[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 29 fragmentów

2023-01-31

zawarły w trybie zamówienia publicznego umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...

czym aneks nr 1 do umowy przewidywał wynagrodzenie na kwotę 6 ...

będąca wykonawcą zobowiązana była wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającej (pozwanej) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ...

zobowiązania wykonawcy wobec beneficjenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych objętych umową zgodnie z jej treścią z ...

gwarancji, właściwego usunięcia wad fizycznych należycie wykonanych robót budowlanych stwierdzonych protokołem odbioru ...

0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej ...

Inspektor nadzoru wydał wytyczne do wykonania okładziny ściany. Listwy do wykonania boazerii zostały wybrane i zaakceptowane ...

protokół, stwierdzając, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Po rozpoczęciu użytkowania sali gimnastycznej ...

pozwana uzyskała prywatną opinię potwierdzającą nienależyte wykonanie przez powoda robót budowlanych także ...

stanu zgodnego z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót w terminie ...

na to, że strony łączyła umowa o zamówienie publiczne, zatem przyjęcie oferty wymagałoby zmiany umowy. Powódka podtrzymała swoje zobowiązanie do ...

kwotę 83 379,23 zł. Umowa przewidywała rozliczenia między stronami na ...

podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane w określonym miesiącu, wynagrodzenie wypłacone ...

umownej za zwłokę w realizacji umowy przez powódkę. Sąd Okręgowy w ...

za zwłokę wykonawcy w realizacji umowy nie została w zasadzie skonkretyzowana ...

pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powoda do 30 ...

c. poprzez uznanie, że powód należycie wykonał umowę o roboty budowlane, art. 471 ...

uznać odpowiedzialności strony powodowej za nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym wypadku za ...

dotyczyło to wad istotnych przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu sportowego ...

na podstawie faktur przejściowych, zapisów umowy, sporządzonych przez powódkę faktur wraz ...

dowodów z dokumentów w postaci umowy, faktur przejściowych, oświadczenia powódki, 5 ...

wobec niewykazania odpowiedzialności powódki za nienależyte wykonanie zobowiązania (za usterki powstałe w ...

roszczenia o karę umowną jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będące następstwem okoliczności, za ...

projektowania. Materiał, z którego została wykonana boazeria, został wybrany przez inspektora ...

który wybrał ten rodzaj boazerii. Wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem ...

wybór materiału, z którego została wykonana okładzina ścian nie pozwalał na ...

że dostarczony projekt nie spowoduje wykonania wadliwych ścian, zaś inspektor nadzoru ...

zwłokę wykonawcy w realizacji przedmiotowej umowy, Sąd Okręgowy zaznaczył, że wierzytelność ...

pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powódkę do 30 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 70 fragmentów

2023-04-13

zwrotowi części wynagrodzenia powoda z umowy o roboty budowlane, zatrzymanej tytułem zabezpieczenia roszczeń o należyte wykonanie robót, a to w II ...

2 związku z ustanowieniem skutecznego zabezpieczenia tych roszczeń gwarancją ubezpieczeniową. Pozwany ...

doszło do zmiany umówionego sposobu zabezpieczenia jego roszczeń. Wyrokiem z 9 ...

U. z 2013, poz. 907), umowę o roboty budowlane, które miał wykonać do 15 marca 2016 r ...

Inwestor, z którym pozwany zawarł umowę wymagał, żeby umowy z podwykonawcami zostały zawarte według ...

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa łącząca strony została zawarta według ...

inwestorowi jako podwykonawca. W § 14 umowy strony przyjęły, że "należyte wykonanie umowy zostanie zabezpieczone w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ...

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie w pieniądzu miało nastąpić przez ...

należne mu wynagrodzenie. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ...

zaakceptowania jej treści i warunków. Umowa stanowiła, iż gwarancja bankowa lub ...

7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku należytego i terminowego wykonania II CSKP 953/22 3 umowy pozwany zobowiązał się zwrócić 70 % zabezpieczenia ustanowionego w pieniądzu lub zwolnić 70 % takiego zabezpieczenia w przypadku gwarancji bankowej lub ...

wszystkich robót, a pozostałą część zabezpieczenia, tj. 30 %, zwrócić lub zwolnić ...

powód udzielił gwarancji na przedmiot umowy na 72 miesiące licząc od ...

upływu okresu gwarancji. Wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem ...

a uzgodnienia co do zmiany umowy wymagały dla swej ważności zatwierdzenia przez pozwanego. Powód wykonał umowę z 10 czerwca 2015 r ...

koleżeńskie. Już w trakcie wykonywania umowy z 10 czerwca 2015 r ...

wspólnikami, że ich roszczenia będą zabezpieczone finansowo do momentu przedłożenia dokumentu ...

środki finansowe powoda zatrzymane tytułem zabezpieczenia. Powód usiłował pozyskać gwarancję U ...

Dostarczył wówczas spółce dokument gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w wykonanych robotach z 16 grudnia 2016 ...

S.A. w S., dotyczącej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z ...

powoda wobec beneficjenta z tytułu umowy o roboty budowlane. Powód telefonicznie ...

zwrot środków finansowych zatrzymanych na zabezpieczenie roszczeń. Pozwany zwlekał z decyzją ...

kwestionował, że doszło do zmiany zabezpieczenia. Nie zwrócił powodowi dokumentu gwarancji ...

000 zł jako części zatrzymanego zabezpieczenia w terminie 3 dni od ...

gospodarczą. Sąd Rejonowy uznał, że umowa łącząca strony nie określała, jak ...

może dojść do zmiany formy zabezpieczenia roszczeń pozwanego do podwykonawcy. Za ...

stanowisko, że do zmiany sposobu zabezpieczenia ma mieć zastosowanie § 14 ust. 5 umowy dotyczący terminu przekazania pozwanemu dokumentu ...

mogło działać w chwili rozpoczęcia wykonania umowy i przyjęcia zabezpieczenia jej należytego wykonania, a nie w okresie rękojmi ...

określonych w § 14 ust. 5 umowy nie miał w okolicznościach sprawy ...

zgodziła się na zmianę sposobu zabezpieczenia. Zmiana sposobu zabezpieczenia po zakończeniu umowy nie wymagała pisemnej zmiany umowy łączącej strony, skoro umowa dopuszczała II CSKP 953/22 ...

5 jako jeden z wariantów zabezpieczenia także gwarancję ubezpieczeniową. Z odwołaniem ...

dostateczny ujawnił wolę zmiany sposobu zabezpieczenia umowy, a pozwany zaakceptował formę zabezpieczenia zaoferowaną mu w miejsce zabezpieczenia zastosowanego przy zawarciu umowy. Skoro pozwany przyjął oryginał dokumentu ...

wyroku, to zatwierdził zmianę sposobu zabezpieczenia realizacji umowy w okresie gwarancji. Powinien zatem zwrócić kwotę zatrzymaną tytułem zabezpieczenia. Niedopuszczalne jest bowiem korzystanie przez pozwanego z zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce i w formie ...

ustanowionej przez powoda. Zmiana sposobu zabezpieczenia nie narusza interesów pozwanego, zachowana została bowiem ciągłość zabezpieczenia, wysokość zabezpieczenia oraz czas trwania zabezpieczenia, tj. do zakończenia okresu gwarancji ...

kwocie zatrzymanej przez pozwanego jako zabezpieczenie finansowe roszczeń, przyjąwszy, że pozwany ...

w sytuacji gdy łącząca strony umowa nie regulowała kwestii związanych ze zmianą sposobu zabezpieczenia w okresie gwarancji, to sposób ...

zważył, co następuje: Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie przez strony ...

nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem; dotyczy to zresztą ...

w niniejszej sprawie wyłożyły postanowienia umowy z 10 czerwca 2015 r ...

tym w szczególności § 14 tej umowy, z zachowaniem określonych wyżej kryteriów ...

że strony posłużyły się wzorcem umowy o podwykonawstwo wymaganym przez inwestora, z którym pozwany zawarł umowę o roboty budowlane w reżimie ...

współpracowały już wcześniej, przed podpisaniem umowy z 10 czerwca 2015 r ...

jakością zrealizowanych przez niego robót. Zabezpieczenia te były refleksem tych, które ...

stron było w ogóle ustanowienie zabezpieczenia i zachowanie jego II CSKP ...

22 7 ciągłości. Sama forma zabezpieczenia miała mniejsze znaczenie. Z ustaleń ...

że strony zastępowały poszczególne formy zabezpieczenia innymi przewidzianymi jako dopuszczalne na ...

z funkcjami, jakie ma pełnić zabezpieczenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonaniem umowy. Wprowadzone do umowy podwykonawczej do umowy o roboty budowlane postanowienia o formach zabezpieczenia roszczeń wykonawcy do podwykonawcy o usunięcie wad robót wykonanych przez podwykonawcę nie dotyczą głównych ...

powinny być wykładane. Do wzoru umowy o podwykonawstwo, którym posłużyły się ...

przeniesione zostały dane o formach zabezpieczeń przewidzianych jako możliwe do zastosowania ...

budowlane. W dokumencie stwierdzającym treść umowy, sporządzonym według wzorca przygotowanego przez inwestora, wszystkie formy zabezpieczenia znane prawu zamówień publicznych zostały ...

jego zgody na tę formę zabezpieczenia oraz na podstawie zachowania stron ...

mających miejsce już po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do jej wykonania. Skoro powód nie przedstawił pozwanemu ...

wynikającym z § 14 ust. 5 umowy, to - chociaż nie zostało to ...

odnotowane w dokumencie stwierdzającym treść umowy - dla stron było jasne, że ...

może zatrzymać kwotę odpowiadającą wysokości zabezpieczenia, gdy przyjdzie mu uregulować należność ...

fakturą powoda. O ostatecznej formie zabezpieczenia zastosowanej przez strony nie decydowała ...

zatem spisana przez nie treść umowy, lecz także ich działania podejmowane ...

publicznych - a za nim wzór umowy podwykonawczej przedstawiony przez pozwanego powodowi ...

że strony mogą zmienić sposób zabezpieczenia roszczeń mających źródło w umowie. Umowa stron nie określa trybu, w ...

zostały możliwe do zastosowania formy zabezpieczenia, jego granice, zarówno co do ...

przez strony już po podpisaniu umowy, to uzasadnione jest stanowisko Sądów ...

i zmianę przyjętej początkowo formy zabezpieczenia strony mogły uzgodnić ustnie, niezależnie ...

postanowienia umownego zakładającego, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej. Istotne było zachowanie umówionych granic zabezpieczenia i ustanowienie go w którejś z form przewidzianych umową. Do uznania początkowo za ustanowione między stronami zabezpieczenia w formie finansowej nie prowadziło ...

przez strony już po podpisaniu umowy. Na tych samych zasadach do zastąpienia jednej formy zabezpieczenia inną, lecz przewidzianą umową, mogły doprowadzić czynności stron zmierzające ...

nie wiążą się ze zmianą umowy, lecz z uzgodnieniami stron co ...

uzgodnienia poczynione na etapie zawierania umowy i stwierdzone na piśmie były ...

zmiany formy stosowanego już faktycznie zabezpieczenia, musiały złożyć obie strony umowy. Oświadczenia te wymagałyby formy pisemnej ...

miały spowodować zastosowanie innej formy zabezpieczenia niż wymieniona w umowie jako ...

miały spowodować odstępstwo od granic zabezpieczenia wyznaczonych umową. W tych przypadkach ich złożenie wiązałoby się ze zmianą umowy. Oświadczenia, których celem było wybranie zachowania przewidzianego umową i mieszczącego się w wyznaczonych ...

powoda z intencją zastąpienia nią zabezpieczenia finansowego trzeba uznać za zgodę na zmianę sposobu zabezpieczenia. Mając powyższe na uwadze, na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 29 fragmentów

2023-01-31

za okres dziewięciu miesięcy obowiązywania umowy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem ...

2014 r. powodowe spółki zawarły umowę powołującą konsorcjum, którego liderem została ...

o udzielenie zamówienia, (jako wykonawcami) umowę GDDKIA O/WR [...], której przedmiotem ...

ofercie wykonawcy. Uzgodniono, ze realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania dróg ...

przez zamawiającego. Wartość prac objętych umową określono - zgodnie z ofertą wykonawcy ...

prac, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy a wykonawca miał obowiązek zmniejszyć ...

jakieś prace, zmienić kolejność ich wykonania (§ 6 ust. 1 umowy). Umowa miała obowiązywać do 31 sierpnia ...

niż do dnia podpisania kolejnej umowy z nowym wykonawcą wyłonionym po ...

pod nazwą B. w Z. umowę podwykonawczą, na podstawie której przejął ...

Zamawiający został zawiadomiony o zawarciu umowy podwykonawczej. Od 1 stycznia 2016 ...

ilości prac, jakie miały być wykonane przez powodów, znajdowały oparcie w treści § 6 ust. 1 umowy; umożliwiała ona redukcję usługi objazdu ...

do każdego kolejnego miesiąca obowiązywania umowy, w którym usługa patrolowania została wykonana, a nie - jak twierdziła strona ...

wszystkich miesięcy w czasie obowiązywania umowy. Wstrzymanie usług patrolowych na okres ...

mogło być zatem poczytywane za nienależyte wykonanie umowy i musiało skutkować oddaleniem żądania ...

dniu 1 września 2014 r. umowa nr [...] przewidywała możliwość dokonywania przez ...

6 ust.1 i 3 umowy, uwzględniającej dyrektywy wynikające z art ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie kierować się jej ...

k.c.). Zawarta przez strony umowa miała na celu zapewnienie bieżącego ...

systematycznego patrolowania w okresie obowiązywania umowy. Na takim założeniu została oparta ...

dróg - w trzyletnim okresie obowiązywania umowy - w sposób niczym nie skrępowany ...

6 ust. 1 i 3 umowy oraz sposób określenia wynagrodzenia ryczałtowego ...

nie za cały okres obowiązywania umowy). Konstatacja ta nie uwzględnia jednak ...

dróg w trzyletnim okresie obowiązywania umowy. Założenie to było w pełni usprawiedliwione, gdyż zabezpieczenie właściwego utrzymania stanu dróg wymagało ...

Nie ulega jednak wątpliwości, że należyte wykonanie tej usługi wymagało utrzymania w ...

Przyjęta przez Sąd Apelacyjny wykładnia umowy abstrahuje od tej oczywistej zależności ...

jednak, według stanowiska Sądu Apelacyjnego, umowa zawarta przez strony określała jedynie ...

tym pytanie, czy takie ukształtowanie umowy nie wykracza poza zakres swobody ...

na tle interpretacji stosownych postanowień umowy należy dokonać ich wykładni contra ...

przewidzianego w § 6 ust. 1 umowy. Sąd Apelacyjny, dokonując wykładni umowy stanowiącej podstawę żądań powodów, nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 61 fragmentów

2023-04-12

dnia zapłaty tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie - II CSKP 1454/22 2 ...

ilość wykwalifikowanych pracowników pozwalającą na wykonanie usług w zakresie wymaganym przez ...

zapraszając do składania ofert na "Wykonanie konserwacji bloków pontonowych i wyposażenia ...

169,80 zł; zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę 703 ...

udzieleniu 24 - miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę konserwacyjną oraz na powłoki malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne poszycia pontonów w okresie ...

jakość oraz ze wskazaniem, że wykonano je należycie i nie zgłaszano zastrzeżeń co ...

kom. w G., która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 886 ...

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na wykonanie naprawy konserwacyjnej oraz na powłoki malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne poszycia pontonów w okresie ...

prac wskazanych w celu wykazania należytego doświadczenia, była znacznie wyższa, niż ...

strona powodowa dwa lata wcześniej wykonała identyczne zlecenie dla Komendy Portu ...

który mogłaby uzyskać, gdyby zawarła umowę w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wykonania jej przedmiotu. Sąd Okręgowy uznając, że nienależyte wykonanie usługi pocztowej nastąpiło wskutek rażącego ...

Wskazał, że dopuszczenie się przy wykonaniu usługi pocztowej rażącego niedbalstwa skutkuje ...

iż pozwana systemowo zakłada możliwość niewykonania tego rodzaju usługi pocztowej w ...

powódki działając zapobiegliwie i z należytą dbałością o swoje interesy, powinien ...

przejawu działania zapobiegliwego i z należytą dbałością o swoje interesy, a ...

całkowitego pominięcia przy ustalaniu wzorca należytej staranności zawodowej niezbędnego do zakwalifikowania ...

nie miało miejsce przekroczenie zasad należytej staranności odpowiedniej do prowadzonej działalności ...

5 godziny, z definicji zakładała niewykonanie zobowiązania; - art. 361 k.c ...

nr [...], przez pracowników pozwanej skutkujące nienależytym wykonaniem zobowiązania w postaci doręczenia przesyłki powódki z przekroczeniem przewidzianego umową czasu, tj. o godz. 12 ...

przesyłki nr [...] świadczy o niezachowaniu należytej staranności w stopniu rażącym, odbiegającym ...

zagwarantowania - nie zobowiązania do zachowania należytej staranności - dostarczenia przesyłki nr [...] we ...

z góry przesądziło o niemożności należytego wywiązania się z zaciągniętego przez ...

zarządu działając zapobiegliwie i z należytą dbałością o swoje interesy, powinien ...

była przewidywać, a wręcz zakładać niewykonanie przez publicznego operatora usługi z ...

a także rodzaj usługi, do wykonania której strona pozwana zobowiązała się ...

w kontekście przyczyn, które spowodowały nienależyte jej wykonanie. Strona pozwana jest operatorem pocztowym ...

wersji obowiązującej w czasie wykonywania umowy) przesyłką kurierską była przesyłka listowa ...

świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych; 4 ...

pkt 1 pr. poczt.). Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje ...

Do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się kodeks ...

zasady operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą odpowiada za niewykonania lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewymownie lub nienależyte wykonanie nastąpiło: wskutek siły wyższej, z ...

czym operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym prawem pocztowym, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie jest wynikiem m.in. rażącego ...

W związku z czym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej przez operatora pocztowego ...

opłaty za usługę - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej niebędącej usługą powszechną ...

1 pr. poczt. zawarły skutecznie umowę o świadczenie usługi pocztowej, przewidzianej ...

została przyjęta przez pozwaną do wykonania w dniu 16 czerwca 2016 ...

faktycznej zawinienie strony pozwanej w nienależytym wykonaniu zobowiązania jawi się jako oczywiste ...

znaczeniu zamiaru bezpośredniego względnie ewentualnego nienależytego wykonania zobowiązania. Natomiast kwestią sporną jest ...

przypadku odpowiedzialności kontraktowej, brakiem zamiaru niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zasadniczo decyduje tutaj stan świadomości ...

relacja do zachowania polegającego na wykonaniu zobowiązania osób uprawnionych do reprezentacji ...

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Dlatego z uwagi ...

szkody, tj. nie ma woli niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ale do niej doprowadza wskutek niedochowania należytej staranności, chociaż powinien i zarazem ...

istota tkwi w zaniechaniu dołożenia należytej staranności, nie może być formułowana ...

dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą określenie należytej staranności wymaga uwzględnienia zawodowego charakteru ...

z ustawy decyduje o mierniku należytej staranności, której nie można wymagać ...

usług. Przy ocenie właściwej miary należytej staranności nie można pomijać okoliczności ...

mógł zachować się w sposób należyty, uzasadnia postawienie mu zarzutu nagannej ...

i poważnie odbiega od modelu należytego zachowania się dłużnika, to trzeba ...

to nie tylko brak zachowania należytej staranności, ale kwalifikowana postać braku ...

strona pozwana powinna była dochować należytej staranności nie tylko przy uwzględnieniu ...

trzeba brać pod uwagę sposób wykonania usługi, począwszy od przyjęcia przesyłki ...

zrealizowanie usługi pocztowej zgodnie z umową. Nawet rozpoczęcie kursu II CSKP ...

z technicznego punktu widzenia zapewniało wykonanie usługi pocztowej w gwarantowanym czasie. Wykonanie usługi nie było trudne, ponieważ ...

w ramach których termin ich wykonania stanowi istotny element zobowiązania, a ...

etapach realizacji usługi, zagrożone było należyte wykonanie zobowiązania, z wykorzystaniem szczególnych i ...

W tym celu przed zawarciem umowy w przedmiocie takiej usługi powinna ...

nie czynili niczego, co by wykonanie zobowiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało ...

to z właściwości świadczenia lub umowy. W związku z czym, Sąd ...

wypadek, gdyby strona pozwana nie wykonała swojego zobowiązania, zwłaszcza że doręczenie ...

wynagrodzenia i mogła oczekiwać, że wykona on należycie zobowiązanie. Strona powodowa nie ponosi jakiejkolwiek winy w nienależytym wykonaniu zobowiązania przez pozwaną ani też ...

przypisywać stronie powodowej braku dołożenia należytej staranności. Dlatego za zasadny należało ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 120 fragmentów

2023-04-27

administracyjna miasta L.". Czas trwania umowy został dwukrotnie przedłużony w dniu ...

zdarzeń, które wpłynęły na terminowość wykonania robót. Ustalił między innymi, że ...

5, 6, 7. Zgodnie z umową powód obowiązany był wyłącznie do ...

wykonywania kontraktu, Inżynier wydał polecenie wykonania badań stateczności wszystkich nasypów realizowanych ...

wytrzymałościowych dla bezpośredniego posadowienia drogi. Wykonanie wzmocnienia podłoża w wykopach, powstałe ...

zagęszczenia gruntów drogi ekspresowej [...] wykonawca wykonał dodatkowe roboty, które nie były ...

błędy w dokumentacji projektowej dotyczące wykonania drenażu odwadniającego pas rozdzielający jezdnie ...

dla przepustu 12.3). Powód wykonał dwie nitki obiektu WS-13 ...

z dokumentacją projektową. Po ich wykonaniu, w ramach inwentaryzacji powykonawczej okazało się, że niezbędne jest wykonanie korekty niwelety dla obu jezdni ...

pozwanego. Konieczność reprofilacji skutkowała opóźnieniem wykonania robót. Powstała również konieczność korekty ...

obiektu WS- 13 A polecając wykonanie tych robót. Zdarzenie to trwało ...

przez pozwanego w aneksach do umowy, w których doszło do przedłużenia ...

względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonanie poszczególnych robót w ramach tego ...

okazało się, że konieczne jest wykonanie robót dodatkowych w zakresie oznakowania ...

6 2014 r. strony zawarły umowę dotyczącą robót dodatkowych, których wykonanie było niezbędne celem zrealizowania kontraktu. Po podpisaniu umowy powód zauważył niezgodność zakresu robót ...

Dla uzyskania świadectwa przejęcia dla umowy głównej nie było wymagane uzyskanie ...

drogowego. Wykonawca realizował roboty w wykonaniu umowy podstawowej równocześnie z robotami w ramach umowy dodatkowej. Sąd Okręgowy ustalił także ...

realizacji robót, w tym potrzebę wykonania robót dodatkowych, w jakich datach ...

przyczyny opóźnienia uniemożliwiły również powodowi wykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie wynikającym z załącznika ...

7 opóźnień powód miał możliwość wykonania wymaganej minimalnej ilości wykonania najwcześniej 30 kwietnia 2013 r ...

drzew nieujętych w planie, i wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...

projektowych dla obiektu WD - 08, wykonania dodatkowego ulepszenia podłoża w wykopie ...

w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością wykonania reprofilacji płyty pomostu WS - 13 ...

skutkowały powstaniem opóźnienia co do wykonania wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót. Wystąpiły one natomiast po ...

wycinki drzew nieujętych w planie, wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...

z kontraktem wymagalnej minimalnej ilości wykonania miało polegać na wykonaniu w terminie do 14 grudnia ...

14 grudnia 2012 r. powód wykonał roboty o wartości 14,8 ...

kwoty kontraktowej, wymaganą minimalną ilość wykonania osiągnął dopiero 30 kwietnia 2013 ...

Wszystkie roboty budowlane związane z umową zostały wykonane przez wykonawcę do 23 grudnia ...

WK wykonawca mógł przedstawić zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia robót w czasie na ...

8.14 W.K było niewykonanie robót w czasie na ukończenie. Powód przekazał pozwanemu zabezpieczenie wykonania oraz zakończenia robót w czasie ...

2 oraz 8.14 WK). Zabezpieczenie wykonania służyło wyłącznie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu oraz z tytułu gwarancji ...

kar umownych w tym za niewykonanie w terminie wymagalnej minimalnej Ilości wykonania kwoty 4 653 055,68 ...

84 zł. Powód zgodnie z umową gwarancji zwrócił gwarantowi równowartość środków ...

do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy do 23 grudnia 2014 r ...

powoda tego rodzaju roszczenia. Ponadto umowa została już w całości wykonana, a nie można żądać ukształtowania stosunku prawnego po wykonaniu zobowiązania. Za uzasadnione w całości ...

zatem naprawić szkodę wynikłą z nienależytego wykonania kontraktu, które polegało na nieuzasadnionym ...

Okręgowy wskazał, że strony łączyła umowa o roboty budowlane. Obowiązkiem pozwanego ...

1 WK powód miał obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z kontraktem ...

11 w punkcie 5 aktu umowy. Data rozpoczęcia w rozumieniu klauzuli ...

terenu budowy wpływające na prawidłowe wykonanie robót budowlanych (art. 651 k ...

czasu na ukończenie oraz przekroczeniem wykonania wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót leżące po stronie wykonawcy ...

przez pozwanego roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu lub z tytułu gwarancji ...

przekroczenie czasu na ukończenie oraz niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania. W piśmie z 23 marca ...

do oferty wymaganej minimalnej ilości wykonania robót. Karę naliczył na podstawie ...

Uznał, że powód przekroczył termin wykonania umowy o 271 dni, ale co ...

23 13 wartości robót już wykonanych (47 480,16 zł x ...

813 719,53 (wartość robót niewykonanych - brakujących do wykonania całości kontraktu ) x 474, czyli ...

8.7 (c) WK są: niewykonanie wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót w terminie określonym w ...

r.) oraz zwłoka powoda w niewykonaniu wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót w tym terminie uznał ...

na ukończenie robót a pozwany nienależycie wykonał zobowiązanie poprzez nieuzasadnioną odmowę częściowego ...

umownej w tej wysokości stanowiło nienależyte wykonanie kontraktu. W konsekwencji na podstawie ...

którą zwrócił gwarantowi zgodnie z umową gwarancji. Wyrokiem z 21 stycznia ...

przynajmniej w części opóźnienia w wykonaniu kontraktu wynikały z przyczyn leżących ...

od wykonawcy - wymagana Ilość minimalna wykonanych robót powinna zostać przez niego ...

zarówno za przekroczenie czasu na wykonanie wymagalnej minimalnej ilości wykonania, jak też przekroczenie czasu na ...

krytycznej i skutkowały opóźnieniem w wykonaniu całego kontraktu, od tych prac, których opóźnienie w wykonaniu nie znajdowało się na ścieżce ...

zwracał uwagę na opóźnienia w wykonaniu poszczególnych prac przez wykonawcę i ...

wskazanych w kontrakcie terminów na wykonanie wyżej wskazanych dwóch etapów prac ...

wszystkim jednak, szczegółowa analiza terminów wykonania poszczególnych prac budowlanych w ramach ...

w realizacji wymagalnej minimalnej ilości wykonania oraz czasu na ukończenie. Dla ...

wpływały ostatecznie na opóźnienia w wykonaniu wymagalnej minimalnej ilości wykonania oraz czasu na ukończenie. Pozwany ...

że poszczególne prace, które były wykonane z opóźnieniem z przyczyn leżących ...

powoda w pierwszym etapie trwania umowy. Stwierdził także, że twierdzenia pozwanego ...

materiale dowodowym. Jego zdaniem zawarcie umowy w wyniku zamówienia publicznego, stwarza ...

toku posiada potencjał pozwalający na wykonanie kontraktu, twierdzenie przeciwne powinno zatem ...

pozwalałyby przyjąć zwłokę powoda w wykonaniu kontraktu w zakresie większym, aniżeli ...

świadectwa płatności za poszczególne grupy wykonanych prac, przyznawał, że prace te ...

uwagi na słabe rozeznanie w wykonanych już pracach, problemy w terminowym ...

r. (tego dnia powinna zostać wykonana wymagalna minimalna ilość wykonania) oraz do 13 października 2014 ...

stosunku do wymaganej minimalnej ilości wykonania (Subklauzula 8.7 c), II ...

99 zł (pkt 4.1 umowy z 6 grudnia 2011 r ...

przekroczenia terminu wymaganej minimalnej ilości wykonania za okres od 6 kwietnia ...

którym powód winien osiągnąć stan wykonania wymaganej minimalnej Ilości wykonania do 30 kwietnia 2013 r ...

na ukończenie, odstąpienie od kontraktu, niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania, przekroczenie terminu na złożenie harmonogramu ...

niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac. Nie znajdując ...

c. i dokonanie błędnej wykładni umowy, co polegało na błędnym przyjęciu ...

WK, podczas gdy prawidłowa wykładnia umowy, uwzględniająca jej jednoznaczną treść, zgodny ...

stron, jak również zgodne rozumienie umowy w toku jej wykonywania oraz ...

przyjętej przez ten Sąd wykładni umowy, czy też stawki dziennej kary ...

drzew nieujętych w planie, konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...

dla obiektu WD - 08, konieczności wykonania dodatkowego ulepszenia podłoża w wykopie ...

w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością wykonania reprofilacji płyty pomostu WS -13 ...

skutkowały powstaniem opóźnienia co do wykonania wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót leżące po stronie wykonawcy ...

skutkowały powstaniem opóźnienia co do wykonania wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót leżące po stronie zamawiającego ...

drzew nieujętych w planie, konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z fragmentem ...

roszczenia jego wygasły, powód rozpoczął wykonanie materaca bazowego z kilkumiesięcznymi opóźnieniami ...

trakcie realizacji prac roboty wykonywał nienależycie, co skutkowało m.in. koniecznością ...

naprawczych, w tym rozebrania i wykonania ponownego, powód ze zwłoką zawiadomił ...

przez opinię wszystkich okoliczności realizacji umowy i dokumentów znajdujących się w ...

w terminie wymaganej minimalnej ilości wykonania oraz, że pozwany nie był ...

w terminie wymaganej minimalnej ilości wykonania oraz przekroczenia czasu na ukończenie, żądanie wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu pozostałej kwoty 6.757 ...

w wyżej wymienionej wysokości stanowiło nienależyte wykonanie przez pozwanego kontraktu i z ...

poniesionej przez powoda w wyniku nienależytego wykonania kontraktu przez pozwanego w kwocie ...

przekroczenie czasu na ukończenie oraz niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania, rozliczonych z ustanowionego przez powoda zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. Z ...

do oferty wymaganej minimalnej ilości wykonania robót. Karę naliczył na podstawie ...

Przyjął, że powód przekroczył termin wykonania umowy o 271 dni, ale co ...

proporcjonalnie do wartości robót już wykonanych (47 480,16 zł x ...

813 719,53 (wartość robót niewykonanych - brakujących do wykonania całości kontraktu ) x 474, czyli ...

przekroczenia terminu wymaganej minimalnej ilości wykonania za okres od 6 kwietnia ...

którym powód winien osiągnąć stan wykonania wymaganej minimalnej ilości wykonania, do 30 kwietnia 2013 r ...

stosunku do wymaganej minimalnej ilości wykonania (Subklauzula 8.7 c), jak ...

99 zł (pkt 4.1 umowy z 6 grudnia 2011 r ...

Sąd Apelacyjny dokonał błędnej wykładni umowy łączącej strony oraz pisma pozwanego ...

kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót w czasie na ukończenie ...

Apelacyjny pominął dokonując wybiórczej wykładni umowy. Uzgodniły, że za jakikolwiek okres ...

jakim nie zostały one po wykonaniu przez powoda przyjęte przez pozwanego ...

wynika jednoznacznie zarówno z treści umowy, jak również ze zgodnego jej ...

70/23 31 błędnej wykładni umowy łączącej strony nie świadczy ani ...

zobowiązany naprawić dostrzeżone wadliwości i należycie zastosować prawo materialne (zob. m ...

nie uzyskaniem wymagalnej minimalnej ilości wykonania robót. Oceny także wymagało, czy powód zachował przewidzianą umową procedurę pozwalającą mu ubiegać się o przedłużenie terminu na wykonanie oraz jakie konsekwencje spowodowało ewentualne ...

od wykonawcy - wymagana ilość minimalna wykonanych robót powinna zostać przez wykonawcę ...

przekroczenia czasu na ukończenie oraz wykonania minimalnej ilości wykonania robót leżącego po stronie wykonawcy ...

które skutkowały powstaniem przekroczenia czasu wykonania minimalnej ilości wykonania robót oraz czasu na ukończenie ...

zawinienie powoda w opóźnieniu w wykonaniu kontraktu w zakresie większym, aniżeli ...

w tym zakresie termin na wykonanie (k. 12 441- 12 442 ...

wykonawca pozostawał w opóźnieniu z wykonaniem zakontraktowanych prac na etapie, którego ...

na osiągnięcie wymaganej minimalnej ilości wykonania oraz czasu na ukończenie. Nie ...

okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu na wykonanie robót lub uzasadniającym wynagrodzenie za ...

i ich rozliczenia z ustanowionego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. Badanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 54 fragmenty

2023-01-12

odsetkami tytułem części wynagrodzenia za wykonanie umowy z 28 czerwca 2006 r ...

trzech spółek, zawarła z pozwaną umowę, w ramach której wykonała zlecone prace i wystawiła fakturę ...

przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu umowy przez spółkę, gdyż opóźniał się ...

materiałów niezbędnych do terminowej realizacji umowy, zaś przekazana dokumentacja zawierała braki ...

pozwana miał pozycję uprzywilejowaną, termin wykonania umowy był nierealny, zaś system naliczania ...

z o. o zawarta została umowa konsorcjum. Strony umowy konsorcjum udzieliły powódce pełnomocnictwa do ...

I. sp. z o.o., umowę, na podstawie której zamawiający powierzył ...

na zasadach określonych w umowie. Umowa została zawarta na podstawie postępowania ...

przetargu ograniczonego. W toku wykonywania umowy pozwana przekazała pierwszą część dokumentacji ...

przedłużenia terminu. Wskazała, że przepisy umowy nie precyzują terminu, do którego ...

odrzuceń była spowodowana przekroczeniem terminu wykonania partii pakietów zwrotnych. Główną przyczynę ...

strony podpisały protokół końcowy z wykonania umowy. W protokole zamawiający potwierdził, że ...

r. tytułem reszty wynagrodzenia za wykonanie umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

000 zł tytułem wynagrodzenia z umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

w sprawie w stosunku do umowy z dnia 28 czerwca 2006 ...

k.c. tzn. zamówienie zostało wykonane w całości (w zakresie, w ...

stanowiła 45,33%) wynagrodzenia za wykonaną umowę. Zdaniem Sądu pozwana nie doznała ...

że w związku z wykonywaniem umowy musiała ponieść dodatkowe i skonkretyzowane ...

ogóle należne, pomimo, że powódka wykonała w całości umowę w zakresie danego pakietu, który ...

umowną za opóźnienie w przypadku umowy z dnia 18 czerwca 2006 ...

sporu kwestii przyczyn opóźnienia w wykonaniu przez powoda przedmiotu umowy, Sąd Okręgowy nie tylko był ...

że główną przyczyną opóźnienia w wykonaniu umowy były niekompletne dane przekazane powódce ...

Okręgowy, zobowiązanie powódki zostało ostatecznie wykonane, a brak jest podstaw do ...

powódce materiały niezbędne do terminowego wykonania umowy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zapisy umowy łączącej strony a przyznające pozwanej ...

w sytuacji, gdy w § 5 umowy termin wykonania umowy został określony na 31 sierpnia ...

2006 r. czyniło możliwość terminowego wykonania umowy przez powódkę w istocie iluzoryczną ...

tym mieć na uwadze, że umowa zawarta została w trybie zamówień ...

wpływ powódki na treść tej umowy był ograniczony. Sąd Apelacyjny uznał ...

przyczyny opóźnienia powódki w realizacji umowy, leżały po stronie pozwanej - były ...

zgodnie z którymi powodowa spółka wykonała sporną umowę gorzej niż prawie wszyscy inni ...

właśnie przy wykazywaniu, że powódka wykonała umowę gorzej niż inni wykonawcy, pomimo ...

niewłaściwą wykładnię prowadzącą do braku należytej kontroli instancyjnej wyroku uwzględniającego częściowo ...

bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia bądź zabezpieczenia roszczenia, ani nie był wyrazem ...

lat, a także bardziej terminowego wykonania przez samą powódkę kilka lat ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

prawidłowość wykładni przez biegłego postanowień umowy oraz przepisów prawa - co doprowadziło ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

a także okoliczność bardziej terminowego wykonania przez samą powódkę kilka lat ...

kontraktów, które regulowane były innymi umowami oraz w innym czasie. Okoliczność ...

inne podmioty przebiegała odmiennie niż wykonanie kontraktu stanowiącego sedno sprawy jest ...

naukowego i zawodowego niezbędnego do wykonania opinii zgodnie z tezą dowodową ...

i zawodowego biegłego niezbędnego do wykonania opinii. O braku kwalifikacji biegłego ...

opinię, nie podjął się jej wykonania. Nie ma również racji skarżąca ...

należy, że finalnie wykładni postanowień umowy i subsumpcji pod odpowiednie normy ...

k.c. ustalonej przez strony umowy kary umownej stanowi element tzw ...

484 § 2 k.c. tj. wykonanie zobowiązania w znacznej części (w ...

artykule, jak fakt opóźnienia w wykonaniu umowy będący efektem działania pozwanego, a ...

okoliczności pozostające poza łączącą strony umową, mające miejsce wcześniej i przy ...

zgodnie z którymi powodowa spółka wykonała sporną umowę gorzej niż inni wykonawcy analogicznych ...

przy tym, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, będące w niniejszej sprawie ...

przyczyny opóźnienia powoda w realizacji umowy, leżały po stronie pozwanej - były ...

tej kwocie pozwanej przysługiwała kara umowa. Tym samym uznać należy, że ...

domagała się zapłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę, w której doszło do miarkowania ...

bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia bądź zabezpieczenia roszczenia, ani nie był wyrazem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 77 fragmentów

2023-07-28

zmiany stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wykonania umowy z 1 września 2010 r. ( dalej: "Umowa" lub "Kontrakt") zawartej ze Skarbem ...

podwyższył należne powódkom na podstawie Umowy wynagrodzenie o kwotę 13.580 ...

r. M. i A. zawarły umowę konsorcjum ( dalej: "Konsorcjum") w celu ...

Konsorcjum zawarcia kontraktu z zamawiającym, wykonania zadania inwestycyjnego oraz wywiązania się ...

r. Konsorcjum złożyło ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę 641 ...

zmienią się w okresie realizacji Umowy, zaś ceny asfaltu wzrosną w ...

i Konsorcjum, jako wykonawca, zawarli Umowę, na podstawie której pozwany powierzył ...

a powódki zobowiązały się do wykonania Zamówienia. Integralną jej część stanowiły ...

istotnych warunków zamówienia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacja ...

odniesienia, a mającej wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań według ...

ustalane jest na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, zaś cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych rodzajów prac (pozycji przedmiaru ...

14 dni, to czas na wykonanie nie będzie przedłużony, Wykonawca nie ...

i Wykonawca zawarli aneks (...) do Umowy, związku ze zmianą stawek podatku ...

zł brutto, w tym za wykonanie umowy do dnia (...) (...) zł netto plus ...

kwotę brutto (...) zł, oraz za wykonanie przedmiotu Umowy od (...) r. (...) zł netto plus ...

zmian wynikających z aneksów do Umowy. W czasie realizacji Kontraktu wykonawca ...

następowało na podstawie faktycznej ilości wykonanych robót i stawek jednostkowych wskazanych ...

w wysokości obliczonej za rzeczywiście wykonane ilości robót. Podane w ofercie ...

1 k.c., okoliczność, że Umowa została zawarta w trybie zamówienia ...

nie obejmują bowiem modyfikacji postanowień umowy dokonywanej przez Sąd w sytuacji ...

przyjąć, że strony mogą wyłączyć umową dokonanie waloryzacji na podstawie art ...

k.c. nie było też wykonanie umowy w dacie wniesienia pozwu. Stwierdził ...

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy, przy jednoznacznym stanowisku Wykonawcy, że ...

w kwocie nominalnej wynikającej z Umowy nie była uważana przez powódki ...

stosunku zobowiązaniowego między stronami jest umowa o roboty budowlane, nastąpiła zmiana ...

strony nie przewidziały przy zawieraniu umowy wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania. Zdaniem Sądu Okręgowego, przesłanka ...

do przewidzenia na podstawie rzetelnie wykonanych prognoz. Sąd Okręgowy podkreślił, że ...

na fakt, że obie strony Umowy profesjonalnie zajmują się realizacją drogowych ...

nawet przy zachowaniu przez powódki należytej staranności. Miał na względzie, że ...

przez Sąd Okręgowy dotyczące treści Umowy wraz z aneksami, ustalenia charakteru wynagrodzenia, treści umowy Konsorcjum, ceny ofertowej, faktu wzrostu ...

rodzaju, iż strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły ich przewidzieć przy zawieraniu umowy. Dla oceny czy są spełnione ...

konstruowania oferty powódki, bez zachowania należytej staranności, zaoferowały cenę nieadekwatną do ...

rodzaj prac jakie mają być wykonane, określoną na rynku niepewność, powierzanie ...

charakter, a cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych rodzajów prac została określona ...

przedsiębiorstwo ubiegające się o niewaloryzowaną umowę powinno zakładać wyższy poziom ryzyka ...

niedopuszczalności waloryzacji ustawowej wobec zawarcia umowy w trybie zamówienia publicznego podzielając ...

zasadami sztuki i z zachowaniem należytej staranności oraz czy założona cena ...

rozmiaru i charakteru robót objętych Umową, podczas gdy dokonanie tego rodzaju ...

i te dwie spółki zawarły Umowę, a nie tylko jedna spółka ...

podlega ustaleniu na podstawie faktycznie wykonanej ilości prac, ale (iii) nie ...

że w przypadku gdy stroną umowy o roboty budowlane (wykonawcą) jest ...

do wszystkich powodów dochodzących modyfikacji umowy, nawet w sytuacji w której ...

z nich zrealizuje roboty objęte umową, w rezultacie czego tylko jeden ...

została skonstruowana zgodnie z zasadami należytej staranności, a założona cena ofertowa ...

rozmiaru i charakteru robót objętych umową. Zdaniem tego Sądu przekonuje o ...

skomplikowanej inwestycji drogowej z zachowaniem należytej staranności w określonych warunkach rynkowych ...

jaką kwotę jest w stanie wykonać zamówienie, z zapewnieniem godziwego zysku ...

bowiem, że gdyby powódki zachowały należytą staranność i rzetelnie oszacowały koszty ...

i ryzyka związane z zawarciem umowy, to mogły przewidzieć możliwość poniesienia ...

przy ocenie zachowania przez powódki należytej staranności przy konstrukcji oferty, nie ...

i marży z tytułu realizacji umowy, przygotowały spółki działające w ramach ...

i te dwie spółki zawarły Umowę. Sąd Apelacyjny podkreślił, że jest ...

Sąd Apelacyjny nadał faktowi, że umowa była realizowana przez Konsorcjum, uchyla ...

ustalane jest na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót, zaś cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych rodzajów prac (pozycji przedmiaru ...

kwotę pieniężną jako ekwiwalent za wykonanie dzieła bez względu na rozmiar ...

na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Wykonawca nie może żądać ...

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ...

a także zmiany kosztów realizacji umowy ponosi przyjmujący zamówienie. Ryzyko to ...

uzależnione od rozmiaru świadczenia (obmiaru wykonanych prac) wykonanego przez przyjmującego zamówienie (np. liczba ...

jego zmiana, jeżeli po zawarciu umowy doszło do zmian wysokości cen ...

w stosunku do ilości faktycznie wykonanych prac (zob. m.in. wyrok ...

ustalone w oparciu o obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady, według ...

góry określonej kwoty pieniężnej za wykonanie robót, bez względu na zakres faktycznie wykonanych robót w stosunku do pierwotnie ...

w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót, co oznacza, że każda ...

robót czy sposobu (technologii) ich wykonania, mogła wpłynąć na wynagrodzenie Wykonawcy ...

przewidział bowiem w przepisach dotyczących umowy o dzieło normę szczególną zapobiegania ...

35 mogą mieć zastosowanie do umowy o roboty budowlane (zob. m ...

w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło (ryczałtowy, kosztorysowy), to ...

stosować właściwe przepisy dotyczące tej umowy (zob.m.in. wyrok Sądu ...

dacie przygotowania oferty i zawarcia Umowy wzrostu cen. Kwestia realizacji w ...

przewidywalne dla stron, przy dołożeniu należytej staranności, wykraczające poza typowe zmiany ...

mogły jej sformułować - z zachowaniem należytej staranności - w sposób zabezpieczający je ...

strony przyjmuje, że wykonawca mógł zabezpieczyć się przed tymi zmianami odpowiednio ...

na zobowiązanie stron, mogły się zabezpieczyć konstruując ofertę z zachowaniem należytej staranności, w tym zwłaszcza przez ...

że powódki mogły, z zachowaniem należytej staranności, przewidzieć wpływ nadzwyczajnej zmiany ...

przewidzenia ich wystąpienia przy zachowaniu należytej staranności przez żądającego ochrony. Wprawdzie ...

w sobie implicite obowiązek zachowania należytej staranności wymaganej w stosunkach danego ...