podał, że nigdy nie akceptował umowy zawartej przez powódkę z Generalnym ...
łączyła go z powódką żadna umowa (ani pisemna, ani ustna), a ...
zawartych umów ze spółką (...), nadto umowy takie nigdy nie zostały mu ...
też uwagę, że z treści umowy pozwanego (...) oraz Generalnego wykonawcy - spółki ...
uzyskanie zgody inwestora na nawiązanie umowy, na podstawie której wykonywała prace ...
dokumentacją, która dotyczy przedmiotu tej umowy, zaś w okolicznościach niniejszej sprawy ...
R. (...) z siedzibą w M. umowę na realizację remontu kapitalnego i ...
C. (...) w P.. Przed zawarciem umowy pozwany Przygotował Specyfikację Istotnych Warunków ...
ofercie części zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym ...
SIWZ nr 9 zamieszczono projekt umowy z wykonawcą, gdzie w § 3 ...
że do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
ze wyraził zgodę na zawarcie umowy. W § 3 ust. 3 umowy z dnia 6 listopada 2012 ...
potwierdzone w § 3 ust 3 umowy z dnia 6 sierpnia 2013 roku. W § 10 umowy z 6 listopada 2012 r ...
co J. P. (1). Treść umowy została umieszona na stronach internetowych ...
bezsporna, a nadto dowód: kopia umowy z dnia 6 listopada 2012 ...
roku (k. 110-119), kopia umowy z dnia 6 sierpnia 2013 ...
szczególnym uwzględnieniem k. 161 - wzór umowy, dot. podwykonawcy(k. 150-169 ...
z o.o. w M. umowę nr (...), na podstawie której realizowała ...
P.". W § 3 ust. 14 umowy zamawiający (spółka (...)) zobowiązał się, że ...
gotowości do odbioru. Dowód: kopia umowy z dnia 23 kwietnia 2013 ...
Powódka wykonywała roboty zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem (...), jednak żaden ...
nie przedstawiła pozwanemu do wiadomości umowy łączącej ją z (...). Dowód: zeznania ...
200, 201-212), protokół odbioru wykonanych robót (k. 213), kopie notatek ...
jej posiadaniu. Powódka, po zrealizowaniu umowy wystawiła spółce (...) faktury na łączną ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez (...) sp. z o.o ...
ustawy o zamówieniach publicznych i umowę łączącą Inwestora z Wykonawcą, wskazał ...
na podstawy do odstąpienia od umowy ze spółką (...) w sytuacji podtrzymania ...
dług oraz wystawił weksel na zabezpieczenie. Z tego porozumienia zrealizował około ...
zapłacił powódce pozwany (...) na podstawie umowy cesji wierzytelności z 5 marca ...
nie uregulował należności związanych z wykonaniem umowy, mimo że U. (...) zapłacił na ...
P. oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dniem ogłoszenia upadłości, tj ...
ogłoszenia upadłości nie została jeszcze wykonana - co zostało dokonane za zgodną ...
Dowód : oświadczenie (...) o odstąpieniu od umowy (k. 214-215). Powódka domagała ...
inwestycji i działających na podstawie umowy zawartej ze spółką (...)). Powódka we ...
wyrażał zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy na podwykonawstwo w zakresie robót ...
nie akceptuje zawartej przez spółkę umowy na podwykonawstwo i nie uznaje ...
podmiot najbardziej zainteresowany powinien wykazać należytą staranność w celu uzyskania zgody ...
U. (...) w P. na zawarcie umowy na podwykonawstwo. Skoro więc (...) takiej ...
Poza pracami wykonywanymi na podstawie umowy ze spółką (...) powódka wykonywała w ...
między innymi z powódką i umowy cesji wierzytelności, co pozwoliło na ...
powódka wykonywały prace na podstawie umowy zawartej ze spółką (...) i których ...
powierzania prac podwykonawcom wiedział, że umowy w tym zakresie nie zrealizuje ...
jakoby Inwestor wiedział, że Wykonawca wykona osobiście tylko prace budowlane, a ...
prace wykonywać będą wbrew treści umowy podwykonawcy, to jaki był sens ...
Inwestorowi- czy to przed zawarciem umowy czy też po jej zawarciu ...
łączyła go z powódką żadna umowa, nie miała żadnej wiedzy na ...
łączącej powódkę z Wykonawcą i umowy tej nie akceptował, stąd brak ...
wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. W ocenie Sądu zarzut pozwanego ...
Inwestora na zawarcie przez Spółkę (...) umowy z powódką na podwykonawstwo w ...
że do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Z przedstawionych wyżej ...
inwestorowi solidarnej odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawcę jest wyrażenie przez ...
zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Może nastąpić to ...
dostateczny ujawnia jego wolę akceptacji umowy zawartej z podwykonawcą (art. 60 ...
jest skuteczna, gdy dotyczy konkretnej umowy, której istotne postanowienia, decydujące o ...
się przez pozwanego z postanowieniami umowy łączącej ją z Wykonawcą lub ...
zapoznania się z postanowieniami tej umowy. Powódka nie twierdziła nawet aby ...
oglądania danej zawartości) opublikowana została umowa zawarta w ramach zamówienia publicznego ...
że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania jakiejkolwiek części robót podwykonawcy. Powódka ...
miała więc świadomość, iż strony umowy o roboty budowlane wspólnie ustaliły ...
sama nie była w stanie wykonać przedmiotu umowy, z uwagi na brak wykwalifikowanych ...
o istnieniu podwykonawcy i treści umowy łączącej ją z wykonawcą. To ...
mogą nie tylko podwykonawcy, których umowy są objęte zgodą inwestora, ale ...
o woli zaakceptowania przez inwestora umowy, na podstawie której podmiot ten ...
zatem pozwany (...) zawarł ze spółką (...) umowę, w której wykonawca oświadczył, że ...
jakichkolwiek prac podwykonawcom, a żadna umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą nie ...
możliwości zapoznania się z postanowieniami umowy istotnymi z punktu widzenia zakresu ...
przyjmuje wyrażając zgodę na zawarcie umowy, Realna możliwość oznacza stan, w ...
czy zapozna się z treścią umowy. Inwestor nie ma natomiast obowiązku ...
tego pisma nie została dołączona umowa, z której treścią pozwany miałby ...
wynagrodzenia. Powódka, od daty zawarcia umowy (tj. od kwietnia 2013 roku ...
Inwestora, domagając się zapłaty za wykonane prace i powołując się na ...
pertraktacji chęć zapłaty za część wykonanych przez podwykonawców robót przy zapewnieniu ...
wykonawca z pozwanym jako zamawiającym umowę nr (...), w ramach zamówienia publicznego ...
toku realizacji zlecenia, wynikła konieczność wykonania dodatkowych robót budowalnych, w zakresie ...
umownie ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie prac ujętych w SIWZ oraz ...
na konsensusie stron, dotyczącym ich wykonania i ewentualnego wpływu ich wartości ...
albowiem powód przystępując do ich wykonania nie mógł wiedzieć, że nie ...
zobowiązany, tym bardziej, iż konieczność wykonania części robót zaistniała na skutek ...
wycena. Dodatkowo podkreślił, iż nie wykonanie robót dodatkowych przez powoda pociągałoby ...
odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z § 54 umowy z 6 maja 2013 roku ...
zakres zobowiązań powoda, wynikających z umowy zawartej z pozwanym, stanowi przedmiot ...
przekraczały zakresu robót do których wykonania zobowiązał się powód za wynagrodzeniem ...
odbioru budynku (§ 6 ust. 4 umowy). Wskazał również, że także roboty ...
być uznane za niewynikające z umowy albowiem brak inwentaryzacji konstrukcji dachu ...
wynagrodzenia za prace, których konieczności wykonania się nie spodziewał. Podkreślił, że ...
warstw podłoża oraz posadzki parteru, wykonanie fundamentów, demontaż istniejących ścian, demontaż ...
istniejącego; roboty budowlano - konstrukcyjne obejmujące: wykonanie stropów nad parterem wraz z ...
istniejące przyłącza, sieci wewnętrzne i umowy dostawy mediów, wyposażenie w instalacje ...
istniejące przyłącza, sieci wewnętrzne i umowy dostawy mediów, wyposażenie budynku w ...
i w SIWZ oraz wzorze umowy wraz z wartością materiałów i ...
było przewidzieć w chwili zawierania umowy (dowód: pkt 12.3 SIWZ ...
wszystkie koszty wynikające z technologii wykonania robót i załączonej dokumentacji i ...
z robotami faktycznie koniecznymi do wykonania. Czy składając ofertę zweryfikować przedmiary ...
też korzystając z nieprecyzyjnych zapisów umowy roboty pominięte w przedmiarach traktować ...
zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót" (dowód: kopia pisma z ...
k. 217-298). Na podstawie Umowy, Zamawiający stosownie do ustaleń przetargowych ...
zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa ...
przenoszące te normy ( d: §5 Umowy - k. 19v). Wykonawca zobowiązał ...
6 pkt 2 i 4 Umowy - k. 19v). Wykonawca oświadczył ...
5/ innych danych potrzebnych do wykonania robót (dowód: §8 Umowy - k. 20). Wykonawca zobowiązał się ...
na eksploatację (dowód: §21-23 Umowy - k. 21). Strony ustaliły wynagrodzenie ...
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy na kwotę (...)zł brutto. Strony ...
Wykonawcy (dowód: §39 i §40 Umowy - k. 22v). Strony uzgodniły ...
faktury z uwzględnieniem zapisów § 48 Umowy (dowód: § 47 Umowy - k. 23v). Wykonawca zobowiązał ...
Zamawiającemu kar umownych: za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ...
natrafiał na praktyczne problemy, konieczność wykonania robót, które nie zostały ujęte ...
powykonawczy za roboty dodatkowe nieobjęte Umową, zawierający roboty budowalno-instalacyjne na ...
cotygodniowych naradach w trakcie realizacji Umowy. W przypadku kosztorysu na roboty ...
budynku (k. 165). Podnosił, że wykonanie otworów w takich elementach było ...
uwagi na konieczność wykonywania dodatkowych zabezpieczeń przed uszkodzeniem sąsiednich płyt i ...
na konieczność rozbiórki, a po wykonaniu otworów w płytach dachowych, konieczność ...
cm płyta cementowo-wiórowa - sposób wykonania dachu opisany w zakresie konstrukcji ...
w przedmiarze i dokumentacji. Przepusty wykonane ze stali nierdzewnej nie są ...
po raz drugi czerpnie. Pierwotnie, wykonane zgodnie z dokumentacją, zostały zdyskwalifikowane ...
wskazał, że w/w roboty wykonano na żądanie Zamawiającego oraz, że ...
lokalnej przed złożeniem oferty. Należało wykonać posadzkę zgodnie ze sztuką budowalną ...
Prace naprawcze były wynikiem nie zabezpieczenia pomieszczenia na czas robót. Pomieszczenie ...
dewastacji odpowiednio je zabezpieczając lub wykonać prace w jego obrębie ostrożnie ...
przewodów 1,0%. Przewody skroplinowe wykonać z rury PP. Instalację podłączyć ...
po raz drugi czerpie. Pierwotnie, wykonane zgodnie z dokumentacją, zostały zdyskwalifikowane ...
Przewody wywiewne z digestorium należy wykonać z materiału chemoodpornego - PEHD lub ...
wynikała wiedza Wykonawcy o konieczności wykonania prac || 1. || Poz. 1-6 ...
58 - 00:19:50 - "symbole wykonane na tym rysunku noszą cechy ...
wiedział co ma w zakresie umowy do wykonania", "W opinii technicznej i na ...
rozumieć wszystkie prace budowlane z wykonaniem okładzin z płyt g-k ...
3 STB - (k. 78-79) "Wykonanie robót" płyty gipsowo-kartonowe; || || 3 ...
5.2. - 5.3.3. (...)Wykonanie robót" stolarka okienna - (k. 82 ...
budowlano-konstrukcyjnych, obejmujący m.in. wykonanie ścian, podwieszanych sufitów i nowej ...
budowlano-konstrukcyjnych, obejmujący m.in. wykonanie ścian, podwieszanych sufitów i nowej ...
k. 1197) "Roboty polegające na wykonaniu nowych rurociągów instalacyjnych (woda, c ...
przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez ...
wody projektuje się z rur wykonanych || z polipropylenu", || || 2/ Projekt Budowlany ...
wszystkie prace budowlane związane || z wykonaniem robót rozbiórkowych zgodnie || z ustaleniami ...
z uwzględnieniem ponownego montażu po wykonaniu; || || 3/ pkt 3.3.1 ...
przewody wywiewne z digestorium należy wykonać z materiału chemoodpornego nr. (...) lub ...
w kierunku odwodnienia przewody skroplinowe wykonać z rury PP" - ustna opinia ...
przewodów 1,0%. Przewody skroplinowe wykonać z rury PP. || 9. || Poz ...
przewody wywiewne z digestorium należy wykonać || z materiału chemoodpornego nr. (...) lub ...
te przewody nawiewne miały być wykonane z materiałów chemoodpornych", "To było ...
brak materiału z którego zostaną wykonane tłumiki". || || 6/ protokół z Rady ...
dotyczącą materiału z którego zostaną wykonane tłumiki i materiału przewodów na ...
przewody wywiewne z digestorium należy wykonać || z materiału chemoodpornego nr. (...) lub ...
nawiewnych w pomieszczeniach laboratoriów należy wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej ...
przewodów - || w opisie jest zaprojektowane wykonanie izolacji, z opisu wynika czego ...
200), nie wykraczają poza zakres Umowy gdyż wykonane zostały po to aby spełnić ...
751-765, 837-866; odpis Umowy nr (...) - k. 19-25v ...
tytułu robót wykraczających poza zakres umowy (...) z 06 maja 2013 roku ...
wystawienia z uwagi na treść Umowy łączącej strony. Ponadto brak jest ...
problemów powstałych w toku realizacji Umowy, zakresu spornych między stronami robót ...
pozwanego, że prace wykraczają poza umowę. Ponadto świadek zeznawał, że zamawiający ...
o specyfice opisanej w przedmiocie umowy (zmiana tłumików ze stalowych na ...
zamawiającemu na radach budowy konieczność wykonania robót dodatkowych. Wręcz przeciwnie z ...
Ilości określonych materiałów bądź faktycznie wykonanych robót, różniły się od tych ...
dowodową ale również z postanowieniami umowy, w której jednoznacznie wskazano, że ...
ponownie wyszedł poza zakres zleconego wykonania opinii odnosząc się do projektu ...
brak precyzyjnych rozwiązań projektowych spowodował wykonanie robót dodatkowych (k. 1104). Wskazując ...
zakres był uszczegóławiany na etapie wykonania co jego zdaniem oznacza, iż ...
wykonawca wiedział, co ma do wykonania i mógł określić zakres zleconych ...
nie tylko nie uwzględnił specyfiki umowy, w której strony przyjęły rozliczenie ...
uwzględnił zapisów SIWZ oraz postanowień umowy, w których to określono które ...
że przewody nawiewne miały być wykonane z materiałów chemoodpornych. Również zdaniem ...
zapisów z dokumentacji przetargowej z umowy zawartej przez strony, biegły błędnie ...
powyższe prowadzi do zniekształcenia postanowień umowy a de facto również oznacza ...
przez biegłego oceny prawnej postanowień umowy, z której wprost z § 2 ...
i w SIWZ oraz wzorze umowy wraz z wartością materiałów i ...
było przewidzieć w chwili zawierania umowy (pkt 12.3 SIWZ - k ...
stosowania w drodze analogii do umowy o roboty budowalne ww. przepisu umowy o dzieło zob. uchwałę SN ...
stosowane w drodze analogii do umowy o roboty budowlane, zostało ukształtowane ...
dokonania przez strony stosownej zmiany umowy. W takich wypadkach przyjmuje się ...
przez przyjmującego zamówienie zapłaty za wykonane roboty na podstawie przepisów o ...
na korzystaniu przez zamawiającego z wykonanych robót budowlanych i materiałów stanowiących ...
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W ...
w stosunku do zamówienia podstawowego (umowy) mogą być realizowane, co do ...
pojęcie "robót dodatkowych" na gruncie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...
powstałe w związku z realizacją umowy, powinny zostać zakwalifikowane jako "prace ...
się w przedmiocie zamówienia podstawowego (umowy). Finansowanie przez zamawiającego tego typu ...
stałość, a rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w następstwie udzielenia zamówienia publicznego ...
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...
nie zostało udzielone, mimo faktycznego wykonania robót, które powinny być objęte ...
w swojej ofercie, a których wykonanie winien był przewidzieć dla realizacji ...
i konieczne czynności dla ich wykonania. Niemożność zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego ...
koniecznych czynności, niezbędne koszty ich wykonania i w konsekwencji wartość robót ...
lub przy zawieraniu jakiejkolwiek innej umowy, kalkulując z jednej strony wysokość ...
osiągnąć w ramach realizacji tejże umowy. Z tych przyczyn przy ocenie ...
robót budowlanych, jakie miały zostać wykonane za uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe, nie ...
do obowiązków inwestora w ramach umowy o roboty budowlane należy dokonanie ...
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (art ...
ekonomiczne, dokonuje szacunkowego określenia wartości wykonanych robót, zakładanego zysku i na ...
co do związania się konkretną umową (z uwagi na przejmowane ryzyko ...
przedkontraktowym albo po przystąpieniu do wykonania umowy, w miarę postępu prac. Obowiązek ...
z projektu budowlanego przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru ...
przetargowej zawarcia wszelkich robót, których wykonanie konieczne jest do uzyskania określonego ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest ...
oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z ...
zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania robót" (zob. pytanie 45 - k ...
ofertach roboty technologicznie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a które nie ...
ofercie wszystkich robót potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, nie był w ...
jako roboty dodatkowe, nie objęte Umową, co stanowiło warunek sine qua ...
Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...
z czerwca 2012 roku. Sposób wykonania robót w tej części, potwierdza ...
wynikała z projektu budowlanego. Ich wykonanie ze stali nierdzewnej w tulejach ...
Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...
Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...
dla ustawienia stempli deskowania nowo wykonanego stropu żelbetonowego || 8. || Poz. 25 ...
budynku, a także dokumentacji projektowej. Wykonanie instalacji skroplin a następnie jej ...
Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...
Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...
materiału, z którego miały zostać wykonane tłumiki akustyczne. Skoro jednakże przewody ...
iż również tłumiki winny zostać wykonane z takiego samego materiału. Pozycja ...
Roboty mieszczące się w zakresie umowy || o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...
które miały zostać użyte do wykonania systemu wentylacji jak i klimatyzacji ...
Roboty mieszczące się w zakresie umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ...
które miały zostać użyte do zabezpieczenia kanałów wentylacji i klimatyzacji. Materiały ...
znaczenie, odpowiada również zapisom postanowień umowy z 6 maja 2013 roku ...
W myśl powołanego przepisu w umowach należy raczej badać, jaki był ...
zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...
do ustalenia na podstawie postanowień umowy. Mimo że argumenty językowe (gramatyczne ...
decydującego znaczenia, to prawidłowa wykładnia umowy mającej formę pisemną nie może ...
Stosując zaprezentowane reguły wykładni do umowy zawartej przez strony w dniu ...
należało mieć na uwadze tekst umowy - szczególnie postanowienia zawarte w § 1 ...
zakres rzeczowy". Analizując zapis § 1 umowy wskazać należy, iż poza nazwą ...
w/w prace podlegały natomiast wykonaniu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami ...
techniczną, etyką zawodową i postanowieniami umowy. Określając przedmiot zamówienia i zakres ...
J. K., że zakres przedmiotu umowy został wyznaczony wyłącznie przez jeden ...
już sama analiza zapisów § 2 umowy prowadzi do odmiennego wniosku. W ...
koniecznych do osiągnięcia celu zawartej umowy został wyznaczony i opisany we ...
oraz wiedzę odnośnie stosowanych technologii wykonania robót budowalnych czy sanitarnych. Zaznaczyć ...
355 § 2 k.c. ocena należytej staranności powoda w zakresie prowadzonej ...
miarkowanie kary umownej albowiem przedmiotowe niewykonane prace stanowią jedynie część pracy ...
Zamawiający wzywał ustnie wykonawcę do wykonania opisanych w protokole odbioru poprawek ...
było sporne, że strony zawarły umowę o roboty budowalne, które zostały ...
w zasadniczej części przez pozwaną wykonane, za swoją pracę pozwana otrzymała ...
art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
Podstawowym zarzutem był fakt niemożności wykonania prac przez pozwanego w terminie ...
1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...
uwadze treść § 3 ust. 2 umowy (karta 11) miał na uwadze ...
doświadczenie niezbędne do zgodnego z umową wykonania zobowiązań określonych w umowie, że ...
zaś zapoznała się z przedmiotem umowy. Wobec powyższego wyjaśnienia ze sprzeciwu ...
które w świetle przywołanego fragmentu umowy powinny być mu znane. Pozwany ...
że powód zataił miejsce wykonywania umowy albo panujące w Polsce warunki ...
nie wskazała, że prac nie wykonała w terminie z winy powoda ...
ostateczny odbiór prac nie został wykonany, dzieło oddano z wadami, które ...
w stosunku do wartości przedmiotu umowy. Wartość umowy to 305.000 złotych, zaś ...
fakt, że przedmiotowy obszar wadliwego wykonania spoinowania nie był znaczny, zaś ...
wskazały, że koszt robocizny za wykonanie takich prac poprawkowych przy użyciu ...
wskazanym terminie) prace nie zostały wykonane. Mając wymienione okoliczności na uwadze ...
zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest ...
tę okoliczność, że kostka została należycie wyspoinowana, zaś strona powodowa odmawiała ...
iż pozwany w znacznej mierze wykonał zobowiązanie na rzecz powódki, niemniej ...
jej robót. W ocenie pozwanej, wykonała w całości zlecone jej prace ...
i nie mogą stanowić o niewykonaniu przez pozwaną zobowiązania; 2. naruszenie ...
ustaleniami Sądu. Wartości robót niepoprawnie wykonanych przez pozwaną wynoszą 500 zł ...
nie zostało w prawidłowy sposób wykonane. Zasądzona kwota 13.000 zł ...
26 krotność wartości robót, źle wykonanych przez pozwaną. Zdaniem skarżącej, zasądzona ...
do wysokości kosztów niezbędnych do wykonania prac, jest błędne. Na rozprawie ...
za opóźnienie w usunięciu usterek wykonanych prac, co prawidłowo ustalił i ...
zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest ...
oceniać przez pryzmat interesów, jakie zabezpiecza. W orzecznictwie wskazuje się, że ...
stanowi 0,16% wartości całej umowy - wykonanej prawidłowo i terminowo. Wprawdzie zastrzeżenie ...
ewentualną szkodą, a wartością całej umowy oraz wysokością naliczonej kary umownej ...
kary miało zdyscyplinować pozwaną do wykonania obowiązku usunięcia usterki. Zaznaczyć wyraźnie ...
całkowitym oderwaniu od wartości całych wykonanych prac oraz wartości grożącej powodowi ...
stanowi 1,6% wartości całej umowy i dziesięciokrotność grożącej powodowi szkody ...
skali usterki oraz zakresu całości wykonanych prac jest to kwota, która ...
skutek ujawnionej w trakcie wykonywania umowy wady dokumentacji projektowej, 2) art ...
stosunku prawnego, który przybiera postać umowy o roboty budowlane poprzez bezpodstawne ...
Krajową Izbę Odwoławczą usunięcia postanowienia umowy uregulowanego w subklauzuli 1.8 ...
Zgodnie z §3, na treść umowy składają się między innymi warunki ...
kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania Robót i Dokumentów Wykonawcy oraz ...
i wystarczalność Dokumentacji Projektowej dla wykonania Robót i Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca ...
nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...
jest, że Zamawiający chce się zabezpieczyć na wypadek zaistnienia takich błędów ...
uwzględniając odwołanie może wyłącznie nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub ...
roboty budowlane lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - opisu przedmiotu zamówienia ...
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego ...
do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Podniesiony w odwołaniu ...
na zakres świadczenia wynikającego z umowy, a usunięcie go nie wpłynie ...
zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie z ...
c., Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada ...
Wykonawcy. Subklauzula 1.8 Warunków Umowy wbrew twierdzeniom Wykonawcy zawartym w ...
w cenie oferty. Składając ofertę zabezpiecza zatem swoje interesy kalkulując cenę ...
dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego pt. "Roboty budowlane ...
fakt, iż pozwany odstąpił od umowy wzajemnej i jakiekolwiek rozliczenia mogą ...
wad z rygorem odstąpienia od umowy w przypadku jego bezskutecznego upływu ...
kwietnia 2012 r. pozwany od umowy odstąpił. Niezależnie od powyższego pozwany ...
iż doszło do odbioru końcowego umowy. Przedstawiony przez stronę powodową dokument ...
odebrane (bezsporne) części robót obejmujące wykonanie zadania inwestycyjnego. W protokole odbioru ...
01.2012r. o niewłaściwym wykonaniu sieci elektrycznej (niezgodnie z dokumentacją ...
przyjęcia z uwagi, iż dotyczy niewykonanego zakresu prac budowlanych i projektowych ...
zapłaty przez pozwanego za wszystkie wykonane prace. Pismo z dnia 6 ...
zapisów protokołu odbioru końcowego, SIWZ, umowy i PFU, a zawiera jedynie ...
zgodnie z zawartą między stronami umową (...), strona pozwana była zobowiązana do ...
pkt 2 lit c)/ -oraz wykonania /§ 1 pkt 2 lit f ...
zamówienie w trybie "zaprojektuj i wykonaj", w którym powód ma obowiązek ...
szczególności nie dotyczyło (...) w Ł.. Umowa nie była jedynym dokumentem określającym ...
wykonawcy, gdyż prace miały być wykonane na warunkach określonych w złożonej ...
4 PFU/ obowiązkiem wykonawcy było wykonanie systemu zasilania gwarantowanego złożonego m ...
iż wprost przewidziany w postanowieniach umowy - nie może by kontestowany przez ...
zakresie wymogów prawa oraz postanowień umowy musi by oceniany jako podmiotu ...
do sieci jest zarzutem chybionym. Umowa dotyczy wyłącznie (...), zapis jest jednoznaczny ...
zrozumiały dla profesjonalisty, zaś obowiązek wykonania dwóch niezależnych punktów zasilających dla ...
wątpliwośc . Zdaniem pozwanego, dokonywanie wykładni umowy w sposób oczywiście sprzeczny z ...
wprawdzie cel był elementem podpisanej umowy, ale nawet sugerowana, choć nie ...
się od obowiązków wynikających z umowy. Stosownie do wyroku Sądu Najwyższego ...
nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne ...
drugiej". Trudno uznać, by zapis umowy podpisywanej w wyniku zakończenia procedury ...
techniczne przed przystąpieniem do ich wykonania. Pozwany wskazał, iż powód nie ...
zresztą działanie sprzeczne z celem umowy, gdyż utrata zasilania w (...) powodowałby ...
okoliczności w tej sprawie. Celem umowy było uzyskanie funkcjonującego (...) w tym ...
pozwanego fakt, iż powód nie wykonał dwu odrębnych punktów zasilania nie ...
się do (...), - powód dokonał wykładni umowy w sposób sprzeczny z gramatycznym ...
Powód wskazał, że dokonał wykładni umowy w sposób zgodny z jej ...
nie wynika ani z treści umowy, ani z SIWZ ani de ...
z punktów nie mówi o wykonaniu zasilania dwustronnego (...). W rozdziale IV ...
powoda zgodnie z PFU dotyczył wykonania jedynie zasilania zapasowego obiektu (...). Jest ...
powoda, zgodnie z PFU było wykonanie instalacji zasilania zapasowego. Zasilanie dwustronne ...
w dziale pt. "Zalecenia odnośnie wykonania prac budowlanych" w poz. 1 ...
pozwanego, a następnie przyłącze zostało wykonane zgodnie z projektem. Dowodem na ...
2011 oku, do których podpisał umowę nr (...) z dnia 10 sierpnia ...
listopada 2011 roku podpisał dodatkową umowę nr (...) na bazie nowo uzyskanych ...
notatki). W aspekcie rozumienia celu umowy i zgodnej woli stron powód ...
że autorem SIWZ, PFU i umowy był reprezentowany przez pozwanego (...) w ...
bardziej, iż w sprawie rozumienie umowy nie było sporne do 2 ...
wskazał, iż skutkiem jest fakt niewykonanie zasilania z dwóch źródeł nawet ...
za prace twierdząc, iż je wykonał, pozwany stwierdził, iż żądanie to ...
podstaw właśnie ze względu, iż wykonanie nie odpowiada umowie nawet, gdyby ...
które były wiadome obu stronom umowy - Wojewódzkie Centrum (...) ma nieprzerwanie działać ...
podstawowej okoliczności - jaki jest cel umowy. To nie są jednostki, których ...
przeczy przyjęciu koncepcji, iż podpisując umowę, powód pozostawał w przekonaniu, iż ...
gdy takie były warunki przyłączeniowe. Umowa zawarta była w chwili, gdy ...
przyjmowania założeń na etapie podpisywania umowy. Z ostrożności procesowej pozwany podniósł ...
zakończenia prac, ani data wypowiedzenia umowy, ani data poszczególnych odbiorów prac ...
na podstawie § 7 pkt 2 umowy. Roszczenie to zostało przez pozwanego ...
od porażeń. Projekt nie obejmował wykonania opracowania zasilania obiektu. Zasilanie projektowanego ...
Pożarnej w Ł. została zawarta umowa, której przedmiotem było użyczenie części ...
trzykondygnacyjny oznaczony nr 12. Przedmiotem umowy było użyczenie części wyżej opisanej ...
rozdzielni głównej nieruchomości w celu wykonania złącza kablowego z tablicą pomiarową ...
budynku do potrzeb (...) zgodnie z umową użyczenia - obejmował : - prace rozbiórkowe i ...
oddanej w użyczenie powierzchni budynku, - wykonanie złącza kablowego z tablicą pomiarową ...
kVA w obudowie dźwiękochłonnej (dowód: umowa użyczenia z 18.05.2011 ...
siedzibą w W. została zawarta umowa nr (...) , której przedmiotem było wykonywanie ...
na potrzeby funkcjonowania (...). Na podstawie umowy inwestor- pozwany zlecił, a wykonawca ...
Centrum (...) w Ł. ul. (...)" obejmującą wykonanie "pod klucz" linii kablowej zasilającej ...
inwestora, g) uzyskać odbiór przedmiotu umowy i jego dopuszczenie do użytkowania ...
funkcjonalno-użytkowym dla (...) w Ł.. Umowa przewidywała rozpoczęcie prac 15 lipca ...
inwestorowi w tym dniu przedmiotu umowy . W § 4 strony ustaliły następujące ...
odbiór częściowy, c) odbiór końcowy. Umowa stanowiła, że z czynności odbiorów ...
będzie datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Ustalono również, że odbiorom będą ...
spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego wykonawca ...
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności ...
świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty. Zapisano, że ...
ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego ...
ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Ustalono, że jeżeli w toku ...
niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, inwestor odmówi odbioru z przyczyn ...
z jego przeznaczeniem, odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ...
które nie były przewidziane niniejszą umową, wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te ...
określona w § 5 pkt. 1 umowy wyrażona w PLN jest stałą ...
miał prawo korekty wartości przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji ...
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez inwestora z przyczyn, za ...
10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, b) za zwłokę w oddaniu ...
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za ...
wysokości faktycznie poniesionej szkody (dowód: umowa k. 10-21 akt). W ...
strony zawarły aneks nr (...) do umowy Nr (...) z dnia 30 czerwca ...
podstawie § 5 pkt 4 tej umowy i przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu ...
ww. kwoty wartości prac objętych umową nastąpiło w związku z rezygnacją ...
w salach operacyjnych (...). Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie (dowód: aneks ...
r. zawarto aneks nr (...) do umowy Nr (...) z dnia 30 czerwca ...
nr (...) k. 54-55 akt). Umowa nie była jedynym dokumentem określającym ...
wykonawcy, gdyż prace miały być wykonane na warunkach określonych w złożonej ...
wyposażenia na potrzeby funkcjonowania (...). Termin wykonania zamówienia określono do dnia 16 ...
Straży Pożarnej w Ł. , a wykonany przez (...) Spółkę z o.o ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
zawarli zapisu, że ma być wykonane przez inwestora zasilanie główne. Autorzy ...
programu nie konsultowali z wykonawcą wykonania przyłącza energetycznego (dowód: zeznania świadka ...
56:56). W momencie podpisywania umowy z powodem tj. 30.06 ...
przyłączenia, ani nie posiadał podpisanej umowy na przyłącze. Nie zatrudnił też ...
energetyki, który mógłby zweryfikować zapisy umowy i programu funkcjonalno-użytkowego w ...
dowód: okoliczność bezsporna). Powód podpisując umowę z pozwanym , tak zinterpretował jej ...
i uzyskanie zezwolenia, oraz podpisanie umowy na przyłącze z zakładem energetycznym ...
je powodowi na podstawie odrębnej umowy (dowód: zeznania świadka M. Z ...
2011 roku, do których podpisał umowę nr (...) z dnia 10 sierpnia ...
4 kV, stanowiącymi załącznik do umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...
Ł. w Ł. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...
w umowie podmiotem przyłączanym. Przedmiotem umowy było przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...
stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. Podmiot przyłączany określił planowaną ilość ...
instalacji i podmiot przyłączany, - zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usługi ...
w § 1 ust. 5 (dowód: umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...
wstrzymaniu prac z powodu źle wykonanego przyłącza energetycznego. W dzienniku nie ...
listopada 2011 roku podpisał dodatkową umowę nr (...) na zasilanie rezerwowe na ...
2011 roku k. 156-157, umowa z ZE z dnia 25 ...
gniazd wtykowych" wskazano, że dla zabezpieczenia instalacji gniazd wtykowych DATA projektuje ...
Ł. urządzeń - zgodnie z zawartą umową (dowód: protokół zdawczo- odbiorczy k ...
takie przedstawił powodowi wraz z umową, którą podpisał z ZE (dowód ...
wpisów w dzienniku budowy dotyczących wykonania prac wyznaczonych do I części ...
a (...) S.A. została zawarta umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...
stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. Podmiot przyłączany określił planowaną ilość ...
20.12.2011r. (dowód: umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ...
obiektu (...) winno być zaprojektowanie i wykonanie przyłącza zapasowego [str.6 pkt ...
drugiego przyłącza powód zaproponował pozwanemu wykonanie tych prac bez marży, po ...
jednak nie zawarł aneksu do umowy i nie zlecił tych prac ...
uwagi i nieprawidłowościach zapisano - przyłącze wykonane niezgodnie z SIWZ (brak uwzględnienia ...
Odnośnie pozycji: - "a)" stwierdził prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej, C., KD zgodnie ...
Zamontowany pożarowy wyłącznik prądu został wykonany zgodnie z projektem i przekazaną ...
2012r. nie została podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej przez ...
prądotwórczy został dobrany zgodnie z umową nr (...) i zamówiony jako agregat ...
inwestorowi. (...) został dobrany zgodnie z umową nr (...) i zainstalowany w pomieszczeniu ...
2012 r. tytułem wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego pt. "Roboty budowlane ...
2012r. z uwagi na niewykonanie przez powoda zadania inwestycyjnego (dowód ...
do zapisów § 4 pkt 3 umowy z dnia 30 czerwca 2011 ...
zamawiający, pod rygorem odstąpienia od umowy, wezwał do przystąpienia do prac ...
większą moc, którą dobiera projektant, -wykonania zasilania rezerwowego z sieci elektroenergetycznej ...
automatycznym układem przełączającym nr 1; -wykonania fundamentu agregatu w pobliżu budynku ...
System zasilania gwarantowanego" w PFU), -wykonania układów automatycznych zrzutów mocy obwodów ...
podjąć czynności zmierzające do odstąpienia umowy, oraz obciążenia wykonawcy karami umownymi ...
16 września 2012 r. nie wykonał wszystkich prac. Zakres wad i ...
ani w wyznaczonym terminie nie wykonał koniecznych robót budowlanych związku z ...
k.c. do odstąpienia od umowy. Jednocześnie na dzień 16 kwietnia ...
2012r. z uwagi na niewykonanie przez powoda zadania inwestycyjnego (dowód ...
dokumentów prowadzi do wniosku, że umowa zawarta pomiędzy stronami w § 1 ...
funkcjonalno -użytkowym. W dacie zawarcia umowy nie było jeszcze warunków przyłączeniowych ...
i nie przewidywały zasilania rezerwowego. Umowa zawarta pomiędzy stronami w dniu ...
na przyłącze energetyczne. Rzeczywiste koszty wykonania przyłącza kablowego wyniosły około 226 ...
220,63 zł, a koszty wykonania projektu przyłącza - około 6.154 ...
dla branży elektrycznej w temacie wykonania zasilania obiektu w energię elektryczną ...
on parametry techniczne i sposób wykonania zasilania. Dokument nie przewiduje zasilania ...
on parametry techniczne i sposób wykonania zasilania rezerwowego. Warunki są analogiczne ...
i zawierał: - formalne zgody na wykonanie przyłącza energetycznego, nie powoływał się ...
na żadne pozwolenie na budowę; - wykonany był w oparciu o jedne ...
do tzw. "zrzutu mocy". Dla wykonania tego zadania należałoby zrealizować następujące ...
go w pomieszczeniu agregatu, lub wykonanie, lub wykonanie jednego układu (...) dla trzech linii ...
by jednak tak zrobić. Dla wykonania tego zadania należałoby zrealizować następujące ...
lecz pod mniejszym obciążeniem. Dla wykonania tego zadania należałoby zrealizować następujące ...
z niektórych odbiorów). Szacunkowe koszty wykonania zasilania rezerwowego w zależności od ...
wyniosły około 41.000 zł . Wykonany układ nie jest jednak zgodny ...
jest firma (...), miał podstawy, aby wykonać jedno przyłącze energetyczne. Program funkcjonalno ...
Warunki te mówiły wyraźnie o wykonaniu jednego przyłącza. Rozbieżności w interpretacji ...
zaakceptowany przez Rzeczoznawcę Do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych mgr W. K.. Uwagę ...
budowie. Jeżeli inwestor widział nieprawidłowości wykonania inwestycji, to powinien poprzez swojego ...
wniosek można wyciągnąć porównując koszty wykonania projektu budowlanego (32 000,00 ...
przyłącza. Nakład pracy potrzebny na wykonanie całego projektu budowlanego jest kilkakrotnie ...
niż nakład pracy potrzebny do wykonania projektu samego przyłącza, natomiast cena ...
kwietnia 2013 r. w trybie zabezpieczenia dowodu w sprawie III Co ...
analizując ofertę powoda i zawierając umowę korzystał z pomocy inspektora nadzoru ...
zorientowałby się, że ma być wykonane jedno przyłącze. Błędy pozwanego, niejasności ...
niefrasobliwego podejścia do realizacji postanowień umowy była decyzja o przesunięciu agregatu ...
Między stronami procesu została zwarta umowa określona jako" Roboty budowlane i ...
inwestorowi obiektu powstałego w wyniku wykonania ustalonego zakresu robót, a inwestor ...
i do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane wskazywana jest ...
zawiera z projektantem. Na treść umowy o roboty budowlane składają się ...
część, terminy przekazania dokumentacji, terminy wykonania robót oraz terminy ich odbioru ...
por. szczegółowe wyliczenie obowiązków stron umowy: J. Strzępka (w:) System prawa ...
swojego rozwoju historycznego jako osobna umowa nazwana. Obowiązki inwestora podzielić można ...
przygotowaniem robót budowlanych, z ich wykonaniem oraz z zapłatą wynagrodzenia. Przepis ...
projektem, który stanowi część składową umowy. W razie opieszałości oraz niestarannego ...
wykonawcy zysku wynikającego z zawarcia umowy. Wynagrodzenie wykonawcy musi być dokładnie ...
określenia wynagrodzenia wynika z istoty umowy o roboty budowlane, która wyklucza ...
zawartej przez strony. Przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane nie zawierają ...
stosowania przepisów odnoszących się do umowy o dzieło (art. 630-632 ...
stosowany w drodze analogii do umowy o roboty budowlane; W. Białończyk ...
wynagrodzenia ryczałtowego w przepisach dotyczących umowy o roboty budowlane nie oznacza ...
podlega już zwiększeniu, ponieważ do umowy o roboty budowlane nie stosuje ...
630-632 k.c., dotyczących umowy o dzieło, które pozwalają wyjątkowo ...
647 k.c. formułuje definicję umowy o roboty budowlane, a art ...
uwzględnieniu charakteru i ogólnych cech umowy, konkretny zakres praw i obowiązków ...
jest określany przez treść danej umowy (por. I CKN 728/98 ...
przedmiotowej sprawy należy podnieść, że: - umowa zawarta pomiędzy stronami w § 1 ...
obiektu (...) winno być zaprojektowanie i wykonanie przyłącza zapasowego [str.6 pkt ...
powód zapoznając się z projektem umowy o roboty budowlane, specyfikacją istotnych ...
na potrzeby (...), -w dacie zawarcia umowy między stronami o roboty budowlane ...
również wskazuje na interpretacje zapisów umowy co do przedmiotu i zakresu ...
pozwany nie zatrudnił przygotowując projekt umowy, projekt funkcjonalno-użytkowy, ani te ...
c. powód dokonał poprawnej interpretacji umowy, iż jego zadaniem jako wykonawcy ...
obiektu (...) winno być zaprojektowanie i wykonanie przyłącza zapasowego. Prace wymienione w ...
co do zakresu i przedmiotu umowy. Opóźnienie w zakończeniu całej inwestycji ...
do tego, iż roboty zostały wykonane, ale także, że nastąpiło to zgodnie z umową (por. I ACa 1900/05 ...
z dłużnikiem, a także fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (por. V CK 869 ...
i wykazał, że swoje świadczenie wykonał zgodnie z umową i nie może odpowiadać za ...
konsekwencje. Podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, tak i przy ...
w ustalonym stanie faktycznym sprawy. Umowa o roboty budowlane charakteryzuje się ...
treścią wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonych umową robót, zaś inwestor do ich ...
c.). Niewątpliwie wynikające z tej umowy roszczenie wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia ...
po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych robót. Zasada powiązania przy tego ...
obowiązku zapłaty wynagrodzenia z przyjmowaniem wykonanych robót wynika z art. 647 ...
strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane (podstawa i dodatkowe ...
roboty budowlane nie rozlicza stron umowy tej części robót ze skutkiem ...
powoduje zmiany zobowiązań stron tej umowy, przedmiotem zobowiązania wykonawcy jest nadal ...
całego umówionego wynagrodzenia. Końcowe (po wykonaniu częściowym i etapowym) rozliczenie robót ...
powód ze względu na prawidłowe wykonanie umowy, uchybienie terminowi oddania całości inwestycji ...
do odstąpienia przez pozwanego od umowy po jej prawidłowym wykonaniu (art. 491§ k.c.). przez ...
26, LEX nr 1232233). Powód wykonał swoje zobowiązanie zgodnie z umową i w dniu 24 września ...
w kolejnych miesiącach bezzasadnie żądał wykonania obowiązków nie ujętych w umowie ...
Zważywszy , że w dacie zawarcia umowy pozwany nie miał warunków przyłączeniowych ...
publicznych, tj. zarzut złożenia oferty niezabezpieczonej wadium. Ustalono, że zamawiający w ...
uwagi na złożenie oferty nie zabezpieczonej wadium. W oparciu o powyższe ...
należy uznać za niedopuszczalną formę zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkuje ...
woli, którym jest zapewnienie o wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie określonym ...
sformułowana w taki sposób, żeby umowa mogła dojść do skutku bez ...
i pozostałych kwestii istotnych dla wykonania zamówienia. Pełnomocnik skarżącej spółki podkreślił ...
przetargowego uchyla się od zawarcia umowy. Dalszymi argumentami przemawiającymi za prezentowanym ...
skardze nie podnoszono już zarzutu nienależytego umocowania uczestnika postępowania. Pismem z ...
z uwagi na fakt, że wykonanie wyroku stało się zbędne. Wniosek ...
została spełniona funkcja wadium i zabezpieczony interes zamawiającego. Sąd Okręgowy zważył ...
określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od której ...
przez pryzmat celu wadium, jest zabezpieczony, czy też wyrok ... głoszący, że ...
o. z/s w W. umowę nr (...).272.1.2013 na ...
r. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia miało wynieść ...
1/18 ww. kwoty. Przedmiotem umowy był zasadniczo odbiór poszczególnych frakcji ...
poz. 21). Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązał się przedłożyć Gminie dokumenty ...
Stosownie do § 5 pkt 10 umowy powódka zobowiązała się do uzyskania ...
676). W § 9 ust. 1 umowy strony ustaliły, że wiążącą ich ...
on poinformowany, że zgodnie z umową za zapewnienie wymaganego poziomu przez ...
00 zł i zgodnie z umową karą tą zostanie obciążony wykonawca ...
5 623,00 zł za niewykonanie obowiązku w zakresie osiągnięcia wymaganego ...
sporem pozostawało, że strony łączyła umowa zawarta wskutek przeprowadzenia postępowania o ...
W przedmiotowym przypadku strony zawarły umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów ...
ustawą, jak i łączącą strony umową. Potrącenie dokonane przez Gminę spełniało ...
kary, tj. § 9 ust. 3 umowy, stanowiącego, że zamawiający zastrzega, że ...
mając na względzie fakt, że umowa została zawarta w formie pisemnej ...
tekst dokumentu, oraz okoliczność, że umowa została zawarta w trybie przepisów ...
powódki w § 9 ust. 3 umowy łączącej ją z pozwaną wypływa ...
5 ust. 1 pkt 10 umowy, który przewiduje, że wykonawca zobowiązuje ...
9 ust. 3 łączącej strony umowy, było uzależnione od winy dłużnika ...
winy, jeżeli w chwili zawarcia umowy dłużnik wie o tym, że ...
w ogóle lub w sposób należyty zobowiązania, które w umowie podejmuje ...
komunalne. Co więcej, na podstawie umowy łączącej strony to na pozwanej ...
winę pozwanej twierdzenie, że możliwość wykonania ciążącego na niej obowiązku jest ...
się co do możliwości jego wykonania, a w tym przypadku czy ...
a) uznania, że powódka podpisując umowę z pozwaną winna była uzyskać ...
powódka nie zgłaszając zastrzeżeń do umowy w trybie ustawy o zamówieniach ...
powinna przeprowadzić pogłębioną analizę prawną umowy i przewidzieć różnicę pomiędzy instytucją ...
umownym nie powoduje, że treść umowy należy tłumaczyć na korzyść kontrahenta ...
podmiotowe do jednostronnego ustalenia warunków umowy. W myśl przepisów ustawy Prawo ...
ma prawo tak uregulować treść umowy, aby możliwym było zrealizowanie zamówienia ...
w § 9 ust. 3 wskazanej umowy wynika wprost, że w przypadku ...
po jego stronie. Konstrukcja § 9 umowy jest przejrzysta - w ust. 1 ...
oraz odwołanie się do systematyki umowy. Sąd Okręgowy doszedł do przekonania ...
postanowień umownych w sytuacji, kiedy umowa jest sformułowana w sposób jasny ...
i ust. 3 łączącej strony umowy, mamy do czynienia z instytucją ...
iż zastrzeżenie kar umownych w umowach w sprawach zamówień publicznych jest ...
nie mógł ciążyć obowiązek, którego wykonanie od niej nie zależało, nie ...
zdolna sprostać obowiązkom wynikającym z umowy. Natomiast, mając na względzie praktykę ...
można stwierdzić, iż celem przedmiotowej umowy, zamierzonym przez Gminę i wiadomym ...
Skarżąca nie wykazała zatem, iż nienależyte wykonanie zobowiązania jest skutkiem okoliczności, za ...
ostatecznie spowodowało odstąpienie pozwanego od umowy (art. 494 k.c.) i ...
k. 60-65). Zgodnie z umowami pozwany/zamawiający Miasto Ł. zobowiązało ...
zapłaty kwot kolejno: -z tytułu umowy z dnia 31 maja 2012 ...
46 408 zł , -z tytułu umowy z dnia 6 czerwca w ...
2.2012r. odstąpił od umowy dotyczącej ul. (...) z uwagi na ...
12r. (zn.(...)) odstąpił od umowy dot. ul.(...) z uwagi na ...
do zapłaty kwot zgodnie z umowami. Realizując zapisy umów, powód wystawił ...
zgodnie z § 5 ust. 8 umowy z dnia 31 maja 2012 roku i umowy z dnia 6 czerwca 2012 ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Składa się ona ...
oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z ...
do wykreowania ceny oferty oraz wykonania robót budowlanych. Projekty wykonawcze w ...
uczestniczącym w postępowaniu publicznym o wykonanie robót budowlanych. Stanowią one dla ...
wybranemu wykonawcy i stanowią podstawę wykonania robót, ich kontroli oraz odbioru ...
zakresu wielu prac koniecznych do wykonania przy remoncie elewacji, w żaden ...
określał jednoznacznie zakresu przewidzianych do wykonania prac. Pozwany podkreślał, iż rozbieżności ...
konserwatorskich. Zadaniem wykonawcy prac jest wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową ...
wymagał ujęcia w zakresie dokumentacji wykonania izolacji poziomych i pionowych zawilgoconych ...
daszku wykusza, -nie podał technologii wykonania izolacji przeciwwilgociowej, ani termicznej daszku ...
20:40-00:34:20). Nienależyte wykonanie umowy przez powoda spowodowało, że pozwany ...
w budynków (§ 2 ust 3 umowy ). Strony określiły termin realizacji przedmiotu ...
za wady szczególną ochronę strony umowy, "obciążonej" wadami świadczenia. W art ...
s. 103-113; A. Zimny, Umowa..., s. 23). Przepis art. 637 ...
które znajdują odpowiednie zastosowanie do umowy o dzieło . W miejsce częściowo ...
generalna zasada odpowiedniego stosowania do umowy o dzieło przepisów o rękojmi ...
wypadku wystąpienia niezgodności dzieła z umową powinny być stosowane przepisy ustawy ...
odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową (zob. m.in. Z. Radwański ...
1). Mając na uwadze, iż umowy miedzy stronami zostały zawarte przed ...
charakter niematerialny należy w wypadku umowy o dzieło odróżnić wadę dzieła ...
n., a także T. Grzeszak, Umowa..., s. 8 i n.). W ...
odpowiednich regulacjach odnoszących się do umowy sprzedaży, nie wprowadzono podziału na ...
wątpliwości, iż rękojmia w wypadku umowy o dzieło dotyczy obu rodzajów ...
s. 440-441). Z perspektywy umowy o dzieło zasadnicze znaczenie praktyczne ...
z kryteriów pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług jest możliwość ...
o nieprzydatności materiałów do prawidłowego wykonania dzieła zgodnie z art. 634 ...
T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 102 ...
2, s. 438; A. Klein, Wykonanie umowy i odpowiedzialność (w:) Instytucje prawne ...
nr 11, poz. 132). Jednak wykonanie dzieła obciążonego wadami nie może ...
w każdym przypadku utożsamiane z niewykonaniem umowy o dzieło (zob. wyrok SN ...
W takiej sytuacji powstanie stan niewykonania zobowiązania do momentu przedstawienia przez ...
dla roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie dzieła. Oddanie dzieła nie powoduje ...
w wyznaczonym terminie pod rygorem wykonania zastępczego, a nie odmowy przyjęcia ...
Praktyka sądowa w sprawach o wykonanie zobowiązań wynikających z umów o ...
Odpowiedzialność..., s. 101; S. Włodyka, Wykonanie zastępcze jako sposób sanowania wadliwości ...
prawo: 1) do odstąpienia od umowy - jeżeli wady są istotne, 2 ...
z prawa do odstąpienia od umowy (zob. wyrok SN z dnia ...
albo uprawnienie do odstąpienia od umowy, natomiast przepis art. 637 k ...
wartości dzieła, jakiego na podstawie umowy zamawiający miał prawo oczekiwać (zob ...
sprawy wynika jednoznacznie, że dzieło wykonane przez powoda miało liczne wady ...
Pozwany zasadnie zatem odstąpił od umowy na podstawie art. 494 k ...
k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z ...
w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Zgodnie z ...
termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane, którego podstawą ...
przysługuje im wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z A. J. na ...
Inwestora,którym była pozwana Gmina. Umowa została wykonana w całości.Końcowy odbiór został ...
Powód nie wywiązał się z umowy i nie zakończył realizacji umowy do 30 kwietnia 2011 roku ...
od rodzaju robót. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniosło 166 dni, gdyż odbiór ...
maja 2011 roku zmieniono stronę umowy w ten sposób, że w ...
i J. Ż..Z tytułu wykonania umowy, podwykonawcom przysługiwało wynagrodzenie w kwocie ...
gotowości do odbioru robót, zakres umowy nie był zrealizowany. Trwały prace ...
końcowego podpisany przez obie strony umowy i przedstawiciela inwestora bez zastrzeżeń ...
w zakresie odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot wykazuje wady, które ...
czerwca 2011 roku ograniczono zakres umowy odnośnie brakujących elementów wyposażenia, choć ...
roboty za odebrane". Według pisemnej umowy nie do powodów należało uzyskanie ...
nie wszystkie prace wynikające z umowy zawartej pomiędzy pozwanymi czyli Gminą ...
i przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy jest datowany na 3 listopada ...
opóźnienie realizacji elementów związanych z wykonaniem instalacji Legallet i że było ...
podłogowego Legallet. Zatem zdaniem biegłego, wykonanie robót przez powoda zależało w ...
a odnośnie robót budowlanych od wykonania robót fundamentowych fundamentów płytowych z ...
w zakresie robót elektrycznych pracami wykonanymi przez powoda zarówno, w zakresie ...
dostaw elementów niezbędnych do realizacji umowy. Na 30 kwietnia 2011 roku ...
placach,było to jednak z umowy wyłączone. Odbiór 10 sierpnia 2011 ...
wyposażenia.Nie uzupełniono barierek, nie wykonano znaków i oznaczeń poziomych, konieczne ...
prac powoda był szerszy niż umowa. Obejmował zakres działań zmierzających do ...
robót elektrycznych,robót związanych z wykonaniem instalacji Legallet (próby szczelności w ...
pozwanego ad. 2, których to wykonanie przypadało na okres późniejszy. Istniały ...
elementy robót, które nie były wykonane przez powódkę, a których realizacja ...
wykonywanych prze powoda jest niemożliwe.Wykonania wszystkich prac zewnętrznych, do których ...
datą 11 sierpnia 2011 roku.Wykonano próby instalacji na zimno i ...
wynagrodzenie zgodne z kontraktem, który wykonali. Do odbioru robót doszło 10 ...
to, że powodowie mieli do wykonania prace po zakończeniu montażu systemu ...
nie mieli możliwości zrealizowania przedmiotu umowy, w taki sposób aby w ...
nie ponoszą winy w opóźnionym wykonaniu zobowiązania (art. 471 kc). Naliczanie ...
sierpnia 2011 roku.Powodowie mieli wykonać prace oznaczone umową i nie ponoszą też odpowiedzialności ...
jest możliwość odmowy odbioru przedmiotu umowy jeżeli przedmiot wykazuje wady, które ...
z chwilą odbioru obiektu.Strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...
Inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą. Jednak ta ...
jakichkolwiek ustaleń co do zakresu umowy wiążącej strony (w szczególności co ...
wynagrodzenia przysługującego powodom na podstawie umowy oraz należnej stawki VAT, wysokości ...
przez pozwanego A. J., terminowości wykonanych prac przez powodów oraz zawinienia ...
polegającą na uznaniu, że powodowie wykonali prace zgodnie z umową w terminie 10 sierpnia 2011 ...
do wniosku, że roboty były wykonane z opóźnieniem dopiero 3 listopada ...
uznaniu, iż powodom zgodnie z umową przysługiwało wynagrodzenie w zasądzonej wysokości ...
uznanie, że brak harmonogramu realizacji umowy w zakresie powiązania pomiędzy pracami ...
przez pozwanego opóźniły im realizację umowy; naruszenie prawa materialnego, a to ...
art.481 K.c. oraz (...) umowy poprzez ich błędną wykładnię i ...
2011 r. nie spełniał warunków umowy, roboty nie były wykonane a przede wszystkim powodowie nie ...
mającego spełnić świadczenie nie stanowi wykonania uprawnienia kształtującego, nie wypływa bowiem ...
nie miał racji twierdząc, jakoby umowa o roboty budowlane zawarta dnia ...
pomiędzy pozwanymi została inkoroporowana do umowy z podwykonawcą z dnia 7 ...
łączącej powodów z A. J.. Umowa ta stanowiła tylko załącznik do umowy z podwykonawcą; w tym drugim ...
czynność prawna określająca zadanie, którego wykonanie (z ograniczeniem przyjętym w aneksie ...
decyzji na użytkowanie" zawarte w § (...) umowy z 8 października 2009 r ...
Wykonawcy, czyli na A. J. (umowa z 8 października 2009 r ...
powodów z pozwanym A. J. umowa z podwykonawcą nie daje żadnych ...
J. i kwestii zawinienia opóźnienia wykonania robót. Sąd Okręgowy wskazał w ...
o której mowa w § (...) h) umowy i wobec tego nie domagali ...
odjęte od kwoty ryczałtowej z umowy. Zgodzić się należy z pozwanym ...
że zapłacił powodom z tytułu wykonania przedmiotowej umowy 1.577.094,08 zł ...
nie zignorował domniemania, iż niewłaściwe wykonanie zobowiązania było zawinione przez dłużników ...
zarzut, iż brak harmonogramu realizacji umowy łączącej powodów z pozwanym A ...
przez każdą ze stron tej umowy nie był okolicznością obciążającą wyłącznie ...
wielkości wpływu tempa i opóźnień wykonania instalacji Legallet, dostaw materiałów w ...
robót, z uwagi na zakres wykonanych prac oraz wyłącznie estetyczny, porządkowy ...
Wobec braku harmonogramu prac stron umowy z podwykonawcą z dnia 7 ...
przedwczesne. Przemawia za tym treść umowy z podwykonawcą, gdzie w ust ...
wynagrodzenia za zakończenie etapu robót wykonanych, jak i w ust.(...)) odnoszącym ...
się do rozliczenia końcowego, strony umowy zastrzegły, że wypłata nastąpi (niezależnie ...
w logicznym związku zapisu ust.(...)) umowy. Podwykonawcy wyrazili tam zgodę na ...
A zatem, zgodny zamiar stron umowy z 7 lipca 2010 r ...
jest, że Wykonawca chciał się zabezpieczyć przed taką możliwością przez zawarcie ...
związania omówionymi wyżej ustaleniami przedmiotowej umowy powodowie, co jest bezsporne, nie ...
otrzymał od powodów wynagrodzenia za wykonane roboty, mimo wystawienia faktury na ...
tego, iż powodowie ignorowali postanowienia umowy z 7 lipca 2010 r ...
chwili obecnej swego obowiązku z umowy łączącej ich z pozwanym A ...
spełniony uzgodniony przez strony tej umowy warunek skutkujący wymagalnością roszczenia powodów ...
wskazał, że strony łączyła zawarta umowa o roboty budowlane nr (...) z ...
mocy, której pozwany zlecił powodowi wykonanie boiska lekkoatletycznego w ramach zadania ...
w P.". Na podstawie niniejszej umowy płatności za wykonane prace miały następować etapowo na ...
również aneksy do w/w umowy o roboty budowlane, przy czym ...
dokonał wymagalnej płatności za realizację umowy, w związku z czym wystosowano ...
do zapłaty należności z tytułu wykonanych prac na rzecz Podwykonawcy. Następnie ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, co skutkowało podjęciem ...
fakturę żądając zapłaty za realizację umowy w przedmiocie robot budowlanych. Jednakże ...
protokół odbioru, który potwierdzałby faktyczne wykonanie robót budowlanych przez Podwykonawcę i ...
nie zostały przez niego nigdy wykonane w całości i zgodnie z umową. Po trzecie, jak wskazał powód ...
imieniu którego, w zakresie realizacji umowy, działają T. Ł., Wicestarosta, oraz ...
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów - umowę o roboty budowlane nr (...) w ...
KRS powoda (k. 6-9); umowa o roboty budowlane nr (...) z ...
40-40v). Przedmiotem zawartej umowy było wykonanie zadania pn. "Budowa boiska lekkoatletycznego ...
niezbędną infrastrukturą techniczną w P..". Umowa obejmowała swoim zakresem: budowę boiska ...
ofertowe (§ 1 ust. 1-3 umowy z dn. 30.10.2012 ...
nr (...)). Strony ustaliły, iż termin umowy dotyczący zakończenia robót i zgłoszenia ...
od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej części ...
z dalszymi podwykonawcami (ust. 5 umowy). Rzeczona umowa o roboty budowlane z dnia ...
ramach działalności stron postępowania. Dowód: umowa o roboty budowlane nr (...) z ...
Ż. (k. 16). Do powyższej umowy o roboty budowlane strony w ...
48). Jeszcze przed zawarciem głównej umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
przy ul. (...) w P..". Zawarta umowa pomiędzy powodem a FUH (...) miała ...
główny Wykonawca) z pozwanym (Inwestor) umowy o roboty budowlane oraz wyrażenia ...
jako Podwykonawcy. Na mocy postanowień umowy nr (...)/P. z dnia 5 ...
i montażu wyposażenia sportowego. Termin wykonania zamówienia podzielono na 3 (trzy ...
z przebiegiem i realizacją przedmiotu umowy o roboty budowlane z dnia ...
od Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, bowiem Wykonawca uchyla ...
Inwestora o braku aneksu do umowy nr (...)/P. zawartej w dniu ...
roku strony dokonały odbioru szeregu wykonanych robót budowlano-montażowych związanych z ...
M. Kopernika w P.. Jakość wykonanych robót przez Wykonawcę została uznana ...
ani zastrzeżeń co do całości wykonanej inwestycji. Przy każdym częściowym odbiorze ...
PZLA. Tym samym strony zrealizowały umowę o roboty budowlane nr (...) zawartą ...
potwierdzając że prace budowlane zostały wykonane w całości, a sporządzony protokół ...
zamówienie uzupełniające stanowiło realizację dodatkowej umowy nr (...) z dnia 20 czerwca ...
2013 roku. Dowód: protokoły odbioru wykonanych robót nr 1 z dn ...
63-69v); protokół odbioru wykonanych robót końcowy z dn. 25 ...
Wykonawcy całego należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na obiekcie zgodnie ...
z postanowieniami zawartej pomiędzy nimi umowy z dnia 5 września 2012 ...
pozostała do zapłaty kwota tytułem wykonanych robót wynosi 393.425,55 ...
rzecz Wykonawcy ze względu na wykonanie uzupełniających robót budowlanych związanych z ...
z tytułu faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 393.434,55 ...
zł oraz należność z tytułu wykonania robót uzupełniających w kwocie 37 ...
393.424,55 zł tytułem wykonania całości prac budowlanych zgodnie z umową z dnia 5 września 2012 ...
r. wraz z zestawieniem za wykonane roboty uzupełniające (k. 79-80 ...
461,26 zł tytułem realizacji umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
nie otrzymał należnej zapłaty za wykonanie robót budowlanych w związku z ...
tym z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty uzupełniające, uznaje za bezzasadne ...
robót uzupełniających zgodnie z zawartą umową o roboty uzupełniające nr (...) z ...
przez Podwykonawcę tytułem ostatecznego rozliczenia wykonanych robót budowlanych w ramach powstałej ...
stanem rzeczy, pozwany uznał, że umowa o roboty budowlane z dnia ...
w sprawach majątkowych dotyczących zawartej umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
zawarli aneks nr 1 do umowy nr (...)/P. z dnia 5 ...
całości prac objętych w/w umową przewidziano do dnia 20 czerwca ...
iż zlecone roboty nie zostały wykonane w prawidłowy sposób, w szczególności ...
Podwykonawcę wyznaczając stosowny termin do wykonania prac naprawczych do dnia 22 ...
Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz usterki wykonanych robót budowlanych były odnotowywane w ...
10.05.2013 r. do umowy nr (...)/P. z dn. 5 ...
2013 r. na okoliczność nieprawidłowego wykonania podbudowy asfaltobetonowej (k. 192-193 ...
spowoduje zwiększenie zużycia materiałów do wykonania nawierzchni. Ponadto powód zaznaczył, iż ...
27.07.2013 r. odbioru wykonania podbudowy asfaltobetonowej (k. 196-197 ...
198). W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy, pozwany wezwał powoda do zapłaty ...
w kwotą następuje z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
bezpodstawnie i niezgodnie z obowiązującą umową pomiędzy w/w stronami. Dowód ...
na załączonych dokumentach prywatnych obejmujących umowy łączące strony w przedmiocie określenia ...
art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
stosunkiem zobowiązaniowym , którego źródłem była umowa o roboty budowlane, gdzie po ...
podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...
Ponadto ustawodawca wskazał wprost, iż umowy, o których mowa w § 2 ...
na przyjęcie zasady, iż zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (§ 5). Przepis art ...
wykonawcy, względnie wykonawców częściowych, za umowy zawierane z podwykonawcami oraz dalszymi ...
z którym bezpośrednio zawarli oni umowę na wykonanie części robót, zmuszając inwestora do ...
podwykonawcy wyznacza przede wszystkim treść umowy zawartej z wykonawcą. Odpowiedzialność inwestora ...
przez niego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ma charakter dodatkowej gwarancji ...
Sąd Najwyższy wskazał, iż dostatecznym zabezpieczeniem interesów inwestora jest jego wiedza ...
uzyskanie zgody inwestora na nawiązanie umowy, na podstawie której wykonuje prace ...
w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót oraz dokonywanie ...
jest konieczne przedstawienie inwestorowi ani umowy z podwykonawcą, czy też jej ...
nie musi znać treści całej umowy (jej projektu), wystarczająca jest znajomość ...
tych elementów, które konkretyzują daną umowę i decydują o zakresie solidarnej ...
roku nr (...) (§ 6 ust. 2 umowy) oraz w umowie o podwykonawstwo ...
1 ust. 1 i 3 umowy). Z przytoczonych umów wynika jednoznacznie ...
z Podwykonawcą przed zawarciem głównej umowy o roboty budowlane pomiędzy powodem ...
zgody przez Inwestora odnośnie powierzenia wykonania inwestycji w określonym zakresie przez ...
w zakresie jego wynagrodzenia za wykonane prace budowlane. Odnosząc się do ...
1 k.c. Podwykonawca po wykonaniu zleconych robót budowlanych wystawił fakturę ...
faktura nie świadczy o fakcie należycie wykonanych robót budowlanych. Jednocześnie jednak stwierdzić ...
do zapłaty wynagrodzenia na podstawie umowy z wykonawcą, może podnieść jedynie ...
są tu roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy) lub też zarzuty, które ze ...
w ocenie powoda doszło do nienależytego wykonania umowy. Jednakże trzeba podkreślić, iż opisana ...