wykopu wraz z usunięciem urobku, wykonanie wykopu przy użyciu metody podwodnej ...
i zasadnicze. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy ustalono na kwotę 11 200 ...
powodowie swoje roszczenie wywodzili z umowy zawartej z pozwaną spółką i ...
domagali się zapłaty za roboty wykonane na jej podstawie w grudniu ...
zamierzonej inwestycji. Wskazywali, że za wykonane przez nich w tym okresie ...
spółka zaprzeczyła zasadności odstąpienia od umowy przez powodów, kwestionując ich twierdzenia ...
należne powodom wynagrodzenie za prace wykonane w grudniu 2012 r. Jednocześnie ...
umowną z tytułu odstąpienia od umowy (kwota 1 377 600 zł ...
złożyli oświadczenia o odstąpieniu od umowy, to bez względu na to ...
W przypadku zaś odstąpienia od umowy, wygasa ona ex tunc, czego ...
strony oświadczeń o odstąpieniu od umowy o podwykonawstwo, a także przesądzenie ...
całości czy też części tej umowy. Determinowało to dalsze rozważania dotyczące ...
stron. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 31 sierpnia 2012 ...
własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powołując się na art. 491 ...
c. i zwłokę powodów w wykonaniu zobowiązania umownego. Sąd Okręgowy podkreślił ...
konsorcjum oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywarło skutków prawnych, gdyż ...
nie mogli skutecznie odstąpić od umowy na podstawie art. 491 w ...
2013 r. o odstąpieniu od umowy przyjął, że powodowie w dacie ...
pozostawali w zwłoce co do wykonania umowy z dnia 31 sierpnia 2012 ...
w którym odstąpił on od umowy o podwykonawstwo zostało złożone skutecznie ...
możliwe było częściowe odstąpienie od umowy. Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia ...
2 k.c., odstąpił od umowy z powodami działającymi w ramach ...
doszło do częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie, w jakim ...
przyjąć, że w pozostałej części umowa nadal obowiązywała. W konsekwencji powodowe ...
tj. jeszcze przed odstąpieniem od umowy przez pozwanego ad 1. Żądanie ...
zł tytułem wynagrodzenia za prace wykonane w grudniu 2012 r. oraz ...
40 zł tytułem zwrotu kwoty zabezpieczenia tj. łącznie co do kwoty ...
uwagi na skutecznie odstąpienie od umowy o podwykonawstwo z dnia 31 ...
12 ust. 2 pkt 3 umowy, skutecznie wezwał powodów na zapłaty ...
pozostawali w opóźnieniu, co do wykonania umowy. Uznał, że nie było podstaw ...
tych prac bezpiecznie można było wykonać. Stąd zasadnym było po zatrzymaniu ...
więc swych obowiązków zgodnie z umową, naruszając § 10 pkt e tej umowy. Z tego względu to powodowie ...
w zwłoce uzasadniającej odstąpienie od umowy zgodnie z art. 491 k ...
z § 12 ust. 2 pkt. Umowy. Zdaniem Sądu drugiej instancji uzasadnione ...
umownej. Uzgodniony między stronami termin wykonania całości prac na dzień 31 ...
zostały podjęte w terminach zakreślonych umową, co spowodowane było w tamtym ...
że odstąpienie przez pozwanego od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po ...
skutek odstąpienia w części od umowy przez pozwanego S. [...], został jednak ...
z tytułu częściowego odstąpienie od umowy, co wyrażałoby się kwotą 220 ...
kasacyjnego była skuteczność odstąpienia od umowy przez generalnego wykonawcę i związana ...
pozostawała natomiast kwestia odstąpienia od umowy przez powodów. W tym zakresie ...
powodowie nie odstąpili skutecznie od umowy, co zostało stwierdzone w powoływanym ...
żądanie powodów w zakresie wartości wykonanych przez nich prac budowlanych o ...
przez niego skutecznie odstąpieniem od umowy. W ocenie Sądu drugiej instancji ...
funkcje represyjne. Wskazał także, że umowa zawarta przez strony w dniu ...
gdy doszło do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
wysokości kary umownej uzasadniało zarówno wykonanie umowy przez powodów w znacznej części ...
z ogólnego zakresu prac objętych umową stron tzw. prac przygotowawczych, związanych ...
uzasadniony. Technologia prac, które mieli wykonać powodowie zakładała, że drugi etap ...
że oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez powodów i pozwanego zostały ...
jego ocenie skuteczne odstąpienie od umowy przez pozwanego ad 1 było ...
co do zawarcia aneksu do umowy. Z dokonanych w sprawie ustaleń ...
i uwzględnienie zakresu tych prac wykonanych przez powodów przy ocenie zasadności ...
Sąd Apelacyjny stwierdził, że powodowie wykonali zobowiązanie w znacznej części, a ...
podstawą odstąpienia przez pozwanego od umowy, skoro w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ...
innemu wykonawcy po odstąpieniu od umowy i uwzględnił wartość tych prac ...
przez pozwanego ad 1 od umowy. W ramach podstawy naruszenia przepisów ...
r. oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiło nadużycie prawa podmiotowego (art ...
sp. z o.o. za wykonane przez M. sp. z o ...
środek prawny, tym razem po umowę konsorcjum, którą zawarł z firmą ...
postępowaniu o zamówienie publiczne zawarli umowę o obsługę systemu informatycznego pozwanego ...
całości, ani w części w wykonaniu zamówienia publicznego, tylko została upoważniona ...
otrzymania kwoty należnego wynagrodzenia za wykonanie pozwanemu usług informatycznych. Z ustaleń ...
a więc drugiej stronie zawartej umowy konsorcjum - drugiemu jego uczestnikowi. Należy ...
była i jakie skutki wywarła umowa konsorcjum zawarta między powódką a ...
nie jest uregulowana prawnie, a umowa konsorcjum należy do umów nienazwanych ...
wspólnego celu. Prawnie spotkać można umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego (art ...
i osobowymi, aby mógł to wykonać sam. W każdej z tych ...
nie potrzeba w ogóle zawierać umowy konsorcjum. Jej zawarcie z określeniem ...
w której chodzi jedynie o zabezpieczenie płatności pozwanego na rzecz M ...
c. Kwestia zatem nawet ważności umowy konsorcjum wymaga ponownego zbadania. W ...
konsorcjum, obawiając się nie spełnienia należycie świadczenia pozwanego wobec niej. Według ...
aby przez sam fakt zawarcia umowy z uczestnikami konsorcjum, pozwany (przekazany ...
to mianem przekazu w dług. Wykonanie przekazu w takim wypadku miałoby ...
który miałby wynikać z treści umowy o obsługę systemu informatycznego. Po ...
sposób wierzyciela już na progu umowy zawieranej na podstawie zakończonego postępowania ...
przez podmiot trzeci, wymieniając wyraźnie umowę konsorcjum. W powołanym już wyroku ...
prawo do wynagrodzenia z tamtej umowy ze strony publicznego zakładu opieki ...
dnia zapłaty tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie - II CSKP 1454/22 2 ...
ilość wykwalifikowanych pracowników pozwalającą na wykonanie usług w zakresie wymaganym przez ...
zapraszając do składania ofert na "Wykonanie konserwacji bloków pontonowych i wyposażenia ...
169,80 zł; zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 703 ...
jakość oraz ze wskazaniem, że wykonano je należycie i nie zgłaszano zastrzeżeń co ...
kom. w G., która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 886 ...
prac wskazanych w celu wykazania należytego doświadczenia, była znacznie wyższa, niż ...
strona powodowa dwa lata wcześniej wykonała identyczne zlecenie dla Komendy Portu ...
Wskazał, że dopuszczenie się przy wykonaniu usługi pocztowej rażącego niedbalstwa skutkuje ...
iż pozwana systemowo zakłada możliwość niewykonania tego rodzaju usługi pocztowej w ...
powódki działając zapobiegliwie i z należytą dbałością o swoje interesy, powinien ...
przejawu działania zapobiegliwego i z należytą dbałością o swoje interesy, a ...
nie miało miejsce przekroczenie zasad należytej staranności odpowiedniej do prowadzonej działalności ...
5 godziny, z definicji zakładała niewykonanie zobowiązania; - art. 361 k.c ...
przesyłki nr [...] świadczy o niezachowaniu należytej staranności w stopniu rażącym, odbiegającym ...
z góry przesądziło o niemożności należytego wywiązania się z zaciągniętego przez ...
zarządu działając zapobiegliwie i z należytą dbałością o swoje interesy, powinien ...
była przewidywać, a wręcz zakładać niewykonanie przez publicznego operatora usługi z ...
a także rodzaj usługi, do wykonania której strona pozwana zobowiązała się ...
wersji obowiązującej w czasie wykonywania umowy) przesyłką kurierską była przesyłka listowa ...
świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych; 4 ...
pkt 1 pr. poczt.). Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje ...
1 pr. poczt. zawarły skutecznie umowę o świadczenie usługi pocztowej, przewidzianej ...
została przyjęta przez pozwaną do wykonania w dniu 16 czerwca 2016 ...
faktycznej zawinienie strony pozwanej w nienależytym wykonaniu zobowiązania jawi się jako oczywiste ...
relacja do zachowania polegającego na wykonaniu zobowiązania osób uprawnionych do reprezentacji ...
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Dlatego z uwagi ...
istota tkwi w zaniechaniu dołożenia należytej staranności, nie może być formułowana ...
z ustawy decyduje o mierniku należytej staranności, której nie można wymagać ...
usług. Przy ocenie właściwej miary należytej staranności nie można pomijać okoliczności ...
mógł zachować się w sposób należyty, uzasadnia postawienie mu zarzutu nagannej ...
i poważnie odbiega od modelu należytego zachowania się dłużnika, to trzeba ...
to nie tylko brak zachowania należytej staranności, ale kwalifikowana postać braku ...
strona pozwana powinna była dochować należytej staranności nie tylko przy uwzględnieniu ...
trzeba brać pod uwagę sposób wykonania usługi, począwszy od przyjęcia przesyłki ...
zrealizowanie usługi pocztowej zgodnie z umową. Nawet rozpoczęcie kursu II CSKP ...
w ramach których termin ich wykonania stanowi istotny element zobowiązania, a ...
W tym celu przed zawarciem umowy w przedmiocie takiej usługi powinna ...
nie czynili niczego, co by wykonanie zobowiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało ...
to z właściwości świadczenia lub umowy. W związku z czym, Sąd ...
wypadek, gdyby strona pozwana nie wykonała swojego zobowiązania, zwłaszcza że doręczenie ...
przypisywać stronie powodowej braku dołożenia należytej staranności. Dlatego za zasadny należało ...
S. A. w S. zawarły umowę w dniu 31 października 2008 ...
wiatrowej w T. oraz N. Umowa przewidywała sprzedaż przez powoda wzajemnego ...
powoda wzajemnego w czasie obowiązywania umowy. Sprzedaż Praw Majątkowych miała być ...
netto, a w Aneksie do umowy z 22 kwietnia 2009 r ...
wzajemny zawarł z pozwanym Bankiem Umowę Cesji, przelewając nią wszelkie istniejące ...
z dokumentów; Pozwany zrzekł się zabezpieczenia (w postaci cesji na niego ...
wyłączone (§ 8 ust. 1 - 3 Umowy). Powód wzajemny rozpoczął sprzedaż energii ...
Praw Majątkowych. Pozwany wzajemny wykonywał umowę zgodnie z jej postanowieniami przez ...
wycofaniu się z dalszego wykonywania Umowy wskutek powzięcia przekonania o jej ...
nieważności, z uwagi na zawarcie Umowy z pominięciem trybów konkurencyjnych przewidzianych ...
ze strony pozwanego wzajemnego, wykonywania Umowy w drodze zakupu Praw Majątkowych ...
8 ust. 3 i 4 Umowy, kary umowne z tym związane ...
główne, potwierdzając tym samym, że Umowa została ważnie zawarta i wiąże ...
gotowości co do dalszego wykonywania Umowy. W odpowiedzi na to pismo ...
zamieszczonym w § 14 ust. 2 Umowy Sprzedaży nr [...] Praw Majątkowych Wynikających ...
2017 r. do końca trwania Umowy oraz w części dotyczącej żądania ...
2017 r. do końca trwania Umowy i w części dotyczącej żądania ...
pozwie (m.in.) ustalenia nieważności Umowy; z kolei w pozwie wzajemnym ...
Zespołu Orzekającego co do ważności Umowy - zasądzenia na jego rzecz kar ...
wzajemnym, zgłoszone na wypadek uznania Umowy za ważną i przewidziane do ...
zł tytułem kar umownych za niewykonanie Umowy przez pozwanego wzajemnego, wraz z ...
kwoty stanowiącej kary umowne za niewykonanie Umowy poprzez niezakupienie Praw Majątkowych za ...
kwoty stanowiącej kary umowne za niewykonanie Umowy poprzez niezakupienie Praw Majątkowych za ...
kwoty stanowiącej kary umowne za niewykonanie Umowy poprzez niezakupienie Praw Majątkowych za ...
przeciwna uzyskała zarówno świadczenie z Umowy CPA, jak i karę umowną ...
obowiązującym w chwili zawarcia spornej umowy - dalej jako "p.z.p ...
na dzień zawarcia przez strony umowy; dalej jako "Dyrektywa 2004/17 ...
iż wywiedziona skarga, wobec braku należytej argumentacji prawnej, stanowi wyłącznie przejaw ...
był obowiązek świadczenia wywodzonego z umowy (do którego spełnienia zobowiązała się ...
przewidzianego w umowie na wypadek niewykonania zobowiązania, naruszył podstawowe zasady porządku ...
autonomii stron lub błędnie zinterpretował umowę między stronami w zakresie przesłanek ...
Błędnie założył, także skarżący, iż wykonał on swój obowiązek umowny. Nadto ...
wzięcia pod uwagę, iż ostatecznie wykonał on umowę z 31 października 2008 r ...
inicjatywy skarżącego doszło do zawarcia umowy sprzedaży praw majątkowych. Skarżący pominął ...
Arbitrażowego, która istoty, chronionego karą umową, obowiązku upatrywała właśnie w jego ...
umownego nie oznaczało, że zaniechanie wykonania umowy nie jest sankcjonowane już przez ...
zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania umowy. Sąd Apelacyjny dostrzegł, nadto, tę ...
jedynie w opóźnieniu (zwłoce) w wykonaniu obowiązków umownych. Pozwany bowiem dążył ...
więzi obligacyjnej wyraźnie oświadczając, że umowy nie wykona, gdyż nie czuje się nią ...
ust. 4 (ewentualnie ust. 5) umowy, lecz na podstawie odrębnego porozumienia ...
umów wykonawczych w stosunku do umowy z 31 października 2008 r ...
umownej w przypadku braku naruszenia umowy, na wypadek którego ta kara ...
została zastrzeżona, oraz wykluczającą jednoczesne wykonanie zobowiązania in natura i zapłatę ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania tego zobowiązania, a także (ii ...
o tym, czy doszło do niewykonania zobowiązania rozstrzyga wyłącznie stan rzeczy ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania aktualizuje się definitywnie w ...
wykładnię polegającą na uznaniu, że wykonanie zobowiązania przez dłużnika w całości ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania tego zobowiązania; 6. naruszenia prawa ...
na uznaniu, że zachowania stron umowy polegające na spełnieniu świadczenia przez ...
należy kwalifikować jako zawarcie i wykonanie ugody nieobejmującej zrzeczenia się przez ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania. We wnioskach skarżąca domagała ...
umownej w przypadku braku naruszenia umowy, na wypadek którego ta kara ...
została zastrzeżona, oraz wykluczającą jednoczesne wykonanie zobowiązania in natura i zapłatę ...
kary umownej zastrzeżonej w razie niewykonania tego zobowiązania, a także zasadą ...
umownej w przypadku braku naruszenia umowy, na wypadek którego ta kara ...
uznał, że strony sporu wiąże umowa przewidująca karę umowną i że ...
że spełniono świadczenie w sposób nienależyty nie wyłącza obowiązku zapłaty kary ...
zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest ...
do wniosku, że zastrzeżona kara umowa powstawała w przypadku braku zakupu ...
to jest zaoferowanych zgodnie z umową, w sytuacji, gdy dodatkowo przeciwnik ...
wycofaniu się z dalszego wykonywania umowy. Wykładnia ta uwzględniała kontekst gospodarczy ...
przyznaje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, kiedy to strona ...
bowiem, interpretowane jako stan trwałego niewykonania umowy. Z tych względów, brak uzasadnionych ...
r. Zgodnie z § 1 tej umowy uregulowano w niej "warunki współpracy ...
o.o." (§ 9 pkt 1 umowy). Pozwany zobowiązał się do "zakupu ...
kampaniach telewizyjnych" (§ 10 zd. 1 umowy w brzmieniu nadanym aneksem z ...
z tym pozwany zobowiązał się - niewykonanie tego zobowiązania jest źródłem roszczenia ...
roku obrotowym" (§ 10 zd. 2 umowy w brzmieniu nadanym aneksem z ...
o.o. zobowiązała się do "zabezpieczenia czasu emisyjnego na zakupywane przez ...
9 ust. 2 in fine umowy). Ponadto w umowie "strony ustaliły ...
6). W § 11 pkt 2 umowy zastrzeżono, że "W razie zerwania umowy przez którąkolwiek ze stron lub ...
będzie do zapłaty pozostałym stronom umowy, kar umownych w wysokości po ...
dla każdej z pozostałych stron umowy (za wycofanie losowań z programu ...
T.). Ponadto w razie zerwania umowy lub zaprzestania jej wykonania przez T.S., T.S ...
za okres pozostały do wygaśnięcia umowy zgodnie z § 11 pkt 1". Umowa została zawarta do dnia 2 ...
pozwaną - dobiegł kresu czas związania umową. Współpraca ta w zakresie emisji ...
zrealizowane w pełni. Po wypowiedzeniu umowy strony prowadziły negocjacje co do ...
kwotą wydatków, które zgodnie z umową pozwany miał ponieść na ogłoszenia ...
w [...] oddalił powództwo, uznając, że umowa zawarta przez strony miała charakter ...
strony zawarły inną niż ramowa umowę nienazwaną, ponieważ powód nie wykazał ...
wskazanej w § 10 zd. 2 umowy, odpowiadającej wydatkom pozwanego na reklamę ...
że wprawdzie zawarta przez strony umowa w chwili jej zawarcia nie ...
przyjąć, że zawarta przez strony umowa była umową ramową, to i tak mogłaby ...
art. 471 k.c. za niewykonanie zobowiązania zlecenia emisji reklam o ...
określonej stosownie do postanowień § 10 umowy. W ocenie Sądu, pozwany mógł ...
pozwanego w § 10 zd. 2 umowy, a wydatkami faktycznie poniesionymi. Ewentualna ...
antenowego w poszczególnych latach realizacji umowy. Stwierdził, że nawet jeżeli przyjąć ...
antenowego w poszczególnych latach realizacji umowy, to pozwalają na przyjęcie domniemania ...
mowa w § 10 zd. 2 umowy, istotny dla określenia poziomu należnych ...
10 w związku z § 9 umowy, a nie tylko jego części ...
c. w związku z § 10 umowy poprzez pominięcie istotnej części regulacji ...
przyjętej przez strony w § 10 umowy, a dotyczącej proporcji rozkładu wydatków ...
c. w związku z § 9 umowy w związku z art. 471 ...
podmiotu trzeciego, określonego w § 9 umowy, czego konsekwencją było pominięcie przez ...
na zasadzie określonej w § 9 umowy) na rzecz podmiotu trzeciego, a ...
przez wierzyciela podmiotu trzeciego (§ 9 umowy). Pozwany zarzucił również naruszenie prawa ...
o którym mowa w § 9 umowy, w zakresie współdziałania stron przy ...
o którym mowa w § 9 Umowy, wyłącznie na podstawie spornej umowy, której cel i przedmiot nie ...
stosunku prawnego tych podmiotów, ponieważ umowa ta (bez odrębnego zbadania stosunku ...
1999 r. (§ 10 zd. 2 umowy) została ustalona stosownie do wyliczeń ...
antenowego w poszczególnych latach "realizacji umowy", ale nie ma żadnych podstaw ...
dotyczy charakteru zawartej przez strony umowy, natury zobowiązania pozwanego oraz zakresu ...
Sądu dotyczące odpowiedzialności na gruncie umowy ramowej miały charakter jedynie poboczny ...
k.c. nie reguluje wykładni umowy, lecz definiuje pojęcie zobowiązania oraz ...
w związku z tym ich wykonanie może być wymuszone środkami prawnymi ...
zatem nie tylko o wykładnię umowy, lecz także o wykładnię przepisów ...
przez Sąd Apelacyjny kwalifikację prawną umowy - nie zarzucił naruszenia art. 750 ...
i innych przepisów dotyczących (odpowiednio) umowy o świadczenie usług, jednakże jest ...
jako zarzut wywiedzenia z przedmiotowej umowy konsekwencji prawnych, które nie mają ...
pozwanego, że zawarta przez strony umowa była umową ramową i jako taka nie ...
odszkodowawczej obejmującej tzw. pozytywny interes umowy (zarzut naruszenia art. 361 w ...
k.c.). Za taką kwalifikacją umowy przemawia - zdaniem skarżącego - w szczególności ...
ze zm.), w tym definicja umowy ramowej (art. 2 pkt 9 ...
charakter późniejszy względem zawarcia spornej umowy, a ponadto jego bezpośrednie znaczenie ...
pełni wykształconym, jednolitym typie empirycznym umowy ramowej, który - mocą ustalonego zwyczaju ...
wynikać z samego zakwalifikowania konkretnej umowy obligacyjnej jako ramowej należy podchodzić ...
stosunku prawnego wynikającego z takiej umowy powinna mieć jej treść oceniana ...
pod jakimi warunkami - mocą takiej umowy strony były zobowiązane do zawierania ...
istotnej w tym miejscu części umowa zawarta w dniu 31 grudnia ...
z pozwanym (§ 9 pkt 1). Umowa nie określała liczby ani czasu ...
prawem" oraz "decyzją" pozwanego. Treść umowy z dnia 31 grudnia 1999 ...
9 pkt 1 zd. 2 umowy, wskazujące na umowny charakter zleceń ...
również stanowcze zobowiązania stron. Z umowy wynika jednoznacznie, że powódka zobowiązała ...
spółka P.) zobowiązało się do "zabezpieczenia czasu emisyjnego" na ogłoszenia uzgodnione ...
realizacji) - w granicach możliwości i należytej staranności - zleceń pozwanego. Oznacza to ...
wskazany w § 9 pkt 2 umowy (art. 391 k.c.). Stanowcze ...
2). Treść § 10 zd. 2 umowy ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia ...
egzekucyjnie czy też zrealizowane przez wykonanie zastępcze, jednakże swoboda pozwanego została ...
wierze" było koniecznym środkiem do wykonania ściślej (w ostateczności kwotowo) określonego ...
względu na § 10 zd. 2 umowy pozwany winien był wykazać niezbędną ...
zakresie składania zleceń, a częściowe wykonanie zobowiązania do wydatkowania określonych kwot ...
jedynie to znaczenie, że również niewykonanie zobowiązania było częściowe. Takie samo ...
k.c., obejmującej pozytywny interes umowy. W braku bowiem regulacji szczególnych ...
c.) zakres odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie zobowiązania wyznacza art. 361 k ...
proces kontraktowania (tzw. negatywny interes umowy) jest konsekwencją braku stanowczych zobowiązań ...
stron do spełnienia określonych świadczeń (umowa ostatecznie nie zostaje zawarta) albo ...
do zawarcia w przyszłości innej umowy (innych umów) albo dokonania czynności ...
z ich nieuzyskania. Treść § 10 umowy sprawia, że żadna z tych ...
odszkodowawczej pozwanego do ujemnego interesu umowy. Podstawy tej nie stwarzałby również ...
że dłużnik odpowiada za niedochowanie należytej staranności (art. 472 k.c ...
10 w związku z § 9 Umowy, art. 353 w związku z ...
c. w związku z § 10 Umowy oraz art. 361 w związku ...
zd. 2 i pkt 2 umowy (spółka P. lub inna agencja ...
iż spółka P. była stroną umowy z dnia 31 grudnia 1999 ...
i ewentualnie w jakim zakresie - umowa nadała jej status wierzyciela należy ...
w umowie. Z całą pewnością umowa ta nie przyznawała spółce P ...
zakresie zobowiązania określonego w § 10 umowy. Treść § 10, w którym mowa ...
wskazuje, a § 11 pkt 2 umowy - w którym mowa o budżecie ...
kolei z § 9 pkt 2 umowy wynika jednoznacznie, że spółce P ...
poszczególnych zleceń (§ 9 pkt 6 umowy przewidywał, że uiszczenie należności za ...
ogólnym zobowiązaniem określonym w § 10 umowy. O tym, że spółka P ...
11 pkt 2 zd. 2 umowy, w którym całość odszkodowania "w ...
10" przyznano - na wypadek zerwania umowy lub zaprzestania jej wykonywania przez ...
11 pkt 2 zd. 1 umowy - w razie zerwania umowy przez którąkolwiek ze stron lub ...
umownej na rzecz "pozostałych stron umowy", co, literalnie rzecz ujmując, przyznawało ...
miejscu pierwszym obszarem współpracy uregulowanym umową, a więc obszarem w którym ...
11 pkt 2 zd. 1 umowy świadczy - w węższym albo szerszym ...
tym, iż strony zmierzały do zabezpieczenia odrębnego interesu majątkowego spółki P ...
on ściśle ze statusem strony umowy. Tymczasem niniejszy spór kasacyjny dotyczy ...
9 pkt 2 zd. 1 umowy. Poczynione w sprawie ustalenia nie ...
określonego w § 10 zd. 2 umowy. Zobowiązanie to miało na względzie ...
możliwość żądania odszkodowania za jego niewykonanie. Sąd Apelacyjny przyjął, odwołując się ...
reklam, które zgodnie z § 10 umowy pozwany miał ponieść w 2008 ...
potwierdza treść § 11 pkt 2 Umowy, z którego wynika, że wartość ...
c. w związku z § 9 umowy w związku z art. 471 ...
wynika, że zobowiązania te były należycie wykonywane i jedynie wyjątkowo zdarzało ...
000.00 zł. Termin wygaśnięcia umowy określono na dzień 31 lipca ...
że zapoznał się z warunkami umowy i z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL) oraz wyraził zgodę ...
na ich włączenie do treści umowy i zobowiązał się do ich ...
miał m.in. prawo rozwiązać umowę z dniem powiadomienia o tym ...
1 sierpnia 1995 r. do umowy leasingu wskazano, że obowiązek wnoszenia ...
r. oświadczenie o przedterminowym rozwiązaniu umowy. Powód wezwał jednocześnie pozwanego do ...
otrzymania pisma w przedmiocie rozwiązania umowy. Pismo odebrane zostało w miejscu ...
A. w W. o przywrócenie umowy leasingowej, wniosek swój motywując chwilowo ...
pozwanego w związku z rozwiązaniem umowy leasingu numer (...) do zapłaty w ...
zaległości płatniczych wynikających z rozwiązanej umowy leasingowej nr (...), zawartej również 21 ...
rozwiązania z nim przez M. (...) umowy najmu lokalu w którym prowadził ...
powoda o zwrot weksli zabezpieczających umowy numer (...) oraz (...) z uwagi na ...
blanco wystawiony w związku z umową nr (...) uzupełniony został w dniu ...
w związku z niezasadnym rozwiązaniem umowy najmu spowodują rychłe uzyskanie odszkodowań ...
że dłużnik zapewnia wierzyciela o wykonaniu zobowiązania, w związku z czym ...
dokonywany w krótkim okresie obowiązywania umowy nr 1021/(...), na fakt złożenia ...
się do zadłużenia wynikającego z umowy nr 1021/(...) oraz umowy nr 1062/(...). r. Te okoliczności ...
zarzucał, że stanowiące integralną część umowy ogólne warunki leasingu zawierają w ...
na leasingobiorcę w wypadku rozwiązania umowy wobec zaległości z zapłatą raty ...
sumie zdyskontowanych na dzień rozwiązania umowy leasingu otwartych opłat leasingowych; dla ...
odszkodowania umownego w przypadku rozwiązania umowy przez leasingodawcę z przyczyn leżących ...
może doznać leasingodawca. na skutek niewykonania przez leasingobiorcę jego zobowiązań wobec ...
leasingodawcy wynikających z przedterminowego rozwiązania umowy leasingu Odsetki za czas opóźnienia ...
od dnia powiadomienia o rozwiązaniu umowy, które dotarło do pozwanego w ...
24 rat leasingowych przed rozwiązaniem umowy rozliczono 2 raty, dlatego kwota ...
15 obowiązującego w dacie rozwiązania umowy kredytu refinansowego NBP. Stopa tego ...
powyżej poziomu odsetek ustawowych. Zawarta umowa leasingu pełniła funkcje kredytowe, gdyż ...
celu dysponowania nią w ramach umowy leasingu, a jego interes nie ...
rzeczy w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy. Samo powołanie się na wysokość ...
uznaniem czynności prawnej w postaci umowy leasingu nr 1021/(...) w części ...
z egzemplarzy deklaracji wekslowej do umowy nr 1021/(...), ale na tym ...
W deklaracji podpisanej przez strony umowy został podany adres działalności gospodarczej ...
sporządzonej przez pracowników leasingodawcy do umowy nr 1021/(...) wynika natomiast, że ...
deklaracji wekslowej. Pismo o rozwiązaniu umowy leasingu zostało pozwanemu doręczone w ...
oraz praktykę stosowaną przy wykonywaniu umowy w zakresie doręczania korespondencji, skierowanie ...
8 października 1999 r. dotyczącego umowy nr 1021/(...) na adres W ...
nadania wskazano jedynie dane dotyczące umowy nr 1062/(...), ale okoliczności jej ...
blanco, gdyż jego celem jest zabezpieczenie zapłaty długu wekslowego. Przed wypełnieniem ...
będącego leasingodawcą wynikających z rozwiązanej umowy leasingu nr 1021/(...) doszło do ...
wskazania podstawy prawnej długu, czyli umowy będącej źródłem jego powstania. Podnosił ...
w których określono tytuł zadłużenia (umowy nr 1021/(...) i 1062/(...)0 ...
kwocie 216 zł, skoro z umowy leasingu jasno wynikała łączna wysokość ...
uznania: uznanie właściwe, mające formę umowy między dłużnikiem a wierzycielem, oraz ...
biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z umowy nr 1021/(...) wobec pozwanego A ...
weksla po upływie terminu przedawnienia zabezpieczonego nim roszczenia ze stosunku podstawowego ...
poręczycielem zobowiązania pozwanego wynikającego z umowy leasingu, może powoływać się na ...
stosunku do niej roszczenia, dla zabezpieczenia którego ten weksel został wystawiony ...
karę umowną zastrzeżoną z tytułu niewykonania zobowiązania pieniężnego, co według przepisów ...
obciążenie korzystającego - w razie wypowiedzenia umowy przez finansującego na skutek okoliczności ...
przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu są sprzeczne z art ...
odszkodowania umownego na wypadek rozwiązania umowy z powodu zalegania z płatnością ...
3531 k.c, zwłaszcza, że umowa leasingu została zawarta przed wejściem ...
do kodeksu cywilnego leasing jako umowę nazwaną, regulowaną tymi przepisami. Powołał ...
zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. W ...
być zastrzeżony w razie rozwiązania umowy z powodu zalegania z należnymi ...
poniósł w razie przedwczesnego rozwiązania umowy. Z tego też względu nie ...
b OWUL stanowiących załącznik do umowy nr 1021/(...) i nr 1062 ...
należnej leasingodawcy w wypadku rozwiązania umowy kwoty został określony tak samo ...
kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Trzeba ...
w praktyce obrotu gospodarczego zwierano umowy leasingu, w których powszechnie określano ...
wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową nr 61/100017/SPO/2011 ...
z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie tej umowy i umowy nr 61/100017/PSY/2011 ...
grudnia 2010 r. strony zawarły umowę nr 61/100017/SPO/2011 ...
r. powód zawarł z pozwanym umowę nr 61/100017/PSY/2011 ...
wykonywaniem obu umów występował brak zabezpieczenia udzielania świadczeń przez lekarzy w ...
ilości etatów przeliczeniowych; co do umowy nr 61/100017/SP0 ...
1,5, a co do umowy nr 61/100017/SPO/2011 ...
92, 1,54; co do umowy nr 61/100017/PSY/2011 ...
r. - 0,07; co do umowy nr 61/100017/PSY/2011 ...
r. i 2012 r. nie zabezpieczył udzielania świadczeń przez lekarzy w ...
jak za żywienie dojelitowe. Do umowy łączącej strony bezpośrednie zastosowanie miały ...
zmiany zarządzenia zawierano aneks do umowy. W 2011 r. zasady kwalifikacji ...
zawierał odwołujące się do niego umowy i mógł kwestionować zaproponowane mu ...
to można by rozważać niemożliwość wykonania tych postanowień umowy, które odnosiły się do sposobu ...
wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy w trybie § 43 załącznika do ...
oceny czy doszło do naruszenia umowy mogło być tylko wystąpienie pokontrolne ...
wyższej stawki, chociaż zgodnie z umową nie był do tego uprawniony ...
była adekwatna do stwierdzonych naruszeń umowy. Podstawę do zastosowania kary za ...
karę za adekwatną do naruszeń umowy. Odnośnie do interesu prawnego powoda ...
wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową nr 061/100017/SPO/2011 ...
wystąpieniu jako kara umowna za nienależyte wykonanie tej umowy i umowy nr 061/100017/PSY/2011 ...
tym oświadczeniu zarzutów i postanowień umowy oraz przepisów mających zastosowanie do ...
umowie. W ocenie Sądu Apelacyjnego umowy zawierane przez pozwanego z podmiotami ...
zakładowi nie stawia się zarzutów nienależytego wykonania umowy w świetle wymienionych zasad, to ...
kątem znaczenia danego dokumentu dla wykonania umowy oraz oceny rzetelności funkcjonowania danego ...
2011/DS0Z) i nienależytego wykonania umowy, skutkującego koniecznością zapłaty kary umownej ...
stanem faktycznym, gdyż zapewniał o wykonaniu umowy z wszelkimi narzuconymi mu wymogami ...
obsady etatowej w czasie wykonywania umowy. Stwierdził, że zasadność stawianych świadczeniobiorcy ...
zw. z § 1 ust. 2 umowy nr 61/100017/SPO/2011 ...
długoterminowej przez błędną wykładnię postanowień umowy i przyjęcie, że niedopełnienie umownego ...
lekarze powoda, podczas gdy postanowienia umowy wprost wykluczają taką możliwość, a ...
toku kontroli wykazano uchybienia w zabezpieczeniu personelu medycznego, których to uchybień ...
się do uznania, że powód wykonał swoje zobowiązanie zgodnie z jego ...
kontroli wykazano, że powodowi, wskutek wykonania umowy sprzecznie z jej treścią, przekazano ...
prawnego łączącego strony i celu umowy. Pozwany wniósł o uchylenie wyroku ...
i treści zawartej przez nie umowy. Tego rodzaju uchybienie, jako odnoszące ...
nie da się ocenić, czy umowa została wykonana. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej ...
pytanie, czy doszło do naruszenia umowy przez powoda i jakie konsekwencje ...
że pozwany w związku z wykonaniem obu umów nie zarzucił powodowi ...
bez właściwej - w świetle zawartej umowy - kwalifikacji. Stwierdził zarazem, że gdyby ...
kodeksu cywilnego, to już po wykonaniu przez powoda umówionych świadczeń zdrowotnych ...
rękojmi za wady odstąpiono od umowy". Taką ocenę prawną trzeba zakwestionować ...
to nie tylko w kontekście umowy stron i przepisów, na podstawie ...
którego wynika, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
kodeksie cywilnym. Mogą zawrzeć taką umowę, jaka będzie możliwie najpełniej realizowała ...
zatem strony niniejszego postępowania zawierając umowę odwołały się tylko do przepisów ...
umówionego świadczenia. Zawarcie tego rodzaju umowy oczywiście nie upoważniałoby świadczącego usługi ...
wynagrodzenia za sam fakt ich wykonania, o ile nie byłby w ...
i władzy wykonawczej. Jeżeli do wykonania zadań publicznych przez zaangażowane w ...
cechy podmiotów, z którymi dana umowa może być zawarta lub sposób ...
treść przynajmniej istotnych postanowień takiej umowy. Regulacje te powstają z uwagi ...
u.ś.o.z.). Takie umowy muszą precyzować świadczenia, do wykonywania ...
treści relewantnej dla daty zawarcia umowy. Powyższe rozporządzenia Ministra Zdrowia mają ...
uznał przy tym włączenie do umowy postanowień zarządzeń Prezesa NFZ, wydawanych ...
muszą być one wprowadzone do umowy wprost lub pośrednio (przez odwołanie ...
stosunku prawnego, ale zewnętrzny wobec umowy (lex contractus), który podlega zasadom ...
obowiązki przyjęły na siebie strony umowy i jakie uprawnienia przysługiwały im ...
stosunkach umownych dłużnik powinien bowiem wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią ...
sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel (por. wyrok Sądu ...
iż podmiot świadczący usługi zdrowotne wykonał umowę o ich udzielanie zawartą z ...
medyczne wobec pacjentów. Na podstawie umowy zawartej ze świadczeniodawcą pozwany zobowiązany ...
ich puli z zachowaniem określonych umową metod postępowania przy ich udzielaniu ...
czy powód w niniejszej sprawie wykonał umowę zawartą z pozwanym w sposób ...
mechanizm rozliczenia wynagrodzenia za ich wykonanie przyjęty strony oraz czy powód ...
poradni żywieniowej. Podpisując bez zastrzeżeń umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ...
spełnienia zarówno w momencie podpisania umowy, jak i w toku jej ...
zanim jeszcze podpisał z pozwanym umowy, w związku z którymi doszło ...
z uwagi na samo podpisanie umowy na nowych warunkach oraz poszukiwanie ...
w stanie uzyskać zgodnej z umową kwalifikacji, o ile obiektywnie nie ...
poradzić sobie ze spełnieniem wymagań umowy, którą zawarł. Pozwany trafnie wskazał ...
roszczenia cywilnoprawne mające związek z wykonaniem umów o udzielanie świadczeń z ...
przez pozwanego jako wynagrodzenie za wykonanie umowy były należne, gdyż istniała podstawa ...
właśnie ta okoliczność w świetle umowy łączącej strony uzasadnia obciążenie powoda ...
kara umowna naliczona zgodnie z umową z 1 czerwca 2009 r ...
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia za okres od ...
kara umowna naliczona zgodnie z umową z 27 czerwca 2011 r ...
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia za okres od ...
spowodowanie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy z 1 czerwca 2009 r ...
spowodowanie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy z 27 czerwca 2011 r ...
do wynagrodzenia za roboty, które wykonał na podstawie umów z 1 ...
a także tytułem kary przewidzianej umową z 1 czerwca 2009 r ...
czerwca 2009 r. strony zawarły umowę, na mocy której zamawiająca zleciła ...
krótszych niż miesięczne, a wartość wykonanych w tym okresie robót podlegała ...
z kosztorysu ofertowego do ilości wykonanych w danym okresie robót według ...
przyjęły, że jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego ...
do przewidzenia w chwili zawierania umowy, to zostanie spisany protokół konieczności ...
pośrednictwem inspektora nadzoru o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych w ...
zakończenia robót, zmianie wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do ...
zagrożeniom. W razie wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym oraz ...
poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, - wykonana badań, prób i rozruchu, jak ...
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz w wysokości ...
30% wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...
szkody. Zamawiająca mogła odstąpić od umowy lub jej części m.in ...
wezwania. Wykonawca mógł odstąpić od umowy m.in. wtedy, gdyby zamawiająca ...
dni od daty odstąpienia od umowy przy udziale zamawiającej (inspektora nadzoru ...
według stanu na dzień odstąpienia, zabezpieczyć przerwane roboty, sporządzić wykaz materiałów ...
i dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przewiertu pod torami kolejowymi PKP ...
że z powodu braku możliwości wykonania przejścia pod torami kolektor sanitarny ...
także informował, że z powodu niewykonania przez zakład energetyczny złącza przepompowni ...
sprawdzenia. Prosił o zgodę na wykonanie omijającego odcinka sieci na jednej ...
grudnia 2009 r. wykonawca zgłaszał wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ...
prace, a inspektor nadzoru potwierdzał wykonanie odcinków stosownym wpisem. Budowano wówczas ...
posesji. Ukończone roboty przed zasypaniem wykonanych odcinków nie były zgłaszane do ...
szczelności przy użyciu wody, gdyż wykonane odcinki wodociągu nie były podłączone ...
zgody, powołując się na warunki umowy. Po sprawdzeniu ułożenia przewodów inspektor ...
stały niezasypane, zastrzegając jednocześnie, że niewykonanie takich prób następuje na ryzyko ...
protokoły odbiorów częściowych bez protokołów wykonania prób. Czynił to po konsultacji ...
się do zamawiającej o aneksowanie umowy co do procedury odbiorów częściowych ...
odbioru częściowego zgodnie z warunkami umowy i w konsekwencji częściowe zafakturowanie ...
E., a inspektor nadzoru potwierdził wykonanie próby ciśnieniowej oraz gotowości tego ...
do odbioru końcowego. Te prace wykonano starannie. W 2011 r. wpisy ...
2011 r. nie inwentaryzowano geodezyjnie wykonanych odcinków sieci, gdyż geodeci nie ...
obejmujące wynagrodzenie za roboty przewidziane umową z 1 czerwca 2009 r ...
trakcie odbioru oraz gwarancji jakości wykonanych prac. W trakcie realizacji inwestycji ...
a właściciele domagali się jej wykonania. Wykonawca wykonał ok. 10-12 takich przyłączeń ...
projektowanego przebiegu i niezbędne było wykonanie sieci inną trasą. Wykonawca nie ...
wyrażał zgodę na zmiany i wykonanie dodatkowych prac na kilku nieruchomościach ...
zakresie zwłaszcza sieci kanalizacyjnej część wykonanych robót dodatkowych nie została naniesiona ...
umów, w których przedłużyły termin wykonania prac do 30 czerwca 2012 ...
należy brakujące, a niezbędne według umowy i przepisów, dokumenty, w tym ...
przede wszystkim na braku odpowiedniego zabezpieczenia murami oporowymi łuków rurociągu, co ...
wykonawca na 53 odcinkach sieci wykonał monitoring kamerą wizyjną. Po obejrzeniu ...
że jedynie 15 odcinków zostało wykonanych prawidłowo, a na pozostałych były ...
art. 3 pkt 5.1 umowy z 1 czerwca 2012 r ...
poinformował, że wszystkie dodatkowe roboty wykonane zostały na ustne polecenie osób ...
czerwca 2012 r. wykonawca zlecał wykonanie badania próbek wody. W kilku ...
wówczas, że jedynie 15 z wykonanych 53 odcinków kanalizacji nadaje się ...
poprawek, administrator wskazywał na konieczność wykonania płukania sieci i powtórnej inspekcji ...
w części miejscowości B. zostały wykonane i odebrane próby szczelności wodociągu ...
kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy za okres od 1 do ...
104,36 zł, faktury za wykonanie poszczególnych zadań z umowy z 27 czerwca 2011 r ...
związku z nieodebraniem przez zamawiającą wykonanej sieci. W piśmie z 5 ...
wynagrodzenia za roboty dodatkowe nieobjęte umowami. Zamawiająca zleciła G. J. prowadzącemu ...
70-75 % długości sieci został wykonany w listopadzie 2011 r. Niektórych ...
listopada 2012 r., a także wykonała przedmiar robót na dokończenie i ...
wykonawcy zastępczego na dokończenie budowy. Umową z 22 kwietnia 2014 r ...
przez zamawiającą zapłacona. Na podstawie umowy z 22 kwietnia 2014 r ...
wcześniej nie był w ogóle wykonany, przekładano około 5800 m sieci ...
usuwa w ramach gwarancji z umowy z 22 kwietnia 2014 r ...
wykonywania odkrywek i wykopów nieprawidłowości wykonania sieci. We wrześniu 2014 r ...
z okoliczności uzasadniająca w świetle umowy złożenie takiego oświadczenia. W relacjach ...
dodatkowo wyznaczonym wykonawcy terminie zostały wykonane i zakończone 24 lipca 2012 ...
w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie ...
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez wykonawcę przedmiotu zamówienia. Opóźnienie ...
wynagrodzenie niedopłacone wykonawcy na podstawie umowy z 1 czerwca 2009 r ...
uzyskał żądaną z tytułu tej umowy kwotę 1.398.104,36 zł. Wynagrodzenie z umowy z 27 czerwca 2011 r ...
koszty dokończenia i naprawienia przedmiotu umowy, tj. kwotę 1.660.500 ...
zapłaconą wykonawcy zastępczemu stosownie do umowy z 22 kwietnia 2014 r ...
ust. 1.2 lit b umowy z 1 czerwca 2009 r ...
w art. 7 ust. 3 umowy z 1 czerwca 2009 r ...
wykonawcę robót do odbioru, przedmiot umowy z 1 czerwca 2009 r ...
i sposobu rozliczenia robót dodatkowych wykonanych przez wykonawcę oraz oceny żądania ...
Wykonawca nie zaniechał jednak nałożonych umową obowiązków, lecz podjął czynności w ...
do pomniejszenia wynagrodzenia za roboty wykonane przez wykonawcę, to jego roszczenie ...
skoro nie dopełnił on wymaganych umową formalności warunkujących odbiór robot, to ...
gdy powierzenie poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie przed odebraniem ...
wynagrodzenia, w sytuacji gdy przedmiot umowy nie został ukończony i odebrany ...
naprawione usterki w robotach pierwotnie wykonanych, w sytuacji gdy przedstawiła do ...
i art. 5.3.5. umowy z 1 czerwca 2009 r ...
że roboty dodatkowe mogły być wykonane z pominięciem procedury określonej umową; - art. 65 § 2 k.c ...
art. 11.1.2. a umowy z 1 czerwca 2009 r ...
art. 9.1.2 a umowy z 27 czerwca 2011 r ...
kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów; - art. 411 pkt 1 ...
i uznanie, że przekroczenie terminu wykonania umowy było wynikiem okoliczności niezawinionych przez ...
twierdząc, że dotyczyły okresu po wykonaniu prac usuwających wady robót, w ...
powód nie wykazał, iż przedmiot umowy posiadał wady istotne i nie ...
na jej rzecz robót nieobjętych umową, natomiast zamawiająca - broniąc się przed ...
zakresu i sposobu rozliczenia robót wykonanych poza umową. W nawiązaniu do zarzutów apelacji ...
które wykonawca zrealizował na podstawie umowy, a zatem w nawiązaniu do ...
ostatecznej ceny za poszczególne rzeczywiście wykonane prace. Sąd Apelacyjny zadeklarował w ...
aktualne (zweryfikowane) kosztorysy powykonawcze oraz umowę." Z tej wypowiedzi nie wynika ...
wyznaczeniem jej zasięgu a podpisaniem umowy z wykonawcą spowodował powstanie takich ...
a danymi projektowymi traktować jak wykonane zgodnie z umową i na jej podstawie oraz ...
był sporządzać dla każdego odcinka wykonanych prac. W takim kosztorysie nie ...
określenia ceny za roboty, które wykonał nieprawidłowo od strony technicznej, technologicznej ...
być wynagrodzenie za roboty rzeczywiście wykonane na podstawie dwóch umów oraz ...
pomiędzy powstaniem projektu i podpisaniem umowy uwarunkowania faktyczne i prawne, a ...
należne wykonawcy za roboty rzeczywiście wykonane na podstawie obu umów, usprawiedliwiało ...
mimo braku dostatecznych ustaleń faktycznych. Umowa z 1 czerwca 2009 r ...
zamawiającej, gdy chodzi o przedmiot umowy, łącznie z projektowaną jej treścią ...
sprawę z tego, że zawierając umowę, musi współdziałać z wykonawcą dla ...
dotyczącej sześciu dodatkowych zadań do wykonania. Ten sposób postępowania nie został ...
takim charakterze, że po ich wykonaniu powstały elementy sieci wodno-kanalizacyjnej ...
roszczenia zamawiającej o zwrot kosztów wykonania zastępczego z roszczeniem wykonawcy o ...
przepisy dotyczące rękojmi za wady wykonanego dzieła nie mogły mieć do ...
wynika, że w terminie określonym umową i w dodatkowym wyznaczonym wykonawcy ...
robót wykonawcy w terminie określonym umową odpowiada on sam (o czym ...
właściwym terminie zezwoleń pozwalających na wykonanie takich robót, od których zależała ...
z jego powstaniem odstąpić od umowy, a zatem także naliczyć kar ...
wykonawca pozostawał w opóźnieniu z wykonaniem umowy uzasadniającym naliczenie kar umownych w ...
z art. 11.1.2 umowy z 1 czerwca 2009 r ...
i art. 9.1.2. umowy z 27 czerwca 2011 r ...
z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to nie ...
prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji w ogóle ...
zamówienie, warunkującym możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego (zob. wyroki Sądu ...
zaniechały prowadzenia wymaganych zgodnie z umową prób ciśnieniowych i szczelności, gdyż ...
do przeprowadzenia w technice przewidzianej umową, a zastosowanie innej techniki znakomicie ...
inwestycji. Nie tylko w świetle umowy, ale i ze względu na ...
konsekwencji z zaniechania przez zamawiającą wykonania ciążących na niej stosownie do ...
powinny się odbyć zgodnie z umową musi zatem obciążyć obie strony ...
zamawiającą do ostatecznego odebrania przedmiotu umowy. W tym czasie bowiem wykonawca ...
robót, jak i zrealizował roboty niewykonane przez wykonawcę. W świetle art ...
pewnych przewodów i rur. Przedmiotem wykonania była sieć wodociągowa i kanalizacyjna ...
ale i np. sanitarne. Zawierając umowę strony uzgodniły między innymi to ...
wykonawcy. Ze zreferowanych wyżej postanowień umowy wynika, że stwierdzenie wad robót ...
do ostatecznego przekazania zamawiającej przedmiotu umowy miało spowodować odsunięcie w czasie ...
były nieusuwalne - nawet odstąpienie od umowy. W świetle dokonanych w sprawie ...
31 lipca 2012 r. przedmiot umowy nie był w takim stanie ...
możliwości zastosowania oczekiwanej zgodnie z umową) prób szczelności i ciśnieniowych instalacji ...
zapisami PFU. Skarpa miała być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie jej ...
rzeki. Zamawiający nie uzgadniał sposobu zabezpieczenia osuwiska z Regionalnym Zarządem Gospodarki ...
z której wynikała konieczność niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających. Powód złożył ofertę ...
1 500 600 zł brutto. Należyte i profesjonalne wykonanie wizji lokalnej nie pozwalało na ...
marca 2012 r. strony zawarły umowę, zaś w dniu 22 sierpnia ...
w PFU. Wartość kosztorysowa prac wykonanych przez powoda wyniosła 3 684 ...
formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...
Sporządzenie PFU nastąpiło bez zachowania należytej staranności. Wysokość poniesionej przez powoda ...
listopada 2012 r., gdyż rozliczenie umowy następuje po odbiorze, który poprzedzony ...
którym strony dokonały odbioru końcowego wykonanych przez powoda robót budowlanych. Łączenie ...
stron zmierzające do dokonania odbioru wykonanych robót i spisania protokołu. Proces ...
dynamiką i jego celem jest wykonanie określonego obiektu zgodnie z umową i nie można wymagać od ...
kalkulacji wysokości wynagrodzenia przedsiębiorcy za wykonane roboty budowlane mieszczą się nie ...
na wartość końcową zrealizowanych robót, wykonano w czwartym kwartale 2012 r ...
byłby w stanie fizycznie sam wykonać w ciągu trzech miesięcy robót ...
Jednak oprócz tego, do kosztów wykonania robót budowlanych w ramach przedsiębiorstwa ...
uzyskania określonego przychodu z tytułu wykonanych robót budowlanych - mająca oparcie w ...
części. Ostatecznie więc przy wartości wykonanych robót (uwzględniających także zysk) ustalonej ...
sterowania, które powódka zobowiązała się wykonać w czterech etapach i za ...
że łączyła ją z powódką umowa o dzieło, od której jednak ...
m.in. także zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, opracowanie materiałów i ...
linii tramwajowej ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych na kwotę 2 ...
ciągu komunikacyjnego ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych na kwotę 976 ...
ich odbiór. Zamówienie miało być wykonane w części do 30 marca ...
że dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli nie z winy wykonawcy ...
o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest ...
kosztorysów inwestorskich. Zgodnie z § 11 umowy, pozwana mogła od niej odstąpić ...
wezwania powódki do rozpoczęcia realizacji umowy lub wystąpienia zwłoki w trakcie ...
się z rozpoczęciem lub realizacją umowy z przyczyn od niej zależnych ...
terminie. Po przystąpieniu do wykonywania umowy powódka zwracała się do pozwanej ...
zawarły aneks nr 1 do umowy z 28 grudnia 2007 r ...
w którym m.in. czas wykonania poszczególnych etapów i wypłaty części ...
zmienił polecenia co do sposobu wykonania umowy. Pismem z 19 maja 2008 ...
pozwana protokołem zdawczo - odbiorczym przyjęła wykonaną dokumentację projektową dla zadania w ...
do sposobu realizacji poszczególnych części umowy, a do uzgodnienia dokumentacji miało ...
podpisały aneks nr 2 do umowy, którym wydłużyły termin realizacji projektu ...
linii tramwajowej. W trakcie realizacji umowy powódka otrzymywała liczne dalsze uwagi ...
na budowę. W trakcie realizacji umowy pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ...
ona na wyłączenie z realizacji umowy etapu IV. 4 marca 2009 ...
ograniczeniem zakresu prac wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie wynosiło 3.838.773 ...
za prace dodatkowe, które miała wykonać powódka, tj. aktualizację raportu - kwotę ...
kwotę 65.880 zł. Konieczność wykonania powyższych prac i ich wartość ...
projekcie aneksu nr 3 do umowy, w którym przedłużono termin odbioru ...
zawarły aneks nr 3 do umowy o treści odmiennej niż w ...
Na jego mocy strony rozwiązały umowę z 28 grudnia 2007 r ...
dla zamierzenia inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy. 18 grudnia 2009 r. powódka ...
z systemem sterowania stanowiącą przedmiot umowy z 28 grudnia 2007 r ...
że odmawia wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, przekazana jej dokumentacja jest ...
o zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz pozwanej. Podjęcie przez ...
prace komisja odbioru prac projektowych wykonanych w ramach umowy. Pozwana zwróciła się do powódki ...
pozwana oświadczyła, że odstępuje od umowy z 28 grudnia 2007 r ...
w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, pomniejszoną o rozliczoną kwotę 488 ...
wezwała pozwaną do współdziałania w wykonaniu umowy, wyznaczając jej 10 dniowy termin ...
do jej dalszej realizacji. Powódka wykonała większość z prac dodatkowych uzgodnionych ...
Bez tego nie było możliwe wykonanie tak szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego ...
gdyż strony ustaliły ostatecznie termin wykonania dokumentacji projektowej na 30 listopada ...
Zdaniem Sądu Okręgowego, w § 11 umowy strony odmiennie niż wynika to ...
się z rozpoczęciem lub realizacją umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy ...
umówionym terminie". Możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego jej wykonywania ...
pozwalające pozwanej na odstąpienie od umowy w oparciu o § 11, gdyż ...
Okręgowy uznał, że odstąpienie od umowy nie byłoby możliwe na podstawie ...
przysługiwałaby jedynie możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art. 644 k ...
Pozwana nie odstąpiła skutecznie od umowy, a zatem nadal pozostaje nią ...
dodatkowych, ale przyznała, że nie wykonała wszystkich prac oznaczonych w aneksie ...
W ocenie Sądu Okręgowego, za wykonanie prac dodatkowych powódka mogła zasadnie ...
należało się jej wynagrodzenie za niewykonane projekty przebudowy oświetlenia ulicznego (kwota ...
były one tożsame z projektami wykonanymi w ramach umowy, a zatem ich realizacja nie ...
za te prace, które rzeczywiście wykonała. Żądanie powódki co do wynagrodzenia ...
Sądu Okręgowego, że powódka nie wykonała dodatkowych prac projektowych na potrzeby ...
000 zł. Skoro powódka nie wykonała prac dodatkowych związanych z przebudową ...
Apelacyjny uznał, że powódka nie wykonała w całości przedmiotu umowy z 28 grudnia 2007 r ...
była tą samą, która została wykonana w grudniu 2009 r. Wobec ...
pozwana nie odstąpiła skutecznie od umowy. W tych okolicznościach nie ma ...
pierwotnie ustalonego przez strony terminu wykonania umowy oznaczonego na dzień 30 listopada ...
000 zł i powyższe prace wykonała w maju 2008 r., za ...
r. strony podpisały aneks do umowy z 28 grudnia 2007 r ...
w wysokości 343.325 zł. Wykonane przez powódkę projekty sygnalizacji świetlnej ...
p.). Zawarta przez strony ustna umowa co do tego zakresu prac ...
405 k.c. Powódka nie wykonała projektu dodatkowej sygnalizacji świetlnej w ...
wzbogacenia strony pozwanej wartością prac wykonanych przez powoda projektów dodatkowej sygnalizacji ...
brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy przez strony przez ich błędną ...
oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy 15 listopada 2011 r. było ...
brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy przez strony, w związku z ...
r. pozwana przedstawiła inny sposób wykonania umowy z grudnia 2007 r. dokonując ...
kwotę 228.884 zł wartością wykonanych przez powoda projektów dodatkowej sygnalizacji ...
powstał powierzony przez nią do wykonania spółce B. program funkcjonalno-użytkowy ...
swoich planach inwestycyjnych projekty rzeczywiście wykonane przez powódkę, mógł mieć znacznie ...
stron nie wiązała ważnie zawarta umowa, a rozliczenie między nimi nastąpiło ...
ostatecznie czas strony przesunęły termin wykonania umowy i jakie okoliczności zadecydowały o ...
które byty powódce niezbędne do wykonania prac projektowych i uzyskania stosowanych ...
organizacyjnych, które to działania opóźniały wykonanie prac projektowych albo je komplikowały ...
podejmowała prac projektowych związanych z wykonaniem umowy, ale zarazem wyjaśniły, iż prace ...
rozpoczęła działanie komisja odbierająca dzieło wykonane przez powódkę i nie zgłosiła ...
roszczeń wywodzonych przez powódkę z umowy, trzeba stwierdzić, że nie budzi ...
odmiennie ustalić przesłanki oraz skutki wykonania prawa odstąpienia (zob. np. wyroki ...
charakterystykę świadczeń spełnianych na podstawie umowy o dzieło, celowe jest ustalenie ...
strony rozwiązań, które możliwie najlepiej zabezpieczą ich interesy w razie naruszenia ...
pomijając nawet to, że od umowy odstąpiła po zakończeniu pracy przez ...
do odebrania od powódki przedmiotu umowy. Ma rację pozwana, że Sąd ...
stwierdzenie, iż zobowiązanie powódki do wykonania projektów po upływie terminu określnego ...
zobowiązanie bezterminowe. W warunkach zawarcia umowy na piśmie, w reżimie zamówień ...
roszczeniu obejmującym wartość prac projektowych wykonanych na podstawie ustnych ustaleń dokonanych ...
w 2011 r., gdy zawarła umowę z innym jeszcze podmiotem. Nie ...
spełnione poza podstawą z ważnej umowy, na co powoływała się sama ...