489 wyników
Spróbuj: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy" 149
Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium). Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.
inwestora, fakturowanie częściowe nie mogło przekroczyć 90% wartości poszczególnych elementów umowy. Podstawą do wystawienia przez powoda faktury końcowej miało być dokonanie przez pozwaną odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz podpisanie przez pozwaną (kierownika budowy i kierownika kontraktu) bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Pozwana, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy miała prawo do zatrzymania 10% kwoty netto wynagrodzenia powoda określonego ...
inwestora, fakturowanie częściowe nie mogło przekroczyć 90% wartości poszczególnych elementów umowy. Podstawą do wystawienia przez powoda faktury końcowej miało być dokonanie przez pozwaną odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz podpisanie przez pozwaną (kierownika budowy i kierownika kontraktu) bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Pozwana, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy miała prawo do zatrzymania 10% kwoty netto wynagrodzenia powoda określonego w każdej fakturze (§ 7 ust. 1-4 umowy). W § 12 ust. 1 umowy strony postanowiły, że powód zapłaci pozwanej karę umowną: a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, b) za niedotrzymanie terminów pośrednich umowy, c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy ...
przysługujących jej: 1) z tytułu zatrzymania kwoty 10% netto wartości umowy nr (...) z dnia 2 listopada 2011 roku z tytułu kaucji należytego wykonania w wysokości 38.000,00 złotych i 2) z tytułu zatrzymania kwoty 5% netto wartości umowy nr (...) z dnia 28 kwietnia 2009 roku z tytułu kaucji należytego wykonania w wysokości 32.500,00 złotych. (oświadczenie o potrąceniu z ...
Powódka w zaistniałej sytuacji, skoro pozwany nie wyrażał zgody na wykonanie robót dodatkowych i sporządzenie aneksu do umowy, mogła zatem konieczne w jej ocenie prace dodatkowe wykonać na własny koszt i w przypadku braku ich zwrotu przez ...
drodze sądowej. Co do zasady jednak powódka powinna przystąpić do wykonania umowy, a w zasadzie nie zrobiła nic poza ustawieniem kontenera dla ...
swoich pracowników. W związku z powyższym pozwany zasadnie odstąpił od umowy na podstawie jej § (...) ust. (...) pkt, widząc nierealność dotrzymania terminu wykonania umowy. O kosztach procesu na rzecz pozwanego orzeczono na podstawie art ...
W. J. (1) jako wykonawca zawarł z pozwanym jako zamawiającym umowę z dnia 6 maja 2009 roku nr (...) dotyczącą wykonania prac remontowych dachu sali gimnastycznej (...)przy ul. (...) w S.. Do faktycznego podpisania umowy doszło w dniu 13 maja 2009 roku, kiedy to powód ...
pracownikami przyjechał do S. dla rozpoczęcia prac związanych z realizacją umowy. Wykonawca zobowiązał się na mocy kontraktu do wykonania prac zgodnie z dokumentacją przetargową i zasadami wiedzy technicznej. Wynagrodzenie za wykonanie prac strony uzgodniły na zaoferowaną przez W. J. (1) kwotę ...
ma ono charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, choćby rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a które byłyby konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami. Zakres objętych umową prac został określony przez strony w specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych ( (...)), specyfikacji istotnych warunków zamówienia ((...)) oraz w ...
59 zł, łącznie 269.978,19 zł brutto. W § 10 umowy zawarto zapis dotyczący kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym m.in. za opóźnienie z wykonaniu przedmiotu umowy i za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiającemu przysługiwało również prawo odstąpienia od umowy m.in. w sytuacji, gdy wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie. Dowód: umowa nr (...)/W.-LO z dnia 8.09.2010 r., k. 5-10 Część robót objętych umową z dnia 31.08.2010 r. została przez firmę (...) sp. z o.o. wykonana Wartość tych prac określona została zgodnie przez D. Liceum i ...
dla siebie regułom odnoszącym się do formy, treści zobowiązania, skutków niewykonania lub nienależytego wykonania. Następstwem zgody inwestora na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą jest powstanie po jego stronie ustawowej ...
że wiązało się to będzie z naliczeniem kar umownych przewidzianych umową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, których wysokość zbliżona była do wysokości wynagrodzenia. Zarzut ten ...
1 k.c. kara umowna może być zastrzeżona w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni ...
zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Jednakże art. 472 k.c. nie ma charakteru umowy bezwzględnie obowiązującej. Stosownie bowiem do treści art. 473 § 1 k.c. dłużnik może przyjąć w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także z powodu oznaczonych, niezawinionych okoliczności i nie ma ...
nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Jak wskazano powyżej powód opóźnił się w wykonaniu przedmiotu umowy o 22 dni i opóźnienie dotyczyło drobnych, zewnętrznych robót nie ...
Gminą H. a (...) Sp. z o. o. w S., dotyczącej wykonania 265 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy H.. Umowa została zawarta na czas od 22 listopada 2010 roku do ...
wykonawca przystąpił do usunięcia usterek oczyszczalni, jednak ostatecznie w sposób należyty tego nie wykonał. W związku z powyższym argument pozwanego, że umowa gwarancji obejmowała niewłaściwe usunięcie wad lub usterek, zaś nie zabezpieczała ...
ale nieskutecznie. Wywodzenie odmiennego rozumienia wspomnianego postanowienia z rozróżnienia pomiędzy niewykonaniem zobowiązania a nienależytym wykonaniem zobowiązania jest nietrafne, bowiem gwarancja nie posługuje się takimi pojęciami ...
według których można byłoby stwierdzić, że realna szkoda powodów spowodowana nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego była wyższa niż kwota, która została podana przez biegłego. Za szkodę wynikającą z umowy z 26 stycznia 2007 roku nie sposób, według Sądu I ...
podstawie samych faktur przyjąć, iż dotyczą one wydatków związane z nienależytym wykonaniem przez pozwanego umowy z 26 stycznia 2007 roku. Jako podstawę miarkowania kary umownej ...
nie sposób przyjąć, iż dotyczą one wyłącznie wydatków związanych z nienależytym wykonaniem przez pozwanego umowy z 26 stycznia 2007 roku. Owszem powodowie przedłożyli faktury VAT ...
leżą po stronie lidera. § 3: lider konsorcjum jest zobowiązany do należytego wykonania umowy. Oprócz tej umowy konsorcjum, została zawarta jeszcze druga umowa o współpracy, na mocy której strony przewidziały sytuację, co nastąpi ...
a zatem zabroniony jest nie tylko klasyczny obrót długami np. umowa cesji, ale zabronione są też wszystkie umowy, na mocy których miałaby przejść wierzytelność dochodzona od placówki medycznej na inny podmiot tj.: umowa poręczenia, różnego rodzaju umowy finansowe, czy umowa ubezpieczenia. Wszelkie tego typu umowy są umowami zabronionymi. Chociaż w obrocie gospodarczym powszechnie przyjęte są umowy, kiedy dostawca zabezpiecza się przed niewypłacalnością swojego dłużnika (w tym wypadku zamawiającego) i zawiera tego typu umowy, czy to właśnie już po cesji wierzytelności, czy też umowy ubezpieczenia, czy jakiekolwiek umowy mające na celu zabezpieczenie kondycji finansowej dostawcy towarów przed niewypłacalnością lub nierzetelnością zamawiającego. Jeżeli ...
Sąd orzekający podziela. Sąd Najwyższy w konkluzji ww. orzeczenia zaliczył umowę konsorcjum, zawartą pomiędzy wierzycielem o wykonanie określonego świadczenia a podmiotem niewspółrealizującym to świadczenie, a jedynie uzyskującym prawo do wynagrodzenia z tej umowy ze strony publicznego zakładu opieki zdrowotnej, do kręgu czynności prawnych ...
organizacyjnym lub innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, - innych okoliczności niezależnych od stron, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zgodnie z § 2 ust.7 umowy, ostatecznego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia miała dokonać komisja, w składzie ...
z elementów tegoż związku. Dowodu w tym procesie na fakt nienależytego wykonania zobowiązania z innej umowy (nr (...) z 07.05.2012 r.) brak. Należy zauważyć, że o zapłatę za roboty wykonane w ramach umowy nr (...) toczy się w tut. Sądzie inna sprawa (X GC ...
nie potwierdzono, aby powód dopuścił się działania lub zaniechania stanowiącego niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Owym działaniem powoda miało być, w świetle oświadczenia pozwanego o naliczeniu kary umownej, niewykonanie zobowiązania przez powoda z umowy nr (...) do 15.09.2013 r. Powód takiemu niewykonaniu zobowiązania zaprzecza wskazując dodatkowo na niemożność faktycznego (z racji odstąpienia przez pozwanego od umowy z 2012 r.) oraz terminowego wykonania wszystkich prac. Z uwagi na wzmiankowany inny spór, w tej ...
