II Ca 952/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2013-02-12 26 fragmentów Premium

2013-02-12

Spółka Jawna w S. w wykonaniu warunku określonego w Rozdziale (...) SIWZ ...

wymaganych przez pozwanego dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wszystkich dostaw. Pismem z dnia ...

złożonej oferty o dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w "Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ...

przedłożyła pozwanemu dokumenty w postaci umowy o zamówienia wraz z fakturami ...

zamówieniem (...) Uniwersytetu (...) jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy. Powód załączył nadto referencje ...

przez spółkę (...) w związku z wykonanymi dostawami. Pozwany (...) Szpital (...) w S ...

oferty o prawidłowe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń ...

które w jej ocenie potwierdzają należyte wykonanie realizowanych na rzecz (...) dostaw. Pozwany ...

a nie przesądzają o jego należytym wykonaniu. Pozwany uznał, że (...) Spółka Jawna ...

oraz konsekwencji wynikających z niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z przepisów powołanej ...

złożonej oferty o dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w "Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ...

terminie przesłała dokumenty w postaci umowy o zamówienia wraz z fakturami ...

zrealizowanym zamówieniem (...) jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy. Powódka załączyła ponadto referencje ...

przez spółkę (...) w związku z wykonanymi dostawami. Okoliczności tej nie kwestionował ...

którzy uchylają się od zawarcia umowy, bądź nie wnoszą zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustawowa przesłanka zatrzymania wadium, o ...

w każdej sytuacji, gdy wykonawca nienależycie wypełni wezwanie zamawiającego stwarza pole ...

materiałów biurowych do (...) musiało potwierdzać należyte wykonanie dostaw. W innym bowiem wypadku umowa zostałaby wypowiedziana, odstąpiono by od ...

dokumenty, które jej zdaniem dowodziły należyte wykonanie dostaw. Jednakże nawet jeśli zamawiający ...

złożonej oferty o dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w "Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych ...

zrealizowanym zamówieniem (...) jako dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy i wykazanie posiadanej wiedzy ...

przez spółkę (...) w związku z wykonanymi dostawami. W ocenie jednakże pozwanego dokumenty te nie stanowiły należytego wykonania zobowiązania, co w konsekwencji spowodowało ...

w ocenie zamawiającego nie stanowią należytego zadośćuczynienia wezwaniu, albowiem są błędne ...

niewłaściwe, nie wykazujące w sposób należyty okoliczności, o których mowa w ...

której wykonawca celowo, nie dochowując należytej staranności wymaganej w stosunkach tego ...

jednakże ocenione przez zamawiającego jako nienależyte, niewłaściwe, nie spełniające wymagań na ...

sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...

XXIII Zs 110/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-09-15 9 fragmentów Premium

2022-09-15 » Oddala skargę

w celu uzyskania, a następnie wykonania zamówienia umawiają się o wspólny ...

podmiot, z którym zawarta została umowa w tym zakresie cieszący się ...

nich działalności gospodarczej. Z kolei Umowa konsorcjum jest umową nienazwaną mającą swe oparcie w ...

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak to trafnie wyjaśnił Sąd ...

konsorcjum, spółka cywilna). Dopuszczalność zawierania umowy konsorcjum wynika z zasady swobody ...

nie ma osobowości prawnej; jest umową pomiędzy dwoma podmiotami lub większą ...

przedsięwzięcia. W wyniku zawarcia takiej umowy nie powstaje osobny byt prawny ...

posiadają wyłącznie członkowie tworzący konsorcjum. Umowa konsorcjum może stanowić podtyp spółki ...

udzielenie zamówienia publicznego wykonawców związanych umową spółki cywilnej, a tych, których łączy umowa konsorcjum już nie. Z przedstawionych ...

VIII Ga 45/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2015-03-19 95 fragmentów Premium

2015-03-19

T... (...) A... (...), zawarła z pozwaną umowę, której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja ...

Podała, że w trakcie wykonywania umowy doszło do opóźnień z przyczyn ...

przedawnienia. Pozwana zarzuciła powódce, że nienależycie przygotowała się do realizacji zadania ...

zobowiązana była do zapłaty po wykonaniu 100 % danej pracy. Dodatkowo pozwana ...

czynnej po stronie powodowej, albowiem umowa została zawarta z konsorcjum składającym ...

nazwą T... (...) A... (...) została zawarta umowa nr (...), której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja ...

jawną z siedzibą w S.. Umowa była w znacznej części finansowana ...

konsorcjum zostało zawiązane na podstawie umowy z dnia 20.12.2006 ...

została powodowa spółka. W zakres umowy wchodziło wykonanie przedprojektowych badań odpadów niebezpiecznych zanieczyszczonych ...

wykonawczego instalacji do ich oczyszczania, wykonanie prac przygotowawczych, wyburzeniowych i demontażowych, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, realizacja ...

końcowego wraz z rozliczeniem przedmiotu umowy, wykonanie robót budowlano-montażowych, realizacja dostaw ...

odbioru końcowego z rozliczeniem przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 1 do umowy). W zakresie realizacji robót budowlanych ...

i zawrzeć z pozwaną odrębne umowy na dostawę mediów, przy czym ...

płatności za media. W ramach umowy konsorcjum zobowiązało się po zakończeniu ...

podpisania protokołu odbioru. W § 12 umowy zapisano, że w przypadku wystąpienia ...

w kosztorysach ofertowych wykonawcy. Procedura wykonania tych robót obejmować miała spisanie ...

zamawiającego i spisanie aneksu do umowy. Powódka jako lider konsorcjum zobowiązana ...

koordynacji) realizacji zadań objętych przedmiotem umowy z zamawiającym oraz do nadzoru ...

Inżynierem kontraktu, wskazanym w § 4 umowy o roboty budowlane, była spółka ...

istotnych warunków zamówienia do powyższej umowy rozpoczęcie realizacji zamówienia ustalono na ...

w tych budynkach zobowiązali się zabezpieczyć ciągłość przygotowania C.W.U ...

do montażu technologii kotłowni z wykonaniem instalacji elektrycznych, budowy instalacji c ...

powódce za prace związane z wykonaniem sieci gazowej. Pismem z dnia ...

o wcześniejszą zapłatę za dotychczas wykonane prace związane z prowizorycznym ogrzewaniem ...

za obiekty dopiero po ich wykonaniu w 100 % może skutkować brakiem ...

zarządu pozwanej do zapłaty za wykonane prace kwoty minimalnej 950.000 ...

do zapłaty za pierwszy etap wykonanych robót. W dniu 7 września ...

zgodnie z harmonogramem. Wykonawca wstrzymywał wykonanie prac z uwagi na brak ...

pozwanej. W związku z opóźnieniem wykonania prac R. O. (1) przeprowadził ...

pozwaną a powódką została zawarta umowa o świadczenie usług eksploatacyjnych przedmiotem ...

szczegółowo określonych w załączniku do umowy, zainstalowanych w źródłach ciepła położonych na terenie (...) S.A.. Umowa została zwarta na czas określony ...

został podpisany aneks nr (...) do umowy (...) w którym zmieniono treść § 10 ust. 1 umowy, w którym ustalono ryczałtową formę ...

pozwaną do zapłaty za dotychczas wykonane prace. W dniu 3 marca ...

oświadczyły, że w związku realizacją umowy (...) z dnia 9 marca 2007 ...

porozumieniu. Na podstawie opisanej wyżej umowy o świadczenie usług eksploatacyjnych powódka ...

w załączeniu kosztorysu powykonawczego robót wykonanych na okoliczność przygotowania systemu cieplnego ...

w nim, że prace zostały wykonane w terminie od 9 marca ...

pozwoleniem na budowę i warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, wyniki ...

kosztów z tytułu robót tymczasowych wykonanych w celu zapewnienia ogrzewania zastępczego ...

ugodowej i zapłatę za roboty wykonane na postawie umowy (...). W piśmie z dnia 18 ...

sprawę o zapłatę z tytułu wykonania umowy nr (...). W oparciu o tak ...

niesporne było, iż łączyła je umowa nr (...), której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja ...

liderem Konsorcjum będącego stroną tejże umowy. Niesporne było nadto, iż umowa została zawarta w trybie zamówienia ...

wzbogaceniu, wskazując, iż strony zawarły umowę o prace dodatkowe, która - wobec ...

nieważna. Została jednak przez powoda wykonana i z tego tytułu domaga ...

zakres obowiązków powoda wynikających z umowy stron. Sąd Rejonowy podniósł, iż analiza treści umowy, łącznie ze Specyfikacją Istotnych Warunków ...

wyraźnie wskazano, że najpierw zostaną wykonane nowe elementy systemu cieplnego, a ...

zapis paragrafu 11 ust. 1 Umowy, wskazujący, że wynagrodzenie miało być ...

płatności należności w toku realizacji umowy nie uprawniał Wykonawcy do wstrzymywania ...

tym zapis §14 ust 1 Umowy nakładający na Wykonawcę określone obowiązki ...

istnienia groźby opóźnienia prac spowodowanej niewykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Procedury takiej ...

przy tym, by jakikolwiek zapis umowy wskazywał na ustalenie takiego prawa ...

tymczasowe niezbędne do zapewnienia realizacji Umowy (§2 ust.2.2 pkt 1 Umowy). Obowiązek wykonania takich prac pozostawał w gestii ...

jako ustalenia prac dodatkowych dopuszczalnych Umową. Były to raczej uzgodnienia mające na celu kontynuowanie umowy zgodnie z jej celem i ...

dokonywane zgodnie z procedurą przewidzianą umową (§12). Pozwana miała bowiem możliwość ...

i demontażu instalacji tymczasowej były wykonane przez nią jako Lidera Konsorcjum ...

postaci instalacji tymczasowej zostało bowiem wykonane w październiku 2007 roku. Zgodnie ...

k.c. roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z ...

w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Wniosek o ...

Mając na uwadze powyższe rozważania wykonanie instalacji tymczasowej należy traktować jako realizację Umowy głównej, a tym samym wyłączone ...

zamontowanie instalacji tymczasowej było objęte umową stron, która to umowa była nieważna z uwagi na ...

żądania - w ocenie Sądu Rejonowego - wykonanie spornej instalacji było wykonaniem Umowy Głównej. Nie powstały więc w ...

grzewczej tymczasowej zostały przez nią wykonane, podczas gdy okoliczność ta jest ...

łącznie (z uwagi na zawarcie umowy konsorcjum) co determinuje też odpowiedzialność ...

nie negowała, iż instalacja została wykonana, tyle, że negowała jej zasadność w świetle postanowień umowy nr (...) z dnia 09.03 ...

przez Sąd I instancji, iż wykonanie tymczasowej instalacji grzewczej stanowiło realizację ...

instalacji grzewczej, a zatem jej wykonanie stanowiło realizację dodatkowych czynności bez ich sformalizowania w formie umowy, II. przepisów prawa procesowego w ...

przez Sąd I instancji, iż wykonanie przez powódkę tymczasowej instalacji grzewczej stanowiło obowiązek wynikający z umowy nr (...) z dnia 09.03 ...

z tytułu realizacji robót objętych umową nr (...) z dnia 09.03 ...

zdecydowała o opóźnieniu w wykonywaniu umowy nr (...) z dnia 09.03 ...

r., czego skutkiem była konieczność wykonania instalacji grzewczej, podczas, gdy skutek w postaci konieczności wykonania tej instalacji był wynikiem zaległości ...

podjęła czynności zmierzających do rozwiązania umowy a także z uwagi na ...

iż weryfikacja ustalała ostatecznie wartość wykonanych prac, a sam zakres prac ...

Powód podniósł, iż łącząca strony umowa, SIWZ oraz spójne zeznania świadków ...

Prace te nie były objęte umową, zatem nie mogły zostać rozliczone w ramach umowy. Skarżący wskazał także, iż z ...

na zapisach umownych wynikających z umowy nr (...) z dnia 9 marca ...

2007 roku, której przedmiotem było wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja ...

Zamówienia, z których wynika, że umowa miała być wykonywana - jak wskazano ...

stoczni. W tejże Specyfikacji strony umowy przewidziały także określoną kolejność czynności ...

zaistniałych okolicznościach spoczywał zgodnie z umową obowiązek wykonania tymczasowego systemu ogrzewania. Z zapisów ...

2 ust 2 pkt 1 umowy nr (...) z dnia 9 marca ...

bowiem, że wykonawca zobowiązał się wykonać także wszelkie roboty tymczasowe, które ...

tymczasowego ogrzewania jako wynikających z umowy z dnia 9 marca 2007 ...

Z postanowienia § 12 ust 1 umowy wynikało, że w przypadku robót ...

w sytuacjach wystąpienia prac nieobjętych umową. Co do tymczasowej instalacji grzewczej ...

co spowodowało z kolei konieczność wykonania przez wykonawcę tymczasowego ogrzewania. Wbrew ...

płatnościami za faktury obejmujące czynności wykonane w ramach umowy stron znajduje pełne potwierdzenie w ...

finansowym, jak wynikało to z umowy stron - § 11 ust 1, z ...

I instancji, iż w świetle umowy stron (§ 14 ust 1) nawet ...

Stosownie do § 14 ust 1 umowy wykonawca zobowiązany był uprzedzić pisemnie ...

każdej groźbie opóźnienia robót, spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez zamawiającego. Jeżeli takie ...

o czasie o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu. Z ...

w oparciu o powyższe zapisy umowy były podejmowane. Analogiczne uwagi należy ...

pozwana uzyskała, na podstawie nieważnej umowy nienależne świadczenie. Odnosząc się do ...

się o udzielenie zamówienia - za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie można - w ocenie Sądu ...

VIII Ga 13/08 – Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu – 2008-03-27 29 fragmentów Premium

2008-03-27 » oddala skargę

zamówienia z wolnej ręki na: ,, Wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...

na tym, że zamawiający negocjuje umowę z jednym, z góry wybranym ...

uzgadnianiu przez strony treści planowanej umowy, w tym koniecznych elementów umowy, bez których umowa nie może dojść do skutku ...

stanowiska co do treści przyszłej umowy przekazywać sobie na piśmie, to ...

opartych na przetargowym modelu zawarcia umowy. Również jako chybiony oceniono zarzut ...

w którym strony negocjują treść umowy, przesłanki odrzucenia oferty nie mają ...

istotny i konieczny element przyszłej umowy i niewątpliwie musiała być porównywana ...

wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne. Odnosząc się ...

którego wynika, iż ustalono treść umowy, w tym ceny i warunki ...

się co do wszystkich postanowień umowy, co jednoznacznie potwierdzono w protokole ...

do istotnych i koniecznych postanowień umowy. Zaprzeczeniem stanowiska odwołującego jest fakt ...

postępowanie o zamówienie publiczne na " wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...

trybie z wolnej ręki na: " Wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...

innym wykonawcą, bez zamiaru zawarcia umowy, jedynie w celu "uzyskania informacji ...

poprzez uznanie, że negocjowanie warunków umowy, bez zamiaru jej zawarcia, oraz ...

w całości oraz unieważnienie postępowania "Wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...

wykonawcę, który jest w stanie wykonać zamówienie i zgłosił wcześniej wolę wykonania zamówienia; - czy w przypadku, gdy ...

pozwala zamawiającemu żądać złożenia oferty wykonania zamówienia od potencjalnego oferenta, w ...

Prawa zamówień publicznych zakazu zawarcia umowy z P ... S.A w ...

ręki do zamówienia publicznego na wykonanie usługi przewozu koleją około 9600000 ...

10 /TPK/ZP/2007 na wykonanie usługi przewozu koleją około 9600000 ...

z nim w zakresie zawarcia umowy przewozu koleją węgla energetycznego w ...

strony uzgodnią wszystkie postanowienia przyszłej umowy, dochodzi do jej zawarcia, jeżeli ...

zamierza po przeprowadzeniu negocjacji zawrzeć umową w trybie zamówienia z wolnej ...

między innymi również jako podmiot należycie dbający o swoje interesy gospodarcze ...

trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi przewozu koleją około 9 ...

upoważnień. Podczas negocjacji ustalono brzmienie umowy, w tym w szczególności: termin ...

w okresie zimy, formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ceny za przewóz węgla. Ostateczna treść umowy na wykonanie usługi przewozu węgla energetycznego do ...

10.2007 r. Zarówno projekt umowy jak i załączniki zostały zaparafowa ...

X GC 595/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2014-07-31 211 fragmentów Premium

2014-07-31

że z ww. pozwaną zawarła umowę nr (...) z dnia 16 stycznia ...

powódka jako podwykonawca przyjęła do wykonania roboty w postaci kompleksowej dostawy i wykonania instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych, agregatu prądotwórczego ...

w W. przy ul. (...); przedmiotowa umowa została zawarta za zgodą inwestora ...

za pisemną zgodą stron. Za wykonanie robót strony uzgodniły wynagrodzenie w ...

za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy powstałą z winy podwykonawcy należna ...

kar za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy strony określiły na 20% wartości netto umowy. Aneksem nr (...) z dnia 31 ...

r. strony wprowadziły zmiany do umowy, poprzez określenie wysokości wynagrodzenia powódki ...

strony zawarły aneks nr (...) do umowy, dokonując kolejnej zmiany wynagrodzenia powódki ...

podała, że podczas realizacji przedmiotu umowy wystąpiły utrudnienia związane z działaniami ...

zakończenia prac; część prac została wykonana jeszcze w dniu podpisania protokołu ...

wzywała pozwaną (...) S.A. do wykonania robót budowlanych, których zakończenie warunkowało ...

r. komisyjnie odebrano odbiór robót wykonanych w okresie od 16.01 ...

do zwrotu kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwoty 105.450,07 ...

powódka zobowiązała się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 maja 2012 ...

S.A. podała, że przedmiot umowy został zakończony w dniu 27 ...

podała, że za opóźnienie zakończenia wykonania przedmiotu umowy obciążyła powódkę na podstawie § 12 ust.1 pkt a umowy karą umowną w wysokości 369 ...

podała, że w ww. przepisie umowy zostało wyraźnie postanowione, że podwykonawca ...

na przyczynę. Pozwana podała, że umowa przewiduje miarkowanie kar umownych z ...

powódka zobowiązała się zakończyć przedmiot umowy do dnia 30.05.2012 ...

jest równoznaczne z zakończeniem przedmiotu umowy. Oświadczyła, że zgłoszenie gotowości do ...

gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozwana podała, że powódka nie ...

choćby dlatego, że nie były wykonane wskazane przez pozwaną prace. Dodatkowo ...

stwierdziła, że aneks nr (...) do umowy stanowi podsumowanie robót w celu ...

stwierdziła, że skoro zgodnie z umową wszelkie jej zmiany wymagały formy ...

ustalony w aneksie nr (...) do umowy (sprzeciw od nakazu zapłaty, k ...

powódkę z pozwaną (...) S.A. umowy z 16.01.2012 r ...

A. Następnie pozwana (...) przedstawiła postanowienia umowy z dnia 1 czerwca 2011 ...

Wywiodła, że w świetle brzmienia umowy inwestora z wykonawcą wymagać należałoby ...

na zmianę tak istotnych warunków umowy jak zmiana zakresu prac, skutkująca ...

2012 r. oświadczyła o rozliczeniu wykonanych prac, zaś w oświadczeniu z ...

terminie 30 dni od dnia wykonania całości lub części robót; w ...

Pozwana (...) wskazała na wynikający z umowy powódki z (...) S.A. obowiązek ...

nieprawidłowościach związanych z płatnościami za wykonane prace, co miało na celu ...

umownych za opóźnienie w zrealizowaniu umowy przez powódkę. Zdaniem pozwanej (...), z ...

opóźnienia powódki w realizacji przedmiotu umowy i zasadności naliczenia kar umownych ...

protokole końcowym potwierdziła, że prace wykonała do 27 czerwca 2012 r ...

prac, niemniej zdaniem pozwanej (...), treść umowy powódki z (...) S.A. świadczy ...

w odniesieniu do oddania przedmiotu umowy strony postanowiły, że kara umowna ...

że powódka przekroczyła termin z umowy z (...) S.A. jednocześnie pozwana ...

uprawniona do żądania przesunięcia terminów wykonania prac, pod warunkiem pisemnego powiadomienia ...

ewakuacyjnego itp., a zatem bez wykonania regałów powódka nie była w stanie prawidłowo wykonać swych prac. W końcowej części ...

za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, powódka wskazała na treść stosownego ...

przy tym, że ostatecznie podpisana umowa różni się od wersji przedstawionej ...

o opóźnieniu w oddaniu przedmiotu umowy. Ponadto powódka wskazała, że również ...

za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, której to zwłoki powódka się ...

S.A. aneksów nr (...) do umowy, powódka zaprzeczyła twierdzeniom pozwanej (...), aby ...

część wynagrodzenia, zatrzymana tytułem gwarancji wykonania umowy. Żądanie zwrotu kaucji nie jest ...

w momencie zaistnienia warunków z umowy, tj. z chwilą dokonania odbioru ...

zawarła z pozwaną (...) S.A. umowę nr (...) z 16 stycznia 2012 ...

polegających na kompleksowej dostawie i wykonaniu instalacji elektroenergetycznych zewnętrznych i wewnętrznych ...

w załączniku nr 1 do umowy), na budowie Marketu Budowlanego (...) w ...

stycznia 2012 r. a zakończenia wykonania robót - 31 marca 2012 r ...

do 90% wartości poszczególnych elementów umowy. W § 7 umowy postanowiono, że wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma prawo zatrzymania 10% kwoty ...

12 ust.1 pkt a umowy postanowiono, że za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy powstałą z winy podwykonawcy, podwykonawca ...

kar za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy wynosi 20% wartości netto (umowa, k.32-38). Do umowy został sporządzony załącznik nr 1 ...

praktyką pozwanej (...) S.A. w umowach z podwykonawcami jest wprowadzanie do ...

karami umownymi za opóźnienie projekt umowy został przekazany przez (...) S.A ...

wprowadzonych do projektu przez powódkę, umowa została podpisana m.in. z ...

za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy powstałą z winy podwykonawcy, w miejsce widniejących w projekcie umowy kar umownych za opóźnienie podwykonawcy (projekt umowy, k.209-215, umowa, k.32-38). Podwykonawstwo powódki ...

inwestorem (...) Sp. z o.o. umowy o roboty budowlane z dnia ...

tj. (...) S.A. może zlecać wykonanie części robót podwykonawcom, z określeniem ...

na powyższe, tj. przedstawienia projektu umowy z podwykonawcą i nie zgłoszenia ...

piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń (fragment umowy (...) z (...) S.A., k.166). Umowa powódki z (...) S.A. z ...

przystąpiła do wykonywania robót objętych umową z (...) S.A. niezwłocznie po zawarciu umowy, jednakże od początku doznała utrudnień ...

58 s.). Aneksem nr (...) do umowy powódki z (...) S.A., zawartym ...

r., strony wprowadziły zmiany do umowy, poprzez określenie dodatkowego zakresu robót ...

dwóch rodzajów (z czterech), tj. wykonania instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych i wykonania instalacji teletechnicznych (aneks nr (...) do umowy, k.42-43, załącznik nr ...

strony zawarły aneks nr (...) do umowy, wprowadzając dalsze roboty do wykonania przez powódkę oraz dokonując kolejnej ...

dotyczyła wprowadzenia do załącznika do umowy piątej pozycji - roboty dodatkowe instalacji ...

2012 r. (aneks nr (...) do umowy, k.47-48, załącznik nr ...

Prace objęte aneksami nr (...) do umowy powódki z pozwaną (...) S.A ...

przy powyższej rampie miała do wykonania oświetlenie w postaci lamp z ...

trwające roboty innej firmy przy wykonaniu parkingu na dachu hali (o powierzchni ok. 1 ha), wykonaną już ale nie wykończoną rampą ...

dostarczano poprzez dowożenie rampą. Do wykonania samej nawierzchni rampy konieczna była ...

pracownicy powódki mogli powrócić celem wykonania dalszego fragmentu maty. Prace powódki ...

dochodziło do sytuacji, w której wykonane już prace musiały być powtarzane ...

Dotyczyło to w szczególności ponownego wykonania instalacji odgromowej na dachu obiektu ...

nie zapewnienia powódce warunków do wykonania robót powódki, oraz pomimo umówionej ...

a powódką zmiany terminu końcowego wykonania prac powódki, tj. przesunięcia tegoż ...

zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego wykonanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Z ...

datą podpisania aneksu nr (...) do umowy powódki z (...) S.A., oświadczenie ...

zostały zrealizowane w całości, tj. wykonano wszystkie roboty elektryczne w obiekcie ...

prace powódki w obiekcie (...) zostały wykonane w okresie od 16 stycznia ...

57 zł) a kwotą 5% zabezpieczenia, tj. 131.812,60 zł ...

fakt, że 10% wartości netto umowy wynosi 263.625,20 zł ...

co łącznie z kwotą zwrotu zabezpieczenia wynosi 359.172,26 zł ...

powódce wykonywania jej robót po wykonaniu wylewki. Świadek K. Z. zeznał ...

art.647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

2, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (zdanie drugie). Zgodnie z § 4 cyt. przepisu, umowy o których mowa m.in ...

art. 647 1 § 5, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W myśl § 6 ...

zawartej przez nią z podwykonawcą umowy o roboty budowlane, natomiast odpowiedzialność ...

jest zatem odpowiedzialnością z tytułu umowy o roboty budowlane, w tym ...

4 k.c. wymaga dla umowy z podwykonawcą formy pisemnej pod ...

1 k.c., statuującym dla umowy o roboty budowlane formę pisemną ...

Wykonawca odpowiada wobec podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane, o ile wykonane one zostały zgodnie z projektem ...

art.647 k.c.). Fakt wykonania przez powódkę robót budowlanych objętych umową z pozwaną (...) S.A. należy ...

dowodowych na okoliczność faktycznego nie wykonania robót budowlanych, ani nawet nie ...

faktycznych ustalił, że obiekt został wykonany w całości i oddany do ...

z tytułu opóźnienia w realizacji umowy. Należy stwierdzić, że brak jest ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

484 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się ...

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary ...

przepisów dotyczących kary umownej (skutki niewykonania zobowiązań), należy stwierdzić że w ...

występują przesłanki odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w rozumieniu art.471 ...

działanie lub zaniechanie dłużnika stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, - związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą, - wina dłużnika ...

wynagrodzenie (...) S.A. - z tytułu wykonania wszystkich robót, tj. wszystkich branż ...

działaniem lub zaniechaniem dłużnika stanowiącym niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania a szkodą nie można ...

a (...) S.A., stanowiących całość (umowa z aneksami), w procesie nie ...

się działania lub zaniechania stanowiącego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Owym działaniem powódki miało ...

A. o naliczeniu kary umownej, wykonanie zobowiązania przez powódkę po terminie ...

wynika, że takie niezgodne z umową zachowanie miało polegać na oddaniu przez powódkę przedmiotu umowy (...) dni po terminie. Termin ten ...

pomiędzy umówionym terminem oddania przedmiotu umowy, wynikającym z aneksu nr (...) do umowy o roboty budowlane (30 maja ...

dokonała zgłoszenia robót możliwych do wykonania w wynikającym z umowy (aneksowanej w dniu 31 marca ...

odbioru w terminie wynikającym z umowy stron. Po drugie, i ma ...

30 maja 2012 r. do umowy (...) S.A. z powódką zawierał wprowadzenie - do umowy z dnia 16 stycznia 2012 ...

zmieniono umownego terminu zakończenia realizacji umowy. Termin ten zaś, zmieniony aneksem nr (...) do umowy, określony był na 30 maja ...

słowy powódka została zobowiązana do wykonania dodatkowych robót bez zapewnienia jakiegokolwiek terminu na ich wykonanie. Nie jest jasne, czy obie ...

strony, utrzymujące że powódka nie wykonała robót w terminie (pozwana (...) w ...

do stanowiska (...) S.A. o wykonaniu robót przez powódkę z opóźnieniem ...

wywodzą, że powódka winna była wykonać prace tego samego dnia, a ...

zakresów) nie mogły być fizycznie wykonane w dniu podpisania aneksu. Należy ...

4 k.c. statuuje dla umowy zawartej przez wykonawcę z podwykonawcą ...

nawet jeżeli strony negocjowały wcześniej wykonanie robót z aneksu nr (...), powódka ...

rozpoczynania ww. robót przed podpisaniem umowy z pozwaną (...) S.A. W ...

że w braku podania terminu wykonania robót wprowadzonych do umowy aneksem nr (...) winny być one przez powódkę wykonane niezwłocznie. Powyższe sformułowanie ma w ...

r. wszystkie prace musiały być wykonane. Po 14.06.2012 r ...

skądinąd było odrębną instytucją z umowy (...) S.A. z powódką) oraz ...

stwierdzony w drodze pomiaru (po wykonaniu projektowanego oświetlenia) brak osiągnięcia wymaganych ...

przedmiotem szczegółowego postępowania dowodowego, powódka wykonała wszystkie możliwe do wykonania prace (z podstawowego brzmienia umowy i z aneksu nr (...)) do ...

aneksu nr (...) zostały przez powódkę wykonane niezwłocznie - częściowo w okresie do ...

Wobec częściowego zachowania terminu z umowy (co do prac możliwych do wykonania) oraz niezwłoczności wykonania przez powódkę wszystkich robót wcześniej do wykonania niemożliwych (czy to z braku ...

działaniu powódki jako dłużnika stanowiącym niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Centralne znaczenie ma natomiast ...

12 ust.1 pkt a umowy) karą umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (a nie za zwłokę, tj ...

treści obowiązków stron wynikających z umowy o podwykonawstwo, zawartej przez pozwaną ...

odwołania się do sformułowań tejże umowy. W § 12 ust.1 lit. a umowy, na którą powołała się pozwana ...

za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy powstałą z winy Podwykonawcy - w ...

zwłoce", w treści ww. fragmentu umowy podano wyraźnie, że musi ona ...

manipulacji faktami, a konkretnie - treścią umowy o podwykonawstwo. Nie budzi wątpliwości ...

idzie jeszcze dalej - nakazując w umowach badanie zgodnego zamiaru stron i celu umowy, a nie tylko opieranie się ...

wskazanych - zgodnego zamiaru i celu umowy. Pominięcie części porozumienia umownego nigdy ...

dodatkowo do treści cyt. § 12 umowy stron warto natomiast zauważyć, że ...

karze umownej za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Zdaniem Sądu sposób argumentacji ...

k.c., dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności ...

1 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Umowa zatem nie powinna stać w ...

jako zasadę, że wprowadzenie do umowy elementów naruszających ww. zasadę (w ...

bezwzględnie wyraźnego wprowadzenia go do umowy. Nie byłoby natomiast możliwe przyjęcie ...

od ustawowych zasad odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a de facto - na ...

z przytoczonymi zasadami odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, odnoszącymi się również do ...

przez powódkę terminu wynikającego z umowy powódki z (...) S.A. - właśnie ...

bądź wzywała powódkę do przyspieszenia wykonania robót (żądała jedynie, by roboty ...

że instalacja ta była wcześniej wykonana, a należało robić ją ponownie ...

ponownie "10% zatrzymanej kwoty według umowy nr (...)"). Jest natomiast podstawa do dalszego (zgodnego z umową z 16.01.2012 r ...

77), albowiem odbiór obiektu z wykonaniem poprawek nastąpił. Dodać należy, że ...

odpowiedzialności, zwracając uwagę na treść umowy, jaką zawarła z pozwaną (...) S ...

o zawarciu przez (...) S.A. umowy o podwykonawstwo z powódką, a ...

o zawarciu aneksów nr (...) do umowy z 16.01.2012 r ...

sprawie), do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy (zdanie drugie). Zgodnie z art ...

647 1 § 4 k.c., umowy o których mowa m.in ...

1 § 5 k.c., zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. W myśl art ...

o zgodzie inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wszelkie warunki owej ...

wymóg zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą przez wykonawcę; przepis ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Przepis art. 647 1 k ...

statuuje w stosunku do zawarcia umowy z podwykonawcą czynną zgodę inwestora ...

że zgoda inwestora na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ...

od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu ...

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub ...

cudzy dług, interes inwestora został zabezpieczony poprzez obowiązek przedstawienia mu stosownej ...

w jego dzienniku budowy, odbieranie wykonanych przez niego robót, oraz dokonywanie ...

w ustawowym terminie od uzyskania umowy lub jej projektu (art. 647 ...

jednak inwestor otrzymał od wykonawcy umowę z podwykonawcą lub jej projekt ...

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Nie ma jakichkolwiek podstaw do ...

inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy - iż otrzymał umowę lub jej projekt (analogicznie - aneks do umowy), a tym bardziej, że miał ...

inwestora wyrażonej wprost na zawarcie umowy z podwykonawcą nie jest uzależniona od przedstawienia umowy lub jej projektu oraz wiedzy ...

dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy wykonawcy i podwykonawcy ( (...) § 2 zdanie ...

czynny jest skuteczna, gdy dotyczy umowy, której istotne postanowienia, decydujące o ...

wiedzy o istotnych postanowieniach zatwierdzanej umowy, jest odosobnione i nie może ...

że część danych dotyczących postanowień umowy może być przedstawiona [inwestorowi] po ...

do uzależniania jej od przedstawienia umowy oraz, że nie musi być ...

Co się zaś tyczy treści umowy wykonawcy z podwykonawcą, jak wskazuje ...

konieczne nie tylko przedstawianie inwestorowi umowy lub jej projektu, ale nawet ...

faktyczna wiedza o warunkach tejże umowy; należy stwierdzić, że art. 647 ...

jest o zgodzie na zawarcie umowy, a nie na jej warunki ...

możliwość zapoznania się z treścią umowy wykonawcy z podwykonawcą (por. wyrok ...

może nastąpić zarówno przed zawarciem umowy, jak i po jej zawarciu. Należy przypomnieć, że umowa wykonawcy z podwykonawcą musi być ...

chwili zażądać okazania mu takiej umowy i niezwłocznie zgłosić w sposób ...

jest niesporne, że powódka zawarła umowę o podwykonawstwo z 16.01 ...

zawarciu aneksów nr (...) do tejże umowy. Zdaniem Sądu wywody (...) o niewiedzy ...

pomiędzy robotami realizowanymi na podstawie umowy z 16.01.2012 r ...

że wszystkie roboty powódki zostały wykonane, żadna z nich nie była ...

że zostały zawarte aneksy do umowy. Biorąc pod uwagę profesjonalny charakter ...

te, oczywiście bezspornie znając treść umowy z 16.01.2012 r ...

roboty wykonywane poza zakresem pierwotnej umowy, nie wiedziały o zawarciu aneksów do umowy (wywody A. B., że (...) wiedziała ...

wiedzy o jakimkolwiek aneksie do umowy należy uznać za zupełnie pozbawione ...

względu, że zgodnie z pierwotną umową z 16.01.2012 r ...

co wynikało z aneksu do umowy) była inwestorowi znana. Inną jest ...

informacji o treści aneksów do umowy łączącej wykonawcę (...) S.A. z ...

część wynagrodzenia, zatrzymaną tytułem gwarancji wykonania umowy. Żądanie zwrotu kaucji nie było ...

w momencie zaistnienia warunków z umowy, tj. z chwilą dokonania odbioru ...

może dojść np. do nie zabezpieczenia danych przez pozwanego do późniejszego ...

IV C 450/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2015-10-08 76 fragmentów Premium

2015-10-08

Akcyjną we W. (uczestnik konsorcjum) umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...

Lider konsorcjum miał reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...

Nadto lider był zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania ...

monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życia w chwili ...

związanych z realizacją jej celów (umowa konsorcjum - k. 209-210). W ...

roku z (...) (...) Szpitalem (...) w W. umowę numer (...); przedmiot umowy stanowiła sprzedaż leków; umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; towar miał być dostarczany sukcesywnie ...

konto wykonawcy wskazane na fakturze (umowa - k. 26-31). W dniu ...

Akcyjną we W. (uczestnik konsorcjum) umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...

Lider konsorcjum miał reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...

Nadto lider był zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania ...

monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życia w chwili ...

związanych z realizacją jej celów (umowa konsorcjum - k. 211-212). W ...

roku z (...) (...) Szpitalem (...) w W. umowę numer (...); przedmiot umowy stanowiła sprzedaż leków; umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; towar miał być dostarczany sukcesywnie ...

konto wykonawcy wskazane na fakturze (umowa - k. 32-37). W dniu ...

Akcyjną we W. (uczestnik konsorcjum) umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...

Lider konsorcjum miał reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...

Nadto lider był zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania ...

monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życia w chwili ...

związanych z realizacją jej celów (umowa konsorcjum - k. 213-214). W ...

roku z (...) (...) Szpitalem (...) w W. umowę numer (...); przedmiot umowy stanowiła sprzedaż produktów leczniczych; umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; towar miał być dostarczany sukcesywnie ...

konto wykonawcy wskazane na fakturze (umowa - k. 38-43). W dniu ...

Akcyjną we W. (uczestnik konsorcjum) umowę konsorcjum celem przystąpienia do nieograniczonego ...

Lider konsorcjum miał reprezentować strony umowy przed zamawiającym, podpisywać dokumenty w ...

Nadto lider był zobowiązany do należytego wykonania umowy z zamawiającym w zakresie przyjmowania ...

monitoringu zadłużenia oraz windykacji należności. Umowa weszła w życia w chwili ...

związanych z realizacją jej celów (umowa konsorcjum - k. 215-216). W ...

z (...) (...) Szpitalem (...) w W.: 1. umowę numer (...); przedmiot umowy stanowiła sprzedaż produktów leczniczych; umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; towar miał być dostarczany sukcesywnie ...

konto wykonawcy wskazane na fakturze (umowa - k. 44-49), 2. umowę numer (...); przedmiot umowy stanowiła sprzedaż produktów leczniczych; umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; towar miał być dostarczany sukcesywnie ...

konto wykonawcy wskazane na fakturze (umowa - k. 50-55). Wszystkie wyżej wskazane umowy sprzedaży leków i produktów leczniczych ...

Do swoich ofert konsorcjum dołączało umowę konsorcjum (dokumentacja przetargowa - k. 202 ...

płatności w związku z przedmiotowymi umowami. Sąd Okręgowy zważył, co następuje ...

do zarzutu pozwanego, iż przedmiotowe umowy sprzedaży zostały zawarte tylko przez ...

przez pozwanego dokumenty, w tym umowy konsorcjum i pełnomocnictwa. Na etapie ...

wygrały. Faktem jest, że pod umowami sprzedaży znajduje się jedynie podpis ...

Nie oznacza to jednak, że umowa została zawarta tylko przez ten ...

konsorcjum jest upoważniony do podpisania umowy o realizację zamówienia publicznego, czyli ...

powyższego nie ulega wątpliwości, że umowy sprzedaży zostały zawarte przez spółki ...

konsorcjum. Pozwany podnosił także, że umowa konsorcjum zawarta pomiędzy (...) Spółką Akcyjną ...

we wspólnym imieniu. Z istnienia umowy konsorcjum nie musi wynikać współuczestnictwo ...

wskazał jednoznacznie, że to postanowienia umowy nienazwanej zawiązującej konsorcjum rozstrzygają w ...

dostarczone towary, jednocześnie ustaliły, że umowy konsorcjum obowiązują do całkowitego zakończenia ...

tym rozliczenia wszystkich dostaw. Skoro umowy sprzedaży nie zostały rozliczone umowy konsorcjum nadal obowiązują. W związku ...

ocenie Sądu zawarcie pomiędzy powodami umowy konsorcjum nie stanowiło - wbrew stanowisku ...

wierzytelnościami. W związku z tym umowa ta była ważna. Powyższe stanowisko ...

konsorcjum i analizy postanowień przedmiotowej umowy konsorcjum. Przez umowę konsorcjalną należy rozumieć umowę pomiędzy przedsiębiorcami, w której zobowiązują ...

korzyści i wspólnego ponoszenia ryzyka. Umowa konsorcjalna wyróżnia się tym, iż ...

Beck 2014). Istotna grupa postanowień umowy konsorcjalnej dotyczy sposobu koordynowania wspólnych ...

ponoszą także solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 Prawa zamówień publicznych ...

sprawy nie ulega wątpliwości, że umowy zawarte pomiędzy (...) Spółką Akcyjną we ...

Spółką Akcyjną we W. są umowami konsorcjum, zawartymi w celu przystąpienia ...

o przepisy Prawa zamówień publicznych. Umowy te zostały zawarta celem realizacji ...

W. była w stanie samodzielnie wykonać zamówienie. Okoliczność ta nie wyklucza charakteru zawartej umowy jako konsorcjum. Jak wynika z ...

należności za dostarczone towary, czy wykonane usługi, czego konsekwencją jest prowadzenie ...

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i ...

ekonomicznej i finansowej niezbędnej dla wykonania zamówienia, a nie z posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia. Żadne z postanowień umów ...

do wspólnego zawarcia przez nich umowy, przyjmuje się, że nie pojedynczy ...

podzielić stanowiska pozwanego o pozorności umowy konsorcjum, jej sprzeczności z zasadami ...

konsorcjum stanowiło czynność pozorną, skoro umowy te były przez obie strony ...

wezwania do zapłaty), zaś spółka (...) wykonała dostawy leków i produktów leczniczych do pozwanego. Skoro umowy konsorcjum były wykonywane nie mogą ...

w stosunku do drugiej strony umowy), a czynność jest podejmowana tylko ...

współwierzycielami - co wynika z istoty umowy konsorcjum, w której nie uregulowane ...

realizacji wspólnego zamierzenia w postaci wykonania zamówienia, pozostawiony był ich własnym ...

publicznych. Przystąpienie przez powódkę do umowy konsorcjum nie jest sprzeczne z ...

można mówić, że strony zawierając umowy konsorcjum umowę konsorcjum naruszyły zasady współżycia społecznego, czy też same umowy sprzeczne byłyby z tymi zasadami ...

nie byłby w stanie zrealizować umowy bez wsparcia podmiotu drugiego. Wskutek zawarcia umowy konsorcjum powstała dla pozwanego korzystniejsza ...

zobowiązania tego podmiotu wynikającą z umowy zawartej z wierzycielem (tak Sąd ...

które wskutek przeprowadzenia przetargu, zawarło umowę z pozwanym, była współwierzycielem. Ewentualne ...

z długu ma zatem postać umowy, musi być zaakceptowane przez dłużnika ...

tego podmiotu bądź też jako należycie umocowany pełnomocnik. Przenosząc powyższe rozważania ...

2014 roku stanowiłoby ofertę zawarcia umowy o zwolnienie z długu nie ...

oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy o zwolnienie z długu pod ...

mogłyby zostać zakwalifikowane jako zawarcie umowy między A. a pozwanym Szpitalem ...

oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia umowy. Podobnie nie zostało wykazane, aby ...

strony A. była uprawniona czy należycie umocowana do złożenia w imieniu powoda oświadczenia - oferty zawarcia umowy o zwolnienie z długu. W ...

a pozwanym została skutecznie zawarta umowa o zwolnieniu pozwanego z długu ...

tego zakładu, a także zawarł umowę o świadczenie usług windykacyjnych względem ...

I Ca 32/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu – 2015-03-04 48 fragmentów Premium

2015-03-04

odpowiedzialnością z siedzibą w E. umową konsorcjum w celu realizacji zamówienia ...

natomiast z § 19 ust. 5 umowy z dnia 31 października 2005 ...

za wypadki i szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy. Interwenienci uboczni po stronie pozwanego ...

odpowiedzialnością z siedzibą w E., umowę nr (...) o zamówienie pod nazwą ...

r. Zgodnie z postanowieniami tej umowy wykonawca miał m.in. usuwać ...

z siedzibą w E. za wykonanie zamówienia ponosiły odpowiedzialność solidarną przy czym w §5 umowy konsorcjum z dnia 29.08.2005 r. strony tej umowy ustaliły, iż w ramach stosunków ...

i placów należały zgodnie z umową konsorcjum (§8 umowy) do Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną ...

za wypadki i szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z tej umowy ponosi (...) konsorcjum. W dniu 2 ...

w sposób logiczny i są należycie umotywowane. Biegły w swej uzupełniającej ...

doszło do wypadku, nie był należycie zabezpieczony przez Konsorcjum zgodnie z umową z dnia 7.07.2008 ...

z siedzibą w E., zawierając umowę nr (...) z dnia 7.07 ...

z załącznikiem nr 4 do umowy chodnik przy ul. (...) został zaliczony ...

kolejności odśnieżania. Na podstawie tej umowy Konsorcjum zobowiązało się do prac ...

1 Załącznika nr 1 do umowy - k.133), obejmujących m.in ...

S., pozwana uzyskała informację i wykonała prace związane z usuwaniem zjawiska ...

jezdniach. (...) Konsorcjum, który zgodnie z umową wewnętrzną między członkami Konsorcjum wykonywać ...

na nim obowiązków wynikających z umowy, nie utrzymując chodnika przy ul ...

w E., które zgodnie z umową konsorcjum ponosić miało odpowiedzialność za ...

E. powierzyła bowiem na podstawie umowy z dnia 7.07.2008 ...

2013r. nr 907), za wykonanie umowy wykonawcy ubiegający się wspólnie o ...

pozwanej w niniejszej sprawie. Strony umowy konsorcjum wskazując, iż za wykonanie umowy odpowiadają solidarnie na zasadach określonych ...

zakresie roszczeń regresowych pomiędzy stronami umowy konsorcjum (art.376 k.c.). Również umowa nr (...) zawarta pomiędzy pozwaną o ...

stosunków wewnętrznych pomiędzy stronami tej umowy i nie może uchylać stosowania ...

w E. zgodnie z zapisami umowy konsorcjum regulującej zakres obowiązków członków ...

i placów należały zgodnie z umową konsorcjum do Przedsiębiorstwa (...) sp. z ...

za wypadki i szkody spowodowane nienależytym wykonaniem umowy ponosi (...) konsorcjum za to odpowiedzialny ...

ono ponosi winę za jego nienależyty stan. Z niewiadomych natomiast względów ...

zamówień publicznych, ani z zapisów umowy konsorcjum, czy też umowy z dnia 31.10.2005 ...

nie można z faktu istnienia umowy konsorcjum. Wszelkie bowiem regulacje umowne ...

prawidłowo się wskazuje, iż zapisy umowy konsorcjum oraz umowy z dnia 31.10.2005 ...

Sąd Rejonowy prawidłowo wskazał na umowę z dnia 7 lipca 2008 ...

konsorcjum jest stosunkiem obligacyjnym kreowanym umową, w wyniku której powstaje stosunek ...

dla osiągnięcia celu, dla którego umowa została zawarta. K. zobowiązują się ...

gospodarczego jest podstawowym atrybutem konsorcjum. Umowa konsorcjum nie jest uregulowana w ...

cywilnym, jest zatem traktowana jako umowa nienazwana kreowana treścią umowy w ramach swobody kształtowania stosunku ...

konsorcjanci we własnym imieniu zawierają umowy ze swoimi kontrahentami, które zmierzają ...

oferty przetargowej, ujawnienie konsorcjantów realizujących umowę zawartą dnia 7 lipca 2008 ...

niedozwolonym wobec osób trzecich, czy niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem kontraktu względem zamawiającego odpowiedzialność ponoszą wszyscy konsorcjanci jako strona umowy, a nie tylko ten do ...

Konsorcjum i § 10 pkt 5 umowy Nr (...) z dnia 31 października ...

osób trzecich za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z tej umowy. Faktycznie zgodnie z tą ostatnią umową do obowiązków Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ...

wykonawcy ci solidarnie odpowiadają za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o ...

publicznego i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego zamówienia. Podmioty wspólnie ...

udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Jest to zatem odpowiedzialność kontraktowa ...

zwolniła się z odpowiedzialności powierzając wykonanie czynności temu Konsorcjum , którego uczestnicy ...

ograniczoną odpowiedzialnością w E., realizując umowę z dnia 7 lipca 2008 r. uchybiło obowiązkowi dochowania należytej staranności, co oznacza winę tych ...

art. 355 k.c. określa należytą staranność dłużnika jako staranność ogólnie ...

jego zaangażowania i dbałości o wykonanie zobowiązania. Jest to pewne minimum ...

gdyby zobowiązania nie udało się wykonać. Podkreślić trzeba, że nie ma ...

XXIII Ga 1295/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2017-10-24 51 fragmentów Premium

2017-10-24 » oddala skargę

SIWZ: Istotne dla Stron Postanowienia Umowy ("IPU") obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen lub ...

dotyczącego obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób pełniących wskazane ...

dotyczył sformułowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących funkcje ...

czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jednakże słusznie zwrócił ...

czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W ocenie Izby ...

do czynienia z koniecznością zawarcia umowy o pracę, dla której charakterystyczne ...

jest obowiązkiem Konsultanta wynikającym z umowy. Wykonanie tych czynności wchodzi w zakres ...

zostanie opłacone zgodnie z § 4 umowy. W zależności od etapu na ...

8 załącznika nr 1 do umowy Konsultant najpóźniej w dniu wystawienia Świadectwa Wykonania (dokument potwierdzający, że wykonawca robót ...

4 ust. 4 lit e umowy zasada płatności do wysokości 90 ...

wynagrodzenia Konsultanta. Nie jest jednak zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Zamawiający działając w oparciu o ...

taki sposób rozliczenia. Na podstawie umowy Konsultant zobowiązuje się m.in. do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu należycie wykonanego Raportu zamknięcia, zarówno w zakresie ...

wynagrodzenia powstaje dopiero w momencie należytego wykonania tej części umowy. Niniejsza umowa jest umową wzajemną, bowiem świadczenie jednej ze ...

odpowiednikiem świadczenia drugiej. Tym samym należyte wykonanie przez Konsultanta tego zakresu umowy dopiero aktualizuje obowiązek zapłaty. Ponadto ...

również służyć zmobilizowaniu Konsultanta do należytego wykonania umowy w zakresie przygotowania i dostarczenia ...

bez wad). Zgodnie z warunkami umowy kwota za wykonanie tej części umowy zostanie wypłacona Konsultantowi po jej wykonaniu, tj. przygotowaniu i przedłożeniu należytego dokumentu, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Umowa nie przewiduje możliwości zatrzymania tej ...

kwoty. Konsultant otrzyma wynagrodzenie za wykonanie Raportu zamknięcia po jego należytym wykonaniu. Wobec powyższego zarzuty Odwołującego w ...

odczytał brzmienie § 13 ust. 26 umowy w oderwaniu od § 13 ust ...

Zgodnie z § 13 ust. 25 umowy: "Konsultant jest zobowiązany do wspomagania ...

z nim § 13 ust. 26 umowy napisano, że: "Konsultant będzie przyjmował ...

zgodnie z § 13 ust. 29 umowy Konsultant ma prowadzić; b) jest ...

Odwołującego zapis § 13 ust. 26 umowy nie nakłada na niego obowiązku ...

wykonawcą w zakresie rozliczeń za wykonane roboty. Zgodzić należało się z ...

pojętego "Zarządzania kontraktem. Jak wskazano umowa z Konsultantem została skonstruowana w ...

sprawnego dokonywania odbioru i zatwierdzania wykonanych robót. W przypadku niezapewnienia wystarczającej ...

do sytuacji nieuzasadnionego wstrzymywania odbiorów wykonanych robót, a w konsekwencji do ...

osób Personelu Kluczowego na podstawie umowy o pracę, co doprowadziło do ...

jest co do: sposobu jej wykonania, czasu i miejsca jej wykonywania ...

zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób Personelu Kluczowego ...

wskazane przez zamawiającego czynności, jeżeli wykonanie tych czynności może polegać na wykonaniu pracy na podstawie umowy o pracę, co pozostaje w ...

4, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Konsultanta. Do ...

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ...

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu ...

zamówienia wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest wyrazem woli ...

pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jednakże czynności wykonywane ...

być one wykonywane w ramach umowy o pracę. W konsekwencji ocenić ...

można w ogóle mówić o umowach śmieciowych. Wystarczy bowiem dokonać oceny ...

sposób nie odzwierciedla zapisów wzoru umowy, ponieważ wszystkie paragrafy dotyczą ogólnie ...

przedmiotu zamówienia (w tym wzoru umowy) nie określa czynności (obowiązków) poszczególnych ...

Kontraktu (§11 ust. 2 wzoru umowy w zw. z Subklauzulą 3 ...

jedynie dbałością o prawidłowość realizacji Umowy). Żaden element Opisu Przedmiotu Zamówienia ...

wskazania, na czym miałoby polegać wykonanie czynności przez poszczególnych członków Personelu ...

z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę. Odnosząc się do ...

na jakiekolwiek zwolnienia, Treść wzoru umowy i SIWZ pozwala uznać, że ...

na §11 ust. 14 wzoru umowy należy uznać ją za chybioną ...

Kierownika Projektu w (...) do wykonywania Umowy (z wyłączeniem Głównego Technologa oraz ...

nie będą w okresie trwania Umowy podejmowali innych zajęć zarobkowych, niezwiązanych ...

zakresem wykonywanych obowiązków w ramach Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na ...

Kluczowy będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu realizacji ...

do czynności zarobkowych kolidujących z należytą realizacją Zamówienia. Jak z kolei ...

ustawowej podstawy do wprowadzenia do umowy o pracę (czy umowy o zakazie konkurencji) klauzuli przewidującej ...

V Ca 191/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2014-03-06 12 fragmentów Premium

2014-03-06 » oddala skargę

żadnego z potencjalnych wykonawców zainteresowanych wykonaniem zamówienia. Sedno przekazanych informacji sprowadzało ...

bramownic. Same bramownice zostały zaś wykonane na długo przed rozpoczęciem prac ...

to zadanie wykonuje na podstawie umowy zawartej w ramach udzielenia zamówienia publicznego z (...). Realizacja umowy kontrolowana jest przez (...). B. Mając ...

Operatora Systemu (...) na etapie wykonywania umowy. Podkreślenia wymaga, że stawki za ...

pozycją odwołującego na etapie wykonywania umowy. Jak wskazuje się w doktrynie ...

funkcjonowaniu systemu informacji meteorologicznej, którego wykonanie jest przedmiotem postępowania. Konsekwencją tej ...

systemu (...) na podstawie łączącej ich umowy. Jeśli jednak zamawiający miał świadomość ...

wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli zamawiający wykona wszystkie czynności zgodnie z przepisami ...

prawa lub gdy zamawiający nie wykona czynności niezgodnych z przepisami. W ...

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą ...

że w razie nie zawarcia umowy przez wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, on mógłby zawrzeć umowę jako ten z kolejną najkorzystniejszą ...

2013r. Zamawiający zawarł już umowę na Dostawę wraz z instalacją ...

XXV C 1531/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-12-08 202 fragmenty Premium

2021-12-08 » zasądza od Skarbu Państwa (...) kwotę (...)

lutego 2016 r. została zawarta umowa nr (...) na realizację inwestycji pn ...

żądanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez nich w ramach Kontraktu ...

Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu (umowy). Podali, że ustalone w powyższych postanowieniach umowy zasady ustalania wynagrodzenia należnego wykonawcy ...

liczone jako iloczyn faktycznej ilości wykonanych robót oraz przyjętej przez strony ...

została określona w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz ...

podali, że bezsporne jest, że wykonali roboty polegające na rozbiórce nawierzchni ...

Należne powodom wynagrodzenie za zrealizowanie umowy wynosi 22.962.667,52 ...

realizacji robót nie honorował zawartej umowy i wynikającej z niej stawki ...

Kosztorysie Ofertowym nr (...) Pozwany rozliczał wykonane przez powodów roboty po jednostronnie ...

niego jednostronnie określonej stawki za wykonane przez powodów roboty przy ustalaniu ...

sprzeczności z wymienionymi powyżej postanowieniami Umowy (naruszenie art. 65 § 1 k ...

po pierwsze postanowienia łączącej strony umowy nie kreują po stronie pozwanego ...

powodów stały się częścią składową Umowy. Podkreślili, że pozwany nie zastrzegł ...

Po trzecie, § 9 ust. 2 Umowy wymaga dla zmiany umowy (w tym ustalonej ceny) zawarcia ...

ale jednocześnie potwierdzają, że roboty wykonane przez powodów stanowią roboty wycenione ...

dla stron szacunek robót podlegających wykonaniu i nie może być wykorzystywany ...

strony w § 4 ust. 6 Umowy (30 dni od otrzymania przez ...

porozumienie wykonawcze stanowiące uszczegółowienie postanowień umowy konsorcjum, w szczególności w zakresie ...

art. 379 § 1 k.c.) umowa konsorcjum nie stanowi przeszkody w ...

potwierdził fakt zawarcia przez strony umowy nr (...) oraz wykonanie przez powodów rozbiórki warstwy z ...

także, aby przedmiotowe roboty Wykonawca wykonał w taki sposób, w jaki ...

podważyli zasadność kwestionowania przez pozwanego wykonania prac związanych z rozbiórką nawierzchni ...

Odwoławczą, pozwany potwierdził, że roboty wykonane przez powodów są to te ...

pozwany potwierdził, że roboty zostały wykonane przez powodów. Powodowie podnieśli także ...

czym zaistniałe wątpliwości dotyczące wykładni umowy i zakresu pozycji 14 Kosztorysu ...

zaś zachowanie pozwanego przed zawarciem umowy potwierdza, że warstwa z kostki ...

daje podstaw do rozliczenia robót wykonanych przez powodów po innej stawce ...

żadnej relacji z rzeczywistym kosztem wykonania prac, czym złamał zasadę lojalności ...

20 kwietnia 2016 r. Prace wykonane przez powodów nie były objęte ...

a ponadto roboty nie zostały wykonane zgodnie ze sposobem przewidzianym dla ...

w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa drogi ...

że Specyfikacje techniczne powinny być wykonane na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych ...

zakresie: sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów ...

wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które maja ...

w porządku technologicznym robót do wykonania wraz ze szczegółowymi wymaganiami dla ...

1325-1327 W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej ...

zostały określone wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ...

2 STWiORB wskazano, że do wykonania robót związanych z rozbiórką należy ...

składowisku odpadów, - uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. Ogólne wymagania dotyczące robót ...

1.5). dowód: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ...

pkt 1.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB ...

warstwę odsączającą. dowód: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ...

k.1289-1297 Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB ...

nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. dowód: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr ...

oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w tomach ...

II-V SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w kosztorysach ...

siedzibą w B. została zawarta umowa konsorcjum w celu wzięcia udziału ...

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr ...

z Zamawiającym i wspólnej realizacji umowy na wykonanie zamówienia. Zgodnie z § 1 ust. 5 umowy konsorcjum umowa nie jest umową spółki cywilnej. Strony konsorcjum nie ...

c. i zgodnym zamiarem stron umowy jest aby stosunki prawne pomiędzy ...

w konsorcjum/zakresy robót do wykonania w ramach realizacji zamówienia określono ...

porozumieniu wykonawczym. W myśl § 5 umowy w przypadku wygrania przetargu, partnerzy ...

i podpisać Porozumienie Wykonawcze, uszczegóławiające umowę, w tym sposób zarządzania i ...

dni przed podpisaniem Kontraktu. dowód: umowa konsorcjum k.990-999, odpis ...

znajduje się kostka kamienna. Już wykonane w 2012 r. odwierty potwierdzały ...

1775-1775v Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa ...

siedzibą w B.. Konsorcjum zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ...

oferty) oraz zobowiązało się do wykonania zamówienia w terminie 22 miesięcy ...

z asfaltu (pkt 18). dowód: umowa konsorcjum k.990-999, oferta ...

kamiennej w odniesieniu robót do wykonania w zakresach objętych pozycjami 14 ...

zostanie większa ilość prac do wykonania to przy wyliczeniu wynagrodzenia wykonawcy ...

Autostrad (dalej jako: Zamawiający) została Umowa nr (...) na wykonanie inwestycji pn. " Rozbudowa drogi krajowej ...

16,11 km" (dalej jako: Umowa lub Kontrakt), na podstawie której Wykonawca zobowiązał się do wykonania w/w zadania. W § 2 ust. 1 Umowy wskazano, że słowa i wyrażenia ...

Zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy na umowę składają się następujące dokumenty, które ...

w następującej kolejności: 1) Akt Umowy, 2) Gwarancja Jakości, 3) Warunki ...

Ogólne Kontraktu, 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 6 ...

tj. wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, 10) Dowody w odniesieniu ...

Zasoby. W § 2 ust. 3 Umowy zastrzeżono, że wszelkie uzupełnienia i ...

dotyczą. W § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązał się sporządzić Dokumenty ...

1.6.1 Warunków Kontraktu, wykonać i ukończyć roboty oraz usunąć ...

w pełnej zgodności z postanowieniami umowy, w zamian za co Zamawiający ...

kwoty w drodze aneksu do umowy. W § 4 ust. 5 Umowy wskazano, że należności z tytułu ...

rachunku Zamawiającego (§ 4 ust. 6 Umowy). Przedmiotowa umowa miała być realizowana przez Oddział ...

w B. (§ 4 ust. 8 Umowy). W § 9 ust. 2 Umowy zastrzeżono, że wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ...

pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, o ile zmiana ta następuje ...

z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego ...

zasadach określonych w kontrakcie. dowód: Umowa nr (...) z 17.02.2016 r. k.122-125, umowa Konsorcjum k.990-999 Warunki ...

Wykonawcy kwotę płatności zaliczkowej na wykonanie Umowy, w sytuacji gdy Wykonawca złoży ...

Wykonawca także ustanowi i wniesie zabezpieczenie płatności zgodnie z niniejszą Subklauzulą ...

wniosku o płatność zaliczkową oraz zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub jeżeli całkowita ...

tym, jak Zamawiający otrzyma: (I) zabezpieczenie wykonania zgodnie z Subklauzulą 4.2 ...

o płatność zaliczkową oraz (III) zabezpieczenie dla udzielanej płatności zaliczkowej bądź ...

16 lutego 2016 r. w wykonaniu § 5 umowy konsorcjum (...) S.A. w (...) S ...

z § 3 ust. 1 za wykonane roboty (...) miało przysługiwać wynagrodzenie w ...

z wystąpieniami o odbiór robót. Wykonanie tych robót zostało potwierdzone przez ...

potwierdzających przekazanie materiałów dla Zamawiającego. Wykonanie robót potwierdzono również w protokołach ...

powodów o stanowisku Zamawiającego dotyczącym wykonania rozbiórki warstwy z kostki kamiennej ...

wskazując na fakt, że pomimo wykonania robót polegających na rozbiórce nawierzchni ...

kostki brukowej kamiennej, które zostały wykonane w okresie rozliczeniowym od 1 ...

z wystąpienia o odbiór robót. Wykonanie tych robót zostało potwierdzone przez ...

potwierdzających przekazanie materiałów dla Zamawiającego. Wykonanie robót potwierdzono również w protokołach ...

która to cena stanowi element Umowy. Jednocześnie powodowie wezwali do wskazania ...

że działał w oparciu o umowę Konsultanta (Inżyniera Kontraktu) z Zamawiającym ...

r. powodowie zwrócili uwagę, że umowa Konsultanta (Inżyniera) z pozwanym nie stanowi części składowej Umowy, której stroną są powodowie i ...

określenie, do czego zobowiązuje go Umowa. Inżynier bowiem nie przedstawił żadnego ...

w sposób wiążący przez strony Umowy. dowód: pismo powodów z 03 ...

pomimo tego, że roboty zostały wykonane, a w przedmiarze (Kosztorysie Ofertowym ...

stawki wprowadzonej niezgodnie z postanowieniami Umowy). Jednocześnie powodowie wskazali, że naliczyli ...

nr 4", w którym polecił wykonanie wycen robót związanych z rozbiórką ...

10 cm. Inżynier zauważa, iż wykonanie w/w robót: nie jest ...

odbiór robót, przedstawiając ponownie protokoły wykonania robót polegających na rozbiórce nawierzchni ...

B. polecił Inżynierowi Kontraktu rozliczenie wykonanej rozbiórki podbudowy z kostki kamiennej ...

28 lutego 2017 r., uwzględniając wykonane przez powodów roboty polegające na ...

Inżynier Kontraktu wskazał, że "wycenę wykonał zgodnie z Umową konsultanta, Subklauzulą 12.3 WK ...

rozliczenie rozbiórki kostki kamiennej należy wykonać zgodnie z pozycją nr 14 ...

2017 r." Kierownik Projektu polecił wykonanie dodatkowych wycen i Inżynier takie ...

dodatkowe, niezwiązane z Kontraktem wyceny wykonał. dowód: pismo Inżyniera z 31 ...

kwietnia 2017 r. za roboty wykonane w okresie rozliczeniowym od 13 ...

na nieuprawnione i niezgodne z Umową wprowadzenie przez Inżyniera do przedmiaru ...

przez powodów ilość jako roboty wykonane, przyjmując stawkę 28,32 zł ...

rozbiórce warstwy z kostki kamiennej wykonane przez powodów oraz wartości tych ...

m[2]), a zgodnie z Umową przy zastosowania stawki kontraktowej w ...

nr 7, który objął roboty wykonane we wcześniejszym okresie objętym PŚP ...

projektowej i zagrożenia związane z wykonaniem części prac na nasypie na ...

z § 1 ust. 2 Aktu Umowy, § 4 ust. 1 Aktu Umowy, § 9 ust. 2 Aktu Umowy; d) § 14 (c) WOiSK w ...

Kontraktowej liczonej jako ilość rzeczywiście wykonanych robót przemnożoną przez cenę przewidzianą ...

samym cena jednostkowa wprowadzona do Umowy na bazie Oferty i Kosztorysu ...

ze względu na ilość rzeczywiście wykonanych robót; f) kwestia wysokości ceny ...

poświadczając tę ilość jako roboty wykonane, włączając płatność za te roboty ...

wnioskowali o dokonanie zapłaty za wykonane roboty: a) pismem z dnia ...

brukowej kamiennej. Inżynier Kontraktu poświadczył wykonanie 29.554,60 m[2 ...

brukowej kamiennej. Inżynier Kontraktu poświadczył wykonanie 2.428,40 m[2 ...

brukowej kamiennej. Inżynier Kontraktu poświadczył wykonanie 30.924,90 m[2 ...

brukowej kamiennej. Inżynier Kontraktu poświadczył wykonanie 6.566,40 m[2 ...

nie poświadczał całej płatności za wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej ...

ponadto, że od początku realizacji Umowy wykonali roboty polegające na rozbiórce warstwy ...

netto (łącznie od początku realizacji Umowy 3.595.854,00 zł ...

netto (łącznie od początku realizacji Umowy 7.223.090,06 zł ...

netto (łącznie od początku realizacji Umowy 7.521.127,59 zł ...

netto (łącznie od początku realizacji Umowy 11.316.540,56 zł ...

poświadczył należnego powodom wynagrodzenia za wykonane roboty w łącznej kwocie 11 ...

poświadczył należnego powodom wynagrodzenia za wykonane roboty w łącznej kwocie 11 ...

poświadczył należnego powodom wynagrodzenia za wykonane roboty w łącznej kwocie 11 ...

poświadczył należnego powodom wynagrodzenia za wykonane roboty w łącznej kwocie 11 ...

netto (łącznie od początku realizacji Umowy 12.122.434,84 zł ...

prawne oparte na postanowieniach zawartej Umowy, wnieśli o płatność kwoty 12 ...

roszczenia ostatecznego Inżynier Kontraktu potwierdził wykonanie robót polegających na rozbiórce nawierzchni ...

2+998,80. Wskazali, że wykonali roboty w ilości 13.349 ...

poświadczył tę ilość jako roboty wykonane, włączył płatność do wystawionego w ...

r wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonanie robót k.880-904, Przejściowe ...

rozliczenie wstrzymanej płatności za 30% wykonanych robót. Inżynier Kontraktu w dniu ...

na jej ciężar i konieczność wykonania większej ilości transportu. Karty nadzoru ...

pozwanej k.1775v Powodowie wykonali roboty polegające na rozbiórce nawierzchni ...

wskazały, że zawarta przez nie umowa konsorcjum nie była umową spółki cywilnej w rozumieniu art ...

r., w którym wskazał na wykonanie odwiertów i oszacowanie ilości kostki ...

a zatem już po zawarciu umowy z powodami, co należy jednoznacznie ...

pkt 1.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB ...

pkt 1.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB ...

by uniknąć odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie. Nie można też nie zauważyć, że wszystkie prace wykonane przez powodów zostały bez zastrzeżeń ...

kostki kamiennej wraz z projektem umowy podwykonawczej oraz wniosek pozwanego o ...

długości ok. 16,11 km" wykonali roboty polegające na rozbiórce nawierzchni ...

kostkę, tj. bez podsypki. Pomimo wykonania umówionych robót pozwany nie uiścił ...

2]. Poza tym pozwany zarzucał wykonanie przez powodów przedmiotowych robót w ...

następujących przyczyn. I. Powodowie realizowali umowę w systemie buduj. Przygotowanie projektu ...

usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Nie ulega zatem wątpliwości ...

wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają ...

w porządku technologicznym robót do wykonania wraz ze szczegółowymi wymaganiami dla ...

robót, pomimo, że przy zachowaniu należytej staranności mógł wychwycić niezgodność w ...

kostka kamienna. Brak komunikacji czy nienależyta komunikacja pomiędzy Oddziałami GDDKiA w ...

Oddziału (...) w O., i przy wykonaniu prostego działania matematycznego można było ...

r., w którym wskazał na wykonanie odwiertów i oszacowanie ilości kostki ...

a zatem już po zawarciu umowy z powodami, co należy jednoznacznie ...

zostanie większa ilość prac do wykonania to przy wyliczeniu wynagrodzenia wykonawcy ...

to, aby jeszcze przed zawarciem umowy z powodami powzięła jakiekolwiek wątpliwości ...

z faktu zawarcia przez pozwanego umowy z powodami na warunkach określonych ...

ilość robót rzeczywiście koniecznych do wykonania będzie znacznie większa (około 112 ...

Wykonawcy będzie odpowiednio większa. VI. Umowa została zawarta w oparciu o ...

zostanie większa ilość prac do wykonania, to przy wyliczeniu wynagrodzenia wykonawcy ...

już na etapie poprzedzającym zawarcie umowy z powodami musiał mieć świadomość ...

pozwany zawarł z powodami przedmiotową umowę, a zatem świadomie związał się ...

pozwany dopiero na etapie wykonywania umowy przez powodów zaczął kwestionować zasadność ...

lojalności kontraktowej. Na etapie wykonywania umowy przez powodów, wbrew stanowisku pozwanego ...

które nie byłyby znane stronom umowy przed jej zawarciem. W ocenie ...

który dopiero w trakcie realizacji umowy zaczął kwestionować sposób kwalifikowania robót wykonanych przez powodów i wysokość ustalonej ...

ustalone zwyczaje (§ 1), a w umowach należy raczej badać, jaki był ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej ...

jeszcze na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. na etapie postępowania przed ...

zawarcie przez niego z powodami umowy według przyjętej przez nich w ...

Sądu za tym, że zawierając umowę strony w sposób zgodny wykładały ...

świetle warunków zawarcia przez strony umowy. W pkt 1.4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) nr (...), stanowiącej integralną część umowy, "konstrukcja nawierzchni" została zdefiniowana jako ...

takiego rozróżnienia na etapie wykonywania umowy. Mając zatem powyższe na uwadze ...

3 (...), albowiem w toku wykonywania umowy powodowie nie wykonali robót, które nie zostały spozycjonowane ...

zmiany stawki, według której rozliczał wykonane przez powodów prace i według ...

3.2 STWiORB nr (...), do wykonania robót związanych z rozbiórką należy ...

znajduje zastosowanie dla rozliczenia robót wykonanych przez powodów. Kostka podlegająca rozbiórce ...

art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z ...

bezsporne jest to, że powodowie wykonali roboty polegające na rozbiórce nawierzchni ...

zawarcia przez powodowe spółki spornej umowy w charakterze konsorcjum w żaden ...

źródłem ich solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, których to elementów nie można ...

roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez każdego z nich roboty ...

zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (...) Z istnienia umowy konsorcjum nie musi wynikać współuczestnictwo ...

umowie konsorcjum (§ 1 ust. 5 umowy) konsorcjanci wyraźnie zastrzegli, że umowa ta nie jest umową spółki cywilnej. Strony konsorcjum nie ...

c. i zgodnym zamiarem stron umowy jest aby stosunki prawne pomiędzy ...

Jednocześnie w § 2 ust. 3 umowy strony wstępnie określiły udział każdego ...

Następnie po wygraniu przetargu w wykonaniu § 5 umowy konsorcjum, w dniu 16 lutego ...

4 ust. 1 i 6 Umowy, zgodnie z którymi Zamawiający zobowiązał ...

Warunków Kontraktu (§ 4 ust. 1 umowy), Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ...

faktury VAT (§ 4 ust. 6 Umowy). Co przy tym jednak istotne ...

o przyjęciu innej ceny za wykonane przez powodów roboty niż wynikającej z umowy, uniemożliwiając jednocześnie Inżynierowi Kontraktu wystawienie ...

stawkach należnych powodom na podstawie umowy, a tym samym uniemożliwiając de ...

prace w poszczególnych okresach zostały należycie wykazane przez stronę powodową (za ...