I C 164/15 – Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – 2015-11-10 56 fragmentów Premium

2015-11-10 » oddala powództwo

Sygn. akt I C 164/15 WYROK W ...

Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSO ...

Zarządowi (...) w Z. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od ...

zwalnia wobec pozostałych. Sygn. akt I C 164/15 UZASADNIENIE Powód ...

dniach 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. przesłała ...

dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r., co ...

z 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. nie ...

powód, został wezwany do wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, w obydwu pismach ...

tej możliwości powód nie skorzystał i dlatego nieuprawnione jest poszukiwanie przez ...

2014 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania ...

p.c., uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania ...

toczącym się procesie H. P. i Z. Ł.. Pismem z dnia ...

pozwana wniosła o oddalenie powództwa i jednocześnie podtrzymała zarzut przedawnienia. Sąd ...

zapytań, wniosków oraz informacji faksem i pocztą elektroniczną (ust.5.2 ...

wyboru oferty konsorcjum do zawarcia i realizacji umowy kontraktowej. Jednocześnie strony ...

mieli wspólnie wykonać umowę. SIWZ i umowa konsorcjum nie przewidywała indywidulanych ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy na wykonanie ...

dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. tego ...

7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14, Biul. SN 2015 ...

17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009/9/130). Reasumując ...

tj. przepisie art. 410§1 i 2 k.c. W przypadku ...

16 grudnia 2014 r., III CSK 36/14, publ. lex 1621345 ...

Sądu Najwyższego w sprawie IV CSK 95/14). Sąd zawiadomił osoby ...

obejmują zarówno skutki procesowe, jak i materialne, jakie ustawa wiąże z ...

współuczestników (M. Manowska, A. Adamczuk i inni (w:) Kodeks postępowania cywilnego ...

zgodzić. Za przedstawioną w komentarzach i literaturą tezą przemawia kilka argumentów ...

mimo że roszczenie jest należne i wymagalne) na podstawie art. 5 ...

w:) System prawa cywilnego, t. I, 1985, s. 832). Skoro brak ...

c.). W przypadku współuczestnictwa koniecznego i łącznej legitymacji czynnej do dochodzenia ...

11 maja 2012 r., II CSK 491/11, lex nr 1350061 ...

2011 r. w sprawie V CSK 475/10 (LEX nr 1108492 ...

solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia. Nie ma bowiem ...

solidarności czynnej wykonawców ubiegających się i realizujących zamówienie publiczne. Zgodnie z ...

jej zawarcia nie budzi wątpliwości i jest już trwałym elementem życia ...

spółka cywilna struktury prawno-majątkowej i organizacyjnej ani tak ścisłych powiązań ...

jest w przypadku wielości wierzycieli i niepodzielności świadczenia (art. 381§1 ...

stanowi przeciwieństwo regulacji solidarności czynnej i niepodzielności świadczenia przy wielości wierzycieli ...

przedawnienia w przypadku współuczestnictwa koniecznego i łącznego można wywieść z art ...

w przypadku wystąpienia współuczestnictwa koniecznego i łącznego po stronie powodowej (legitymacja ...

c. (M. Manowska, A. Adamczuk i inni (w:) Kodeks postępowania cywilnego ...

wszyscy powodowie przystąpili do sprawy i dopiero od tego dnia można ...

dnia 18 września 2015 r. i na rozprawie w dniu 29 ...

składzie w pełni akceptuje ustalenia i rozważania Sądu I instancji, który pierwotnie rozpoznawała sprawę. Te ustalenia i rozważania nie posądzają o zasadności ...

że obecnie jest ono niezaskarżalne i nie podlega ochronie. Materialnoprawną podstawę ...

wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem ...

w przypadku zaś form pisemnej i wykorzystania poczty (co jest najpopularniejszym ...

zapytań, wniosków oraz informacji faksem i pocztą elektroniczną (ust.5.2 ...

dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. Ciężar ...

faksem (vide: k.79v i 89). Nie oznacza to jednak ...

biurze lidera konsorcjum (...) był uszkodzony i jak zeznał ten świadek nie ...

konsorcjum z udziału w przetargu i zatrzymano wadium. Mimo powyższych rozważań ...

na treści art. 98§1 i 3 k.p.c. Stroną ...

za rozpoznanie sprawy przed sądem I instancji i II instancji, przy czym należy ...

zauważyć, iż fakt, że Sąd I instancji ponownie rozpoznawał sprawę na ...

koszty za zastępstwo przed sądem I instancji (tak też postanowienie Sądu ...

zwrotu kosztów zastępstwa przed Sądem I instancji oraz kwotą 2.700 ...

XII C 764/16 – Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2018-07-04 42 fragmenty Premium

2018-07-04

z o.o. w B. i J. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanych solidarnie na ...

należności tytułem wystawianych faktur nieregularnie i w niepełnych kwotach. Mając to ...

Nakaz Zapłaty go nie dotyczy i powinien być skierowany w całości ...

ograniczenia w korzystaniu z parkingu i przełożyło się na znaczące zmniejszenie ...

w istocie stanowi nadużycie prawa i jako takie nie powinno podlegać ...

przedmiotowy nakaz zapłaty w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w ...

były własnością pozwanego ad 1 i które utracił on w związku ...

oraz wielokrotne analizowanie całości dokumentacji i nakład pracy pełnomocnika powoda wniósł ...

położonych w P. przy ulicach (...) I, D. II, Pułaskiego oraz C ...

porozumienia dotyczyły udziałów w zyskach i stratach osiągniętych od momentu obowiązywania ...

lider konsorcjum przejął wszelkie prawa i obowiązki uczestnika konsorcjum - pozwanego K. i zwolnił go z wszelkich zobowiązań ...

skapitalizował odsetki od niezapłaconych faktur i wystawił notę odsetkową na kwotę ...

118, 230-237), zestawienie przychodów i kosztów oraz wydruki kasowe (k ...

na podstawie kserokopii dokumentów urzędowych i prywatnych zgromadzonych w aktach sprawy ...

wygraniem przetargu organizowanego przez powoda i podpisaniem umowy dzierżawy. Sąd nie ...

pozwany przedstawił jedynie prywatne zestawienia i tabelki, które nie zostały w ...

korzystających z parkingu, z wyciągów i dokumentów kasowych przedstawionych w sprawie ...

ul. (...) jawią się jako niewiarygodne i niczym nie udowodnione. Co więcej ...

udziału w bieżącym zarządzaniu parkingami i wykonywaniu umowy dzierżawy, a jego ...

przedsiębiorców, Warszawa 2000, str. 259 i n., oraz Prawo umów w ...

zatem do kategorii umów nienazwanych i przez większość przedstawicieli nauki i w orzecznictwie traktowana jest jako ...

ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają oni ...

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...

to, że wszelkie wewnętrzne porozumienia i ustalenia pomiędzy członkami konsorcjum odnoszą skutek jedynie pomiędzy nimi i nie mają wpływu na uprawnienia ...

2008 r., sygn. akt III CSK 119/08, zgodnie z którym "Dopuszczając możliwość ...

regresowe względem pozostałych członków konsorcjum i będzie mógł dochodzić od nich ...

nie wykazali, że remont ulicy (...) i późniejsza zmiana organizacji ruchu na ...

argumenty pozwanych jakoby remont ulicy (...) i późniejsza zmiana organizacji ruchu, czy ...

Dworca wraz z Galerią Handlową i miejscami parkingowymi w pobliżu wpłynęły ...

są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. W świetle zaś powyższych ...

to dotyczyło zupełnie innego podmiotu i nie miały wpływu na przebieg ...

uwzględnionych przy składaniu oferty jak i ryzyko związane z prowadzeniem działalności ...

podjęli oni negocjacji celem ugodowego i polubownego rozwiązania umowy łączącej strony ...

jednak prowadzoną działalność za rentowną i ich zamiarem- wbrew twierdzeniom samych ...

bezsprzeczny wykazał zarówno istnienie jak i wysokość swego roszczenia wobec pozwanych ...

Sąd orzekł jak w pkt I wyroku - na podstawie art. 693 par 1 kc i art. 141 ustawy Prawo zamówień ...

zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c. W myśl ...

chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności ...

15 ust. 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z ...

tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Sąd ...

przychylił się do jego wniosku i zasądził koszty zastępstwa procesowego w ...

X Ga 569/11 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2012-02-03 128 fragmentów Premium

2012-02-03 » oddala skargę

2330/11, KIO 2335/11 i KIO 2336/11, w zakresie ...

udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum przedsiębiorstw ... i ... . Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Konsorcjum spółek ... i nakazała zamawiającej - ... unieważnić czynność oceny ...

spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykluczyć wykonawców wspólnie ubiegających się ...

faktycznych, które Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne. Zgodnie z ...

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia kontraktu w sprawie zamówienia ...

Rejestru Handlowego Krajowej Rady Patentów i Rejestracji w zakresie spółki ..., w ...

trybie art. 26 ust. 3 i 4 PZP - m.in. do ...

obu członków konsorcjum (tj. spółki ... i spółki ... ) do wykonywania jednoosobowo wskazanych ...

wskazała, że z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw z 5 września ...

z zaświadczenia z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw z 28 października ...

informacji z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w ...

października 2011 r. konsorcjum spółek ... i ... wniosło odwołanie na czynności i zaniechania zamawiającej polegające na zaniechaniu wykluczenia konsorcjum spółek ... i ... z postępowania z uwagi na ...

konsorcjum oraz w konsekwencji podpisania i złożenia wniosku przez osobę, która przekroczyła swoje umocowania i nie była uprawniona do reprezentowania ...

art. 23 ust. 2 PZP i art. 14 PZP w zw. z art. 103 i 104 kC), zaniechaniu wykluczenia konsorcjum spółek ... i ... z postępowania z uwagi brak ...

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze ...

1 pkt 1 lit. a i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady ...

PZP); zaniechaniu wykluczenia konsorcjum spółek ... i z postępowania z uwagi na ...

figuruje ona w rejestrze skazanych i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze ...

zaniechania wezwania konsorcjum spółek FPH i P-M do uzupełnienia rzeczonego ...

1 pkt 1 lit. b i ust. 3 Rozporządzenia w zw ...

postępowaniu, wykluczenia wykonawcy konsorcjum spółek ... i ... oraz powtórzenia czynności ponownego badania i oceny złożonych wniosków o dopuszczenie ...

swój udział zgłosiło konsorcjum spółek ... i ... , wnosząc o oddalenie odwołania. Z ...

24 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 2 PZP ...

w zw. z art. 103 i 104 KC poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum spółek ... i ... z postępowania z uwagi na ...

reprezentowania konsorcjum w dniu podpisania i złożenia wniosku o dopuszczenie do ...

umocowany w imieniu konsorcjum spółek ... i ... . Dopuszczalne - zgodnie z art. 104 ...

obu członków konsorcjum - obu spółek: ... i ... . Tym samym zaniechanie przez zamawiającą wykluczenia konsorcjum spółek ... i ... z postępowania na podstawie art ...

1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia w zw ...

4 PZP poprzez błędną wykładnię i bezpodstawne przyjęcie, iż w Republice ...

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i zaakceptowanie, że wystarczającym jest zastępcze ...

Finlandii prowadzony jest Rejestr Upadłości i Reorganizacji, z którego wynika, iż ...

że zaświadczenie z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw potwierdza odpowiednio okoliczności ...

właściwym dokumentem braku podstaw wykluczenia i zamawiająca, nie dokonując czynności jej ...

1 pkt 1 lit a i § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia. Zasadny był wreszcie ...

1 pkt 1 lit. b i ust. 3 Rozporządzenia w zw ...

4 PZP, poprzez błędną wykładnię i bezpodstawne przyjęcie, iż w Republice ...

nie figuruje w rejestrze skazanych i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze ...

KIO podniosła, że odwołująca konsorcjum ... i ... wykazało, że w Republice Finlandii ...

którym odnotowuje się także kary i ich wysokość, orzeczone w stosunku ...

dokonała weryfikacji treści tego oświadczenia i przyjęła, że w Republice Finlandii ...

2335/11. wniosło konsorcjum spółek ... i ... , żądając jego zmiany i oddalenia odwołania, ewentualnie jego zmiany i oddalenia odwołania w zakresie zarzutów ...

w zw. z art. 103 i 104 KC oraz zarzutu naruszenia ...

1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia, zaś w ...

1 pkt 1 lit. c i ust. 3 Rozporządzenia nakazania zamawiającej ...

materialnego, tj. art.: 103 § 1 i art. 104 KC w zw. z art. 14 i 23 ust. 2 PZP poprzez ...

został podpisany przez osobę nieuprawnioną i w konsekwencji naruszenie art. 24 ...

1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia poprzez błędną ...

ust. 1 pkt 2 PZP i w konsekwencji naruszenie art. 24 ...

oświadczenie to było dokumentem właściwym i wystarczającym do wykazania spełnienia warunku ...

otwarcia likwidacji oraz ogłoszenia upadłości i za taki nie może zostać ...

1 pkt 1 lit. c i ust. 3 Rozporządzenia poprzez błędną ...

ust. 1 pkt 9 PZP i w konsekwencji naruszenie art. 24 ...

oświadczenie to było dokumentem właściwym i wystarczającym do wykazania spełnienia warunku ...

ubiegania się o udzielenie zamówienia i za taki nie może zostać ...

1 PZP poprzez jego niezastosowanie i nie nakazanie zamawiającej wykonania czynności ...

tj. art. 26 ust. 3 i 4 PZP oraz art. 24 ...

ust. 2 pkt 4 PZP i przyjęciem, że skarżące konsorcjum podlega ...

podstawy do wezwania konsorcjum spółek ... i ... do uzupełnienia brakujących dokumentów, ewentualnie ...

z pominięciem zasad logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego oraz zebranego materiału ...

że zaświadczenie z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw z 5 września 2011 r. i 28 października 2011 r. oraz ...

informacja z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w ...

jest jedynie dla postępowań upadłościowych i reorganizacyjnych, a nie likwidacyjnych (ust ...

2011 r. udzielonego przez spółkę ... i ... udzielenia spółce ... pełnomocnictwa ustanawiającego tę ...

odpowiedzi na skargę konsorcjum spółek ... i ... wniosło o oddalenie skargi oraz ...

na rozprawę apelacyjną konsorcjum spółek ... i ... wniosło o odrzucenie skargi na ...

o oddalenie odwołania konsorcjum spółek ... i ...) oraz wskazała, że na skutek ...

wykluczyła z postępowania konsorcjum spółek ... i ..., a więc w przypadku uwzględnienia ...

tę decyzję. Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje Postanowieniem z ...

198g ust. 1 zd. I PZP), na powyższe postanowienie nie ...

por. art. 357 § 1 zd. I KPC w zw. z art ...

18 kwietnia 2007 r. V CSK 55/07, OSNC-ZD 2008 ...

materialnego, tj. art.: 103 § 1 i art. 104 KC w zw. z art. 14 i 23 ust. 2 PZP poprzez ...

został podpisany przez osobę nieuprawnioną i w konsekwencji naruszenie art. 24 ...

skutkujące uznaniem, ze konsorcjum spółek ... i ... należało wykluczyć z postępowania, podczas ...

niniejszym upoważniamy"), zasadnie KIO (ale i zamawiająca, stąd wezwanie z art ...

zostało ono udzielone w imieniu i na rzecz spółki ... . Powyższego wniosku ...

jako pełnomocnik [ew. w imieniu i na rzecz] spółki ..., niniejszym upoważniamy ...

przez spółkę również w imieniu i na rzecz spółki ... . Tym samym ...

dalszym pełnomocnictwie nomenklatury "w imieniu i na rzecz" określonych podmiotów (konsorcjantów ...

faktu działania w jego imieniu i na jego rzecz. Jednocześnie dostrzec ...

17 września 2008 r. III CSK 119/08, OSNC 2009, z. 9, poz ...

wersja 610). Nie mniej jednak i w tym zakresie zastosowanie znajdują ...

wskazać, że działa w imieniu i na rzecz tej spółki. Do ...

07, Legalis wersja 610). Jednakże i w tym wypadku uprawnienie lidera ...

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...

przez spółkę ... działającą w imieniu i na rzecz spółki ...). Zaznaczenia więc ...

z 30 maja 2006 r. I ACa 1363/05, Lex 278401 ...

jego zakresu jest nieważna (zd. I); jednakże gdy ten, komu zostało ...

do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie ...

nie podzielić powyższych uwag, to i tak, dostrzegając swobodę, jaką ustawodawca ...

dowodu por. art. 6 KC i art. 232 zd. I KPC) - udowodnić ten fakt (por ...

7 listopada 2007 r. II CSK 293/07, Lex 4875 10 ...

jako lidera konsorcjum w imieniu i na rzecz spółki ... . Również wnioski ...

z art.198a ust. I PZP, należy uznać za zmierzające ...

z art. 391 § l zd. I KPC i art. 198a ust. 2 ...

z 13 lutego 1997 r. I PKN 71/96, OSNP 1997 ...

z 3 września 2008 r. I UK 91/08, Lex 785520 ...

faktu wykluczeniu podlegało konsorcjum spółek ... i ... . Wniosku tego nie mogły zmienić ...

w zw. z art. 391 § I zd. 1 KPC i art.198a ust. 1 ...

w fakcie, że skarżące konsorcjum i tak podlegało wykluczeniu (a nawet ...

zostało ono udzielone w imieniu i na rzecz spółki ... . W zakresie ...

Finlandii wydaje zaświadczenie odnośnie upadłości (i restrukturyzacji), nie zaś co do ...

KIO uznała, że konsorcjum spółek ... i ... podlegało wykluczeniu na podstawie art ...

że zaświadczenie z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstwa z 5 września 2011 r. i 28 października 2011 r. oraz ...

informacja z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w ...

jest jedynie dla postępowań upadłościowych i reorganizacyjnych, a nie likwidacyjnych (ust ...

to zaświadczenie z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw potwierdza odpowiednio okoliczności ...

uzasadnieniem), że oferta skarżącego konsorcjum i tak podlegałaby odrzuceniu, gdyż — zgodnie ...

Izba uznała, iż konsorcjum spółek ... i ...podlegało wykluczeniu już z uwagi ...

art. 26 ust. 3 zd. I PZP nie wzywa się wykonawców ...

z art. 391 § 1 zd. I KPC i art.198a ust. 1 ...

Okręgowy, należało podzielić ustalenia Izby i przyjąć je za własne. Zakresem ...

zakresie uwzględnienia odwołania konsorcjum spółek ... i ... w sytuacji, gdy KIO o ...

nimi zamawiającą (odwołanie konsorcjum spółek ... i ... od czynności zamawiającej zostało uwzględnione ...

wnioskiem przeciwników skargi (konsorcjum spółek ... i ...) został oddalony. To więc skarżące ...

na orzeczenie KIO w całości i to je winny ostatecznie obciążać ...

zw. art. 105 § 2 zd. I KPC). Drugi taki, że skoro ...

z 17 stycznia 2003 r. I CK 109/02, OSNC 2004 ...

z 11 maja 1966 r. I CZ 36/66, Lex 5984 ...

str. 3 protokołu z posiedzenia i rozprawy KIO z 9 listopada ...

198a ust. 2 PZP i przywołanymi przepisami - sad postanowił zasądzić od skarżących - konsorcjum spółek ... i ... na rzecz przeciwników skargi - konsorcjum spółek ... i ... kwotę 1.200 zł tytułem ...

zasądzenia na rzecz konsorcjum spółek ... i ... (przeciwnika skargi) zwrotu kosztów niniejszego ...

Stroną takiego postępowania jest skarżący i przeciwnik skargi Przepisy przywołanej ustawy ...

udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum spółek ... i ..., bowiem konsorcjum te już wykluczyła ...

pomiędzy zamawiającą a konsorcjum spółek ... i ...). Wywarłby on co najwyżej skutek ...

między zamawiającą a konsorcjum spółek ... i ... w postaci zmniejszenia szans tego ...

publicznego (wobec dopuszczenia konsorcjum spółek ... i ... do dalszych etapów tego postępowania ...

natomiast z art. 107 zd. I KPC interwenient uboczny, do którego ...

X Ga 163/10 – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2010-07-23 66 fragmentów Premium

2010-07-23 » oddala skargę

sprawy ze skargi ... przeciwko: 1) ... i 2) ... na wyrok Krajowej Izby ...

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie ... i nakazała ... jako zamawiającemu ponowne dokonanie ...

z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika (pkt 2) i dokonując zwrotu kwoty 5.556 ...

faktycznych, które Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne. W toku ...

191 ust. 1, 1a, i 2 pkt 1 i 2 PZP (w sprawie zastosowanie ...

przepisu PZP w brzemieniu redakcyjnym i numeracji obowiązujących przed 29 stycznia ...

że nie uwzględniła wniosku zamawiającej i przystępującego o odrzucenie odwołania na ...

były roboty, miejsca realizacji, zakresu i wartości robót, daty rozpoczęcia i zakończenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik ...

z § 1 ust. 2 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z ...

polegających na wyburzeniu wcześniejszych budynków i wybudowaniu nowego budynku wielorodzinnego nie ...

podstawie art. 191 ust. 6 i 7 PZP - stosownie do wyniku ...

w całości poprzez oddalenie odwołania i zasądzenia od strony przeciwnej na ...

wykonanie robót, opisane w SIWZ i nie oprotestowane, nie muszą zawierać ...

z art. 180 ust. 2 i art. 92 ust. 2 PZP ...

wybudowanych mieszkań w budynku wielorodzinnym i ich powierzchnię, a nie tylko ...

w rozumieniu zarówno PZP jak i KC oraz KPC, były nieprawdziwe ...

wykonawca oświadczył, że zrobił błąd i załączył nowe oświadczenie (nowy wykaz robót) i nowe dokumenty na potwierdzenie ich ...

robót konstrukcyjnych, a jedynie dach i roboty wykończeniowe. Bez konstrukcji budynku ...

zastępstwa procesowego. Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje Skarga, jako ...

przepisy PZP w brzmieniu redakcyjnym i numeracji obowiązujących przed 29 stycznia ...

się będzie do ich brzmienia i numeracji obowiązujących do 28 stycznia ...

zaś stosowne pełnomocnictwo zostało złożone i znajdowało się w aktach sprawy ...

umocowanie do zastępstwa na posiedzeniach i rozprawach przed KIO (k. 23 ...

pełnomocnictwa wnoszenie środków ochrony prawnej i przystępowania do środków wnoszonych przez ...

konsorcjum w postępowaniu przed KIO i przed sądem (k. 11 akt ...

konsekwencji jeśli art. 222 zd. I KPC dotyczy odmowy odrzucenia pozwu ...

z art. 391 § 1 zd. I KPC i art. 194 ust. 2 PZP ...

sprawie o sygn. akt V CSK 55/07, opubl. w: OSNC ...

z art. 180 ust. 2 i art. 92 ust. 2 PZP ...

wynikach postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu konsorcjum), czy też od ...

wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem ...

Realizując powyższą normę, w Rozdziale I części 5 punkcie 1 Specyfikacji ...

budynków wielorodzinnych nr 3, 4 i 5 na osiedlu Olechów Południe ...

wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiająca i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem ...

W takim wypadku wszelkie oświadczenia i informacje, które strony postępowania o ...

obowiązek zamieścić na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń informacje o wynikach ...

zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (zaś przeciwnik skargi został ...

poniedziałek, odłoży je na półkę i faktycznie zapozna się z jego ...

pisemnie powiadomiła wykonawców, a więc i konsorcjum, o wynikach oceny ofert ...

zgodnie z art. 111 § 1 i 2 KC w zw. z art. 165 § I KPC i art. 194 ust. 2 PZP ...

wskazała, że z przedmiotowych dokumentów i wskazanych w nim zakresu rzeczowego ...

iż wykonawca wykonał jedynie dach i roboty wykończeniowe, a jednocześnie wynika ...

szczegółowego wyliczenia prac w referencji i niewymienienia wśród nich robót konstrukcyjnych ...

należy uwagę, że w Rozdziale I części 4 ust. 3 lit ...

on wystąpienie różnicy w oryginale i tłumaczenia dokumentu referencji udzielonych przez ...

sygn. KIO/UZP 1913/09) i również z tego względu izba ...

się skarżąca przywołując karty 68 i 69 oferty konsorcjum (k 22 ...

Okręgowy, należało podzielić ustalenia KIO i przyjąć je za własne. Jako ...

zarówno hiszpański uczestnik konsorcjum, jak i polski lider konsorcjum, mogli nie ...

skonfrontowania treści obu dokumentów (oryginału i jego tłumaczenia na język polski ...

utożsamiać instytucji z ust. 3 i ust. 4 art. 26 PZP ...

wykonanie robót, opisane w SIWZ i nie oprotestowane, nie muszą zawierać ...

lit. b zarzutów skargi). Również i ten zarzut był niezasadny. Pamiętać ...

zbadania z urzędu prawidłowości wykładni i zastosowania przez KIO przepisów prawa ...

obowiązkiem Sądu Okręgowego powtarzanie ustaleń i oceny prawnej dokonanych przez KIO ...

art. 198 ust. 2 zd. I PZP oraz przywołanych przepisów - sąd ...

w punkcie pierwszym sentencji wyroku i oddalił skargę. O kosztach procesu ...

na wyrok KIO w całości i to ją winny ostatecznie obciążać ...

w postępowaniu sądowym (k. 53 i 54) w wysokości 17 zł ...

sprawie o sygn. akt III CSK 119/08, publ. w: OSNC 2009, z ...

to umowy przepisy art. 860 i n. KC mogą znajdować zastosowanie ...

w sprawie o sygn. akt I CK 109/02, opubl. w ...

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia ...

108 § 1 zd. T KPC i art. 109 § 2 KPC w ...

między po pierwsze interwenientką uboczną i po drugie przeciwnikiem skargi z ...

postępowania (por. art. 107 zd. I KPC w zw. z art ...

XXV C 643/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2016-12-20 128 fragmentów Premium

2016-12-20 » zasądza od Skarbu Państwa (...) kwotę

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę i o ustalenie 1. zasądza od ...

Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A ...

dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za ...

dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za ...

Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A ...

dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za ...

dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za ...

Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A ...

z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i oddala wniosek w pozostałym zakresie ...

Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A ...

z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i oddala wniosek w pozostałym zakresie ...

przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad strona powodowa (...) S.A ...

sześć tysięcy sto jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ...

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem skapitalizowanych ...

na podstawie art. 58 § 1 i 2 k.c. w zw ...

jakichkolwiek prac na Placu budowy i określona w zawartej uprzednio Umowie ...

pozwanego. Ponadto, program pełnił tylko i wyłącznie rolę informacyjną a nie ...

z nałożonych na nią obowiązków i przekazała powodowi plac budowy z ...

uwagi na niedokonanie wycinki drzew i uniemożliwienie swobodnego dostępu powoda do ...

różnic stanowisk w zakresie rozumienia i interpretacji zapisów odnoszących się do ...

również, że zarówno inżynier jak i pozwany nigdy w formalny sposób ...

Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o oddalenie powództwa ...

wyznaczonych w Subklauzuli 8.3. i 8.6 Warunków Kontraktu dla ...

na mocy postanowień Warunków Kontraktu. I na tej podstawie powód ponosi ...

korespondencję powoda z inżynierami kontraktu i rezydentem, w której pozwany nieugięcie ...

sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł i 7/100) złotych tytułem skapitalizowanych ...

powód wniósł o jej obniżenie i o zasądzenie od pozwanego solidarnie ...

na rzecz (...) S.A. 49% i na rzecz (...) S.A. 51 ...

49% na rzecz (...) S.A. i 51% na rzecz (...) S.A ...

jest podzielne, zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle ...

2014 roku miedzy (...) S.A. i (...).A. Z punktu 3 Umowy ...

zaś w 51% (...) S.A. i (...) S.A. łącznie. Punkt I Porozumienia między (...) S.A. i A. (...) S.A. przewiduje natomiast ...

13.154.589,81 PLN i 1.115.076,74 PLN ...

13.691.511,83 PLN i 1.160.590,07 PLN ...

8.948.700,55 PLN i 758.555,60 PLN za ...

13.023.043,90 PLN i 1.103.925,97 PLN ...

13.554.596,72 PLN i 1.148.984,17 PLN ...

powodów (...) S.A., (...) S.A i (...) S.A.: - kwoty 8.859 ...

8.859.213,54 PLN i 750.970,05 PLN za ...

Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, występujący jako zamawiający, zawarł ...

jako wykonawca, umowę o projekt i budowę autostrady (...) S.-K. na ...

Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie ...

które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej umowy ...

c) Warunki Ogólne Kontraktu (część I), d) Program Funkcjonalno Użytkowy, e ...

postępowaniu, h) Wyceniony Wykaz Cen, i) wszelkie inne dokumenty dołączone do kontraktu; wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności ...

w podpunktach od a) do i) łącznie określane są jako umowa ...

ust. 2 umowy), - prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ...

zł (§ 4 ust. 2.1 i 2.2 umowy), - zamawiający ma ...

umowy wraz z warunkami szczególnymi i ogólnymi kontraktu - k. 170-340 ...

uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży go inżynierowi do ...

przedłużenia czasu na ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...

poprzednie zmiany terminów zakończenia robót i po konsultacji z zamawiającym i wykonawcą; inżynier określając nowy termin ...

w ciągu Czasu na Ukończenie i/lub b) postęp pracy pozostaje ...

Subklauzuli 8.3 uaktualniony Program i uzasadniający raport opisujący uaktualnione metody ...

przyjąć w celu przyspieszenia postępu i ukończenia w ciągu czasu na ...

wyznaczonych w subklauzuli 8.3 i subklauzuli 8.6 dla przedłożenia ...

dni 27 lipca 2011 r. i 7 maja 2012 r. Dowód ...

566.452,56 zł (§ 1 i 2 "aneksu"). Z kolei w ...

ust. 2.1 aktu umowy i nadać mu brzmienie, według którego ...

Rozpoczęcia Kontraktu. Przewidywany proces projektowania i budowy autostrady przedmiotowego odcinka A ...

szczególności warstwa podbudowy, warstwa wiążąca i warstwa (...) były wykonane w 100 ...

w związku z zakończeniem kontraktu i upłynięciem dnia 5 czerwca 2012 ...

subklauzuli 8.7 pkt d i pisma Inżyniera Rezydenta z dnia ...

kopia noty oraz potwierdzenia nadania i odbioru - k. . W toku realizacji ...

powoda wraz z postępem prac i służył mu do monitorowania postępu ...

informacje jakie rzeczy będą wykonywane i w jakim czasie. Wynikiem powyższego ...

wszelkich elementów kluczowych dla inwestycji i przygotowywanie ich zgodnie z procesem ...

wezwania przez inwestora na sporządzenie i przedłożenie aktualizacji. Istotną zmianę jaką ...

co było zgodne z założeniami i celem takiej aktualizacji, ale niezgodnie ...

zaistniała chęć zabezpieczenia swojej sytuacji i zawarcia stosownej informacji o możliwości ...

dotyczących technologii wykonywania robót drogowych i mostowych. Jednakże po decyzjach inżyniera ...

ma wpływu na realizację kontraktu i niezależenie od tego kiedy faktycznie ...

nastąpiło przekazanie placu budowy to i tak powód zobowiązany był do ...

do tego nie chciał dopuścić i to było przyczyną dla której ...

kontraktu. Pomimo braku takiego zagrożenia i braku istotnych uwag co do jakości i terminowości wywiązywania się z kolejnych ...

aktualizacji, z bliżej wyszczególnionych powodów i że oczekuje odpowiedniej korekty Programu ...

jest jednoznaczne z jej akceptacją" i przedstawił uzasadnienie swojego stanowiska. Dowód ...

oświadczył, że nie zgadza się i nie może przyjąć wyjaśnień wykonawcy i ponownie wzywa wykonawcę do niezbędnej ...

przez wykonawcę w lutym, marcu i maju 2012 r. Dowód - kopie ...

informacją, był on potrzebny wykonawcy i zamawiającemu żeby kontrolować postęp robót ...

miał do tego aby informować i zaplanować postęp prac, z uwagi ...

pokazywać jak będzie wyglądała praca i pokazywać przyczynę i skutek różnych zdarzeń oraz osiągnięcie ...

uwagi na niedokonanie wycinki drzew i uniemożliwienie swobodnego dostępu powoda do ...

wystąpienie z koryta rzeki R. i powstaniu rozlewiska, co skutkowało zalaniem ...

niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujących podtopienia i rozmycia skarp nasypów, a tym ...

na kolejne miesiące, zalewanie kopalń i związane z tym przerwy w ...

sobie wydarzeń, z uwzględnieniem opinii i założeń przedstawianych przez pracowników pełniących ...

przyczyny opóźnień niezależne od wykonawcy i zagrożenia niewywiązania się z terminu ...

że należy rozmawiać o aneksie i zlikwidowaniu przyczyn że wykonawca nie ...

brak nałożenia na niego kary i ewentualną konieczność dochodzenia swoich roszczeń ...

podporządkował się zaś takiej praktyce i pokazywał jakie są zagrożenia i przyczyny, co planuje wykonawca zrobić. Konsekwentna strategia powoda i realizowanie swoich założeń zakończyło się sukcesem i odcinek drogi będący przedmiotem umowy ...

ocenie byłyby niezbędne celem mobilizowania i dyscyplinowania wykonawcy. Informacja o nałożeniu ...

się dopiero po zakończeni kontraktu i przekazaniu do użytkowania odcinka trasy ...

01 % Zaakceptowanej Kwoty Brutto K. i została naliczona: - za okres od ...

dowodowy, ponieważ ich autentyczność, jak i zawartość nie budzą wątpliwości, ponadto ...

Sądu również zeznania pozostałych świadków i stron nie budzą wątpliwości co ...

Z zeznań zarówno świadków jak i stron jednoznacznie wynika, iż pozwany ...

sposobem realizacji umowy przez powodów i złożonymi programami ukończenia prac. Przez ...

o samo udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy - w tym ...

ustawy (art. 180 ust. 1 i 4 u.p.z.p ...

kilku dłużników lub kilku wierzycieli i mamy do czynienia ze świadczeniem podzielnym - zarówno dług, jak i wierzystelność dzielą się na tyle ...

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia ...

o samo udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy - w tym ...

SN 17.09.2008 III CSK 119/08, wyr Saw Warszawie z 29 ...

solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia. Wobec powyższego ani ...

zastosowanie ma art. 379 § 1 i 2 k.c. stanowiący, iż ...

jest podzielne, zarówno dług jak i wierzytelność dzielą się na tyle ...

wykonuje prace kosztem własnego majątku i uprawniony jest do otrzymania stosownego ...

konsorcjum nie ma interesu prawnego i faktycznego w dochodzeniu roszczenia od ...

dnia 17.10.2013r. I A Ca 636/13/. Wobec ...

2014 roku miedzy (...) S.A. i (...) S.A. Z punktu 3 ...

zaś w 51% (...) S.A. i (...) S.A. łącznie. Punkt I Porozumienia między (...) S.A. i A. (...) S.A. przewiduje natomiast ...

pozwanego to zgodnie z doktryną i orzecznictwem powszechnie przyjmuje się że ...

26.01.2011r. II CSK 318/10 , z 6.10.2010r. II CSK 180/10/. Nie ulega wątpliwości ...

uregulowaniami zawartymi w artykule 483 i artykule 484 KC - pełni funkcje ...

łączącej go z pozwanym umowy i zatwierdzenia przez pozwanego tego faktu ...

Bezsprzecznie program pełnił funkcję informacyjną i miał umożliwić inżynierowi — działającemu z ramienia pozwanego, jak i samemu pozwanemu - weryfikację faktycznego postępu ...

budowie czyli zatem ciągły monitoring i kontrolę prawidłowego zarządzania przez powoda ...

musiał więc ulegać ciągłym modyfikacjom i zmieniać się w zależności od ...

nie wziął pod uwagę zaleceń i uwag zgłoszonych przez inżyniera a ...

zakładające przedkładanie programu pozbawionego rzetelnych i faktycznych informacji o przebiegu i realizacji inwestycji, jak i o ewentualnym wystąpieniu zagrożeń byłoby ...

się od podawania nieprawdziwe danych i nierzeczywistego przebiegu inwestycji. Pomimo, że ...

stanowiska w sposób tak jednoznaczny i przedstawił okoliczności w jakim na ...

podstaw do naliczenia kar umownych i w konsekwencji do dokonania potrącenia ...

roszczenia dalej idącego o zapłatę i brak było interesu prawnego do ...

Dlatego na podstawie art. 359 i 481 k.p.c. Sąd ...

dnia 31 grudnia 2015r. i odsetek za opóźnienie od 1 ...

potrzeby ustosunkowywania się do opinii i składnia licznych pism procesowych. Poziom ...