kary umownej z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu z dnia 25 marca ...
w związku z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane z dnia ...
umownych przewidzianych dla odstąpienia od umowy, albowiem od umowy nie odstąpił tylko ją rozwiązał ...
że doszło do odstąpienia od umowy pozwany zarzucił nieważność odstąpienia. - zdarzenie ...
to czy doszło do rozwiązania umowy czy do odstąpienia od niej ...
dołączył do wezwania wszystkie wymagane umową dokumenty. Sąd wskazał, że powyższy ...
roszczenia, podczas gdy samo rozwiązanie umowy o roboty budowlane budzi rozbieżności ...
przez powoda oświadczenia o rozwiązaniu umowy zaistniała umowna przesłanka do naliczenia ...
przewidzianych na wypadek odstąpienia od umowy; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego ...
nastąpić także na skutek rozwiązania umowy. - art. 65 kc poprzez błędną ...
r., polegającą na utożsamianiu rozwiązania umowy z inną formą jej zakończenia ...
podobnie jak gwarancji bankowej) jest umowa pomiędzy gwarantem (pozwanym), a beneficjentem ...
96). Przepisy prawa nie regulują umowy gwarancji ubezpieczeniowej, jej udzielanie jednak ...
ustawy). Gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną umową, ukształtowaną przez praktykę (por. wyrok ...
więc wskazanie rezultatu, który gwarancja zabezpiecza, jak również uprawnienia, jakie z ...
kontrahentowi zapłacić, jeżeli - z powodu niewykonania na jego rzecz określonego świadczenia ...
umowie. Innymi słowy, treść tej umowy sprowadza się do zagwarantowania wypłaty ...
wypłata odszkodowania. Różnica jednak pomiędzy umową ubezpieczenia, a gwarancją ubezpieczeniową jest ...
tej wskazano, że gwarancja ta zabezpiecza roszczenie beneficjenta (powoda) w stosunku ...
o. o. w S. nie wykonał należycie zawartej z powodem umowy o roboty budowane (przedłożone w ...
w skład którego wchodziła pozwana umowę o pełnienie funkcji inwestora zastępczego ...
r. powódka zawarła z pozwaną umowę na wybór na pełnienie funkcji ...
zastępczego w zakresie przygotowania i wykonania systemów wyposażenia i urządzeń w ...
r. powódka zawarła z Województwem (...) umowę o dofinansowanie projektu w skład ...
niewywiązania się przez powódkę z umowy (§ 3 ust. 1 oraz § 5 ...
na podstawie § 17 ust. 3 umowy, co skutkowało zasądzeniem na jej ...
powódkę została wystawiona w ramach wykonania umowy którą z powódką zawarło konsorcjum ...
z pozwanej i spółki (...) - Projekt umowę "Na wybór na pełnienie funkcji ...
jako zamawiający zawarła z pozwaną umowę "Na wybór na pełnienie funkcji ...
wytycznych z § 3 ust. 1 umowy w zakresie wyposażenia poszczególnych pomieszczeń ...
powódce o zapłatę wynagrodzenia z umowy z 21 sierpnia 2008 r ...
uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano, że umowa została zawarta przez konsorcjum, zaś ...
do zapłaty część wynagrodzenia z umowy z 21 sierpnia 2008 r ...
przysługującej powódce z tytułu niewłaściwego wykonania umowy przez pozwaną a opiewająca na ...
bowiem, że na podstawie zawartej umowy pozwana jako inwestor zastępczy przyjęła ...
znaczenia zapis § 21 ust. 1 umowy z 24 lutego 2010 r ...
odpowiedzialny jest nawet za niezachowanie należytej staranności. Mając na uwadze przywołane ...
ust. 1), instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do ...
nie udowodniła bowiem, aby pozwana nienależycie wykonała umowę. Sam fakt wydania przez osobę ...
pokontrolnej nie świadczy jeszcze o nienależytym wykonaniu umowy przez pozwaną (tym bardziej, że ...
dokumentów i materiałów niezbędnych do wykonania umowy. Natomiast jeśli powódka, nie korzystając ...
pozwana odstąpiła od łączącej strony umowy; z kolei druga Informacja pokontrolna ...
przez powódkę odszkodowaniem z tytułu niewykonania umowy uprzednio łączącej strony. Dla sądu ...
również koszty postępowania o udzielenie zabezpieczenia. Sąd dostrzega tu, że pozwana ...
zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia (vide uchwała SN z 16 ...
2013 r. zatrzymanego na poczet zabezpieczenia zgodnie z umową nr (...) z dnia 9 maja ...
wykonywanych przez powódkę na podstawie umowy nr (...), zgodnie z notą księgową ...
harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (§ 1 umowy). Termin zakończenia prac został ustalony ...
m. in. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ...
opóźnienia (§ 11 ust. 1a umowy) i za opóźnienie w usunięciu ...
wad (§ 11 ust. 1 b umowy). Wykonawca wyraził zgodę na potrącanie ...
mowa w § 6 ust. 1 umowy (§ 11 ust. 3 umowy). Pismem z dnia 30 września ...
zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, prosząc o powołanie komisji i ...
W trakcie negocjacji poprzedzających zawarcie umowy ustalono, że powódka miała zamontować ...
założona w przedmiarze. Tym samym umowa dotyczyła montażu 293 sztuk, co ...
ostatecznie do odbioru robót objętych umową. W dniu 27 grudnia 2013 ...
ust. 1 pkt 1a umowy, po czym 11 lutego 2012 ...
835.000 zł netto za wykonanie przedmiotu umowy. Termin rozpoczęcia prac wyznaczono na ...
r. Powódka zobowiązała się do wykonania prac na podstawie dokumentacji przekazanej ...
jego wskazówkami. W trakcie trwania umowy i wykonywania prac okazało się ...
części, które były konieczne do wykonania zleconej pracy. W związku z ...
nie zostały zakończone w przewidzianym umową terminie. W styczniu 2014 r ...
7 ust. 1 lit. d umowy, wystawiając notę obciążeniową nr (...) w ...
wynagrodzenia należnego powódce na podstawie umowy nr (...). Następnie, w dniu 19 ...
ust. 1 pkt 1b umowy nr (...) za opóźnienie w usunięciu ...
że strony procesu łączyły dwie umowy o roboty budowlane (umowa nr (...) r. i nr (...) r ...
należność w postaci wynagrodzenia za wykonanie umowy nr (...) z dnia 9 maja ...
ust. 1 pkt 1a umowy nr (...) z dnia 9 maja ...
kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ...
określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Sąd ...
na wypadek zwłoki wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy wystarczające byłoby wykazanie, że prace ...
jedynie 4 - dniowe opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Zgłoszenie przez nią prac do ...
świetle zapisu § 2 ust. 4 umowy, przedmiot umowy należało uznać za wykonany z tą datą. Zresztą w ...
I instancji, w kategorii nie wykonania przedmiotu umowy, a w ewentualnych brakach czy ...
w toku postępowania, że przedmiot umowy nie został wykonany z uwagi na niezgodną z ...
stwierdziła, że montaż grzejników został wykonany. Następnie, trzy dni później, wskazała ...
uwagę, że jeszcze przed zawarciem umowy strony ustaliły, że powódka ma ...
dnia 4 października 2013 r. wykonała ona zakres umówionych prac. Powyższe ...
podkreślił, że jej obowiązkiem było należyte wykonanie zobowiązania w całości, w umówionym ...
ust. 1 pkt 1 a umowy nr (...) ustala wartość kary umownej ...
oraz zapisu § 11 ust. 3 umowy, w którym wykonawca wyraził zgodę ...
7 pkt 1 ppkt d umowy przewidywał, że za niedotrzymanie terminu ...
budowlanych i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy zamawiający ma możliwość naliczania kary ...
było wynagrodzenie należne powódce z umowy nr (...), w stosunku do którego ...
powódka pozostawała w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy skoro na etapie postępowania apelacyjnego ...
kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy nr (...) mógł wyrażać się w ...
Aby ostatecznie przesądzić kwestię terminowości wykonania prac przez powódkę na obiekcie ...
zakończenia prac zdecydowanie uniemożliwiło jej wykonanie prac w wyznaczonym terminie umownym ...
pracę w dni robocze, termin wykonania wentylacji mechanicznej powinien być przesunięty ...
prowadzenie pozostałych robót sanitarnych objętych umową nr (...) z 6 września 2012 ...
się w zakresie robót objętych umową stron i prace te - w ...
zakończenie prac sanitarnych, oraz uwzględniając wykonanie przez powódkę przejść p.poż ...
bezsprzeczne było, że powódka nie wykonała ciążącego na niej zobowiązania w ...
karą umowną na mocy postanowień umowy. Niemniej jednak Sąd zwrócił uwagę ...
Sąd orzekający - wykraczały poza zakres umowy. Sąd I instancji zwrócił też ...
projektowi części, rzeczywisty termin na wykonanie świadczenia był znacznie krótszy. W ...
umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu prac. Powody niedotrzymania terminu spełnienia ...
647 k.c. i zapisów umowy. O odsetkach rozstrzygnął na podstawie ...
je zgodnie z zapisami § 9 umowy nr (...), przy uwzględnieniu daty doręczenia ...
i kosztorysu stanowiącego załącznik do umowy nr (...) r. w zakresie przeliczenia ...
Ł., b) brak szczegółowej analizy umowy Nr (...) r., w tym m ...
części dotyczącej ilości grzejników do wykonania na obiekcie SP ZOZ Ł ...
S., M. W., że powódka wykonała całość prac z umowy (...) r. już w dacie 4 ...
wynika, by wszystkie grzejniki objęte umową zostały na tę datę zamontowane ...
ZOZ Ł. w postaci nieprawidłowo wykonanych pionów instalacji c.o. w ...
istniały wady w postaci nieprawidłowo wykonanych pionów, przestawienie pionów nie mieściło ...
zakresie ustalenia czasu niezbędnego na wykonanie prac zmienionych w stosunku do ...
o jaki wydłużyłby się termin wykonania umowy Nr (...) z dnia 6 września ...
jedynie w oparciu o analizę umowy, dokonując de facto jej oceny ...
r. i wpływu na termin wykonania umowy, kwestii przejść przeciwpożarowych), której nie ...
ilości grzejników jakie, na podstawie umowy z dnia 9 maja 2013 ...
przez powódkę w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy i wysokości naliczonej z tego ...
wykonywanych na podstawie w/w umowy (wadliwe wykonanie pionów instalacji c.o.). Podniesiony ...
uznał, że skarżąca nie udowodniła należycie istnienia wierzytelności zgłoszonej do potrącenia ...
powódce za 81 zwłoki w wykonaniu powyższej umowy w kwocie 26.900,10 ...
zł z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy z dnia 6 września 2012 ...
do należnego powódce wynagrodzenia za wykonane roboty budowalne w ramach umowy z dnia 9 maja 2013 ...
wynika, że zawarta między stronami umowa dotyczyła montażu 293 sztuk grzejników ...
co nastąpiło jeszcze przed podpisaniem umowy, o czym świadczy zarówno data ...
liczby grzejników, odejmując od objętej umową liczby 322 sztuk, kolejne 29 ...
k. 81 - 88, załącznik do umowy z dnia 9 maja 2013 ...
sztuk, ostatecznie - w ramach zawartej umowy - montażowi podlegało 322 sztuki. Poza ...
4 października 2013 r. przedmiot umowy do odbioru końcowego, nie zamontowała ...
w tej dacie doszło do wykonania umowy, a co za tym idzie ...
mniejszej ilości grzejników niż przewidywała umowa stron. Zatem z faktu, że ...
23-24), w którym stwierdziła niewykonanie przez powódkę m.in. montażu ...
w domniemaniu - tych brakujących) został wykonany. Z tych względów nie sposób ...
grzejników w ilości wynikającej z umowy. Idąc dalej, wskazać trzeba, że ...
o przedłużenie jej terminu na wykonanie robót do dnia 30 listopada ...
co roboty budowalne objęte przedmiotem umowy nie zostały zakończone. Dopiero z ...
instalacji c.o., - zmianę nieprawidłowo wykonanych podłączeń grzejników w pomieszczeniach bloku ...
terenu pomieszczeń po robotach. Termin wykonania powyższych usterek komisja ustaliła na ...
znaczenie, że rzutuje na ocenę wykonania lub niewykonania zobowiązania. Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny ...
normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe ...
c. W dacie tej powódka wykonała bowiem pełny zakres robót objęty umową, a skoro tak, to zasadnie ...
terminie 30 dni od dnia wykonania robót, jej zwrot - w świetle ...
w brzmieniu z daty zawarcia umowy - przewidują trzyletni okres rękojmi, stwierdzić ...
nie dochodziła zwrotu tej części zabezpieczenia (tj. 30% z 5%, o ...
mowa w § 10 ust. 1 umowy), co wprost wynika z treści ...
trzeba, że powódce z tytułu wykonania umowy należy się na podstawie art ...
jej stosunek do wartości objętego umową zamówienia - nie znalazł podstaw do ...
wysokości 279.725 zł) w wykonaniu przedmiotu umowy nr (...) z dnia 6 września ...
2013 r., § 2 pkt. 2 umowy), wykonanie przez nią prac w umówionym ...
wentylacyjnych. Wskazała na opóźnienia w wykonaniu przez innych podwykonawców robót: budowlanych ...
uzależnienie zakończenia robót powódki objętych umową od zakończenia prac budowlanych i ...
fakt, że wyliczenie czasu na wykonanie tylko zmienionych elementów (przy założeniach ...
i przed uzyskaniem zmienionej dokumentacji wykonać wszystkie elementy nie podlegające zmianie ...
opóźnienia to okres potrzebny na wykonanie wyłącznie elementów zmienionych. Wadliwość takiego ...
wykonywane w odpowiedniej kolejności (bez wykonania jednych, nie można przejść do ...
jakie odcinki wentylacji) miałyby zostać wykonane do czasu uzyskania dokumentacji zamiennej ...
wykraczały poza zakres robót objęty umową z dnia 6 września 2012 ...
ulega przy tym wątpliwości, że wykonanie tych przejść nie było ujęte ...
w myśl § 1 ust. 3 umowy z dnia 6 września 2012 ...
przeciwpożarowego, podobnie jak specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z tego ...
analizowanych przejść w przedmiarach robót wykonanych przez projektanta. Wywody biegłej w ...
nie mają charakteru analizy prawnej umowy, lecz stanowią opartą na wiedzy ...
nie była obowiązana do ich wykonania w ramach wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną ...
danych w projekcie o potrzebie wykonania tych przejść, nie było też ...
miał określony zakres robót do wykonania i żaden z nich, także ...
umowie i dokumentacji przyjąć, że wykonanie przejść przeciwpożarowych należy do jej ...
uzasadnia też twierdzenie biegłej, że wykonanie przejść to roboty budowlane, a ...
mogła zakładać, że przejścia te wykona inny podwykonawca, gdyż nie dotyczą ...
umowna z tytułu zwłoki w wykonaniu robót objętych powyższą umową (art. 483 § 1 k.c ...
2014 r., przejścia zostały prawidłowo wykonane przez powódkę w grudniu 2013 ...
2014 r., kwestionowanie prawidłowości ich wykonania było niezasadne, co potwierdził w ...
niezawinione przez powódkę opóźnienie w wykonaniu umowy z dnia 6 września 2012 ...
I instancji co do braku należytego wykazania przez pozwaną wierzytelności z ...
Pozwana winna zatem wykazać, że wykonanie tych pionów było umownym obowiązkiem ...
powódki oraz, że zostały one wykonane wadliwie. W okolicznościach niniejszej sprawy ...
projektową, do której odwołuje się umowa stron, Sąd Apelacyjny nie jest ...
nie dysponując specjalistyczną wiedzą, czy wykonanie omawianych pionów było umownym obowiązkiem ...
o. w S., który wadliwie wykonał konserwację elewacji Bramy Głównej Cmentarza ...
przyznała, że zawarła z wykonawcą umowę gwarancji ubezpieczeniowej, ale mimo to ...
gwarancji wszelkie zmiany w treści umowy wymagają akceptacji pozwanej, pod rygorem ...
miała prawa do wynagrodzenia za wykonane dodatkowo prace i tym samym ...
siedzibą w W. została zawarta umowa zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ...
w W. udzieliła gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad. W treści ...
obowiązuje: 1) od dnia zawarcia umowy do dnia 10 stycznia 2009 ...
od dnia odbioru końcowego na wykonane prace i wbudowane materiały. W ...
został zawarty Aneks numer (...) do umowy numer (...). W dniu 28 sierpnia ...
związanych z realizacją zadania objętego umową numer (...) z dnia 22 lipca ...
protokole stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentacją techniczną. W dniu ...
Aneks numer (...) do gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad z dnia ...
pomiar wilgotności ścian obiektu zostanie wykonany w dniu 27 września 2010 ...
S., powódka wyraziła zgodę na wykonanie prac polegających na usunięciu białych ...
Powódka wezwała ponadto wykonawcę do wykonania pozostałych zausterkowanych robót, wskazanych w ...
stwierdza występowanie licznych wad po wykonanych pracach. Powódka wezwała wykonawcę do ...
krzyża. W protokole wskazano termin wykonania zausterkowanych prac do 30 września ...
elementach kamiennych z piaskowca, zostaną wykonane ponownie, - przebarwienia tynku na elewacji ...
osuszania murów, a nie wadliwie wykonanych prac konserwatorskich, 2. na wniosek ...
zarzut, iż laserunek lica cegły wykonano przed oczyszczeniem powierzchni z nalotów ...
wymiany uszkodzonych spoin wraz z wykonaniem hydrofobizacji na naprawianych powierzchniach, że ...
powódka wezwała wykonawcę ponownie do wykonania w okresie gwarancyjnym prac poprawkowych ...
z treści § 2 gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad z dnia ...
zaznaczył, że zobowiązanie gwaranta z umowy gwarancji ubezpieczeniowej ma charakter zobowiązania ...
w szczególności zarzutów ani z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej (a więc ...
konieczne wtedy, gdy z treści umowy gwarancji nie wynika wyraźnie, że ...
dokumencie gwarancji sumy. Nadto, strony umowy gwarancji przewidzieć mogą, że obowiązek ...
S. (wprost tak określono stronę umowy w treści samej umowy). To pozwana więc, skoro sama ...
powoduje, że powódka w terminie wykonała swoje prawo. W dniu 15 ...
Aneks numer (...) do gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad z dnia ...
zarzutu pozwanej odnośnie zmiany treści umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, co ...
wyraziła jednak zgodę na zmianę umowy, a dokonaną w dniu 23 ...
którym pozwana zaakceptowała zmianę pierwotnej umowy. Po drugie wskazać należy, że ...
nie wyraziła zgody na zmianę umowy, to biorąc pod uwagę zakres ...
co do kolejnej zmiany treści umowy między powodem w dniu 28 ...
c. w związku z § 3 umowy gwarancyjnej poprzez niewłaściwe przyjęcie, że ...
bez pisemnej akceptacji gwaranta zmiany umowy na "Konserwację elewacji Bramy Głównej ...
związanych z realizacją zadania objętego umową numer (...) z dnia 22 lipca ...
czynności niezwiązane z umówionymi pierwotną umową i aneksem nr (...) pozycji połączonych ...
wykonywania prac nie objętych aneksowaną umową z dnia 22 lipca 2008 ...
końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową numer (...) z dnia 22 lipca ...
wydaje mu się że zostały wykonane prace dodatkowe nie wymienione w ...
I instancji zinterpretował łączącą strony umowę w zakresie powinności gwaranta jako ...
sprawie nie nastąpiło. Reasumując, zmiana umowy między beneficjentem a wykonawcą porozumieniem ...
opisanej w § 2 pkt 2 umowy gwarancyjnej. Sąd Okręgowy nie aprobuje ...
stosunku prawnego gwarancji ubezpieczeniowej jest umowa między gwarantem a beneficjentem. W ...
zawarto przytoczenie § 2 pkt 2 umowy bez wskazania in concreto czy ...
tytułu odstąpienia przez niego od umowy o roboty budowlane z przyczyn ...
powoda. Wskazał, że odstąpienie od umowy na podstawie zapisu jej §11 ...
w W.. Uzgodniono, że za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ...
podatek VAT (§6 ust. 1 umowy). Zapis ten, podobnie jak zakres ...
miesiąc, stosownie do stopnia zaawansowania wykonanych i odebranych przez inspektora nadzoru ...
za odstąpienie przez niego od umowy z powodu okoliczności, za które ...
strony określiły warunki odstąpienia od umowy. Jednym z takich wypadków było ...
złotych. Opisane faktury dotyczyły prac wykonanych i ujętych w protokołach odbioru ...
11 ust.3 łączącej strony umowy, skieruje pozew do sądu, a ...
powyżej 14 dni odstąpiła od umowy o roboty budowlane nr (...). Równocześnie ...
zw. z § 11 ust. 2 umowy o roboty budowlane z dnia ...
tytułu odstąpienia od wskazanej wyżej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ...
przyznały, że wskutek odstąpienia od umowy przez powoda łączący je stosunek ...
oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Tym samym, dla stwierdzenia czy ...
koniecznym jest ustalenie, czy przyznane umową prawo odstąpienia ograniczone zostało przez ...
będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy, służy ograniczeniu czasu trwania stanu ...
mowa w §11 ust. 2 umowy nie jest terminem granicznym dla ...
prawo wierzyciela do odstąpienia od umowy, a jego źródłem jest przepis ...
ugruntowany jest pogląd, że postanowienia umowy łączące obowiązek zapłaty kary umownej ...
lecz na wypadek odstąpienia od umowy przez powoda z powodu okoliczności ...
zw. z § 11 ust. 2 umowy stanowiłoby zdaniem Sądu obejście dyspozycji ...
należy, że z treści zapisów umowy nie da się wywieść tezy ...
2006 roku zawarł z pozwaną umowę, na mocy której pozwana zobowiązała ...
końcowego. Prace I etapu obejmowały wykonanie płytowego fundamentu grzewczego za wynagrodzeniem ...
w trybie §9 pkt 5 umowy w wysokości dochodzonej pozwem to ...
inwestycji określonej w § 8 tejże umowy, na co ostatecznie przystała pozwana ...
przysługuje, ponieważ § 9 pkt 5 umowy przewiduje możliwość naliczenia kary umownej ...
nastąpiło w wyniku odstąpienia od umowy. Pozwana przeczyła, aby przystała na ...
Podkreślił, że zawartą przez strony umowę należy traktować jako całość, a ...
stanu faktycznego sprawy i celu umowy, który polegał na budowie domu ...
fundamentu. Postanowienie § 9 pkt 5 umowy należy interpretować celowościowo, a nie ...
taki stan, jakby do zawarcia umowy nie doszło, co oznacza że ...
wszystkie wzajemne roszczenia wynikające z umowy, w tym także z tytułu ...
Rejonowy przyjął, iż strony łączyła umowa o roboty budowlane z dnia ...
kary umownej. Skuteczne odstąpienie od umowy przez powoda nie stanowi przeszkody ...
wstrzymania robót po odstąpieniu od umowy. Wymaga to jednak wykazania istnienia ...
Podkreślił, że zakresem odesłania do umowy o dzieło z art. 656 ...
grudnia 2006 roku strony zawarły umowę o budowę domu jednorodzinnego, na ...
W pierwszym etapie pozwana miała wykonać budynek wstanie surowym obejmującym płytowy ...
zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Pozwana w okresie, w którym ...
kary w razie niedotrzymania warunków umowy. W dniu 9 stycznia 2007 ...
prac budowlanych stwierdzając, że została wykonana płyta fundamentowa z systemem grzewczym ...
VAT opiewającą na wynagrodzenie za wykonanie pierwszego etapu prac budowlanych. Po ...
fundamentu w sposób zgodny z umową i zasadami sztuki budowlanej. Powód ...
pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 6 grudnia 2006 ...
i zwrotu kwoty wpłaconej za wykonanie robót, w terminie 14 dni ...
potwierdził oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 6 grudnia 2006 ...
etapu prac budowlanych wynikających z umowy z dnia 6 grudnia 2006 ...
budowlanych i zakwestionowaniu prawidłowości ich wykonania przez powoda wyrażała gotowość dalszej ...
gdyż w istocie podczas zawierania umowy nie było żadnych szczegółowych uzgodnień ...
dokonał analizy § 9 pkt 5 umowy z dnia 6 grudnia 2006 ...
była związana wyłącznie z "terminowością" wykonania prac. W umowie nie zostały ...
umownych związanych z odstąpieniem od umowy czy naruszeniem innych obowiązków umownych ...
jednej ze stron za brak wykonania umowy, zostałoby to w sposób wyraźny ...
świetle woli stron i celu umowy, nie można interpretować, jako odnoszącego ...
przestoju. W wyniku takiej interpretacji umowy przez Sąd Rejonowy doszło zdaniem ...
autora apelacji możliwości dokonania wykładni umowy w sposób pozwalający na uwzględnienie ...
z odstąpieniem przez powoda od umowy była zawiniona przez pozwanego W ...
językowa wykładnia zawartej przez strony umowy nie dawała podstaw do przyjęcia ...
odnoszących się do spornego punktu umowy. W tej sytuacji pozostawało jedynie ...
sugerowanego przez powoda sposobu interpretacji umowy nie można wywieść z jej ...
instancji ocena dowodu z dokumentu (umowy) pozostaje w sprzeczności z zasadami ...
nie jest nigdy obligatoryjnym elementem umowy, trzeba ocenić jako logiczny wniosek ...
przy tym, że przyjęta interpretacja umowy nie dawała podstaw do zastosowania ...
roszczenie związane jest z realizacją umowy o roboty budowlane na rzecz ...
zł jako część wynagrodzenia za wykonanie umowy, którą to część pozwana gmina ...
zł jako część wynagrodzenia za wykonanie umowy, którą gmina bezzasadnie - zdaniem powódki ...
charakter i nie były objęte umową łączącą strony. Zaznaczyła, że wynagrodzenie ...
jego podwyższenia, zaś zakres przedmiotu umowy, który miał zostać przez powódkę ...
iż kwota ta stanowiła koszt wykonania barierek ochronnych, które były niezbędne ...
1 ust. 13 pkt 6 umowy uprawniona była do dokonania zapłaty ...
projektant, który na zlecenie powódki wykonał projekt, na podstawie którego miały ...
o.o. w S. zawarły umowę nr (...), na mocy której spółka ...
jako wykonawca zobowiązała się do wykonania na rzecz (...), jako zamawiającego, projektu ...
na żelbetowe wraz ze stosownym zabezpieczeniem podparć belek głównych, wymiany w ...
np. podkładek elastomerowych na połączeniach, wykonania górnego poszycia mostu układając je ...
1 ust. 3 - wykonawca miał wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
oświadczył, że osoby wykonujące przedmiot umowy mają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje ...
że dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana i wydana zamawiającemu w stanie ...
4). Dokumentacja projektowa miała zostać wykonana do dnia 28 lutego 2010 ...
r. (§ 3), zaś za jej wykonanie wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe ...
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (§ 4 ust. 2). Wykonawca na ...
dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem umowy nr (...) (§ 5 ust. 4). Ponadto ...
na podstawie § 5 ust. 5 umowy zobowiązany był w ramach czynności ...
w trakcie wykonywania prac. Dowód: umowa nr (...) (k. 37-41). Dnia ...
zawarła ze spółką (...) jako wykonawcą umowę nr (...), której przedmiotem określonym w ...
kąpieliska D. w S." poprzez wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż ...
wjazdowego na teren kąpieliska D. - wykonanie tymczasowego mostu pontonowego, przebudowa mostu ...
na budowę w części dotyczącej wykonania pontonowego mostu tymczasowego, uzyskaniem pozwolenia ...
wymagających pozwolenia na budowę na wykonanie tymczasowego mostu pontonowego; przygotowanie i ...
na budowę w części dotyczącej wykonania pontonowego mostu tymczasowego; uzyskania pozwolenia ...
zobowiązał się zaś, że przedmiot umowy wykona zgodnie z przepisami ustawy Prawo ...
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
też, że osoby wykonujące przedmiot umowy mają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje ...
D. w S.", maj 2008, wykonana przez Przedsiębiorstwo (...), opracowanie pn. "Ekspertyza ...
W. D.", lipiec 2008 r., wykonanego przez firmę (...), ul. (...) w S ...
1), jak i zobowiązał się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ...
że dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana i wydana zamawiającemu w stanie ...
służyć (§ 2 ust. 4). Przedmiot umowy nr (...) miał zostać wykonany przez wykonawcę w terminie do ...
dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem umowy (§ 5 ust. 4). Wykonawca w ...
autorskiego, podobnie jak w przypadku umowy nr (...), miał stwierdzać w toku ...
r. (k. 285-300). Następnie umowa nr (...) została przez (...) i spółkę ...
którego w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych strony ustaliły ...
występują torfy i namuły, wymagają wykonania badań geotechnicznych bezpośrednio w miejscu ...
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy mostu wjazdowego na teren ...
o dokumentację sporządzoną w ramach wykonania wskazanych umów. W wyniku postępowania ...
Gmina M. S. zawarła następnie umowę o roboty budowlane. Fakty niesporne ...
Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy nr (...), zawartej dnia 7 grudnia ...
zlecił, a wykonawca przyjął do wykonania przedmiot umowy pn. Przebudowa mostu wjazdowego na ...
oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik ...
we własnym zakresie również do: wykonania, eksploatacji i rozbiórki mostu tymczasowego ...
na drogi publiczne (pkt 3), zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie ...
zapewnienia - w trakcie realizacji przedmiotu umowy) nadzoru w zakresie faunistycznym pkt ...
i odprowadzenia nieczystości (pkt 8), zabezpieczenia własnego mienia w trakcie robót ...
ruchu - w zakresie niezbędnym do wykonania robót - wraz z uzyskaniem zezwolenia ...
ulic w zakresie niezbędnym do wykonania robót oraz poniesienia z tego ...
kosztów; wykonawca zobowiązany był do wykonania wszelkich prac wynikających z tych ...
uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu umowy, w tym usunięcia wszelkich zanieczyszczeń ...
wykonawca. W § 1 ust. 13 umowy nr (...) strony uregulowały kwestię zatrudniania ...
zaś z pkt 2 zawarcie umowy z podwykonawcą wymagało zgody zamawiającego ...
1 ust. 13 pkt 4 umowy nr (...) zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec wykonawcy ...
i zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, miało być potrącone z faktury ...
1 ust. 13 pkt 6 umowy nr (...)). W pkt 10 wskazano ...
zamawiającemu wraz z fakturą za wykonane roboty także oświadczenie podwykonawców o ...
ust. 14 wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy nr (...) na zasadzie zapewnienia najwyższej ...
10 miesięcy od dnia zawarcia umowy (§ 2 ust. 1), a także ...
prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe ...
zł brutto (§ 4 ust. 1 umowy nr (...)), która to kwota zawiera ...
zł, w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie miało zostać zwrócone wykonawcy przez ...
pisemnej pod rygorem nieważności. Dowody: umowa nr (...) (k. 28-36); SIWZ ...
191); wyciąg ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (k ...
NN i oświetlenia terenu oraz wykonania oznakowania nawigacyjnego mostu z sygnalizatorami ...
siedzibą w S. na podstawie umowy zatytułowanej "Umowa o dzieło nr (...)", zawartej dnia ...
22 czerwca 2012 r. Za wykonanie robót spółka (...) miała otrzymać wynagrodzenie ...
710 zł brutto. W § 10 umowy strony ustaliły, że spółka (...) jako ...
do czasu przedłożenia gwarancji dobrego wykonania spółka (...) uprawniona była do zatrzymania ...
22.06.2012 r. do umowy o dzieło nr (...) (k. 273 ...
o treści zgodnej ze wzorem umowy przesłanym 5 lipca 2012 r ...
wykonywania robót budowlanych na podstawie umowy nr (...) - w sierpniu 2012 r ...
istniejącą nawierzchnią dojazdu do mostu, wykonaną z trylinki, istnieje druga warstwa ...
nasypów lub inne skuteczne jego zabezpieczenie, aby zminimalizować przyszłe osiadanie i ...
pogwarancyjnym. Według inspektora nadzoru również wykonanie robót zgodnie z opracowanym przez ...
wskazał, że to spółka (...) realizowała umowę nr (...) z dnia 16 sierpnia ...
przypominał spółce (...), że jako wykonawca umowy (...) udzieliła na podstawie jej § 5 ...
jako wykonawca zobowiązana była do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i ...
zamawiający) i spółka (...) (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem - określonym w ...
2 wskazano, że zakres przedmiotu umowy obejmuje usunięcie wszystkich pali z ...
4). Wykonawca miał zrealizować przedmiot umowy nr (...) w terminie nie dłuższym ...
21 dni od dnia zawarcia umowy (§ 2 ust. 1), oraz udzielił ...
gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (§ 2 ust. 2) rozpoczynający się ...
odbioru prac (ust. 3). Za wykonanie umowy nr (...) wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ...
materiałach archiwalnych opinii, można obecnie wykonać w obecnej lokalizacji, ale jedynie ...
co jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót. Spółka (...) zawnioskowała też o ...
o sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Z kolei dnia 26 września ...
naprawczymi, które spółka (...) ma obowiązek wykonać w ramach ceny kontraktowej. Ponadto ...
z tym programem, który przewidywał wykonanie innych robót, niż pierwotnie zakładano ...
191); wyciąg ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (k ...
Zakład Usług (...) jako zamawiający zawarła umowę nr (...) ze spółką (...), której przedmiotem ...
jakości i rękojmi na przedmiot umowy (ust. 1). Bieg terminu gwarancji ...
przez zamawiającego (ust. 3). Dowód: umowa nr (...) (k. 50-52). Podwykonawca ...
odbioru prace wykonywane w ramach umowy o dzieło nr (...). Pismem z ...
elektrycznych - stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i ...
jej na 90 % niezgodnie z umową. W piśmie z dnia 17 ...
jednoznacznie stwierdził odbiór całości robót wykonanych przez spółkę jawną (...), wskazał również ...
robót przez spółki (...), jako strony umowy, stanowi podstawę i wymóg konieczny ...
powołując dodatkowo § 4 ust. 2 umowy, zgodnie z którym podstawą do ...
robót i przekazania dokumentów, kserokopię umowy o dzieło wraz z aneksem ...
z wezwaniem o zapłatę za wykonane roboty. (...) wezwał spółkę (...) do wyjaśnienia ...
przyczyn odmowy dokonania odbioru robót wykonanych przez firmę (...) i odmowy zapłaty ...
a okres gwarancji zgodnie z umową nr (...) z dnia 7 grudnia ...
braku decyzji zamawiającego w przedmiocie wykonania próbnego obciążenia mostu, spółka (...) aby ...
i nie przedłużać realizacji zadania wykona próbne obciążenie obiektu, a zwrotu ...
spółki (...) opinię techniczną określającą ocenę wykonania wybranych elementów obiektu mostowego w ...
opinii tej wskazał, że konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót ziemnych dla ...
na podstawie wierceń i sondowań wykonanych przez (...) oddalone były o około ...
odbioru robót wykonywanych na podstawie umowy nr (...) z dnia 7.12 ...
r. dokonała odbioru końcowego przedmiotu umowy. W załączniku nr 3 do ...
komisji odbiorowej do odbieranego przedmiotu umowy. Wskazano w nim m.in ...
balustrad mostu, bowiem konieczne jest zabezpieczenie barierami przy stożkach przyczółków, gdyż ...
k. 96-97). (...) domagał się wykonania barier na stożkach przyczółków przy ...
2013 r. - spółka (...) zaproponowała, że wykona wraz z montażem dodatkowe odcinki ...
z obowiązującymi przepisami), zleci ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt spółki ...
to, że wcześniej proponowała (...) ich wykonanie za dodatkową zapłatą w kwocie ...
nią podwykonawca K. R. oferował (...) wykonanie tych barier za kwotę 3 ...
80 zł zapłaconej przez (...) za wykonanie barier na dojazdach. Dowody: pismo ...
wskazany przez tą spółkę, za wykonanie robót w zakresie przebudowy sieci ...
80 zł w związku z wykonaniem zastępczym barier zabezpieczających stożki przyczółków ...
numer faktury korygującej (...). Dowód: potwierdzenie wykonanej operacji z 14.08.2013 ...
W załączeniu przesłane zostało potwierdzenie wykonania operacji. Pismo to zostało doręczone ...
Bezzasadne potrącenia", obejmujące tabelaryczne zestawienie wykonanych przez siebie robót, co do ...
nie są one objęte zakresem umowy nr (...), w związku z czym ...
zł; poz. 1.7 koszt wykonania "Projektu posadowienia nasypu - zamiennego" za ...
wyjazdów geodety z oprzyrządowaniem i wykonania pomiarów osiadań nasypów w okresie ...
poz. 2 próbne obciążenie - projekt + wykonanie za 38.000 zł. Tym ...
według spółki były poza określonym umową zakresem robót; a także kwoty ...
który to podwykonawca nie dostarczył zabezpieczenia zgodnie z Umową nr (...) z dnia 22 czerwca ...
ich już w trakcie realizacji umowy nr (...), w szczególności określenie osiadań ...
dodatkową w stosunku do zakresu umowy nr (...) i jej wymogi spełnia ...
nie są robotami nieobjętymi przedmiotem umowy nr (...). Są to roboty tego ...
przewidzieć, iż powstanie konieczność ich wykonania. Nakłada się na to błędne ...
warunków określonych w (...) konieczne było wykonanie nasypów dociążających o wys. 1 ...
próbnym obciążeniem obiektu) muszą być wykonane komisyjnie, z zachowaniem warunków określonych ...
opinii. Skoro zaś konieczne było wykonanie tych badań, to konieczne było ...
Jako roboty dodatkowe (na gruncie umowy nr (...)) zakwalifikować można zatem tylko ...
nią na rzecz pozwanej gminy umowy o roboty budowlane nr (...) z ...
w tym zakresie, że wskutek wykonania tych robót doszło po stronie ...
przez pozwaną kosztu zastępczego zlecenia wykonania za powódkę podmiotowi trzeciemu barier ...
zł stanowiła część wynagrodzenia za wykonanie umowy odpowiadającego kwocie zapłaconej przez pozwaną ...
które nie zostały objęte zakresem umowy nr (...), zaś z uwagi na ...
strony umowie ryczałtowym wynagrodzeniu powódki. Wykonanie tych prac było bowiem konieczne ...
zakładano), to zaś spowodowało konieczność wykonania, a następnie rozebrania, nasypów dociążających ...
ramach robót określonych łączącą strony umową nr (...), tym samym należało uznać ...
k.c., stosowanym odpowiednio do umowy o roboty budowlane: jeżeli strony ...
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...
na wynagrodzenie ryczałtowe przez strony umowy o roboty budowlane określonej w ...
nawet jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...
projektu wynikła w toku wykonywania umowy o roboty budowlane nr (...). Zgodnie ...
art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...
nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne ...
że ten wadliwy projekt został wykonany przez powódkę w ramach wcześniej ...
przypadku wadliwego albo sprzecznego z umową wykonywania umowy o dzieło regulują bowiem przepisy ...
uzależniony od tego, czy przedmiot umowy został ukończony (art. 637 k ...
sporządzonej przez powódkę w ramach umowy o dzieło nr (...) i (...) powstała ...
a nadto na podstawie pomiarów wykonanych około 20 metrów od miejsca ...
jej zachowanie się podczas wykonywania umowy należy oceniać stosownie do art ...
2 k.c., zgodnie którym: należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej ...
nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne ...
nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła. Jedynie w sytuacji, w ...
z odpowiedzialności za wady dzieła wykonanego w takich warunkach. W orzecznictwie ...
nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła, zamawiający obstawał przy jego ...
nią nie da się prawidłowo wykonać dzieła, lecz przeciwnie - złożył wyraźne ...
dzieła: tj. po pierwsze zleciła wykonanie opinii geologicznej M. O., a ...
mogła zostać zastosowana do jego wykonania, na co zgodnie w sporządzonych ...
co potwierdzili biegli po analizie umowy o dzieło). Z własnej inicjatywy ...
dostarczyć opinię geologiczną w ramach umowy o dzieło. Wskazać trzeba, że ...
640 k.c. jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego ...
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Współdziałanie zamawiającego w niniejszej sprawie ...
to obowiązek pozwanej - sama zleciła wykonanie opinii geologicznej i przekazała ją ...
celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej. Spełniająca świadczenie ...
k.c. i wskazała, że wykonała próbne obciążenie, choć uważała, że ...
zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, żądanego na podstawie ...
z uwagi na koszty zastępczego wykonania barier przez pozwaną. Potrącenie to ...
że pozwana zleci podmiotowi trzeciemu wykonanie barier na koszt i ryzyko ...
i jaki podmiot te bariery wykonał, w szczególności, czy nastąpiło to ...
poniosła. Pozwana nie przedłożyła ani umowy, ani faktury z wykonawcą zastępczym ...
dowodów) potwierdzających, że bariery zostały wykonane za kwotę wynoszącą 7.084 ...
na to, że rzeczywisty koszt wykonania barier, wg średnich cen rynkowych ...
niniejszego procesu, która sama zaoferowała wykonanie tego zakresu robót za kwotę ...
wierzyciel zawarł z osobą trzecią umowę o świadczenie, jakie miał świadczyć ...
wskazujących na sposób jej ustalenia. Umowa stron, przewidująca wynagrodzenie ryczałtowe, wykonywana ...
projekt budowlany, który nie zakładał wykonania spornych barier (co jest faktem ...
koszt wykonawstwa zastępczego w zakresie wykonania barier nie może być obliczony ...
w celu wykazania, że brak wykonania barier ochronnych zabezpieczających stożki przyczółków ...
wadę obiektu budowlanego, będącego przedmiotem umowy stron, a także ta okoliczność ...
ma na celu ułatwienie Sądowi należytej ceny zebranego materiału wtedy, gdy ...
w zakresie tego, czy brak wykonania barier ochronnych stanowi wadę obiektu ...
nie wykazała bowiem, że brak wykonania barier ochronnych w ogóle stanowi ...
barier mostu, bowiem konieczne jest zabezpieczenie barierami przy stożkach przyczółków, gdyż ...
trzeba, że zamawiającemu na gruncie umowy o roboty budowlane takie roszczenie ...
c., znajdujący odpowiednie zastosowanie dla umowy o roboty budowlane, zgodnie z ...
czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne ...
k.c., stosowanymi odpowiednio do umowy o roboty budowlane, jeżeli obiekt ...
przyjmującego zamówienie miałaby oznaczać każde wykonanie zastępcze, bez względu na wysokość ...
zaś niespornym było, że powódka wykonała umowę o roboty budowlane nr (...), w ...
powódki o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, za które wystawiono ...
trzydziestodniowym (por. § 4 ust. 4 umowy), doręczoną stronie pozwanej najpóźniej dnia ...
z tytułu części wynagrodzenia za wykonanie umowy, odpowiadającego kwocie zapłaconej przez pozwaną ...
prac, których rezultatem nie jest wykonanie całego obiektu ani nawet jego ...
które jednak składają się na wykonanie obiektu, stanowiąc część składową finalnego ...
1230/12]. Zasadniczym kryterium rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena ...
przez podwykonawcę prowadzić będą do wykonania danego obiektu, stanowiąc część składową ...
Po drugie strony wprowadziły do umowy niezależną od powyższej podstawę transferu ...
1 ust. 13 pkt 6 umowy (co ma sens zważywszy, że ...
że jako inwestor zaakceptowała inną umowę podwykonawczą niż ta, którą ostatecznie ...
1 ust. 13 pkt 6 umowy, w którym to zamawiający (pozwana ...
podstawie łączącej powódkę i pozwaną umowy o roboty budowlane pozwana była ...
powódki (przekazującego). Poprzez zapłatę, jaką wykonała pozwana, zaspokojone zostały dwa stosunki ...
umorzenie długu wobec powódki z umowy o roboty budowlane, a to ...
1 ust. 13 pkt 6 umowy, z kolei ewentualne odwołanie przekazu ...
1 ust. 13 pkt 6 umowy o roboty budowlane łączącej powódkę ...
do czasu przedłożenia gwarancji dobrego wykonania powódka uprawniona jest zatrzymać z ...
doszło do przedłożenia gwarancji dobrego wykonania przez podwykonawcę, a to było ...
kwotę obejmującą 100% wynagrodzenia z umowy podwykonawczej. Inaczej mówiąc jeżeli powódka ...
chciała skorzystać z uprawnienia § 10 umowy podwykonawczej, to winna złożyć wobec ...
uznała, iż całe wynagrodzenie z umowy podwykonawczej jest wymagalne. Nie budzi ...
powstał obowiązek rozliczenia się z wykonanych robót, nawet gdyby strony przewidziały ...
kształtującego prawo przewidzianego w § 10 umowy podwykonawczej. Zapłacone przez pozwaną gminę ...
1 ust. 13 pkt 6 umowy o roboty w jego budowlane ...
nie wyraziła zgody na zawarcie umowy podwykonawczej o takiej treści, jaka ...
faktycznie została między stronami tej umowy ustalona). Co więcej pismo z ...
długu pozwanej wobec powódki z umowy o roboty budowlane, czy to ...
takie jak treść łączącej strony umowy, wykonanie robót budowlanych, brak zapłaty przez ...
okoliczności, takie jak zakwalifikowanie robót wykonanych przez powódkę jako robót dodatkowych ...
oraz wartość, a także konieczność wykonania tych robót dla prawidłowej realizacji ...
wykazania, że pozwana zleciła powódce wykonanie projektu budowlanego zastrzegając jego opracowanie ...
treści łączących strony umów, zakresu umowy oraz zakresu wykonanych robót, a to były okoliczności ...
stronami dotyczył wyłącznie tego, czy wykonane przez powódkę roboty były objęte ...
wykazać, że na etapie negocjowania umowy powódka przyznawała, że przekazana jej ...
dokumentacja geologiczna była wystarczająca do wykonania dzieła w postaci projektu budowlanego ...
dowodu z dokumentu, jakim była umowa nr (...), gdzie powodowa spółka w ...
na pytania Sądu i stron, wykonane przez nich opinie okazały się ...
było żadnych podstaw, aby zanegować wykonane opinie, trzeba mieć bowiem na ...
zamawiającemu wiedzy na temat sposobu wykonania usługi objętej zamówieniem. Ponadto spółdzielnia ...
lecz jest środkiem do lepszego wykonania usługi zasadniczej. W związku z ...
są natomiast środkiem do lepszego wykonania usługi zasadniczej, tj. usługi sprzątania ...
Wykonawca nadal zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za ...
wyboru ofert finalnie nie podpisze umowy o udzielenie zamówienia . Uwzględniając natomiast ...
wyboru ofert finalnie nie podpisze umowy o udzielenie zamówienia . Uwzględniając natomiast ...
uzasadnieniu podała, że strony łączyła umowa o roboty budowlane, przy czym ...
natychmiastowym z winy pozwanego od umowy. Natomiast w dniu 22 marca ...
usunięcie usterek będących wynikiem nieprawidłowego wykonania robót, kwoty 215 714,89 ...
1 pkt 1 łączącej strony umowy. Nakazem zapłaty z dnia 9 ...
one wystawione przed datą zawarcia umowy łączącej strony. Pozwany zakwestionował też ...
ze sztuką budowlaną. Wobec tego wykonanie zastępcze było niezasadne, a w ...
kilkakrotnymi zmianami w projekcie termin wykonania robót przedłużał się. Zarówno inwestor ...
wiedzieli i do dnia wypowiedzenia umowy ich nie kwestionowali. Zdaniem pozwanego ...
było podstaw do odstąpienia od umowy to żądanie kary umowne nie ...
przetargu powódka zawarła z pozwanym umowę, na podstawie której zleciła pozwanemu ...
robót budowlanych stanowiący załącznik do umowy i będący jej integralną częścią ...
stanowiące załącznik nr 1 do umowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 ...
jako wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w szczególności koszty energii elektrycznej ...
wywozu gruzu i materiałów odpadowych, zabezpieczenia robot do odbioru końcowego, przygotowania ...
w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z ...
strony zawarły aneks do niniejszej umowy ustalając, że w celu uproszczenia ...
rozliczenia inwestorowi przez powódkę. Dowód: umowa (k. 28 - 30), kosztorys (k ...
powódki prace budowlane objęte innymi umowami, polegające na remontach budynków szpitalnych ...
pracami prowadzonymi w P.. Dowód: umowy (k. 400 - 419), przesłuchanie J ...
powódce faktury VAT za prace wykonane w ramach umowy obejmującej prace w P.. Powódka ...
pobierane na materiały jak i wykonane prace. Wówczas część faktur wystawionych ...
nie zostały faktycznie przez pozwanego wykonane bądź niejasne były dla powódki ...
689). Powódka rozliczała się z wykonanych przez pozwanego prac z inwestorem ...
koordynatora inwestycji, oraz protokoły odbioru wykonanych robót Dowód: faktury, kosztorysy i ...
się z wykonywaniem robót objętych umową z dnia 14 maja 2011 ...
nie dokonuje terminowo płatności za wykonane roboty, jak również, że powódka ...
z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Jednocześnie powódka wskazała, że pozwany ...
też - w związku z brakiem zabezpieczeń - ochronę budowy profesjonalnej firmie. Dowód ...
pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z uwagi na bezskuteczny upływ ...
pozwanego. Zasadniczym powodem odstąpienia od umowy było nieterminowe wykonywanie prac przez ...
pozwanego ale także wady w wykonanych pracach. Jednocześnie w dniu 19 ...
10 ust. 1 pkt 1 umowy z dnia 14 maja 2011 ...
z odstąpieniem przez powódkę od umowy strony sporządziły protokół przejęcia placu ...
terenu i poprawkach robót już wykonanych. W umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe ...
powiększone o podatek VAT. Za wykonanie przedmiotu umowy powódka zapłaciła ustalone w umowie ...
również roboty wykraczające poza zakres umowy z pozwanym. Z wyjątkiem robót ...
2012 r. (k. 183 - 185), umowa z dnia 10 sierpnia 2012 ...
Po odstąpieniu przez powódkę od umowy z pozwanym, w dalszym ciągu ...
Powódka wywodzi swoje roszczenia z umowy zawartej z pozwanym w dniu ...
że strony niniejszego postępowania łączyła umowa o roboty budowlane, stąd oceny ...
wykonawcą inwestycji była powódka, związana umową z inwestorem - spółką (...). Nie było ...
r. powódka skutecznie odstąpiła od umowy, a w konsekwencji strony zostały ...
należności tytułem zaliczek na poczet umowy łączącej strony, należności z tytułu ...
jakim pozwany zleconych prac nie wykonał bądź wykonał je nieprawidłowo. Nadto powódka dochodziła ...
na odstąpienie przez powódkę od umowy z winy pozwanego, w oparciu ...
10 ust. 1 pkt 1 umowy. W ocenie Sądu tylko roszczenie ...
umownej naliczonej za odstąpienie od umowy przez powódkę z winy pozwanego ...
w niniejszej sprawie, tj. gdy umowa wzajemna przestała wiązać, obowiązek zwrotu ...
w naturze, rozliczenie między stronami umowy wzajemnej następuje przy uwzględnieniu wartości ...
tym, że powódka nie dołożyła należytej staranności przy prowadzeniu swoich spraw ...
oraz materiałów budowalnych) przewyższa wartość wykonanych przez pozwanego prac, które wyceniła ...
wypłacona przed zawarciem z pozwanym umowy a z dnia 14 maja ...
cechował brak uporządkowania cechujący się nienależytą starannością wymaganą w stosunkach tego ...
zakresie powódka twierdziła, że pozwany wykonał zlecone prace w sposób nieprawidłowy ...
ma możliwości rzetelnej oceny jakości wykonanych przez pozwanego robót bowiem przedstawione ...
nie może stanowić samodzielnie o nienależytym wykonaniu wcześniejszych etapów robót. Jak wcześniej ...
przyjąć, iż za nieprawidłowości w wykonaniu umowy odpowiada wyłącznie pozwany, bowiem obciążają ...
także roboty wykraczające poza zakres umowy pozwanego z powódką. O ile ...
w tym zakresie nie zostały należycie wykazane. Zasadne natomiast okazało się ...
w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z ...
powodowało, ze zagrożony był termin wykonania prac zastrzeżony w umowie powódki ...
dla oceny odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie prac kwestia tego, że na ...
powódki nie usprawiedliwia takiego odmowy wykonania zleconych pozwanemu prac, który mógł ...
skutkowało odstąpieniem przez powódkę od umowy. Zauważyć należy, że relacje między ...
do odstąpienia przez powoda od umowy z winy pozwanego. Stąd zasadnym ...
jako beneficjenta gwarancji nie były należycie chronione. Wadliwe złożenie wadium stanowi ...
wniosku, że jej celem było zabezpieczenie każdej oferty złożonej przez Wykonawcę ...
sprowadza się do kwestii skuteczności zabezpieczenia wadialnego złożonego w postępowaniu o ...
działaniem lub zaniechaniem doprowadzi do wykonania uprawnienia przez beneficjenta gwarancji. Nie ...
ze stosunku podstawowego. Gwarancja przetargowa zabezpiecza każdą ofertę (...) spółka z o ...
udzielenie zamówienia publicznego, którzy dokonali zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej nie ...
w postępowaniu Gwarancja przetargowa stanowiła należyte zabezpieczenie wadialne i brak było podstaw ...