XV C 24/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2014-06-11 86 fragmentów Premium

2014-06-11

odpowiedzialnością z siedziba w W. umowę nr (...) . Przedmiotem umowy były roboty budowlane, polegające na kompleksowym wykonaniu przez powoda okładzin akustycznych z ...

powoda. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie zleconych prac na kwotę 848 ...

Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy (...) z dnia 14 maja 2012 ...

rzecz (...) Spółka z o. o. zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy w kwocie 104.304,00 ...

Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy nr (...) z dnia 14 maja 2012 roku zabezpieczenie było ważne do 30 dnia ...

od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego ...

dni). Po upływie tego terminu zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania robót winno być zwrócone powodowi ...

m. in. Z tytułu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy), przysługujących mu od (...) Sp. z ...

o. z obowiązku zwrotu gwarancji należytego i terminowego wykonania umowy, powód pismem z dnia 1 ...

obejmującej zatrzymaną kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania umowy, która to kwota wynagrodzenia została ...

Generalnego Wykonawcę z wymagalnej faktury. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 104.304,00 ...

ściennych G. Panel (...) zgodnie z umową (...) i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktura ...

zamawiającego - inwestora solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania. 1.1.3.4 ...

stanowiskiem Sądu Najwyższego na zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych wykonawcy z podwykonawcą ...

się tak, że potrącenie na zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania robót następowało - na podstawie wskazanego ...

jako żądanie zapłaty wynagrodzenia tytułem wykonania umowy o roboty budowlane albowiem z ...

Wykonawcę potrącenia tej kwoty jako zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania robót kwota ta zmieniła swój ...

o. z siedzibą w W. umowę nr (...). Przedmiotem umowy było kompleksowe wykonanie w oparciu o Specyfikację Istotnych ...

powoda. Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu wykonania pełnego zakresu robót i dostarczenia ...

faktur VAT. 2.2. Strony umowy w paragrafie 7 określiły, że ...

dni od daty zawarcia przedmiotowej umowy wniesie zabezpieczenie należytego i terminowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto ...

określonego w § 6 ust. 1 umowy powiększonego o podatek VAT w ...

00zł brutto. 2.3. Zabezpieczenie o którym mowa w punkcie ...

zakończenia przez powoda realizacji przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego ...

4. Strony dopuściły inne formy zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy pod warunkiem pisemnego zaakceptowania takiej ...

z siedzibą w W.. Dowód: umowa nr (...) k. 13-29, 2 ...

00zł zatrzymane tytułem kaucji należytego wykonania z faktury nr (...) - płatne w ...

70zł oraz kaucji gwarancyjnej umowy (...) na kwotę 104.304,00 ...

647 1 § 5 k.c. Umowa o roboty budowlane określona została ...

k.c., który stanowi: przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

wynagrodzenia. 4.1.1. Celem umowy o roboty budowlane jest wzniesienie ...

względnie kompleksu obiektów. Na treść umowy o roboty budowlane składają się ...

uwagi na ten szczególny charakter umowy o roboty budowlane jej treść ...

część, terminy przekazania dokumentacji, terminy wykonania robót oraz terminy ich odbioru ...

por. szczegółowe wyliczenie obowiązków stron umowy: J. S. (w:) System prawa ...

7, 2001, s. 306-307). Umowa o roboty budowlane ma charakter konsensualny, odpłatny i jest umową rezultatu. 4.1.2. Podstawowym uprawnieniem zamawiającego jest uzyskanie wykonanego obiektu budowlanego, który stanowi materialny ...

przygotowaniem robót budowlanych, z ich wykonaniem oraz z zapłatą wynagrodzenia. Obowiązki ...

wykonawcy polegają przede wszystkim na wykonaniu obiektu zgodnie z umową i normami prawa budowlanego, zabezpieczeniu placu budowy oraz na oddaniu ...

jego ogólnie rozumiany zysk. Ponieważ umowa o roboty budowlane jest zawsze umową wzajemną i odpłatną, niedopuszczalne byłoby ...

stanowi ekonomiczną przesłankę zawarcia omawianej umowy i ten charakter umowy sprawia, że jeżeli przeprowadzone roboty nie doprowadzą do wykonania obiektu budowlanego, z przyczyn leżących ...

wykonawcy zysku wynikającego z zawarcia umowy. 4.1.5. Zgodnie z ...

ma obowiązku dokonywania odbioru obiektu wykonanego przez wykonawcę niegodnie z zobowiązaniem ...

zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową. Podkreśla się, że do najważniejszych ...

stwierdza, że świadczenie odpowiada wymaganiom umowy. W świetle art. 643 k ...

świadczenie związane z wynagrodzeniem za wykonane roboty 4.2.1. Zgodnie ...

przepisu, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę a zawarcie umowy. 4.2.2. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (§ 5).Utrwalona obecnie ...

przez inwestora zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposób czynny ...

milczący). Zgoda inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrażana w sposób ...

inwestorowi milczącą zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo konieczne jest łączne ...

tzn. przedstawienie inwestorowi przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub jej ...

częścią dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy. Treść przedłożonej umowy lub jej projektu powinna obejmować ...

odpowiedzialności solidarnej inwestora. Uzupełnieniem tej umowy jest odpowiednia część dokumentacji, obejmująca roboty będące przedmiotem przedstawianej umowy lub jej projektu. Wymagania dotyczące ...

przez inwestora zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposób bierny ...

Dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrażona w sposób ...

jest uzależniona od przedstawienia mu umowy podwykonawczej i dokumentacji. Zgoda ta ...

gdy inwestor znał elementy konkretyzujące umowę o podwykonawstwo i decydujące o ...

że była mu znana treść umowy z dnia 14 maja 2012 ...

samym pozwany wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo trybie art. 647 ...

zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 4.3. W ...

dniu 14 maja 2012r. umowa nr (...). Z analizy zapisów umowy, w szczególności paragrafu 7 wynika, że strony określiły sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez zobowiązanie się powoda w ...

7 dni od daty zawarcia umowy wniesienia 10% wynagrodzenia netto określonego ...

W dalszej części strony tej umowy postanowiły, że zabezpieczenie to miało zostać wniesione przez ...

zakończenia przez powoda realizacji przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego ...

Jednocześnie strony dopuściły inne formy zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania robót objętych przedmiotem umowy pod warunkiem pisemnego zaakceptowania takiej ...

o. z siedzibą w W.. Zabezpieczenie to miało być ważne do ...

2013r. zgodnie z zapisami umowy. Sąd ustalił również, że powód ...

czerwca 2013r. wynika, że zabezpieczenie to określone w protokole jako ...

miejscu podkreślić należy, że strony umowy z dnia 14 maja 2012 ...

wprost zapisu mówiącego o konieczności zabezpieczenia wykonania umowy poprzez ustanowienie kaucji gwarancyjnej. W paragrafie 7 umowy jest natomiast zapis o zabezpieczeniu należytego i terminowego wykonania umowy oraz wniesieniu kaucji pieniężnej, która określono jako zabezpieczenie gwarancji jakości i rękojmi, która ...

i stanowi w istocie tzw. umowę nienazwalną. Przydatnym w tym względzie ...

mimo początkowego nie dotrzymania warunków umowy w zakresie świadczenia określonego w paragrafie 7 umowy przez powoda - uznały spełnienia tego ...

powoda wskazała, że powód wniósł zabezpieczenie w kwocie 104.304zł ...

należy, że zachowania obu stron umowy stanowiły wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy z dnia 14 maja 2012r. Powód wykonał bezusterkowo roboty, do których zobowiązał się w treści umowy, a wykonawca uiścił część wynagrodzenia ...

10 dni od daty zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania robót objętych umową a stanowiących 10% wartości wynagrodzenia ...

procesu nie przedstawił, aby dokonał wykonania tego obowiązku. Natomiast z protokołu ...

czerwca 2013r. wynika, że zabezpieczenie to określone w protokole jako ...

a więc i ten zapis umowy został przez powoda wykonany. Co więcej powód w piśmie ...

określoną w piśmie jako kaucja należytego wykonania z faktury (...) płatnej w terminie ...

zaś jako zwrot należności tytułem wykonanych prac na inwestycji zleconej przez ...

pozwem kwota stanowi wynagrodzenie za wykonane roboty to z uwagi na ...

jakiego był zobligowany paragrafem 7 umowy z dnia 14 maja 2012 ...

I C 827/12 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2013-08-27 114 fragmentów Premium

2013-08-27

o. z siedzibą w Ż. umowę o roboty budowlane nr (...), której ...

pod nazwą "(...)". Na podstawie powyższej umowy powodowa spółka została podwykonawcą robót ...

podpisano pomiędzy stronami protokoły odbioru wykonanych przez powoda robót, co było ...

powodowa spółka podnosiła, że wartość umowy, jaką zawarła z generalnym wykonawcą ...

nadto okoliczność, że termin realizacji umowy został na podstawie aneksu przedłużony ...

co wiązało się z koniecznością wykonania prac dodatkowych, wpływających bezpośrednio na prace podstawowe, objęte sporną umową. Stwierdzone przez powoda kolizje nie ...

przewidziane w przedłożonej wraz z umową dokumentacji technicznej, miały charakter wyjątkowy ...

bez usunięcia stwierdzonych kolizji i wykonania robót dodatkowych, co skutkowało wydłużeniem czasu realizacji umowy. Strona powodowa wskazywała, że wobec ...

Pozwana zarzuciła, że przy zawieraniu umowy nr (...) z 19.05.2010 ...

kar umownych za przekroczenie czasu wykonania robót. Pozwana spółka podkreślała, że powód wykonał umowę w sposób nienależyty, w szczególności nie ukończył prac ...

czasowe powoda wyczerpał zawarty do umowy z (...) sp. z o.o ...

ad. 2 podnosił, że przedmiot umowy obejmował realizację robót z zakresu ...

sieci kanalizacji deszczowej oraz przekazanie wykonanej infrastruktury do użytkowania. Powód zakończył roboty polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej do 15 października ...

tym dniu został zrealizowany przedmiot umowy, albowiem powód zobowiązany był do ...

wszelkich czynności związanych z przekazaniem wykonanych prac do użytkowania, określonych w ...

że wobec opóźnienia powoda w wykonaniu przedmiotu, obciąża powoda karami umownymi ...

Z a§8 ust. 2 umowy pozwana pozostaje uprawniona do zatrzymania ...

z wystawionych przez powoda faktur zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutt ...

47 zł. Stosownie do brzmienia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało być zwrócone powodowi w następujący sposób: 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od ...

siedzibą we W. została zawarta umowa nr (...) o roboty budowlane, której ...

o nazwie "(...)". Na mocy tejże umowy strona powodowa zobowiązała się do wykonania robót budowlanych w zakresie budowy ...

na ulicach (...) wraz z przekazaniem wykonanej infrastruktury do użytkowania, zgodnie z załącznikiem numer 1 do umowy - Kosztorysem - przedmiarem robót. Zgodnie z §3 umowy, przyjęte do wykonania prace budowlane miały zostać zrealizowane ...

pierwotnego terminu stanowiła konsekwencję konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z art ...

robót zasadniczych - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru ...

można było uniknąć zmiany terminu umowy (§ 4 ust. 1 lit. a umowy). W §5 umowy strony uzgodniły, iż za wykonanie przedmiotu umowy powód - jako wykonawca otrzyma wynagrodzenie ...

zł brutto. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia strona powodowa miała ...

wynagrodzenia brutto określonego w §5 umowy za każdy dzień opóźnienia (§10 ...

ust.1 lit. a). (dowód: umowa nr (...) z dnia 19 maja ...

zawarcie z pozwanym ad. 2 umowy nr (...) strona powodowa stała się ...

kontraktu, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub ...

iż wyraził zgodę na zawarcie umowy. (dowód: kontrakt nr (...) k. 241 ...

rozpoczęła realizację robót budowlanych objętych umową nr (...) po protokolarnym przekazaniu jej ...

z siecią kanalizacyjną, którą miała wykonać powodowa spółka. Przyczyną zaistniałych kolizji ...

umożliwiała dopiero kontynuowanie prac objętych umową nr (...). Z uwagi na konieczność wykonania przez powoda robót dodatkowych usuwających ...

wnioskiem o zmianę terminu realizacji umowy. Konieczność przesunięcia terminu wykonania robót objętych zadaniem "(...)" została zgłoszona ...

generalnego wykonawcy o zmianę terminu wykonania kontraktu, poprzez przedłużenie go o ...

z powodem Aneks nr (...) do umowy nr (...) z dnia 19 maja ...

wnioskiem o dalsze przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.10.2010 ...

przedstawił wniosek o zmianę terminu wykonania robót inżynierowi kontraktu, który pozytywnie ...

51-52, aneks nr (...) do umowy nr (...) z dnia 19.05 ...

15 października 2010 roku. Fakt wykonania robót objętych kontraktem oraz robót ...

robót budowlanych, potwierdzając dobrą jakość wykonanych prac. (dowód: protokoły z próby ...

powoda o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Kary umowne w ...

2 brakującej części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, strona powodowa w ...

stanowiła część wynagrodzenia powoda za wykonane przez niego prace budowlane na podstawie umowy nr (...) z 19 maja 2010 ...

została poinformowana o fakcie powierzenia wykonania robót budowlanych przez generalnego wykonawcę ...

nadto nie została jej przedłożona umowa podwykonawcza, a dopiero spełnienie tych ...

ad. 2 zarzucała natomiast powodowi nienależyte wykonanie zobowiązania, polegające na opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy, co skutkowało naliczeniem kar umownych ...

o. z siedzibą w Ż. umowa o roboty budowlane nr (...)zawarta ...

2010 roku. Na mocy tejże umowy powód został podwykonawcą robót budowlanych ...

ad 2 - generalnym wykonawcą. Przedmiotem umowy nr (...)było wykonanie przez powoda prac budowlanych przy ...

460 m wraz z przekazaniem wykonanej infrastruktury do użytkowania. Opisane roboty ...

bezusterkowy pełny zakres robót objętych umową nr (...). Dokonane odbiory były podstawą ...

że stosownie do brzmienia spornej umowy nr (...) w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia strona powodowa miała ...

wynagrodzenia brutto określonego w §5 umowy za każdy dzień opóźnienia (§10 ...

wynika z §3 ust. 2 umowy podwykonawczej, powód miał zrealizować prace ...

kary umowne. Analizując brzmienie spornej umowy, zdaniem Sądu nie sposób przyjąć ...

na zapis §1 ust. 2 umowy, z którego wynikało, iż przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac we W. na ulicy ...

460 m wraz z "przekazaniem wykonanej infrastruktury do użytkowania". W ocenie ...

iż na powodzie ciążył obowiązek wykonania określonych robót oraz sporządzenia i ...

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu, natomiast wszelka dokumentacja, do ...

z całego zadania, objętego sporną umową, tj. zrealizował bez zastrzeżeń powierzony ...

do jego obowiązków, wynikających z umowy nr (...). W świetle powołanych okoliczności ...

61 zł. Tymczasem, treść przedmiotowej umowy nr (...)nie pozostawia wątpliwości, iż ...

powoda określone w §5 tejże umowy, a więc od 1.136 ...

możliwości wywiązania się z przedmiotu umowy w zakreślonym jej terminie, ustalonym ostatecznie aneksem nr (...) do umowy nr (...) z 19.05.2010 ...

powoda robót budowlanych objętych sporną umową ujawniły się kolizje istniejących przyłączy ...

Powód zatem realizując podstawowy przedmiot umowy niemal na każdym odcinku robót zmuszony był do wykonania dodatkowego zakresu prac, który niewątpliwie ...

usunięcie kolizji było warunkiem prawidłowego wykonania robót objętych sporną umową. Oznacza to, że bez uprzedniego ...

jakie wyniknęły w czasie realizacji umowy, powód nie mógł kontynuować prac objętych sporną umową. Okoliczności te zgodnie potwierdzili w ...

wydawał określone polecenia związane z wykonaniem przez powoda dodatkowych robót budowlanych ...

na szybkim usunięciu kolizji i wykonaniu przedmiotu umowy. Z tych też przyczyn pozwany ...

na bieżąco zlecał stronie powodowej wykonanie szeregu robót dodatkowych, związanych z ...

prac budowlanych wchodzących w zakres umowy nr (...). Uwzględniając powyższą okoliczność, strona ...

podpisanie aneksu numer (...) do spornej umowy, przesuwając termin zakończenia robót na ...

2 o przedłużenie terminu realizacji umowy na dalszy okres. Prośba ta ...

powoda nie nastąpiło opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, skutkujące powstaniem uprawnienia ...

pozwanego ad. 2 aneksu do umowy, nie może wedle Sądu skutkować ...

oceną, iż powód realizując z należytą starannością zlecane mu przez pozwanego ...

wyrażał również inwestor), warunkujące możliwość wykonania prac podstawowych, doprowadził do powstania ...

sprawy nie było kwestionowane, bez wykonania robót dodatkowych, nie miała możliwości prawidłowej realizacji przedmiotu umowy nr (...). Skoro zatem prace związane ...

kolizji realnie wpływały na termin wykonania przedmiotu umowy nr (...) i zostało to przez ...

wniosku o zawarcie aneksu do umowy, sam fakt nieuzasadnionej odmowy zawarcia ...

do przedłużenia powodowi terminu realizacji umowy, zgodnie z treścią § 4 ust. 1 lit. a umowy. Okoliczność tę potwierdza zresztą treść ...

dodatkowe związane z usuwaniem kolizji) wykonania robót objętych kontraktem do 30 ...

umownych za opóźnienie w realizacji umowy nr (...). Konsekwentnie należało więc uznać ...

należy, że zawarta przez strony umowa nr (...) przewidywała w § 8 zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ...

o którym mowa w §5 umowy tj. 113.689,47 zł ...

Zgodnie z §8 ust. 3 umowy zabezpieczenie to miało być zwrócone powodowi w zakresie 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od ...

do zatrzymania wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót. Żadne kaucje gwarancyjne, które ...

tytułu realizacji prac budowlanych objętych umową nr (...). Źródłem tej odpowiedzialności jest ...

c., który stanowi, że zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Strona pozwana ad ...

pozwanego ad. 2) o powierzeniu wykonania robót podwykonawcy, jak i nieprzedłożenia jej treści umowy podwykonawczej. Gmina W. zaprzeczała przy ...

powoda na budowie i zakresu wykonanych przez niego robót. Zdaniem Sądu ...

spornym kontraktem powierzone zostały do wykonania podwykonawcy. Istnienie po stronie pozwanego ...

i dorozumianej zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą potwierdził również w ...

c. do zawarcia przez podwykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W orzecznictwie podkreśla się, że ...

inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

dorozumiany, już po zawarciu tejże umowy (uchwała Sądu Najwyższego z 29 ...

miał możliwość poznania tych postanowień umowy wykonawcy z podwykonawcą, które wyznaczają ...

zatem wyrazić wolę na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą w ...

w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót oraz dokonywanie ...

jest konieczne przedstawienie inwestorowi ani umowy z podwykonawcą, czy też jej ...

nie musi znać treści całej umowy (jej projektu), wystarczająca jest znajomość ...

tych elementów, które konkretyzują daną umowę i decydują o zakresie solidarnej ...

dorozumiany wyraziła zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Przesłuchani w sprawie ...

przedstawicie inwestora prowadzili rozmowy dotyczące wykonania poszczególnych robót z podwykonawcą, jako ...

niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Jak wynika z akt sprawy ...

III Ga 221/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 2015-11-24 52 fragmenty Premium

2015-11-24

A. zawarło z Miastem B. umowę, w której wskazana spółka przyjęła do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie ...

r. zawarła z (...) S.A. umowę nr (...) odnośnie dostawy, montażu i ...

obiegi wody basenowej. W celu zabezpieczenie roszczeń (...) S.A. powódka zobowiązała się do wnoszenia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej w ...

że 70 % gwarantowanej kwoty wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania prac i obowiązuje do 30 ...

zawiadomił pozwaną o powierzeniu powódce wykonanie robót z zakresu wykonania technologii basenowej. Pozwana nie wniosła ...

jako podwykonawcy. Powódka z tytułu wykonanych robót budowlanych wystawiła (...) S.A ...

S.A. zaakceptowało przedstawione rozliczenia wykonanych robót. Inwestor na zlecenie generalnego ...

z tytułu pobieranej kaucji tytułem zabezpieczenia roszczeń zapłaciło powódce łącznie kwoty ...

powódce pozostałej części wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokości 52.395 ...

tytułu niezapłaconej części wynagrodzenia za wykonane roboty, a także z tytułu ...

zapłaty części wynagrodzenia przysługującego za wykonane prace. Z kolei pismem z ...

części wynagrodzenia przysługującego powódce za wykonane prace. Powódka wykonała określony zakres prac budowlanych, a ...

wnosili uwag i zastrzeżeń do wykonanych przez powódkę prac. Sąd Rejonowy ...

r. zawarła z (...) S.A. umowę, której celem było realizowanie robót ...

że powódka zrealizowała zgodnie z umową zakres prac jaki wynikał z ...

podstawie faktur częściowych wystawianych po wykonaniu przez powódkę prac. Podstawę do ...

Ponadto w § 7 ust. 1 umowy strony ustaliły, że w celu zabezpieczenia roszczeń (...) S.A. powódka zobowiązała się do wnoszenia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej. Zapłata ...

że 70 % gwarantowanej kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania prac i obowiązuje do 30 ...

zł. (...) S.A. na podstawie umowy zobowiązane było do zwrócenia powódce ...

konieczność informowania inwestora o zawieranych umowach z podwykonawcami. Jeżeli inwestor w ...

14 dni od przedstawienia mu umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wyraził on zgodę na zawarcie umowy. W niniejszej sprawie raz jeszcze ...

nigdy nie zakwestionował treści samej umowy, jak i sposobu jej realizacji ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Powyższy przepis prowadza ...

odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za umowy zawierane z podwykonawcami oraz dalszymi ...

jej dokonanie od ustanowienia stosownego zabezpieczenia roszczeń podwykonawcy przez wykonawcę (por ...

art. 6491 -6495 k.c.), zabezpieczyć kwotę stanowiącą wynagrodzenie wykonawcy za roboty wykonane przez niego osobiście oraz przez ...

art. 6495 k.c.). Z zabezpieczonych w ten sposób środków powinny ...

generalnego wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane roboty", naruszenie art. 649(1 ...

Miasto B. z (...) S.A. umowy o roboty budowlane na podstawie ...

zgodnie z zawartą z (...) SA umową - wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia" odpowiednio: 31.05 ...

dług z tytułu zapłaty za wykonane roboty budowlane - tj. za wynagrodzenie ...

na wniosek (...), w zgodzie z umową (...) z (...) o podwykonawstwo i przy ...

następującymi okolicznościami: zawarciem przez (...) z (...) umowy o podwykonawstwo, brakiem możliwości zakwestionowania ...

przez Miasto B. zapisu ww. umowy o kaucji zabezpieczającej, do której ...

zgodnie z zawartą z (...) SA umową - wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia" odpowiednio: 31.05 ...

zaś przepis dotyczący zapłaty za wykonane roboty budowlane. Sąd błędnie przyjął ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Powyższy przepis wprowadza ...

odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za umowy zawierane z podwykonawcami oraz dalszymi ...

następstwem zgody inwestora na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą jest ...

zastosowania do instytucji kaucji gwarancyjnej. Zabezpieczenia tego typu są często stosowane w umowach o roboty budowlane, jednakże jego ...

umownych - czy strony chciały nadać zabezpieczeniu charakter kaucji gwarancyjnej czy też jako zabezpieczenie miało służyć zatrzymane wynagrodzenie wykonawcy ...

z rękojmi. Fakt, że oba zabezpieczenia pełnią taką samą funkcję, nie ...

przykład takich należności wskazał właśnie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione przez podwykonawcę ...

orzeczeniach Sądy Apelacyjne wskazały, że umowa kaucji gwarancyjnej jest umową kauzalną i realną, w której ...

związana ze stosunkiem prawnym, który zabezpiecza. Niewątpliwe taki charakter miała kaucja ...

powódka zobowiązała się do wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej, co ...

wartości wynagrodzenia umownego netto ( § 7 umowy ). Przy czym 70 % gwarantowanej kwoty wniesionego zabezpieczenia było przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania prac i obowiązywało do 30 ...

odbiór robót został dokonany. Strony umowy w sposób jednoznaczny ustaliły, iż zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja gwarancyjna a nie ...

generalnego wykonawcy określoną kwotę tytułem zabezpieczenia, a kaucja ta miała być ...

zgodnie z zawartą z (...) SA umową - wynagrodzenie za wykonane roboty. W takiej sytuacji nie ...

na generalnym wykonawcy jako stronie umowy kaucji. Stan faktyczny ustalony w ...

VI ACa 1152/08 – Wyrok – 2009-02-18 60 fragmentów Premium

2009-02-18 » oddala apelację

ul. (...) w W. na podstawie umowy Nr (...) z dnia 06.09 ...

zawarły z pozwanym mowę o wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ...

występującymi jako wykonawca, na mocy umowy konsorcjum z dnia 28.07 ...

dla uczestnictwa w przetargu na wykonanie wspomnianych robót. Zgodnie z umową konsorcjum M. S. został liderem ...

sprawach związanych z ofertą, zawarciem umowy oraz koordynacją realizacji umowy, egzekwowaniem i rozliczeniem należności (na ...

dniu 28.12.2005 r. Umowa przewidywała, że termin zakończenia ulegać ...

robotach, spowodowane występowaniem warunków uniemożliwiających wykonanie i odbiór robót. Strony ustaliły ...

opóźnienie w oddaniu robót oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

jedynie we własnym imieniu. Zawarcie umowy konsorcjum i wspólne stanięcie do przetargu, a następnie wykonywanie umowy, nie decyduje o tym, że ...

zamawiającemu o zapłatę. Ani treść umowy, ani załączone do niej pełnomocnictwo ...

ani § 1 pkt 4e umowy konsorcjum ani dołączone do umowy konsorcjum pełnomocnictwa nie zawierają upoważnienia ...

celem dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Powód z kwoty 152.959 ...

jednak nie wskazał. Zgodnie z umową konsorcjum (§ 3 pkt 3) pomiędzy ...

umownych nastąpiło zgodnie z § 7 umowy. Powód nie wykazał, iż opóźnienie ...

z niedostatecznego projektu architektonicznego-budowlanego umowa nie przewiduje tego rodzaju okoliczności ...

niezgodne ze specyfikacjami warunków technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych ...

kar umownych zgodnie z § 7 umowy potrącił z faktur kwotę 29.488,00 zł jako zabezpieczenie z rękojmi. Kwotę tę należy ...

2 Prawa zamówień publicznych - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

dokonanie jej wbrew treści postanowień umowy konsorcjum, a w konsekwencji przyjęcie ...

w odniesieniu do zwłoki w wykonaniu robót budowlanych. Wskazując na powyższe ...

zamówienia za najkorzystniejszą i zawarcia umowy na mocy art. 141 ustawy ...

ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 23 Prawa zamówień publicznych ...

wierzyciela, dlatego też wewnętrzne postanowienia umowy łączącej wykonawców wspólnie ubiegających się ...

wskazujące jakie części zamówienia powinni wykonać poszczególni wykonawcy, w żadnym stopniu ...

wyłącznie do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia. Ponadto dług zamawiającego polega na wykonaniu świadczenia pieniężnego (zapłacie wynagrodzenia). Ponieważ ...

wykonującym roboty budowlane stosownie do umowy z dnia 06.09.2005 ...

wszystkich uczestników konsorcjum - z mocy umowy czy to z dnia 28 ...

r. Konsorcjum (stosunek obligacyjny kreowany umową) zobowiązuje do określonego w nim ...

dla osiągnięcia celu, dla którego umowa zostaje zawarta. Konsorcjanci zobowiązują się ...

się nadrzędną cechą tego typu umowy. Jest to umową nienazwana, wprost nieuregulowana w kodeksie ...

się na jej podobieństwo do umowy spółki cywilnej, z tą jednak ...

przez podejmowanie oznaczonych działań. Podpisując umowę z dnia 28.07.2005 ...

łączący ich stosunek prawny. Zawarta umowa ma charakter mieszany, mieści bowiem ...

w tym rozliczenie z zamawiającym wykonanie robót. Mocą umowy konsorcjum z dnia 28.07 ...

upoważniony był do reprezentowania stron umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy (§ 1 pkt 2 umowy k. 21), także do podpisania oferty (§ 1 pkt 3 umowy k. 21). W szczególności powód ...

sprawach związanych z ofertą oraz umową, podpisania w imieniu uczestników konsorcjum umowy, koordynacji realizacji umowy zawartej z zamawiającym, egzekwowania i ...

od zamawiającego zgodnie z zawartą umową. Załącznikami do umowy konsorcjum, stanowiącymi - zgodnie z § 7 pkt 4 tej umowy (k. 22) - integralną część umowy, były pełnomocnictwa udzielone powodowi przez ...

konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pn ...

realizacji zamówienia, negocjowania i zawarcia umowy w imieniu konsorcjum, składania ewentualnych ...

zamawiającym w zakresie odpowiedzialności za wykonanie całości zadania, w szczególności do koordynowania wykonania umowy z zamawiającym zgodnie z jej ...

apelacji zapis § 2 ust. 3 umowy konsorcjum (dopiero na tym etapie ...

mowa w § 3 pkt 3 umowy konsorcjum k. 21), te jednak ...

oceny dowodów wbrew treści postanowień umowy konsorcjum. W związku z zarzutem ...

zauważyć należy, iż powód podpisując umowę we wrześniu 2005 r. miał ...

pełną świadomość zakresu prac, do wykonania których się zobowiązał, w tym ...

istocie miałyby usprawiedliwiać założenie nierealizowania umowy przez okres dłuższy niż czas ...

na podstawie § 4 pkt 3 umowy z dnia 06.09.2005 ...

art. 471 kc w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. Dłużnik generalnie ...

w sytuacji zaistnienia konkretnych przewidzianych umową okoliczności. Dłużnik mógłby uwolnić się ...

dowód co do tego, że niewykonanie przez niego bądź nienależyte wykonanie zobowiązania (opóźnienie w oddaniu prac ...

Zgodnie z § 10 pkt 2 umowy z dnia 06.09.2005 ...

przez wykonawcę do dyspozycji zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 117.951,99 ...

zamówień publicznych kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. W świetle powyższego pozostawienie kwoty ...

117.951,00 zł) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

10 pkt 2 in fine umowy z dnia 06.09.2005 ...

r., pozwalający zamawiającemu rozliczanie wniesionego zabezpieczenia także w trybie art. 151 ...

zgodnie z § 10 pkt 1 umowy - przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zgodnie z art. 147 Prawa ...

931.708.46 zł - § 6 umowy). Udzielona gwarancja bankowa wygasła po ...

10 pkt 2 in fine umowy zabezpieczający mógł pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...

V Ga 9/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie – 2017-02-10 80 fragmentów Premium

2017-02-10

w P., która zgodnie z umową zobowiązała się wykonać roboty budowlane na warunkach wskazanych ...

02 zł brutto. Środki na wykonanie inwestycji pochodziły częściowo z budżetu ...

000,00 zł, zgodnie z umowami zawartymi z powyższymi podmiotami. Spółka (...) zawarła umowę o wykonanie robót związanych z niwelacją terenu, robót rozbiórkowych, wykonaniem ciągów pieszych, jezdnych, placów i ...

M. reprezentowaną przez J. J. umowę nr (...) z dnia 21 listopada 2012 r. o kompleksowe wykonanie budynku szatni (z instalacją wodno ...

O. 2012", stanowiącego załącznik do umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie ...

działającemu z ramienia powódki. Powódka wykonała prace ziemne i przyziemia budynku ...

zewnętrznych z pustaka P. i wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych do poziomu ...

i komisyjne zinwentaryzowanie dotychczasowego zakresu wykonanych robót. Pismem z dnia 30 ...

2013 r. i rozliczenie dotychczasowo wykonanych prac oraz zapowiedziała zakończenie wykonania m.in. podbudów. Pozwana Gmina ...

to wyłącznie protokół zakresu finansowego wykonania robót, nie sporządzono protokołu odbioru ...

zdążą do końca roku z wykonaniem prac i ewentualnie w jakim ...

wynagrodzenia w umówionej wysokości za wykonane prace. Na prośbę wójta J ...

w przedmiocie zakresu prac, jakie wykonają do końca 2012 roku, oraz ...

zakresie budynku sanitarno-szatniowego do wykonania do końca roku 2012: dach ...

wartości 100 000,00 zł wykonano roboty o wartości 58 000 ...

nawierzchni, które faktycznie nie były wykonane, zaliczono wartość materiałów, które były ...

budynku wpisano szacunkową, przybliżoną wartość wykonanych prac według oceny inspektora nadzoru ...

zł pozwana Gmina zatrzymała jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wobec wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej złożonej ...

893,02 zł) brutto, ostatecznie wykonane zostało przez powódkę ogółem 37,53 % robót objętych umową ([69 103,58 : 184 113 ...

000,00 zł (za roboty wykonane wcześniej i zafakturowane na spółkę ...

lutego 2013 r. odstąpiła od umowy z nią, po czym ogłosiła nowy przetarg na wykonanie robót pozostałych do dokończenia zgodnie z wykonaną inwentaryzacją prac i materiałów oraz ...

pozwaną Gminą jako inwestorem odrębnej umowy o roboty budowlane w zakresie ...

nie mogła skutecznie zawrzeć takiej umowy bez kontrasygnaty skarbnika gminy, zgodnie ...

odpowiedzialność z generalnym wykonawcą zawierającym umowę z podwykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, jeśli wyraził zgodę na zawarcie umowy przez generalnego wykonawcę z podwykonawcą ...

J. J. prac w zakresie wykonania budynku szatni (zaplecza sanitarno-szatniowego ...

przy budynku, które powódka zadeklarowała wykonać do końca roku - w tym ...

wzory i kolory gontów, uzgodnili wykonanie nieprzewidzianego w projekcie ani kosztorysie ...

była skuteczna, gdyż dotyczyła konkretnej umowy podwykonawczej ze zindywidualizowanym podmiotem (powódką) o wykonanie skonkretyzowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego ...

zakres prac powódka ma do wykonania (w tym doprowadzenie dachu do ...

zapoznania się z całym tekstem umowy powódki ze spółką (...) i bez ...

miała bieżący kontakt, o przedłożenie umowy. Należy przy tym stwierdzić, że ...

nie musi zostać dostarczony dokument umowy zawartej między wykonawcą (generalnym wykonawcą ...

wyodrębnionej części robót budowlanych objętych umową z wykonawcą przez przedstawionego mu ...

nie jest przedłożenie mu egzemplarza umowy podwykonawczej, jeśli nie ulega wątpliwości ...

realnie zażądać okazania mu tej umowy, mógł zapoznać się z jej ...

nastąpić nie tylko przed zawarciem umowy i jej wykonaniem, ale także post factum. Zachowanie ...

przebiegu tych robót, terminu ich wykonania, itp., dając wyraz swojej woli ...

przejawu jego zgody na zawarcie umowy podwykonawczej i nie pociągająca za ...

dorozumiane wyrażenie zgody na zawarcie umowy podwykonawczej nie jest czynnością powodującą ...

Zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace budowlane powstało po stronie pozwanej Gminy wskutek zawarcia umowy ze spółką (...), tutaj kontrasygnata skarbnika ...

vide podpis skarbnika na dokumencie umowy k. 11 verte), a solidarna ...

i w takim charakterze powódka wykonała prace z zakresu więźby dachowej ...

na kwotę ryczałtowego wynagrodzenia z umowy powódki ze spółką (...) - 418 200 ...

00 zł brutto, udział robót wykonanych w zakresie wyżej opisanym w ...

pozwu i załączonych wyliczeń powódki, wykonała ona prace z zakresu więźby ...

zł). Roboty te niewątpliwie zostały wykonane i odebrane przez kierownika budowy ...

widzenia obowiązków prawnopodatkowych, natomiast za wykonane i odebrane roboty należne jest wynagrodzenie na podstawie umowy, co do której zgromadzony materiał ...

zgodnie z § 10 ust. 3 umowy (por. k. 21). Powyższe nie ...

ustalenie - zarówno jeśli chodzi o umowę powódki ze spółką (...), jak i ...

r. - jaką wartość strony odpowiednio umowy i ustaleń przyjęły dla poszczególnych prac objętych odpowiednio umową i ustaleniami i w konsekwencji ...

powinna być limitowana wysokością wartości wykonanych przez powódkę prac wyliczonej na ...

brutto nie został uczyniony częścią umowy pozwanej Gminy ze spółką (...), zaś ...

przekraczającej wartość całego budynku według umowy łączącej ją z generalnym wykonawcą ...

zł za roboty z zakresu wykonania budynku (ani też, z przyczyn ...

grudnia 2012 r. było już wykonane 58 % prac z zakresu wykonania budynku). Z kwoty 500 000 ...

700,08 zł zatrzymała jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wobec wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej złożonej ...

spółka z o.o. miała wykonać do 31.12.2012r ...

ani generalnemu wykonawcy za faktycznie wykonane po 06.12.2012r ...

wzywała pozwaną do zapłaty za wykonane po 06.12.2012r ...

1/5 należności za prace wykonane przez nią po 06.5 ...

cenę, za jaką powódka chciała wykonać przedmiotowe prace na rzecz pozwanej ...

pozwana miała wiedzę o treści umowy między powódką a generalnym wykonawcą ...

mogła uzyskać wiedzę o treści umowy powódki z generalnym wykonawcą, podczas ...

dowodów, które mogły służyć do należytego rozpoznania sprawy lub nie rozważył ...

1 § 5 k.c. zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Do zawarcia przez ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy ( art. 647 1 § 2 k ...

będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt". Powódka w ...

wykonywał podwykonawca, czy doręczono pozwanej umowę z podwykonawcą i czy wyraziła ...

3 k.c. oraz postanowieniami umowy. Odnośnie przyjętej przez Sąd Rejonowy ...

sposób dorozumiany czynny, na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą, jest skuteczna, gdy dotyczy konkretnej umowy, której istotne postanowienia, decydujące o ...

wyrażona również konkludentnie, na zawarcie umowy z podwykonawcą, będzie mogła być ...

wiedzę o istotnych elementach tej umowy, tzn. o przedmiocie prac, jakie ma wykonać podwykonawca oraz o przysługującym mu ...

inwestorowi milczącą zgodę na zawarcie umowy przez wykonawcę z podwykonawcą konieczne ...

c., to znaczy przedstawienie inwestorowi umowy zawartej z podwykonawcą lub jej ...

częścią dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy. Ponadto treść przedłożonej umowy lub jej projektu powinna obejmować ...

dokumentacji, obejmująca roboty będące przedmiotem umowy (projektu). Przedstawienie dokumentacji nie oznacza ...

wszystkim w zakresie ceny za wykonanie prac uzgodnionej przez strony i ...

II C 897/10 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2011-07-20 58 fragmentów Premium

2011-07-20

kary umownej za zwłokę w wykonaniu przez pozwanego obowiązku usunięcia wad ...

tytułem obniżenia ceny robót budowlanych wykonanych przez pozwanego na rzecz powoda ...

podniósł, że zawarł z pozwanym umowę w trybie zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ...

km (...) do km (...) Roboty zostały wykonane przez pozwanego z wadami, dlatego ...

do naprawienia nawierzchni, zgodnie z umową. Na wniosek pozwanego powód wielokrotnie przedłużał termin wykonania naprawy, jednak pozwany nie naprawił ...

kolejne przedłużenie terminu. Zgodnie z umową, za nieterminowe usunięcie wad przysługuje ...

prawo do żądania obniżenia ceny wykonanych nieprawidłowo robót budowlanych (pozew - k ...

Wojewódzkich w W. (Zamawiający) zawarło umowę nr (...) z Przedsiębiorstwem (...) sp. z ...

zobowiązał się wypłacić Wykonawcy za wykonanie zamówienia wynagrodzenie w wysokości 940 ...

zł. brutto (§ 2 ust. 1 umowy). Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania ...

30 listopada 2007 r. (§ 3 umowy). Okres rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi 3 lata ...

końcowego Zamówienia (§ 5 ust. 1 umowy). Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1.2. umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne ...

Zgodnie z § 7 ust. 2 umowy, odszkodowanie w formie kar pieniężnych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Wreszcie zgodnie z § 7 ust. 6 umowy, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania ...

wysokość kar umownych. Integralnymi składnikami umowy były oferta, warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych, specyfikacja techniczna, wypełniony kosztorys ofertowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie z tytułu rękojmi (§ 11 umowy). (umowa - k. 38-41, oferta - k ...

warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych - k. 20-28). Umowa powyższa została zawarta w wyniku ...

W protokole stwierdzono dostateczną jakość wykonanych prac oraz przekroczenie wykonania robót o 19 dni kalendarzowych ...

odebraniu robót okazało się, że wykonane prace mają wady. Sporządzono kilka ...

kilkakrotnie zgodę na przedłużenie terminu wykonania usunięcia usterek w wykonanych pracach drogowych. Po sporządzeniu protokołu ...

r. Wykonawca został zobowiązany do wykonania napraw gwarancyjnych spisanych w tym ...

Wykonawca był kilkakrotnie wzywany do wykonania robót gwarancyjnych. Pismem z dnia ...

czerwca 2010 r., wskazując, że niewykonanie tych prac w tym ostatecznym ...

ust. 1 pkt 1.2. umowy (pisma - k. 7, 10-18 ...

2 lata i przedłużenie terminu wykonania usunięcia wad oraz poinformował, że ...

ujawnionych wad, (...) zleci podmiotom trzecim wykonanie usunięcia wad i kosztami robót ...

Wartość prac naprawczych koniecznych do wykonania zastępczego (wadliwie wykonanych przez Przedsiębiorstwo (...) sp. z o ...

nie wykonywało prac naprawczych na wykonanym przez siebie odcinku przebudowywanej drogi ...

dotychczas zawarła 18 kontraktów na wykonanie prac drogowych, z czego 3 ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

wygórowana oraz istnieją okoliczności usprawiedliwiające niewykonanie napraw, podane w zeznaniach strony ...

ma skłaniać dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania, a z drugiej stanowi ...

dłużnika, bez względu na przyczynę niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania". Sąd podziela także pogląd ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

potrzeby skłonienia dłużnika do właściwego wykonania zobowiązania lub też ze znacznego ...

przyjął na siebie wierzyciel zawierając umowę" (orz. SN z dnia 14 ...

sensem ekonomicznym kary umownej jest zabezpieczenie się przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez kontrahenta oraz ...

wymuszenia spełnienia świadczenia lub wymuszenia należytego spełnienia świadczenia, a w tym ...

terminie. W niniejszej sprawie, dla zabezpieczenia właściwego i terminowego wykonania postanowień umowy zastrzeżono kary umowne. Miały one zmobilizować Wykonawcę do należytego i terminowego wykonania umowy. Miały być narzędziem wymuszającym należyte wykonanie umowy. Wykonawca wiedział bowiem, że konsekwencją nieterminowego wykonania naprawy usterek będzie zapłata kary ...

poniesieniu szkody pieniężnej, gdyż wartość niewykonanych napraw została uwzględniona w drugim ...

Zamawiający zawarł bowiem z Wykonawcą umowę na przebudowę drogi i zgodnie z umową Wykonawca miał prawidłowo wykonać prace, a gdyby okazało się ...

komunikacji. Tymczasem prace drogowe zostały wykonane wadliwie. Nawet jeśli nie jest ...

lat. Zważyć należy, że termin wykonania całej umowy był krótszy niż 3 miesiące ...

ogóle nie przedłużać tego terminu. Umowa ani żadne inne względy nie ...

wziął pod uwagę fakt, że umowa z Wykonawcą została zawarta w ...

wyższą cenę, ale zamierzali rzetelnie wykonać umowę i rzetelnie, to jest również ...

się na niższe wynagrodzenie, ale wykonała gorszej jakości prace i nie ...

w takim przypadku. Zwycięzca przetargu wykonał zamówienie w części wadliwie, a ...

treści zostanie z nimi zawarta umowa, jeśli wygrają przetarg. Mają zatem ...

miarkowanie kary umownej oferentowi, który nienależycie wykonał umowę zawartą w wyniku wygrania przetargu ...

nie może przesądzać o niemożliwości wykonania umowy. Inaczej byłoby w przypadku osoby ...

okolicznością łagodzącą przy ocenie przyczyn niewykonania umowy. Pozwana nie wykonała naprawy przez prawie dwa lata ...

pozwana miała kilka dni na wykonanie prac, a w tym czasie ...

bowiem, że pozwana zawierała kolejne umowy i je wykonywała, zaniedbując wykonanie wcześniejszej umowy, za którą otrzymała już wynagrodzenie ...

i wygrywając je uniemożliwia zawarcie umowy innym oferentom, a jednocześnie sama nie wykonuje należycie umów, do wykonania których się zobowiązała. Stanowi to ...

finansowa czy ekonomiczna spółki uzasadniała niewykonanie naprawy drogi. Sytuacja finansowa spółki ...

że spółka mając na względzie zabezpieczenie swoich interesów wykonywała inne zlecenia ...

drogi, do czego była zobowiązana umową zawartą z powodem. Mając na ...

I Ca 165/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach – 2015-05-13 79 fragmentów Premium

2015-05-13

ustalenia faktyczne i rozważania prawne: Umowa o roboty budowlane nr (...).042 ...

poz. 759 ze zm.). Przedmiotem umowy był remont i przebudowa zabytkowej ...

roku, a wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.435 ...

zł brutto (§ 5 ust. 1 umowy). Jeszcze przed zawarciem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego ...

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy (§ 8). W § 9 umowy strony postanowiły, że wykonawca zapłaci ...

umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ...

Z kolei zasady odstąpienia od umowy określone zostały w jej § 10 ...

zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ...

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (...); b) wykonawca przerwał z przyczyn ...

po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż ...

wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami zamawiającego. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ...

Dodatkowo w ust. 4 § 10 umowy przewidziano, że jeżeli wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym ...

wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Jeszcze przed podpisaniem powyższej umowy (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w W ...

2013 roku wystawiło gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu nr (...), w której beneficjentem ...

Powiat (...). Gwarant w związku z umową o roboty budowlane nr (...).042 ...

obowiązywania gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Okres obowiązywania gwarancji określono od ...

rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną cześć umowy. Opóźnienia pojawiły się już w ...

31 października 2013 roku wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła minimum ...

10 ust. 1 lit. c) umowy z dnia 10 maja 2013 ...

roku odstępuje od w/w umowy z uwagi na opóźnienia w ...

W przekonaniu Powiatu (...), opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych może skutkować koniecznością ...

z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy, zaś wielokrotne zalecenia i wskazania ...

z uwagi na odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, ten ostatni ...

zł. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót wykonanych przez (...) Zakład (...) (...) S. M. w ...

W. ustalono, że w/w wykonał pracę na łączną kwotę 113 ...

Z uwagi na odstąpienie od umowy, dnia 30 stycznia 2014 roku zawarta została kolejna umowa o roboty budowlane, której przedmiotem ...

roku, a wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 2.793 ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

9 ust. 1 lit. a) umowy. Kara umowna nie została zapłacona ...

64 zł z tytułu udzielonego zabezpieczenia. Do pisma załączono m. in ...

i pismo o odstąpieniu od umowy wraz z potwierdzeniem odbioru. (...) z ...

że zamawiający odstąpił od zawartej umowy o roboty budowlane z dnia ...

maja 2013 roku, wobec czego umowa uważana jest za niezawartą, co ...

stron wynikające z tytułu zawartej umowy, a w szczególności określały zdarzenie ...

obowiązywania gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Powód wykazał zaistnienie powyższego zdarzenia ...

złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z wykonawcą z przyczyn ...

na opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy. Powyższe mogłoby skutkować koniecznością zwrotu ...

z harmonogramem stanowiącym integralną część umowy, zaś wielokrotne zalecenia i wskazania ...

pozostały bezskuteczne. Przyczyną odstąpienia od umowy przez powoda było więc niewątpliwie nienależyte jej wykonywanie przez wykonawcę. W ...

karę umowną na podstawie § 9 umowy - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy ...

należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy". W tym stanie rzeczy po ...

zawarcie przez strony w treści umowy gwarancji sformułowania o gwarantowaniu wypłaty ...

i zasadności podstaw odstąpienia od umowy przez powoda. W treści umowy gwarancji strony w § 3 przewidziały ...

przesłanki o charakterze materialnym, dotyczących wykonania zobowiązania, które zabezpieczać miała gwarancja ...

się opóźnień, czy odstąpienie od umowy było zasadne, ani też czy ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

za zwłokę w zakończeniu jej wykonania. Sąd Rejonowy nie dostrzegł także ...

podnoszone przez pozwanego wynikały z umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz opierały się ...

wynikało, że opóźnienia w realizacji umowy wynikały z dostarczenia przez powoda ...

co wykonawca nie mógł zrealizować umowy zgodnie z zasadami prawa budowlanego ...

przysługuje mu roszczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, pomimo że nie wykazał istnienia ...

się opóźnień, czy odstąpienie od umowy było zasadne, ani też czy ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...

woli zawartych w gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu Nr (...)i uznanie, że ...

obowiązywania gwarancji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz błędne uznanie, że zawarty ...

należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Mając na uwadze powyższe, apelujący ...

że firma, która podjęła się wykonania zobowiązania pozostawała w zwłoce, a ...

więc uzasadnione było odstąpienie od umowy w kontekście postępu prac budowlanych ...

podzielić argumentacji strony pozwanej, iż niewykonanie umowy można oceniać dopiero na koniec ...

miała podstawy do odstąpienia od umowy w związku z niewykonywaniem przedmiot umowy. Nie miała ona obowiązku oczekiwać ...

określonego w § 2 ust. 2 umowy budowlanej na rezultat wykonania umowy i dopiero na tym etapie ...

tych prac. Podkreślić należy, że umowa gwarancji ubezpieczeniowej w odróżnieniu od umowy ubezpieczenia nie stanowi umowy nazwanej kodeksu cywilnego i jej ...

swobody umów strony mogą ukształtować umowę gwarancji ubezpieczeniowej jako umowę o charakterze kauzalnym bądź abstrakcyjnym ...

w dokumencie gwarancyjnym, zawierającym postanowienia umowy gwarancji ubezpieczeniowej, sformułowań, że gwarancja ...

wobec czego żadna ze stron umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie może podnosić ...

poglądem Sądu Najwyższego, taka redakcja umowy gwarancji wskazuje na jej abstrakcyjny ...

w § 2 zapisu - iż gwarancja zabezpiecza roszczenie beneficjenta w stosunku do ...

obowiązywania gwarancji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy - wskazuje na kauzalny charakter umowy gwarancji, niemniej okoliczność ta nie ...

uznał, że zobowiązanie gwaranta z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie jest zobowiązaniem ...

w szczególności zarzutów ani z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej, ani też ...

również należy, że podstawowym celem umowy gwarancji jest dostarczenie beneficjentowi pewnego i łatwo realizowalnego zabezpieczenia wykonania świadczenia przez oznaczonego dłużnika. Z ...

gwarancji polega nie tylko na zabezpieczeniu beneficjenta przed ryzykiem niewypłacalności jego ...

budzić wątpliwości, że te postanowienia umowy gwarancji, które określają przesłanki aktualizacji ...

do znaczenia używanych zwyczajowo w umowach gwarancji zwrotów, w szczególności "nieodwołalnie ...

zarzuty pozwanego dotyczące błędnej wykładni umowy gwarancji. Sąd Rejonowy prawidłowo uznał ...

i terminie wynikającym z § 3 umowy gwarancji. Wymaganiom tym odpowiadało wezwanie ...

wezwanie dotyczyło roszczenia z tytułu nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy. Mając powyższe na uwadze, Sąd ...

I ACa 311/13 – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – 2013-08-07 36 fragmentów Premium

2013-08-07 » I. prostuje w zaskarżonym wyroku oznaczenie (...); II. oddala apelację;

odsetkami, tytułem naprawienia szkody wyrządzonej nienależytym wykonaniem przez pozwanego umowy o roboty budowlane z 12 ...

bezpodstawnym zrealizowaniu gwarancji bankowej zabezpieczającej wykonanie umowy. Realizacja gwarancji nastąpiła mimo wywiązania ...

pozwanym jako inwestorem zawarta została umowa o roboty budowlane, której przedmiotem ...

2008 r., stosownie do § 13 umowy, powód wydał pozwanemu kartę gwarancyjną na wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązując się w okresie gwarancji ...

zawierające oświadczenie, że zleceniodawca nie wykonał swoich zobowiązań umownych. Inwestycja została ...

kilkukrotnie dokonywał komisyjnych przeglądów technicznych wykonanych robót. W protokołach zapisywano stwierdzone ...

segmentów budynku. W związku z niewykonaniem prac naprawczych pozwany 23 sierpnia ...

gwarancji bankowej. Celem ustalenia prawidłowości wykonania umowy przez powoda oraz charakteru i ...

występujące w murach attyk, nieprawidłowe wykonanie pokrycia dachowego oraz nieprawidłowe wykonanie posadzki tarasu przy segmencie nr ...

postępowanie geologiczne wraz z niewłaściwym wykonaniem badań i pomiarów, a także ...

ułożeniu papy, braku przeciwspadków, niedokładnym wykonaniu spadków powierzchniowych i ogniomurów oraz ...

S. S., wyjaśnień powoda, postanowień umowy i karty gwarancyjnej, które to ...

w dzienniku budowy i odbiory wykonanych robót, 5. naruszenie art. 471 ...

się od odpowiedzialności, wykazania, że nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

zmiany przedmiotu zamówienia, tj. zaakceptować wykonanie dodatkowych robót budowlanych nieobjętych umową z 12 stycznia 2007 r ...

471 k.c.) z tytułu nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania mającego źródło ...

pierwotnym źródłem zobowiązań stron jest umowa o roboty budowlane z 12 ...

udzielił również pozwanemu gwarancji na wykonane roboty budowlane, zobowiązując się do ...

się w okresie gwarancji. Dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w tym realizacji zobowiązań gwaranta ...

funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako zabezpieczenie wierzytelności, charakteryzujące się wysokim stopniem ...

gwarancji. Dochodzi tutaj do zawarcia umowy zlecenia, w której bank zobowiązuje się do zawarcia umowy gwarancji. Istotą tej (drugiej) umowy jest z kolei jednostronne zobowiązanie ...

określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta ...

wierzytelność przyszła, wymagalna z chwilą niewykonania oznaczonego w gwarancji świadczenia. Treścią ...

do wyrównania szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane oraz zobowiązania ...

podmiotów, współdziałających przy wykonywaniu przedmiotu umowy mogą być ewentualnie źródłem roszczeń ...

związanych z pokryciem dachowym i wykonaniem posadzki tarasu w jednym z ...

nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, a także o tym ...

inne okoliczności mogące przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Wskazuje się, że przepis ...

konkretyzuje obowiązek ścisłego współdziałania stron umowy o roboty budowlane. Niedopełnienie tego ...

bezkrytycznym odtwórcą projektu, ale musi wykonać zadanie przy uwzględnieniu zasad wiedzy ...

niniejszej sprawie zbędna, bowiem konieczność wykonania dylatacji wynika wprost z projektu ...

w sprawie nie chodziło o wykonanie elewacji ścian attyki jako robót ...

tj. wykraczających poza projekt i umowę zawartą w wyniku realizacji zamówienia ...

Prawa zamówień publicznych. Obowiązek ich wykonania wynikał natomiast z udzielonej gwarancji ...

poza zakres wydatków niezbędnych do wykonania innych prac naprawczych (ponad 110 ...

zobowiązanie gwarancyjne powstało już po wykonaniu robót budowlanych. Prace wykonane w ramach napraw gwarancyjnych nie ...

VIII GC 270/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2016-12-06 63 fragmenty Premium

2016-12-06

dotyczących budynku kolonijnego na podstawie umowy na podstawie przepisów o zamówieniach ...

budynku. Powyższe uzasadniało odstąpienie od umowy, o czym zamawiający zdecydował oświadczając ...

umowie w wypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy wraz z ...

nowego inspektora z zakresem już wykonanym, zakresem do wykonania oraz warunkami kontraktowymi. Ustalenia faktyczne ...

w postępowaniu przetargowym złożyła ofertę wykonania robót polegających na przebudowie budynków ...

udzielenie zamówienia publicznego strony zawarły umowę o roboty budowlane w dniu ...

2013 roku, której przedmiotem było wykonanie przez pozwaną robót budowlanych polegających ...

wskazano, że szczegółowy zakres przedmiotu umowy wynika z: dokumentacji projektowej, przepisów technicznych i prawnych dotyczących wykonania robót budowlanych, specyfikacji istotnych warunków ...

wykonawcy; zaś w zakres przedmiotu umowy wchodzą: wykonanie prac przygotowawczych, wykonanie wszelkich robót objętych wymienionymi wyżej dokumentami, wykonanie prac porządkowych, odbiór końcowy zadania ...

robót obejmujących całość zamówienia oraz wykonania wszystkich ewentualnych poprawek i zaleceń ...

oparciu o rzeczywiste obmiary robót wykonanych przemnożone przez odpowiadające im ceny ...

044,50 złotych. Pozwana wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 73.504,45 ...

3 ust. 2 pkt 10 umowy do obowiązków wykonawcy należał montaż ...

k.c., z obowiązkiem przedstawienia umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

zgody zamawiającego. Zgodnie z § 11 umowy zamawiający miał prawo do odstąpienia od umowy między innymi w razie przerwania ...

gdy wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami zamawiającego. W razie nienależytego wykonania umowy przez pozwaną zastrzeżono kary umowne ...

między innymi za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących ...

umownych z wynagrodzenia wykonawcy. Dowody: - umowa z dnia 14.01.2013 ...

k. 454-461); - tabelaryczne zestawienie wykonanych robót, faktura z dnia 8 ...

wywiązania się przez pozwaną z umowy lub powstania podstaw do odstąpienia od umowy, powód będzie zmuszony do naliczenia ...

robót, pod rygorem odstąpienia od umowy. Kolejnym pismem, z dnia 14 ...

na spotkanie w sprawie kontynuowania umowy stron. Wznowienie robót nastąpiło w ...

Stwierdzono też, że w sprawie wykonania robót dodatkowych odbędzie się spotkanie ...

zakres rzeczowy robót niezbędnych do wykonania, obejmujący naprawę zarysowań ścian zewnętrznych ...

zarysowań fundamentów za pomocą ceownika, wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone. Stwierdziła ...

nie został ostatecznie wskazany sposób wykonania instalacji oświetleniowej w chodniku, ilość ...

wyraził zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy. Podniósł, że opóźnienie zostało spowodowane ...

to niezbędne do zachowania terminu wykonania robót. Inspektor nadzoru stwierdził przestój ...

harmonogramu naprawczego zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a tym samym zwiększenia zaawansowania ...

pisma pozwana załączyła tekst niepodpisanej umowy z T. P. na wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych pełnobranżowych oraz umowy z P. P. na wykonanie docieplenia elewacji i wymiany pokrycia dachu budynku (...). W tych umowa przewidziano przekazanie materiałów podwykonawcom przez ...

nie będą wystarczające. Zagroził rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie ...

stwierdzono, że w wyniku złego zabezpieczenia dachu zalaniu przez wody opadowe ...

pozwanej pismo o odstąpieniu od umowy i wezwaniu do zapłaty kary ...

2013 roku powód odstąpił od umowy z pozwaną wskazując podstawę z ...

11 pkt 3 i 5 umowy, uzasadniając to brakiem postępu w ...

sprzeczne z § 13 ust. 1 umowy stron. Wskazał na zaniedbanie w postaci źle zabezpieczonego dachu, co doprowadziło do zalania ...

ona potrącona z należności za wykonane roboty albo zostanie wyegzekwowana z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Do końca lipca 2013 roku pozwana wykonała rozbiórkę świetlicy. Prowadziła roboty elewacyjne ...

był gotowy przedłużyć pozwanej termin wykonania robót gdy ich tempo rokowało ...

2013 roku prace elewacyjne z wykonaniem docieplenia podwykonawcy P. P., jednakże praca ta nie została wykonana, ponieważ nie było materiałów niezbędnych do jej wykonania. Powstawały przestoje, toteż ten podwykonawca ...

pozwanej D. J.. Nie zawarto umowy na piśmie. Pozwana miała trudną ...

2013 roku o odstąpieniu od umowy (k. 535); - zeznania świadków: M ...

Dowody pisemne służyły ustaleniu treści umowy stron, przebiegu jej wykonywania, w ...

dziennik budowy. W sprawie zakresu wykonanych prac pozwanej w pierwszych miesiącach trwania umowy świadczy też tabelaryczne zestawienie z ...

i podejmowanych pracach objętych przedmiotem umowy pomiędzy stronami - wszak projekt umowy z tym podmiotem pozwana przedstawiła ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

kary umownej, jest odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

kształtującego prawo, na przykład wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej. Odstąpienie od umowy stanowi realizację uprawnień związanych z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, stąd skuteczne odstąpienie od umowy stanowi w pewnym sensie potwierdzenie ...

że istotnie miał miejsce wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Zastrzeżenie kary ...

umownej na wypadek odstąpienia od umowy można zatem traktować jako wskazanie ...

do jej dochodzenia w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które uprawniają stronę umowy, zgodnie z jej treścią, bądź ...

umownej na wypadek odstąpienia od umowy nie może być oderwana od oceny na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (por. wyrok Sądu Najwyższego ...

wskazał na przyczyny odstąpienia od umowy określone w § 11 ust. 1 ...

gdy wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub ...

sprzeczności z § 13 ust. 1 umowy, a także zaniedbania w postaci źle zabezpieczonego dachu, co spowodowało zalanie modernizowanego ...

miejsce podstawa do odstąpienia od umowy określona w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy stron. Nie ma wątpliwości, że pozwana przekroczyła umowny termin wykonania robót o okres dłuższy niż ...

więc już po upływie terminu wykonania robót. Nadto umowy przewidywały wykonywanie prac z materiałów ...

została również przesłanka odstąpienia od umowy, która nie została powołana w ...

11 ust. 1 pkt 2 umowy stron). To, że powód nie ...

na zwiększenie ich tempa i należyte zaangażowanie, wymagane w aspekcie przedmiotu ...

umowna z tytułu odstąpienia od umowy przez powoda, jako zamawiającego, została ...

10 ust. 1 pkt 3 umowy na kwotę odpowiadającą wysokości 20 ...

mowa w § 7 ust. 2 umowy, a wynoszącego zgodnie z tym ...

3 ust. 2 pkt 10 umowy stron, w którym jest mowa ...

X Ga 213/09 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2009-08-24 101 fragmentów Premium

2009-08-24 » oddala skargę

podkreślił, że skoro zobowiązał się wykonać zamówienie zgodnie z siwz, to ...

że zamawiający dokonał poprawy wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ofercie (...) z kwoty 226 ...

poprawieniu. Zamawiający podniósł, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie ...

zobowiązuje się on się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie ...

przez zamawiającego oraz zobowiązuje się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 ...

oferty. Wskazał, że warunki realizacji umowy stanowią treść oferty a uzupełnienie ...

warunki płatności określone we wzorach umowy (pkt. 4.7 Formularza); d ...

przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu ...

zamawiającego oraz zobowiązujemy się do zabezpieczenia umowy zgodnie z treścią pkt. 12 ...

niej uwag, 4.2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z ...

dokonania poprawienia w ofercie (...) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz uprawnień (...). Okoliczności te były ...

warunków zamówienia, w tym termin wykonania zamówienia (pkt 4), termin związania ...

wyborze oferty w celu zawarcia umowy (pkt 14) oraz istotne dla ...

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...

zawarte w siwz znalazły swój należyty wyraz. Skoro odwołujący się wymagania ...

terminu związania oferta terminu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W odniesieniu do pominiętego, w ...

ofertą nie jest możliwe uzyskanie zabezpieczenia z wadium wniesionego w formie ...

odwołujący się zobowiązał się do wykonania umowy zgodnie z siwz, zatem również ...

oraz wg ustalonych we wzorze umowy warunków płatności. Termin wykonania zamówienia oraz wzór umowy sana mocy art. 36 ust ...

16 Pzp wynika, że wzór umowy stanowi wymaganie zamawiającego, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze. Wzór umowy nie podlega negocjacjom, ewentualne zmiany ...

ochrony prawnej. W tym kontekście umowa w sprawie zamówienia publicznego, w ...

której zamawiający ustalił treść wzoru umowy, może być uznana za sui generis umowę adhezyjną, zawieraną przez przystąpienie, bez ...

po złożeniu oferty. Możliwość negocjacji umowy występuje natomiast w sytuacji, gdy ...

które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego (wówczas ...

elementy nie konstytuujące danego typu umowy), ogólne warunki umowy (uzgodnienie możliwe jest wówczas w ...

odwołujący się zobowiązał się do wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w ...

oraz wg ustalonych we wzorze umowy warunków płatności. Izba wskazała, że ...

nie dopatrzyła się zagrożenia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

przez zamawiającego terminie oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt. 12 ...

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią ...

oświadczenia, o zobowiązaniu do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, nie wypływa ...

nawet w przypadku nie podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie lub nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przez wykonawcę, który oświadczenie wskazane ...

wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust ...

zamawiającego zagrożenie w zakresie zawarcia umowy lub realizacji przez wybranego wykonawcę zawartej umowy zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Postępowanie ...

złożonej przez wykonawcę dającego rękojmię należytego wykonania umowy oraz najkorzystniejszej w sensie materialnym ...

wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonał względem (...) obowiązek wynikający z art ...

o zobowiązaniu Przeciwnika skargi do wykonania umowy w wymaganym terminie oraz według ustalonych we wzorze umowy warunków płatności podczas gdy stanowi ...

ono jedynie o zobowiązaniu do wykonania przedmiotu zamówienia bez wskazania terminu ...

zobowiązaniu Przeciwnika skargi do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

przez Zamawiającego terminie oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią punktu 12 ...

zaakceptowanie postanowień siwz i zagwarantowanie wykonania zamówienia nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przy takich zarzutach skarżący wniósł ...

wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w ...

czynności zmierzających do zawarcia skutecznej umowy i wskazania tego terminu wykonawcom ...

do ustalenia terminu do zawarcia umowy, jako podmiotu, który ma największą ...

braki w ofercie jak termin wykonania zamówienia, czy termin związania ofertą ...

związania ofertą, jest możliwe uzyskanie zabezpieczenia z wadium wniesionego w formie ...

akcesoryjny w przedmiotowym przypadku nie zabezpiecza oferty. II. W skarżonym wyroku ...

warunków płatności określonych we wzorach umowy, zawierają się w oświadczeniu wskazanym ...

2 o następującej treści: "gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z ...

płatności" mieści się w zakresie "wykonanie przedmiotu zamówienia". Warunki płatności są ...

zamówienia, co ma znaczenie gdy umowa przewiduje płatności częściowe. Zamawiający nie ...

w punkcie 4.7 formularza umowy. Za błędne uznać należy zdaniem ...

dopatrzyła się również zagrożenia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ...

przez Zamawiającego terminie oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią 12 IDW ...

Podkreślić należy, że zagrożenie zawarcia umowy przez Wykonawcę, który nie jest ...

razie uchylenia się od zawarcia umowy nieskuteczne. KIO w wyroku wskazuje ...

złożonej przez wykonawcę dającego rękojmię należytego wykonania umowy. Zamawiający sprostał temu obowiązkowi wybierając ...

nawet w przypadku nie podpisania umowy w wyznaczonym terminie bądź nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający podejmie wyłącznie działania przewidziane ...

oferty, a następnie próby podpisania umowy z wykonawcami niezwiązanymi ofertami. To ...

pod kątem istnienia zagrożenia zawarcia umowy. Nie można zgodzić się z ...

KIO, że brak zagrożenia zawarcia umowy jest przesłanką wystarczającą dla uznania ...

warunki płatności określone we wzorach umowy (część II SIWZ), 4. w ...

uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą umowę zobowiązuje się zawrzeć w miejscu ...

przez zamawiającego oraz zobowiązuje się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 12 ...

którego częścią składową jest projekt umowy. Wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego są ...

i przedłożyło wymagane przez siwz zabezpieczenie wadialne. Omyłka tego charakteru jak ...

o zobowiązaniu Przeciwnika skargi do wykonania umowy w wymaganym terminie oraz według ustalonych we wzorze umowy warunków płatności podczas gdy stanowi ...

ono jedynie o zobowiązaniu do wykonania przedmiotu zamówienia bez wskazania terminu ...

że częścią SIWZ jest projekt umowy o roboty budowlane. Zarzutowi o ...

jaki ma obowiązek przedłożyć. Plan wykonania zamówionych robót koreluje z szczegółowym ...

nie mieści się w pojęciu "wykonanie przedmiotu umowy". Essentialia negotii umowy o roboty budowlane jako podtyp umowy o dzieło określa prawa i ...

jest zapłacić Przyjmującemu zamówienie za wykonane roboty ( art. 647 in fme ...

o finansach publicznych (tak postanowienia umowy i siwz oraz ustawa Pzp ...

pozostawia wątpliwości termin płatności za wykonane roboty. Procedurę w tym zakresie ...

przedłużenie okresu związania ofertą i zabezpieczenia wadium na kolejny okres. Oznacza ...

tego okresu wystąpił o przedłużenie zabezpieczenia na kolejny okres, tak jak ...

uzasadnienia skargi. Teoria zagrożenia zawarcia umowy została przywołana jedynie na użytek ...

warunki płatności określone we wzorach umowy (część II SIWZ), 4. w ...

mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w ...

zamawiającego oraz zobowiązuję(my) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 12 ...

niej uwag, 4.2 gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z ...

in. jest to określenie terminu wykonania zamówienia ( pkt 4 ), termin związania ...

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pkt 14 ), wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt 15 ), istotne dla stron ...

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na ...

uwag oraz oświadczył, że gwarantuje wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią ...

w siwz i wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy terminu związania ofertą określonego ...

warunków płatności określonych we wzorach umowy ( części II SIWZ) -tj. wymaganego ...

16, tj. m.in. wzorem umowy, która stanowiła część II siwz ...

2 Formularza oferty, iż gwarantuje wykonanie całości zamówienia. Zgodnie z zasadą ...

przed złożeniem oświadczenia o zagwarantowaniu wykonania zamówienia na warunkach określonych w ...

oferty tego wykonawcy za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się on zawrzeć w ...

przez zamawiającego oraz zobowiązuje się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 12 ...

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a ...

ust.1Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w ...

określa najkrótszy termin do zawarcia umowy, uwzględniając formalności jakie winien wykonać wykonawca po wyborze oferty ( zgodnie ...

że wyznaczenie terminu do zawarcia umowy ( przekraczającego wskazany termin najkrótszy ) pozostaje ...

jednak wyznaczając termin do zawarcia umowy winien uwzględnić wymogi wynikające z ...

uchylenia się wykonawcy od zawarcia umowy lub nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia zastosowanie ma art. 94 ust ...

1 pkt 2 gdy zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy ). W tej sytuacji nawet w ...

przypadku niezłożeni oświadczenia o zawarciu umowy w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz niezłożenia zabezpieczenia wykonania umowy nie stwarza dodatkowego zabezpieczenia dla procesu zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia publicznego, a ...

mógłby skorzystać z dodatkowych sposobów zabezpieczenia zawarcia umowy. Z powyżej wskazanych względów nie ...