[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017 29 fragmentów

2017-09-20 » uchyla postanowienie zawarte w punktach: II (drugim), III (trzecim) i IV (czwartym) wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 26 lipca 2016 r.,

z tym kontraktem, na podstawie umowy zawartej przez powoda z Allianz ...

zawarło z pozwanym jako zamawiającym, umowę o roboty budowlane, obejmujące budowę ...

Pustynia. Całość kontraktu obejmuje oprócz umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

Tom I SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentację ...

formularza. Konsorcjum powstało na podstawie umowy z dnia 13 lipca 2009 ...

Dębica Pustynia, uzyskanie zamówienia, wspólnego wykonania zamówienia i realizacji kontraktu. Liderem ...

został S., który zgodnie z umową miał reprezentować uczestników konsorcjum na ...

pełnomocnictwa do działania w ramach umowy. Uczestnicy konsorcjum ponosili solidarną odpowiedzialność za wykonanie kontraktu i realizację zamówienia, za wniesienie wadium, zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i wszystkich gwarancji wymaganych ...

2011 r. uczestnicy konsorcjum podpisali Umowę Wykonawczą, uściślającą zasady współpracy między ...

postanowieniom nadano pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy Konsorcjum. Przed zawarciem kontraktu z pozwanym, konsorcjum ustanowiło zabezpieczenie wykonania przez zawarcie z Allianz p.l.c. umowy o gwarancję ubezpieczeniową, z sumą ...

75 zł. Na mocy tej umowy powód zobowiązał się do wpłaty ...

Polska S.A. o ustanowienie zabezpieczenia na rzecz pozwanego, co nastąpiło ...

podwykonawcy, z żądaniami zapłaty za wykonane przez nich prace. Pismami z ...

na rzecz podwykonawców, których łączyły umowy w powodem lub innymi członkami ...

i Autostrad skutecznie odstąpił od umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

wyprzedzenia. Odstąpienie przez pozwanego od umowy stało się skuteczne z dniem ...

W związku z odstąpieniem od umowy zamawiający miał prawo do skorzystania z zabezpieczenia wykonania przewidzianego w subklauzuli 4.2 ...

treści tej subklauzuli wynika, że zabezpieczenie wykonania w ramach kontraktu ma zapewnić ...

gwarantuje jakość robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu oraz zobowiązuje ...

zapłaty na rzecz podwykonawców, pomimo wykonania przez nich swoich prac. W ...

A. w O., zgodnie z umową z dnia 31 stycznia 2014 ...

A. w W., na mocy umowy z dnia 31 listopada 2012 ...

zaistniały przesłanki do odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących ...

do dochodzenia roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Pozwanemu przysługiwałyby roszczenia, których ...

kontraktu, miał możliwość skorzystania z zabezpieczenia wykonania. Odpowiedzialność członków konsorcjum wobec zamawiającego ...

i na podstawie art. 10 umowy konsorcjum, jest solidarna. Zamawiający może ...

opóźnienia czy zwłoki stron w wykonaniu zobowiązania powstałych w okresie od ...

czy kary umownej za nieterminowe wykonanie zobowiązania. Sąd nie podzielił stanowiska ...

Powód nie dochodzi należności z wykonania kontraktu, ale roszczenia z tytułu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017 29 fragmentów

2017-09-20

z tym kontraktem, na podstawie umowy zawartej przez powoda z Allianz ...

zawarło z pozwanym jako zamawiającym, umowę o roboty budowlane, obejmujące budowę ...

Pustynia. Całość kontraktu obejmuje oprócz umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

Tom I SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentację ...

formularza. Konsorcjum powstało na podstawie umowy z dnia 13 lipca 2009 ...

Dębica Pustynia, uzyskanie zamówienia, wspólnego wykonania zamówienia i realizacji kontraktu. Liderem ...

został S., który zgodnie z umową miał reprezentować uczestników konsorcjum na ...

pełnomocnictwa do działania w ramach umowy. Uczestnicy konsorcjum ponosili solidarną odpowiedzialność za wykonanie kontraktu i realizację zamówienia, za wniesienie wadium, zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i wszystkich gwarancji wymaganych ...

2011 r. uczestnicy konsorcjum podpisali Umowę Wykonawczą, uściślającą zasady współpracy między ...

postanowieniom nadano pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy Konsorcjum. Przed zawarciem kontraktu z pozwanym, konsorcjum ustanowiło zabezpieczenie wykonania przez zawarcie z Allianz p.l.c. umowy o gwarancję ubezpieczeniową, z sumą ...

75 zł. Na mocy tej umowy powód zobowiązał się do wpłaty ...

Polska S.A. o ustanowienie zabezpieczenia na rzecz pozwanego, co nastąpiło ...

podwykonawcy, z żądaniami zapłaty za wykonane przez nich prace. Pismami z ...

na rzecz podwykonawców, których łączyły umowy w powodem lub innymi członkami ...

i Autostrad skutecznie odstąpił od umowy z dnia 7 lipca 2010 ...

wyprzedzenia. Odstąpienie przez pozwanego od umowy stało się skuteczne z dniem ...

W związku z odstąpieniem od umowy zamawiający miał prawo do skorzystania z zabezpieczenia wykonania przewidzianego w subklauzuli 4.2 ...

treści tej subklauzuli wynika, że zabezpieczenie wykonania w ramach kontraktu ma zapewnić ...

gwarantuje jakość robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu oraz zobowiązuje ...

zapłaty na rzecz podwykonawców, pomimo wykonania przez nich swoich prac. W ...

A. w O., zgodnie z umową z dnia 31 stycznia 2014 ...

A. w W., na mocy umowy z dnia 31 listopada 2012 ...

zaistniały przesłanki do odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących ...

do dochodzenia roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zobowiązania. Pozwanemu przysługiwałyby roszczenia, których ...

kontraktu, miał możliwość skorzystania z zabezpieczenia wykonania. Odpowiedzialność członków konsorcjum wobec zamawiającego ...

i na podstawie art. 10 umowy konsorcjum, jest solidarna. Zamawiający może ...

opóźnienia czy zwłoki stron w wykonaniu zobowiązania powstałych w okresie od ...

czy kary umownej za nieterminowe wykonanie zobowiązania. Sąd nie podzielił stanowiska ...

Powód nie dochodzi należności z wykonania kontraktu, ale roszczenia z tytułu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 62 fragmenty

2019-09-12

kary umownej za odstąpienie od umowy o roboty budowalne z winy ...

jako: "W.") i z pozwanego umowę na budowę nowego skrzydła budynku szpitalnego powoda (dalej jako: "umowa z dnia 31 lipca 2013 ...

r."). Roboty budowlane miały być wykonane do dnia 13 sierpnia 2014 ...

do harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy z dnia 31 lipca 2013 r. Z tytułu wykonania prac pozwanemu przysługiwało wynagrodzenie w ...

na podstawie faktur częściowych za wykonanie poszczególnych etapów robót, zgodnie z ...

robót. W § 10 ust. 3 umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a w § 10 ust. 2 ...

wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z winy strony przeciwnej. Ponadto w § 12 ust. 1 umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

powoda prawo od odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wykonawca przerwał ...

po jego stronie realizację przedmiotu umowy i nie podjął się jej ...

i strony aż dziewięciokrotnie zmieniały umowę z dnia 31 lipca 2013 ...

też, że rozważa odstąpienie od umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

nie zamierzała kontynuować realizacji przedmiotu umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

oświadczenia co do możliwości terminowego wykonania umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

że w wypadku niemożności jej wykonania w terminie i na warunkach ...

należy traktować jako odstąpienie od umowy z dniem 30 czerwca 2014 ...

znaczne opóźnienie w ich terminowym wykonaniu. Zwrócił się z wnioskiem, aby powód rozważył możliwość rozwiązania umowy. W następstwie tych okoliczności powód ...

lipca 2014 r. odstąpił od umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

lipca 2014 r. odstąpił od umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

17 zł z tytułu nieterminowego wykonania umowy w okresie od 1 czerwca ...

zł z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

21 sierpnia 2014 r. zawarł umowę na dokończenie budowy nowego skrzydła ...

powód musiał podpisać aneks do umowy kredytu i później, niż planował ...

solidarną odpowiedzialność względem powoda za niewykonanie umowy z dnia 31 lipca 2014 ...

12 ust. 1 pkt 1 umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy i z tytułu odstąpienia od ...

wykonawcy. Strony wielokrotnie przesuwały termin wykonania poszczególnych prac i mimo to ...

przyjął, że wprawdzie postanowienie § 12 umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

r., zastrzegające prawo odstąpienia od umowy, było - w świetle art. 395 ...

złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to jednak odstąpienie od umowy przez powoda w piśmie z ...

określone w tym przepisie przesłanki wykonania ustawowego prawa odstąpienia. Powód w ...

dzień 26 czerwca 2014 r. wykonanie robót określano na 40%. Powód ...

oświadczenia w kwestii możliwości terminowego wykonania robót, zakładając możliwość odstąpienia od umowy. Powód żądał także przedstawienia planu naprawczego mającego na celu wykonanie umowy w terminie. Monity powoda nie ...

przez konsorcjantów o tym, że umowa zostanie zrealizowana w terminie. Zważywszy ...

prac, z zagrożeniem odstąpienia od umowy, prawidłowe było założenie, że zachodziły ...

ustawowego odstąpienia przez powoda od umowy określone w art. 491 § 1 ...

Skoro powód skutecznie odstąpił od umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

podstawie art. 10 ust. 2 umowy z dnia 31 lipca 2013 ...

2 k.c. Odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po ...

wyrażał zgodę na przesunięcie terminu wykonania poszczególnych prac, który mimo to nie był dotrzymywany. Opóźnienie wykonania prac, a finalnie ich niewykonanie przez wykonawcę spowodowało po stronie ...

kontraktów na usługi medyczne. Postanowienia umowy zostały przez konsorcjantów przyjęte, wobec ...

taka sama dla obu stron umowy, co oznaczało, że obie miały zabezpieczenie swoich interesów na jednakowym poziomie ...

klauzula statuująca prawo odstąpienia od umowy, na której oparł się powód ...

oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, dopuszczalna jest ocena skuteczności tego ...

były spełnione przesłanki odstąpienia od umowy określone w art. 491 k ...

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy odróżnić należy od siebie kwestię ...

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, powinien uwzględnić zarówno to, czy ...

jako oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy do sądu, który musi ...

wiążą się z odstąpieniem od umowy. Koresponduje to z założeniem, że ...

oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy nie ma obowiązku wskazania w ...

oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy jest skuteczne w świetle regulacji ...

r. o odstąpieniu od tej umowy według ustawowej regulacji, która przewiduje ...

uprzednio wyznaczyła odpowiedni termin do wykonania umowy z zagrożeniem, że w razie ...

bezskutecznego upływu będzie mogła od umowy odstąpić. Ani Sąd Okręgowy, ani ...

wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania robót z zagrożeniem, że w ...

razie jego niedochowania odstąpi od umowy. Oznacza to, że w okolicznościach ...

w zakresie przesłanki, która dotyczy wykonania zobowiązania w znacznej części, chociaż ...

się do okoliczności w postaci wykonania zobowiązania w znacznej części. Sądy ...

obu instancji przyjęły, że pozwany wykonał około 40% robót. Brak jednak oceny, czy oznaczało to wykonanie zobowiązania w znacznej części, czy ...

założeniu, że stanowiło to jednak wykonanie zobowiązania w znacznej części - uzasadniało ...

Sąd Apelacyjny okoliczności dotyczących skutków niewykonania całości robót przez W. oraz ...

w związku z odstąpieniem od umowy i wynikających z tego następstw ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 132 fragmenty

2018-11-29

podstaw do skutecznego odstąpienia od umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...

podmiotu trzeciego lub rozwiązania tej umowy oraz że nie istnieje podstawa ...

kwoty z gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej wykonanie lub należyte wykonanie umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...

rażącym narusza prawo i postanowienia umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...

spółka nie odstąpiła skutecznie od umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...

w zakresie, w jakim ta umowa została wykonana i że pozwana spółka nie ...

z tytułu Gwarancji Ubezpieczeniowej zabezpieczającej wykonanie lub należyte wykonanie przez powoda umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...

2008 r. z pozwaną spółką umowę na Kontrakt nr (...) "Przebudowa Ujęcia ...

Uzdatniania Wody "L.": w G. Umowa ta dotyczyła zaprojektowania, wykonania i wykończenia Ujęcia i Stacji ...

budowę. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu powyższej umowy na kwotę 18.957.376,26 Euro. Umowa została zawarta na zasadach (FIDIC ...

Zamówienia Publicznego (SIWZ) treść tej umowy regulowały Warunki Kontraktowe dla Urządzeń ...

Kontraktu wynikało, że odstąpienie od umowy przez zamawiającego mogło nastąpić w ...

całości robót) lub opóźnienie w wykonaniu zamówienia (data Świadectwa Wykonania) przekracza trzy miesiące. Przystąpienie do wykonywania umowy było uzależnione od złożenia przez ...

powoda jako lidera konsorcjum, tytułem należytego wykonania umowy, zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W ...

r. zawarł z pozwanym Towarzystwem umowę gwarancji obejmującą gwarancję należytego wykonania kontraktu na okres od dnia ...

29 Euro. Na podstawie tej umowy pozwane Towarzystwo wystawiło polisę. Od początku wykonywania umowy powód napotykał na problemy we ...

zakresie uzgodnień co do szczegółów wykonania robót. W dniu 31 maja ...

Stacji Uzdatniania Wody sieci uznał wykonane przez powoda elementy sieci za ...

jednak nie uznała ona ich wykonania. W szczególności chodziło o zadanie "wymiana posadzek na posadzki wykonane na bazie żywic epoksydowych po ...

r. pozwana spółka odstąpiła od umowy, powołując się na: niezakończenie przez ...

który spełniałby wymogi kontraktu i wykonania wymiany posadzki w jednym z ...

wyznaczonego terminu do zmiany sposobu wykonania, tj. na podstawie art. 636 ...

się nieskuteczne, to zamawiający rozwiązuje umowę z winy wykonawcy na podstawie ...

brak usunięcia uchybienia polegającego na wykonaniu posadzek w sposób sprzeczny z ...

zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem umowy, która przewidywała remont posadzki. Według ...

odstąpienia przez pozwaną spółkę od umowy stopień zaawansowania robót wykonanych przez powoda wynosił 92,9 ...

rażąco naruszyła prawo i postanowienia umowy stron. W zakresie żądania ustalenia ...

podstaw do skutecznego odstąpienia od umowy stron lub jej rozwiązania, spór ...

sprowadzał się do oceny prawidłowości wykonania przez powoda posadzki w hali ...

substancji oraz przyczyn opóźnienia w wykonaniu umowy przez powoda. W oświadczeniu z ...

2011 r. o odstąpieniu od umowy pozwana spółka powołała się bowiem na opóźnienie w wykonaniu umowy (tj. przesłankę określoną w art ...

na wadliwe i sprzeczne z umową wykonanie robót (tj. przesłankę określoną w ...

Ogólnych). Odnośnie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k ...

Okręgowy wskazał, że odstąpienie od umowy na tej podstawie, inaczej niż ...

c., nie wymaga traktowania zaniechania wykonania umowy w ustalonym terminie jako zwłoki. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje zamawiającemu w wypadku ustalenia ...

których wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót. Oznacza to, że możliwe ...

w niniejszej sprawie - zostało częściowo wykonane, wierzyciel może odstąpić od umowy w całości, jeżeli świadczenie częściowo już wykonane nie ma dla niego znaczenia ...

na właściwość zobowiązania albo cel umowy wiadomy dłużnikowi. W przeciwnym razie ...

ogranicza się do odstąpienia od umowy w części dotąd niewykonanej. Za część już wykonaną musi natomiast zapłacić wynagrodzenie, a ...

Okręgowego, świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne ...

ona wolę odstąpienia jedynie od niewykonanej części umowy. Skutki odstąpienia przez pozwaną od umowy stron należy zatem oceniać na ...

c. Jeżeli zatem wykonawca częściowo wykona swoje zobowiązanie, wówczas inwestor może odstąpić od umowy tylko co do części świadczenia ...

jeszcze niespełnionej. Jedynie wtedy, gdyby wykonanie częściowe nie miało dla niego ...

na zamierzony przez niego cel umowy, wiadomy będącemu w zwłoce wykonawcy, inwestor mógłby odstąpić od umowy w całości (art. 491 § 2 ...

tego, czy przyczyny opóźnienia w wykonaniu umowy był zawinione przez powoda, już sam upływ terminu wykonania robót uprawniał pozwanego do odstąpienia od umowy, ale tylko na przyszłość. Gdyby ...

z twierdzeniami powoda opóźnienie w wykonaniu robót było następstwem okoliczności zawinionych ...

pozwaną spółkę, to odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k ...

może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie, odliczając ...

przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. W konsekwencji wykonawca zachowuje ...

w takim wypadku odstąpienie od umowy wywołuje skutek jedynie ex nunc ...

przyjmujący zamówienie zaoszczędził nie kontynuując umowy, to należy przyjąć, że niweczący ...

odstąpienia został powiązany jedynie z niewykonaną częścią zobowiązania. Celem odstąpienia jest ...

przyjmującego zamówienie z obowiązku kontynuowania umowy za zapłatą odpowiednio obliczonego wynagrodzenia ...

odstąpienie przez pozwaną spółkę od umowy stron nastąpiło na podstawie art ...

ponieważ oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k.c. doprowadziło do rozwiązania umowy ze skutkiem ex nunc, nie ...

istniały przesłanki do odstąpienia od umowy na podstawie art. 636 k ...

budowlany wadliwie lub sprzecznie z umową. Rozważania w tym zakresie sprowadzały ...

i proponowanego przez niego sposobu wykonania posadzek w hali pomp. Odnosząc ...

roboty wadliwie lub sprzecznie z umową. Swoje stanowisko Sąd ten oparł ...

kwoty z Gwarancji Ubezpieczeniowej, zabezpieczającej wykonanie lub należyte wykonanie umowy przez powoda Sąd Okręgowy wskazał ...

za nieuzasadnione. Zobowiązanie gwaranta z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie jest bowiem ...

stopniu narusza prawo i postanowienia umowy stron, odstępując od niej i ...

z tytułu Gwarancji Ubezpieczeniowej, zabezpieczającej wykonanie lub należyte wykonanie przez powoda z dnia 16 ...

miała podstaw do odstąpienia od umowy stron lub do jej rozwiązania ...

wprawdzie podstawy od odstąpienia od umowy, ale jedynie od jej części, która nie została jeszcze wykonana, czyli ze skutkiem ex nunc ...

odstąpienie przez tę pozwaną od umowy stron nie było zasadne w ...

częściowo, a mianowicie co do wykonanej już części umowy. Nie można więc zasadnie twierdzić ...

dotyczyło wyłącznie dopuszczalności odstąpienia od umowy (co do zasady), ponieważ jego ...

tj. odnosiło się tylko do niewykonanej jeszcze wówczas części umowy. Sąd pierwszej instancji niewątpliwie był ...

przez pozwaną spółkę odstąpienie od umowy wywołało skutek tylko ex nunc ...

przez niego z pozwaną spółką umowy o roboty budowlane i tym ...

odstąpienie przez pozwaną spółkę od umowy stron. W tej sytuacji pojawiła ...

odstąpić od zawartej między stronami umowy o roboty budowlane w całości ...

skarżącą oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...

istnienia podstawy do odstąpienia od umowy na mocy art. 635 k ...

oraz wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania robót budowlanych przez powoda ...

istnienia podstawy do odstąpienia od umowy na mocy art. 636 § 1 ...

z powyższych podstaw odstąpienia od umowy, to zauważył, że z formalnoprawnego ...

spółka niewątpliwie mogła odstąpić od umowy stron z powołaniem się na ...

wykonawcy skarżąca mogłaby odstąpić od umowy w całości, czyli ze skutkiem ...

przysługiwać uprawnienie do odstąpienia od umowy, nie należy wyprowadzać wniosku, że ...

skarżącą z możliwości odstąpienia od umowy, rozumianego jako prawo podmiotowe o ...

świadczenie powoda niewątpliwie było już wykonane w bardzo znacznej części. Poza ...

budowlanych, składających się na przedmiot umowy stron, spór stron dotyczył w ...

nieznacznego zakresu robót, a mianowicie wykonania posadzek w niektórych pomieszczeniach i ...

kilku tysięcy złotych. Chodziło o wykonanie elementów, które pod względem przedmiotowym ...

ważne i rozstrzygające dla możliwości wykonania przedmiotu umowy stron. W tym kontekście Sąd Apelacyjny zauważył, że umowa stron była realizowana przez wiele ...

potraktowanie powyższych podstaw odstąpienia od umowy. Dlatego skorzystanie przez pozwaną spółkę ...

jej uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k ...

mógłby skorzystać z odstąpienia od umowy, mimo że przy dobrej woli stron i ich należytej współpracy oraz zachowaniu równowagi między ...

załatwiona choćby przez skorzystanie z wykonania zastępczego lub przez obniżenie wynagrodzenia ...

lub gwarancji z tytułu wad wykonanych robót. Rozwiązanie takie było zresztą ...

przez pozwaną spółkę kwestii, dotyczącej wykonania posadzek, która miała charakter zdecydowanie ...

doręczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpiło w następnym dniu, kiedy ...

przeprowadzanej jednostronnie przez pozwaną inwentaryzacji wykonanych przez niego robót budowlanych. Poza ...

skorzystania przez pozwaną spółkę od umowy były kwestie natury finansowej albowiem ...

zasady rozliczania z powodem za wykonane przez niego roboty, a mianowicie ...

spełnienia przesłanek do odstąpienia od umowy z uwagi na wadliwe wykonanie umowy (art. 636 § 1 k.c ...

że doszło do odstąpienia od umowy ex tunc, pomimo iż świadczenie ...

k.c. przez błędną wykładnię umowy stron odnośnie skutków odstąpienia od umowy; art. 635 k.c. w ...

że doszło do odstąpienia od umowy w całości. Sąd Najwyższy zważył ...

nie tylko dopuszczalności odstąpienia od umowy o roboty budowlane ale także ...

się przesłanek do odstąpienia od umowy z uwagi na treść art ...

wyrokiem ograniczającym zakres odstąpienia od umowy do jej wykonanej części. Sprzeczności tej nie może ...

odstąpienia przez zamawiającego od całości umowy z dnia 16 czerwca 2008 ...

z konstrukcją częściowego odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Kwestia ta ...

spełnienia przesłanek do odstąpienia od umowy na podstawie art. 636 § 1 ...

jako przesłanki do odstąpienia od umowy na podstawie art. 636 § 1 ...

wystąpiły. Podzielność świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane i dopuszczalność częściowego odstąpienia od tej umowy nie jest jednolicie oceniana w ...

iż świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne ...

lub wartości. Przy świadczeniu z umowy o roboty budowlane zachowanie dłużnika polega na wykonaniu określonych robót, których efektem jest ...

umowie przewidziały, że przedmiotem konkretnej umowy o roboty budowlane jest nie ...

przy bardziej skomplikowanych obiektach. Oprócz umowy inwestora z generalnym wykonawcą, której ...

jest cały obiekt, pojawiają się umowy dotyczące wykonania robót odnoszących się tylko do ...

wyodrębnionych jego części. Świadczenie z umowy o roboty budowlane może zatem ...

obiekt, wymaga to z reguły wykonania wielu odrębnych robót (budowlanych, instalacyjnych, czy wykończeniowych), które mogą wykonać tylko wyspecjalizowani przedsiębiorcy. Każdy z ...

całość. To, że świadczenie z umowy o roboty budowlane może być ...

obowiązek na żądanie wykonawcy przejmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ...

wyraźnie zakłada, że tylko postanowienie umowy o roboty budowlane może w ...

przyjąć, że świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielne ...

natomiast nie wyklucza to częściowego wykonania świadczenia i rozliczenia się stron ...

k.c. przesłanek odstąpienia od umowy Sąd Apelacyjny pominął też trafne ...

uprawienie zamawiającego do odstąpienia od umowy jest niezależne od przyczyny tego ...

opóźnienia, zatem może on od umowy odstąpić także wówczas, gdy opóźnienie ...

z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to nie ...

prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy (zob. nie publ. wyroki Sądu ...

zamówienie, warunkującym możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego. Stwierdzenie tych okoliczności ...

bezskuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy opartego na treści art. 635 ...

nadużycia prawa podmiotowego przez stronę umowy o roboty budowlane, która korzysta ...

przysługującego uprawnienia do odstąpienia od umowy. W judykaturze podkreśla się, że ...

że doszło do odstąpienia od umowy w całości był nieuprawniony już ...

żądanie ustalenia nieskuteczności odstąpienia od umowy. jw ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 147 fragmentów

2022-03-25

2010 r. strony zawarły ramową umowę sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

2010 r. strony zawarły również umowę sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w ...

prognozowanej i określonej w zgłoszeniu umowy sprzedaży energii oraz do zgłaszania ...

zgodnie z prognozami strony powodowej, wykonanymi z należytą starannością profesjonalisty oraz do nie ...

innych podmiotów. Strony zastrzegły, że umowa wchodziła w życie z dniem ...

pozwana miała prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu w ...

A.G. jako kredytodawcami pierwotnymi, umowę kredytu na kwoty do 182 ...

farmy wiatrowej w B.. Według umowy pod przypadek jej naruszenia podpadały następujące okoliczności: odstąpienie od umowy przez którąkolwiek stronę dokumentu transakcji ...

zawarła z Bankiem S.A. umowę cesji bezwarunkowego przeniesienia istniejących praw ...

stroną i/lub beneficjentem), tytułem zabezpieczenia zobowiązań kredytowych strony powodowej. W ...

wystąpieniem przypadku naruszenia (w rozumieniu umowy kredytowej) i wystosowaniem powiadomienia o ...

bank. Przed zaistnieniem przypadku naruszenia umowy kredytu zapłata wszelkich kwot płatnych ...

ubezpieczeń), następować miała, zgodnie z umową kredytową, na rachunek wskazany przez ...

egzekucji, bank miał prawo dochodzić wykonania całości lub części praw przysługujących ...

uzna za stosowny. O zawarciu umowy cesji została powiadomiona strona pozwana ...

i strona pozwana zawarli trójstronną umowę, w ramach której dla celów umowy kredytowej na sfinansowanie budowy farmy ...

pozwaną, że dokonała w drodze zabezpieczenia obciążenia i cesji wszystkich przysługujących ...

z tytułu i udziału w umowach odbioru na rzecz banku. Decyzją ...

że ze względu na rozwiązanie umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...

MW), rozwiązuje ze skutkiem natychmiastowym umowę również w części nieobjętej koncesją ...

W konsekwencji wskazała, że rozwiązanie umowy ramowej z dnia 12 kwietnia ...

r. (tj. z dniem rozwiązania umowy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej). W ...

piśmie tym jako przyczynę rozwiązania umowy dotyczącej sprzedaży praw majątkowych wynikających ...

i traktuje je jako naruszenie umowy ramowej sprzedaży praw majątkowych wynikających ...

w kwestii bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych, stwierdziła, że ...

in., że częściowe rozwiązanie ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

strona pozwana nie wypowiedziała częściowo umowy, a kwotą, którą strona powodowa ...

następca prawny Banku S.A.) umowę cesji zwrotnej na czas określony ...

cesji na rzecz pozwanego tytułem zabezpieczenia zabezpieczonych zobowiązań bez konieczności dokonania wezwania ...

W takim przypadku: cesja na zabezpieczenie nastąpi na warunkach i zasadach ...

określonych w umowie cesji na zabezpieczenie; prawa staną się istniejącymi prawami ...

zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie, oraz dokument będzie nadal jednym ...

zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie. W piśmie z dnia 21 ...

prawa oraz wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

zobowiązaniowego mającego wynikać z ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

zamówień publicznych, wyjaśnił, że ramowa umowa sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

tego nie można przyjąć, aby umowy wykonawcze były częścią jednego świadczenia ...

Z tego względu, jeśli przedmiotowa umowa ramowa zobowiązuje do zawierania umów ...

więc podstaw do przyjęcia, żeby umowa ramowa sprzedaży praw majątkowych ze ...

pierwszej instancji zwrócił uwagę, że umowy o zamówienia publiczne zawarte z ...

2 tej ustawy). Nawet gdyby umowy wykonawcze były zawarte z pominięciem ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

365 § 1 k.p.c. Umowa cesji wierzytelności z ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia na zabezpieczenie roszczeń Banku z umowy kredytowej nie niweczyła legitymacji procesowej ...

nie miała miejsca. Zresztą z umowy cesji wprost wynikało, że strona ...

egzekucji. W związku z tym umowa cesji zwrotnej z dnia 21 ...

warunków wystąpienia skutku cesji na zabezpieczenie nie wystąpił. W tej sytuacji ...

przysługiwało roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykonania przez stronę pozwaną umowy (art. 471 k.c.) w ...

złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu ...

pozwem strona pozwana nie wykonywała umowy, zaś przedstawione przez stronę powodową ...

którą strona powodowa uzyskałaby, gdyby umowa była wykonywa przez stronę pozwaną ...

majątku, gdyby strona pozwana wykonywała umowę. Sąd Okręgowy zwrócił też uwagę ...

że zgodnie z postanowieniami ramowej umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...

został poddany pod rozstrzygnięcie sądu umowa powinna być wykonywana przynajmniej do ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy doprowadził do przerwy biegu przedawnienia ...

czy na dzień zawarcia spornej umowy była znana wartość transakcji pozasesyjnych ...

unijnych. Jednak nawet gdyby sporna umowa podlegała przepisom tej ustawy, to ...

co oznacza, że tego rodzaju umowy i tak byłyby ważne oraz ...

interesem publicznym wskazując, że sporna umowa była już przez kilka lat ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, zaś podjęcie przez stronę pozwaną ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia spornej umowy. Natomiast w niniejszej sprawie o ...

warunki przelewu wierzytelności z ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

uzyskałaby, gdyby pozwana spółka wykonywała umowę zgodnie z jej treścią i ...

umowie, stąd przy założeniu, że umowa byłaby wykonywana przez strony zgodnie ...

gdyby dłużnik zawierał i wykonywał umowę sprzedaży zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z umowy ramowej a ceną, którą wierzyciel ...

to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej, wyłącznie w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej, a ...

ustalenie bezskuteczności oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w ...

o naprawienie szkody wynikającej z niewykonania tej umowy; art. 65 § 2 k.c ...

dla określenia zgodnego zamiaru stron umowy istotne znaczenie ma zachowanie osoby trzeciej realizowane po zawarciu umowy, a także wskutek uznania, że ...

przy ustalaniu zgodnego zamiaru stron umowy, pominąć późniejsze zachowanie jej stron ...

o sposobie rozumienia przez strony umowy podlegającej wykładni. Sąd Najwyższy zważył ...

być ustalenie treści i celu umowy oraz kreowanego nią stosunku prawnego ...

uwzględnić zgodny zamiar stron, treść umowy, w tym związki między jej postanowieniami, okoliczności zawarcia umowy oraz inne czynniki wskazane w ...

złożeniu oświadczenia oraz sposób wykonywania umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...

a w szczególności pomija postanowienia umowy kredytowej z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz umowy cesji z dnia 11 stycznia ...

dniu 21 grudnia 2017 r. umowy cesji zwrotnej - wnioskowanie o tym, że umowa cesji wykluczyła legitymację strony powodowej ...

praw i roszczeń, stanowiących przedmiot zabezpieczenia roszczeń Banku - cesjonariusza. Sytuacja prawna ...

przypadku naruszenia przez stronę powodową umowy kredytowej oraz zawiadomieniu przez Bank ...

beneficjentem) przed wystąpieniem przypadku naruszenia umowy kredytowej i wystosowaniem powiadomienia o ...

pkt 2.1.3). Według umowy kredytowej z dnia 20 grudnia ...

podpadały następujące okoliczności: odstąpienie od umowy przez którąkolwiek stronę dokumentu transakcji ...

2). Przed zaistnieniem przypadku naruszenia umowy kredytowej, w powyższym rozumieniu, zapłata ...

ubezpieczeń), następować miała zgodnie z umową kredytową, na rachunek wskazany przez ...

egzekucji, bank miał prawo dochodzić wykonania całości lub części praw przysługujących ...

za stosowny (pkt 7.3 umowy cesji). Na kanwie ustaleń faktycznych ...

cesjonariuszem nie wystąpił przypadek naruszenia umowy kredytowej. Ponadto uprawnienie powodowej spółki ...

przeciwko pozwanej spółce roszczeń, objętych umową cesji na zabezpieczenie, w tym objętych niniejszym procesem ...

cesji na rzecz pozwanego tytułem zabezpieczenia zabezpieczonych zobowiązań bez konieczności dokonania wezwania ...

W takim przypadku: cesja na zabezpieczenie nastąpi na warunkach i zasadach ...

określonych w umowie cesji na zabezpieczenie; prawa staną się istniejącymi prawami ...

zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie, oraz dokument będzie nadal jednym ...

zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie. II. Naprawienie szkody obejmuje straty ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

którym postanowiono, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy, strony zastrzegają sobie możliwość skorzystania ...

i środków prawnych wynikających z umowy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (tj. jednostronne rozwiązanie umowy - według terminologii stosownej w tej ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

strony pozwanej o rozwiązaniu ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

o zapłatę odszkodowania z powodu niewykonania tej umowy prawnie irrelewantna jest umowa z dnia 12 kwietnia 2010 ...

zawarcie przez producenta energii elektrycznej umowy w przedmiocie praw majątkowych ze ...

z którym nie zawarł on umowy sprzedaży energii wytworzonej w odnawialnym ...

w zakresie obrotu energią elektryczną, umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w ...

rozwiązania jej z powodu rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej i gdy przestała istnieć przyczyna rozwiązania umowy sprzedaży energii (w tym wypadku ...

skutku w postaci rozwiązania ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

pozwanej złożone niezwłocznie po rozwiązaniu umowy sprzedaży energii, jak i złożone przed rozwiązaniem umowy sprzedaży energii z zastrzeżeniem terminu ...

skuteczności dopiero z chwilą rozwiązania umowy sprzedaży energii. Regulacja świadectw pochodzenia ...

w chwili zawarcia spornej ramowej umowy świadectwo pochodzenia stanowi potwierdzenie wytworzenia ...

pochodzenia, których zbycie na podstawie umowy z przedsiębiorcą energetycznym lub na ...

długoterminowej (na 15 lat) ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających świadectw ...

waloryzacji w kolejnych latach obowiązywania umowy, a także zastrzegły wyłączność sprzedaży ...

art. 6 ust. 1 ramowej umowy k. 50/2) nie odbiegała ...

potrzeb ustalenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu. Dlatego mając na uwadze ...

wobec wypowiedzenia przez nią tej umowy, strona powodowa zbywała prawa majątkowe ...

nimi sporu na tle wykonywania umowy ramowej, nie są zwolnione z ...

sytuacji, że mogłaby ona wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie w okresie ...

byłoby to wbrew istocie związania umową długoterminową zawieraną przez profesjonalnych uczestników ...

gdyby strona powodowa odmówiła realizacji umowy. Nie ulega więc wątpliwości, że ...

po stronie pozwanej z powodu niewykonania umowy przez stronę powodową. Wobec tego ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

utracone korzyści, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tej umowy, nie należy odnosić do określonej ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy, mogą być identyfikowane jako element ...

ponad kwotę wynikającą z ramowej umowy). Ponadto dalsze zapisy art. 8 ramowej umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...

giełdzie towarowej, w związku z niewykonaniem tej umowy przez stronę pozwaną, nie może ...

stronie pozwanej zgodnie z tą umową, strona pozwana zapłaci stronie powodowej karę umową w wysokości różnicy pomiędzy 125 ...

roku określonej w art. 6 umowy. Jak stanowi art. 8 ust. 4 lit a) ramowej umowy za niewykonanie lub istotne nienależyte wykonanie tej umowy strony uważają m.in. niezakupienie ...

art. 16 ust. 3 ramowej umowy z jej art. 8 ust ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy od wyboru strony powodowej zależało ...

przysługujących im na podstawie niniejszej umowy lub na podstawie powszechnie obowiązującego ...

prawnych do kwalifikowania spornej ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia jako kodeksowej przedwstępnej umowy, a w efekcie nie ma ...

k.c. Jest to typ umowy nienazwanej, do której ma zastosowanie ...

art. 389 § 1 k.c. umowa, przez którą jedna ze stron ...

zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Konstrukcja łączącej strony ramowej umowy sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw ...

wykraczają poza elementy kreujące przedwstępną umowę. Przede wszystkim określa świadczenia stron ...

jednoznacznie określa termin jej obowiązywania. Umowa ta ma więc o wiele ...

szerszy zakres niż poszczególne następcze umowy wykonawcze, które są zawierane na bazie umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...

lub ustalenia albo zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia. Ustawodawca pomiędzy poszczególnymi członami ...

ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw ...

o świadczenie pieniężne) z tytułu niewykonania umowy, względnie takiego skutku nie spowodowało ...

ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy zmierzało do potwierdzenia w ogóle ...

ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania tej umowy przez stronę pozwaną, ponieważ pozytywny ...

ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy nie doprowadziło do przerwy biegu ...

zmierzało do potwierdzenia obowiązywania tej umowy, a zatem nie tylko w ...

roszczenia odszkodowawczego w związku z niewykonaniem umowy przez stronę pozwaną. Jeśli zatem ...

przesądzenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy, czyli potwierdzenie jej obowiązywania. Oczywistym ...

dla obu roszczeń przesłanka obowiązywania umowy miała podstawowe i wyjściowe znaczenie ...

obydwu roszczeń potwierdzenia obowiązywania ramowej umowy, w ramach roszczenia o ustalenie ...

postaci konieczności potwierdzenia obowiązywania ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 29 fragmentów

2023-01-31

za okres dziewięciu miesięcy obowiązywania umowy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem ...

2014 r. powodowe spółki zawarły umowę powołującą konsorcjum, którego liderem została ...

o udzielenie zamówienia, (jako wykonawcami) umowę GDDKIA O/WR [...], której przedmiotem ...

ofercie wykonawcy. Uzgodniono, ze realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania dróg ...

przez zamawiającego. Wartość prac objętych umową określono - zgodnie z ofertą wykonawcy ...

prac, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy a wykonawca miał obowiązek zmniejszyć ...

jakieś prace, zmienić kolejność ich wykonania (§ 6 ust. 1 umowy). Umowa miała obowiązywać do 31 sierpnia ...

niż do dnia podpisania kolejnej umowy z nowym wykonawcą wyłonionym po ...

pod nazwą B. w Z. umowę podwykonawczą, na podstawie której przejął ...

Zamawiający został zawiadomiony o zawarciu umowy podwykonawczej. Od 1 stycznia 2016 ...

ilości prac, jakie miały być wykonane przez powodów, znajdowały oparcie w treści § 6 ust. 1 umowy; umożliwiała ona redukcję usługi objazdu ...

do każdego kolejnego miesiąca obowiązywania umowy, w którym usługa patrolowania została wykonana, a nie - jak twierdziła strona ...

wszystkich miesięcy w czasie obowiązywania umowy. Wstrzymanie usług patrolowych na okres ...

mogło być zatem poczytywane za nienależyte wykonanie umowy i musiało skutkować oddaleniem żądania ...

dniu 1 września 2014 r. umowa nr [...] przewidywała możliwość dokonywania przez ...

6 ust.1 i 3 umowy, uwzględniającej dyrektywy wynikające z art ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie kierować się jej ...

k.c.). Zawarta przez strony umowa miała na celu zapewnienie bieżącego ...

systematycznego patrolowania w okresie obowiązywania umowy. Na takim założeniu została oparta ...

dróg - w trzyletnim okresie obowiązywania umowy - w sposób niczym nie skrępowany ...

6 ust. 1 i 3 umowy oraz sposób określenia wynagrodzenia ryczałtowego ...

nie za cały okres obowiązywania umowy). Konstatacja ta nie uwzględnia jednak ...

dróg w trzyletnim okresie obowiązywania umowy. Założenie to było w pełni usprawiedliwione, gdyż zabezpieczenie właściwego utrzymania stanu dróg wymagało ...

Nie ulega jednak wątpliwości, że należyte wykonanie tej usługi wymagało utrzymania w ...

Przyjęta przez Sąd Apelacyjny wykładnia umowy abstrahuje od tej oczywistej zależności ...

jednak, według stanowiska Sądu Apelacyjnego, umowa zawarta przez strony określała jedynie ...

tym pytanie, czy takie ukształtowanie umowy nie wykracza poza zakres swobody ...

na tle interpretacji stosownych postanowień umowy należy dokonać ich wykładni contra ...

przewidzianego w § 6 ust. 1 umowy. Sąd Apelacyjny, dokonując wykładni umowy stanowiącej podstawę żądań powodów, nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2011 42 fragmenty

2011-05-06 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

o. w P. - jako beneficjentem - umowę o dofinansowanie projektu "Język (nie ...

tą samą kwotę. Zgodnie z umową, wydatkami kwalifikowalnymi beneficjenta miały być ...

z realizacji projektu oraz do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż ...

wdrażającą sprawozdania końcowego. Stosownie do umowy, jeżeli na podstawie wniosków o ...

dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia. Beneficjent wystawił w dniu 5 ...

w każdym czasie w przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z umowy na sumę odpowiadającą kwocie istniejącego ...

skarbowej. Beneficjent otrzymał całość przewidzianego umową dofinansowania. Pismem 8 kwietnia 2008 ...

dyrektora było wadliwe, ponieważ natychmiastowe wykonanie zamówienia, o którym mowa w ...

towaru, wreszcie zawarciu z nim umowy z ceną wyższą niż w ...

zasadność roszczeń i stwierdził, że umowa łącząca go z powodem została wykonana, a projekt pomyślnie zakończony. Powód wypełnił wówczas stanowiący zabezpieczenie weksel in blanco na kwotę ...

powoda, że pozwany beneficjent nieprawidłowo wykonał umowę, ponieważ nie zachował obowiązującej procedury ...

postępowanie pozwanych, sprzeczne z postanowieniami umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych ...

że powód w związku z nienależytym wykonaniem był uprawniony do wypełnienia weksla ...

zamówień publicznych i w konsekwencji nienależycie wykonała umowę łączącą strony. Naruszenie w postępowaniu ...

uchybień uzasadniało, zgodnie z § 7 umowy, żądanie zwrotu części dofinansowania wykorzystanego ...

stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Nienależyte wykonanie umowy uprawniało powoda do wypełnienia weksla ...

powód wypełnił weksel zgodnie z umową w tym z jej § 6 ust. 2 stanowiącym, że zabezpieczenie ustanawiane jest na okres nie ...

skutkujące uznaniem, iż doszło do nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami i ta ...

248, str. 1), przewidujące drogę umowy jako formę przekazania dotacji. Jednakże zawarcie umowy powinno poprzedzić specjalne postępowania zapoczątkowane ...

dofinansowanie i zawarto z nią umowę o dofinansowanie. Powoływane przez skarżących ...

etapu drugiego, którym jest zawarcie umowy, określającej warunki dofinansowania projektu (art ...

i 3 ustawy). Wybór formy umowy stanowi sięgnięcie przez ustawodawcę po ...

poważnie ograniczona przez wprowadzenie wzoru umowy o dofinansowanie (art. 28 ustawy ...

uwagi na to, że treść umowy określał akt prawny, a nie ...

in. co do wyboru sposobu zabezpieczenia roszczeń instytucji wdrażającej, umowie przypisać ...

dofinansowania, podstawą jego wypłaty jest umowa, a wzajemne roszczenia wynikające z tej umowy mają charakter cywilnoprawny (tak też ...

wniosku o przekazaniu spraw zwrotu nienależycie pobranego lub wykorzystanego dofinansowania do ...

administracji. Jednak znowelizowane zasady rewindykacji nienależycie wykorzystanych świadczeń nie znajdowały zastosowania ...

właściwą dla roszczeń wynikających z umowy o dofinansowanie, która łączyła powoda ...

asystenta projektu w sytuacji, kiedy umowa o dofinansowanie projektu zawarta została ...

uzyskanie dofinansowania gwarantowało dopiero zawarcie umowy, a skoro dofinansowanie miało pokryć ...

że spółka przystąpiła do jego wykonania dopiero po sfinalizowaniu umowy precyzującej zasady zwrotu wydatków kwalifikowanych ...

nie wynika, by spóźnione podpisanie umowy było spowodowane przez beneficjenta. Wobec ...

przetargu i zawarcie z nim umowy stanowiło naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, a tym samym nienależyte wykonanie umowy o dofinansowanie projektu. Argumenty skarżących ...

wydatków, które - w świetle postanowień umowy - nie miały takiego charakteru stanowi nienależyte wykonanie umowy o dofinansowanie projektu. Twierdzenie pozwanych, że umowa została wykonana prawidłowo, ponieważ projekt został zrealizowany ...

treści stosunku prawnego łączącego strony. Umowa o dofinansowanie projektu dotyczyła pokrycia ...

realizacją projektu i o prawidłowym wykonaniu tej umowy stanowiło należyte rozliczenie tych wydatków, a nie ...

niekwalifikowalnych słusznie uznane zostało za nienależyte wykonanie umowy, wobec czego nie można w ...

wskazującego jako przesłankę wypełnienia weksla "niewykonanie przez pozwanego zobowiązań wynikających z umowy" i bezpodstawne przyjęcie, że powód ...

wypełnienia weksla także w wypadku nienależytego wykonania umowy, a więc w sytuacji odmiennej ...

skarżący. Trudno zaprzeczyć, że pojęcie niewykonania zobowiązań wynikających z umowy różni się merytorycznie od niewłaściwego wykonania takich zobowiązań. Pierwsze polega bowiem ...

przebiegała w pełni zgodnie z umową. Ponieważ jednak oświadczenie wekslowe podlega ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 185 fragmentów

2021-10-28

z odsetkami ustawowymi na podstawie umowy przelewu zawartej z H. S ...

im jako wykonawcom na podstawie umowy wykonawczej z dnia 13 września ...

wynagrodzenia przysługującego upadłej na podstawie umowy wykonawczej z dnia 13 września ...

płatnością i częściowego odstąpienia od umowy. Sąd pierwszej instancji - Okręgowy w ...

A. w Z. (dalej - "A.") umowę konsorcjum w celu przygotowania i ...

oferty oraz w celu wspólnego wykonania robót będących przedmiotem zamówienia pod ...

do reprezentowania pozostałych konsorcjantów. Przedmiot umowy miał zostać wykonany przez strony umowy konsorcjum pod przewodnictwem lidera konsorcjum. Zgodnie z umową konsorcjum D. miał wykonać 47,5 % zakresu robót, A ...

wynagrodzenie przysługujące konsorcjum na podstawie umowy z zamawiającym miało zostać podzielone ...

2010 r. doszło do zawarcia umowy (dalej - "umowa wykonawcza"). Termin realizacji został ustalony ...

18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy konsorcjum miało otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe ...

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające ze specyfikacji istotnych warunków ...

a niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Na przedmiot zamówienia składało się ...

strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzający bezusterkowe wykonanie. Zapłata miała nastąpić przelewem na ...

P. faktury wystawionej zgodnie z umową. W § 11 ust. 1 i 2 umowy wykonawczej konsorcjum udzieliło zamawiającemu gwarancji ...

A. w W. (dalej - "Bank") umowę o przelew wierzytelności z określonych ...

w niej kontraktów w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku, wynikających z ...

umów kredytowych. Na podstawie tej umowy została przelana wierzytelność przysługująca od pozwanej na mocy umowy wykonawczej, obejmująca należność główną w ...

2 grudnia 2010 r. Do umowy przelewu zostały zawarte trzy aneksy ...

protokół odbioru końcowego prac objętych umową wykonawczą, w związku z czym ...

na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanych prac, dostaw i usług z ...

i asystę techniczną wynikającą z umowy. W odpowiedzi pozwana wyraziła obawę ...

r. pod rygorem odstąpienia od umowy w części dotyczącej zapewnienia opieki ...

i D. oraz brak realizacji umowy we wskazanym zakresie, pozwana wstrzymała ...

że D. wystawił fakturę za wykonanie swojej części umowy. Natomiast H. w piśmie z ...

podstawie aneksu nr 2 do umowy cesji z dnia 25 listopada ...

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia z umowy wykonawczej nie została poinformowana przez ...

wynagrodzenia, przysługującego wykonawcom na podstawie umowy wykonawczej w wysokości 10 992 ...

co uprawnia do odstąpienia od umowy w tej części. W kontekście ...

przystąpienie do wykonywania świadczeń objętych umową - odstąpiła na podstawie art. 491 k.c. od umowy wykonawczej w części dotyczącej zapewnienia ...

marca 2013 r. pozwana zawarła umowę z konsorcjum B. Sp. z ...

o. i D. D. K. Umowa została zawarta na czas oznaczony ...

oświadczenie o częściowym odstąpieniu od umowy z dnia 13 lipca 2010 ...

po drugie, czy na mocy umowy przelewu z dnia 25 listopada ...

Banku została scedowana wynikająca z umowy wykonawczej należność w wysokości netto ...

Okręgowego, pozwana mogła odstąpić od umowy w części dotyczącej zapewnienia świadczeń ...

gwarancyjnych w stosunku do systemów wykonanych na podstawie umowy wykonawczej. Świadczenie wynikające z tej umowy było podzielne, ponieważ bez trudu ...

i gwarancyjnych w stosunku do wykonanych systemów. Sąd zaznaczył zarazem, że ...

było twierdzić, że ten zakres umowy miał charakter akcesoryjny do "części ...

ze skutecznym częściowym odstąpieniem od umowy wykonawcy nie przysługiwało wynagrodzenie w ...

innym podmiotom usług, od których wykonania uchyliło się konsorcjum. W odniesieniu ...

zagadnień, Sąd Okręgowy uznał, że umową przelewu objęta została jedynie konkretnie ...

47 793 000 zł, ponieważ umowa jest w tym zakresie jednoznaczna ...

zwłaszcza, że jedną ze stron umowy był Bank. W związku z ...

odmiennego co do istotnych postanowień umowy od tekstu pisemnego, godziłoby w ...

W fakturze tej zgodnie z umową przelewu wskazano konkretny numer rachunku ...

będzie uprawniona do odstąpienia od umowy w tej części, a jednocześnie ...

art. 491 k.c. od umowy w części dotyczącej zapewnienia opieki ...

zatem przyczyną niewykonywania tej części umowy rzeczywiście był brak środków po ...

wynagrodzenia, a następnie odstąpienie od umowy co do świadczenia odpowiadającego tej ...

określone jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o tyle dopiero po ogłoszeniu ...

zobowiązań konsorcjum, mających wynikać z umowy wykonawczej z dnia 13 września ...

w całości Bankowi zgodnie z umową przelewu. Z tej właśnie przyczyny ...

tym samym czasie koncepcja, że umowa cesji obejmowała jedynie należność główną ...

uzasadniać, że po odstąpieniu od umowy częściowo przestało być ono należne ...

D. w ramach wynagrodzenia za wykonanie przypadającej na niego części przedmiotu umowy wykonawczej. Kwestie te, zdaniem Sądu ...

podstaw do częściowego odstąpienia od umowy i o wartości niewykonanej rzekomo części przedmiotu umowy. Nie negując zatem, że zapewnienie ...

zapłaty części wynagrodzenia należnego za wykonanie innego świadczenia, a następnie do częściowego odstąpienia od umowy i odmowy zapłaty części umówionego ...

świadczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wykonawczej bezpośrednio na rzecz D ...

faktury wystawionej zgodnie z tą umową i na wskazany w niej ...

pieniężnego w postaci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wykonawczej. Dopiero z drugiego stosunku ...

się na częściowe odstąpienie od umowy wykonawczej, ani do wypłaty części ...

od pozwanej przysługiwała Bankowi, ponieważ umowa przeniesienia wierzytelności, która została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługującej wobec upadłej, została ...

że strony kwestionowały to, czy umowa przelewu rzeczywiście została zawarta w ...

ma być uwzględniona skuteczność takiej umowy w postępowaniu upadłościowym. Zagadnienie to ...

upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności, natomiast stosuje się do tych przedmiotów i do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności odpowiednio ...

ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Idąc tym torem, nawet ...

zgodnie z twierdzeniami Banku, że umowa przelewu wierzytelności, objętej fakturą VAT ...

2012 r., zawarta w celu zabezpieczenia jego wierzytelności w stosunku do ...

pozwanej. Odróżnić bowiem trzeba skuteczność umowy przelewu w stosunku do masy ...

że co do zasady skuteczność umowy wobec masy upadłości mogłaby oznaczać ...

z masy upadłości, lecz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje ...

się odpowiednio przepisy o wierzytelnościach zabezpieczonych zastawem. Skutek takiej umowy polega zatem na przyznaniu wierzycielowi ...

według zasad przewidzianych dla wierzytelności zabezpieczonych zastawem. W okolicznościach sprawy Bank ...

z tytułu wynagrodzenia, wynikającego z umowy wykonawczej, na podstawie umowy przelewu zawartej w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umów kredytowych ...

przysługiwały Bankowi wobec H.. Gdyby umowa przelewu nie była zawarta w ...

pozwanej. Jeśli natomiast uznać, że umowa przelewu wierzytelności została zawarta w ...

zaspokojenie jego wierzytelności, która była zabezpieczona umową przelewu na zabezpieczenie, nastąpiłoby według zasad przewidzianych dla wierzytelności zabezpieczonych zastawem. W konsekwencji, jak zważył ...

według zasad przewidzianych dla wierzytelności zabezpieczonych zastawem. Oznacza to, że po ...

za zbędne stanowcze rozstrzygnięcie, czy umowa przelewu wierzytelności została zawarta przez ...

od formy, w jakiej zawarto umowę przelewu, wierzytelność wchodzi bowiem w ...

było także potrzeby rozstrzygnięcia, czy umowa przelewu obejmowała jedynie wynagrodzenie H ...

według zasad przewidzianych dla wierzytelności zabezpieczonych zastawem, to nie ma potrzeby ...

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z umowy wykonawczej, objętej fakturą VAT nr ...

mianowicie po częściowym odstąpieniu od umowy wykonawczej. Nie została zatem spełniona ...

błędnej - w ocenie skarżącej - wykładni umowy stron. Pierwsza część tych zarzutów ...

H., D. i A. zawarły umowę konsorcjum w celu wspólnego przystąpienia ...

złożenia wspólnej oferty i wspólnego wykonania, w razie wyboru oferty konsorcjum, zamówienia publicznego. Umowa konsorcjum nie jest umową nazwaną, a jej przedmiotem jest ...

wspólne ubieganie się o zawarcie umowy o realizację zamówienia publicznego i wspólne wykonanie tego zamówienia zgodnie z umową (por. wyrok Sądu Najwyższego z ...

względu na tak określony cel umowy konsorcjum, w orzecznictwie zauważa się jej podobieństwo do umowy spółki cywilnej (art. 860 k ...

CSK 769/12, niepubl.). Kwalifikacja umowy konsorcjum jako umowy spółki cywilnej jest jednak możliwa ...

tylko wtedy, gdy wykładnia konkretnej umowy pozwala stwierdzić charakterystyczne cechy spółki ...

to założeniu, że zazwyczaj strony umowy konsorcjum wiążą się elastyczniejszymi zasadami ...

majątku, które są charakterystyczne dla umowy spółki. Charakter prawny współuczestnictwa konsorcjantów ...

do negowania, aby w świetle umowy konsorcjum i umowy wykonawczej H. była jedynym członkiem ...

również akcentowane w skardze postanowienia umowy wykonawczej dotyczące zapłaty wynagrodzenia (§ 4 ...

przyjęcie świadczenia zostało uregulowane w umowach zawartych przez zainteresowane podmioty. Uczestnicy ...

art. 3531 k.c.) strony umowy konsorcjum mogą swoją relację ukształtować ...

uznał jednak, że zgodnie z umową konsorcjum H. była jedynym wierzycielem ...

jako całość, zważywszy, że zawarcie umowy konsorcjum nie prowadzi do powstania ...

upraszcza ono także współpracę stron umowy o wykonanie zamówienia publicznego w zakresie, w ...

znaleźć odzwierciedlenie w wyraźnych postanowieniach umowy, przy czym niewystarczające jest dokonanie ...

takich ustaleń w umowie konsorcjum. Umowa ta wiąże konsorcjantów, podczas gdy ...

na sytuację prawną drugiej strony umowy zawartej przez członków konsorcjum. Wprawdzie ...

W ocenie Sądu Najwyższego, postanowienia umowy wykonawczej zawartej z jednej strony ...

Sąd Apelacyjny odwoływał się do umowy konsorcjum, która uprawniała H. do ...

zakresie nie zostały recypowane do umowy wykonawczej, przez co nie miały ...

353/14, niepubl.). W postanowieniach umowy wykonawczej H. występowała jako jeden ...

łącznie określone zostało mianem "Wykonawcy". Umowa ta w bardzo ogólnikowy sposób ...

faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową", "na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany ...

odpowiednia" faktura, wystawiona "zgodnie z umową". W tym stanie rzeczy nie ...

się z Sądem Apelacyjnym, że umowa wykonawcza nadawała świadczeniu pieniężnemu skarżącej ...

jako jedyny dopuszczalny zgodnie z umową, uchylając regułę przewidzianą w art ...

konsorcjantów w stosunku wewnętrznym. Postanowienie umowy wykonawczej, według którego zapłata powinna ...

Zarzuty kasacyjne dotyczące nieprawidłowej wykładni umowy wiązały się również z uznaniem ...

co z kolei dotyczyło skuteczności wykonania przez skarżącą prawa do częściowego odstąpienia od umowy. Skarżąca podnosiła, że Sąd Apelacyjny ...

przyjmując niedopuszczalność częściowego odstąpienia od umowy wykonawczej z uwagi na niepodzielność ...

przez konsorcjum i nieodpłatny charakter umowy wykonawczej w zakresie, w jakim ...

serwisowych. Jeżeli jedna ze stron umowy wzajemnej dopuszcza się zwłoki, art ...

strony prawo do odstąpienia od umowy, które może być wykonane po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania umowy, z zagrożeniem, że w razie ...

będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Odstąpienie dotyczy co do zasady całej umowy, jeżeli jednak świadczenia obu stron ...

świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się co do zasady ...

c.). Założeniem częściowego odstąpienia od umowy wzajemnej jest zatem podzielność świadczeń ...

jest rozstrzygana jednolicie, w kontekście umowy o roboty budowlane w nowszym ...

jako przesłanka częściowego odstąpienia od umowy wzajemnej nie powinna być analizowana ...

uniknięcia konieczności odstępowania od całej umowy, także w zrealizowanym już zakresie ...

do zrównoważenia interesów obu stron umowy wzajemnej, przy założeniu, że odstąpienie od umowy w całości, jeżeli jedno ze ...

stanowisko, że prawo odstąpienia od umowy wzajemnej ogranicza się do niespełnionej ...

dla strony zamierzającej odstąpić od umowy znaczenia ze względu na właściwości ...

zobowiązania lub znany kontrahentowi cel umowy, co otwiera drogę do odstąpienia od umowy w całości (art. 491 § 2 ...

P. w G.". Integralną część umowy stanowiła specyfikacja istotnych warunków zamówienia ...

zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na czas określony w ofercie ...

opieki gwarancyjnej i serwisowej jego należyte funkcjonowanie, w sposób odpowiadający wymaganiom ...

wszelkich urządzeń i instalacji w należytym funkcjonowaniu, w tym usuwania awarii ...

należne wyłącznie za realizację przedmiotu umowy ograniczonego do montażu i uruchomienia ...

rzeczy musi towarzyszyć obu stronom umowy. Jest jasne, że kodeksowy model ...

awarii. Rozbicie w tej sytuacji umowy na odpłatną dostawę, montaż i ...

działalności gospodarczej. O braku odpłatności umowy wykonawczej w zakresie, w jakiej ...

że w § 4 ust. 2 umowy wykonawczej postanowiono, iż kwota wynagrodzenia ...

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z SIWZ, niezbędne do osiągnięcia celu umowy, co pośrednio potwierdzało, że całość ...

wykonawcę. Niezależnie od braku wzajemności umowy wykonawczej w zakresie odnoszącym się ...

przeszkodę do częściowego odstąpienia od umowy stanowiło, zdaniem Sądu Apelacyjnego, zastrzeżenie ...

całość, która dopiero po pełnym wykonaniu miała dla wierzyciela oczekiwaną wartość ...

jednak na przeszkodzie odstąpieniu od umowy, jeżeli są spełnione przesłanki określone ...

oraz z tytułu odstąpienia od umowy (por. uchwała Sądu Najwyższego z ...

postaci niemożności częściowego odstąpienia od umowy nie uwzględniał natomiast dokonanej wcześniej ...

świadczeń stron. Przy założeniu, że umowa wykonawcza obejmowała w części dostawę ...

części interes skarżącej, odstąpienie od umowy przez skarżącą mogło się ograniczać ...

zwłoce, tj. usług zapewniających zachowanie należytej funkcjonalności dostarczonych i zamontowanych urządzeń ...

przesądza, że częściowe odstąpienie od umowy przez skarżącą było w okolicznościach ...

kwota wynagrodzenia, mająca odpowiadać wartości niewykonanej części świadczenia konsorcjum, była adekwatna ...

ta wymaga analizy pozostałych warunków wykonania prawa odstąpienia ustanowionych w art ...

zanegował dopuszczalność częściowego odstąpienia od umowy a priori, ze względu na ...

a następnie częściowego odstąpienia od umowy wykonawczej, stanowiły element strategii mającej ...

2012 r. częściowo odstąpiła od umowy wykonawczej, powołując się na bezskuteczny ...

10 dni częściowo odstąpić od umowy. Sąd Apelacyjny trafnie zauważył również ...

jednoczesnej niedopuszczalności częściowego odstąpienia od umowy wykonawczej z przyczyn tkwiących w ...

konstrukcyjnych warunków częściowego odstąpienia od umowy związanych z charakterem świadczeń stron ...

skarżąca skutecznie odstąpiła częściowo od umowy wykonawczej, należało zgodzić się ze ...

wskazując, że wierzytelność cedowana na zabezpieczenie nie jest elementem masy upadłości ...

do dochodzenia wierzytelności cedowanej na zabezpieczenie, jest błędny. Podniosła również, że ...

z sytuacją prawną wierzyciela upadłościowego zabezpieczonego przez przeniesienie na niego własności ...

powierniczo na wierzyciela w celu zabezpieczenia jego wierzytelności (por. wyrok Sądu ...

z art. 701 pr. upadł. zabezpieczony wierzyciel nie może żądać wyłączenia przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości, wierzytelność przelana na zabezpieczenie nie jest składnikiem majątku upadłego ...

do domagania się wyłączenia przedmiotu zabezpieczenia z masy upadłości, lecz nakazuje ...

także odpowiednie stosowanie do wierzytelności zabezpieczonych przez przeniesienie własności rzeczy lub ...

ustawy dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem, co rozwija art. 336 ...

upadł., według którego zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych m.in. przez przeniesienie na ...

stosowanych przepisów o zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczonej zastawem. Z punktu widzenia zaspokojenia ...

upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia jego wierzytelności, należy zatem traktować ...

upadłości, choć nimi nie są. Zabezpieczony w ten sposób wierzyciel, podobnie ...

rzeczy lub prawa będącego przedmiotem zabezpieczenia (art. 339 pr. upadł.). Jeżeli udzielone przez upadłego zabezpieczenie polega na przelewie wierzytelności, powołane ...

się w posiadaniu syndyka, czy zabezpieczonego wierzyciela lub osoby trzeciej, dystynkcje ...

racjonalnie odnosić się do przedmiotu zabezpieczenia w postaci wierzytelności. Za niejasne ...

pr. upadł.). Zastrzegając na rzecz zabezpieczonego wierzyciela prawo do odrębnego zaspokojenia ...

pozwala także zapewnić partycypację wierzyciela zabezpieczonego powierniczo w kosztach likwidacji masy ...

upadłości, na równi z wierzycielami zabezpieczonymi hipoteką i zastawem (art. 345 ...

wierzytelności przelanej przez upadłego tytułem zabezpieczenia, nie niweczy prawa majątkowego przysługującego zabezpieczonemu wierzycielowi, lecz rzutuje na jego ...

wątpliwości dotyczących skuteczności przelewu na zabezpieczenie względem masy upadłości. Ich rozstrzygnięcie ...

przez nią na Bank tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec H., należało ...

wówczas, gdy przelew wierzytelności na zabezpieczenie jest skuteczny wobec masy upadłości ...

do dochodzenia wierzytelności przelanej na zabezpieczenie ma charakter wyłączny, jak przyjął ...

mogłoby ono konkurować z uprawnieniem zabezpieczonego wierzyciela do domagania się spełnienia ...

syndykowi masy upadłości, w miejsce zabezpieczonego wierzyciela, uprawnienia do ściągnięcia do ...

upadłości wierzytelności objętej przelewem na zabezpieczenie, nie jest tożsame ze zmianą ...

z wykonywaniem na żądanie syndyka umowy wzajemnej po ogłoszeniu upadłości (por ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017 49 fragmentów

2017-02-15 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

r. w trybie zamówień publicznych umowę, na podstawie której strona powodowa miała wykonać na rzecz strony pozwanej modernizację ...

777 700 zł. W § 14 umowy przewidziano możliwość uzyskania przez wykonawcę zaliczek na poczet realizacji umowy w kwocie do 75% wartości ...

że w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca ...

jest zobowiązany do dokonania odbioru wykonanych robót, odkupienia zakupionych przez wykonawcę na realizacje umowy materiałów i urządzeń, po cenach ...

Zmiany te skutkowały zwiększeniem kosztów wykonania robót o kwotę 98 529 ...

strona powodowa zobowiązała się do wykonania dodatkowych robót w ramach dotychczasowego ...

za roboty wykonywane w ramach umowy na kwotę 2 626 050 ...

przypadku zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania umowy z dnia 8 marca 2013 ...

podpisanie przygotowanego projektu aneksu do umowy z dnia 8 marca 2013 ...

przewidzianym terminie gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych, na podstawie art ...

1 k.c. odstępuje od umowy z dnia 8 marca 2013 ...

o zagrożeniu terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, a tym samym ...

tej okoliczności jako przeszkody w wykonaniu robót budowlanych. Jednocześnie wezwała stronę ...

kontynuacji robót, uznając odstąpienie od umowy za bezzasadne. Pismem z dnia ...

i urządzenia przeznaczone na realizację umowy, którą przesłała stronie pozwanej wraz ...

tę instytucję do odstąpienia od umowy, której wykonanie przestało być dla niej opłacalne ...

został sporządzony protokół konieczności przewidujący wykonanie prac zamiennych i prac dodatkowych ...

uzgodnieniu zawarcia aneksu przedłużającego termin wykonania umowy i przekonaniu strony powodowej o ...

korzystniejszych rozwiązań dotyczących warunków wykonywania umowy, albo też od początku zakładała ...

co pozwoli jej odstąpić od umowy z winy inwestora. Ponadto zachowanie ...

złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy również świadczy o braku zainteresowania ...

się w zamian zawarcia nowej umowy, co wskazuje, że chciała uzyskać ...

do ustalenia wynagrodzenia należnego za wykonanie robót budowlanych. Apelacja strony powodowej ...

a mianowicie, że odstąpienie od umowy z dnia 8 marca 2013 ...

pozwaną gwarancji zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych nie było zasadne ...

skutkami nieterminowej zapłaty za prawidłowo wykonane prace, bowiem strony współpracowały od ...

płatności. Co więcej, w ramach umowy z dnia 8 marca 2013 ...

ustalenia mogły stanowić skuteczną zmianę umowy zawartej w trybie zamówień publicznych ...

weryfikacji prawidłowości motywów rozstrzygnięcia i należytej kontroli instancyjnej. We wnioskach skargi ...

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane z powodu ...

stronę pozwaną gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych, nie dają podstaw ...

w inny sposób nie można zabezpieczyć interesu osoby zagrożonej wykonaniem prawa podmiotowego przez inną osobę ...

wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności (§ 3). Nie można przez ...

z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora ...

uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem ...

gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących ...

inwestora gwarancji zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, zaś konieczną przesłanką ...

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu, wierzyciel ...

i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczeń. Celem instytucji gwarancji zapłaty wynagrodzenia przy umowach o roboty budowlane, jest zapewnienie ...

i terminowej realizacji zapłaty za wykonane roboty budowlane, a zatem wypłacalność ...

projektu budowlanego, które wymusiły konieczność wykonania robót zamiennych, zwiększających z tego ...

Strona powodowa zobowiązała się je wykonać w ramach dotychczasowego wynagrodzenia, z ...

powodowa w związku z realizacją umowy korzystała z kredytu bankowego, a zatem zabezpieczenie terminowej zapłaty za roboty budowlane ...

zgodnie z zawartą przez strony umową, H. G. nie był osobą ...

o zagrożeniu terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych. Z istnienia domniemania ...

strony powodowej o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane z powodu ...

c. (wierzyciel powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania przez dłużnika w sposób ...

wynika z § 14 ust. 5 umowy, z takim wnioskiem wiązał się ...

wykonawcy do wniesienia zmawiającemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie ...