sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o ...
robót polegających na rozbudowie drogi (...) do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku ...
jakości i rękojmi. Liderem uprawnionym do reprezentacji Konsorcjum na czas postępowania ...
W dniu (...) r. Konsorcjum złożyło ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia za ...
powierzył, a powódki zobowiązały się do wykonania Zamówienia. Integralną jej część ...
Zaakceptowana kwota kontraktowa, zgodnie z ofertą Wykonawcy, określona została na (...) zł ...
określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie (Subklauzula 14.1 w zw ...
Wykonawca uważa się za uprawnionego do jakiegokolwiek przedłużenia czasu na ukończenie ...
przedłużony, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie ...
Zamawiający i Wykonawca zawarli aneks (...) do Umowy, związku ze zmianą stawek ...
w tym za wykonanie umowy do dnia (...) (...) zł netto plus należny ...
uwzględnieniem zmian wynikających z aneksów do Umowy. W czasie realizacji Kontraktu ...
z uwagi na niezachowanie terminów do ich zgłoszenia, brak nieprzewidywalnych zmian ...
8. Wykonawca kwestionował istnienie podstaw do odrzucenia roszczeń i składał roszczenia ...
informował Wykonawcę o braku podstaw do składania roszczeń przejściowych wobec odrzucenia ...
W okresie przygotowywania przez powódki oferty dostępne dane z poprzednich 9 ...
trzech lat 20%, w stosunku do cen z roku (...). Zjawiskiem ekstremalnym ...
po roku (23% w stosunku do danych z pierwszej połowy 2010 ...
dwóch latach (38% w stosunku do danych z pierwszej połowy 2010 ...
trzech latach (34% w stosunku do danych z pierwszej połowy 2010 ...
dynamikę, która jest zbliżona tylko do sytuacji z lat (...). Gwałtowny wzrost ...
a rozpoczęciem nabywania paliw służących do realizacji Kontraktu (...) cena oleju napędowego ...
mogło być niższe niż (...) euro. Do ustalenia wysokości opodatkowania w walucie ...
stawkę akcyzy obowiązującą od (...) r. do (...) zł za tonę oleju napędowego ...
Polsce w okresie po złożeniu oferty przez powódki były: wojna w ...
wzrost kursu dolara amerykańskiego od (..) do (...) r., zmiana stawki akcyzy na ...
gwałtowany wzrost. W okresie przygotowywania oferty przez powodów dostępne dane z ...
a 3 lat - (...) % w stosunku do cen z (...) r. Za zjawisko ...
dużym wahaniom (od [...] w latach (...) do ekstremum powyżej [... zł], które wystąpiły ...
stały trend. W momencie przedstawiania oferty dostępne dane z poprzednich 9 ...
na sformułowanie jednoznacznych wniosków co do wysokości wzrostu cen stali. Średnie ...
rozpoczęciem nabywania stali zbrojeniowej służącej do realizacji Kontraktu (w ... r.) średnia ...
oraz zmiany cen surowców służących do jej produkcji. Przyczynami największych wahań ...
zwiększenie zapotrzebowania na stal niezbędną do inwestycji budowlanych przy jednoczesnej niskiej ...
CSKP 2373/22 9 niezbędnych do produkcji stali (węgla koksującego i ...
miał charakter bezprecedensowy w odniesieniu do lat (...). Wzrost cen asfaltów był ...
w latach (...) miał charakter niemożliwy do zaprognozowania na podstawie danych z ...
od momentu zaistnienia tego zjawiska do momentu przygotowania oferty był zbyt krótki, żeby bez ...
stali nie miał charakteru niemożliwego do zaprognozowania. Wzrost kosztów zakupu oleju ...
podstawie faktur (... zł) - w stosunku do możliwego do przewidzenia, w zależności od przyjętego ...
na podstawie faktur - w stosunku do możliwego do przewidzenia, w zależności od przyjętego ...
na podstawie faktur - w stosunku do możliwego do przewidzenia, w zależności od przyjętego ...
podstawie faktur (... zł) - w stosunku do możliwego do przewidzenia, w zależności od przyjętego ...
Różnica pomiędzy faktycznym a możliwym do przewidzenia poziomem kosztów robót z ...
przewidywanych kosztów i stanowi rodzaj kosztorysu, a Wykonawcy należy się wynagrodzenie ...
wykonane ilości robót. Podane w ofercie wynagrodzenie II CSKP 2373/22 ...
wstępny (ustalane jest na podstawie oferty cenowej obliczonej przez Wykonawcę według ...
Jest ono następnie korygowane stosownie do ewentualnej różnicy między ilościami robót ...
uznał, że nie stanowi przeszkody do stosowania art. 3571 § 1 k ...
od woli stron. Odnosząc się do Subklauzuli 13.8 (przewidującej umowną ...
r). Przedawnienie nie nastąpiło zatem do dnia wniesienia pozwu ani pism ...
powództwo. Zdaniem Sądu Okręgowego przeszkodą do stosowania art. 3571§ 1 k ...
należnego im świadczenia. Odnosząc się do zarzutu pozwanego, że powódki nie ...
w postaci utraty uprawnienia wykonawcy do dodatkowej płatności w razie niezgłoszenia ...
kontraktu wzrosła o (...) % w stosunku do ceny z daty odniesienia. Głównymi ...
Polsce w okresie po złożeniu oferty przez powódki były: wojna w ...
Kontraktu wzrosła o (...)% w stosunku do ceny z daty odniesienia. Poza ...
mieszanki bitumiczne w okresie od (...) do (...) r., co wynikało ze znacznej ...
chodzi tutaj o zmienność możliwą do przewidzenia w ramach standardowych instrumentów ...
była zmianą skokową i niemożliwą do przewidzenia w oparciu o dane ...
w trakcie realizacji Kontraktu doszło do niespodziewanych, niestandardowych i nieprzewidywalnych dla ...
okres od zaistnienia tego zjawiska do przygotowania oferty był zbyt krótki, żeby bez ...
rozpoczęciem nabywania stali zbrojeniowej służącej do realizacji Kontraktu (... r.) średnia cena ...
cena stali wzrosła w stosunku do cen z daty odniesienia o ...
ciągu kilku lat przed złożeniem oferty notowano ceny stali wyższe niż ...
Sądu Okręgowego, brak było podstaw do uwzględnienia roszczenia w zakresie zwiększonych ...
okresie realizacji kontraktu w stosunku do czasu ofertowania, wpłynęły w istotny ...
paliwowej, których skala była niemożliwa do przewidzenia), nabywanego bezpośrednio przez powódki ...
wynika, że powódki konstruując swoją ofertę cenową w przetargu miały możliwość ...
CSKP 2373/22 17 podstawy do przyjęcia, że zwiększone koszty realizacji ...
ta odpowiada wysokości zwiększonych, niemożliwych do przewidzenia kosztów, jakie powódki poniosły ...
zbrojeniowej uznając, że były możliwe do przewidzenia przy sporządzeniu rzetelnej prognozy ...
oleju napędowego i asfaltów, niemożliwych do przewidzenia, wyniosła (...) zł netto (...) zł ...
W tym więc zakresie doszło do naruszenia równowagi kontraktowej między stronami ...
braku staranności powódek przy konstruowaniu oferty i wskazał, że w tym ...
że Sąd Okręgowy zasady konstruowania oferty ustalił w oparciu o zeznania ...
strony, nie było zatem podstaw do powtórzenia w tej części postępowania ...
brał on udziału w przygotowywaniu oferty, co tym bardziej uzasadniało pominięcie ...
nie wykazały, by były podstawy do ich uzupełnienia. Stwierdził, że kwestia ...
faktyczne. Ustalił, że przyjęty w ofercie powódek poziom marży (... %) i zysku ...
z decyzji ich zarządu. Złożenie oferty było poprzedzone ustaleniem jakie ceny ...
od (...) r. Na etapie składania oferty Wykonawcy mieli wiedzę, że Subklauzula ...
umownej jest wykreślona. Z kolei kosztorys inwestorski opierał się na stawkach ...
r. wskazanych opracowaniu Secocenbudu. W kosztorysie tym nie zakładano wzrostu i ...
oceny czy są spełnione przesłanki do zastosowania art. 3571 k.c ...
wysokości zakładanego zysku i marży do straty, bo wykraczało to poza ...
i marży na etapie składania oferty, co było decyzją zarządu powódek ...
takiego podejścia czyni nieuprawnionym sięganie do konstrukcji z art. 357 1 ...
przedsiębiorców w sytuacji, gdy ich oferta była skrojona tak by wygrać ...
biegły M.W. składając ustne wyjaśnienia, podkreślając, że marża głównego Wykonawcy ...
prognozy. Również biegli w ustnych wyjaśnieniach wskazali, że przedmiotem opinii nie ...
Biegli z SGH w ustnych wyjaśnieniach wskazali natomiast, że dane te ...
realia sprawy. Pozwany skalkulował bowiem kosztorys inwestorski w październiku 2009 r ...
Stwierdził Sąd Apelacyjny, że dążenie do wygrania przetargu przy minimalnym zysku ...
rekompensować ewentualnych strat odwołując się do art. 3571 k.c. Uzasadnienie ...
potwierdzenie także w tym, że oferta powódek znacząco odbiegała od innych ...
niższą niż przyjął pozwany w kosztorysie inwestorskim. Nawet, jeśli przyjąć, że ...
że zasady określenia ceny w kosztorysie inwestorskim były znane powódkom, skoro ...
zyskiem i marżą. Ponadto, skoro oferta była tworzona w pierwszym półroczu ...
paliw, a w okresie przygotowywania oferty, dane z poprzednich lat pozwalały ...
cenie kruszywa (asfaltu) i dodawano do tego koszty pośrednie oraz marżę ...
cen dotyczył wszystkich materiałów potrzebnych do budowy drogi, czy tylko tych ...
może być kompensowane odwołaniem się do art. 3571 k.c. Dla ...
podmioty chcące wygrać przetarg, kalkulowały ofertę. Gdyby powódki istotnie nie uwzględniały ...
M.W., że założony w ofercie poziom zysku i marży świadczy ...
nieobjętą typowym ryzykiem gospodarczym. Nie do pogodzenia z zasadami współżycia i ...
k.c., w szczególności co do nadzwyczajnej zmiany stosunków i braku ...
zł, to odnosząc tę kwotę do wynagrodzenia kontraktu (... zł) daje to ...
możliwe było określenie przez powódki oferty na wyższą kwotę. Przyjmując, że ...
paliw należy odnieść te kwoty do relacji straty przy realizacji całego ...
o (...) % wynagrodzenia, które należy odnieść do dwóch spółek, co jest niezwykle ...
cen za asfalt i paliwo do straty przy realizacji kontraktu wskazał ...
zakładanego zysku, który w relacji do straty wynosi (...) %, co powinno pomniejszać ...
w tamtym okresie zaniżanie cen ofert. Istnienie takiej tendencji, nie może ...
2 k.c., sprowadzający się do kwalifikacji charakteru wynagrodzenia objętego Kontraktem ...
charakteru ryczałtowego. Wskazał, że w ofercie wynagrodzenie wykonawcy miało charakter wstępny ...
bezprzedmiotowe uznał także odwoływanie się do zarzutów apelacji powódek dotyczących naruszenia ...
skoro nie wykazały one co do zasady istnienia przesłanek z tego ...
oraz przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...
Sąd Apelacyjny samodzielnej oceny, czy oferta została skonstruowana zgodnie z zasadami ...
założona cena ofertowa była adekwatna do rodzaju, rozmiaru i charakteru robót ...
spoczywał ciężar dowodu zarzutu wadliwości oferty. Pozwany reprezentowany przez fachowy i ...
wobec czego nie było podstaw do wyręczenia go z inicjatywy dowodowej ...
Apelacyjny wyciągnął z faktu, że ofertę, w tym założenia co do wielkości planowanego zysku i marży ...
wykonawca powinien był założyć w ofercie; 9) art. 3571 § 1 k ...
jej przewidzenia, muszą odnosić się do wszystkich powodów dochodzących modyfikacji umowy ...
uwzględnienie. Sąd Apelacyjny przyjął, że oferta powódek nie została skonstruowana zgodnie ...
cena ofertowa nie była adekwatna do rodzaju, rozmiaru i charakteru robót ...
w tym przede wszystkim: treść kosztorysu inwestorskiego, który dowodzi, że można ...
przedstawicieli SGH, że powódki konstruując ofertę kierowały się "chęcią wygrania kontraktu ...
nie dotyczyła oceny staranności sporządzenia oferty (k. 13392), a wypowiedzi przedstawicieli ...
założenia, że skoro pozwany sporządzając kosztorys inwestorski mógł to uczynić w ...
zasad konstruowania zgodnie ze sztuką oferty przez wykonawcę w formule zamówień ...
niska, jest uwzględnienie przy konstrukcji oferty wykonawcy nadzwyczajnych ryzyk ewentualnie takiej ...
22 29 Kwestia wadliwej konstrukcji oferty była jedną z kluczowych przyczyn ...
spoczywał ciężar dowodu zarzutu wadliwości oferty powódek w kontekście możliwości przygotowania ...
powódki należytej staranności przy konstrukcji oferty, nie oparł się na zgromadzonym ...
na okoliczności, które skłoniły go do skorzystania z uprawnienia o którym ...
powódki wniosek dowodowy zmierzał jedynie do przedłużenia postępowania. Z motywów zaskarżonego ...
strony, nie było zatem podstaw do powtórzenia w tej części postępowania ...
brał on udziału w przygotowywaniu oferty, świadek M.S. składał natomiast ...
nie wykazały, by były podstawy do ich uzupełnienia. Stanowisko to w ...
braku staranności powódek przy konstruowaniu oferty i wskazał, że w tym ...
zakresie materiał dowodowy za niewystarczający do rozstrzygnięcia sprawy i z urzędu ...
część zgłoszonych świadków mimo, że do złożenia wniosków o ich przesłuchanie ...
na okoliczności związane z kalkulacją oferty. Nie można przyjąć, by przeprowadzenie ...
nie brał udziału w przygotowaniu oferty nie oznacza bowiem, że z ...
na rozstrzygnięcie. Brak jasności co do stanowiska Sądu Apelacyjnego w tym ...
określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Skarżące uznają natomiast, że tak ...
w sposób wiążący cen jednostkowych kosztorysu. Ma zatem charakter wynikowy i ...
jeżeli po zawarciu umowy doszło do zmian wysokości cen lub stawek ...
nakłady, według stawek przewidzianych w kosztorysie ofertowym, z tym że kwota ...
i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym podlegających zmianom tylko w ...
faktycznie wykonanych robót w stosunku do pierwotnie przewidzianego, co jest charakterystyczne ...
Kontraktu oraz ograniczenie jego wysokości do kwoty odpowiadającej (...) % ceny ofertowej nie ...
ryzyko kontraktowe tylko w stosunku do wynagrodzenia ryczałtowego. Artykuł 632 § 2 ...
22 35 mogą mieć zastosowanie do umowy o roboty budowlane (zob ...
tytułu. Nie kwestionował także co do zasady - wobec niemożności skorzystania przez ...
stosowania klauzuli rebus sic stantibus do przywrócenia naruszonej równowagi na skutek ...
nadzwyczajnej zmiany stosunków w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych w postaci gwałtownych ...
i nieprzewidywalnych w dacie przygotowania oferty i zawarcia Umowy wzrostu cen ...
że takie stanowisko odnoszące się do istotnej zmiany stosunków w rozumieniu ...
przed tymi zmianami odpowiednio konstruując ofertę, a jeśli tego nie uczynił ...
stron, mogły się zabezpieczyć konstruując ofertę z zachowaniem należytej staranności, w ...
zasadami stojącymi u podstaw kalkulacji kosztorysu inwestorskiego. Ten pierwszy kierunek wykładni ...
przyczyn wyżej podniesionych - były niezbędne do dokonania takiej oceny. Zajęte przez ...
w latach (...) miał charakter niemożliwy do zaprognozowania na podstawie danych z ...
oceną skarżących, że kwestia konstrukcji oferty nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia ...
k.c. nie służy bowiem do łagodzenia skutków zwykłego ryzyka kontraktowego ...
wykonawca powinien był założyć w ofercie zasługują na uwzględnienie. Nie można ...
takim wymiarze, w którym dochodzi do przekroczenia tego ryzyka. Wyjaśniono także ...
Przede wszystkim nie ma podstaw do przyjęcia, że z ochrony przewidzianej ...
skutek poczynionych na etapie konstruowania oferty założeń poniosły objętą zwykłym ryzykiem ...
przez powódki na etapie konstruowania oferty nieznacznego zysku wyklucza realizację przesłanek ...
według cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym generalnego wykonawcy, a zatem ...
i generalny wykonawca włączyli też do umowy głównej poprzez subklauzulę 4 ...
ustawowymi odsetkami. Oddalił powództwa co do kwot po 1 181,75 ...
Integralną częścią umowy była także oferta generalnego wykonawcy, w której oświadczył ...
określonych w załączniku nr 2 do tej umowy. Powodowie w umówionym ...
generalnego wykonawcę, powodowie wezwali inwestora do zapłaty. Inwestor wypłacił im łącznie ...
i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy przedstawionym inwestorowi - jako ...
podwykonawców, to jednak odwoływała się do załącznika nr 2, który zawierał ...
zakres odpowiedzialności inwestora w stosunku do podwykonawców była znana wszystkim trzem ...
procesu inwestycyjnego, którzy włączyli ją do umowy podstawowej oraz umowy podwykonawczej ...
głównej. Nadto przeciwny pogląd prowadziłby do kolizji z przepisami ustawy z ...
na zagadnienie prawne, które prowadzi do merytorycznego związania sądu drugiej instancji ...
wtedy, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba wyjaśnienia poważnych wątpliwości o decydującym znaczeniu ...
kilku możliwych stanowisk prawnych, co do których sąd pytający się nie ...
16, nie publ.). Zamiar wystąpienia do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym ...
przedstawionego zagadnienia prawnego jest konieczne do właściwego rozpoznania sprawy. Brak działań ...
instancji w tym zakresie prowadzi do sytuacji, w której Sąd Najwyższy ...
elementy przedmiotowo - istotne umowy podwykonawczej, do których zaliczyć trzeba m.in ...
kreującego jego odpowiedzialność w stosunku do podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia, z ...
c. Nie odniósł się też do podnoszonych w apelacji zarzutów skierowanych ...
skoro jak w tej sprawie do jej treści nawiązywała umowa podwykonawcza ...
podwykonawczej będzie odpowiadał w stosunku do nich za zapłatę wynagrodzenia w ...
nie być zobowiązany w stosunku do wierzyciela w identycznym zakresie. Oczywiście ...
art. 58 § 3 k.c. do umowy podwykonawczej odnośnie do postanowienia zawartego w § 6 ust ...
automatycznie ponosi odpowiedzialność w stosunku do podwykonawców, z pominięciem tego postanowienia ...
się z zobowiązania w stosunku do podwykonawcy. Analizując zgodę inwestora na ...
pełnym zakresie stawek jednostkowych z oferty generalnego wykonawcy (k. 1176/2 ...
według cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym generalnego wykonawcy, a zatem ...
i generalny wykonawca włączyli też do umowy głównej poprzez subklauzulę 4 ...
ustawowymi odsetkami. Oddalił powództwa co do kwot po 1 181,75 ...
Integralną częścią umowy była także oferta generalnego wykonawcy, w której oświadczył ...
określonych w załączniku nr 2 do tej umowy. Powodowie w umówionym ...
generalnego wykonawcę, powodowie wezwali inwestora do zapłaty. Inwestor wypłacił im łącznie ...
i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy przedstawionym inwestorowi - jako ...
podwykonawców, to jednak odwoływała się do załącznika nr 2, który zawierał ...
zakres odpowiedzialności inwestora w stosunku do podwykonawców była znana wszystkim trzem ...
procesu inwestycyjnego, którzy włączyli ją do umowy podstawowej oraz umowy podwykonawczej ...
głównej. Nadto przeciwny pogląd prowadziłby do kolizji z przepisami ustawy z ...
na zagadnienie prawne, które prowadzi do merytorycznego związania sądu drugiej instancji ...
wtedy, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba wyjaśnienia poważnych wątpliwości o decydującym znaczeniu ...
kilku możliwych stanowisk prawnych, co do których sąd pytający się nie ...
16, nie publ.). Zamiar wystąpienia do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym ...
przedstawionego zagadnienia prawnego jest konieczne do właściwego rozpoznania sprawy. Brak działań ...
instancji w tym zakresie prowadzi do sytuacji, w której Sąd Najwyższy ...
elementy przedmiotowo - istotne umowy podwykonawczej, do których zaliczyć trzeba m.in ...
kreującego jego odpowiedzialność w stosunku do podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia, z ...
c. Nie odniósł się też do podnoszonych w apelacji zarzutów skierowanych ...
skoro jak w tej sprawie do jej treści nawiązywała umowa podwykonawcza ...
podwykonawczej będzie odpowiadał w stosunku do nich za zapłatę wynagrodzenia w ...
nie być zobowiązany w stosunku do wierzyciela w identycznym zakresie. Oczywiście ...
art. 58 § 3 k.c. do umowy podwykonawczej odnośnie do postanowienia zawartego w § 6 ust ...
automatycznie ponosi odpowiedzialność w stosunku do podwykonawców, z pominięciem tego postanowienia ...
się z zobowiązania w stosunku do podwykonawcy. Analizując zgodę inwestora na ...
pełnym zakresie stawek jednostkowych z oferty generalnego wykonawcy (k. 1176/2 ...
B.-C". Powódka była zobowiązana do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówień ...
pkt 1 i odrzuciła jego ofertę na podstawie art. 89 ust ...
był P. K. Jej odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zostało odrzucone ...
drugą w kolejności najkorzystniejszą cenowo ofertę. Odbiór końcowy robót nastąpił dnia ...
uprzedniego uzyskania od niego pisemnych wyjaśnień. Ostatecznie pozwany pismem z dnia ...
uznał, że zastrzeżenie dotyczące przedstawienia do oceny dokumentacji przetargowej było w ...
gdyż miało umożliwić kontrolę co do naruszenia przepisów i ew. wycofanie ...
uwarunkowań geologicznych, znajomości budżetu i kosztorysu inwestorskiego) i niedostępna dla innych ...
że skoro skorzystanie z uprawnienia do rozwiązania umowy było nieskuteczne, to ...
się przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty osobą uczestniczącą w przygotowaniu dokumentacji ...
kierowniczym stanowisku u wykonawcy składającego ofertę przetargową, art. 24 ust. 2 ...
istotnych warunków zamówienia, w sporządzeniu oferty, a także wypowiedzenia się, czy ...
i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE), do których odwołuje się skarżący, wynikają ...
faktycznych, zawsze jednak odwołują się do dyrektywy orzeczniczej dotyczącej przestrzegania zasad ...
posługiwania się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu czynności ...
prowadzonego postępowania" zatem w odniesieniu do osób prawnych należy je interpretować ...
czyli po prawomocnym zakończeniu postępowania. Do pozwu zostały załączone dokumenty umożliwiające ...
wdania się w spór co do innych okoliczności i których, mimo ...
wymagających prowadzenia postępowania dowodowego. Co do zasady nie można również zaakceptować ...
zakrojonej podstawie faktycznej, nie doszło do uzupełnienia postępowania dowodowego w postępowaniu ...
zanegowania prawidłowości poprzednich ustaleń, jedynie do odmiennej oceny prawnej. Z tych ...
przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o ...
wojewódzkiej nr (...). Powód zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy na dzień ...
i miało nie podlegać waloryzacji do końca trwania umowy (§ 7). Rozliczenie ...
roboty potwierdzonymi przez inżyniera kontraktu, do kwoty nie większej niż 90 ...
także, że zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy kary umownej za ...
1 a). Wykonawca był uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający ...
na dzień odstąpienia, oraz zgłosić do odbioru roboty przerwane i zabezpieczające ...
w opisie sposobu obliczenia ceny oferty, wskazano, że zostanie ona wyliczona ...
przez wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji uproszczonej, sporządzone ...
jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie nie podlegały zmianie i waloryzacji ...
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i określały faktyczny zakres wykonanych ...
Wyniki obmiarów miały być wpisywane do książki obmiarów i podlegać akceptacji ...
i ich cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Po weryfikacji przez inżyniera ...
protokołami odbioru robót stanowiły podstawę do fakturowania przez wykonawcę zrealizowanych robót ...
Sposób rozliczenia kontraktu jako kosztorysowy do wartości 90% wartości robót na ...
2013 r. strony zawarły aneks do umowy (Nr (...)) zmieniający termin jej ...
grudnia 2013 r., które wpłynęło do pozwanego w dniu 9 grudnia ...
oraz umowami dodatkowymi i gotowość do ich odbioru. W dniu 18 ...
kierownik budowy powoda wezwał pozwanego do dokonania odbioru robót do dnia 27 grudnia 2013 r ...
z tej czynności protokół odbioru. Do dnia 31 maja 2014 r ...
stwierdzonych w załączniku nr 1 do protokołu. Pozwany odesłał otrzymany od ...
przewodnim przekazał je inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia. W dniu 6 lutego ...
r. pełnomocnik powoda wezwał pozwanego do odbioru robót oraz podpisania protokołu ...
ich odbioru końcowego w terminie do dnia 2 czerwca 2014 r ...
czerwca 2014 r., które wpłynęło do pozwanego w tym samym dniu ...
protokołu odbioru oraz wezwał pozwanego do zapłaty kary umownej w kwocie ...
095.477,14 zł brutto, do zapłaty przez pozwanego i zafakturowania ...
i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Wyrokiem z dnia 5 ...
wyroku uznając, że nie doszło do skutecznego odstąpienia wykonawcy od umowy ...
i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W tak ustalonym ...
Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia powództwa. Mając na względzie ...
7 umowy. Potwierdzają to także wyjaśnienia udzielone przez pozwanego w trakcie ...
uznał, że brak było podstaw do przyjęcia, że ustalone umową wynagrodzenie ...
zł, stanął na stanowisku, że do zapłaty pozostała kwota 10.415 ...
23 zł, co oznacza, że do zapłaty pozostało 11.467.961 ...
umowy polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia do kwoty 117 053 926,79 ...
i wartość poniesionych kosztów. Co do zasady kwota wynagrodzenia ryczałtowego nie ...
robót i nie podlega waloryzacji do końca trwania umowy. Wprawdzie postanowienia ...
dotyczy bowiem tylko sposobu sporządzenia oferty i wyliczenia ceny. Istotna jest ...
w której wskazano, że cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania ...
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynagrodzenie ...
przy zawarciu umowy, kwota wybranej oferty staje się ceną (wynagrodzeniem), za ...
zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy. Do odmiennych wniosków nie prowadzi także ...
STWiORB, w którym zobowiązano wykonawcę do prowadzenia książki obmiarów. Wskazał Sąd ...
terminu nawiązuje ze swej istoty do kosztorysowego systemu wynagradzania. Nie może ...
wykonane roboty nastąpi "zgodnie z kosztorysem ofertowym", a ewentualne roboty dodatkowe ...
Mimo zaaprobowania stanowiska powoda, co do ryczałtowego charakteru należnego mu wynagrodzenia ...
ponosi odpowiedzialności, zamawiający zobowiązany był do rozliczenia się z wykonawcą z ...
10 ust. 2 punkt 2 - do odstąpienia od umowy. Identyczne stanowisko ...
I AGa (...)). Pogląd ten należał do istoty rozstrzygnięcia w tych sprawach ...
kary umownej czy wynagrodzenia kosztorysowego, do których odnosi się pozwany w ...
powód w pozwie odwołując się do konsekwencji rozwiązania umowy i co ...
jednak wymaga, że przyczyniła się do tego niekonsekwentna postawa samego powoda ...
mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych umową ...
przyczyn niezależnych od niego, zgłosić do dokonania odbioru roboty przerwane oraz ...
nie odpowiada, zobowiązany był natomiast do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz ...
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, odkupienia materiałów, konstrukcji ...
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, co oznacza, że ...
w motywach rozstrzygnięcia ograniczył się do odwołania do § 10 umowy, nie wyjaśniając - poza ...
sposób rozumienia złożonych oświadczeń woli. Do tego rodzaju kryteriów wykładni umowy ...
ustalone wynagrodzenie, nie podlegające waloryzacji do końca trwania umowy, ma charakter ...
zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do daty odstąpienia od umowy strony ...
a nie odwoływały by się do wysokości umówionego wynagrodzenia. Sam fakt ...
przez pozwanego odbioru robót, co do których uzyskał decyzję o pozwoleniu ...
prace budowlane jest umowa. Skoro do odstąpienia od umowy doszło po ...
to może być bowiem pomocne do ustalenia zakresu umownego odstąpienia od ...
się bowiem zwłoki tylko co do części świadczenia polegającego na odbiorze ...
od umowy odnosi się jedynie do tej jej części, która nie ...
podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie ...
ryczałtowe, a odstąpienie od umowy, do którego doszło z przyczyn obciążających ...
nunc, to powód ma prawo do uzyskania wynagrodzenia ryczałtowego za roboty ...
stronie powoda powstało zatem prawo do żądania całego uzgodnionego przez strony ...
wykonawcy powinno być określone proporcjonalnie do wykonania. Sąd Apelacyjny nie przeanalizował ...
Jedynie w przypadku, gdyby doszło do odstąpienia od umowy w całości ...
nie mogą być zatem podstawą do określenia wysokości należnego wykonawcy świadczenia ...
cen rynkowych, co sprowadza się do wyliczenia kosztorysowej wartości wykonanych przez ...
roszczenie dochodzone pozwem ma się do kwoty dochodzonej przez powoda w ...
przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...
zamówienia za okres od 1 do 31 lipca 2012 r.; - kwota ...
zamówienia za okres od 1 do 31 lipca 2012 r.; - kwota ...
listopada 2012 r. jako dopłaty do wynagrodzenia za roboty, które wykonał ...
z odebraniem robót w okresie do 26 października 2012 r. Pozwana ...
2013 r. sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania, a wyrokiem z ...
realizowanego zamówienia. Wykonawca miał sporządzić kosztorysy ofertowe na zamówienia dodatkowe przy ...
wysokości nie wyższej niż w ofercie zamówienia podstawowego, a brakujące ceny ...
wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z zamawiającą przy opracowywaniu ...
wynagrodzenia zobowiązał się m.in do: - demontażu, napraw i montażu ogrodzeń ...
i przekazania go zamawiającej najpóźniej do dnia odbioru końcowego. Po zakończeniu ...
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru ...
miał zawiadomić zamawiającą o gotowości do odbioru załączając protokoły odbiorów technicznych ...
i kolektor wodociągowy pozostaną niepodłączone do sieci, uniemożliwiając uruchomienie i sprawdzenie ...
miejscowości B. i R.. Jedynie do grudnia 2009 r. wykonawca zgłaszał ...
wykonanych odcinków nie były zgłaszane do dziennika budowy. Nie przeprowadzono prób ...
odcinki wodociągu nie były podłączone do sieci wodociągowej, a użycie wody ...
od 17 grudnia 2009 r. do 17 maja 2010 r. 3 ...
ciśnieniowej oraz gotowości tego odcinka do odbioru końcowego. Te prace wykonano ...
lutego 2011 r. zamawiająca wystąpiła do Przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o ...
napięcia. Od sierpnia 2009 r. do grudnia 2011 r. wykonawca wystawił ...
nimi robót jest zgodny z kosztorysem ofertowym, odebrano wymienione w nich ...
i części ujęte odrębnymi częściami kosztorysu. Z uwagi na ujawnioną w ...
zleciła wykonawcy wykonanie w terminie do 20 grudnia 2011 r.: 1 ...
przewidziały takie same postanowienia co do roszczeń z tytułu wad ujawnionych ...
Od czasu opracowania projektów sieci do chwili ich realizacji zmieniali się ...
nie zawsze byli zainteresowani podłączeniem do sieci, co wstrzymywało prace. Niektóre ...
z zamawiającą kierując właścicieli uprzednio do przyszłego administratora sieci. Inni właściciele ...
w umowie. Kierownik budowy dzwonił do inspektora nadzoru, który zgodę na ...
że po wpisaniu tych prac do dziennika budowy zamawiająca za nie ...
w zakresie sposobu podłączenia budynków do wodociągu i kanalizacji, rezygnacji z ...
że wodociąg nie jest przygotowany do odbioru końcowego. 9 lipca 2012 ...
że roboty nie nadają się do odbioru i powoływał się m ...
2012 r. wykonawca przesłał zamawiającej kosztorysy powykonawcze na roboty dodatkowe, lecz ...
2012 r., wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego. Sporządzoną wówczas dokumentację ...
i stwierdziła, że zgłoszenie robót do obioru końcowego było przedwczesne, gdyż ...
wymaganych przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru, tj. nie dostarczył protokołów ...
instalacji. Komisja odstąpiła od odbioru do czasu przedłożenia dzienników budowy z ...
termin na zakończenie wszystkich prac do 31 lipca 2012 r. pod ...
53 odcinków kanalizacji nadaje się do odbioru bez poprawek, administrator wskazywał ...
a wykonawca nie dostosował przepływomierza do wymaganych parametrów. Wykonawca odmówił podpisania ...
umowy za okres od 1 do 31 lipca 2012 r. w ...
umowną za zwłokę w odbiorze do kwoty, tj. 1.635.628 ...
zł, a także wezwał zamawiającą do zapłaty kwoty 1.095.108 ...
J. zaobserwował infiltrację wód gruntowych do kanalizacji, co wskazywało na jej ...
trwało od lipca 2012 r. do listopada 2012 r., a także ...
B. - M. - R. w terminie do 30 września 2014 r. za ...
zostały odebrane i przekazano sieć do użytku. Faktura na kwotę 1 ...
rodzimym z kamieniami, co prowadziło do jego uszkodzeń, użycie materiałów innych ...
494 k.c.). Odnosząc się do tych okoliczności Sąd Okręgowy wskazał ...
Wykonanie w wyznaczonym dodatkowo terminie do 31 lipca 2012 r. brakujących ...
wówczas prace były kilkukrotnie zgłaszane do odbioru. Zaniechano ich za przyzwoleniem ...
czysto formalnym, mającym stworzyć pretekst do odstąpienia od umowy. Skoro oświadczenie ...
zamówienia w okresie od 1 do 31 lipca 2012 r. było ...
przez inspektora nadzoru i odsyłających do kosztorysu ofertowego. Posługując się tą samą ...
brutto, zapłaconą wykonawcy zastępczemu stosownie do umowy z 22 kwietnia 2014 ...
wynagrodzenie umowne zasadne było co do kwoty 16.382,24 zł ...
bez respektowania postanowień umowy co do tego, w jaki sposób roboty ...
od 1 lipca 2012 r. do 26 października 2012 r. (102 ...
formalnego zgłoszenia przez wykonawcę robót do odbioru, przedmiot umowy z 1 ...
od 22 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. i ...
od 19 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. i ...
w części, a mianowicie co do charakteru i treści umów łączących ...
że przedmiot umowy został zgłoszony do odbioru w terminie określonym umową ...
współodpowiedzialna za braki dokumentacji niezbędnej do odbioru robót. Wyznaczenie przez nią ...
dodatkowego terminu na zakończenie prac do 31 lipca 2012 r. było ...
pozytywnie. Skoro nie było podstawy do pomniejszenia wynagrodzenia za roboty wykonane ...
Strony rozliczały się na podstawie kosztorysu. Dokonywanie zatem przez Sąd Okręgowy ...
kary za nieprzystąpienie w terminie do ich odebrania. Zamawiająca zaskarżyła wyrok ...
skargą kasacyjną w części co do rozstrzygnięcia oddalającego jej apelację od ...
podstawie tego przepisu wezwała wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczyła mu ...
i przyjęcie, że zobowiązana była do wykazania, w jakim zakresie realizacja ...
i przyjęcie, że zobowiązana była do wykazania, w jakim zakresie realizacja ...
uznanie, że nie istniały podstawy do naliczenia kar umownych za zwłokę ...
chociaż wiedział, iż nie był do świadczenia zobowiązany; - art. 483 § 1 ...
pominięcie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wyjaśnienia dlaczego sąd nie zastosował art ...
wodociągowej i infiltrację wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej po październiku 2014 ...
robót, w sytuacji gdy stosownie do art. 636 k.c. wykonawca ...
istotne i nie istniały podstawy do dokonana jego odbioru końcowego; art ...
umowie kary umownej za nieprzystąpienie do odbioru. Wykonawca wniósł o uchylenie ...
i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Zamawiająca wniosła o ...
razie podniesienia zarzutów odnoszących się do ustalonej podstawy rozstrzygnięcia, a takie ...
celu wypracowania własnego stanowiska co do jej podstawy faktycznej. Jeśli stanowisko ...
z jego ustaleniami. W połączonych do wspólnego rozpoznania sprawach strony niniejszego ...
328 § 2 k.p.c. do uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji ...
i zakres rozpoznania są potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli sąd drugiej ...
podziela ocenę dowodów i ustalenia, do których ona doprowadziła, to nie ...
wykonanych poza umową. W nawiązaniu do zarzutów apelacji zamawiającej zakwestionował jednak ...
wysokie jest to wynagrodzenie według kosztorysów powykonawczych robót, które wykonawca zrealizował ...
umowy, a zatem w nawiązaniu do ich obmiarów i stawek jednostkowych ...
których strony postanowiły, że posłużą do oznaczenia ostatecznej ceny za poszczególne ...
Apelacyjny zadeklarował w uzasadnieniu, że do tego wątku ustaleń wróci jeszcze ...
biorąc pod uwagę aktualne (zweryfikowane) kosztorysy powykonawcze oraz umowę." Z tej ...
nie wynika, przez kogo te kosztorysy powykonawcze zostały zweryfikowane i na ...
zamawiającą, czy też miał podstawy do ustalenia tej okoliczności zgodnie z ...
stawek mających mieć zastosowanie w kosztorysie powykonawczym, który wykonawca zobowiązany był ...
odcinka wykonanych prac. W takim kosztorysie nie mogą być jednak ujęte ...
Wynika z nich także, że do pewnych robót (np. instalacja pod ...
na nakład pracy fizycznej potrzebnej do ich wbudowania w grunt (np ...
stawki kosztorysowe zastosowane przez wykonawcę do określenia ceny za roboty, które ...
w ramach inwestycji prace niemożliwe do zrealizowania z uwagi na zmienione ...
o możliwości odstępowania od tego, do czego zobowiązały się przy jej ...
r. dotyczącej sześciu dodatkowych zadań do wykonania. Ten sposób postępowania nie ...
został jednak zachowany w odniesieniu do robót, których wartość Sąd Okręgowy ...
i w jakimś zakresie niemożliwe do odłączenia od niej. Trafnie zamawiająca ...
interesu publicznego, a od stających do przetargów wykonawców zabiegających o zawarcie ...
zostały wbudowane w sieć należącą do zamawiającej i przez nią eksploatowaną ...
kasacyjnej zamawiającej, odnoszące się zarówno do ustaleń, jak i wykładni i ...
ustaleń albo innego odniesienia się do okoliczności, które miały miejsce już ...
wynagrodzenie i wartość robót dodatkowych. Do pisma procesowego z 18 października ...
wynagrodzenia wierzytelności zamawiającej w stosunku do niego o pokrycie koszów wykonania ...
o których tu mowa należą do istotnych w sprawie, skoro na ...
rozliczając strony nie miał podstaw do umorzenia wierzytelności wykonawcy przez jej ...
c. Z ustaleń Sądu Okręgowego, do których Sąd Apelacyjny nie odniósł ...
sprawie, wynika, że zanim doszło do odebrania robót zamawiająca stwierdziła występowanie ...
z art. 656 k.c. do skutków wykonywania przez wykonawcę robót ...
wykonanego dzieła nie mogły mieć do nich zastosowania. Zgodnie art. 636 ...
umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć ...
ukończone i nie było warunków do ich odebrania, a zarazem już ...
Apelacyjny wynika, że za doprowadzenie do stanu, w którym niemożliwe stało ...
prób. W efekcie, gdy przyszło do odbioru robót, okazało się, że ...
przez nią dokumentów, bez których do odbioru nie dojdzie. Skoro jednak ...
naliczyć kar umownych za doprowadzenie do stanu uzasadniającego złożenie takiego oświadczenia ...
świadczenia z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to ...
przyjmującego zamówienie, warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. W takiej ...
ustalenie i sformułowaną w odniesieniu do niego przez Sąd Okręgowy ocenę ...
szczelności, gdyż były one niemożliwe do przeprowadzenia w technice przewidzianej umową ...
właściwości jej przedmiotu oraz celu, do osiągnięcia którego zmierzała zamawiająca przez ...
że sieć przed jej oddaniem do użytku będzie wymagała sprawdzenia. Wykonawca ...
wykonania ciążących na niej stosownie do art. 647 k.c. obowiązków ...
Wykonawca nie był zatem gotowy do oddania robót ani 30 czerwca ...
w wyznaczonym mu dodatkowym terminie do 31 lipca 2012 r. Także ...
w dłuższym terminie, to jest do 26 października 2012 r., na ...
powołuje się sam wykonawca odnosząc do niego obliczenie żądanych kar umownych ...
wymagań warunkujących przystąpienie przez zamawiającą do ostatecznego odebrania przedmiotu umowy. W ...
właściwości, chociaż zwykle sprowadza się do pewnego nakładu na nieruchomość lub ...
po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do ostatecznego przekazania zamawiającej przedmiotu umowy ...
odsunięcie w czasie odbioru aż do ich usunięcia albo - gdyby były ...
kasacyjnego, orzeknie Sąd Apelacyjny stosownie do wyniku postępowania. jw ...
zostały też określone wymagania co do ilości pracowników mających zajmować pomieszczenia ...
oraz system ewakuacji. Powód złożył ofertę na wykonanie zadania za kwotę ...
w której wykonawca zobowiązał się do wykonania inwentaryzacji dla celów projektu ...
i 15 grudnia upłynął termin do złożenia szczegółowej koncepcji architektonicznej obiektu ...
o wydłużenie terminu zakończenia prac do dnia 31 stycznia 2009 r ...
2009 r. udzielono powodowi pełnomocnictwa do reprezentowania KWP w W. przed ...
zakres zmian i propozycje zmian do przedłożonego projektu. Na spotkaniu w ...
funkcjonowania budynku, w tym doszło do sprecyzowania obsady osobowej budynku, która ...
od 30 grudnia 2008 r. do 17 kwietnia 2009 r. na ...
r. pozwany przedstawił powodowi uwagi do przedłożonej dokumentacji celem jej skorygowania ...
pomieszczeń, jak również rysunki dołączone do SIWZ nie odpowiadały części opisowej ...
należnego powodowi i wezwał powoda do zapłacenia kwoty 4 788 zł ...
2011 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty należności w kwocie 126 ...
jest za mała w stosunku do potrzeb. Umowa dotyczyła projektu budynku ...
określonych w umowie był nierealny do dotrzymania. Podkreślił, że kwestie zmiany ...
w toku wykonywania umowy doszło do rozszerzenia zakresu robót nie znajduje ...
ocenie Sądu Okręgowego zaszły podstawy do zmniejszenia kary umownej w świetle ...
k.c. Pozwany wskazał, że do opóźnienia w wykonaniu umowy doszło ...
dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 24 grudnia 2009 r ...
powinien wynieść 32 tygodnie czyli do 15 czerwca 2009 r. Wysokość ...
wydatkowanie środków publicznych. W odniesieniu do umów o dodatkowe prace projektowe ...
drugiej instancji materiał dowodowy prowadzi do wniosku, że wśród robot wymienionych ...
projektowych, jakie okażą się konieczne do osiągnięcia celu w postaci wykonania ...
całościowego. W sprawie niniejszej mamy do czynienia z profesjonalnym wykonawcą prac ...
warunków zamówienia i miał możliwość wyjaśnienia przez zamawiającego wszelkich wątpliwości oraz ...
bardzo ogólnie ale jest skierowana do profesjonalistów zajmujących się zawodowo wykonywaniem ...
go karą umowną. Odnosząc się do zarzutów związanych z karą umowną ...
od 15 czerwca 2009 r. do 24 grudnia 2009 r. w ...
ulec miarkowaniu o połowę czyli do kwoty 32 099 zł a ...
także uznana za zasadną co do kwoty 4788 zł z tytułu ...
przez zamawiającego. Apelacja pozwanego co do kosztów procesu została oddalona. W ...
przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu ewentualnie ...
jego zmianę i orzeczenie co do istoty sprawy przez zasądzenie kwoty ...
k.p.c., które zmierzają do zakwestionowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania dowodowego ...
Oznacza to, że decyzja co do powołania biegłego, a zwłaszcza kolejnych ...
specjalnych w takich kwestiach, których wyjaśnienie przekracza zakres wiedzy wynikający z ...
podstawę ustaleń, to brak podstaw do przyjęcia zasadności zarzutu naruszenia art ...
opinii biegłego B. i się do niej odwoływał cytując z niej ...
Zarzut ten nie może zmierzać do innej oceny dowodów niż to ...
lecz wniosek obu biegłych co do tego, że powód jako profesjonalista ...
sąd odnosił się przede wszystkim do innych dokumentów oraz opinii biegłych ...
projektu budowy, nie mogą prowadzić do nieważności umowy. Pozostałe rozważania powoda ...
wysokości kary umownej. Co zaś do wysokości wynagrodzenia i wskazania na ...
na uwadze powyższe brak podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 29 ...
zobowiązaniem i nie było podstaw do unieważnienia umowy w części wykraczającej ...
zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są zakazane i w ogłoszeniu ...
w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...
czerwcu 2007 r. powód przystąpił do przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu ...
W trakcie postępowania powód wystąpił do zamawiającego z pytaniami dotyczącymi dokumentacji ...
wskazano, że ceny jednostkowe wystawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami ...
włączając koszty i wydatki konieczne do wykonania opisanych robót razem z ...
wahają się od 130,20 do 154,85 m n.p ...
wymieniono poszczególne kolektory. W swojej ofercie uwzględnił wszystkie odcinki, na których ...
na profilach. Były one konieczne do zakończenia wszystkich prac związanych z ...
budowlane, a spór sprowadzał się do tego, czy powodowi przysługuje dodatkowe ...
Zamawiający nakazał skalkulować w cenie oferty koszt robót tymczasowych, które wchodziły ...
ująć jako dodatkowych w stosunku do przedmiotu zamówienia. Powód powinien kompleksowo ...
badaniach geotechnicznych. Brak było podstaw do przyjęcia, że pozwany w sposób ...
poziomu wód gruntowych odnosiły się do okresu badań z kwietnia 2006 ...
obejmował wszelkie roboty budowlane konieczne do osiągnięcia celu w postaci wykonania ...
wykończenia kanalizacji. Nie ma podstaw do uznania, że pozwany wskazał, iż ...
budowlanych roboty odwodnieniowe były przewidziane do wykonania w ramach umowy, można ...
nie mógł uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego z uwagi na nieprzekazanie ...
nie jest stosowane w odniesieniu do robót budowlanych o charakterze liniowym ...
badań byłby bardzo wysoki, zbliżony do kosztów wykonania samych prac budowlanych ...
wynikać informacje pozwalające określić zakres oferty i jej wartość. Co więcej ...
powód nie domagał się dalszych wyjaśnień; uznał więc je za wystarczające ...
geotechnicznej (w kwietniu 2006 r.) do chwili wykonywania robót (przełom 2007 ...
ustalił wartość tych robót w ofercie. Nie było to konsekwencją wadliwości ...
na etapie przygotowywania i składania oferty na wykonanie kanalizacji. Sąd Apelacyjny ...
podkreślił również, że wartość złożonej oferty miała decydujące znaczenie dla wyboru ...
indywidualnie przez oferentów założeń co do rodzaju nie-zbędnych robót, ich ...
przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do pomijania przez oferenta (być może ...
które pierwotnie pominął przy kalkulowaniu oferty. Nie ma to charakteru jedynie ...
się w aktach sprawy zestawienia ofert wynika, że ich wartość była ...
1.874.023,70 euro (oferta powoda, która okazała się najtańsza) do kwoty 3.585.871,37 ...
gdyż nie było to niezbędne do rozpoznania sprawy, czy w miejscach ...
kwotom przyjętym przez powoda w kosztorysie ofertowym, czy była niższa i ...
powoda. Nie istniały też podstawy do podwyższenia wynagrodzenia powoda na podstawie ...
wykładnię łączącego strony kontraktu, prowadzącą do uznania, że ogólny zapis części ...
przez jego błędną wykładnię, prowadzącą do uznania, że: a) dopuszczalne jest ...
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, b) wywiązanie się z obowiązku ...
mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, może nastąpić poprzez przekazanie oferentom ...
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ryzyko negatywnych konsekwencji braku jednoznacznego ...
prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iż ryzyko wątpliwości wynikających ...
jego niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło do uznania, że ocena przedmiotu zamówienia ...
wątpliwości, podczas gdy zwracanie się do zamawiającego o wyjaśnianie treści SIWZ ...
nie gwarantuje mu możliwości wyczerpującego wyjaśnienia wątpliwości, z uwagi na ograniczenia ...
ponosić negatywnych konsekwencji braku ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości; 5) art. 630 § 1 ...
p.c. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2012 r ...
I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu wraz ...
Sądu II instancji - przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu wraz ...
pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu naruszenia prawa procesowego, gdyż ...
p.c. - w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2012 r ...
dowodowa odnosi się przede wszystkim do twierdzeń i dowodów dotyczących bezpośrednio ...
w pozwie roszczenia, a nie do twierdzeń i dowodów, które mogłyby ...
rzecz ma się w odniesieniu do pozwanego (zob. np. wyroki SN ...
w postaci STWiORB był niezbędny do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, co też ...
umowa została zawnioskowana jako załącznik do pisma wszczynającego postępowanie w sprawie ...
Interpretacja Sądu Apelacyjnego w odniesieniu do zakresu robót stanowiła jednak naruszenie ...
taki sposób, jak w odniesieniu do ww. kolektorów. W świetle z ...
technicznej, zaś inwestor zobowiązuje się do jego odbioru i zapłaty umówionego ...
stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do świadczenia wykonawcy w postaci oddania ...
umową). Bezspornie powód dostosował swoją ofertę do przedstawionej mu dokumentacji, a więc ...
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z tego przepisu wynika wprost ...
wziąć pod uwagę przy sporządzaniu ofert. W omawianej sytuacji chodziło o ...
tylko konieczność wykonania robót niezbędnych do osiągnięcia celu umowy (wykonania kanalizacji ...
tej działalności, oznacza staranność dostosowaną do działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie ...
zajmują się działalnością predysponującą je do sporządzania opinii w postępowaniu sądowym ...
wykonanie określonej kanalizacji, to niezbędne do tego jest wykonanie określonych robót ...
których ilość wpływała na wysokość oferty. Jeżeli zatem zamawiający tak przygotował ...
geologicznych (hydrologicznych), które są niezbędne do ustalenia zakresu robót odwodnieniowych, nie ...
1 p.z.p. - podstawy do odstąpienia od uwzględnienia w opisie ...
wpływ na koszt robót niezbędnych do wykonania określonego obiektu. Jeżeli jednak ...
na podstawie której zostaje złożona oferta, powinien zostać jednoznacznie określony przedmiot ...
ma wykonać wszystkie roboty niezbędne do wykonania obiektu (przedmiotu umowy), gdyż ...
wahają się od 134,7 do 158,90 m n.p ...
w projekcie nie daje podstaw do wniosku - jak to przyjął Sąd ...
nie jest możliwe odwołanie się do ogólnikowych sformułowań typu "konieczność wykonania ...
mogących mieć wpływ na sporządzanie oferty, nie może być realizowany w ...
celu wyeliminowania niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia, a więc takie ...
c., wykonawca powinien uwzględnić w ofercie tylko te ryzyka, które w ...
charakteru działalności wykonawcy, są możliwe do przewidzenia. Jeżeli inwestor nie opisze ...
wizja lokalna nie dawała podstawy do zakwestionowania opisu przedmiotu zamówienia (i ...
z uwagi na termin złożenia oferty. To na zamawiającym spoczywa obowiązek ...
trzecich). Jeżeli powstają wątpliwości co do jednoznaczności postanowień SIWZ (a szerzej ...
oparciu o którą wykonawcy składają oferty), muszą być one rozstrzygane na ...
pomiędzy wykonaniem projektu a przystąpieniem do wykonania robót itd. Tymczasem nie ...
uchybienia. Chociaż możliwość uzależnienia złożenia ofert w przypadku zamówień publicznych od ...
wywody skarżącego nie były więc do końca uzasadnione, nie chodzi tu ...
pomiędzy wykonaniem projektu a przystąpieniem do wykonania robót (ponad rok), gdyż ...
lokalna nie mogła bowiem doprowadzić do poznania warunków terenowych inwestycji, aby ...
fakt, iż wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...
mimo że miał wątpliwości co do zakresu robót, zrezygnował z kontynuowania ...
ryzyko podjął decyzję o złożeniu oferty o określonej treści, uznając, że ...
obowiązku zwracania się z pytaniami do zamawiającego aż uzyska spodziewany rezultat ...
która pozwoli na sporządzenie właściwej oferty. W związku z tym kwestia ...
takim bowiem przypadku, skoro dokumentacja, do której odwołał się zamawiający, określała ...
zamówienia okazało się, że dokumentacja, do której odesłał, nie zawierała wszystkich ...
a więc i wartość składanej oferty. Skoro - jak wynika z opinii ...
zdecydowanie wyższy. Na etapie składania oferty nie chodziłoby bowiem (bo z ...
to rozumieli wszyscy oferenci, najniższa oferta opiewałaby zapewne na kwotę wyższą ...
to, aby złożyć jak najniższą ofertę, a potem wystąpić ewentualnie z ...
roszczeniami. Faktem jest, że wartość ofert przedstawionych przez potencjalnych wykonawców w ...
1.874.023,70 euro (oferta powoda - najniższa), przez kwoty 1 ...
3.423.834,84 euro, do najwyższej oferty opiewającej na kwotę 3.585 ...
wyjaśnione, z jakich przyczyn inne oferty były wyższe od oferty powoda, a w szczególności, że ...
przez pozwanego, (...)WK przedłożyłaby te oferty, tym bardziej, że to na ...
tym nie zauważyć, że jeżeli do kwoty z oferty powoda zostanie dodana kwota objęta ...
oferenci nie uwzględnili w swoich ofertach wykonania robót odwodnieniowych na innych ...
wizja lokalna nie dała podstaw do zwrócenia zamawiającemu uwagi na nieprawidłowości ...
powód wykonał dodatkowe roboty, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zachodzi ...
rzecz powodowej spółki, a odnośnie do tego drugiego roszczenia Sądy meriti ...
się nie wypowiedziały, ani co do zasady, ani co do wysokości. Mając powyższe na względzie ...
sprawę Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...
Umowa została zawarta na podstawie oferty powódki złożonej w przetargu ograniczonym ...
powódkę za poszczególne elementy robót. Kosztorys został przygotowany przez powódkę zgodnie ...
cen jednostkowych dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, który zaakceptował tę kalkulację ...
za te roboty wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji ...
Szczególnych odsyłała w tym zakresie do Załącznika do Oferty, z którego wynika, że płatności ...
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 699 206 447 ...
2008 roku, powódka zobowiązała się do wykonania robót objętych kontraktem w ...
daty rozpoczęcia robót, przy czym do realizacji umowy nie był wliczany ...
zmianom, czego rezultatem były aneksy do umowy. Aneksem nr 2 z ...
umowy o 92 dni, tj. do dnia 31 maja 2010 roku ...
pozwanego w zakresie zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez ...
i niezapewnienie przez niego dostępu do całości terenu budowy skutkujące opóźnieniem ...
przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki C. Sp. z ...
przez pozwanego dokumentacji projektowej, co do obiektu WD-467a i ...
2010 roku aneksu nr 3 do umowy, na mocy którego powódce ...
ukończenie przewidzianym aneksem nr 3 do umowy. W dniu 17 listopada ...
następuje z uwzględnieniem możliwości dostępu do terenu zgodnie z załączonym wykazem ...
Państwa. Stwierdził, że czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości ...
klauzuli 20. 1 [Roszczenia wykonawcy] do: (a) przedłużenia czasu z powodu ...
umiarkowany zysk, które należy włączyć do Ceny Kontraktowej". Przytoczył też klauzulę ...
budowlanych wynagrodzenia. W rezultacie doszedł do wniosku, że dokonując wykreślenia podpunktu ...
rezultacie przyjął, że nie doszło do umyślnego wyrządzenia szkody powódce. W ...
jest profesjonalistą, co powoduje, że do podejmowanych przez nią działań należy ...
2010 roku aneksu nr 3 do umowy, w którym strony wyraźnie ...
zamawiający uznał uprawnienie wykonawcy jedynie do przedłużenia z tego powodu czasu ...
19.4 (b), która, co do zasady, stanowi podstawę do zwrotu kosztów poniesionych w związku ...
wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z wyłączeniem ...
20.1 OWK [Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli ...
nr 3, nie przewiduje prawa do otrzymania zwrotu kosztów w związku ...
robót: 1) utrudnień w dostępie do placu budowy (klauzula 2.1 ...
wykonania inwestycji, uprawniony był wyłącznie do przedłużenia "Czasu na Ukończenie". Jego ...
brak jest podstaw - jego zdaniem - do przyznania wykonawcy jakichkolwiek płatności z ...
2 oraz aneksu nr 3 do umowy. Na skutek apelacji powódki ...
dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację ...
rozwiązanie strony przyjęły w odniesieniu do zdarzeń polegających na opóźnieniu w ...
i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do zawarcia kontraktu łączącego strony. Wskazał ...
opisanych w tych klauzulach prowadzi do wniosku, iż celem i sensem ...
opierały się na tezie, co do braku równowagi kontraktowej stron i ...
zasadami słuszności (współżycia społecznego). Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą ...
zasadniczej. W rezultacie, odwołując się do unormowania zawartego w art. 361 ...
we władaniu pozwanego; w stosunku do niektórych z nich toczyły się ...
strony umowy wyłączyły prawo wykonawcy do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych ...
powyżej wyłączenia umowne odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a ...
robót. Odwołał się przy tym do postanowień klauzuli 1.1.5 ...
wykonawcy) potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych ...
wskazane roboty ujęte zostały w kosztorysie ofertowym, zaś wynagrodzenie za ich ...
Wyraził zapatrywanie, że przyjęta w kosztorysie ofertowym forma rozliczenia wskazywała w ...
3 wydłużono termin realizacji umowy do dnia 15 lipca 2010 r ...
dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 marca 2010 r ...
jest okres od dnia 1 do 14 grudnia 2009 r. oraz ...
od 16 marca 2010 r. do dnia 15 lipca 2010 r ...
objazdów kwota ryczałtowo określona w kosztorysie ofertowym za miesiąc wykonywania robót ...
ze miesięczny ryczałt ustalony w kosztorysie wynosił 12 944,82 zł ...
dokonania oceny i odniesienia się do istotnych zarzutów apelacji. W ramach ...
dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 marca 2010 r ...
i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Pozwany Skarb Państwa ...
4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym (Tom 4.1 Dział ...
2 i aneksu nr 3 do Umowy z dnia 30 maja ...
pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o uchylenie zaskarżonego ...
przekazanie sprawy w tej części do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...
i oddalenie apelacji również, co do kwoty 3 558 141,63 ...
6, poz. 91). W przeciwieństwie do norm prawnych, czynności prawne - a ...
służąc realizacji interesów stron stosownie do ich woli. Dyrektywy interpretacyjne wykładni ...
oświadczeń woli poprzez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu ...
od koncepcji zacieśnienia wykładni tylko do niejasnych postanowień umowy (clara non ...
przez strony, wystarcza - przez analogię do art. 491 § 2, art. 492 ...
rozumienia stron, odwołać należy się do metody obiektywnej, wedle której właściwy ...
b nie ma zastosowania", odnoszącego do klauzul 1.9 i 2 ...
zastosowania. Wskazał bowiem, że "nie do zaakceptowania było stanowisko apelującego, że ...
ogólne zawierały bowiem wiele analogicznych do klauzuli 1.9 oraz 2 ...
sprawie tej Sąd Apelacyjny doszedł do wniosku, że strony w zawartej ...
jako zgodny zamiar stron, co do wyłączenia odpowiedzialności pozwanego za nienależyte ...
rozsądnego zysku" odnosiły się również do "odszkodowania". Także Sąd Najwyższy w ...
kontraktu FIDIC wynika, iż co do zasady uprawnienie do przedłużenia czasu wykonania robót w ...
przysługuje wykonawcy kumulatywnie z uprawnieniem do domagania się zapłaty za koszty ...
umiarkowanego zysku", "które należy włączyć do ceny". Podkreślił, że wykonawca zwykle ...
wysokość decydowała o wyborze jego oferty. Nie oznacza to jednak, jego ...
nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł wykładni oświadczeń ...
jak już zauważono - w przeciwieństwie do norm prawnych czynności prawne - a ...
umiarkowany zysk, które należy włączyć do ceny kontraktowej. Sądy meriti w ...
przytoczyć, nie tylko odnoszące się do spornego umownego zakresu ograniczenia odpowiedzialności ...
kontekstu umownego prowadzącego między innymi do ustalenia treści oświadczeń woli stron ...
oświadczeń woli przez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu ...
kompletnych ustaleń faktycznych odnoszących się do przesłanek normy prawa materialnego, która ...
zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (art. 39815 § 1 ...
materiału należy rozumieć niezajęcie co do niego stanowiska przez sąd (por ...
i 3 wyłącza uprawnienie powódki do żądania zapłaty wynagrodzenia za (i ...
dnia 15 grudnia 2009 r. do dnia 15 marca 2010 r ...
oceny dowody: Przedmiot Robót - Ślepy kosztorys - przygotowany przez pozwanego, stanowiący element ...
zbiorcze zestawienie kwot zapłaconych powódce do końca pierwotnego czasu na ukończenie ...
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, 2. zasądza od powoda ...
dnia 24 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za ...
ostróg w D. i J.. Oferta powoda została wybrana w wyniku ...
Wynagrodzenie ukształtowane było jako co do zasady ryczałtowe i wynosiło brutto ...
300 zł, zgodnie z pomocniczym kosztorysem ofertowym wykonawcy złożonym w postępowaniu ...
i obejmowało wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, bez których ...
ceny jednostkowej podanej w pomocniczym kosztorysie ofertowym w pozycji 3 i ...
niewypałów w wypadku, gdy w do wykrycia takich przedmiotów nie doszło ...
sporu było pominięcie przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego przez powoda kosztów przeszukania ...
programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. który wskazywał, iż roboty ...
umowy, wydaje się również niemożliwa do skutecznego zastosowania, gdyż rozliczenie według ...
bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd drugiej instancji, do którego odwołał się powód, w ...
Zakres przeprowadzanego badania jest ograniczony do kontroli, czy w sprawie występują ...
zagadnień prawnych, wskazując na potrzebę "wyjaśnienia możliwości i granic przyjmowania przez ...
Sądy powszechne własnych ocen, co do zasadności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu ...
przypadku odmiennych stanowisk stron co do treści konkretnych postanowień umowy adhezyjnej ...
przepis stanowi gwarancję ochrony prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy." Istotne zagadnienie ...
polegać na prostym odwołaniu się do podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia ...
pozorne i proces wykładni doprowadził do precyzyjnego określenia zakresu prac wchodzących ...
odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej powoda do rozpatrzenia. O kosztach postępowania Sąd ...