sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...
dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem kary umownej ...
też, że powód był zobowiązany do odbioru robót z usterkami. Z ...
od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz ...
J.W. nr (...) w terminie do 14 grudnia 2012 r. za ...
w tej samej wysokości, zwiększone do 0,8% wartości brutto całkowitego ...
października 2012 r., pozwani przystąpili do pracy w dniu 5 listopada ...
robót pozwani musieli dostosować się do obostrzeń w zakresie kontroli i ...
Prace oficjalnie mogły być wykonywane do godz. 18.00, ale najczęściej ...
magazynierem można było je przedłużyć do godz. 18.00 (poza marcem ...
2012 r. zamawiający wezwał wykonawcę do przyśpieszenia prac. Pozwani w odpowiedzi ...
się o wydłużenie terminu robót do dnia 31 grudnia 2012 r ...
niewykorzystanie spowoduje konieczność ich zwrotu do budżetu państwa. W dniu 17 ...
podstawie sporządzono protokół i dołączono kosztorys częściowy na kwotę 824 236 ...
za okres od 15 grudnia do 21 grudnia 2012 r. w ...
r. wykonawca poinformował o gotowości do odbioru robót, ale zamawiający uznał ...
stycznia 2013 r. wezwał pozwanych do podjęcia dalszych prac, informując o ...
Wykonawca zobowiązał się wykonać je do dnia 9 marca 2013 r ...
wyznaczył termin usunięcia stwierdzonych usterek do 25 kwietnia 2013 r. Naliczył ...
od 15 grudnia 2012 r. do 9 kwietnia 2013 r.) w ...
usterki, termin ich wyeliminowania wyznaczono do 10 maja 2013 r. Termin ...
15 dni - od 26 kwietnia do 10 maja 2013 r. w ...
2013 r. zamawiający zwrócił się do pozwanych o usunięcie usterek, z ...
niewywiązania się z tego obowiązku do 6 czerwca 2013 r. zleci ...
nie są w stanie przystąpić do prac, ponieważ nie mogą wejść ...
w godzinach od 7.30 do 14.30, a utrudnienia mogą ...
31 maja 2013 r. Ostatecznie do odbioru inwestycji po usunięciu usterek ...
32 dni - od 11 maja do 11 czerwca 2013 r.) w ...
od 16 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. dobowe ...
czyli 21,17% czasu koniecznego do realizacji całości. Sąd nie stwierdził ...
czasu odprawy przy bramie, dojścia do magazynu, przerwy magazyniera i ewentualnego ...
możliwe było przesunięcie godzin pracy do 18.00, z czego pozwani ...
pracowali 16 dni, w tym do godziny 18.00 jedynie 6 ...
usuwaniu usterek, co uprawniało powoda do obciążenia ich karami umownymi na ...
apelacyjnego. Pozwani kwestionowali uprawnienie powoda do obciążenia ich karami umownymi z ...
prawa jest zapewnienie wyboru najlepszej oferty przedstawionej przez uczestników przetargu, z ...
dochowali należytej staranności przygotowując się do wykonania umowy i nie wykorzystali ...
możliwości, takich jak wizja lokalna, do szczegółowego zapoznania się z zakresem ...
biegłego. Sąd odniósł się też do zastrzeżeń pozwanych, którzy domagali się ...
stosunkach z pozwanymi i dążył do umożliwienia wykonania umowy także w ...
maksymalnej kary umownej powinno co do zasady wyłączać stosowanie art. 484 ...
z tego powodu, że należy do tzw. prawa sędziowskiego ma charakter ...
zamawiającego, a potrzeba zakończenia prac do 14 grudnia 2012 r, wynikała ...
z konieczności wykorzystania środków budżetowych do końca roku kalendarzowego. Powód nie ...
oznacza staranności wyjątkowej, lecz dostosowaną do działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie ...
udostępnienia placu budowy, czy dostępu do magazynów, a także niewłaściwym zastosowaniu ...
przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie ...
Zarzuty te jednak nie uprawniają do formułowania tezy o nieważności postępowania ...
c. Co najwyżej odnoszą się do uchybień procesowych, które w świetle ...
piśmie, przedstawiona stronom, które się do niej ustosunkowały, a następnie uzupełniona ...
z punktu widzenia okoliczności istotnych do rozstrzygnięcia sprawy. Okoliczności te - dotyczące ...
takiego zarzutu, czy nie doszło do naruszenia reguł wyznaczających tok postępowania ...
przez powoda - H. B. - co do zeznań o warunkach atmosferycznych panujących ...
w sobie zarzuty odnoszące się do charakteru kary umownej za nieterminowe ...
zmniejszona. Przede wszystkim skarżący wracają do trwającego w doktrynie - lecz rozstrzygniętego ...
błędną wykładnię). Nie doszło też do niewłaściwego zastosowania art. 471 w ...
prace wykonują w obiektach czynnych, do których dostęp będzie tylko w ...
okoliczności wskazywały na wystąpienie podstaw do formułowania na ich podstawie wzorca ...
dolegliwością skutków, jakie zdarzenia uprawniające do naliczenia kary spowodowały dla wierzyciela ...
c. przyznaje tzw. prawo sędziowskie do odpowiedniego zredukowania kary ustalonej zgodnie ...
Apelacyjnego nie zawierają szczegółowych odniesień do tego rodzaju kryteriów. Pomimo przyjęcia ...
jednak pogląd arbitralny, nie nawiązujący do żadnych mierników wartości, który nie ...
i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania (art. 39815 § 1 ...
zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...
dnia 3 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę prawną ...
przy realizacji inwestycji, co uprawnia do dochodzenia odszkodowania na tej podstawie ...
Krzyżowa, odcinek "A", Zgorzelec-Wykroty". Oferta konsorcjum została wyłoniona w wyniku ...
i wykonawcę. Wykonawca zobowiązał się do rozpoczęcia prac, nie później niż ...
kosztorysowego. Kwota kontraktowa (zgodnie z ofertą wykonawcy) wynosiła netto 71.626 ...
okres wykonania robót z 19 do 27 miesięcy. W dniu 19 ...
placu budowy, co blokowało dostęp do innych działek i utrudniało transport ...
lęgowym ptaków, tj. od kwietnia do końca sierpnia 2007 r., brak ...
kolei pozwany miał zastrzeżenia co do tempa prowadzonych przez wykonawcę prac ...
cen robót budowlano-montażowych, trwający do listopada 2008 r. W listopadzie ...
okresie od stycznia 2001 r. do czerwca 2006 r. następowały wahania ...
okresie od listopada 2006 r. do lipca 2009 r. ceny produkcji ...
umowę, i nie miały podstaw do przewidzenia. Sąd Okręgowy wyjaśnił, że ...
się gospodarki rynkowej, a zatem kosztorys zawarty w ofercie powodowych spółek był oparty na ...
założeniach i nie uwzględniał możliwego do przewidzenia wzrostu. Sąd Okręgowy zauważył ...
w umowie wyłączyły prawo wykonawcy do żądania podwyższenia wynagrodzenia w przypadku ...
robót budowlanych, pozostawiając jedynie uprawnienie do żądania przedłużenia czasu na ukończenie ...
betoniarniami). Sąd Apelacyjny podzielił co do zasady stanowisko Sądu Okręgowego. Wskazał ...
k.c., mający ogólne zastosowanie do wszelkich stosunków umownych, podstawę podwyższenia ...
pozwanego w przekazaniu wykonawcy dostępu do placu budowy w zakresie trzech ...
od 15 marca 2007 r. do 15 sierpnia 2007 r. wobec ...
pozwoleń na budowę dwu wiaduktów (do 11 września 2007 r.), brak ...
działki na postawienie słupa energetycznego (do dnia 27 września 2007 r ...
pozwanego w przekazaniu jej dostępu do placu budowy, w tym także ...
na to, że nie doszłoby do niego, gdyby plac budowy został ...
Sądu Apelacyjnego, brak było podstaw do uznania, że w okresie realizacji ...
Sąd Apelacyjny wskazał - odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego - że hipotezą ...
czasie obowiązywania kontraktu, w stosunku do poziomu z daty zawarcia umowy ...
stwierdził, że nie zachodziły przesłanki do zmiany warunków cenowych w umowie ...
Apelacyjnego, brak było także podstaw do uwzględnienia ewentualnego żądania zasądzenia odszkodowania ...
czasu realizacji robót - miały doprowadzić do podniesienia przez nie dodatkowych kosztów ...
umowy złożyły zgodne oświadczenia co do wyłączenia odpowiedzialności; naruszenie art. 471 ...
przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania wraz z postanowieniem ...
Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu obrazy przepisów postępowania, trzeba ...
na zakres rozpoznania, są niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Uzasadnienie orzeczenia musi ...
opiera się wyrok (postanowienie co do istoty) i w jaki sposób ...
że została dokonana taka ocena. Wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia w orzeczeniu ...
oceny toku wywodu, który doprowadził do wydania orzeczenia (zob. m.in ...
drugiej instancji odnosi się jedynie do tej części pisemnych motywów, w ...
szereg zarzutów zawartych w apelacji, do których nie odniósł się Sąd ...
wystarczające należy uznać odniesienie się do sformułowanych w apelacji zarzutów i ...
i nie odwoływał się już do orzeczeń wydanych w innych podobnych ...
zarzut apelacji, nie mógłby dojść do wniosku o wyłączeniu odpowiedzialności kontraktowej ...
stanowi szczególne unormowanie w stosunku do art. 3571 k.c.; przyjmuje ...
jest dopuszczalna o ile: doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków; zmiana ta ...
objęte pojęciem "nadzwyczajnych wypadków". Zaliczano do nich między innymi wojnę, zarazę ...
nadzwyczajna zmiana stosunków, należy każdorazowo do sądu orzekającego. Korzystając z dorobku ...
zakresie, w jakim w odniesieniu do art. 632 § 2 k.c ...
przyjął, że brak było podstaw do uznania, że w okresie realizacji ...
budowlanego, który jest najbardziej zbliżony do przedmiotu umowy stron. Przedmiotem badania ...
wzrostu cen jak najbardziej zbliżonych do zakresu robót wchodzących w zakres ...
umowy. Nie wystarczy odwołanie się do powszechnie stosowanych wskaźników cen wszelkich ...
podnoszone przez powodów przy uwagach do opinii biegłego Ignacego Kowalskiego a ...
zależy od wykazania, że doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu ...
toku procesu nie odwoływała się do subklauzuli 17.6. FIDIC Uczynił ...
sytuacji przedwczesne staje się odniesienie do zarzutu wyłączenia odpowiedzialności pozwanego za ...
przekazał sprawę Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. jw ...