[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018 147 fragmentów

2018-01-10

Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W IMIENIU ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę, po rozpoznaniu ...

2016 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w W. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego ...

Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w W ...

tytułem zapłaty za prace wykonane i koszty poniesione przez powódkę w ...

dnia 30 maja 2008 roku i dotychczas nierozliczone prawidłowo przez pozwanego ...

na skrzyżowaniu autostrad A-l i A-4 w km 517 ...

na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych, projektowanych przez zamawiającego" - tłumaczenie ...

OWK"); Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Specyfikacje ...

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zgodnie z dostarczonym przez pozwanego ...

w warunku 14.1 OWK i obejmować miała wszelkie korekty dokonane ...

3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ...

oparciu o rzeczywiste obmiary robót i stawki/ceny/ za te roboty ...

wynikającej z Kosztorysu ofertowego powódki i Szczegółowej Kalkulacji Cen Jednostkowych. Cena ...

zapewnienia dostępu do placu budowy i spowodowanej przez to zwłoki w ...

przygotowanie przez pozwanego dokumentacji branżowej i zwłoka pozwanego w jej przekazywaniu ...

nieprawidłowe przygotowanie przez pozwanego dokumentacji i organizacji inwestycji w zakresie budowy ...

przygotowanie dokumentacji technicznej przez pozwanego i niezapewnienie przez niego dostępu do ...

nieprawidłowe przygotowanie inwestycji przez pozwanego i niezapewnienie dostępu do działek spółki ...

do obiektu WD-467a i WD-464 skutkujące opóźnieniem w ...

wystąpiły kolejne nadzwyczajne okoliczności - długotrwałe i obfite opady, które spowodowały przekroczenie ...

się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i lokalne podtopienia miejsc prowadzonych robót ...

charakterze siły wyższej (nadzwyczajne opady i powódź, jakie miały miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 roku.) Z tych ...

punktów (b) klauzul 1.9 i 2.1 OWK. Wskazał, że ...

zostały dokonane w dniach 17 i 23 czerwca 2008 roku, przy ...

czynności konieczne do uzyskania prawa i faktycznej możliwości dysponowania wszystkimi działkami ...

do wszystkich części placu budowy i użytkowania ich. (...). "jeżeli wykonawca dozna ...

Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy klauzuli ...

wykazać (art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c ...

5 czerwca 2014 r., IV CSK 626/13, LEX nr 1491332 ...

a zatem miała świadomość treści i znaczenia zawieranych w tamtym czasie ...

zdarzenia wskazane w pkt. od (I) do (IV), a więc z ...

przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeśli i w takim zakresie, w jakim ...

10.1 OWK [Przejęcie Robót i Odcinków] jest, lub przewiduje się ...

2012 r. do dnia zapłaty i oddalił apelację w pozostałej części ...

przeprowadzoną przez Sąd Okręgowy, jak i treść wydanych przez ten sąd ...

wykonawcy o zapłatę zwrotu kosztów i odszkodowania na skutek przedłużenia czasu ...

przekazaniu dokumentacji projektowej jest dopuszczalny i mieści się w zakresie kompetencji ...

profesjonalny charakter działalności powódki, jak i przebieg procedury przetargowej prowadzącej do ...

stron modyfikujących klauzule 1.9 i 2.1. OWK, przez pominięcie ...

prowadzi do wniosku, iż celem i sensem tych modyfikacji było wyłączenie ...

pozwanego jako takiej (dalszego wynagrodzenia i odszkodowania kontraktowego). W rezultacie uznał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Nie podzielił ...

z naturą umowy łączącej strony i tym samym z mocy art. 58 § 1 i 2 k.c. powinno zostać ...

sens modyfikacji klauzul 1.9 i 2.1. OWK nie skutkował ...

obowiązków przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia niewadliwego projektu. Klauzule te ...

do braku równowagi kontraktowej stron i wskazywały na pokrzywdzenie strony powodowej ...

Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą przyczyną opóźnienia w wykonaniu ...

gdyby pozostałe przyczyny nie wystąpiły, i tak opóźnienie powoda w realizacji ...

stronie powodowej całego terenu budowy i tym samym umyślnie wyrządził skarżącemu ...

że przywołane przez skarżącego okoliczności i dowody pozwalają jedynie na postawienie ...

staranności powinien był on przewidywać i liczyć się z tym, iż ...

z zawartej z powodem umowy i przekazać wszystkich działek stanowiących teren ...

zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście ...

naruszenie art. 415 k.c. i dalszych przepisów dotyczących zasad i przesłanek odpowiedzialności deliktowej (zarzut nr ...

roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Ocenił, że działania pozwanego ...

oparciu o aneksy nr 2 i 3 i tym samym podnoszone przez skarżącego ...

oznaczone w apelacji nr 1 i 2. Wskazał, że wskazane powyżej ...

odnoszą się do wszelkich kosztów i wydatków, a także innych uszczerbków ...

koszty utrzymania zaplecza, utrzymania przejazdów i objazdów budowy oraz monitoringu szkód ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

na placu budowy do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

przez strony aneksów nr 2 i 3. Nie podzielił stanowiska Sądu ...

treści zawartych aneksów nr 2 i 3 nie wynika, iż za ...

na utrzymaniu zaplecza, utrzymaniu przejazdów i objazdów budowy oraz monitorowaniu szkód ...

na mocy aneksów nr 2 i 3, Sąd Apelacyjny dokonał jego ...

zgodnie z aneksami nr 2 i 3 wydłużono termin realizacji umowy ...

na podstawie aneksów nr 2 i 3, należne jej wynagrodzenie obejmuje ...

tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w ...

zaplecza powódki, kosztów utrzymania przejazdów i objazdów i kosztów monitoringu szkód górniczych kapitalizując ...

niewyjaśnienie podstawy prawnej zaskarżonego wyroku i zaniechanie dokonania oceny i odniesienia się do istotnych zarzutów ...

zarzuciła naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 471 k.c. przez ...

ich niezastosowanie, art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...

zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w zw ...

roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu ...

niewłaściwe zastosowanie, art. 361 § 1 i 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i art. 415 k.c. w ...

Wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie kosztów utrzymania zaplecza wykonawcy, utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz ...

Sądu Apelacyjnego w pozostałej części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...

zarzucił naruszenie art. 65 § 1 i § 2 k.c. w zw ...

oraz 19.1, 19.4 i 8.4 OWK, kosztorysem ofertowym ...

Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...

z treścią aneksu nr 2 i aneksu nr 3 do Umowy ...

2008 r., poprzez niewłaściwe zastosowanie i dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli ...

oraz art. 471 k.c. i 481 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie na rzecz powoda tytułem ...

wskazanych w pozycjach 9, 13 i 16 kosztorysu ofertowego. Wniósł o ...

części, tj. w punkcie II i przekazanie sprawy w tej części ...

jego uchylenie w zaskarżonym zakresie i oddalenie apelacji również, co do ...

zarzut obrazy art. 65 § 1 i 2 k.c. Choć został ...

Jak wiadomo sens czynności prawnej i zamiar stron powinny być ustalone i tłumaczone według zasad określonych w art. 65 § 1 i 2 k.c. (por. uzasadnienie ...

kategorii czynności prawnych (§ 1), jak i wyłącznie do umów (§ 2 k ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (por. np. wyrok ...

dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15, G. Prawna 2016 ...

jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się ...

dnia 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999 ...

z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999 ...

art. 491 § 2, art. 492 i art. 493 k.c. - cel ...

rzeczywistą wolę stron zawierających umowę i taki sens wyraża art. 65 ...

zgodnej woli stron, ich wcześniejsze i późniejsze oświadczenia oraz zachowania, czyli ...

w świetle art. 65 § 1 i 2 k.c. oparta jest ...

adresat oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien. Decydujący jest więc ...

zawartych w klauzulach 1.9 i 2.1 OWK uzasadniających przedłużenie ...

odnoszącego do klauzul 1.9 i 2.1 OWK, na co ...

kontraktu na budowę robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego (FIDIC ...

Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad z różnymi firmami wykonującymi ...

w brzmieniu bez tych zapisów i nic ponadto. Użyte w szczególnych ...

wykonawcy w sytuacji wystąpienia opóźnienia i/lub poniesienia przez niego dodatkowych ...

skutek okoliczności obciążających zamawiającego, jak i od niego niezależnych, które to ...

odpowiedzialność za siłę wyższą), jak i ograniczenie oraz wyłączenie w niektórych ...

zamawiającego w przekazaniu dokumentacji jak i placu budowy. Zauważyć należy, że ...

c. oraz art. 65 § 1 i 2 k.c. przez przyjęcie ...

dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12 i z dnia 6 października 2010 r., II CSK 180/10) a okoliczności wywołujące ten skutek ...

warunki kontraktu rozróżniają kwestie kosztu i odszkodowania. Zatem, nie można uznać ...

dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15 (G.Prawna 2016 ...

oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał ...

zarzut naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Także w ...

się one do "opóźnienia rysunków i instrukcji" oraz "prawa dostępu do ...

ppkt b pkt 1.9 i 2.1 OWK nie będą ...

kontraktowej (wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych) i odszkodowania kompensującego szkodę wyrządzoną mu ...

Sąd Apelacyjny nie przedstawił przekonującej i nawiązującej do przytoczonych wyżej reguł ...

przygotował szczegółowe warunki kontraktu, ale i powód, który je zaakceptował, z ...

pkt (b) klauzul 1,9 i 2.1 OWK, ma jednak ...

więc nie mają abstrakcyjnego charakteru i reguły ich wykładni są odmienne ...

2.1 OWK jest niejednoznaczna i stąd jej odmienne interpretacje przez ...

odpowiedzialności pozwanego szczególne warunki kontraktu i nie mające zastosowania w sprawie klauzule (b)1.9 i 2.1 OWK, ale także ...

się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...

możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego i jego sądowej wykładni bez ustalenia ...

dnia 8 sierpnia 2012 r., I UK 84/12, LEX nr ...

dnia 7 sierpnia 1997 r., I CKN 261/97, niepubl,; z ...

dnia 9 grudnia 2004 r., I UK 119/04, niepubl; z ...

dnia 16 czerwca 2011 r., I PK 272/10, LEX nr ...

ich uzupełnić we wskazanym zakresie i dokonać na ich podstawie wykładni ...

na podstawie art. 65 § 1 i 2 k.c., gdyż wyklucza ...

już konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...

zw. z art. 378 § 1 i art. 328 § 2 w zw ...

na który składają się twierdzenia i oświadczenia stron, zarzuty przez nie podnoszone i składane wnioski. Przez pominięcie zebranego ...

2 grudnia 2015 r. IV CSK 109/15, LEX nr 2019564 ...

w treści aneksów nr 2 i 3 wyłącza uprawnienie powódki do żądania zapłaty wynagrodzenia za (i) utrzymanie zaplecza wykonawcy (ii) utrzymania objazdów i przejazdów w okresie budowy oraz ...

powódkę za miesiące zimowe 2008 i 2009 r., zestawienie przygotowane przez ...

ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 ...

dnia 8 października 1997 r., I CKN 312/97, z 19 ...

dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 65/01, z dnia ...

II CKN 121/01, niepubl. i z dnia 10 listopada 1998 ...

Jeżeli sąd odwoławczy, oddala apelację i orzeka na podstawie materiału zgromadzonego ...

Przegląd Sądowy 1938, poz. 380 i z dnia 10 listopada 1998 ...

ustalenia w zakresie kosztów tymczasowych i omówienie środka odwoławczego, ale część ...

7 września 2016 r., IV CSK 702/15 i uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu ...