[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 32 fragmenty

2023-02-20

odpowiedzialnością w O. ( dalej: "E.") umowę o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...

wykonawca wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty, w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontaktu oraz usunięcia wad i ...

zlecenie E., udzieliła powodowi gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...

że zleceniodawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione ...

powód ostatecznie wezwał E. do wykonania prac związanych z wymianą podłogi ...

K. M., ostateczne wezwanie do wykonania prac i robót budowlanych z ...

i sporu między stronami tej umowy dotyczącego merytorycznej zasadności roszczeń powoda ...

powoda na tle łączącej ich umowy. Realizacja gwarancji rodzi zatem realną ...

związane z bieżącym utrzymaniem i zabezpieczeniem majątku, zapewnieniem kontynuacji działalności mocodawcy ...

czynności, które pełnomocnik ogólny może wykonać na rzecz mocodawcy ewentualnie w ...

i sprowadzało się do jej wykonania, co wiąże się z bieżącą ...

ramach zamówienia publicznego na podstawie umowy z 9 września 2014 r. o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...

pierwszym wyposażeniem" z towarzyszącym jej zabezpieczeniem w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontaktu oraz usunięcia wad i ...

być rozpatrywana w oderwaniu od umowy z 9 września 2014 r ...

p.c.) wynika, że za wykonanie inwestycji finansowanej z budżetu powoda ...

brutto, a gwarancja ubezpieczeniowa stanowiła zabezpieczenie należytego wykonania umowy i stanowiła zaledwie 5% ceny ...

01 zł), przy czym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i ...

30 % z ustanowionego przez wykonawcę zabezpieczenia ( § 10 i 11 umowy). Żądanie zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej ...

który miał umocowanie do zawarcia umowy wielokrotnie przekraczającej wartość zabezpieczenia objętego sporem. Ponadto, skoro powód ...

w robotach budowlanych objętych tą umową, których usunięcie dla zapewnienia prawidłowej ...

wykonawca, to wezwanie gwaranta do wykonania jego zobowiązania wiąże się z ...

gwarancji jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą kształtować ...

podnosić wobec gwarantariusza zarzutów z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej ani ze ...

29). Będąca przedmiotem sporu gwarancja należytego usunięcia wad i usterek w ...

za wady, jest niewątpliwie formą zabezpieczenia roszczeń powoda wynikających z tej umowy. Służyła ona bezpiecznemu uzyskaniu zaspokojenia ...

stanowiąc ochronę powoda przed ryzykiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez kontrahenta ze stosunku ...

ryzyko transakcji, które przy braku zabezpieczenia ponosiłby powód jako wierzyciel ze ...

1, poz. 16). Korzystanie z zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji w tym z gwarancji ...

tym zwracania się zgodnie z umową do jej wykonawcy o usuwanie ...

usterek, a w razie nie wykonania przez niego zobowiązania, uruchomienia zabezpieczenia z gwarancji ustanowionej na wypadek ...

tego stosunku. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi samodzielne ...

wątpliwości, że nie skorzystanie z zabezpieczenia umownego i nie usunięcie z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 63 fragmenty

2022-03-02

w Pradze, jako generalnym wykonawcą, umowę numer (...) w sprawie udzielenia zamówienia ...

było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym ...

formule "zaprojektuj i wybuduj". Po wykonaniu umowy, zgodnie z protokołem nr (...), powodowie ...

59 zł za roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr (...) (roboty budowlane protokół odbioru nr (...) oraz roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr (...) - zagospodarowanie terenu). Termin płatności ...

inwestycji (zasadności wynagrodzenia za roboty wykonane we wrześniu 2015 r.). Na ...

59 zł za "roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr (...) - roboty budowlane protokół odbioru nr (...) oraz roboty budowlane wykonane zgodnie z umową nr (...)- zagospodarowanie terenu". Ze zgromadzonego ...

na pomniejszenie wynagrodzenia za prace wykonane we wrześniu 2015 r. do ...

aktach sprawy wynikało, że przedmiot umowy został wykonany i odebrany przez pozwanego. Na ...

gwarancyjnej. W § 19 ust. 1 umowy nr (...) ustalono, że wykonawca wniesie łączne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu z tytułu wszystkich elementów ...

faktur VAT (§ 19 ust. 2 umowy). Generalnemu wykonawcy przysługiwało prawo do skorzystania z zabezpieczenia, a w przypadku zmiany formy zabezpieczenia, z zabezpieczenia zmienionego jeżeli - wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona kontrakt (przez co rozumiano m ...

r. zawarty został aneks do umowy nr (...), zgodnie z którym § 19 ust. 1 umowy otrzymał brzmienie: "Wykonawca wniesie łączne zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu z tytułu wszystkich elementów ...

wynagrodzenie o 5% tytułem umówionego zabezpieczenia. Sąd Okręgowy wskazał, że zabezpieczenia tego typu są często stosowane w umowach o roboty budowlane, jednakże jego ...

oceniać czy strony chciały nadać zabezpieczeniu charakter kaucji gwarancyjnej, czy też jako zabezpieczenie miało służyć zatrzymane wynagrodzenie wykonawcy ...

z rękojmi. Fakt, że oba zabezpieczenia pełnią taką samą funkcję, nie ...

W orzecznictwie przyjmuje się, że umowa kaucji gwarancyjnej jest umową kauzalną (prawną przyczyną przysporzenia jest zabezpieczenie wierzytelności) i realną, w której ...

depozytu nieprawidłowego. Na podstawie tej umowy następuje przeniesienie własności przedmiotu kaucji ...

związana ze stosunkiem prawnym, który zabezpiecza. Zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych może nastąpić także ...

wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wówczas strony umowy nie ustanawiają obowiązku zapłacenia kaucji ...

z realizacją zadań, których prawidłowość wykonania została w ten sposób zabezpieczona. Zatrzymywana kwota nie traci charakteru ...

na który udzielono gwarancji prawidłowego wykonania zobowiązania przez podwykonawcę. Świadczenie to ...

solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz zawierającego umowę z podwykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. Nie ma podstaw ...

do utożsamiania kaucji gwarancyjnej z zabezpieczeniem w postaci zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy ...

uznania, że wniesione przez powodów zabezpieczenie w kwocie 256 194,40 ...

Sąd Okręgowy dokonując oceny sposobu zabezpieczenia nie uwzględnił, że z postanowień § 19 ust. 2 umowy stron wynika iż powodowie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej formie, w tym ...

sposób przez generalnego wykonawcę wymaganej umową kaucji gwarancyjnej. Umowa w tym zakresie dotyczyła jedynie ...

strony w ten sposób zawarły umowę kaucji i dla jej rozliczenia ...

odpowiednie zasady (art. 19 § 2 umowy), inne niż odnośnie zapłaty wynagrodzenia ...

ocenie Sądu drugiej instancji § 19 umowy stron jest jasny i zrozumiały ...

wprost o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia, a nie zapłacie reszty wynagrodzenia ...

ma prawo do skorzystania z zabezpieczenia, jeżeli wykonawca nienależycie wykona kontrakt. Sąd Apelacyjny powołał wyrok ...

odrębny reżim prawny wynikający z umowy kaucji". Sąd Apelacyjny podzielił to ...

stanowisko. Podkreślił także, że po wykonaniu umowy inwestor nie może być zaskakiwany ...

strony, które pomimo wyraźnego brzmienia umowy, traktują kaucje gwarancyjną jako odroczone ...

dotyczą w istocie wykładni postanowień umowy zawartej przez powodów z spółką ...

dniu 7 lipca 2014 r. (umowy nr (...)), a w szczególności par. 19 ust. 2 tej umowy. W ramach tych zarzutów powodowie ...

instancji, który uznał, że postanowienia umowy dotyczące zatrzymania przez generalnego wykonawcę ...

stanowiły ustanowienie przez strony tej umowy kaucji gwarancyjnej, a nie jak ...

w rzeczywistości ustalenie przez strony umowy nr (...), że generalny wykonawca jest ...

umowne są powszechnie stosowane w umowach zawieranych miedzy generalnymi wykonawcami umów ...

budowlane i podwykonawcami w celu zabezpieczenia roszczeń generalnych wykonawców w przypadku nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców i w praktyce ...

takim celu stosowana jest zarówno umowa kaucji gwarancyjnej, będąca odrębnym typem umowy, jak również są wprowadzane do umowy postanowienia uprawniające generalnego wykonawcę wyłącznie ...

w praktyce rozróżnienie charakteru takich zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez podwykonawców może powodować trudności, w przypadku gdy strony umowy nie określiły jednoznacznie rodzaju uprawnienia ...

analizy okoliczności dotyczących zawarcia konkretnej umowy i jej treści z uwzględnieniem ...

do "zatrzymania części wynagrodzenia podwykonawcy", "zabezpieczeniu", "zatrzymaniu zafakturowanych kwot" nie musi ...

takich postanowień nie było zawarcie umowy kaucji gwarancyjnej. W orzecznictwie określono także cechy wyróżniające umowę kaucji gwarancyjnej, która nie została ...

Z uwzględnieniem regulacji dotyczących tej umowy zawartych w ustawach szczególnych, wskazano, że umowa kaucji gwarancyjnej stosowana w umowach o roboty budowlane może przybrać formę odrębnej umowy albo dodatkowego zastrzeżenia umownego w ...

budowlane. Wskazano, że jest to umowa o charakterze kauzalnym i akcesoryjnym. Jest to także umowa o charakterze realnym, w której ...

powodowie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie dopuszczonej przepisem art ...

Apelacyjny dokonując wykładni tego postanowienia umowy nie ograniczył się do stwierdzenia ...

samo określenie w umowie, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w formie potrąceń ...

do stwierdzenia, że strony zawarły umowę kaucji gwarancyjnej. W rzeczywistości Sąd ...

strony w ten sposób zawarły umowę kaucji. Wskazał, że na taki ...

powodowie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia, jak i treść § 19 ust. 2 umowy, w części, w której jest ...

mowa o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia przez generalnego wykonawcę, a nie ...

Sformułowanie o zobowiązaniu do wniesienia zabezpieczenia w określonej formie i zwrocie lub zwolnieniu zabezpieczenia wskazuje, że przeznaczone na ten ...

czasie, do momentu zgromadzenia sumy zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny trafnie zwrócił również ...

że w § 19 ust. 2 umowy zabezpieczeniu w "formie potrąceń z faktury ...

VAT" nadano znaczenie równorzędne "formie zabezpieczenia dopuszczonej przepisem art. 148a ...

ust. 1 PZP", a zatem zabezpieczeniu np. w formie gwarancji bankowej ...

samo, z punktu widzenia sposobu zabezpieczenia, jak ustanowienie gwarancji bankowej, to ...

Sąd drugiej instancji nie rozważył należycie zarzutów apelacji pozwanego w tym ...

do domagania się zapłaty za wykonane prace". Nakazuje to przyjąć, że ...

do domagania się zapłaty za wykonane prace" i nie ulega wątpliwości ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 29 fragmentów

2023-01-31

zawarły w trybie zamówienia publicznego umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...

czym aneks nr 1 do umowy przewidywał wynagrodzenie na kwotę 6 ...

będąca wykonawcą zobowiązana była wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń zamawiającej (pozwanej) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ...

zobowiązania wykonawcy wobec beneficjenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych objętych umową zgodnie z jej treścią z ...

gwarancji, właściwego usunięcia wad fizycznych należycie wykonanych robót budowlanych stwierdzonych protokołem odbioru ...

0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej ...

Inspektor nadzoru wydał wytyczne do wykonania okładziny ściany. Listwy do wykonania boazerii zostały wybrane i zaakceptowane ...

protokół, stwierdzając, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Po rozpoczęciu użytkowania sali gimnastycznej ...

pozwana uzyskała prywatną opinię potwierdzającą nienależyte wykonanie przez powoda robót budowlanych także ...

stanu zgodnego z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót w terminie ...

na to, że strony łączyła umowa o zamówienie publiczne, zatem przyjęcie oferty wymagałoby zmiany umowy. Powódka podtrzymała swoje zobowiązanie do ...

kwotę 83 379,23 zł. Umowa przewidywała rozliczenia między stronami na ...

podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane w określonym miesiącu, wynagrodzenie wypłacone ...

umownej za zwłokę w realizacji umowy przez powódkę. Sąd Okręgowy w ...

za zwłokę wykonawcy w realizacji umowy nie została w zasadzie skonkretyzowana ...

pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powoda do 30 ...

c. poprzez uznanie, że powód należycie wykonał umowę o roboty budowlane, art. 471 ...

uznać odpowiedzialności strony powodowej za nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym wypadku za ...

dotyczyło to wad istotnych przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu sportowego ...

na podstawie faktur przejściowych, zapisów umowy, sporządzonych przez powódkę faktur wraz ...

dowodów z dokumentów w postaci umowy, faktur przejściowych, oświadczenia powódki, 5 ...

wobec niewykazania odpowiedzialności powódki za nienależyte wykonanie zobowiązania (za usterki powstałe w ...

roszczenia o karę umowną jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będące następstwem okoliczności, za ...

projektowania. Materiał, z którego została wykonana boazeria, został wybrany przez inspektora ...

który wybrał ten rodzaj boazerii. Wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem ...

wybór materiału, z którego została wykonana okładzina ścian nie pozwalał na ...

że dostarczony projekt nie spowoduje wykonania wadliwych ścian, zaś inspektor nadzoru ...

zwłokę wykonawcy w realizacji przedmiotowej umowy, Sąd Okręgowy zaznaczył, że wierzytelność ...

pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powódkę do 30 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 62 fragmenty

2022-03-17

zawarły 10 października 2009 r. umowę, na mocy której utworzyły konsorcjum ...

celu zawarcia i wspólnej realizacji umowy na wykonanie tego zamówienia. Strony ustanowiły liderem ...

w trybie zamówienia publicznego zawarto umowę, na mocy której zamawiający powierzył ...

a wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na "Budowie ...

r. Konsorcjum zawarło z powodem umowę podwykonawczą, na mocy której wykonawca ...

zlecił, a powód zobowiązał się wykonać roboty i usługi z zakresu ...

wartość wynikać miała z ilości wykonanych robót i usług, odebranych przez ...

i zamawiającego (§ 1 ust. 2 umowy). Powód zobowiązał się poinformować wykonawcę o fakcie zwiększenia wartości umowy powyżej 10%, zaś wykonawca o ...

poinformować zamawiającego (§ 1 ust. 3 umowy). Zgodnie z postanowieniami umowy, ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót ...

w załączniku nr 2 do umowy i pozostawały niezmienne przez cały ...

i zamawiającego (§ 2 ust. 1 umowy). W dniu 20 stycznia 2011 ...

jednak żadnego z aneksów do umowy podwykonawczej zawartej z powodem. Rozliczenia ...

robót odbywały się cyklicznie po wykonaniu przez powoda określonego ich rodzaju ...

dzienne, w których wskazywał miejsce wykonanych robot (kilometraż) oraz ich rodzaj ...

usług geodezyjnych, stosownie do postanowień umowy podwykonawczej. W oparciu o te ...

roboty z zakresu rekultywacji terenu, wykonania trawników metodą hydrosiewu na nawiezionej ziemi urodzajnej oraz wykonania trawników metodą hydrosiewu na adaptowanym ...

i zwolnienia kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W tabeli rozliczeniowej stwierdzono m ...

powód w całym okresie realizacji umowy: nie zrealizował żadnych prac z ...

0,00 zł, w zakresie wykonania trawników metodą hydrosiewu na terenie ...

114,60 zł, w zakresie wykonania trawników metodą hydrosiewu na terenie ...

protokole określono łączną wartość robót wykonanych przez powoda na 3 957 ...

wykonywał już żadnych prac objętych umową podwykonawczą. W dniu 10 kwietnia ...

podpisali aneks nr 7 do umowy podwykonawczej. Doszło to tego z ...

kwoty wynagrodzenia zatrzymanego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W aneksie tym powód potwierdził ...

netto stanowi ostateczną wartość robót wykonanych w ramach umowy, natomiast kwota 3 904 453 ...

stanowi w całości ostateczne rozliczenie umowy podwykonawczej. Powód potwierdził jednocześnie, że ...

faktury wystawione w związku z umową podwykonawczą zostały zapłacone przez wykonawcę ...

wyłącznie po zwolnieniu przez wykonawcę zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, tj. kwoty 243 382,87 ...

kwot zatrzymanych zostaje zachowana na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i ...

lub w związku z zawartą umową podwykonawczą, lecz nie zwalniają go ...

nadal istnieje zgodnie z ustaleniami umowy. W związku z wystąpieniem wykonawcy ...

z roszczeniami z tytułu wad wykonanych robót i nieprecyzyjnym opisem ich ...

udostępnienie w ramach informacji publicznej umowy generalnego wykonawstwa zawartej na budowę ...

158,03 zł brutto tytułem wykonania prac zgodnie z umową nr (...), odpowiadającą różnicy ilości robót objętych umową podwykonawczą, rozliczonych przez wykonawcę z ...

została wystawiona z naruszeniem postanowień umowy podwykonawczej i nie ma uzasadnienia ...

czynności prawnej. Wszelkie płatności za wykonane roboty odbywały się na podstawie ...

uzasadnione stanowisko Sądu Okręgowego, jakoby umowa podwykonawcza miała charakter umowy o dzieło. Umowa będąca źródłem roszczeń powoda jest bowiem umową o roboty budowlane. Sąd drugiej ...

robót ujętych w obmiarze jako wykonane - w nierzetelnym pomiarze zaniżającym ich ...

robót wskazanych jako w ogóle niewykonane - w niezgodnym z rzeczywistością twierdzeniu ...

To zaś, w świetle ustaleń umowy podwykonawczej co do warunków ostatecznego ...

powoda, strony zadecydowały o rozliczeniu umowy bez oczekiwania na ostateczny obmiar wykonany w stosunkach między wykonawcą, a ...

może się zmienić oraz, że wykonał prace, które w zaakceptowanym przez ...

bez dalszego oczekiwania na rozliczenie umowy zgodnie z jej ustaleniami, uznał ...

obmiar może nie odpowiadać rozmiarowi wykonanych prac, a jednak obie strony ...

podpisując aneks nr 7 strony umowy podwykonawczej dokonały wzajemnego rozliczenia zobowiązań ...

się do zmiany dotychczas obowiązującej umowy w zakresie zasad jej ostatecznego ...

uznaniu, że zmiana dotychczas obowiązującej umowy wzajemnej w zakresie zasad rozliczenia ...

kiedy świadczenie niepieniężne zostało już wykonane w całości, leży w granicach ...

zakwalifikowanie aneksu nr 7 do umowy podwykonawczej jako czynności cywilnoprawnej dopuszczalnej ...

sprawę, iż obmiar jego prac wykonany przez służby geodezyjne generalnego wykonawcy ...

sprawę, iż obmiar jego prac wykonany przez służby geodezyjne generalnego wykonawcy ...

obniża wynagrodzenie powoda z powodu wykonania mniejszej ilości robót, jest zgodny ...

3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...

tylko w swobodzie kształtowania treści umowy, ale także stanowi kompetencję do ...

Mogą także wzorować się na umowach nazwanych, ale określając łączący je ...

raporty, w których wskazywał miejsce wykonanych robót (kilometraż) oraz rodzaj i ...

pomimo, że została przez niego wykonana. Nie może również ujść uwadze ...

w błąd w zakresie ilości wykonanej pracy. Jedynie, miało się to ...

na to, że niektóre z wykonanych przez niego prac, nie zostały ...

tym także ryzyko związane z wykonaniem ostatecznych obmiarów. Natomiast, gdy chodzi ...

kwoty wynagrodzenia zatrzymanego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kwotowy zakres tego zwolnienia ...

zatrzymanych kwot zostaje zachowana na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 123 fragmenty

2022-11-25

zawarła w trybie przetargu publicznego umowę o roboty budowlane z K ...

S., zwane dalej "K.". Przedmiot umowy miał być wykonywany etapami. Strony ...

ustaliły też termin realizacji jego wykonania po jego kilku modyfikacjach na ...

r. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy miało być ryczałtowe i wynosić ...

ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian umowy, 14.969.764,33 zł ...

35 zł brutto). Poza główną Umową nr [...] Z. i K. zawarli ...

nie były objęte zawartą pierwotnie umową główną. Umowy o wykonanie robót dodatkowych opiewały łącznie na ...

Z. jako beneficjenta, gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy zobowiązując się nieodwołalnie i bezwarunkowo ...

ważności i skutków prawnych zawartej umowy i gwarantując zapłatę każdej żądanej ...

jej ważności . W trakcie realizacji Umowy nr [...] z 5 sierpnia 2010 ...

umówionej dacie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, tj. 30 czerwca 2013 r ...

robót i poszczególnych obiektów objętych umową. Problemy z realizacją prac, dotyczyły ...

w celu realizacji gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy domagając się zapłaty 2.357 ...

nie dostarczył w terminie kontynuacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która obowiązywała do 30 kwietnia 2013 r., a jej zabezpieczenie do 30 maja 2013 r ...

1 prawa upadłościowego i naprawczego; umowy K. z 16 lutego 2010r. oraz Umowy nr [...] z 5 sierpnia 2010 ...

spółce kary umowne z tytułu niewykonania w terminie do 30 czerwca ...

2013 r. robót budowlanych z Umowy nr z 5 sierpnia 2010 ...

w celu realizacji gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy żądając zapłaty 2.357.481 ...

przysługującego S. wynagrodzenia na podstawie Umowy z 5 sierpnia 2010 r ...

uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. Pismem z ...

c. uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Uznano, że udzielona gwarancja nie ...

r.) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nr [...] ze względu na niedotrzymanie ...

sp. z o.o. terminu wykonania robót. Nadto, jako powód odstąpienia wskazano niewykonanie przez K. obowiązku przedłożenia umów ubezpieczenia wymaganych postanowieniami Umowy nr [...], których ochrony ubezpieczeniowej upłynął ...

przyczyny co przy odstąpieniu od umowy głównej. Pismem z 25 września ...

tytułu zwłoki za niedotrzymanie terminu wykonania robót w kwocie 1.936 ...

wartość robót według harmonogramu i Umowy z 5 sierpnia 2010 r ...

34 zł, a wartość robót wykonanych według protokołu nr [...] z 23 ...

że wartość robót pozostała do wykonania wynosi 1.367.766,92 zł. Wartość wszystkich robót wykonanych przez K. wskazanych w protokole ...

skutek w postaci odstąpienia od umowy. Uznał, że skuteczne jest oświadczenie ...

że główną przyczyną odstąpienia od umowy przez Z. była zwłoka w wykonaniu robót przez wykonawcę, co uzasadniało ...

c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone już po upływie ...

doprowadziły ostatecznie do odstąpienia od umowy nie pozwoliła, w ocenie Sądu ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...

stronie. Stwierdzenie skuteczności odstąpienia od umowy dokonanego przez Z. czyniło, jak ...

to stanowiło konsekwencję odstąpienia od umowy głównej; nastąpiło już po złożeniu ...

tytułu pozostałej części wynagrodzenia za wykonane na rzecz Z. roboty, z ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Z., z tytułu ...

związku z gwarancją zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Podstawy prawnej ...

żądania pozostałej części należności za wykonane przez spółkę S. prace stanowił ...

się odstąpienie przez S. od umowy z powodu braku żądanej gwarancji ...

otrzymania całego wynagrodzenia mimo jego niewykonania, jeżeli był gotów je wykonać, a doznał przeszkody ze strony ...

skutecznym odstąpieniem przez Z. od umowy, umowę tę traktować należało za niezawartą ...

inwestora. Z chwilą odstąpienia od umowy S. mógł domagać się od Z. jedynie zapłaty wartości wykonanych na rzecz inwestora robót, za ...

Gwarancja udzielona przez G. zabezpieczała, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych oraz roszczenia z ...

jeszcze wierzytelności, które były przedmiotem zabezpieczenia w postaci gwarancji. Ostatecznie Z ...

naliczył kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

47 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ...

Z. jako pierwszy odstąpił od umowy i odstąpienie to było skuteczne ...

także żądanie zapłaty należności za wykonane roboty w części ponad przyznaną ...

kar umownych za odstąpienie od umowy głównej i umów o roboty ...

zł, w tym z tytułu umowy głównej 1.321.049,25 ...

kar umownych za zwłokę w wykonaniu umów o roboty dodatkowe z ...

doprowadziły ostatecznie do odstąpienia od umowy nie pozwoliła uznać, że do ...

kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego ...

z jego stanowiskiem; odstąpienie od umowy, na skutek którego dochodzi do niewykonania umowy, wyłącza jednocześnie możliwość żądania kary ...

w jej realizacji, będącej przejawem nienależytego wykonania umowy. Sąd Okręgowy podkreślił, iż nawet ...

przesłanek do odstąpienia od tej umowy, druga strona również złożyła oświadczenie ...

było zniweczenie skutków zawartej uprzednio umowy. W konsekwencji żądanie to, w ...

przez każdą ze stron od Umowy nr [...] z dnia 5 sierpnia ...

o odstąpieniu od łączącej strony umowy głównej złożył pozwany - powód wzajemny ...

sytuacji, kiedy przyjmujący zamówienie nie wykonał go w przewidzianym terminie. W ...

uznania, że przyczyny opóźnienia w wykonaniu prac leżały jednak po stronie ...

nie ukończył wszystkich prac objętych Umową z 5 sierpnia 2010 roku ...

co do przyczyn opóźnienia w wykonaniu prac konstruowali w oparciu o ...

o pozwoleniu na budowę zostały wykonane przed 30 czerwca 2013 r ...

do tego, że odstąpienie od umowy przez pozwanego - powoda wzajemnego podyktowane ...

co do skuteczności odstąpienia od umowy przez pozwanego - powoda wzajemnego z ...

z odstąpieniem przez niego od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...

konsekwencji ustalenie, że odstąpienie od umowy przez zamawiającego wywołało skutki ex ...

odstąpienia przez tego ostatniego od umowy. Jak stwierdził Sąd II instancji ...

do wynagrodzenia za prace rzeczywiście wykonane. Łącznie więc należne powodowi - pozwanemu wzajemnemu wynagrodzenie za wykonane i nierozliczone do dnia odstąpienia od umowy prace zamykało się kwotą 919 ...

był uprawniony do odstąpienia od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...

z udzieloną gwarancją zapłaty za niewykonanie lub też nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane (zarzuty naruszenia ...

nieskuteczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z 5 sierpnia 2010 roku ...

k.c. do odstąpienia od umowy z winy inwestora z uwagi ...

kar umownych za opóźnienia w wykonaniu prac objętych umowami o roboty dodatkowe. Mając na ...

powoda (pozwanego wzajemnego) wynikające z umowy o roboty budowalne jest świadczeniem ...

przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu robót budowalnych; tj. przepisu art ...

nie ciążył obowiązek udowodnienia zakresu umowy łączącej powódkę z podwykonawcami; art ...

pominięcie wniosków dowodowych w postaci umowy sprzedaży z dnia 24 kwietnia ...

zł tytułem niewypłaconego wynagrodzenia z umowy głównej wraz z odsetkami, 2 ...

wnioski dowodowe dotyczyły następujących dokumentów: umowy sprzedaży z 24 kwietnia 2012 ...

powoda (pozwanego wzajemnego) wynikające z umowy o roboty budowalne jest świadczeniem podzielnym, umożliwiającym odstąpienie od umowy przez zamawiającego ze skutkiem na ...

podczas gdy dotyczyło ono całości umowy (ze skutkiem ex tunc). W ...

odnosiło się nie do całości umowy, lecz do jej niezrealizowanej części ...

O tym, czy odstąpienie od umowy o roboty budowlane wywołuje skutek ...

rozliczeń na wypadek odstąpienia od umowy. Strony miały określone obowiązki: opuszczenie ...

porządku i sporządzenie inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Wskazuje to na uksztaltowanie świadczeń z tej konkretnej umowy jako podzielnych, jak i przewiduje ...

od niej w zakresie jej niewykonanej części. W związku z tym, odstąpienie od umowy o dzieło (odpowiednio o roboty ...

wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Gwarancją zapłaty jest ...

uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem ...

jej formą i językiem udzielonego zabezpieczenia. Należy zwrócić uwagę, że udzielenie ...

na ważność i skuteczność udzielonego zabezpieczenia. Zawarta, natomiast, w art. 85 ...

od żądanej treści i sposobu zabezpieczenia o wyborze jednego z zabezpieczeń, które stanowić mają gwarancję zapłaty ...

którego została przewidziana a więc "zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych". Jej treść wyznaczona ...

gwarancji zapłaty za roboty z umową o roboty budowlane. Treść gwarancji ...

szczególności, jeżeli wynika to z umowy pomiędzy stronami, jak miało to ...

jej treści, która stosowanie kształtuje zabezpieczenie wynagrodzenia. Wynagrodzenie tzw. "umówione" powstaje ...

gwarancja była uzasadniona, a udzielone zabezpieczenie spełniało funkcję gwarancji zapłaty określonego ...

kształtowania i wymagalności wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane. Brak uzyskania ...

konkretnych okolicznościach potraktowane jako nadużycie zabezpieczenia i daje możliwość jego realizacji ...

3.4 oraz § 7.5 Umowy. W kontekście charakteru abstrakcyjnego zobowiązania ...

takiej sytuacji odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy ...

udzielona. Inwestor nie odstąpił od umowy w związku z żądaniem udzielenia ...

pozostawanie w opóźnieniu, co do wykonania umowy przez wykonawcę. Z ustaleń faktycznych ...

zatem podstawy do odstąpienia od umowy w świetle art. 635 k ...

nastąpiło skuteczne odstąpienie powoda od umowy. Sąd Odwoławczy ustalił, że zamawiający ...

z decyzją o odstąpieniu od umowy przez prawie trzy miesiące od ...

oraz zapowiedzi wykonawcy odstąpienia od umowy z uwagi na nieskuteczne, jego zdaniem, udzielenie zabezpieczenia, w tak ustalonych okolicznościach sprawy ...

na żądanie wykonawcy ustanowił też zabezpieczenie w postaci akredytywy dokumentowej, którego ...

to faktu, że żądanie ustanowienia zabezpieczenia zostało spełnione, a pozwany nie odstąpił od umowy w następstwie żądania udzielenia gwarancji ...

podstawę do uznania odstąpienia od umowy za bezskuteczne (art. 6492 § 2 ...

się przesłanki do odstąpienia od umowy z innymi okolicznościami, w tym ...

związania gwarancji z ustawowym wymogiem zabezpieczenia wyłącznie wynagrodzenia wykonawcy. Okoliczności te ...

bezskuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k ...

przyczynił się do opóźnienia w wykonaniu robót budowalnych. W istocie zarzut ...

przyczynienie się pozwanego powodujące nie wykonanie robót w terminie, traktował jego ...

prace objęte zmianą pozwolenia zostały wykonane w terminie umownym (przed 30 ...

Z ustaleń faktycznych wynika, że niewykonane w terminie roboty budowlane nie ...

pomiędzy tą okolicznością, a nieterminowym wykonaniem prac. Dokonując ustaleń faktycznych Sąd ...

uznał, że przyczyny w opóźnieniu wykonania robót budowlanych leżały po stronie ...

zaspakajał inwestor, czy też niedostatkiem należytej koordynacji robót przez podwykonawców. Nie ...

nie ciążył obowiązek udowodnienia zakresu umowy łączącej powódkę z podwykonawcami oraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 70 fragmentów

2023-04-13

zwrotowi części wynagrodzenia powoda z umowy o roboty budowlane, zatrzymanej tytułem zabezpieczenia roszczeń o należyte wykonanie robót, a to w II ...

2 związku z ustanowieniem skutecznego zabezpieczenia tych roszczeń gwarancją ubezpieczeniową. Pozwany ...

doszło do zmiany umówionego sposobu zabezpieczenia jego roszczeń. Wyrokiem z 9 ...

U. z 2013, poz. 907), umowę o roboty budowlane, które miał wykonać do 15 marca 2016 r ...

Inwestor, z którym pozwany zawarł umowę wymagał, żeby umowy z podwykonawcami zostały zawarte według ...

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa łącząca strony została zawarta według ...

inwestorowi jako podwykonawca. W § 14 umowy strony przyjęły, że "należyte wykonanie umowy zostanie zabezpieczone w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ...

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie w pieniądzu miało nastąpić przez ...

należne mu wynagrodzenie. Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ...

zaakceptowania jej treści i warunków. Umowa stanowiła, iż gwarancja bankowa lub ...

7 dni od daty podpisania umowy. W przypadku należytego i terminowego wykonania II CSKP 953/22 3 umowy pozwany zobowiązał się zwrócić 70 % zabezpieczenia ustanowionego w pieniądzu lub zwolnić 70 % takiego zabezpieczenia w przypadku gwarancji bankowej lub ...

wszystkich robót, a pozostałą część zabezpieczenia, tj. 30 %, zwrócić lub zwolnić ...

powód udzielił gwarancji na przedmiot umowy na 72 miesiące licząc od ...

upływu okresu gwarancji. Wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem ...

a uzgodnienia co do zmiany umowy wymagały dla swej ważności zatwierdzenia przez pozwanego. Powód wykonał umowę z 10 czerwca 2015 r ...

koleżeńskie. Już w trakcie wykonywania umowy z 10 czerwca 2015 r ...

wspólnikami, że ich roszczenia będą zabezpieczone finansowo do momentu przedłożenia dokumentu ...

środki finansowe powoda zatrzymane tytułem zabezpieczenia. Powód usiłował pozyskać gwarancję U ...

Dostarczył wówczas spółce dokument gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w wykonanych robotach z 16 grudnia 2016 ...

S.A. w S., dotyczącej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z ...

powoda wobec beneficjenta z tytułu umowy o roboty budowlane. Powód telefonicznie ...

zwrot środków finansowych zatrzymanych na zabezpieczenie roszczeń. Pozwany zwlekał z decyzją ...

kwestionował, że doszło do zmiany zabezpieczenia. Nie zwrócił powodowi dokumentu gwarancji ...

000 zł jako części zatrzymanego zabezpieczenia w terminie 3 dni od ...

gospodarczą. Sąd Rejonowy uznał, że umowa łącząca strony nie określała, jak ...

może dojść do zmiany formy zabezpieczenia roszczeń pozwanego do podwykonawcy. Za ...

stanowisko, że do zmiany sposobu zabezpieczenia ma mieć zastosowanie § 14 ust. 5 umowy dotyczący terminu przekazania pozwanemu dokumentu ...

mogło działać w chwili rozpoczęcia wykonania umowy i przyjęcia zabezpieczenia jej należytego wykonania, a nie w okresie rękojmi ...

określonych w § 14 ust. 5 umowy nie miał w okolicznościach sprawy ...

zgodziła się na zmianę sposobu zabezpieczenia. Zmiana sposobu zabezpieczenia po zakończeniu umowy nie wymagała pisemnej zmiany umowy łączącej strony, skoro umowa dopuszczała II CSKP 953/22 ...

5 jako jeden z wariantów zabezpieczenia także gwarancję ubezpieczeniową. Z odwołaniem ...

dostateczny ujawnił wolę zmiany sposobu zabezpieczenia umowy, a pozwany zaakceptował formę zabezpieczenia zaoferowaną mu w miejsce zabezpieczenia zastosowanego przy zawarciu umowy. Skoro pozwany przyjął oryginał dokumentu ...

wyroku, to zatwierdził zmianę sposobu zabezpieczenia realizacji umowy w okresie gwarancji. Powinien zatem zwrócić kwotę zatrzymaną tytułem zabezpieczenia. Niedopuszczalne jest bowiem korzystanie przez pozwanego z zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce i w formie ...

ustanowionej przez powoda. Zmiana sposobu zabezpieczenia nie narusza interesów pozwanego, zachowana została bowiem ciągłość zabezpieczenia, wysokość zabezpieczenia oraz czas trwania zabezpieczenia, tj. do zakończenia okresu gwarancji ...

kwocie zatrzymanej przez pozwanego jako zabezpieczenie finansowe roszczeń, przyjąwszy, że pozwany ...

w sytuacji gdy łącząca strony umowa nie regulowała kwestii związanych ze zmianą sposobu zabezpieczenia w okresie gwarancji, to sposób ...

zważył, co następuje: Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie przez strony ...

nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem; dotyczy to zresztą ...

w niniejszej sprawie wyłożyły postanowienia umowy z 10 czerwca 2015 r ...

tym w szczególności § 14 tej umowy, z zachowaniem określonych wyżej kryteriów ...

że strony posłużyły się wzorcem umowy o podwykonawstwo wymaganym przez inwestora, z którym pozwany zawarł umowę o roboty budowlane w reżimie ...

współpracowały już wcześniej, przed podpisaniem umowy z 10 czerwca 2015 r ...

jakością zrealizowanych przez niego robót. Zabezpieczenia te były refleksem tych, które ...

stron było w ogóle ustanowienie zabezpieczenia i zachowanie jego II CSKP ...

22 7 ciągłości. Sama forma zabezpieczenia miała mniejsze znaczenie. Z ustaleń ...

że strony zastępowały poszczególne formy zabezpieczenia innymi przewidzianymi jako dopuszczalne na ...

z funkcjami, jakie ma pełnić zabezpieczenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonaniem umowy. Wprowadzone do umowy podwykonawczej do umowy o roboty budowlane postanowienia o formach zabezpieczenia roszczeń wykonawcy do podwykonawcy o usunięcie wad robót wykonanych przez podwykonawcę nie dotyczą głównych ...

powinny być wykładane. Do wzoru umowy o podwykonawstwo, którym posłużyły się ...

przeniesione zostały dane o formach zabezpieczeń przewidzianych jako możliwe do zastosowania ...

budowlane. W dokumencie stwierdzającym treść umowy, sporządzonym według wzorca przygotowanego przez inwestora, wszystkie formy zabezpieczenia znane prawu zamówień publicznych zostały ...

jego zgody na tę formę zabezpieczenia oraz na podstawie zachowania stron ...

mających miejsce już po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do jej wykonania. Skoro powód nie przedstawił pozwanemu ...

wynikającym z § 14 ust. 5 umowy, to - chociaż nie zostało to ...

odnotowane w dokumencie stwierdzającym treść umowy - dla stron było jasne, że ...

może zatrzymać kwotę odpowiadającą wysokości zabezpieczenia, gdy przyjdzie mu uregulować należność ...

fakturą powoda. O ostatecznej formie zabezpieczenia zastosowanej przez strony nie decydowała ...

zatem spisana przez nie treść umowy, lecz także ich działania podejmowane ...

publicznych - a za nim wzór umowy podwykonawczej przedstawiony przez pozwanego powodowi ...

że strony mogą zmienić sposób zabezpieczenia roszczeń mających źródło w umowie. Umowa stron nie określa trybu, w ...

zostały możliwe do zastosowania formy zabezpieczenia, jego granice, zarówno co do ...

przez strony już po podpisaniu umowy, to uzasadnione jest stanowisko Sądów ...

i zmianę przyjętej początkowo formy zabezpieczenia strony mogły uzgodnić ustnie, niezależnie ...

postanowienia umownego zakładającego, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej. Istotne było zachowanie umówionych granic zabezpieczenia i ustanowienie go w którejś z form przewidzianych umową. Do uznania początkowo za ustanowione między stronami zabezpieczenia w formie finansowej nie prowadziło ...

przez strony już po podpisaniu umowy. Na tych samych zasadach do zastąpienia jednej formy zabezpieczenia inną, lecz przewidzianą umową, mogły doprowadzić czynności stron zmierzające ...

nie wiążą się ze zmianą umowy, lecz z uzgodnieniami stron co ...

uzgodnienia poczynione na etapie zawierania umowy i stwierdzone na piśmie były ...

zmiany formy stosowanego już faktycznie zabezpieczenia, musiały złożyć obie strony umowy. Oświadczenia te wymagałyby formy pisemnej ...

miały spowodować zastosowanie innej formy zabezpieczenia niż wymieniona w umowie jako ...

miały spowodować odstępstwo od granic zabezpieczenia wyznaczonych umową. W tych przypadkach ich złożenie wiązałoby się ze zmianą umowy. Oświadczenia, których celem było wybranie zachowania przewidzianego umową i mieszczącego się w wyznaczonych ...

powoda z intencją zastąpienia nią zabezpieczenia finansowego trzeba uznać za zgodę na zmianę sposobu zabezpieczenia. Mając powyższe na uwadze, na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 11 fragmentów

2022-10-27

odszkodowawczej ani tego, że wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w art ...

u powódki geosyntetyki na potrzeby wykonania tego zamówienia. Powódka należycie wykonała zobowiązanie i wystawiła faktury VAT ...

powódki było bowiem twierdzenie o niewykonaniu przez pozwanego zobowiązania, które ciążyło ...

przez wykonawców płatności za usługi wykonane przez podwykonawców, mimo otrzymania przez ...

Krajowych i Autostrad w celu wykonania nałożonych na niego zadań publicznych ...

z tego tytułu wyznaczała kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przyjęta od wykonawcy na podstawie ...

Granice zaspokojenia przedsiębiorcy z kwoty zabezpieczenia pozostającej do dyspozycji Generalnego Dyrektora ...

proporcji ustalonej z uwzględnieniem kwoty zabezpieczenia i należności innych przedsiębiorców zgłoszonych ...

wypłatę należności ze środków z zabezpieczenia pozostających jeszcze w dyspozycji tego ...

ich potencjalną zdatność do przymusowego wykonania, sprawiają, że nie może być ...

odebrane prace przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022 147 fragmentów

2022-03-25

2010 r. strony zawarły ramową umowę sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

2010 r. strony zawarły również umowę sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w ...

prognozowanej i określonej w zgłoszeniu umowy sprzedaży energii oraz do zgłaszania ...

zgodnie z prognozami strony powodowej, wykonanymi z należytą starannością profesjonalisty oraz do nie ...

innych podmiotów. Strony zastrzegły, że umowa wchodziła w życie z dniem ...

pozwana miała prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu w ...

A.G. jako kredytodawcami pierwotnymi, umowę kredytu na kwoty do 182 ...

farmy wiatrowej w B.. Według umowy pod przypadek jej naruszenia podpadały następujące okoliczności: odstąpienie od umowy przez którąkolwiek stronę dokumentu transakcji ...

zawarła z Bankiem S.A. umowę cesji bezwarunkowego przeniesienia istniejących praw ...

stroną i/lub beneficjentem), tytułem zabezpieczenia zobowiązań kredytowych strony powodowej. W ...

wystąpieniem przypadku naruszenia (w rozumieniu umowy kredytowej) i wystosowaniem powiadomienia o ...

bank. Przed zaistnieniem przypadku naruszenia umowy kredytu zapłata wszelkich kwot płatnych ...

ubezpieczeń), następować miała, zgodnie z umową kredytową, na rachunek wskazany przez ...

egzekucji, bank miał prawo dochodzić wykonania całości lub części praw przysługujących ...

uzna za stosowny. O zawarciu umowy cesji została powiadomiona strona pozwana ...

i strona pozwana zawarli trójstronną umowę, w ramach której dla celów umowy kredytowej na sfinansowanie budowy farmy ...

pozwaną, że dokonała w drodze zabezpieczenia obciążenia i cesji wszystkich przysługujących ...

z tytułu i udziału w umowach odbioru na rzecz banku. Decyzją ...

że ze względu na rozwiązanie umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...

MW), rozwiązuje ze skutkiem natychmiastowym umowę również w części nieobjętej koncesją ...

W konsekwencji wskazała, że rozwiązanie umowy ramowej z dnia 12 kwietnia ...

r. (tj. z dniem rozwiązania umowy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej). W ...

piśmie tym jako przyczynę rozwiązania umowy dotyczącej sprzedaży praw majątkowych wynikających ...

i traktuje je jako naruszenie umowy ramowej sprzedaży praw majątkowych wynikających ...

w kwestii bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych, stwierdziła, że ...

in., że częściowe rozwiązanie ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

strona pozwana nie wypowiedziała częściowo umowy, a kwotą, którą strona powodowa ...

następca prawny Banku S.A.) umowę cesji zwrotnej na czas określony ...

cesji na rzecz pozwanego tytułem zabezpieczenia zabezpieczonych zobowiązań bez konieczności dokonania wezwania ...

W takim przypadku: cesja na zabezpieczenie nastąpi na warunkach i zasadach ...

określonych w umowie cesji na zabezpieczenie; prawa staną się istniejącymi prawami ...

zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie, oraz dokument będzie nadal jednym ...

zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie. W piśmie z dnia 21 ...

prawa oraz wierzytelności wynikających z umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

zobowiązaniowego mającego wynikać z ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

zamówień publicznych, wyjaśnił, że ramowa umowa sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

tego nie można przyjąć, aby umowy wykonawcze były częścią jednego świadczenia ...

Z tego względu, jeśli przedmiotowa umowa ramowa zobowiązuje do zawierania umów ...

więc podstaw do przyjęcia, żeby umowa ramowa sprzedaży praw majątkowych ze ...

pierwszej instancji zwrócił uwagę, że umowy o zamówienia publiczne zawarte z ...

2 tej ustawy). Nawet gdyby umowy wykonawcze były zawarte z pominięciem ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

365 § 1 k.p.c. Umowa cesji wierzytelności z ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia na zabezpieczenie roszczeń Banku z umowy kredytowej nie niweczyła legitymacji procesowej ...

nie miała miejsca. Zresztą z umowy cesji wprost wynikało, że strona ...

egzekucji. W związku z tym umowa cesji zwrotnej z dnia 21 ...

warunków wystąpienia skutku cesji na zabezpieczenie nie wystąpił. W tej sytuacji ...

przysługiwało roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykonania przez stronę pozwaną umowy (art. 471 k.c.) w ...

złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu ...

pozwem strona pozwana nie wykonywała umowy, zaś przedstawione przez stronę powodową ...

którą strona powodowa uzyskałaby, gdyby umowa była wykonywa przez stronę pozwaną ...

majątku, gdyby strona pozwana wykonywała umowę. Sąd Okręgowy zwrócił też uwagę ...

że zgodnie z postanowieniami ramowej umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...

został poddany pod rozstrzygnięcie sądu umowa powinna być wykonywana przynajmniej do ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy doprowadził do przerwy biegu przedawnienia ...

czy na dzień zawarcia spornej umowy była znana wartość transakcji pozasesyjnych ...

unijnych. Jednak nawet gdyby sporna umowa podlegała przepisom tej ustawy, to ...

co oznacza, że tego rodzaju umowy i tak byłyby ważne oraz ...

interesem publicznym wskazując, że sporna umowa była już przez kilka lat ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, zaś podjęcie przez stronę pozwaną ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia spornej umowy. Natomiast w niniejszej sprawie o ...

warunki przelewu wierzytelności z ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

uzyskałaby, gdyby pozwana spółka wykonywała umowę zgodnie z jej treścią i ...

umowie, stąd przy założeniu, że umowa byłaby wykonywana przez strony zgodnie ...

gdyby dłużnik zawierał i wykonywał umowę sprzedaży zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z umowy ramowej a ceną, którą wierzyciel ...

to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej, wyłącznie w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej, a ...

ustalenie bezskuteczności oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w ...

o naprawienie szkody wynikającej z niewykonania tej umowy; art. 65 § 2 k.c ...

dla określenia zgodnego zamiaru stron umowy istotne znaczenie ma zachowanie osoby trzeciej realizowane po zawarciu umowy, a także wskutek uznania, że ...

przy ustalaniu zgodnego zamiaru stron umowy, pominąć późniejsze zachowanie jej stron ...

o sposobie rozumienia przez strony umowy podlegającej wykładni. Sąd Najwyższy zważył ...

być ustalenie treści i celu umowy oraz kreowanego nią stosunku prawnego ...

uwzględnić zgodny zamiar stron, treść umowy, w tym związki między jej postanowieniami, okoliczności zawarcia umowy oraz inne czynniki wskazane w ...

złożeniu oświadczenia oraz sposób wykonywania umowy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z ...

a w szczególności pomija postanowienia umowy kredytowej z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz umowy cesji z dnia 11 stycznia ...

dniu 21 grudnia 2017 r. umowy cesji zwrotnej - wnioskowanie o tym, że umowa cesji wykluczyła legitymację strony powodowej ...

praw i roszczeń, stanowiących przedmiot zabezpieczenia roszczeń Banku - cesjonariusza. Sytuacja prawna ...

przypadku naruszenia przez stronę powodową umowy kredytowej oraz zawiadomieniu przez Bank ...

beneficjentem) przed wystąpieniem przypadku naruszenia umowy kredytowej i wystosowaniem powiadomienia o ...

pkt 2.1.3). Według umowy kredytowej z dnia 20 grudnia ...

podpadały następujące okoliczności: odstąpienie od umowy przez którąkolwiek stronę dokumentu transakcji ...

2). Przed zaistnieniem przypadku naruszenia umowy kredytowej, w powyższym rozumieniu, zapłata ...

ubezpieczeń), następować miała zgodnie z umową kredytową, na rachunek wskazany przez ...

egzekucji, bank miał prawo dochodzić wykonania całości lub części praw przysługujących ...

za stosowny (pkt 7.3 umowy cesji). Na kanwie ustaleń faktycznych ...

cesjonariuszem nie wystąpił przypadek naruszenia umowy kredytowej. Ponadto uprawnienie powodowej spółki ...

przeciwko pozwanej spółce roszczeń, objętych umową cesji na zabezpieczenie, w tym objętych niniejszym procesem ...

cesji na rzecz pozwanego tytułem zabezpieczenia zabezpieczonych zobowiązań bez konieczności dokonania wezwania ...

W takim przypadku: cesja na zabezpieczenie nastąpi na warunkach i zasadach ...

określonych w umowie cesji na zabezpieczenie; prawa staną się istniejącymi prawami ...

zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie, oraz dokument będzie nadal jednym ...

zawartą w umowie cesji na zabezpieczenie. II. Naprawienie szkody obejmuje straty ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

którym postanowiono, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy, strony zastrzegają sobie możliwość skorzystania ...

i środków prawnych wynikających z umowy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa ...

o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (tj. jednostronne rozwiązanie umowy - według terminologii stosownej w tej ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

strony pozwanej o rozwiązaniu ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

o zapłatę odszkodowania z powodu niewykonania tej umowy prawnie irrelewantna jest umowa z dnia 12 kwietnia 2010 ...

zawarcie przez producenta energii elektrycznej umowy w przedmiocie praw majątkowych ze ...

z którym nie zawarł on umowy sprzedaży energii wytworzonej w odnawialnym ...

w zakresie obrotu energią elektryczną, umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w ...

rozwiązania jej z powodu rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej i gdy przestała istnieć przyczyna rozwiązania umowy sprzedaży energii (w tym wypadku ...

skutku w postaci rozwiązania ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

pozwanej złożone niezwłocznie po rozwiązaniu umowy sprzedaży energii, jak i złożone przed rozwiązaniem umowy sprzedaży energii z zastrzeżeniem terminu ...

skuteczności dopiero z chwilą rozwiązania umowy sprzedaży energii. Regulacja świadectw pochodzenia ...

w chwili zawarcia spornej ramowej umowy świadectwo pochodzenia stanowi potwierdzenie wytworzenia ...

pochodzenia, których zbycie na podstawie umowy z przedsiębiorcą energetycznym lub na ...

długoterminowej (na 15 lat) ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających świadectw ...

waloryzacji w kolejnych latach obowiązywania umowy, a także zastrzegły wyłączność sprzedaży ...

art. 6 ust. 1 ramowej umowy k. 50/2) nie odbiegała ...

potrzeb ustalenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu. Dlatego mając na uwadze ...

wobec wypowiedzenia przez nią tej umowy, strona powodowa zbywała prawa majątkowe ...

nimi sporu na tle wykonywania umowy ramowej, nie są zwolnione z ...

sytuacji, że mogłaby ona wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie w okresie ...

byłoby to wbrew istocie związania umową długoterminową zawieraną przez profesjonalnych uczestników ...

gdyby strona powodowa odmówiła realizacji umowy. Nie ulega więc wątpliwości, że ...

po stronie pozwanej z powodu niewykonania umowy przez stronę powodową. Wobec tego ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw ...

utracone korzyści, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tej umowy, nie należy odnosić do określonej ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy, mogą być identyfikowane jako element ...

ponad kwotę wynikającą z ramowej umowy). Ponadto dalsze zapisy art. 8 ramowej umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...

giełdzie towarowej, w związku z niewykonaniem tej umowy przez stronę pozwaną, nie może ...

stronie pozwanej zgodnie z tą umową, strona pozwana zapłaci stronie powodowej karę umową w wysokości różnicy pomiędzy 125 ...

roku określonej w art. 6 umowy. Jak stanowi art. 8 ust. 4 lit a) ramowej umowy za niewykonanie lub istotne nienależyte wykonanie tej umowy strony uważają m.in. niezakupienie ...

art. 16 ust. 3 ramowej umowy z jej art. 8 ust ...

art. 8 ust. 1 ramowej umowy od wyboru strony powodowej zależało ...

przysługujących im na podstawie niniejszej umowy lub na podstawie powszechnie obowiązującego ...

prawnych do kwalifikowania spornej ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia jako kodeksowej przedwstępnej umowy, a w efekcie nie ma ...

k.c. Jest to typ umowy nienazwanej, do której ma zastosowanie ...

art. 389 § 1 k.c. umowa, przez którą jedna ze stron ...

zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Konstrukcja łączącej strony ramowej umowy sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw ...

wykraczają poza elementy kreujące przedwstępną umowę. Przede wszystkim określa świadczenia stron ...

jednoznacznie określa termin jej obowiązywania. Umowa ta ma więc o wiele ...

szerszy zakres niż poszczególne następcze umowy wykonawcze, które są zawierane na bazie umowy z dnia 12 kwietnia 2010 ...

lub ustalenia albo zaspokojenia albo zabezpieczenia roszczenia. Ustawodawca pomiędzy poszczególnymi członami ...

ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw ...

o świadczenie pieniężne) z tytułu niewykonania umowy, względnie takiego skutku nie spowodowało ...

ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy zmierzało do potwierdzenia w ogóle ...

ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania tej umowy przez stronę pozwaną, ponieważ pozytywny ...

ustalenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy nie doprowadziło do przerwy biegu ...

zmierzało do potwierdzenia obowiązywania tej umowy, a zatem nie tylko w ...

roszczenia odszkodowawczego w związku z niewykonaniem umowy przez stronę pozwaną. Jeśli zatem ...

przesądzenie bezskuteczności jednostronnego rozwiązania ramowej umowy, czyli potwierdzenie jej obowiązywania. Oczywistym ...

dla obu roszczeń przesłanka obowiązywania umowy miała podstawowe i wyjściowe znaczenie ...

obydwu roszczeń potwierdzenia obowiązywania ramowej umowy, w ramach roszczenia o ustalenie ...

postaci konieczności potwierdzenia obowiązywania ramowej umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2023 29 fragmentów

2023-01-31

za okres dziewięciu miesięcy obowiązywania umowy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem ...

2014 r. powodowe spółki zawarły umowę powołującą konsorcjum, którego liderem została ...

o udzielenie zamówienia, (jako wykonawcami) umowę GDDKIA O/WR [...], której przedmiotem ...

ofercie wykonawcy. Uzgodniono, ze realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania dróg ...

przez zamawiającego. Wartość prac objętych umową określono - zgodnie z ofertą wykonawcy ...

prac, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy a wykonawca miał obowiązek zmniejszyć ...

jakieś prace, zmienić kolejność ich wykonania (§ 6 ust. 1 umowy). Umowa miała obowiązywać do 31 sierpnia ...

niż do dnia podpisania kolejnej umowy z nowym wykonawcą wyłonionym po ...

pod nazwą B. w Z. umowę podwykonawczą, na podstawie której przejął ...

Zamawiający został zawiadomiony o zawarciu umowy podwykonawczej. Od 1 stycznia 2016 ...

ilości prac, jakie miały być wykonane przez powodów, znajdowały oparcie w treści § 6 ust. 1 umowy; umożliwiała ona redukcję usługi objazdu ...

do każdego kolejnego miesiąca obowiązywania umowy, w którym usługa patrolowania została wykonana, a nie - jak twierdziła strona ...

wszystkich miesięcy w czasie obowiązywania umowy. Wstrzymanie usług patrolowych na okres ...

mogło być zatem poczytywane za nienależyte wykonanie umowy i musiało skutkować oddaleniem żądania ...

dniu 1 września 2014 r. umowa nr [...] przewidywała możliwość dokonywania przez ...

6 ust.1 i 3 umowy, uwzględniającej dyrektywy wynikające z art ...

zgodny zamiar stron i cel umowy, a nie kierować się jej ...

k.c.). Zawarta przez strony umowa miała na celu zapewnienie bieżącego ...

systematycznego patrolowania w okresie obowiązywania umowy. Na takim założeniu została oparta ...

dróg - w trzyletnim okresie obowiązywania umowy - w sposób niczym nie skrępowany ...

6 ust. 1 i 3 umowy oraz sposób określenia wynagrodzenia ryczałtowego ...

nie za cały okres obowiązywania umowy). Konstatacja ta nie uwzględnia jednak ...

dróg w trzyletnim okresie obowiązywania umowy. Założenie to było w pełni usprawiedliwione, gdyż zabezpieczenie właściwego utrzymania stanu dróg wymagało ...

Nie ulega jednak wątpliwości, że należyte wykonanie tej usługi wymagało utrzymania w ...

Przyjęta przez Sąd Apelacyjny wykładnia umowy abstrahuje od tej oczywistej zależności ...

jednak, według stanowiska Sądu Apelacyjnego, umowa zawarta przez strony określała jedynie ...

tym pytanie, czy takie ukształtowanie umowy nie wykracza poza zakres swobody ...

na tle interpretacji stosownych postanowień umowy należy dokonać ich wykładni contra ...

przewidzianego w § 6 ust. 1 umowy. Sąd Apelacyjny, dokonując wykładni umowy stanowiącej podstawę żądań powodów, nie ...