[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 44 fragmenty

2018-07-26

kosztami procesu, tytułem wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Odpowiedzialność pozwanej wywodziła ...

dniu 27 czerwca 2012 r. umowę na wykonanie robót budowlanych z A. M., prowadzącym działalność gospodarczą. Przedmiotem umowy była przebudowa, nadbudowa i rozbudowa ...

wykonawczym wszystkich branż oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Następnie ...

r. z powódką jako podwykonawcą umowę o wykonanie robót budowlano - montażowych, w której powódka zobowiązała się do wykonania wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w ...

przystąpiła do wykonywania prac objętych umową i wykonywała je zgodnie z ...

mu oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na niewywiązywanie się ...

umowie podwykonawczej - wypowiedziała A. M. umowę podwykonawczą z dnia 12 marca ...

z powodu rozwiązania z nim umowy przez inwestora i wezwała go ...

pozwanej dokumentację związaną z wykonywaną umową. W dniu 22 lipca 2013 ...

został protokół odbioru przez inwestora wykonanych dotychczas robót. Potwierdzono w nim ...

w Ł. w ramach realizacji umowy podwykonawczej. Niesporne jest, że wskazane ...

stron, treści § 7 pkt 9 umowy zawartej pomiędzy pozwaną a A. M., umowy cesji z dnia 24 kwietnia ...

zapłaty z tytułu robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę. W uznanej przez ...

powódkę do czasu odstąpienia od umowy nie są tą odpowiedzialnością objęte ...

z pozwaną. Poddał analizie istotę umowy o roboty budowlane i - odwołując ...

Sąd Rejonowy - wskazując na postanowienia umowy i inne uzgodnienia między stronami ...

dzień odstąpienia przez powódkę od umowy z A. M. powódka wykonała część prac budowlanych, wbudowując w ...

wentylacyjne, izolacje, przepustnice i śruby wykonane na indywidualne zamówienie, według specyfikacji ...

na placu budowy. Koszty ich wykonania i dostarczenia na plac budowy ...

podnosiła też, że zostały one wykonane niezgodnie z projektem i harmonogramem ...

poniesione przez powódkę koszty zamówienia, wykonania i dostawy elementów niewmontowanych do ...

budowlanych, a jej podstawą jest umowa łącząca wykonawcę z podwykonawcą. Odstąpienie od umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą przed ...

wywiera skutek na przyszłość, a wykonana już część umowy pozostaje w mocy. W tych ...

Konsekwencją odstąpienia przez powódkę od umowy z A. M., był obowiązek ...

stanu na dzień odstąpienia od umowy, zawierającego zestawienie roszczeń (§ 14 ust. 9 umowy). Sąd odwoławczy przyjął, że wobec ...

konieczne i celowe do prawidłowego wykonania przez niego prac budowlanych. Zakres ...

do wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy, na której zawarcie udzielił zgody ...

solidarnej inwestora do zapłaty za wykonane przez podwykonawcę roboty budowlane nie ...

6471 § 5 k.c. jest wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę, przez ...

przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy zawartej z inwestorem. W ramach ...

wyraża się w tym, że zabezpiecza ją przed skutecznym podnoszeniem przez ...

stanu nie był sposób wykonywania umowy podwykonawczej przez powódkę. Opóźnienia po ...

stronie wykonawcy spowodowały odstąpienie od umowy głównej przez inwestora, a ta ...

przyczyną odstąpienia przez powódkę od umowy podwykonawczej. W ten sposób realizacja ...

umów jedynie w zakresie jeszcze niewykonanym i utrzymaniem ich w mocy w części wykonanej. Ze względu na to, że ...

wypadku jest chwila odstąpienia od umowy z wykonawcą czy z podwykonawcą ...

określające rozliczenie po odstąpieniu od umowy (art. 494 k.c.). Taka ...

formuła nakazuje przyjęcie za przedmiot wykonanej w części umowy o roboty budowlane wszystkich tych ...

obiekcie. W tych okolicznościach, skoro umowę należy traktować za wiążącą do ...

być rozliczane z zastosowaniem kryterium należytej staranności i prawidłowości wykonywanych obowiązków ...

roboty przygotowawcze, które zgodnie z umową i zasadami prawidłowego prowadzenia prac ...

niniejszej sprawie - przedmiotem świadczenia było wykonanie instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej - przejawem prawidłowego wykonywania umowy było zamówienie i zgromadzenie na ...

do należnej części wynagrodzenia za wykonane przez powódkę roboty budowlane, tym ...

i że były niezbędne do wykonania prac przewidzianych w umowie podwykonawczej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 20 fragmentów

2019-10-29

o.o. w W. zawarły umowę o ramowej współpracy w formie ...

lider miał być zobowiązany do należytego wykonania zamówienia publicznego w zakresie dostaw ...

Spółka N.) był zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z przyjęciem ceny ...

sądem pozostałych roszczeń wynikłych z umowy przetargowej z zamawiającym, za wyjątkiem ...

roszczeń wskazanych w pkt 6 umowy. W aneksie z dnia 2 ...

powód "A." S.A. podpisał umowy sprzedaży i dostarczył na ich ...

sprzedaży. Sąd Okręgowy uznał, że umowy konsorcjum zmierzały do obejścia przepisów ...

Podzielił pogląd, ze pierwotna treść umowy o współpracy zmierzała do obejścia ...

jej podstawie umów konsorcjum. Nieważność umowy konsorcjum z kolei skutkowała nieważnością ...

uiszczenia kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum ...

uiszczone na podstawie łączącej powodów umowy ramowej, a nie na podstawie umowy sprzedaży zawartej z pozwanym i ...

potwierdzenia sald mogło być wynikiem zabezpieczenia ich finansowania. Podobnie za dowód ...

bezpodstawnym wzbogaceniu wypadku, kiedy z umowy konsorcjum między dostawca leków i ...

przez podmiot finansowy w ramach umowy konsorcjum od możliwości następczego dochodzenia ...

działalności leczniczej oraz w kontekście umowy o współpracy w ramach konsorcjów ...

nie jest możliwe skuteczne zawarcie umowy konsorcjum z podmiotem, który uczestniczył ...

nie wykonywał przedmiotu zamówienia z umowy podstawowej. Nie można też przyjąć ...

A. kwot wynikających z ramowej umowy o współpracy w ramach konsorcjum ...

prawna. Powiązania dostawcy w ramach umowy konsorcjum z innymi podmiotami pozostają ...

uzyskanie zapłaty od pozwanego i zabezpieczenie finansowe dostawcy na wypadek opóźnienia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 120 fragmentów

2023-04-27

administracyjna miasta L.". Czas trwania umowy został dwukrotnie przedłużony w dniu ...

zdarzeń, które wpłynęły na terminowość wykonania robót. Ustalił między innymi, że ...

5, 6, 7. Zgodnie z umową powód obowiązany był wyłącznie do ...

wykonywania kontraktu, Inżynier wydał polecenie wykonania badań stateczności wszystkich nasypów realizowanych ...

wytrzymałościowych dla bezpośredniego posadowienia drogi. Wykonanie wzmocnienia podłoża w wykopach, powstałe ...

zagęszczenia gruntów drogi ekspresowej [...] wykonawca wykonał dodatkowe roboty, które nie były ...

błędy w dokumentacji projektowej dotyczące wykonania drenażu odwadniającego pas rozdzielający jezdnie ...

dla przepustu 12.3). Powód wykonał dwie nitki obiektu WS-13 ...

z dokumentacją projektową. Po ich wykonaniu, w ramach inwentaryzacji powykonawczej okazało się, że niezbędne jest wykonanie korekty niwelety dla obu jezdni ...

pozwanego. Konieczność reprofilacji skutkowała opóźnieniem wykonania robót. Powstała również konieczność korekty ...

obiektu WS- 13 A polecając wykonanie tych robót. Zdarzenie to trwało ...

przez pozwanego w aneksach do umowy, w których doszło do przedłużenia ...

względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonanie poszczególnych robót w ramach tego ...

okazało się, że konieczne jest wykonanie robót dodatkowych w zakresie oznakowania ...

6 2014 r. strony zawarły umowę dotyczącą robót dodatkowych, których wykonanie było niezbędne celem zrealizowania kontraktu. Po podpisaniu umowy powód zauważył niezgodność zakresu robót ...

Dla uzyskania świadectwa przejęcia dla umowy głównej nie było wymagane uzyskanie ...

drogowego. Wykonawca realizował roboty w wykonaniu umowy podstawowej równocześnie z robotami w ramach umowy dodatkowej. Sąd Okręgowy ustalił także ...

realizacji robót, w tym potrzebę wykonania robót dodatkowych, w jakich datach ...

przyczyny opóźnienia uniemożliwiły również powodowi wykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie wynikającym z załącznika ...

7 opóźnień powód miał możliwość wykonania wymaganej minimalnej ilości wykonania najwcześniej 30 kwietnia 2013 r ...

drzew nieujętych w planie, i wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...

projektowych dla obiektu WD - 08, wykonania dodatkowego ulepszenia podłoża w wykopie ...

w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością wykonania reprofilacji płyty pomostu WS - 13 ...

skutkowały powstaniem opóźnienia co do wykonania wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót. Wystąpiły one natomiast po ...

wycinki drzew nieujętych w planie, wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...

z kontraktem wymagalnej minimalnej ilości wykonania miało polegać na wykonaniu w terminie do 14 grudnia ...

14 grudnia 2012 r. powód wykonał roboty o wartości 14,8 ...

kwoty kontraktowej, wymaganą minimalną ilość wykonania osiągnął dopiero 30 kwietnia 2013 ...

Wszystkie roboty budowlane związane z umową zostały wykonane przez wykonawcę do 23 grudnia ...

WK wykonawca mógł przedstawić zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia robót w czasie na ...

8.14 W.K było niewykonanie robót w czasie na ukończenie. Powód przekazał pozwanemu zabezpieczenie wykonania oraz zakończenia robót w czasie ...

2 oraz 8.14 WK). Zabezpieczenie wykonania służyło wyłącznie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu oraz z tytułu gwarancji ...

kar umownych w tym za niewykonanie w terminie wymagalnej minimalnej Ilości wykonania kwoty 4 653 055,68 ...

84 zł. Powód zgodnie z umową gwarancji zwrócił gwarantowi równowartość środków ...

do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy do 23 grudnia 2014 r ...

powoda tego rodzaju roszczenia. Ponadto umowa została już w całości wykonana, a nie można żądać ukształtowania stosunku prawnego po wykonaniu zobowiązania. Za uzasadnione w całości ...

zatem naprawić szkodę wynikłą z nienależytego wykonania kontraktu, które polegało na nieuzasadnionym ...

Okręgowy wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. Obowiązkiem pozwanego ...

1 WK powód miał obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z kontraktem ...

11 w punkcie 5 aktu umowy. Data rozpoczęcia w rozumieniu klauzuli ...

terenu budowy wpływające na prawidłowe wykonanie robót budowlanych (art. 651 k ...

czasu na ukończenie oraz przekroczeniem wykonania wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót leżące po stronie wykonawcy ...

przez pozwanego roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu lub z tytułu gwarancji ...

przekroczenie czasu na ukończenie oraz niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania. W piśmie z 23 marca ...

do oferty wymaganej minimalnej ilości wykonania robót. Karę naliczył na podstawie ...

Uznał, że powód przekroczył termin wykonania umowy o 271 dni, ale co ...

23 13 wartości robót już wykonanych (47 480,16 zł x ...

813 719,53 (wartość robót niewykonanych - brakujących do wykonania całości kontraktu ) x 474, czyli ...

8.7 (c) WK są: niewykonanie wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót w terminie określonym w ...

r.) oraz zwłoka powoda w niewykonaniu wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót w tym terminie uznał ...

na ukończenie robót a pozwany nienależycie wykonał zobowiązanie poprzez nieuzasadnioną odmowę częściowego ...

umownej w tej wysokości stanowiło nienależyte wykonanie kontraktu. W konsekwencji na podstawie ...

którą zwrócił gwarantowi zgodnie z umową gwarancji. Wyrokiem z 21 stycznia ...

przynajmniej w części opóźnienia w wykonaniu kontraktu wynikały z przyczyn leżących ...

od wykonawcy - wymagana Ilość minimalna wykonanych robót powinna zostać przez niego ...

zarówno za przekroczenie czasu na wykonanie wymagalnej minimalnej ilości wykonania, jak też przekroczenie czasu na ...

krytycznej i skutkowały opóźnieniem w wykonaniu całego kontraktu, od tych prac, których opóźnienie w wykonaniu nie znajdowało się na ścieżce ...

zwracał uwagę na opóźnienia w wykonaniu poszczególnych prac przez wykonawcę i ...

wskazanych w kontrakcie terminów na wykonanie wyżej wskazanych dwóch etapów prac ...

wszystkim jednak, szczegółowa analiza terminów wykonania poszczególnych prac budowlanych w ramach ...

w realizacji wymagalnej minimalnej ilości wykonania oraz czasu na ukończenie. Dla ...

wpływały ostatecznie na opóźnienia w wykonaniu wymagalnej minimalnej ilości wykonania oraz czasu na ukończenie. Pozwany ...

że poszczególne prace, które były wykonane z opóźnieniem z przyczyn leżących ...

powoda w pierwszym etapie trwania umowy. Stwierdził także, że twierdzenia pozwanego ...

materiale dowodowym. Jego zdaniem zawarcie umowy w wyniku zamówienia publicznego, stwarza ...

toku posiada potencjał pozwalający na wykonanie kontraktu, twierdzenie przeciwne powinno zatem ...

pozwalałyby przyjąć zwłokę powoda w wykonaniu kontraktu w zakresie większym, aniżeli ...

świadectwa płatności za poszczególne grupy wykonanych prac, przyznawał, że prace te ...

uwagi na słabe rozeznanie w wykonanych już pracach, problemy w terminowym ...

r. (tego dnia powinna zostać wykonana wymagalna minimalna ilość wykonania) oraz do 13 października 2014 ...

stosunku do wymaganej minimalnej ilości wykonania (Subklauzula 8.7 c), II ...

99 zł (pkt 4.1 umowy z 6 grudnia 2011 r ...

przekroczenia terminu wymaganej minimalnej ilości wykonania za okres od 6 kwietnia ...

którym powód winien osiągnąć stan wykonania wymaganej minimalnej Ilości wykonania do 30 kwietnia 2013 r ...

na ukończenie, odstąpienie od kontraktu, niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania, przekroczenie terminu na złożenie harmonogramu ...

niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac. Nie znajdując ...

c. i dokonanie błędnej wykładni umowy, co polegało na błędnym przyjęciu ...

WK, podczas gdy prawidłowa wykładnia umowy, uwzględniająca jej jednoznaczną treść, zgodny ...

stron, jak również zgodne rozumienie umowy w toku jej wykonywania oraz ...

przyjętej przez ten Sąd wykładni umowy, czy też stawki dziennej kary ...

drzew nieujętych w planie, konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...

dla obiektu WD - 08, konieczności wykonania dodatkowego ulepszenia podłoża w wykopie ...

w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością wykonania reprofilacji płyty pomostu WS -13 ...

skutkowały powstaniem opóźnienia co do wykonania wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót leżące po stronie wykonawcy ...

skutkowały powstaniem opóźnienia co do wykonania wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót leżące po stronie zamawiającego ...

drzew nieujętych w planie, konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...

roszczenia jego wygasły, powód rozpoczął wykonanie materaca bazowego z kilkumiesięcznymi opóźnieniami ...

trakcie realizacji prac roboty wykonywał nienależycie, co skutkowało m.in. koniecznością ...

naprawczych, w tym rozebrania i wykonania ponownego, powód ze zwłoką zawiadomił ...

przez opinię wszystkich okoliczności realizacji umowy i dokumentów znajdujących się w ...

w terminie wymaganej minimalnej ilości wykonania oraz, że pozwany nie był ...

w terminie wymaganej minimalnej ilości wykonania oraz przekroczenia czasu na ukończenie, żądanie wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu pozostałej kwoty 6.757 ...

w wyżej wymienionej wysokości stanowiło nienależyte wykonanie przez pozwanego kontraktu i z ...

poniesionej przez powoda w wyniku nienależytego wykonania kontraktu przez pozwanego w kwocie ...

przekroczenie czasu na ukończenie oraz niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania, rozliczonych z ustanowionego przez powoda zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. Z ...

do oferty wymaganej minimalnej ilości wykonania robót. Karę naliczył na podstawie ...

Przyjął, że powód przekroczył termin wykonania umowy o 271 dni, ale co ...

proporcjonalnie do wartości robót już wykonanych (47 480,16 zł x ...

813 719,53 (wartość robót niewykonanych - brakujących do wykonania całości kontraktu ) x 474, czyli ...

przekroczenia terminu wymaganej minimalnej ilości wykonania za okres od 6 kwietnia ...

którym powód winien osiągnąć stan wykonania wymaganej minimalnej ilości wykonania, do 30 kwietnia 2013 r ...

stosunku do wymaganej minimalnej ilości wykonania (Subklauzula 8.7 c), jak ...

99 zł (pkt 4.1 umowy z 6 grudnia 2011 r ...

Sąd Apelacyjny dokonał błędnej wykładni umowy łączącej strony oraz pisma pozwanego ...

kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót w czasie na ukończenie ...

Apelacyjny pominął dokonując wybiórczej wykładni umowy. Uzgodniły, że za jakikolwiek okres ...

jakim nie zostały one po wykonaniu przez powoda przyjęte przez pozwanego ...

wynika jednoznacznie zarówno z treści umowy, jak również ze zgodnego jej ...

70/23 31 błędnej wykładni umowy łączącej strony nie świadczy ani ...

zobowiązany naprawić dostrzeżone wadliwości i należycie zastosować prawo materialne (zob. m ...

nie uzyskaniem wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót. Oceny także wymagało, czy powód zachował przewidzianą umową procedurę pozwalającą mu ubiegać się o przedłużenie terminu na wykonanie oraz jakie konsekwencje spowodowało ewentualne ...

od wykonawcy - wymagana ilość minimalna wykonanych robót powinna zostać przez wykonawcę ...

przekroczenia czasu na ukończenie oraz wykonania minimalnej ilości wykonania robót leżącego po stronie wykonawcy ...

które skutkowały powstaniem przekroczenia czasu wykonania minimalnej ilości wykonania robót oraz czasu na ukończenie ...

zawinienie powoda w opóźnieniu w wykonaniu kontraktu w zakresie większym, aniżeli ...

w tym zakresie termin na wykonanie (k. 12 441- 12 442 ...

wykonawca pozostawał w opóźnieniu z wykonaniem zakontraktowanych prac na etapie, którego ...

na osiągnięcie wymaganej minimalnej ilości wykonania oraz czasu na ukończenie. Nie ...

okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu na wykonanie robót lub uzasadniającym wynagrodzenie za ...

i ich rozliczenia z ustanowionego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. Badanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 21 fragmentów

2022-04-06

odpowiedzialnością jako wykonawcą zawarta została umowa, której przedmiotem był remont niecki ...

i jacuzzi. Strony ustaliły termin wykonania zamówienia do 31 stycznia 2018 r. Za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy ustalone zostało wynagrodzenie w wysokości ...

Pozwaną będącą podwykonawcą zawarta została umowa o wykonanie prac szczegółowo określonych w jej ...

w C.. Strony ustaliły termin wykonania umowy do 19 stycznia 2018 r ...

000 zł netto. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy miało być zapłacone przez wykonawcę (w treści umowy oznaczonego jako zamawiający) na podstawie ...

wraz z protokołem odbioru potwierdzającym należyte wykonanie robót. Brak wyżej wymienionego protokołu zgodnie z umową skutkował tym, że wynagrodzenie nie ...

154.377,26 zł. Jakość wykonanych prac oceniono jako dobrą. Za wykonane prace została wystawiona przez Pozwaną ...

353.543,03 zł. Jakość wykonanych prac oceniono jako dobrą. Pozwana ...

fakturę VAT tytułem wynagrodzenia za wykonane prace na kwotę 149.894 ...

odbiorcy przekazu, w braku odmiennej umowy umorzenie długu następuje dopiero przez ...

który stanowi, że bezskuteczne są zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane ...

odbiorcy przekazu, w braku odmiennej umowy umorzenie długu następuje dopiero przez ...

W niniejszej sprawie na podstawie umowy podwykonawczej zawartej między wykonawcą a ...

wraz z protokołem odbioru potwierdzającym należyte wykonanie robót. Faktury takie zostały wystawione ...

ust. 3 u.p.u., zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane ...

ten, kto otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może w drodze powództwa lub ...

upadłego zrealizowana przy wykorzystaniu konstrukcji umowy na rzecz osoby trzeciej (art ...

Sąd Apelacyjny przyjął, że strony umowy podwykonawczej (wykonawca i podwykonawca) były ...

terminów spełnienia świadczenia wynikającego z umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą ...

trzydziestodniowego terminu zapłaty doszło do wykonania zobowiązania niewymagalnego. Przyjmując natomiast termin zapłaty według umowy podwykonawczej (21 dni), terminy wymagalności ...

właściwe terminy wymagalności na podstawie umowy podwykonawczej, upływały one po jego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2014 30 fragmentów

2014-03-19 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

jako Spółka "D."), na podstawie umowy zawartej z Zarządem Dróg Wojewódzkich ...

z 2004 r. zobowiązał się wykonać remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa p./.../. Umowa wyłączała wykonanie remontu z pomocą podwykonawców. Mimo ...

zakazu wykonawca powierzył w całości wykonanie remontu odcinka drogowego, którego dotyczy ...

dróg i mostów, który za wykonanie remontu wystawił fakturę VAT nr ...

która nie związała się jeszcze należycie i była "wymywana" spod kół ...

którym Spółka "D." miała zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność ...

S.A. wynikała z zawartej umowy ubezpieczenia OC. Podstawą prawną zasądzonego ...

podwykonawcą przy wykonywaniu zobowiązania, gdyż umowa zawarta z Zarządcą Dróg nie ...

drogowych, za którego w ramach umowy ubezpieczenia ponosił odpowiedzialność pozwany PZU ...

zawartą z PZU S.A. umową ubezpieczenia OC, a następnie uwzględnił ...

Apelacyjnego nie wynika, aby zostały należycie rozważone wszystkie przyczyny, które razem ...

w żaden sposób jej nie zabezpieczył, nie ostrzegając kierowców przed niebezpieczeństwem ...

nakazane wykonawcy już w treści umowy zawartej z zamawiającym roboty drogowe. Nie zostały one wykonane w najmniejszym stopniu, a należało ...

rozważyć, na czym ma polegać zabezpieczenie kierowców w związku z prowadzonymi ...

pozwanego tylko ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia OC zawartego przez tę ...

winę osoby, której się powierzyło wykonanie czynności (culpa in eligendo), jeżeli ...

przedsiębiorca, któremu pozwany D. powierzył wykonanie tych czynności, a mieszczą się ...

przez podmiot, któremu się powierzyło wykonanie własnych czynności, to wobec wystąpienia ...

bowiem na przedsiębiorcę, któremu powierzono wykonanie czynności. Jak zauważył Sąd Najwyższy ...

nie w umowie stron. Z umowy między pozwanym a dysponentem drogi ...

nie dochowując umownego zakazu powierzenia wykonania czynności podwykonawcy, pozwany D. nie ...

się sam dopuścił przy zawieraniu umowy z podwykonawcą. Wprawdzie nie jest ...

więc inwestor określił przesłanki zawarcia umowy z wykonawcą. Po drugie, w ...

wyłączona została możliwość powierzenia jej wykonania osobie trzeciej (podwykonawcy), wreszcie, po ...

zgodzić się z tym, że umowę o wykonanie robót zawiera inwestor z przedsiębiorcą ...

gwarancje samego inwestora odnośnie do zabezpieczenia ewentualnej odpowiedzialności wykonawcy za szkodę ...

takiego przedsiębiorcy w przetargu na wykonanie zamówienia publicznego. Tymczasem przedsiębiorca ten ...

się nieuczciwie wobec inwestora, przekazuje wykonanie robót podwykonawcy, którym jest nieznany ...

tylko za osobę, która zawarła umowę ubezpieczenia OC. Samo zawarcie - mimo ...

w umowie inwestora z wykonawcą - umowy tego wykonawcy o podwykonawstwo robót ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021 8 fragmentów

2021-10-26

umowie na wypadek opóźnienia w wykonaniu umowy o roboty budowlane w sytuacji ...

dopuszczalne jest zastrzeżenie przez strony umowy o roboty budowlane, a następnie ...

karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu tej umowy: (1) w sytuacji, gdy opóźnienie ...

sprecyzowane zobowiązanie wykonawcy miałoby być zabezpieczone sankcją w postaci kar umownych ...

które składały się na przedmiot umowy jako całości? 2) Czy zawarcie przez strony umowy o roboty budowlane kolejnej umowy o roboty dodatkowe na podstawie ...

roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia umowy podstawowej i uzyskania decyzji o ...

nowy (dłuższy od pierwotnego terminu umowy podstawowej) termin zakończenia, stanowi zmianę pierwotnego terminu zakończenia umowy podstawowej? Postanowieniem z 28 maja ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 4 fragmenty

2019-10-24

12 i ust. 29.13 Umowy Nr S.271.10.2015 ...

celu oraz kontekstu faktycznego zawarcia umowy Gwarancji, co w konsekwencji doprowadziło do zawężenia przedmiotu zabezpieczenia w/w Gwarancji; 2. art ...

wypłaty z Gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, a treść Gwarancji ...

nie innej wykładni postanowień, zarówno umowy, jak i Gwarancji. W istocie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 47 fragmentów

2021-05-26

S. wniosła o ustalenie, że umowa nr (...) z dnia 19 grudnia ...

przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, które stanowiły załącznik do specyfikacji ...

zakresie dostaw łącza internetowego oraz zabezpieczeniu interesów podmiotów objętych wsparciem, którego ...

przewidywane płatności i termin zakończenia wykonania całego zamówienia, stanowi załącznik do ...

będącą łączną ceną brutto za wykonanie wszystkich elementów określonych w formularzu ...

natomiast ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru ...

wezwanie zamawiającego przedstawić przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy i harmonogram realizacji ...

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w ...

stanowiącą łączną cenę brutto za wykonanie wszystkich elementów przedmiotu zamówienia określonych ...

o. w S. została zawarta umowa nr (...) na realizację zamówienia publicznego ...

na terenie D.". Podstawowy zakres umowy obejmował 27 miesięcy świadczenia usługi ...

opcji został ustalony przy zawarciu umowy nr (...) z dnia 19 grudnia ...

usług telekomunikacyjnych na podstawie nowej umowy. Z tego względu powódka wystawiała ...

prawnego w dochodzeniu ustalenia, iż umowa stron wygasła, albowiem nadal świadczy ...

będącą łączną ceną brutto za wykonanie wszystkich elementów. Prawo opcji zostało ...

ofertę z opcją zobowiązał się wykonać zamówienie, niezależnie od tego, w którym momencie wykonania umowy uprawniony skorzysta z prawa opcji ...

ten sposób, że ustalił, iż umowa nr (...) z dnia 19 grudnia ...

i przedmiotowym mającym wynikać z wykonania prawa opcji oraz co do ...

i obowiązków stron wynikających z umowy o zamówienie publiczne. Oceniając samo ...

uprawnienia, sposobu i czasu jego wykonania czy wreszcie skutków prawnych takiego ...

prawo cywilne nie wyklucza, by umowa zawierała zastrzeżenie dla zamawiającego prawa ...

objęte zgodnymi oświadczeniami woli stron). Wykonanie prawa opcji w podanym rozumieniu ...

skutek wiążący dla drugiej strony umowy. Sąd Apelacyjny podkreślił, że art ...

formy ad solemnitatem dla części umowy powodować będzie skutki określone w ...

czasu trwania tego obowiązku świadczenia. Umowa w § 16 czyni jednak swoją ...

uprawnienia zamawiającego do jednostronnego kształtowania umowy. Zatem istotne jest co najmniej ...

dodał, że nawet w harmonogramie wykonania umowy nie przewidziano żadnych terminów dotyczących wykonania opcji, co także wskazuje na ...

postanowień w SIWZ dotyczących sposobu wykonania tego prawa, musi również świadczyć ...

przez umowne odesłanie (uczynienie elementem umowy) innych dokumentów (w tym oferty ...

przez odesłanie) mogą precyzować jedynie umowę, wpływać na treść jej interpretacji ...

Nie mogą natomiast wprowadzać do umowy postanowień nieprzewidzianych. Skoro nie dowiedziono ...

należy, że powód wykazał, iż umowa wygasła z końcem dnia określonego ...

pomimo tego, że kwestia obowiązywania umowy między stronami byłaby rozstrzygnięta również ...

z treści stanowiących integralną część umowy stron: pisemnej (pod rygorem nieważności ...

iż zamiarem stron i celem umowy było zastrzeżenie prawa opcji na ...

wykonawcy nie stanowi integralnej części umowy stron w zakresie postanowień dotyczących ...

ofertę wykonawcy jako integralną część umowy i nie zachodzą żądne okoliczności ...

obowiązek dalszego świadczenia na podstawie umowy. Istota żądania ustalenia sprowadza się ...

i obowiązków stron wynikających z umowy o zamówienie publiczne. Skutku tego ...

do sądów w celu zapewnienia należytej ochrony prawnej (por. wyrok SN ...

uchyleniu niepewności odnośnie dalszego wykonywania umowy w umówionym terminie, z czym ...

całkowitej ceny, następnie przyjętej do umowy jako wynagrodzenie powódki. W ten ...

z § 16 ust. pkt 4 umowy stron stanowiła jej integralną część ...

zatem została wkomponowana do treści umowy. Moment podjęcia decyzji o skorzystaniu ...

powódkę braku harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w zakresie opcji mógłby mieć ...

ma też racji powódka, iż umowa stron nakładała na pozwanego obowiązek ...

w skardze kasacyjnej błędną wykładnię umowy stron przez Sąd prowadzącą do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 54 fragmenty

2023-01-12

odsetkami tytułem części wynagrodzenia za wykonanie umowy z 28 czerwca 2006 r ...

trzech spółek, zawarła z pozwaną umowę, w ramach której wykonała zlecone prace i wystawiła fakturę ...

przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu umowy przez spółkę, gdyż opóźniał się ...

materiałów niezbędnych do terminowej realizacji umowy, zaś przekazana dokumentacja zawierała braki ...

pozwana miał pozycję uprzywilejowaną, termin wykonania umowy był nierealny, zaś system naliczania ...

z o. o zawarta została umowa konsorcjum. Strony umowy konsorcjum udzieliły powódce pełnomocnictwa do ...

I. sp. z o.o., umowę, na podstawie której zamawiający powierzył ...

na zasadach określonych w umowie. Umowa została zawarta na podstawie postępowania ...

przetargu ograniczonego. W toku wykonywania umowy pozwana przekazała pierwszą część dokumentacji ...

przedłużenia terminu. Wskazała, że przepisy umowy nie precyzują terminu, do którego ...

odrzuceń była spowodowana przekroczeniem terminu wykonania partii pakietów zwrotnych. Główną przyczynę ...

strony podpisały protokół końcowy z wykonania umowy. W protokole zamawiający potwierdził, że ...

r. tytułem reszty wynagrodzenia za wykonanie umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

000 zł tytułem wynagrodzenia z umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

w sprawie w stosunku do umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

k.c. tzn. zamówienie zostało wykonane w całości (w zakresie, w ...

stanowiła 45,33%) wynagrodzenia za wykonaną umowę. Zdaniem Sądu pozwana nie doznała ...

że w związku z wykonywaniem umowy musiała ponieść dodatkowe i skonkretyzowane ...

ogóle należne, pomimo, że powódka wykonała w całości umowę w zakresie danego pakietu, który ...

umowną za opóźnienie w przypadku umowy z dnia 18 czerwca 2006 ...

sporu kwestii przyczyn opóźnienia w wykonaniu przez powoda przedmiotu umowy, Sąd Okręgowy nie tylko był ...

że główną przyczyną opóźnienia w wykonaniu umowy były niekompletne dane przekazane powódce ...

Okręgowy, zobowiązanie powódki zostało ostatecznie wykonane, a brak jest podstaw do ...

powódce materiały niezbędne do terminowego wykonania umowy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zapisy umowy łączącej strony a przyznające pozwanej ...

w sytuacji, gdy w § 5 umowy termin wykonania umowy został określony na 31 sierpnia ...

2006 r. czyniło możliwość terminowego wykonania umowy przez powódkę w istocie iluzoryczną ...

tym mieć na uwadze, że umowa zawarta została w trybie zamówień ...

wpływ powódki na treść tej umowy był ograniczony. Sąd Apelacyjny uznał ...

przyczyny opóźnienia powódki w realizacji umowy, leżały po stronie pozwanej - były ...

zgodnie z którymi powodowa spółka wykonała sporną umowę gorzej niż prawie wszyscy inni ...

właśnie przy wykazywaniu, że powódka wykonała umowę gorzej niż inni wykonawcy, pomimo ...

niewłaściwą wykładnię prowadzącą do braku należytej kontroli instancyjnej wyroku uwzględniającego częściowo ...

bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia bądź zabezpieczenia roszczenia, ani nie był wyrazem ...

lat, a także bardziej terminowego wykonania przez samą powódkę kilka lat ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

prawidłowość wykładni przez biegłego postanowień umowy oraz przepisów prawa - co doprowadziło ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

a także okoliczność bardziej terminowego wykonania przez samą powódkę kilka lat ...

kontraktów, które regulowane były innymi umowami oraz w innym czasie. Okoliczność ...

inne podmioty przebiegała odmiennie niż wykonanie kontraktu stanowiącego sedno sprawy jest ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

i zawodowego biegłego niezbędnego do wykonania opinii. O braku kwalifikacji biegłego ...

opinię, nie podjął się jej wykonania. Nie ma również racji skarżąca ...

należy, że finalnie wykładni postanowień umowy i subsumpcji pod odpowiednie normy ...

k.c. ustalonej przez strony umowy kary umownej stanowi element tzw ...

484 § 2 k.c. tj. wykonanie zobowiązania w znacznej części (w ...

artykule, jak fakt opóźnienia w wykonaniu umowy będący efektem działania pozwanego, a ...

okoliczności pozostające poza łączącą strony umową, mające miejsce wcześniej i przy ...

zgodnie z którymi powodowa spółka wykonała sporną umowę gorzej niż inni wykonawcy analogicznych ...

przy tym, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, będące w niniejszej sprawie ...

przyczyny opóźnienia powoda w realizacji umowy, leżały po stronie pozwanej - były ...

tej kwocie pozwanej przysługiwała kara umowa. Tym samym uznać należy, że ...

domagała się zapłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę, w której doszło do miarkowania ...

bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia bądź zabezpieczenia roszczenia, ani nie był wyrazem ...