2015-11-10 » oddala powództwo
Sygn. akt I C 164/15
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 10 listopada 2015 r.
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie
Przewodniczący: SSO Zbigniew Woźniak
Protokolant: st. sekr ...
Z. Ł.
przeciwko Skarbowi Państwa - (...) Zarządowi (...) w Z.
o zapłatę
I. oddala powództwo;
II. zasądza od łącznie od powodów na rzecz ...
świadczenia przez jednego z powodów zwalnia wobec pozostałych.
Sygn. akt I C 164/15
UZASADNIENIE
Powód M. K. pozwem z dnia ...
że pozwana zarzuciła, że w dniach 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. przesłała na adres lidera konsorcjum tj ...
posiada dowodów doręczenia pism z dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r., co przy uwzględnieniu zasad przekazywania korespondencji ...
2012 r., wskazuje, że pisma z 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. nie zostały skutecznie doręczone.
Strona pozwana ...
lider konsorcjum, którego członkiem był powód, został wezwany do wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, w obydwu pismach zostały wskazane terminy do wykonania ...
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z tej możliwości powód nie skorzystał i dlatego nieuprawnione jest poszukiwanie przez niego ochrony przed sądem powszechnym ...
wyroku z dnia 9 lipca 2014 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Zielonej Górze ...
podstawie art. 386§4 k.p.c., uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Zarządzeniem z dnia 19 czerwca ...
Zielonej Górze postanowił zawiadomić o toczącym się procesie H. P. i Z. Ł..
Pismem z dnia 18 września 2015 r. H ...
000 zł, z kolei strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i jednocześnie podtrzymała zarzut przedawnienia.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
(...) Zarząd ...
pocztowych. Zamawiający dopuścił jednak przekazywanie zapytań, wniosków oraz informacji faksem i pocztą elektroniczną (ust.5.2.1 SIWZ).
(okoliczność bezsporna: SIWZ ...
a w przypadku w przypadku wyboru oferty konsorcjum do zawarcia i realizacji umowy kontraktowej. Jednocześnie strony postanowiły, że Liderem Konsorcjum będzie ...
strony.
Wobec strony pozwanej powodowie mieli wspólnie wykonać umowę. SIWZ i umowa konsorcjum nie przewidywała indywidulanych stosunków między zamawiającym a poszczególnymi ...
pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Na poczet złożonej ...
wezwań o uzupełnienie braków z dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. tego zaniechano. Nie ustalano także czy ...
Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 7 listopada 2014 r., IV CSK 95/14, Biul. SN 2015/1/10-11), w której ...
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2008 r., III CSK 119/08, OSNC 2009/9/130). Reasumując, powyższe determinowało przyjęcie, iż powodom ...
w przepisach o nienależnym świadczeniu, tj. przepisie art. 410§1 i 2 k.c. W przypadku nie zawarcia umowy, wpłacone wadium ...
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2014 r., III CSK 36/14, publ. lex 1621345).
W przypadku gdy wymagalność roszczenia ...
więzi łączącej powodów (por. wyrok Sądu Najwyższego w sprawie IV CSK 95/14). Sąd zawiadomił osoby, których udział w procesie po ...
mowa w art. 198§2, obejmują zarówno skutki procesowe, jak i materialne, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Dotyczy to również ...
oświadczenia o przystąpieniu przez wszystkich współuczestników (M. Manowska, A. Adamczuk i inni (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa 2013 r komentarz ...
osób czynnie legitymowanych) należy się zgodzić. Za przedstawioną w komentarzach i literaturą tezą przemawia kilka argumentów.
Po pierwsze, w przypadku współuczestnictwa ...
przerwę przedawnienia powoduje powództwo oddalone (mimo że roszczenie jest należne i wymagalne) na podstawie art. 5 k.c., z uwagi na ...
zasadami współżycia społecznego (J. Ignatowicz (w:) System prawa cywilnego, t. I, 1985, s. 832). Skoro brak wszystkich osób, których łączny udział ...
komentarz do art. 369 k.c.). W przypadku współuczestnictwa koniecznego i łącznej legitymacji czynnej do dochodzenia wierzytelności brak jest jakichkolwiek podstaw ...
2308170; wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 2012 r., II CSK 491/11, lex nr 1350061). Tym samym jak wskazał to ...
wyroku z dnia 13 października 2011 r. w sprawie V CSK 475/10 (LEX nr 1108492) art. 23 p.z.p ...
141 odnosi się wyłącznie do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia. Nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, że pomiędzy ...
ani inny przepis, nie regulują solidarności czynnej wykonawców ubiegających się i realizujących zamówienie publiczne. Zgodnie z art. 369 k.c. źródłem ...
w prawie polskim, jednak dopuszczalność jej zawarcia nie budzi wątpliwości i jest już trwałym elementem życia gospodarczego. Jest to umowa zawierana ...
nie ma takiej samej jak spółka cywilna struktury prawno-majątkowej i organizacyjnej ani tak ścisłych powiązań partnerów.
Z istoty stosunku prawnego ...
367§1 k.c.). Podobnie jest w przypadku wielości wierzycieli i niepodzielności świadczenia (art. 381§1 k.c.). W niniejszej sprawie ...
daje im skuteczną legitymację, co stanowi przeciwieństwo regulacji solidarności czynnej i niepodzielności świadczenia przy wielości wierzycieli. Z tego powodu w omawianej ...
przyjęcia, iż przerwanie biegu terminu przedawnienia w przypadku współuczestnictwa koniecznego i łącznego można wywieść z art. 73§2 k.p.c ...
skutki wobec innych współuczestników.
Reasumując, w przypadku wystąpienia współuczestnictwa koniecznego i łącznego po stronie powodowej (legitymacja łączna) skutki wniesienia pozwu następują ...
art. 198§2 k.p.c. (M. Manowska, A. Adamczuk i inni (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa 2013 r komentarz ...
tj. w dniu, w którym wszyscy powodowie przystąpili do sprawy i dopiero od tego dnia można by było mówić o przerwaniu ...
uprawnionych wyrażona w piśmie z dnia 18 września 2015 r. i na rozprawie w dniu 29 października wyklucza brak zgody).
Niezależnie ...
obecnie niezaskarżalne.
Sąd w obecnym składzie w pełni akceptuje ustalenia i rozważania Sądu I instancji, który pierwotnie rozpoznawała sprawę. Te ustalenia i rozważania nie posądzają o zasadności powództwa. Świadczą jedynie o istnieniu roszczenia, tyle, że obecnie jest ono niezaskarżalne i nie podlega ochronie.
Materialnoprawną podstawę żądania pozwu stanowi przepis art ...
postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą ...
przekazanie informacji o określonej treści, w przypadku zaś form pisemnej i wykorzystania poczty (co jest najpopularniejszym sposobem przekazywania pism) - kilku adresatów ...
pocztowych. Zamawiający dopuścił jednak przekazywanie zapytań, wniosków oraz informacji faksem i pocztą elektroniczną (ust.5.2.1 SIWZ).
Przeprowadzone postępowanie dowodowe ...
wezwania do uzupełnienia braków z dnia 28 lutego 2012 r. i 1 marca 2012 r. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał ...
jedynie raporty potwierdzeń wiadomości nadanych faksem (vide: k.79v i 89). Nie oznacza to jednak, że strona pozwana wykazała jakoby ...
do konsorcjum wezwania, faks w biurze lidera konsorcjum (...) był uszkodzony i jak zeznał ten świadek nie otrzymał on ww. wezwań. Za ...
doręczone, ale bardzo szybko wykluczono konsorcjum z udziału w przetargu i zatrzymano wadium.
Mimo powyższych rozważań powództwo nie zasługuje na uwzględnienie ...
o kosztach procesu Sąd oparł na treści art. 98§1 i 3 k.p.c. Stroną przegrywającą powodowie, którzy winni zwrócić ...
Generalnej należy się zwrot kosztów za rozpoznanie sprawy przed sądem I instancji i II instancji, przy czym należy zauważyć, iż fakt, że Sąd I instancji ponownie rozpoznawał sprawę na skutek uchylenia wyroku nie powoduje ...
stronie pozwanej należą się dwukrotnie koszty za zastępstwo przed sądem I instancji (tak też postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca ...
składa się 3.600 zł zwrotu kosztów zastępstwa przed Sądem I instancji oraz kwotą 2.700 zł stanowiąca 75% stawki za ...
2018-07-04
o.o. w P., (...) Sp. z o.o. w B. i J. K.
o zapłatę
I. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 228.717 ...
dnia każdego miesiąca. Konsorcjum uiszczało należności tytułem wystawianych faktur nieregularnie i w niepełnych kwotach. Mając to na uwadze z dniem 30 ...
powyższym pozwany wskazał, że przedmiotowy Nakaz Zapłaty go nie dotyczy i powinien być skierowany w całości do spółki Park (...) Sp. z ...
w ul. (...) co spowodowało dalsze ograniczenia w korzystaniu z parkingu i przełożyło się na znaczące zmniejszenie ilości klientów korzystających z tego ...
c. powodując, że roszczenie powoda, w istocie stanowi nadużycie prawa i jako takie nie powinno podlegać ochronie (k. 72-77).
Pismem ...
22 marca 2016 r. zaskarżając przedmiotowy nakaz zapłaty w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od strony powodowej ...
postaci 7 systemów parkingowych, które były własnością pozwanego ad 1 i które utracił on w związku ze sprawą nieuregulowanych rozliczeń pomiędzy ...
się na zawiły charakter sprawy oraz wielokrotne analizowanie całości dokumentacji i nakład pracy pełnomocnika powoda wniósł o zasądzenie wielokrotności kosztów zastępstwa ...
czerwca 2015 r. dzierżawa nieruchomości położonych w P. przy ulicach (...) I, D. II, Pułaskiego oraz C. w celu prowadzenia parkingów buforowych ...
był mocą umowy Konsorcjum. Ustalenia porozumienia dotyczyły udziałów w zyskach i stratach osiągniętych od momentu obowiązywania umowy konsorcjum (§ 1 porozumienia). Zgodnie z § 3 Porozumienia lider konsorcjum przejął wszelkie prawa i obowiązki uczestnika konsorcjum - pozwanego K. i zwolnił go z wszelkich zobowiązań wobec (...) wynikających z umowy dzierżawy ...
dniu 18 stycznia 2016 r. skapitalizował odsetki od niezapłaconych faktur i wystawił notę odsetkową na kwotę 31.511,90 zł. Powód ...
86), korespondencja stron (k. 106-118, 230-237), zestawienie przychodów i kosztów oraz wydruki kasowe (k. 119-146), oświadczenie o potrąceniu ...
Powyższy stan faktyczny, Sąd ustalił na podstawie kserokopii dokumentów urzędowych i prywatnych zgromadzonych w aktach sprawy.
Wiarygodność kserokopii dokumentów nie budziła ...
konsorcjum oraz okoliczności związanych z wygraniem przetargu organizowanego przez powoda i podpisaniem umowy dzierżawy. Sąd nie dał natomiast wiary twierdzeniom pozwanego ...
że na potwierdzenie tychże twierdzeń pozwany przedstawił jedynie prywatne zestawienia i tabelki, które nie zostały w żaden sposób uprawdopodobnione poprzez chociażby ...
wpłynął na zmniejszenie ilości osób korzystających z parkingu, z wyciągów i dokumentów kasowych przedstawionych w sprawie wynika, iż w okresie od ...
spadku przychodu z parkingu przy ul. (...) jawią się jako niewiarygodne i niczym nie udowodnione. Co więcej, w kontekście braku pewności co ...
sprawy, nie brał on bowiem udziału w bieżącym zarządzaniu parkingami i wykonywaniu umowy dzierżawy, a jego rola w konsorcjum ograniczyła się ...
por. S. Włodyka, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000, str. 259 i n., oraz Prawo umów w obrocie gospodarczym pod red. S ...
str. 561). Umowa konsorcjalna należy zatem do kategorii umów nienazwanych i przez większość przedstawicieli nauki i w orzecznictwie traktowana jest jako zbliżona do umowy spółki cywilnej ...
z którym wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z uwagi na podnoszone ...
art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przenosząc powyższe rozważania na grunt ...
zamówienia publicznego jest solidarna. Oznacza to, że wszelkie wewnętrzne porozumienia i ustalenia pomiędzy członkami konsorcjum odnoszą skutek jedynie pomiędzy nimi i nie mają wpływu na uprawnienia Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń ...
wyroku z dnia 17 września2008 r., sygn. akt III CSK 119/08, zgodnie z którym "Dopuszczając możliwość udzielenia zamówienia podmiotom występującym wspólnie ...
względem powoda, nabędzie on roszczenie regresowe względem pozostałych członków konsorcjum i będzie mógł dochodzić od nich zwrotu uiszczonego świadczenia, zgodnie z ...
kolejności zaznaczyć należy, że pozwani nie wykazali, że remont ulicy (...) i późniejsza zmiana organizacji ruchu na tej ulicy wpłynęła na zmniejszenie ...
paragonów uległa zwiększeniu. Wobec powyższego argumenty pozwanych jakoby remont ulicy (...) i późniejsza zmiana organizacji ruchu, czy budowa Dworca wraz z Galerią Handlową i miejscami parkingowymi w pobliżu wpłynęły na zmniejszenie zainteresowania klientów tymże ...
w sytuacji, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. W świetle zaś powyższych rozważań wskazać należy, że pozwani ...
z o.o., bowiem postępowanie to dotyczyło zupełnie innego podmiotu i nie miały wpływu na przebieg niniejszego postępowania. Nie sposób przy ...
obowiązek prawidłowego skalkulowania kosztów przedsięwzięcia uwzględnionych przy składaniu oferty jak i ryzyko związane z prowadzeniem działalności objętej przedmiotem zamówienia. W świetle ...
innym przedsiębiorcom, jednakowoż nigdy nie podjęli oni negocjacji celem ugodowego i polubownego rozwiązania umowy łączącej strony. Powyższe pozwala przypuszczać, że pozwani uznawali jednak prowadzoną działalność za rentowną i ich zamiarem- wbrew twierdzeniom samych pozwanych- nie była chęć zniwelowania ...
toku niniejszego postępowania w sposób bezsprzeczny wykazał zarówno istnienie jak i wysokość swego roszczenia wobec pozwanych. Co więcej okoliczności te nie ...
postępowania. Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w pkt I wyroku - na podstawie art. 693 par 1 kc i art. 141 ustawy Prawo zamówień publ..
O odsetkach ustawowych od ...
art. 455 k.c. w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c.
W myśl art. 481 § 1 k.c ...
żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ...
pkt 6 w zw. z § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku (Dz ...
tym kwotę 14.417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Sąd biorąc przy tym pod uwagę ...
oraz nakład pracy pełnomocnika powoda przychylił się do jego wniosku i zasądził koszty zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej. (punkt ...
2012-02-03 » oddala skargę
akt: KIO 2319/11, KIO 2330/11, KIO 2335/11 i KIO 2336/11, w zakresie sprawy o sygn. akt KIO ...
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum przedsiębiorstw ... i ... . Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Konsorcjum spółek ... i nakazała zamawiającej - ... unieważnić czynność oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, powtórzyć czynność oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykluczyć wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum spółek ...
KIO oparła na następujących ustaleniach faktycznych, które Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne. Zgodnie z sekcją III.2.1.8 ...
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia kontraktu w sprawie zamówienia publicznego; wola udzielenia pełnomocnictwa do ...
konsorcjum spółek ... załączyło: wyciąg z Rejestru Handlowego Krajowej Rady Patentów i Rejestracji w zakresie spółki ..., w którym nie ma informacji o ...
r. zamawiający wezwał spółkę ... - w trybie art. 26 ust. 3 i 4 PZP - m.in. do złożenia pełnomocnictwa uprawniającego ... do reprezentowania ...
pełnomocnictwo do działania w imieniu obu członków konsorcjum (tj. spółki ... i spółki ... ) do wykonywania jednoosobowo wskazanych w oświadczeniu czynności; jednocześnie spółka ...
się takimi sprawami.
Nadto Izba wskazała, że z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw z 5 września 2011 r. oraz z zaświadczenia z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw z 28 października 2011 r. wynika, iż możliwe ...
okoliczność ta wynika także z informacji z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach z 8 listopada 2011 ...
spółek ... oraz konsorcjum spółek ... .
27 października 2011 r. konsorcjum spółek ... i ... wniosło odwołanie na czynności i zaniechania zamawiającej polegające na zaniechaniu wykluczenia konsorcjum spółek ... i ... z postępowania z uwagi na brak wykazania prawidłowego umocowania ... do działania w imieniu całego konsorcjum oraz w konsekwencji podpisania i złożenia wniosku przez osobę, która przekroczyła swoje umocowania i nie była uprawniona do reprezentowania całego konsorcjum, do czego zamawiający ...
ust. 2 pkt 4 PZP, art. 23 ust. 2 PZP i art. 14 PZP w zw. z art. 103 i 104 kC), zaniechaniu wykluczenia konsorcjum spółek ... i ... z postępowania z uwagi brak przedstawienia dokumentu wydanego przez organy ...
że wobec spółki ... nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze złożenie oświadczenia przed notariuszem publicznym ...
Finlandii (zarzut naruszenia § 4 ust.1 pkt 1 lit. a i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 ...
24 ust. 2 pkt 4 PZP); zaniechaniu wykluczenia konsorcjum spółek ... i z postępowania z uwagi na brak przedstawienia dokumentu, wydanego przez ...
się o zamówienie publiczne/nie figuruje ona w rejestrze skazanych i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze złożenie oświadczenia przed notariuszem publicznym ...
w Republice Finlandii, a alternatywnie zaniechania wezwania konsorcjum spółek FPH i P-M do uzupełnienia rzeczonego dokumentu (zarzut naruszenia § 4 ust.1 pkt 1 lit. b i ust. 3 Rozporządzenia w zw. z art. 24 ust. 2 ...
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy konsorcjum spółek ... i ... oraz powtórzenia czynności ponownego badania i oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do postępowania o udzielenie zamówienia ...
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającej swój udział zgłosiło konsorcjum spółek ... i ... , wnosząc o oddalenie odwołania. Z kolei 8 listopada 2011 r ...
1 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 2 PZP oraz art. 14 PZP w zw. z art. 103 i 104 KC poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum spółek ... i ... z postępowania z uwagi na przekroczenie umocowania przez dalszego pełnomocnika - ... do reprezentowania konsorcjum w dniu podpisania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał ...
Ogłoszenia - dla przyjęcia, że ... był umocowany w imieniu konsorcjum spółek ... i ... . Dopuszczalne - zgodnie z art. 104 zd. II KC w zw ...
warunków udziału w postępowaniu dla obu członków konsorcjum - obu spółek: ... i ... . Tym samym zaniechanie przez zamawiającą wykluczenia konsorcjum spółek ... i ... z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ...
naruszenia przez zamawiającą § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia w zw. z art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP poprzez błędną wykładnię i bezpodstawne przyjęcie, iż w Republice Finlandii nie wydaje się dokumentu ...
że wobec spółki ... nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości i zaakceptowanie, że wystarczającym jest zastępcze złożenie oświadczenia przed notariuszem publicznym ...
Bezsporne było, że w Republice Finlandii prowadzony jest Rejestr Upadłości i Reorganizacji, z którego wynika, iż wobec spółki ... nie ogłoszono upadłości ...
postępowania restrukturyzacyjnego, to należy przyjąć, że zaświadczenie z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw potwierdza odpowiednio okoliczności określone w § 4 ust. 1 ...
W konsekwencji spółka ... nie wykazała właściwym dokumentem braku podstaw wykluczenia i zamawiająca, nie dokonując czynności jej wykluczenia z postępowania, naruszyła art ...
w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit a i § 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia.
Zasadny był wreszcie zarzut naruszenia przez zamawiającą § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3 Rozporządzenia w zw. z art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP, poprzez błędną wykładnię i bezpodstawne przyjęcie, iż w Republice Finlandii nie wydaje się urzędowego ...
ubiegania się o zamówienie publiczne/nie figuruje w rejestrze skazanych i uznanie, że wystarczającym jest zastępcze złożenie oświadczenia przed notariuszem publicznym ...
lit. a oraz c Rozporządzenia KIO podniosła, że odwołująca konsorcjum ... i ... wykazało, że w Republice Finlandii prowadzony jest rejestr skazanych, w którym odnotowuje się także kary i ich wysokość, orzeczone w stosunku do spółek (okoliczności tej nie ...
przed notariuszem, a zamawiająca nie dokonała weryfikacji treści tego oświadczenia i przyjęła, że w Republice Finlandii nie wydaje się dokumentów potwierdzających ...
sprawy o sygn. akt KIO 2335/11. wniosło konsorcjum spółek ... i ... , żądając jego zmiany i oddalenia odwołania, ewentualnie jego zmiany i oddalenia odwołania w zakresie zarzutów naruszenia art. 7 ust 1 ...
ust. 2, art. 14 PZP w zw. z art. 103 i 104 KC oraz zarzutu naruszenia § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia, zaś w zakresie zarzutu naruszenia § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 3 Rozporządzenia nakazania zamawiającej powtórzenia czynności oceny spełnienia warunków ...
skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art.: 103 § 1 i art. 104 KC w zw. z art. 14 i 23 ust. 2 PZP poprzez ich błędną wykładnię, polegającą na ...
uznanie, że wniosek w postępowaniu został podpisany przez osobę nieuprawnioną i w konsekwencji naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP ...
ust. 1 zarzutów); § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 Rozporządzenia poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że ...
warunku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP i w konsekwencji naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP ...
wykluczyć z postępowania, podczas gdy oświadczenie to było dokumentem właściwym i wystarczającym do wykazania spełnienia warunku z art. 24 ust. 1 ...
potwierdzałby łączne spełnianie warunku braku otwarcia likwidacji oraz ogłoszenia upadłości i za taki nie może zostać również uznany dokument wydawany przez ...
ust. 2 zarzutów); § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 3 Rozporządzenia poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że ...
warunku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP i w konsekwencji naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP ...
wykluczyć z postępowania, podczas gdy oświadczenie to było dokumentem właściwym i wystarczającym do wykazania spełnienia warunku z art. 24 ust. 1 ...
potwierdzałby spełnienie warunku braku zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia i za taki nie może zostać również uznany dokument wydawany przez ...
art. 192 ust. 3 pkt 1 PZP poprzez jego niezastosowanie i nie nakazanie zamawiającej wykonania czynności wezwania Konsorcjum do uzupełnienia brakujących ...
skutkowało również naruszeniem prawa materialnego, tj. art. 26 ust. 3 i 4 PZP oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP i przyjęciem, że skarżące konsorcjum podlega wykluczeniu z postępowania bez wzywania ...
do uzupełnienia, podczas gdy istniały podstawy do wezwania konsorcjum spółek ... i ... do uzupełnienia brakujących dokumentów, ewentualnie do złożenia wyjaśnień w zakresie ...
granic swobodnej oceny dowodów, dokonanej z pominięciem zasad logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego oraz zebranego materiału dowodowego, skutkującego wyprowadzeniem wniosków logicznie ...
4 tiret pierwsze zarzutów) oraz że zaświadczenie z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw z 5 września 2011 r. i 28 października 2011 r. oraz informacja z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach z 8 listopada 2011 ...
wynika, że urzędowy rejestr prowadzony jest jedynie dla postępowań upadłościowych i reorganizacyjnych, a nie likwidacyjnych (ust. 4 tiret drugie zarzutów).
Nadto ...
oryginałów: pełnomocnictwa z 27 lipca 2011 r. udzielonego przez spółkę ... i ... udzielenia spółce ... pełnomocnictwa ustanawiającego tę spółkę, jako lidera skarżącego konsorcjum ...
pierwszego z powyższych pełnomocnictw.
W odpowiedzi na skargę konsorcjum spółek ... i ... wniosło o oddalenie skargi oraz o zasądzenie od skarżącego konsorcjum ...
KC.
Nadto na posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę apelacyjną konsorcjum spółek ... i ... wniosło o odrzucenie skargi na orzeczenie Izby z uwagi wadliwość ...
zajęte przed KIO (gdzie wnosiła o oddalenie odwołania konsorcjum spółek ... i ...) oraz wskazała, że na skutek wyroku Izby wykluczyła z postępowania konsorcjum spółek ... i ..., a więc w przypadku uwzględnienia skargi będzie zmuszona zmienić tę decyzję.
Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje
Postanowieniem z 3 lutego 2012 r. oddalono ...
przysługuje skarga kasacyjna (por. art. 198g ust. 1 zd. I PZP), na powyższe postanowienie nie przysługiwało zażalenie (por. art. 3941 ...
Nie podlegało ono więc uzasadnieniu (por. art. 357 § 1 zd. I KPC w zw. z art. 198a § 2 PZP).
Skarga ...
przykładowo: uzasadnienie wyroku SN z 18 kwietnia 2007 r. V CSK 55/07, OSNC-ZD 2008, z. 1, poz 24; teza ...
skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art.: 103 § 1 i art. 104 KC w zw. z art. 14 i 23 ust. 2 PZP poprzez ich błędną wykładnię, polegającą na ...
uznanie, że wniosek w postępowaniu został podpisany przez osobę nieuprawnioną i w konsekwencji naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzr poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, skutkujące uznaniem, ze konsorcjum spółek ... i ... należało wykluczyć z postępowania, podczas gdy podmiotem uprawnionym do potwierdzenia ...
przez spółkę ... ("my niżej podpisani ... [...] niniejszym upoważniamy"), zasadnie KIO (ale i zamawiająca, stąd wezwanie z art. 26 ust. 3 PZP) przyjęła ...
wynika z przywołanego pełnomocnictwa, że zostało ono udzielone w imieniu i na rzecz spółki ... .
Powyższego wniosku nie zmienia zarówno, że spółka ...
w imieniu własnym oraz działając jako pełnomocnik [ew. w imieniu i na rzecz] spółki ..., niniejszym upoważniamy..." - sformułowanie to spełniałoby wymóg wyraźnie ...
pełnomocnictwie, że zostało ono udzielone przez spółkę również w imieniu i na rzecz spółki ... .
Tym samym Sąd Okręgowy - w składzie rozpoznającym ...
z którym brak użycia w dalszym pełnomocnictwie nomenklatury "w imieniu i na rzecz" określonych podmiotów (konsorcjantów), nie dyskwalifikuje skuteczności pełnomocnictwa, ponieważ ...
rzecz mandanta, konieczne jest ujawnienie faktu działania w jego imieniu i na jego rzecz.
Jednocześnie dostrzec można, że konsorcjum stanowi sui ...
vide uzasadnienie wyroku SN z 17 września 2008 r. III CSK 119/08, OSNC 2009, z. 9, poz. 130). Z tego względu doktryna ...
II CKN 298/00, Legalis wersja 610). Nie mniej jednak i w tym zakresie zastosowanie znajdują przeprowadzone powyżej rozważania, zgodnie z ...
z 1 sierpnia 2011 r. wskazać, że działa w imieniu i na rzecz tej spółki.
Do paralelnego wniosku jak powyżej należy ...
r. UZP/ZO/0-352/07, Legalis wersja 610). Jednakże i w tym wypadku uprawnienie lidera konsorcjum do działania w imieniu ...
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Powstaje więc pytanie o ...
r. przez spółkę ... (w tym przez spółkę ... działającą w imieniu i na rzecz spółki ...).
Zaznaczenia więc wymaga, że skoro - zgodnie z ...
wyroku S.A. w Poznaniu z 30 maja 2006 r. I ACa 1363/05, Lex 278401; por.: teza III.2 do ...
bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna (zd. I); jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym ...
14 PZP stanowi bowiem, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy KC ...
2011 r.
Lecz nawet jeśli nie podzielić powyższych uwag, to i tak, dostrzegając swobodę, jaką ustawodawca przewidział w art. 104 zd ...
z ogólnymi regułami rozkładu ciężaru dowodu por. art. 6 KC i art. 232 zd. I KPC) - udowodnić ten fakt (por. teza 2 do art. 104 ...
z uzasadnienia wyroku SN z 7 listopada 2007 r. II CSK 293/07, Lex 4875 10).
Dodatkowo na brak zgody (z ...
lub prawidłowo podpisanego przez spółkę ... jako lidera konsorcjum w imieniu i na rzecz spółki ... .
Również wnioski dowodowe skargi na orzeczenie KIO ...
art. 227 KPC w zw. z art.198a ust. I PZP, należy uznać za zmierzające jedynie do zwłoki postępowania, co ...
art 217 § 2 w zw. z art. 391 § l zd. I KPC i art. 198a ust. 2 PZP (vide teza z uzasadnienia wyroku SN z 13 lutego 1997 r. I PKN 71/96, OSNP 1997, z. 19, poz. 377, teza z postanowienia SN z 3 września 2008 r. I UK 91/08, Lex 785520).
Z powyższych względów za zasadny ...
uznać, że już z powyższego faktu wykluczeniu podlegało konsorcjum spółek ... i ... . Wniosku tego nie mogły zmienić rozważania w zakresie dalszych zarzutów ...
z treścią art. 217 § 2 w zw. z art. 391 § I zd. 1 KPC i art.198a ust. 1 PZP.
Rozważania w zakresie dalszych ...
wskazano - nie mogło nic zmienić w fakcie, że skarżące konsorcjum i tak podlegało wykluczeniu (a nawet jeśli zostałoby dopuszczone do dalszych ...
2011 r. nie wynikało, że zostało ono udzielone w imieniu i na rzecz spółki ... .
W zakresie twierdzenia ujętego w ust. 2 ...
iż odpowiedni organ w Republice Finlandii wydaje zaświadczenie odnośnie upadłości (i restrukturyzacji), nie zaś co do likwidacji. Z tego względu spółka ...
Rozporządzenia w zakresie upadłości, zasadnie KIO uznała, że konsorcjum spółek ... i ... podlegało wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ...
ust. 7 PZP poprzez uznanie, że zaświadczenie z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstwa z 5 września 2011 r. i 28 października 2011 r. oraz informacja z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach z 8 listopada 2011 ...
wynika, że urzędowy rejestr prowadzony jest jedynie dla postępowań upadłościowych i reorganizacyjnych, a nie likwidacyjnych (ust. 4 tiret drugie zarzutów).
Jak ...
likwidacji, ale ogłoszenie postępowania restrukturyzacyjnego, to zaświadczenie z Rejestru Upadłości i Reorganizacji Przedsiębiorstw potwierdza odpowiednio okoliczności z § 4 ust. 1 pkt ...
str. 46 wyroku KIO z uzasadnieniem), że oferta skarżącego konsorcjum i tak podlegałaby odrzuceniu, gdyż — zgodnie z art. 89 ust. 1 ...
natomiast powyżej wskazano, że zasadnie Izba uznała, iż konsorcjum spółek ... i ...podlegało wykluczeniu już z uwagi na wadliwość pełnomocnictwa z 1 ...
r). Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 3 zd. I PZP nie wzywa się wykonawców do złożenia brakujących dokumentów, jeśli ...
art. 217 § 2 w zw. z art. 391 § 1 zd. I KPC i art.198a ust. 1 PZP.
Na koniec godzi się ...
2 PZP), nie dostrzega Sąd Okręgowy, należało podzielić ustalenia Izby i przyjąć je za własne.
Zakresem zaskarżenia skarżące konsorcjum objęło także ...
skargi na orzeczenie KIO w zakresie uwzględnienia odwołania konsorcjum spółek ... i ... w sytuacji, gdy KIO o kosztach postępowania z odwołania orzekła ...
192 ust. 10 PZP obciążając nimi zamawiającą (odwołanie konsorcjum spółek ... i ... od czynności zamawiającej zostało uwzględnione), musi skutkować uznaniem skargi za ...
zaskarżenia skarżącego konsorcjum, zgodnie z wnioskiem przeciwników skargi (konsorcjum spółek ... i ...) został oddalony. To więc skarżące konsorcjum uległo w postępowaniu ze skargi na orzeczenie KIO w całości i to je winny ostatecznie obciążać koszty tej fazy procesu, w ...
por. art. 864 KC w zw. art. 105 § 2 zd. I KPC). Drugi taki, że skoro współuczestnictwo wspólników spółki cywilnej w ...
materialnego (vide uzasadnienie postanowienia SN z 17 stycznia 2003 r. I CK 109/02, OSNC 2004, z. 5, poz. 73). również ...
teza z uzasadnienia postanowienia SN z 11 maja 1966 r. I CZ 36/66, Lex 5984).
Natomiast w sprawie brak było ...
w toku postępowania przed KIO (str. 3 protokołu z posiedzenia i rozprawy KIO z 9 listopada 2011 r.), nie może być ...
KPC w zw. z art. 198a ust. 2 PZP i przywołanymi przepisami - sad postanowił zasądzić od skarżących - konsorcjum spółek ... i ... na rzecz przeciwników skargi - konsorcjum spółek ... i ... kwotę 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w ...
że brak było podstaw do zasądzenia na rzecz konsorcjum spółek ... i ... (przeciwnika skargi) zwrotu kosztów niniejszego postępowania odwoławczego od zamawiającej.
Skarga ...
r. z 11, poz. 182). Stroną takiego postępowania jest skarżący i przeciwnik skargi Przepisy przywołanej ustawy nie dają podstawy do konstruowania ...
o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum spółek ... i ..., bowiem konsorcjum te już wykluczyła zgodnie z wyrokiem KIO. W ...
powstaniem jakichkolwiek praw czy obowiązków pomiędzy zamawiającą a konsorcjum spółek ... i ...). Wywarłby on co najwyżej skutek faktyczny w stosunku między zamawiającą a konsorcjum spółek ... i ... w postaci zmniejszenia szans tego konsorcjum na wygranie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (wobec dopuszczenia konsorcjum spółek ... i ... do dalszych etapów tego postępowania). Natomiast art. 81 KPC w ...
przepisy o współuczestnictwie jednolitym).
Zgodnie natomiast z art. 107 zd. I KPC interwenient uboczny, do którego nie mają zastosowania przepisy o ...
2010-07-23 » oddala skargę
roku w Łodzi na rozprawie sprawy
ze skargi ...
przeciwko:
1) ... i
2) ...
na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 marca 2010 ...
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie ... i nakazała ... jako zamawiającemu ponowne dokonanie oceny ofert (ust. 1 sentencji ...
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika (pkt 2) i dokonując zwrotu kwoty 5.556 zł z rachunku dochodów własnych ...
KIO oparła na następujących ustaleniach faktycznych, które Sąd Okręgowy podziela i przyjmuje za własne. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
ono zasadne w świetle art. 191 ust. 1, 1a, i 2 pkt 1 i 2 PZP (w sprawie zastosowanie miały przepisu PZP w brzemieniu redakcyjnym i numeracji obowiązujących przed 29 stycznia 2010 roku - z uwagi na ...
W pierwszej kolejności KIO podniosła, że nie uwzględniła wniosku zamawiającej i przystępującego o odrzucenie odwołania na podstawie art. 187 ust. 4 ...
podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, miejsca realizacji, zakresu i wartości robót, daty rozpoczęcia i zakończenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz ...
wykazie zrealizowanych robót. Bowiem - zgodnie z § 1 ust. 2 pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 roku w ...
od podstaw budynku wielorodzinnego. Robót polegających na wyburzeniu wcześniejszych budynków i wybudowaniu nowego budynku wielorodzinnego nie można zakwalifikować do remontu, bowiem ...
że o kosztach orzeczono - na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 PZP - stosownie do wyniku sprawy.
Na powyższy wyrok, zaskarżając ...
wniosła zamawiająca, żądając jego zmiany w całości poprzez oddalenie odwołania i zasądzenia od strony przeciwnej na rzecz skarżącego kosztów postępowania według ...
uznanie, że dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, opisane w SIWZ i nie oprotestowane, nie muszą zawierać wszystkich danych o rodzaju robót ...
4 pkt. 4 w zw z art. 180 ust. 2 i art. 92 ust. 2 PZP w brzmieniu przed 29 stycznia ...
w SIWZ, w tym ilość wybudowanych mieszkań w budynku wielorodzinnym i ich powierzchnię, a nie tylko zapis, że roboty zostały wykonane ...
tłumaczenia, które niewątpliwie są dokumentem w rozumieniu zarówno PZP jak i KC oraz KPC, były nieprawdziwe (niezgodne z rzeczywistością). Skoro więc ...
na wezwanie do złożenia wyjaśnień wykonawca oświadczył, że zrobił błąd i załączył nowe oświadczenie (nowy wykaz robót) i nowe dokumenty na potwierdzenie ich wykonania, równie niewłaściwie przetłumaczone. W ...
wynika, że wykonawca nie wykonał robót konstrukcyjnych, a jedynie dach i roboty wykończeniowe. Bez konstrukcji budynku nie można go przecież wybudować ...
wniosła o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje
Skarga, jako bezzasadna, podlega oddaleniu.
Przed przystąpieniem ...
którą w sprawie zastosowanie znajdują przepisy PZP w brzmieniu redakcyjnym i numeracji obowiązujących przed 29 stycznia 2010 roku.
Z powyższego względu ...
sąd, przywołując przepisy PZP, odwoływał się będzie do ich brzmienia i numeracji obowiązujących do 28 stycznia 2009 roku. Jednocześnie, dla zwiększenia ...
ją pełnomocnik fachowy - radca prawny, zaś stosowne pełnomocnictwo zostało złożone i znajdowało się w aktach sprawy. W istocie w aktach KIO ...
protestu; pełnomocnictwo w szczególności obejmowało umocowanie do zastępstwa na posiedzeniach i rozprawach przed KIO (k. 23 akt KIO o sygn. KIO ...
w tym w ust. 6 pełnomocnictwa wnoszenie środków ochrony prawnej i przystępowania do środków wnoszonych przez inne podmioty oraz reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu przed KIO i przed sądem (k. 11 akt KIO o sygn. KIO/UZP ...
apelację, nie jak pozew. W konsekwencji jeśli art. 222 zd. I KPC dotyczy odmowy odrzucenia pozwu, nie apelacji (albowiem na odmowę ...
zd. II KPC w zw. z art. 391 § 1 zd. I KPC i art. 194 ust. 2 PZP).
Mimo że zamawiająca w pierwszej ...
kwietnia 2007 roku wydanego w sprawie o sygn. akt V CSK 55/07, opubl. w: OSNC-ZD 2008, z. 1, poz ...
4 pkt. 4 w zw z art. 180 ust. 2 i art. 92 ust. 2 PZP poprzez uznanie, że protest odwołującego ...
liczyć od opublikowania informacji o wynikach postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu konsorcjum), czy też od doręczenia konsorcjum stosownego pisma przez ...
postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą ...
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizując powyższą normę, w Rozdziale I części 5 punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania ...
nieograniczonego na wybór wykonawcy komunalnych budynków wielorodzinnych nr 3, 4 i 5 na osiedlu Olechów Południe w Łodzi - przedsięwzięcie II, etap ...
udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiająca i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającej, pisemnie [pogrubienie w oryginale ...
zamówienia publicznego, wybrała formę pisemną. W takim wypadku wszelkie oświadczenia i informacje, które strony postępowania o udzielenie zamówienia sobie przekazują, wywierają ...
tablicy ogłoszeń, albowiem zamawiający ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń informacje o wynikach postępowania w ograniczonym zakresie. Skoro ...
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (zaś przeciwnik skargi został właśnie z postępowania o udzielenie ...
pisma, odbierając je przykładowo w poniedziałek, odłoży je na półkę i faktycznie zapozna się z jego treścią dopiero w środę. Właśnie ...
przez skarżącą ustaleniem KIO - zamawiająca pisemnie powiadomiła wykonawców, a więc i konsorcjum, o wynikach oceny ofert 26 listopada 2009 roku (k ...
w sprawie daty, upływał więc - zgodnie z art. 111 § 1 i 2 KC w zw. z art. 165 § I KPC i art. 194 ust. 2 PZP - 3 grudnia 2009 roku. Skoro ...
zarzutów). W uzasadnieniu skargi zamawiająca wskazała, że z przedmiotowych dokumentów i wskazanych w nim zakresu rzeczowego wynika, iż wykonawca wykonał jedynie dach i roboty wykończeniowe, a jednocześnie wynika, że nie wykonał robót konstrukcyjnych ...
SIWZ.
Nie można natomiast ze szczegółowego wyliczenia prac w referencji i niewymienienia wśród nich robót konstrukcyjnych, wywodzić, że wykonawca w zakresie ...
Ale przede wszystkim - tertio - zwrócić należy uwagę, że w Rozdziale I części 4 ust. 3 lit. a SIWZ zamawiająca wymagała jedynie ...
wynika, że za ustalone uznał on wystąpienie różnicy w oryginale i tłumaczenia dokumentu referencji udzielonych przez przedsiębiorstwo ... (k. 41 akt KIO o sygn. KIO/UZP 1913/09) i również z tego względu izba uznała, że konsorcjum złożonymi dokumentami ...
Właśnie do tych dokumentów odwołuje się skarżąca przywołując karty 68 i 69 oferty konsorcjum (k 22-23).
Jeśli zaś zarzut ten ...
2 PZP), nie dostrzega Sąd Okręgowy, należało podzielić ustalenia KIO i przyjąć je za własne.
Jako zarzut naruszenia przez KIO przepisów ...
języku obcym. Oznacza to, że zarówno hiszpański uczestnik konsorcjum, jak i polski lider konsorcjum, mogli nie mieć kwalifikacji do skonfrontowania treści obu dokumentów (oryginału i jego tłumaczenia na język polski). Nadto przeciwko uznaniu, że konsorcjum ...
wskazała ona, że nie można utożsamiać instytucji z ust. 3 i ust. 4 art. 26 PZP, a więc nie można uznać ...
uznanie, że dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, opisane w SIWZ i nie oprotestowane, nie muszą zawierać wszystkich danych o rodzaju robót ...
wskazanym w SIWZ (ust. 1 lit. b zarzutów skargi). Również i ten zarzut był niezasadny.
Pamiętać należy, że rRDF zostało wydane ...
to jednak Sądu Okręgowego od zbadania z urzędu prawidłowości wykładni i zastosowania przez KIO przepisów prawa materialnego (vide uchwała Sądu Najwyższego ...
ani celowym, ani nie jest obowiązkiem Sądu Okręgowego powtarzanie ustaleń i oceny prawnej dokonanych przez KIO, o ile bowiem je podziela ...
na uwadze powyższe - na podstawie art. 198 ust. 2 zd. I PZP oraz przywołanych przepisów - sąd orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku i oddalił skargę.
O kosztach procesu w postępowaniu odwoławczym sąd - na ...
uległa w postępowaniu ze skargi na wyrok KIO w całości i to ją winny ostatecznie obciążać koszty tej fazy postępowania, w ...
złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym (k. 53 i 54) w wysokości 17 zł.
W niniejszej sprawie jako przeciwnik ...
września 2008 roku wydanego w sprawie o sygn. akt III CSK 119/08, publ. w: OSNC 2009, z. 9, poz. 130), to doktryna ...
2007, wyd. III), do której to umowy przepisy art. 860 i n. KC mogą znajdować zastosowanie posiłkowo. Nie mniej jednak, skoro ...
17 stycznia 2003 roku wydanego w sprawie o sygn. akt I CK 109/02, opubl. w: OSNC 2004, z. 5, poz ...
konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwrot kosztów należnych konsorcjum ...
uwadze powyższe - na podstawie art. 108 § 1 zd. T KPC i art. 109 § 2 KPC w zw. z przywołanymi przepisami oraz ...
bezpośredni skutek odniesie on jedynie między po pierwsze interwenientką uboczną i po drugie przeciwnikiem skargi z jednej strony, a skarżącą z ...
zasady zwrotu przeciwnikowi skargi kosztów postępowania (por. art. 107 zd. I KPC w zw. z art. 194 ust. 2 PZP). Jednocześnie ...
2016-12-20 » zasądza od Skarbu Państwa (...) kwotę
M. w Hiszpanii
przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
o zapłatę i o ustalenie
1. zasądza od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A z siedzibą w W. :
a ...
20 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 1 stycznia ...
20 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 1 stycznia ...
zapłaty,
2. zasądza od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. :
a ...
20 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 1 stycznia ...
20 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 1 stycznia ...
zakresie,
4. zasądza od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A z siedzibą w W. 56 ...
złotych / siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć/ z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i oddala wniosek w pozostałym zakresie,
5. zasądza od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz (...) S.A z siedzibą w W. 58 ...
złotych / siedem tysięcy trzysta czterdzieści/ z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i oddala wniosek w pozostałym zakresie.
Sygn. akt XXVC 643/13 ...
skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad strona powodowa (...) S.A w W., (...) S.A w ...
dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami począwszy od dnia ...
dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych od kwoty wskazanej ...
dnia zapłaty;
2. stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 58 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 5 k.c ...
przez Strony jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na Placu budowy i określona w zawartej uprzednio Umowie (a dokładnie w dacie określonej ...
miały być zgodne z oczekiwaniami pozwanego. Ponadto, program pełnił tylko i wyłącznie rolę informacyjną a nie dyscyplinującą. Taka rolę pełniły kary ...
w nieprawidłowy sposób wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków i przekazała powodowi plac budowy z ponad 200-dniowym opóźnieniem, na ...
następnie nienależyte przekazanie placu z uwagi na niedokonanie wycinki drzew i uniemożliwienie swobodnego dostępu powoda do placu budowy.
Między stronami doszło również do różnic stanowisk w zakresie rozumienia i interpretacji zapisów odnoszących się do bezwzględnego uwzględniania przez wykonawcę uwag ...
w przedstawianych aktualizacjach.
Powód wskazał również, że zarówno inżynier jak i pozwany nigdy w formalny sposób nie wydał formalnego polecenia o ...
k. 894-917) pozwany Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o oddalenie powództwa podnosząc jednocześnie zarzut potrącenia.
Pozwany ...
że powód nie dotrzymał terminów wyznaczonych w Subklauzuli 8.3. i 8.6 Warunków Kontraktu dla przedłożenia programu lub uwzględnienia uwag ...
programu, do czego był zobowiązany na mocy postanowień Warunków Kontraktu. I na tej podstawie powód ponosi odpowiedzialność z tytułu kary umownej ...
Pozwany powołał się na obszerną korespondencję powoda z inżynierami kontraktu i rezydentem, w której pozwany nieugięcie domagał się zmiany terminu zakończenia ...
07 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł i 7/100) złotych tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych od kwoty wskazanej ...
roszczenia o obniżenie kary umownej powód wniósł o jej obniżenie i o zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów:
a. różnicy ...
o zasądzenie od pozwanego odpowiednio na rzecz (...) S.A. 49% i na rzecz (...) S.A. 51 % kosztów postępowania, w tym kosztów ...
z Umową Konsorcjum, w stosunku 49% na rzecz (...) S.A. i 51% na rzecz (...) S.A.; lub, ewentualnie
(2) w częściach ...
albo kilku wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, ilu ...
porozumienia z dnia 12 maja 2014 roku miedzy (...)
S.A. i (...).A. Z punktu 3 Umowy Konsorcjum wynika, że
wierzytelność z ...
w 49% P.-
(...) S.A., zaś w 51% (...) S.A. i (...) S.A.
łącznie. Punkt I Porozumienia między (...) S.A. i A.
(...) S.A. przewiduje natomiast, że całość wynagrodzenia przypadającego na ...
ustawowych za opóźnienie od kwot 13.154.589,81 PLN i 1.115.076,74 PLN za okres od dnia wniesienia ...
ustawowych za opóźnienie od kwot 13.691.511,83 PLN i 1.160.590,07 PLN za okres od dnia wniesienia ...
ustawowych za opóźnienie od kwot 8.948.700,55 PLN i 758.555,60 PLN za okres od dnia wniesienia pozwu ...
ustawowych za opóźnienie od kwot 13.023.043,90 PLN i 1.103.925,97 PLN za okres od dnia wniesienia ...
ustawowych za opóźnienie od kwot 13.554.596,72 PLN i 1.148.984,17 PLN za okres od dnia wniesienia ...
pozwanego na rzecz każdego z powodów (...) S.A., (...) S.A i (...) S.A.:
- kwoty 8.859.213,54 PLN stanowiącej 1 ...
ustawowych za opóźnienie od kwot 8.859.213,54 PLN i 750.970,05 PLN za okres od dnia wniesienia pozwu ...
września 2009 r. pozwany Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, występujący jako zamawiający, zawarł z powodami (...) S.A. z ...
Hiszpania), tworzącymi konsorcjum, a występującymi jako wykonawca, umowę o projekt i budowę autostrady (...) S.-K. na odcinku od km 394+500 ...
szczególności, że:
- zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie Autostrady (...) od S. do K ...
zakres umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej umowy, w następującej kolejności: a) akt ...
Warunki Szczególne Kontraktu (część II),
c) Warunki Ogólne Kontraktu (część I),
d) Program Funkcjonalno Użytkowy,
e) Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe ...
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
h) Wyceniony Wykaz Cen,
i) wszelkie inne dokumenty dołączone do kontraktu; wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności; wszystkie dokumenty wymienione powyżej w podpunktach od a) do i) łącznie określane są jako umowa (§ 2 ust. 2 umowy),
- prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ustalonym czasie na ukończenie, w ...
stanowi 126.534.258,85 zł (§ 4 ust. 2.1 i 2.2 umowy),
- zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie ...
zd. 1 umowy)
Dowód - kopia umowy wraz z warunkami szczególnymi i ogólnymi kontraktu - k. 170-340,
Zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu ...
wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży go inżynierowi do zatwierdzenia; jeżeli wykonawca nie dotrzyma ...
uwzględnieniem subklauzuli 20.1, do przedłużenia czasu na ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim kończenie dla celów subklauzuli 10 ...
przyczyn niezależnych od wykonawcy, uwzględniając poprzednie zmiany terminów zakończenia robót i po konsultacji z zamawiającym i wykonawcą; inżynier określając nowy termin zakończenia robót, ustali długość całkowitego ...
zbyt wolny, aby ukończenie nastąpiło w ciągu Czasu na Ukończenie i/lub b) postęp pracy pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie ...
może polecić wykonawcy przedłożyć, według Subklauzuli 8.3 uaktualniony Program i uzasadniający raport opisujący uaktualnione metody, które wykonawca proponuje przyjąć w celu przyspieszenia postępu i ukończenia w ciągu czasu na ukończenie; wykonawca przedłoży taki uaktualniony ...
w szczególności za niedotrzymanie terminów wyznaczonych w subklauzuli 8.3 i subklauzuli 8.6 dla przedłożenia programu lub uwzględnienia uwag inżyniera ...
zmieniona umowami, zwanymi "aneksami" z dni 27 lipca 2011 r. i 7 maja 2012 r.
Dowód - aneks nr (...) - k. 919920, aneks ...
2011 r. wynosi netto 622.566.452,56 zł (§ 1 i 2 "aneksu").
Z kolei w "aneksie" z dnia 7 maja ...
w szczególności - postanowiły zmienić § 4 ust. 2.1 aktu umowy i nadać mu brzmienie, według którego zaakceptowana kwota kontraktowa zgodnie z ...
października 2009r. w Poleceniu Rozpoczęcia Kontraktu. Przewidywany proces projektowania i budowy autostrady przedmiotowego odcinka A2 rozpoczął się tym samym ...
B autostrady (...) był gotowy, w szczególności warstwa podbudowy, warstwa wiążąca i warstwa (...) były wykonane w 100%.
Pismem z dnia 18 czerwca ...
poinformował powoda (...) S.A., że w związku z zakończeniem kontraktu i upłynięciem dnia 5 czerwca 2012 r. czasu na ukończenie oraz ...
na podstawie subklauzuli 2.5, subklauzuli 8.7 pkt d i pisma Inżyniera Rezydenta z dnia 18 czerwca 2012 r., o ...
846.101,64 zł
Dowód - kopia noty oraz potwierdzenia nadania i odbioru - k. .
W toku realizacji kontraktu strona powodowa zobowiązana była ...
harmonogramem, który był aktualizowany przeze powoda wraz z postępem prac i służył mu do monitorowania postępu prac, jak również stanowił informacje ...
ze swojej natury dawał również informacje jakie rzeczy będą wykonywane i w jakim czasie. Wynikiem powyższego był plan płatności czyli przygotowanie ...
przedstawiającego kolejne aktualizacje było pokazanie wszelkich elementów kluczowych dla inwestycji i przygotowywanie ich zgodnie z procesem budowlanym, co było w przypadku ...
powód miał określoną datę od wezwania przez inwestora na sporządzenie i przedłożenie aktualizacji.
Istotną zmianę jaką powód począwszy od pierwszej złożonej ...
została umieszczona w aktualizacji programu co było zgodne z założeniami i celem takiej aktualizacji, ale niezgodnie z ustaleniami kontraktu, co spotkało ...
się pozwany po stronie powoda zaistniała chęć zabezpieczenia swojej sytuacji i zawarcia stosownej informacji o możliwości niedotrzymania pierwotnych ustaleń w zakresie ...
przedłożonego programu za wyjątkiem sugestii dotyczących technologii wykonywania robót drogowych i mostowych. Jednakże po decyzjach inżyniera kontaktów w dniu 11 kwietnia ...
zakładało, że data przekazania nie ma wpływu na realizację kontraktu i niezależenie od tego kiedy faktycznie nastąpiło przekazanie placu budowy to i tak powód zobowiązany był do dochowania terminu przewidzianego w kontrakcie ...
związane z wycinka lasów, zaś do tego nie chciał dopuścić i to było przyczyną dla której wycofał akceptację.
Dowód - L. S ...
wskazywałaby na możliwość przekroczenia terminu kontraktu.
Pomimo braku takiego zagrożenia i braku istotnych uwag co do jakości i terminowości wywiązywania się z kolejnych etapów kontraktu, strony postępowania konsekwentnie ...
że nie może zaakceptować przedłożonej aktualizacji, z bliżej wyszczególnionych powodów i że oczekuje odpowiedniej korekty Programu w terminie, określonym klauzulą 8 ...
decyzję" inżyniera rezydenta "co nie jest jednoznaczne z jej akceptacją" i przedstawił uzasadnienie swojego stanowiska.
Dowód - kopia pisma - k. 367-370 ...
sierpnia 2011 r., inżynier rezydent oświadczył, że nie zgadza się i nie może przyjąć wyjaśnień wykonawcy i ponownie wzywa wykonawcę do niezbędnej korekty aktualizacji Programu Robót, uwzględniającą ...
z kolejnymi, aktualizacjami Programu, przedstawianymi przez wykonawcę w lutym, marcu i maju 2012 r.
Dowód - kopie pism - k. 379, 383, 384 ...
jego ocenie harmonogram miał być informacją, był on potrzebny wykonawcy i zamawiającemu żeby kontrolować postęp robót. Program służyć miał do tego aby informować i zaplanować postęp prac, z uwagi na fakt, że nie było innego dokumentu który miałby pokazywać jak będzie wyglądała praca i pokazywać przyczynę i skutek różnych zdarzeń oraz osiągnięcie celu. Zamieszczanie w programie informacji ...
następnie nienależyte przekazanie placu z uwagi na niedokonanie wycinki drzew i uniemożliwienie swobodnego dostępu powoda do placu budowy.
Dowód - protokół przekazania ...
spowodować przedłużenie terminu w postaci: wystąpienie z koryta rzeki R. i powstaniu rozlewiska, co skutkowało zalaniem części placu budowy, niesprzyjające warunki atmosferyczne powodujących podtopienia i rozmycia skarp nasypów, a tym samym przerwy w realizowanych robotach, które spowodowały przeniesienie robót na kolejne miesiące, zalewanie kopalń i związane z tym przerwy w dostawie kruszywa niezbędnego do budowy ...
oparciu o plan następujących po sobie wydarzeń, z uwzględnieniem opinii i założeń przedstawianych przez pracowników pełniących jako profesjonaliści samodzielne funkcje w ...
Z kolei strona powodowa przedstawiając przyczyny opóźnień niezależne od wykonawcy i zagrożenia niewywiązania się z terminu realizacji inwestycji sugerowała, że należy rozmawiać o aneksie i zlikwidowaniu przyczyn że wykonawca nie może zakończyć robót. Pomimo różnic ...
kontraktowym a dalej realizował kontrakt, brak nałożenia na niego kary i ewentualną konieczność dochodzenia swoich roszczeń w Sądzie. Powód nie podporządkował się zaś takiej praktyce i pokazywał jakie są zagrożenia i przyczyny, co planuje wykonawca zrobić. Konsekwentna strategia powoda i realizowanie swoich założeń zakończyło się sukcesem i odcinek drogi będący przedmiotem umowy łączącej strony został oddany w ...
innych instrumentów, które w jego ocenie byłyby niezbędne celem mobilizowania i dyscyplinowania wykonawcy. Informacja o nałożeniu kary pojawiła się dopiero po zakończeni kontraktu i przekazaniu do użytkowania odcinka trasy.
Dowód - św. T. C. - k ...
każdy dzień zwłoki wynosiła 0.01 % Zaakceptowanej Kwoty Brutto K. i została naliczona:
- za okres od 26 lipca 2011 do 06 ...
które uznał za pełnowartościowy materiał dowodowy, ponieważ ich autentyczność, jak i zawartość nie budzą wątpliwości, ponadto nie były one kwestionowane przez ...
poszczególnych etapów prac. W ocenie Sądu również zeznania pozostałych świadków i stron nie budzą wątpliwości co do swojej wiarygodności , spór między ...
co do sposobu interpretacji umowy. Z zeznań zarówno świadków jak i stron jednoznacznie wynika, iż pozwany nie poniósł żadnych strat finansowych w związku z ze sposobem realizacji umowy przez powodów i złożonymi programami ukończenia prac. Przez cały okres realizacji umowy obie ...
się jedynie do etapu postępowania o samo udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy - w tym korzystania ze środków prawnej w ...
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 i 4 u.p.z.p.) oraz skargi do sądu na ...
1 k.c. - gdy jest kilku dłużników lub kilku wierzycieli i mamy do czynienia ze świadczeniem podzielnym - zarówno dług, jak i wierzystelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, ilu ...
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego( art. 23 ust 2 ...
się jedynie do etapu postępowania o samo udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego zawarcia umowy - w tym korzystania ze środków prawnych w ...
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. /orz SN 17.09.2008 III CSK 119/08, wyr Saw Warszawie z 29.04.2013 VI AcA 1183 ...
p. Odnosi się wyłącznie do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia. Wobec powyższego ani istota stosunku prawnego konsorcjum, ani ...
inaczej. W kwestii legitymacji czynnej zastosowanie ma art. 379 § 1 i 2 k.c. stanowiący, iż jeżeli jest kilku dłużników albo kilku wierzycieli a świadczenie jest podzielne, zarówno dług jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, ilu ...
członek konsorcjum realizując zamówienie publiczne, wykonuje prace kosztem własnego majątku i uprawniony jest do otrzymania stosownego wynagrodzenia - ekwiwalentu za wykonaną robotę ...
zakresem wykonanych robót. Inny członek konsorcjum nie ma interesu prawnego i faktycznego w dochodzeniu roszczenia od zamawiającego. W odniesieniu do odpowiednich ...
roszczeniu ewentualnym./SN wyrok z dnia 17.10.2013r. I A Ca 636/13/. Wobec powyższego zasadne było uwzględnienie roszczenia ...
Porozumienia z dnia 12 maja 2014 roku miedzy (...) S.A. i (...) S.A. Z punktu 3 Umowy Konsorcjum wynika, że wierzytelność ...
przypada w 49% (...) S.A., zaś w 51% (...) S.A. i (...) S.A.
łącznie. Punkt I Porozumienia między (...) S.A. i A.
(...) S.A. przewiduje natomiast, że całość wynagrodzenia przypadającego na ...
zakresie kary umownej potrąconej przez pozwanego to zgodnie z doktryną i orzecznictwem powszechnie przyjmuje się że odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary ...
najmniej niedbalstwa. / wyrok SN z 26.01.2011r. II CSK 318/10 , z 6.10.2010r. II CSK 180/10/.
Nie ulega wątpliwości że zgodnie w art. 473 ...
dłużnika. Kara umowna zgodnie z uregulowaniami zawartymi w artykule 483 i artykule 484 KC - pełni funkcje odszkodowawczo - kompensacyjne , stymulujący dłużnika do ...
brak wywiązania się powoda z łączącej go z pozwanym umowy i zatwierdzenia przez pozwanego tego faktu. Pomimo braku akceptacji takiej ewentualności ...
charakter przypisał przedmiotowym aktualizacjom Sąd. Bezsprzecznie program pełnił funkcję informacyjną i miał umożliwić inżynierowi — działającemu z ramienia pozwanego, jak i samemu pozwanemu - weryfikację faktycznego postępu prac na budowie czyli zatem ciągły monitoring i kontrolę prawidłowego zarządzania przez powoda kontraktem.
Dokonując analizy zapisu zawartego ...
założenia. Program — ze swej natury - musiał więc ulegać ciągłym modyfikacjom i zmieniać się w zależności od sytuacji na budowie. Co więcej ...
podstaw do przyjęcia, iż powód nie wziął pod uwagę zaleceń i uwag zgłoszonych przez inżyniera a odnoszących się do sposobu aktualizacji ...
ustaleniach tejże umowy. Odmienne działanie zakładające przedkładanie programu pozbawionego rzetelnych i faktycznych informacji o przebiegu i realizacji inwestycji, jak i o ewentualnym wystąpieniu zagrożeń byłoby niezgodne z ciążącymi na powodzie ...
ocenie Sądu powód słusznie uchylał się od podawania nieprawdziwe danych i nierzeczywistego przebiegu inwestycji.
Pomimo, że stanowisko pozwanego znajdowało poparcie w ...
charakterze świadka nie potwierdził swojego stanowiska w sposób tak jednoznaczny i przedstawił okoliczności w jakim na mocy jego decyzji doszło do ...
faktu, ze pozwany nie miał podstaw do naliczenia kar umownych i w konsekwencji do dokonania potrącenia z wierzytelności przysługującej powodowi względem ...
uwagę że powód domaga się roszczenia dalej idącego o zapłatę i brak było interesu prawnego do dochodzenia roszczenia o ustalenie.
Przedmiotem ...
dniu 24 września 2012 roku. Dlatego na podstawie art. 359 i 481 k.p.c. Sąd uwzględnił roszczenie o zasądzenie odsetek ...
20 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. i odsetek za opóźnienie od 1 stycznia 2016r. tj. od ...
biegłych czy Instytutu, nie było potrzeby ustosunkowywania się do opinii i składnia licznych pism procesowych. Poziom skomplikowania sprawy nie biega od ...