanych robót z 31 maja 2012 ...
zewnętrznych balustrad wg, protokołu nr (...) umowa nr (...) z dnia 19.03 ...
zł brutto. (dowód: protokół odbioru wykonanych robót z 19 lipca 2012 ...
zewnętrznych balustrad według protokołu nr (...) umowa nr (...) z dnia 19.03 ...
1 oraz § 1 ust 27 umowy łączącej (...) S.A. z Zakładem ...
marca 2012 stanowiły załączniki do umowy nr (...) (rozliczenie częściowe) i (...) (rozliczenie ...
protokół robót zawierający zestawienie wartości wykonanych robót, który zawierał informacje o ...
robót. Zamawiający (Politechnika (...)) odstąpił od umowy o roboty budowlane z (...) S ...
bądź uzupełnienia dokumentacji związanej z umową z (...) Spółką z o.o ...
inwestora zgody na zawarcie konkretnej umowy podwykonawczej ze zindywidualizowanym podmiotem, o ...
wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynikającego z umowy podwykonawczej. Jej wyrażenie nie powoduje ...
inwestora odpowiedzialnością solidarną za realizację umowy (zapłatę wynagrodzenia), której nie jest ...
stroną na równi z zawierającym umowę podwykonawczą wykonawcą wobec podwykonawców za ...
do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty. Inwestor odpowiada ...
ul. (...) jako podwykonawca, na podstawie umowy łączącej go z firmą (...) S ...
stronami zakres oraz wartość robót wykonanych przez powoda w ramach tego ...
brakiem podstaw do rozliczenia całości umowy, występującymi wadami oraz brakiem uwzględnienia ...
postępu robót. Jak wynika z umowy łączącej powoda z generalnym wykonawcą ...
wykonawcy protokół odbioru robót budowlanych wykonanych przez niego w okresie od ...
oraz protokół odbioru robót budowlanych wykonanych przez niego w okresie od ...
było wymagalne (§ 12 pkt 7 umowy). Niezależnie od powyższego Sąd nie ...
i nabywcy, datę wystawienia, datę wykonania usługi, rodzaj i zakres usługi ...
powód był zobowiązany na podstawie umowy. Stanowisko takie podzielił również Sąd ...
końcowego. Twierdzenia powoda o całościowym wykonaniu umowy były zatem dowolne. Przede wszystkim ...
robót i jest obiorem częściowym wykonanych robót. Końcowo w tym zakresie ...
iż strony na karcie 16. umowy (k. 25 akt) zawarły postanowienia ...
sprawie znajdował § 12 ust. 2 umowy stanowiący, iż rozliczenie między stronami ...
zakres prac przez powoda został wykonany, co potwierdzają protokoły odbioru. W ...
12.597,66 zł (§ 15 umowy), zaś 0,5% to kwota ...
wad i usterek wynikający z umowy łączącej (...) S.A. w T ...
związku z różną podstawą odpowiedzialności (umowa i ustawowa odpowiedzialność gwarancyjna) ustalane ...
zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę co do zasady ...
wskazał na to, że jako zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu z dnia 7 lipca ...
powoda wszelkich formalności pozwany nie wykonał zobowiązania wynikającego z gwarancji bankowej ...
prawnego, tj. gwarancji bankowej dobrego wykonania kontraktu wystawionej przez siebie w ...
uzupełnienia lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót nie uwalniają ...
istotnych przedmiotowo dla tego rodzaju umowy, tj. nie określa ściśle sumy ...
nadto pozwany zgodnie z § 2 umowy przelewu wierzytelności zawartej w dniu ...
tej Subklauzuli warunkowało samo zawarcie umowy o udzielenie gwarancji, na podstawie ...
Subklauzulę tę można uznać za umowę na rzecz osoby trzeciej, określoną ...
z czym zwrot "zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania" oznacza, że powód z chwilą ...
odstąpienia przez Skarb Państwa od Umowy z przyczyn leżących po stronie ...
uprawnień nie uzyskał na podstawie umowy o udzielenie gwarancji. Skarb Państwa ...
stroną kontraktu, odstąpienie Wykonawcy od Umowy nie wywołało skutków prawnych, a ...
nie można również uznać za umowę na rzecz osoby trzeciej, a ...
zawarli w trybie zamówienia publicznego Umowę, na podstawie której Zamawiający powierzył ...
a Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót polegających na "Budowie autostrady ...
zobowiązał się do zakończenia przedmiotu Umowy w terminie 24 miesięcy od ...
Kwoty Kontraktowej. Aneksem nr (...) do Umowy zawartym w dniu 7 lipca ...
zmianą stawki podatku VAT, zmieniono Umowę, ustalając Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową w ...
zawarło z Bankiem (...) S.A. umowę Nr (...) ustalającą linię kredytową na ...
mógł skorzystać z długoterminowej gwarancji należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% kontraktu ...
W umowie ustalono, że prawnym zabezpieczeniem w/w produktów bankowych będzie ...
egzekucji, a w przypadku gwarancji wykonania kontraktu oraz gwarancji i akredytyw ...
przez (...) w ramach kontraktu (§ 29 umowy). Do powyższej umowy ustalającej linię kredytową w dniu ...
płatności przez (...),, przelewu wierzytelności z umowy konsorcjum wraz z nieodwołalnym wskazaniem ...
na własność Banku w celu zabezpieczenia roszczeń Banku o zwrot sum ...
zobowiązał się do udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu do kwoty 43.760 ...
Państwa - (...), Oddział R.. Jako prawne zabezpieczenie roszczeń Banku o zwrot sumy ...
218,75 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a następnie ulega redukcji i ...
ma nastąpić wypłata z Gwarancji należytego wykonania Umowy, jak również że należy je ...
uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą ...
zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych ...
218,75 zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz od dnia 3 września ...
dniu 7 lipca 2010 r. Umowy nr (...), dla której strony kontraktu ...
zastrzeżeniem warunku określonego w § 4 umowy przelewu, przyjął przelew wierzytelności oraz ...
że w kontrakcie stanowiącym przedmiot umowy przelewu, zawarto klauzulę ograniczającą możliwość ...
o dokonaniu przelewu wierzytelności z Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...
wszystkich wierzytelności wynikających z całej Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...
że przyjmuje do wiadomości zawarcie umowy z dnia 27 sierpnia 2010 ...
zobowiązania wynikające z oświadczenia będą wykonane, o ile nie stwierdzi istnienia ...
dojazdu do placu budowy, nie wykonał dróg technologicznych i odwodnienia placu ...
opóźnienia przy budowy estakady (...), której wykonanie leżało na tzw. "ścieżce krytycznej ...
W dokumentacji projektowej przewidziane było wykonanie tego obiektu w technologii tradycyjnej ...
z tym że za technologię wykonania odpowiadał Wykonawca, który był uprawniony ...
2012 r. jest ostatnim dniem umowy. Pismem z dnia 25 lipca ...
uprawnia Beneficjenta do twierdzenia o niewykonaniu Umowy przez Zobowiązanego Wykonawcę. Ad. 2 ...
z tego, jak ono zostanie wykonane, ale czy przesyłka dotrze do ...
i wezwało Beneficjenta do zwrotu zabezpieczenia wykonania kontraktu. Spółki te wezwały Bank ...
na to, że odstąpienie od Umowy przez konsorcjum wykonawcze skutkuje po ...
kwoty z Gwarancji z tytułu niewykonania przez Wykonawcę kontraktu, podczas gdy ...
wypłaty środków z Gwarancji bankowej należytego wykonania umowy. Sąd Okręgowy uznał, że nie ...
okoliczności te - dotyczące stosunku podstawowego (umowy o roboty budowlane zawartej przez ...
i roszczenia dotyczące nieprawidłowej realizacji Umowy oraz że prace zostały zaprzestane ...
Wykonawcę robót budowlanych na podstawie Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...
Instytutu (...) pn. "Określenie skuteczności nasypów wykonanych na odcinku od km 521 ...
częściowym toczy się między stronami umowy gwarancji bankowej o roszczenie z ...
pogląd, że gwarancja bankowa jest umową zawieraną pomiędzy bankiem (gwarantem) a ...
powodem (Beneficjentem) a pozwanym (Gwarantem) umowy gwarancji na warunkach określonych w ...
tym dniu, tj. przed podpisaniem Umowy na budowę odcinka autostrady (...), Zamawiającemu ...
pierwsze żądanie, a więc jako umowa stabilna, pozbawiona ryzyka kontraktowego, nie ...
gwarancji wyklucza bowiem zarzut, że umowa główna nie doszła do skutku ...
dług. Sąd Okręgowy uznał, że umowa gwarancji bankowej opatrzona klauzulami "nieodwołalnie ...
oraz "na pierwsze żądanie" jest umową samodzielną, nieakcesoryjną i nadto abstrakcyjną ...
z chwilą powiadomienia go o niewykonaniu świadczenia przez dłużnika. "Bezwarunkowy" charakter ...
Zamawiającego przeciwko Wykonawcy wynikających z Umowy o roboty budowlane, w związku ...
uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót nie uwalniają ...
który legł u podstaw zawarcia umowy gwarancji bankowej, tj. zarzutów z Umowy z dnia 7 lipca 2010 ...
ocenie nie stanowiła ona też umowy na rzecz osoby trzeciej określonej ...
udzielonej Zamawiającemu gwarancji (lub innego zabezpieczenia), lecz mówiła tylko o obowiązku ...
pkt. 1, § 2 ust. 2 umowy przelewu i § 1 ust. 1 ...
sierpnia 2011 r. do powyższej umowy przelewu wierzytelności, w których przy ...
nadużycia przez wierzyciela gwarancji celu zabezpieczenia, jednak skuteczność tej obrony przyjmowana ...
przypadku braku stosunku podstawowego, którego zabezpieczenie stanowiło cel gwarancji. W ocenie ...
że wystąpienie z roszczeniem z umowy gwarancji stanowi nadużycie prawa (vide ...
powód nie wykraczał poza cel zabezpieczenia gwarancyjnego, nie ulega bowiem wątpliwości ...
roku dotyczącej określenia stateczności nasypów wykonanych przez Wykonawcę, zawierającą wyniki badań ...
złożonych przez strony przy zawarciu umowy Gwarancji, w tym celu Gwarancji ...
wystawieniu gwarancji, w tym treść umowy z dnia 6 lipca 2010 ...
były m.in. długoterminowa gwarancja należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% kontraktu ...
charakter, co różni ją od umowy poręczenia. Cechą charakterystyczną gwarancji nie ...
Sądu Najwyższego - także zarzut, że umowa główna (stosunek podstawowy) nie doszła ...
go takim obowiązkiem pozbawiałoby bowiem umowę cech umowy gwarancyjnej, sprowadzając ją do znanej ...
Kontraktu, mające służyć ustaleniu przyczyn niewykonania tych robót i skuteczności/ bezskuteczności ...
że zobowiązanie banku wynikające z umowy gwarancyjnej nie może być traktowane ...
się przypadek wykorzystywania przez beneficjenta zabezpieczenia w postaci gwarancji do innych ...
niż określone w gwarancji (rozszerzenie zabezpieczenia na inne zobowiązania podstawowe niż ...
ważności i skutków prawnych zawartej umowy" nie ma wpływu na - co ...
uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą ...
zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych ...
której przedmiotowa gwarancja ma charakter umowy samodzielnej i nieakcesoryjnej wobec stosunku ...
jest to, że "Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę albo nie usunął lub nieprawidłowo ...
w niniejszej sprawie - do zakresu wykonania Kontraktu). Sąd Okręgowy trafnie uznał ...
tego żądania w okresie związania umową gwarancji (skutek takiego doręczenia nastąpiłby ...