[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 53 fragmenty

2021-10-14

tytułu odstąpienia przez pozwanego od umowy z 10 kwietnia 2013 r ...

bankowej ustanowionej przez powódkę na zabezpieczenie należytego wykonania wyżej opisanej umowy, udzielonej Bank [...] w N.. Sąd ...

publicznych rozpisało przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr [...] L ...

kwietnia 2013 r. strony zawarły umowę o realizację inwestycji. Powódka jako ...

za pośrednictwem podwykonawców. Odstąpienie od umowy przez pozwanego z przyczyn leżących ...

pkt. 4.13.1d umowy). Umowa szczegółowo regulowała warunki wykonywania robót ...

oraz uprawniające strony odstąpienie od umowy. Pozwany mógł, między innymi, odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę ...

pkt 9.2.1a umowy). Ponadto obydwie strony miały prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w jej ...

narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy (pkt 9.2.1 b ...

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na tej podstawie wynosił 30 ...

od stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu była gwarancja bankowa na ...

pozwany rozpatrywał przedstawiane do akceptacji umowy z podwykonawcami. Pozwany zgłaszał swoje ...

podwykonawcami i do sposobu realizacji umowy. W dniu 23 maja 2013 ...

robót pod rygorem odstąpienia od umowy. Pismem z 6 sierpnia 2013 r. pozwany odstąpił od umowy z uwagi na opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych. Zażądał od powódki sporządzenia i dostarczenia inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy, wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia placu budowy ...

r. powód zakwestionował odstąpienie od umowy z uwagi na lakoniczne podanie ...

wezwała pozwanego do współdziałania w wykonaniu umowy, informując o zamiarze jej kontynuowania ...

pozwanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przedstawiła własne stanowisko co ...

do bezskuteczności odstąpienia. Odstąpienie od umowy skutkowało naliczeniem kary umownej i ...

pozwanego do współdziałania w celu wykonaniu umowy i wyznaczyła termin do 26 ...

r., z zagrożeniem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w związku z tym ...

834,58 zł z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Sąd Apelacyjny przyjął za ...

przyjął nieskuteczność odstąpienia pozwanego od umowy i w konsekwencji brak podstaw ...

złożeniu oświadczenia o odstąpienia od umowy braków ani zmiana sensu użytych ...

że podstawą materialną odstąpienia od umowy był art. 635 k.c ...

reguluje podstawy do odstąpienia od umowy na skutek opóźnienia wykonawcy, które ...

oświadczenia pozwanego o odstąpieniu od umowy. Pominięcie w treści złożonego na ...

piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy podstawy prawnej czynności uprawniało powódkę ...

oceny skuteczności oświadczenia na podstawie umowy, w tym jej § 9 ust ...

2013 r. o odstąpieniu od umowy z 10 kwietnia 2013 r ...

sytuacji gdy opóźnienia powódki w wykonaniu robót były tego rodzaju, że ...

2013 r. o odstąpieniu od umowy z dnia 10 kwietnia 2013 ...

przez pozwanego przyczyna odstąpienia od umowy w piśmie z 6 sierpnia ...

Pozwany oświadczył, że odstępuje od umowy zawartej z powódką z uwagi ...

w wykonywaniu robót budowlanych objętych umową". Treść oświadczenia nawiązuje jednak wyraźnie ...

dodatkowego terminu do odstąpienia od umowy jeszcze przed terminem do wykonania dzieła. Przepis ten dotyczący realizacji umowy o dzieło, ale na podstawie ...

c. ma odpowiednie zastosowanie do umowy o roboty budowlane, stanowiącej przedmiot ...

zwłoki w rozpoczęciu prac objętych umową określona jako "opóźnienia się wykonawcy ...

składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wykładnia językowa oświadczenia pozwanego nie ...

r. oświadczył, że odstępuje od umowy zawartej z powódką z uwagi ...

w wykonywaniu robót budowlanych objętych umową". Sąd Apelacyjny uznał, że sformułowana ...

ten sposób przyczyna odstąpienia od umowy nie może być oceniona przez ...

korespondencji między stronami) albo towarzyszących wykonaniu uprawnienia prawokształtującego wynika - z punktu ...

skutecznie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wymaga zatem powołania podstawy ...

takiego zachowania, zarówno wynikającej z umowy czy też ustawowej, właściwej dla ...

badanie podstawy ustawowej odstąpienia od umowy byłoby równoznaczne z badaniem przyczyny odstąpienia od umowy niewskazanej w tym oświadczeniu, a ...

wskazującego na bezpodstawność odstąpienia od umowy i brak zagrożenia terminowego jej wykonania. W sprawie jednak ustalono, że ...

pozwanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy istniał stan opóźnienia w jej ...

instancji, że stan opóźnienia w wykonaniu przez powódkę umowy był bezsporny, ale brak było ...

uzasadniało odstąpienie przez zamawiającego od umowy na podstawie art. 635 k ...

wykładni oświadczenia o odstąpieniu od umowy wykluczają art. 635 k.c ...

formie pisemnej (jednostronne odstąpienie od umowy) podstawowe znaczenie nadaje tekstowi dokumentu ...

przez pryzmat przesłanki odstąpienia od umowy przewidzianej art. 635 w związku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2013 14 fragmentów

2013-05-10 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego ...

Wiąże zatrzymanie wadium z samym niewykonaniem wezwania, o którym mowa w ...

do przetargu bez zamiaru zawarcia umowy; - art. 46 ust. 4a ...

termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) unieważnił postępowanie o udzielenie ...

W świetle tego przepisu, skutkiem niewykonania wezwania, o którym mowa w ...

chyba że wykonawca udowodni, iż niewykonanie wezwania wynika z przyczyn nieleżących ...

i.w.z. Skoro samo niewykonanie wezwania, o którym mowa w ...

przez wykonawcę w związku z niewykonaniem zobowiązania do uzupełnienia oferty o ...

oświadczeń badaniu podlegają także przyczyny niewykonania wezwania, bowiem obowiązek zatrzymania wadium ...

zamawiającego nie powstaje wówczas, gdy niewykonanie wezwania było następstwem okoliczności, na ...

sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do ...

wykorzystanie instytucji wadium jako sposobu nienależytego przysporzenia. W konsekwencji należy uznać ...

polegające na celowym i umyślnym niewykonaniu wezwania zamawiającego do złożenia dokumentów ...

wszystkie okoliczności, którymi wykonawca tłumaczy niewykonanie wezwania o uzupełnienie oświadczeń i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 66 fragmentów

2021-06-29

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót projektowych i budowlanych inwestycji ...

w pkt 2, tj. Akt Umowy, Oferta Wykonawcy, Warunki Szczególne Kontraktu ...

na własny koszt miał uzyskać zabezpieczenie wykonania w wysokości i walutach ustalonych ...

dowód jego ustanowienia przed podpisaniem umowy (akapit pierwszy). Zabezpieczenie wykonania mogło być wykorzystane do dnia, kiedy powód wykona i ukończy roboty, usunie wszelkie wady i uzyska świadectwo wykonania, a jeżeli nie zdołałby uzyskać świadectwa wykonania w terminie poprzedzającym o 28 ...

miał przedłużyć odpowiednio okres ważności zabezpieczenia wykonania, aż do czasu, kiedy roboty ...

usunięte i wydane zostanie świadectwo wykonania. Ponadto świadectwo wykonania 30% zabezpieczenia miało pozostać ważne do upływu ...

Pozwany mógł zgłosić roszczenia pod zabezpieczenie wykonania w przypadkach uchybień i nieprawidłowości ...

a. w razie nieprzedłużenia ważności zabezpieczenia wykonania, mógł zgłosić roszczenie do całej kwoty zabezpieczenia wykonania; b. w razie niezapłacenia pozwanemu ...

do postanowienia klauzuli 4.2 (Zabezpieczenie Wykonania) lub do wezwania wydanego na ...

beneficjenta, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji należytego wykonania kontraktu nr [...] na "Budowę Zakładu ...

309 939,80 zł, stanowiącej zabezpieczenie wykonania klauzuli 4.2 WSK, po ...

2013 r. - "Kontrakt podwykonawczy" oraz umowę z 24 września 2013 r ...

nr [...], nazywaną przez strony "małą umową". W ramach "małej umowy" zlecono D. roboty związane z ...

D. z powodu opóźnienia w wykonaniu robót. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożyła również spółka D.. Między ...

tytułem wynagrodzenia z tzw. "małej umowy" oraz o zapłatę kwoty 10 ...

w związku z odstąpieniem od umowy - Kontraktu Podwykonawczego. Od 23 marca ...

określającą zakres i ilość robót wykonanych przez spółkę D. do dnia odstąpienia od umowy. W protokołach inwentaryzacji przedstawiciele powoda ...

dopiski dotyczące ilości i jakości wykonanych robót w tym, że były ...

wykonywane w ramach tzw. "małej umowy". W związku z tym nie ...

tytułem wynagrodzenia należnego D. za wykonane roboty budowlane w ramach wskazanej ...

w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

wyników inwentaryzacji, powód dokonał wyceny wykonanych przez D. robót od początku ...

kontraktu do dnia odstąpienia od umowy na kwotę 17 155 195 ...

kontraktu oraz pozwanemu inwentaryzację robót wykonanych przez D. na dzień odstąpienia od umowy oraz określił wartość robót wykonanych przez tego podwykonawcę na dzień odstąpienia od umowy. Według powoda, nieuregulowana na rzecz ...

D. na dzień odstąpienia od umowy była kwota 5 735 964 ...

jako różnica między wartością robót wykonanych na dzień odstąpienia od umowy (21 100 890,38 zł ...

wynagrodzenia przysługującego powodowi w ramach wykonania kontraktu. W ten sposób, w ...

do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane przez D. na podstawie kontraktu ...

należnego D. wynagrodzenia za roboty wykonane na podstawie kontraktu podwykonawczego została ...

wysokości wymagalnych należności D. za wykonane roboty oraz potrącenia przez powoda ...

wyliczeniami na podstawie inwentaryzacji robót wykonanych przez D., powodowi do zapłaty ...

gwarancję zabezpieczającą zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych z zawartego 18 ...

w terminie umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych oraz pozwany nie ...

odstąpienia i w zakresie prac niewykonanych na dzień odstąpienia. Jako dodatkową ...

S.A. w sprawie gwarancji należytego wykonania kontraktu i oświadczył, że powód nie wykonał zobowiązań z niego wynikających, wzywając ...

złożeniu oświadczeń o odstąpieniu od umowy przez obie spółki, strony zaprzestały ...

listopada 2016 r. pozwany zawarł umowę z T. z siedzibą w ...

których rozliczał podwykonawców powoda za wykonane i niezapłacone w ramach inwestycji ...

to mógł też wygasnąć przez wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią ...

2 przypadki upoważniające "zgłoszenie pod Zabezpieczenie Wykonania" operowały terminologią wskazującą na określone ...

przez pozwanego z prawa wypowiedzenie umowy oraz zdarzenia, z którymi mogły ...

wymagalnych roszczeń wpisujących się w nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy. Uchybienia i nieprawidłowości w realizacji umowy powinny być już w chwili ...

roszczenia wobec wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Sąd Apelacyjny przyjął, że ...

która strona skutecznie odstąpiła od umowy skoro możliwość skorzystania z kwoty ...

o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W związku z tym ...

odpowiedzialności, w szczególności wynikającej z umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...

okoliczności faktycznych wynika, że dla zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wykonania obowiązków z kontraktu łączącego strony ...

na podstawie którego została zawarta umowa na wykonanie robót projektowych i budowlanych, została ...

skarżącego. Gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia przyszłych roszczeń towarzyszą zazwyczaj dwa ...

skarżącym - przyszłym beneficjentem gwarancji) oraz umowa zlecenia gwarancji zawierana pomiędzy dłużnikiem ...

gwarancji bankowej, której celem było zabezpieczenie roszczeń skarżącego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez powoda, wynikających z ...

skarżącego jako wierzyciela tej formy zabezpieczenia jego roszczeń (uchybienia i nieprawidłowości ...

w tym odszkodowawczych, drugiej strony umowy. Takie zachowanie stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania, a między szkodą, w ...

a wykonawcą. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi samodzielne ...

dotyczył sporu pomiędzy podmiotami niezwiązanymi umową o roboty budowlane. Powód, dochodzący ...

gwarancji, jako podmiot trzeci względem umowy wykonawczej, który poniósł koszty związane ...

ciężarów związanych ze zleceniem zawarcia umowy gwarancji, w tym na podstawie ...

przyjęcia reżimu odpowiedzialności kontraktowej za nienależyte wykonanie umowy. Skoro zgodnie z umową o roboty budowlane inwestor byłby ...

się na odpowiedzialności odszkodowawczej za nienależyte wykonanie zobowiązania. Ustalenia stanu faktycznego Sądów ...

bankowej, jako ustanowionej umownie formy zabezpieczenia uchybień i nieprawidłowości realizacji kontraktu ...

cywilnego, regulujące odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Dochodzenie roszczeń z tytułu ...

dopóty, dopóki jednej ze stron umowy, przysługuje roszczenie o wykonanie umowy, którego treścią jest obowiązek zwrotu przez kontrahenta umowy korzyści uzyskanej przez ten podmiot ...

z gwarancji bankowej, jako sposobu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, zostały przez strony szczegółowo ...

należało ocenić na podstawie postanowień umowy o roboty budowlane w aspekcie ...

do warunków skorzystania z ustanowionego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej oraz ...

przepisach o odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W takim wypadku rozważeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2015 58 fragmentów

2015-09-10 » uchyla zaskarżony wyrok w punktach: I podpunkt 1 oraz III i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

zł pozostałej części wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w wysokości 10 ...

wystawienie faktury nie stanowi dowodu wykonania prac. Powód wykonywał niektóre prace ...

dniu 27 marca 2007 r. umowę konsorcjum w celu wspólnego złożenia ...

oferty, a po jej wyborze, wykonania zadania pod nazwą "Rozbudowa sieci ...

Ł. W punkcie czwartym tej umowy strony postanowiły, że będą odpowiadać ...

przypadku przyznania kontraktu, solidarnie za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i za wniesienie lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonywania umowy. Partnerzy konsorcjum zobowiązali się do zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu i wspólnego wystąpienia do ...

instytucji finansującej o udzielenie takiego zabezpieczenia, na ich koszt, odpowiadający udziałowi ...

które precyzowało szczegółowe warunki wspólnego wykonania zamówienia. Zakres prac (roboty, dostawy ...

konkretnemu wykonawcy, zostaną przejęte i wykonane przez tego wykonawcę, do którego ...

w ogólnej sumie wynagrodzenia za wykonanie wszystkich prac, w odniesieniu do ...

określonego w harmonogramie, uniemożliwiając terminowe wykonanie robót przez innego partnera, miał ...

na celu uzgodnienie zakresu prac wykonanych przez powoda w czerwcu 2010 ...

przez pozwaną. Zgodnie z nimi, zabezpieczenie gwarancji usunięcia wad i usterek ...

uzgodnionej treści i wartości robót wykonanych przez każdego partnera. Wartość wykonanych i zafakturowanych prac na dzień ...

zostanie rozliczona, stosownie do wartości wykonanych prac. Pozwana zobowiązała się do ...

483,49 zł zatrzymanej tytułem zabezpieczenia, uznając, że złożenie tych gwarancji ...

wystawił fakturę końcową za prace wykonane w 2010 r. na kwotę ...

357 zł w związku z niewykonaniem zamówienia w terminie, o czym ...

udokumentował i nie sporządził zestawienia wykonanych przez siebie prac w ramach ...

sposób, że lider wystawiał protokół wykonanych robót w okresie rozliczeniowym na ...

wystawiał przejściowe świadectwo płatności obejmujące wykonane prace i ono było podstawą ...

10% jej wartości tytułem gwarancji należytego wykonania prac, udzielonej zamawiającemu. Powód nie ...

niewłaściwie rozliczenia okresowe. Wartość prac wykonanych przez innego wykonawcę, a uwzględnionych ...

i w tym zakresie prace wykonane przez innego wykonawcę obejmują netto 492 874,57 zł. Wykonanie tych prac przez powoda zostało ...

w aktach sprawy w postaci umowy konsorcjum z dnia 27 marca ...

i zgodne z kontraktem ich wykonanie została ustalona także przy uwzględnieniu ...

76 euro. Z postanowień tej umowy jednoznacznie wynika, że wynagrodzenie uzgodnione ...

że kierownik kontraktu zlecał powodowi wykonanie prac przypisanych innym partnerom, bacząc ...

prowadził do wnikliwego sprawdzania faktu wykonania robót i jego zakresu. Podstawą ...

zrealizowany w całości i czy wykonane przez powoda prace odpowiadały procentowemu ...

w porozumieniu wykonawczym. W razie wykonania kontraktu jedynie w części, wynagrodzenie ...

powinno odpowiadać procentowemu zakresowi faktycznie wykonanego zadania. Nie ma znaczenia czy ...

zadaniu, których w rzeczywistości nie wykonał, skoro wykonał roboty o tej wartości na ...

ramach systemu aprobowania i wartości wykonanych robót. Pozwana zaakceptowała faktury wystawione ...

nie kwestionowała ani zakresu prac wykonanych przez niego, ani ich rozmiaru ...

zatrzymując pozostałą część tytułem gwarancji należytego wykonania umowy. Tym samym pozwana potwierdzała fakt wykonania przez powoda określonego zakresu robót ...

niezależnie od rozmiaru prac faktycznie wykonanych, chociaż strony łączyła umowa konsorcjum, a nie umowa o roboty budowlane. Błędne uznanie ...

trzech innych podmiotów objęta była umową konsorcjum z dnia 27 marca ...

wykonawczym z tej samej daty. Umowa o realizację zadania pod nazwą ...

dwa stosunki prawne, jeden objęty umowami konsorcjum oraz porozumienia wykonawczego i drugi wynikający z umowy o realizację rozbudowy sieci wodno ...

konsorcjum, w stosunkach wynikających z umowy z zamawiającym. Nie została także określona natura prawna tej umowy. Umowa konsorcjum nie została uregulowana w ...

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; stosuje ...

podstawowe wymagania, które powinna spełniać umowa konsorcjum. W doktrynie prezentowane jest ...

konsorcjum, spółka cywilna). Dopuszczalność zawierania umowy konsorcjum wynika z zasady swobody ...

nie ma osobowości prawnej; jest umową pomiędzy dwoma podmiotami lub większą ...

przedsięwzięcia. W wyniku zawarcia takiej umowy nie powstaje osobny byt prawny ...

W orzecznictwie przyjmowane jest, że umowa konsorcjum może stanowić podtyp spółki ...

zamawiającym. Stosunek obligacyjny wynikający z umowy o udzielenie zamówienia publicznego ukształtowany ...

może on oczekiwać od nich wykonania całego zadania inwestycyjnego (por. wyroki ...

obligacyjne z zamawiającym. Zawierając szczegółowe umowy z zamawiającym, uczestnicy konsorcjum mogą ...

działać wprawdzie w ramach ogólnej umowy konsorcjum, jednakże we wskazanych w ...

realizacja obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonanie prac objętych umową . Określenie charakteru wynagrodzenia za wykonanie prac określonych umową z zamawiającym nie miało znaczenia ...

prace rzeczywiście zrealizowane zgodnie z umową (art. 642, art. 647 k ...

zatrzymanego przez pozwaną tytułem gwarancji należytego wykonania umowy, wobec złożenia, po zakończeniu prac ...

nie doszło do końcowego rozliczenia umowy zawartej z zamawiającym, dopuszczalne było podniesienie zarzutu niewykonania części prac objętych fakturami. Nie ...

do zakresu prac, które powinien wykonać powód, bo dotyczy wypłaconych już ...

który miał obowiązek zapłaty za wykonanie prac, a czy i jakie ...

umów konsorcjum, porozumienia wykonawczego i umowy z zamawiającym. Sąd Apelacyjny nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2015 96 fragmentów

2015-12-17 » 1) uchyla zaskarżony wyrok w punktach: I (pierwszym) i III (trzecim) i w tym zakresie (...); 2) odrzuca skargę kasacyjną w pozostałej części

R."), jako wykonawcą, została zawarta umowa o realizację zadania inwestorskiego polegającego ...

nr 2, która miała zostać wykonana w drugim etapie nieobjętym umową. Na podstawie tej umowy zostało określone wynagrodzenie ryczałtowe należne ...

wysokości 145.000 zł za wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz 7.155.000 zł za wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w charakterze ...

ciągu 7 dni od podpisania umowy. Kolejne transze wynagrodzenia miały być ...

rozpoczęcia robót. Zgodnie z § 5 umowy, wykonawca zobowiązał się do udzielenia 3-letniej gwarancji na wykonany przez siebie obiekt oraz potwierdził ...

zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót, powstałych i ujawnionych w ...

Zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, od każdej faktury zamawiający był ...

na wartość 10% całości wartości umowy netto, ważną do momentu zakończenia ...

warunków gwarancji i dotrzymania postanowień umowy. Do umowy sporządzone zostały dwa aneksy. Pierwszy ...

umieściły oświadczenie, że na poczet zabezpieczenia usunięcia przez wykonawcę wad i ...

w zakresie terminowości i jakości wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Powód nie wystawił ...

realizacji inwestycji w myśl § 7 umowy. Z kolei pismem z dnia ...

wystawienia wynikającego z pierwotnie zawartej umowy weksla in blanco z klauzulą ...

wekslowej o wartości 10% wartości umowy netto, ważnej do momentu zakończenia ...

sumy zatrzymanej przez pozwanego jako zabezpieczenie wykonania umowy z dnia 21 maja 2007 ...

Stosownie do § 8 pkt 3 umowy wypłata zatrzymanej kwoty miała nastąpić ...

wekslową na 10% wartości całości umowy netto, jako rękojmię utrzymania warunków ...

wynikało to wprost z treści umowy - iż warunkiem zwrotu zatrzymanej przez ...

gdyż taki był cel wskazanego zabezpieczenia, a bez jego udzielenia, w ...

kwoty zatrzymanej przez pozwanego tytułem zabezpieczenia. Powód nie przedstawił bowiem weksla ...

Ponadto, powód zobowiązał się do wykonania określonych w porozumieniu prac poprawkowych ...

następstwo bezczynności powoda w zakresie zabezpieczenia oraz gwarancji wynikających z umowy, stanowiącej niewykonanie świadczenia wzajemnego, które miało nastąpić ...

wynagrodzenia wykonawcy bądź do czasu wykonania przedmiotu umowy i odebrania obiektu, bądź na ...

lub obowiązywania rękojmi, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań które ewentualnie mogą powstać ...

w związku z wadliwością przedmiotu umowy (tzw. kaucja gwarancyjna długoterminowa). Możliwe ...

zobowiązany z gwarancji (rękojmi) nie wykonał naprawy, koszty poniesione przez zamawiającego ...

kaucji gwarancyjnej polega bowiem na zabezpieczeniu pokrycia kosztów usunięcia wad robót ...

okresie gwarancyjnym zostały przez wykonawcę wykonane. Tzw. porozumienia kaucyjne nie mają ...

nie wynikało to wprost z umowy z dnia 21 maja 2007 ...

postaci gotówki na inną formę zabezpieczenia - ewentualnie, jak w niniejszym przypadku ...

dotrzymania postanowień kontraktu, zastępował zatem zabezpieczenie w postaci gotówkowej kaucji gwarancyjnej ...

przewidzianej w § 8 ust. 3 umowy. Było to zatem rozwiązanie korzystne ...

bowiem na uzyskanie całego przewidzianego umową wynagrodzenia już w terminie 7 ...

dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Strona powodowa winna jednak wystawić ...

aby doszło do zamiany formy zabezpieczenia. Powód winien był złożyć pozwanemu ...

wykonawcy, tj. pojawienia się wady wykonanych robót przed ogłoszeniem jego upadłości ...

wynikającego z § 8 ust. 4 umowy zobowiązania wykonawcy do złożenia gwarancji ...

na wartość 10% całości wartości umowy netto. Pozwany dokonał zresztą zgłoszenia ...

dotychczas zatrzymanej części wynagrodzenia za wykonane roboty. Ubocznie Sąd wskazał, że ...

r. zawarły postanowienia odpowiadające istocie umowy kaucji gwarancyjnej, wymaga odniesienia się ...

pierwszej kolejności do istoty tej umowy. Umowa kaucji gwarancyjnej nie jest umową uregulowaną w kodeksie cywilnym. Fragmentaryczne unormowania odpowiadające cechom umowy kaucji gwarancyjnej zawarte są m ...

kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (jedn. tekst: Dz.U ...

r., poz. 942 ze zm.). Umowa kaucji gwarancyjnej stosowana często w ...

art. 3531 k.c.), służy zabezpieczeniu prawidłowego wykonania umów, w tym o roboty ...

do tych ostatnich służy zazwyczaj zabezpieczeniu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów o rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych lub obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji na wykonane roboty. Umowa kaucji gwarancyjnej jako instrument prawidłowego wykonania obowiązków gwarancyjnych może przybrać postać odrębnej umowy albo postać dodatkowego zastrzeżenia zawartego ...

terminie. Kaucja gwarancyjna jest formą zabezpieczenia o charakterze pieniężnym. Umowa kaucji gwarancyjnej zabezpieczająca prawidłowe wykonanie obowiązków z gwarancji udzielonej na ...

roboty budowlane jest traktowana jako umowa odrębna w odniesieniu do umowy o roboty budowlane, gdyż reguluje ...

ona stosunek prawny już po wykonaniu umowy (por. wyrok Sądu Najwyższego z ...

CSK 83/09, nie publ.). Umowa kaucji gwarancyjnej nie jest umową wzajemną (por. wyrok Sądu Najwyższego ...

publ.). Nie jest to bowiem umowa odpłatna, nie można w niej ...

ekwiwalentności świadczeń, gdyż stanowi ona zabezpieczenie kosztów związanych z usuwaniem wad ...

roszczenia o zwrot kaucji z umowy o kaucję gwarancyjną nie znajduje ...

u.n. Ogólnie rzecz ujmując, umowa kaucji gwarancyjnej mieści się w ...

polegających na tzw. przewłaszczeniu na zabezpieczenie, w ramach którego udzielający zabezpieczenia (fiducjant) przenosi własność rzeczy na fiducjariusza w celu zabezpieczenia wykonania określonego zobowiązania. Skutkiem tego rodzaju ...

na nabywcę w chwili zawarcia umowy, które stają się częścią jego majątku. Przedmiot zabezpieczenia zazwyczaj pozostaje w posiadaniu fiducjanta ...

do powrotnego przeniesienia własności przedmiotu zabezpieczenia z chwilą zaspokojenia zabezpieczonego długu. Od typowej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenia umowa kaucji gwarancyjnej różni się przedmiotem zabezpieczenia (określona ilość środków pieniężnych) oraz ...

określonej ilości środków pieniężnych na zabezpieczenie nie powoduje automatycznego zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności i jej wygaśnięcie, lecz ...

może być określony różnie. Gdy umowa kaucji gwarancyjnej zabezpiecza prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji na wykonane roboty budowlane lub rękojmi za ...

lub rękojmi. Gdy kaucja gwarancyjna zabezpiecza prawidłowe wykonanie samych robót budowlanych termin zwrotu ...

na to, że kaucja gwarancyjna zabezpiecza prawidłowe wykonanie określonego zobowiązania, zobowiązanie do jej ...

powstaje już w chwili zawarcia umowy kaucji gwarancyjnej i jej wpłaty ...

okresu zatrzymania kaucji i prawidłowym wykonaniu zabezpieczonego świadczenia. W umowie kaucji gwarancyjnej ...

sposób zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia w razie wystąpienia wad lub ...

i ich nieusunięcia w przewidzianym umową terminie. Możliwe jest rozwiązanie, zgodnie z którym zaspokojenie zabezpieczonych wierzytelności z kaucji gwarancyjnej - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z gwarancji lub ...

o skorzystaniu z tej formy zabezpieczenia. W obu wypadkach, na skutek ...

zamiaru stron i całokształtu postanowień umowy w konfrontacji z cechami charakteryzującymi umowę kaucji gwarancyjnej, przyjął bowiem, że w § 8 pkt 3 umowy z dnia 27 maja 2007 ...

kaucji gwarancyjnej mającej zabezpieczać prawidłowe wykonanie przez powoda obowiązków gwarancyjnych. Wątpliwość ...

którego mógł zaktualizować obowiązek, którego wykonanie kaucja pieniężna miała zabezpieczać. Poza tym z postanowień umowy wynikało, że przewidzianą przez strony formą zabezpieczenia roszczeń ważną do zakończenia gwarancji ...

na wartość 10% całości wartości umowy netto. Z powyższego postanowienia umownego ...

wynika nie tylko inna forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji ...

ale także znacznie wyższa kwota zabezpieczenia w stosunku do zatrzymanej kaucji ...

zgodny zamiar stron i cel umowy w zakresie obowiązku zwrotu przez ...

doszłoby do wykrycia wad w wykonanych robotach w okresie gwarancji i ...

a jednocześnie nie doszłoby do wykonania zobowiązania wykonawcy, warunkującego zwrot kaucji ...

terminie wad i usterek w wykonanych robotach. Z tych przyczyn powstaje ...

to Sąd Apelacyjny - jako element umowy kaucji gwarancyjnej ustanowionej dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania przez stronę powodową obowiązków gwarancyjnych ...

należy rozumieć użyte w § 8 umowy sformułowanie: "zamawiający był zobowiązany do ...

co należy do cechy wyróżniającej umowy kaucji gwarancyjnej, czy też jedynie ...

a mianowicie zawarcia przez strony umowy kaucji gwarancyjnej wyłączało zastosowanie w ...

i niewypłaconego wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych. W wyroku z ...

Najwyższy zwrócił uwagę, że charakter zabezpieczenia nazywanego kaucją gwarancyjną zawsze musi ...

umownych - czy strony chciały nadać zabezpieczeniu charakter kaucji gwarancyjnej, czy też jako zabezpieczenie miało służyć zatrzymanie wynagrodzenia wykonawcy ...

z rękojmi. Fakt, że oba zabezpieczenia pełnią taką samą funkcję, nie ...

się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił. Przepis ten ...

przed ogłoszeniem upadłości, a jego wykonanie stanowiło - według obu Sądów meriti ...

albo przestał być wiążący przewidziany umową warunek zwrotu kaucji gwarancyjnej. Samo ...

dotyczy to obowiązków wynikających z umowy gwarancji, które nie wygasły przed ...

tym związanych, z wykorzystaniem przedmiotu zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej. W ...

co nie zostało poparte wykładnią umowy stron - że przez cały okres ...

wykorzystał, zgodnie z zasadami przewidzianymi umową, do zaspokojenia swoich wierzytelności z ...

się warunków do wykorzystania ustanowionego zabezpieczenia, w szczególności, czy tylko poprzez ...

obowiązek zwrotu kaucji gwarancyjnej, która zabezpiecza ewentualne roszczenia w związku z ...

Jeżeli pozwany byłby uprawniony, według umowy, do zatrzymania kaucji gwarancyjnej do ...

to nieujawnienie się nowych wad wykonanych robót już po ogłoszeniu upadłości ...

w zobowiązanie pieniężne uprawniony z umowy kaucji gwarancyjnej może zwolnić się ...

skutków, jakie dla tej formy zabezpieczenia roszczeń udzielonego przez upadłego wywołuje ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017 45 fragmentów

2017-12-01 » oddala skargę kasacyjną

r. B. S.A. zawarła umowę konsorcjum z pozwanymi spółkami, której ...

245+800" oraz do wspólnego wykonania i realizacji zamówienia, jeżeli zostanie ...

zawarła z B. S.A. umowę kredytu obrotowego na kwotę 35 ...

000 zł, przy czym jako zabezpieczenie umowy kredytu powódka zawarła z B. S.A. umowę przelewu wierzytelności, którą określono jako ...

wynika z art. 17.8. umowy wykonawczej z dnia 2 czerwca ...

wynikał z art. 16.4. umowy konsorcjum z dnia 28 kwietnia ...

przeniesionej na cesjonariusza wierzytelności z umowy zawierającej zapis na sąd polubowny ...

powódką miał charakter przelewu na zabezpieczenie, co zgodnie z art. 701 ...

osoba otrzymująca wierzytelność w celu zabezpieczenia traci możliwość samodzielnego zaspokojenia się ...

reguł przewidzianych dla zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu. Sąd podniósł także, że powierniczy charakter umowy przelewu nie zmienia faktu, iż ...

charakteru definitywnego, lecz miał służyć zabezpieczeniu roszczeń powódki wobec B. S ...

sposób zaspokojenia wierzycieli korzystających z zabezpieczenia powierniczego, m.in. w postaci przelewu na zabezpieczenie wierzytelności. W odniesieniu do przedmiotów ...

upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności uchylono stosowanie przepisów o ...

pr. upadł.), a sytuacja prawna zabezpieczonych w ten sposób wierzycieli została ...

ustawy dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem (art. 701 zdanie 2 ...

pozycją w postępowaniu upadłościowym wierzyciela zabezpieczonego przez przeniesienie na jego rzecz ...

Ograniczając się do przelewu na zabezpieczenie, ustawa - Prawo upadłościowe, w przeciwieństwie ...

obecne unormowanie sytuacji prawnej wierzyciela zabezpieczonego przelewem na zabezpieczenie, nie reguluje wprost, czy prawo ...

uprzednio przeniesionej na wierzyciela tytułem zabezpieczenia, przysługuje po ogłoszeniu upadłości syndykowi ...

że skoro wierzytelność przelana na zabezpieczenie nie podlega wyłączeniu z masy ...

likwidacji wierzytelności i partycypacja wierzyciela zabezpieczonego w kosztach likwidacji masy upadłości ...

przyznanie uprawnienia do likwidacji przedmiotu zabezpieczenia wyłącznie syndykowi nie jest jednak ...

przepisów dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem zawartych "w ustawie", tj ...

lub prawa obciążone zastawem, a zabezpieczone nimi wierzytelności - tak, jak wierzytelności zabezpieczone zastawem. Przepis ten nie odsyła ...

sytuację prawną zastawu jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności w razie ogłoszenia upadłości ...

wskazać, że sposób zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej przelewem na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika zabezpieczonej wierzytelności, a także sposób likwidacji ...

dłużnika na wierzyciela w celu zabezpieczenia, stanowią wyłączną materię prawa upadłościowego ...

zezwolenie na samodzielną likwidację przedmiotu zabezpieczenia przez wierzyciela dysponującego prawem odrębności ...

przysługują mu zgodnie z postanowieniami umowy przelewu na zabezpieczenie. W tym stanie rzeczy jedynie ...

od regulacji hipoteki na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, w której - odsyłając w ...

jeśli wierzytelność obciążona i wierzytelność zabezpieczona hipoteką są wymagalne, wierzyciel uprawniony ...

h.). Zastawnik może natomiast - jeśli zabezpieczona zastawem wierzytelność jest wymagalna - żądać ...

Handlowej. (....)", stanowiły część umów głównych - umowy konsorcjum i umowy wykonawczej. Klauzule te zostały umieszczone ...

obejmujących m.in. zasady zmiany umowy, wskazanie prawa właściwego rządzącego umową i wiążącej wersji językowej umowy. Treść tych klauzul nie powinna ...

umiejscowienie i brzmienie sąsiadujących postanowień umowy. Idąc tym torem, należało uznać ...

między stronami umowie. Strony, zawierając umowę i umieszczając w niej zapis ...

w przyszłości wyniknąć z tej umowy. Przechodząc do przedmiotowego zakresu zapisu ...

ona sporów jedynie związanych z umową. Bez względu na to, w ...

są objęte wszelkie roszczenia o wykonanie umowy, roszczenia powstające w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia o zwrot bezpodstawnie spełnionego ...

świadczenia powstałe w razie nieważności umowy lub odstąpienia od umowy, a także roszczenia deliktowe, jeżeli ...

wynikają ze zdarzenia będącego równocześnie niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z ...

roszczenia inne niż wynikające z umowy. Powódka nie twierdziła, że zawinione ...

założeniu, że w związku z wykonaniem określonej części robót, potwierdzonych wystawieniem ...

do której w związku z umową przelewu na zabezpieczenie uprawniona była powódka. Powódka twierdziła ...

być kwalifikowane jako związany z umową przelewu delikt "skierowany przeciwko ziszczeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017 45 fragmentów

2017-12-01

r. B. S.A. zawarła umowę konsorcjum z pozwanymi spółkami, której ...

245+800" oraz do wspólnego wykonania i realizacji zamówienia, jeżeli zostanie ...

zawarła z B. S.A. umowę kredytu obrotowego na kwotę 35 ...

000 zł, przy czym jako zabezpieczenie umowy kredytu powódka zawarła z B. S.A. umowę przelewu wierzytelności, którą określono jako ...

wynika z art. 17.8. umowy wykonawczej z dnia 2 czerwca ...

wynikał z art. 16.4. umowy konsorcjum z dnia 28 kwietnia ...

przeniesionej na cesjonariusza wierzytelności z umowy zawierającej zapis na sąd polubowny ...

powódką miał charakter przelewu na zabezpieczenie, co zgodnie z art. 701 ...

osoba otrzymująca wierzytelność w celu zabezpieczenia traci możliwość samodzielnego zaspokojenia się ...

reguł przewidzianych dla zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu. Sąd podniósł także, że powierniczy charakter umowy przelewu nie zmienia faktu, iż ...

charakteru definitywnego, lecz miał służyć zabezpieczeniu roszczeń powódki wobec B. S ...

sposób zaspokojenia wierzycieli korzystających z zabezpieczenia powierniczego, m.in. w postaci przelewu na zabezpieczenie wierzytelności. W odniesieniu do przedmiotów ...

upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności uchylono stosowanie przepisów o ...

pr. upadł.), a sytuacja prawna zabezpieczonych w ten sposób wierzycieli została ...

ustawy dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem (art. 701 zdanie 2 ...

pozycją w postępowaniu upadłościowym wierzyciela zabezpieczonego przez przeniesienie na jego rzecz ...

Ograniczając się do przelewu na zabezpieczenie, ustawa - Prawo upadłościowe, w przeciwieństwie ...

obecne unormowanie sytuacji prawnej wierzyciela zabezpieczonego przelewem na zabezpieczenie, nie reguluje wprost, czy prawo ...

uprzednio przeniesionej na wierzyciela tytułem zabezpieczenia, przysługuje po ogłoszeniu upadłości syndykowi ...

że skoro wierzytelność przelana na zabezpieczenie nie podlega wyłączeniu z masy ...

likwidacji wierzytelności i partycypacja wierzyciela zabezpieczonego w kosztach likwidacji masy upadłości ...

przyznanie uprawnienia do likwidacji przedmiotu zabezpieczenia wyłącznie syndykowi nie jest jednak ...

przepisów dotyczących zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem zawartych "w ustawie", tj ...

lub prawa obciążone zastawem, a zabezpieczone nimi wierzytelności - tak, jak wierzytelności zabezpieczone zastawem. Przepis ten nie odsyła ...

sytuację prawną zastawu jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności w razie ogłoszenia upadłości ...

wskazać, że sposób zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej przelewem na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika zabezpieczonej wierzytelności, a także sposób likwidacji ...

dłużnika na wierzyciela w celu zabezpieczenia, stanowią wyłączną materię prawa upadłościowego ...

zezwolenie na samodzielną likwidację przedmiotu zabezpieczenia przez wierzyciela dysponującego prawem odrębności ...

przysługują mu zgodnie z postanowieniami umowy przelewu na zabezpieczenie. W tym stanie rzeczy jedynie ...

od regulacji hipoteki na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, w której - odsyłając w ...

jeśli wierzytelność obciążona i wierzytelność zabezpieczona hipoteką są wymagalne, wierzyciel uprawniony ...

h.). Zastawnik może natomiast - jeśli zabezpieczona zastawem wierzytelność jest wymagalna - żądać ...

Handlowej. (....)", stanowiły część umów głównych - umowy konsorcjum i umowy wykonawczej. Klauzule te zostały umieszczone ...

obejmujących m.in. zasady zmiany umowy, wskazanie prawa właściwego rządzącego umową i wiążącej wersji językowej umowy. Treść tych klauzul nie powinna ...

umiejscowienie i brzmienie sąsiadujących postanowień umowy. Idąc tym torem, należało uznać ...

między stronami umowie. Strony, zawierając umowę i umieszczając w niej zapis ...

w przyszłości wyniknąć z tej umowy. Przechodząc do przedmiotowego zakresu zapisu ...

ona sporów jedynie związanych z umową. Bez względu na to, w ...

są objęte wszelkie roszczenia o wykonanie umowy, roszczenia powstające w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczenia o zwrot bezpodstawnie spełnionego ...

świadczenia powstałe w razie nieważności umowy lub odstąpienia od umowy, a także roszczenia deliktowe, jeżeli ...

wynikają ze zdarzenia będącego równocześnie niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z ...

roszczenia inne niż wynikające z umowy. Powódka nie twierdziła, że zawinione ...

założeniu, że w związku z wykonaniem określonej części robót, potwierdzonych wystawieniem ...

do której w związku z umową przelewu na zabezpieczenie uprawniona była powódka. Powódka twierdziła ...

być kwalifikowane jako związany z umową przelewu delikt "skierowany przeciwko ziszczeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016 29 fragmentów

2016-02-11 » uchyla wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddala apelację powoda co do kwoty (...)

zawarło z pozwanym S. W. umowę konsorcjum, celem zwiększenia potencjału wykonawczego i kapitałowego dla wykonania przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy ...

B", finansowanego przez powódkę. Strony umowy konsorcjum zobowiązały się do: wspólnego ...

i solidarnej odpowiedzialności za realizację umowy w przypadku wybrania złożonej przez ...

pełnomocnictwa do podpisywania oferty i umowy oraz reprezentowania go we wszystkich ...

na utrzymanie placu budowy, wniesionymi zabezpieczeniami i gwarancjami oraz innymi kosztami ...

pomiędzy powódką a liderem konsorcjum umowy o roboty budowlane. W § 6 ust. 1 umowy strony uzgodniły, że w razie ...

zatrudnienia podwykonawców w trakcie realizacji umowy wykonawca wystąpi do inwestora o ...

zgodę i akceptację przed zawarciem umowy z podwykonawcą. W § 6 ust ...

lidera konsorcjum tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty kwotę 3.095.944 ...

S. S. należności wynikającej z umowy podwykonawstwa. Nie uiściła także należnej ...

W. części wynagrodzenia z tytułu umowy konsorcjum. Sąd Rejonowy w G ...

odsetkami należną mu na podstawie umowy podwykonawstwa. Powódka w wykonaniu wyroku zapłaciła S. S. w ...

c. ustanawiającego solidarną odpowiedzialność zawierającego umowę z podwykonawcą oraz inwestora i ...

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Odpowiedzialność powódki za ...

podstawy odpowiedzialności pozwanego stwierdził, że nienależyte wykonanie przez jednego z konsorcjantów umowy zawartej z podwykonawcą stanowi jednocześnie nienależyte wykonanie umowy zawartej z inwestorem i rodzi ...

w okolicznościach sprawy pozwany dochował należytej staranności przy realizacji zobowiązania. Z ...

472 k.c. skutki zawinionego niewykonania zobowiązania przez jednego z dłużników ...

spełnienie świadczenia odszkodowawczego, będącego skutkiem nienależytego wykonania umowy jest objęte solidarnością także wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za ...

i w jakim zakresie spowodował niewykonanie zobowiązania następuje dopiero w ramach ...

rzecz podwykonawcy S. S. stanowi nienależyte wykonanie umowy z powódką jako inwestorem, podczas gdy umowa między wykonawcami a inwestorem nie ...

zastosowanie wobec przyjęcia, że nastąpiło nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane przez wykonawców ...

jako inwestora w sytuacji, gdy niewykonanie umowy odnosi się do innego kontraktu, a mianowicie do umowy zawartej pomiędzy wykonawcami - konsorciantami a ...

na wykonawcach - członkach konsorcjum obowiązek należytego wykonania umowy z podwykonawcami wynika z umowy o roboty budowlane zawartej z ...

samej istoty zwartej z inwestorem umowy o roboty budowlane wynika, że ...

kontraktowej odpowiedzialności wykonawców będących stroną umowy z powódką przenosi ciężar rozstrzygnięcia ...

zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane roboty budowlane. Rozwiązanie to różni ...

lub zwarciem z nim wspólnej umowy. Odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy i ...

zakres, tj. wobec wykonawcy z umowy o roboty budowlane, a w ...

odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy określa umowa wykonawcy z podwykonawcą, wywołująca skutek ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021 81 fragmentów

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

jest zastrzeżenie kary umownej za nienależyte wykonanie przez wierzyciela obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane, obejmujących czynności ...

zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której ...

można ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy ...

związku ze zwłoką zamawiającego w wykonaniu obowiązków ciążących na nim na podstawie umowy o roboty budowalne. Pozwany P ...

zawarł z powodem jako wykonawcą umowę nr (...), na mocy której powierzył mu wykonanie zgodnie z projektami budowanymi rozbiórki ...

zadań składających się na przedmiot umowy i przyjęły, że wykonawcy przysługiwać ...

wraz z obsługą. Według § 11 umowy zamawiający miał zapłacić wykonawcy karę ...

in. w razie zwłoki w wykonaniu obowiązków, które na nim ciążą ...

2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki. W ...

zawarł z powodem jako wykonawcą umowę nr (...), na mocy której powierzył mu wykonanie zgodnie z projektami wykonawczymi murowania ...

Strony określiły termin realizacji przedmiotu umowy i wstępne wynagrodzenie wykonawcy w ...

i zapłata wynagrodzenia. Według § 11 umowy wykonawca miał zapłacić zamawiającemu karę ...

2% wynagrodzenia uzgodnionego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu. W ten sam sposób strony ...

w razie zwłoki zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków. Zamawiający nienależycie wykonywał obowiązki ciążące na nim na podstawie umowy. Nie przekazał wykonawcy w umówionych ...

na to, że pozwany nie wykonał w terminie obowiązku montażu okien ...

Zawinione przez pozwanego opóźnienie w wykonaniu robót przewidzianych umową nr (...) wyniosło 330 dni, a umową nr 304 - 313 dni. Sąd ...

Postawę pozwanego ocenił jako zawinione niewykonanie ciążących na nim zobowiązań, uzasadniające żądanie zapłacenia kary przewidzianej umową (art. 483 k.c.). Za ...

obciążających pozwanego w związku z niewykonaniem poszczególnych obowiązków umownych przyjął ustalone ...

205.948,04 zł za nienależyte wykonanie umowy nr 143 i kwotę 688.152,81 zł za nienależyte wykonanie umowy nr (...). Przy rozpoznawaniu apelacji pozwanego ...

postanowień zastrzegających kary umowne za niewykonanie umowy przez generalnego wykonawcę, a w ...

sformułowanie "w razie zwłoki w wykonaniu umowy" - przy uwzględnieniu zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 k.c ...

sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania umowy przez wykonawcę - dłużnika. Sąd Apelacyjny ...

zastrzegające sankcje pieniężne na wypadek niewykonania przez niego obowiązków umownych należy ...

podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Jest ono spełnione ...

umownej za zwłokę wierzyciela w wykonaniu obowiązków niezbędnych do spełnienia świadczenia ...

co następuje: Sąd Apelacyjny zakwalifikował umowę łączącą strony jako umowę o roboty budowlane (art. 647 ...

do ustawowej konstrukcji tego typu umowy odniósł rozważania o sposobie rozłożenia ...

przez zawarcie ocenianej w sprawie umowy. W świetle art. 647 k.c. przedmiotem umowy o roboty budowlane jest z ...

oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami ...

się określeniem "obiekt", ale samą umowę nazwał umową o roboty budowlane, a nie umową o wykonanie obiektu. Wykonanie umowy o roboty budowlane w zasadzie ...

się, że zasadniczym kryterium odróżnienia umowy o dzieło od umowy o roboty budowlane jest ocena ...

które się umówił. Do zawarcia umowy o roboty budowlane dochodzi zresztą ...

stracić już w trakcie wykonywania umowy, gdy np. dojdzie do wzruszenia ...

wcześniej legitymował. W takim przypadku umowa nie może być wykonywana z ...

innych warunkuje terminowe osiągnięcie celu umowy. Na wykonawcy ciążą w tym ...

nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, ma obowiązek powiadomić o ...

którego należy usunięcie przeszkód do wykonania umowy. Niewykonanie tych obowiązków strony mogą uczynić przesłankami odstąpienia od umowy, stosownie do art. 491 k ...

nie można osiągnąć celu gospodarczego umowy z uwagi na postawę kontrahenta. Kwalifikując zawartą przez strony umowę jako umowę o roboty budowlane Sąd Apelacyjny ...

status przypisuje mu w świetle umowy, na tle której doszło do ...

objął definicją robót budowlanych zarówno wykonanie jak i zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonego typu, tak ...

powinności inwestora. Także w przypadku umowy o roboty budowlane zawieranej w ...

reżimie przepisów o zamówieniach publicznych wykonanie prac projektowych od wykonania obiektu dzielą jednak postępowania w ...

i zasady współżycia społecznego. Zawierając umowę strony nie muszą sztywno trzymać ...

Sposób, w jaki dłużnik powinien wykonać zobowiązanie wynika z art. 354 ...

świadczenie spełnić. Powinność spełniania świadczenia zabezpieczona jest przez stosowne roszczenie przysługujące ...

koniecznego współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania (art. 354 § 2 k ...

roboty budowlane ma to być wykonanie obiektu po stronie wykonawcy oraz ...

obowiązków z zakresu współdziałania w wykonaniu zobowiązania. Do obowiązków z zakresu współdziałania w wykonaniu zobowiązania zalicza się zatem - wymienione ...

W złożonych stosunkach obligacyjnych, w umowach łączących w sobie elementy konstrukcyjne ...

odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Przepis zamieszczony został w dziale II - Skutki niewykonania zobowiązań, tytułu VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, księgi trzeciej kodeksu cywilnego - zobowiązania ...

forma naruszenia zobowiązania wynikającego z umowy, jeśli tylko może ona wywołać ...

tak zobowiązań do spełnienia świadczeń zabezpieczonych w relacji umownej roszczeniem o ich efektywne wykonanie, jak i zobowiązań kwalifikowanych jako ...

zakresu współdziałania z dłużnikiem w wykonaniu jego zobowiązania, o czym wyraźnie ...

k.c. wskazujący na ich zabezpieczenie sankcją odszkodowawczą. W umowach wzajemnych, w których strony zobowiązują ...

prawny między nimi. Już zawierając umowę jej strony mogą bowiem określić ...

które powstaną, gdy kontrahent nie wykona przyjętych na siebie obowiązków oraz ...

wprost i wyłącznie z zawartą umową i zdarzeniami dotyczącymi jej wykonania. W art. 483 § 1 k ...

że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę ...

jej zastrzeżenie strony przy zawarciu umowy określają z góry wysokość należnego wierzycielowi odszkodowania na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika i to ...

i orzecznictwie wymienia się stymulującą wykonanie zobowiązania, represyjną, związaną z sankcjonowaniem ...

wyrządzonej tego rodzaju działaniem. Strony umowy mogą kształtować system zastrzeżonych w ...

świadczenia głównego dla danego typu umowy, zabezpieczonego roszczeniem o jej wykonanie. W orzecznictwie nie ma już ...

przez którąś z nich z wykonaniem pewnych obowiązków niepieniężnych, jak i ...

drugą oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może być motywowane naruszeniem obowiązków współdziałania w wykonaniu zobowiązania (zob. uchwały Sądu Najwyższego ...

c. i dotyczącej czynności, bez wykonania których świadczenie dłużnika nie może ...

współdziałania z kontrahentem w celu wykonania jego zobowiązania. Jak wyjaśnił Sąd ...

Kara umowna należy się stronie umowy w zastrzeżonej wysokości w związku ...

unormowań prawnych lub uzgodnień - gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego wynika z niezachowania przez niego należytej staranności (art. 472 k.c ...

stanami i sytuacjami powstającymi przy wykonaniu umowy odnoszą obowiązek zapłacenia konkretnej kary ...

podejmowane w związku z wykonywaniem umowy, mogące prowadzić do jej niewykonania lub nienależytego wykonania, za wyjątkiem tylko obowiązku spełnienia ...

współdziałania z kontrahentem w celu wykonania ciążącego na nim zobowiązania, sprawia ...

zaistnieniem których na gruncie konkretnej umowy uzasadnione będzie zażądanie kary umownej ...

by ułatwiały kompensowanie szkód, stymulowały wykonanie zobowiązań, sankcjonowały ich naruszenia, a ...

dodatkowych jeszcze sporów. Strony zawierają umowę po to, by swoje interesy ...

ustawa i roszczeń zabezpieczających ich wykonanie. Ustawodawca wygasza je albo odwołując ...

ma jednak przeszkód, by strony umowy uczyniły pewne spowodowane przez kontrahenta ...

casu, a same strony, zawierając umowę, powinny przewidywać rozmaite, związane z jej wykonaniem sytuacje, uwzględniając specyfikę zobowiązań, które ...

umownej, albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia ...

stron już w momencie zawierania umowy albo przez ustalenie mechanizmu, którego ...

być oznaczalne już przy zawarciu umowy. Trzeba jednak zaakcentować, że dalej ...

r. ustawodawca wśród wymagań stawianych umowom zawieranym w reżimie zamówień publicznych ...