Sygn. akt V CSK 324/18 WYROK W IMIENIU ...
grudnia 2017 r., sygn. akt I ACa (...), oddala skargę kasacyjną. UZASADNIENIE ...
dnia 25 kwietnia 2017 r. i oddalił powództwo w sprawie przeciwko ...
c ustawy o zamówieniach publicznych i art. 467 pkt 3 k ...
T. Sp. z o.o. i M. Sp. z o.o ...
zaspokojenia ich wierzytelności wobec wykonawcy i zamawiającego. Brak dojścia do porozumienia ...
do Sądu Rejonowego w O. i uzyskała zgodę na złożenie spornych ...
pozostały jeszcze jakieś należności podwykonawców i czy generalny wykonawca miałby przedstawiać ...
30 dni od złożenia faktury i nie miała podstaw do zastosowania ...
tylko w przypadku zasadności formalnej i materialnej, czyli wystąpienia przyczyny ustawowej ...
czym świadczenie musiało być wymagalne i zgodne z treścią zobowiązania. Sąd ...
spornych kwot do depozytu sądowego i stwierdził w podsumowaniu wywodów, że ...
c. Skarżący wnieśli o uchylenie i zmianę w całości zaskarżonego wyroku ...
apelacji, ewentualnie uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
strona pozwana miała podstawę formalną i materialną do złożenia do depozytu ...
wad przez podwykonawców, w orzecznictwie i doktrynie ugruntowało się przekonanie, że ...
k.c., dla każdej umowy i jej realizacji należy określić, jaka ...
10 listopada 2016 r. IV CSK 78/16, nie publ.). Chodzi ...
należy ustawowe przewidzenie takiej umowy i wówczas może być ona nawet ...
jest umowa zlecenia pomiędzy dłużnikiem i bankiem odnośnie do udzielenia przez ...
spełnienia świadczenia należnego od dłużnika i w ten sposób zawrze umowę ...
stronom chodziło o rzeczywistą gwarancję i wówczas powinno się zawrzeć odpowiednią ...
21 marca 2019 r. II CSK 61/18, nie publ.). W ...
w aktywach uprawnionego do kaucji i pozostawała w nich tak długo ...
już wyrok w sprawie V CSK 481/15), a także kojarzonego ...
dnia 17 grudnia 2016 r. I CSK 1005/14). Dający kaucję przekazuje określoną kwotę ...
dnia 23 marca 2018 r. I CSK 349/17, nie publ.; postanowienie ...
14 czerwca 2018 r. IV CSK 40/18, nie publ.). Daje ...
Sądu Najwyższego (w sprawach V CSK 481/15, I CSK 349/17, V CSK 428/16), a także kolejnych ...
nie można podzielić stanowiska skarżących i to tym bardziej w taki ...
do charakteru prawnego tych umów i klauzul umownych dotyczących zabezpieczenia wykonania ...
w art. 467 k.c. i art. 143c ust. 5 ...
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i w takim przypadku zamawiający może ...
Sygn. akt I CSK 349/17 WYROK W IMIENIU ...
Katner w sprawie z powództwa I. S.A. z siedzibą w ...
grudnia 2016 r., sygn. akt I ACa (...), oddala skargę kasacyjną i zasądza od pozwanego na rzecz ...
tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE I. S.A. w B. wytoczyła ...
Apelacyjny w (...) uchylił wyrok częściowy i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w ...
ustawowymi odsetkami, stosownie do kwot i terminów wskazanych w wyroku. Sąd ...
z wzorem przewidzianym w OWK i zaproponowała inną formułę gwarancji. Formuła ...
został zaakceptowany błędny wzór gwarancji i gwarancja ta nie będzie honorowana ...
że gwarancja została już wystawiona i konieczne jest jej anulowanie. Ostatecznie ...
dniu 27 września 2012 r. i dostarczona A. w dniu 4 ...
dniach 19 czerwca 2012 r. i 31 lipca 2012 r. powódka ...
odpowiednio - 257 265,47 zł i 1 189 852,82 zł ...
sporządzono przy udziale przedstawicieli powódki i A. protokół, w którym stwierdzono ...
należne powódce wynagrodzenie za dostawę i montaż konstrukcji stalowej. Jej zapłaty ...
żądać solidarnie od generalnego wykonawcy i inwestora (art. 6471 § 5 k ...
konkretnie wierzytelność, z jakiego tytułu, i w jakiej wysokości miałaby podlegać ...
Sąd Apelacyjny zinterpretował umowę podwykonawczą i przesądził, że dochodzona kwota stanowi ...
umowy powódka została zobowiązana tylko i wyłącznie do złożenia gwarancji bankowej ...
roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej, i w konsekwencji bezzasadne uznanie, iż ...
c. solidarną odpowiedzialność ponoszą inwestor i wykonawca. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ...
P. zaskarżając go w całości i zarzucając naruszenie art. 6471 § 5 ...
k.c. Wniósł o uchylenie i zmianę zaskarżonego wyroku przez zmianę ...
dnia 24 lipca 2015 r. i oddalenie powództwa wobec skarżącego. Sąd ...
sumie zadłużenia wobec banku, odsetek i prowizji oraz innych kosztów poniesionych ...
wierzytelności (por. również art. 147 i n. ustawy z dnia 29 ...
r., poz. 1579 ze zm. i art. 5 ust. 1 pkt ...
między nimi stosunku prawnego. Realny i zabezpieczający charakter umowy kaucji akcentuje ...
uwagę zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie (por. wyroki Sądu ...
dnia 21 lutego 2007 r., I CSK 403/06, niepubl.). Dystynkcja ta ...
powinna być dokonywana in casu i wymaga dokonania wykładni oświadczeń woli ...
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji z każdej faktury kwoty ...
dokonaniu odbioru prac przez inwestora i zaakceptowaniu faktury końcowej, nie wcześniej ...
roszczenia o zapłatę kwoty kaucji i odpowiadającego mu długu po stronie ...
udzielone w postaci nieodwołanej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji ...
23 października 2007 r., III CSK 106/07, niepubl.), podczas gdy ...
powodu stosowania przez strony rozbieżnej i nieprecyzyjnej terminologii. W art. 10 ...
roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji". Zestawienie tych postanowień prowadziło ...
negocjacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy i regulowanego w pkt 10.1 ...
roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji. Uwzględniając ustalony przez strony ...
stron była treść protokołu negocjacji i przewidziany w niej sposób zabezpieczenia ...
Sygn. akt IV CSK 642/16 WYROK W IMIENIU ...
15 zł z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu tytułem zwrotu udzielonego ...
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz. U ...
służyło prawo potrącenia wierzytelności wzajemnej i czy do oceny tego zagadnienia ...
konsekwencji, skoro ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze nie reguluje kwestii potrącenia ...
przewidziane zarówno w umowie, jak i określone w art. 498 i n. k.c., podnosił jedynie ...
Apelacyjny w (...) zmienił zaskarżony wyrok i uwzględnił powództwo, oddalając apelację jedynie ...
art. 98 p.u.n. i art. 483 k.c. Na ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i jego zmianę przez oddalenie powództwa ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
syndyk mógł wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia ...
upadłości, w interesie masy upadłości i w celu efektywnego prowadzenia postępowania ...
206 ust. 1 pkt 5 i art. 213 p.u.n ...
w przepisach ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, dała podstawę do utrwalonego ...
dotyczących prawa odstąpienia (art. 395 i art. 491 k.c.; por ...
20 października 2011 r., IV CSK 47/11, niepubl. i uchwałę Sądu Najwyższego z dnia ...
syndyka o wykonaniu zobowiązania upadłego i żądaniu spełnienia świadczenia przez kontrahenta ...
odstąpienia od umowy przez stronę i obowiązek zapłaty kar umownych, wynikają ...
należności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych strat (art. 99 p ...
dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 258/08, niepubl.). Podstawowe znaczenie ...
tym przepisie, ponieważ wzajemne prawa i obowiązki stron zostałyby poddane reżimowi ...
być podejmowana z należytą rozwagą i świadomością, że skutki niewykonania umowy ...
wątpliwości wobec wzajemnego charakteru umowy i niewykonania robót w jakimkolwiek zakresie ...
pozwanej z tytułu kary umownej, i czy pozwana mogła dokonać potrącenia ...
okolicznościach sprawy, z uwzględnieniem kontekstu i innych dyrektyw pozwalających ocenić, czy ...
ze względu na jej treść i sytuację przedsiębiorstwa upadłego. Podłożem prawa ...
oświadczenia o odstąpieniu od umowy i jego konsekwencje nie podlegałyby wówczas ...
podstawie postanowień umowy (lex contractus) i przepisów ogólnych. Podkreślenia wymagało przy ...
jako korzystną dla masy upadłości i zdecydował się ją wykonać. Z ...
relacji między zawartą przez upadłego i pozwaną umową o roboty budowlane ...
względem umowy o roboty budowlane i pozbawiona wzajemnego charakteru, a tym ...
oceniać na podstawie art. 98 i art. 99 p.u.n ...
też na podstawie postanowień umowy i znajdujących do niej zastosowanie przepisów ...
od niej przez syndyka, jak i to, że art. 84 ust ...
206 ust. 1 pkt 5 i art. 213 p.u.n.). Przepisy art. 93 i n. p.u.n. regulują ...
Sygn. akt V CSK 481/15 WYROK W IMIENIU ...
z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i Gminie Miejskiej K. o zapłatę ...
dnia 22 kwietnia 2015 r, I. oddala skargę kasacyjną; II. zasądza ...
A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Gminy Miejskiej K. solidarnie na ...
to oparte zostało na podzielonych i uznanych za własne przez Sąd ...
przez nią prace były nadzorowane i odbierane przez przedstawicieli pozwanej. Mimo ...
do zwrotu zatrzymanej części wynagrodzenia i niezaistnienia podstaw do przeznaczenia kaucji ...
w umowie, zarówno konsorcjanci jak i inwestor uchylili się od realizacji ...
z uwzględnieniem aneksów nr 1 i 2 wyniosło 2.571.030 ...
treści art. 647 k.c. i § 9 ust. 4 w związku ...
zatrzymania części należnego powódce wynagrodzenia i pokrycia z niego ewentualnych roszczeń ...
w stosunku do tej pozwanej i oddalającej jej apelację (punkt 1 i 3) wraz z kosztami postępowania ...
prawa materialnego: art. 65 § 1 i 2, art. 3531, art. 506 ...
c. przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przez przyjęcie, że ...
tego wyroku w zaskarżonej części i przekazania sprawy, w tym zakresie ...
17 lutego 2011r., V CSK 293/10, niepubl.; z dnia ...
5 września 2012 r., IV CSK 91/12, niepubl.). Kluczowym zagadnieniem ...
zostały zawarte w art. 93 i 102 ustawy z dnia 29 ...
128 ze zm.), art. 5 i 8 ustawy z dnia 2 ...
akcesoryjny, nosi cechy depozytu nieprawidłowego i jest kontraktem realnym, w którym ...
postanowień umów dotyczących kaucji gwarancyjnej i wyrażono w nim, zasługujący na ...
19 stycznia 2011 r., V CSK 204/10, niepubl.; z dnia ...
17 grudnia 2006 r., V CSK 316/08, niepubl.). W konsekwencji ...
wymaga każdorazowego odniesienia in casu i wadliwa jest próba konstruowania na ...
każdorazowo uzależniona od woli stron i zastosowanych w umowie konstrukcji prawnych ...
się do zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...
wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości powinien, na swój ...
z tytułu nienależytego wykonania umowy i taki też był zgodny cel i zamiar stron umowy. Strony dla ...
pominięciem specyfiki analizowanej regulacji umownej i funkcji tej ustawy, nie zasługuje ...
ustanowienia zabezpieczenia z części wynagrodzenia i uzależnienie terminu zapłaty od spełnienia ...
ustanowienia gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej i pokrycia związanych z tą formą ...
doszło, zatem do umorzenia zobowiązania i powstania nowego, w miejsce dotychczasowego ...
Sygn. akt I CSK 1005/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ...
uchyla zaskarżony wyrok w punktach: I (pierwszym) i III (trzecim) i w tym zakresie przekazuje sprawę ...
Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...
że zakończenie prac budowlano-montażowych i odbiór końcowy mają nastąpić do ...
jako rękojmi utrzymania warunków gwarancji i dotrzymania postanowień umowy. Do umowy ...
zabezpieczenia usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie gwarancji, wykonawca ...
jako rękojmię utrzymania warunków gwarancji i dotrzymania postanowień kontraktu. Wynikało to ...
powodową gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek na kwotę 200.000 ...
określonych w porozumieniu prac poprawkowych i dodatkowych. Na skutek bierności powoda ...
art. 493 § 1 k.c. i art. 491 § 2 k.c ...
przez pozwanego kwota stanowiła legalne i prawidłowe następstwo bezczynności powoda w ...
do czasu wykonania przedmiotu umowy i odebrania obiektu, bądź na okres ...
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz.U ...
ewentualne zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi ciążące na powodzie jako ...
uległy przekształceniu w zobowiązanie pieniężne i podlegały zgłoszeniu do masy upadłości ...
Sąd wskazał, że terminy gwarancji i rękojmi upływały z dniem 23 ...
wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy ...
ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji ...
c. określającego kryteria oceny wiarygodności i mocy dowodów (por. wyroki Sądu ...
m.in. w art. 93 i 102 ustawy z dnia 29 ...
zm.) oraz w art. 5 i 8 ustawy z dnia 2 ...
trzeciego) z gwarancji - usunięcia wad i usterek, które ujawnią się w ...
17 lipca 2009 r., IV CSK 83/09, nie publ.). Umowa ...
dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 258/08, nie publ. oraz ...
chwili zawarcia umowy kaucji gwarancyjnej i jej wpłaty, ale staje się ...
razie wystąpienia wad lub usterek i ich nieusunięcia w przewidzianym umową ...
ponieść, na usunięcie ujawnionych wad i usterek robót budowlanych, z wzajemną ...
do pokrycia kosztów napraw wad i usterek nieusuniętych w terminie ze ...
wykładni, tj. bez wyjaśnienia celu i zamiaru stron i całokształtu postanowień umowy w konfrontacji ...
jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy w zakresie obowiązku ...
wykonanych robotach w okresie gwarancji i ich nienaprawienia w przewidzianym terminie ...
powstaje zasadnicza dla rozstrzygnięcia sprawy, i w niedostatecznym stopniu wyjaśniona, wątpliwość ...
powód dochodzi części należnego mu i niewypłaconego wynagrodzenia z tytułu wykonanych ...
19 stycznia 2011 r., V CSK 204/10 (nie publ.) Sąd ...
17 grudnia 2006 r., V CSK 316/08 (nie publ.) przyjęto ...
ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się ...
likwidacyjnej powoda, nie wyjaśnił, czy i na jakiej podstawie należało uznać ...
niepieniężny obowiązek naprawienia tych wad i usterek przez powoda jako wykonawcy ...
się w okresie gwarancyjnym wady i usterki robót, ale czy zostały ...
dnia 16 grudnia 2010 r., I CSK 114/10, OSNC-ZD 2011 ...
19 stycznia 2011 r., V CSK 204/10, nie publ. oraz ...
8 lipca 2011 r., IV CSK 40/11, nie publ.) przyjęto ...
na skutek ogłoszenia upadłości powoda i działania skutku transformacyjnego przewidzianego w ...
19 stycznia 2011 r., V CSK 204/10 oraz z dnia ...
8 lipca 2011 r., IV CSK 40/11). W tej sytuacji ...
przed ogłoszeniem upadłości wykonawcy wad i usterek w zobowiązanie pieniężne uprawniony ...
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Brak tej oceny nie ...