sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o ...
robót polegających na rozbudowie drogi (...) do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku ...
jakości i rękojmi. Liderem uprawnionym do reprezentacji Konsorcjum na czas postępowania ...
W dniu (...) r. Konsorcjum złożyło ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia za ...
powierzył, a powódki zobowiązały się do wykonania Zamówienia. Integralną jej część ...
Zaakceptowana kwota kontraktowa, zgodnie z ofertą Wykonawcy, określona została na (...) zł ...
określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie (Subklauzula 14.1 w zw ...
Wykonawca uważa się za uprawnionego do jakiegokolwiek przedłużenia czasu na ukończenie ...
przedłużony, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie ...
Zamawiający i Wykonawca zawarli aneks (...) do Umowy, związku ze zmianą stawek ...
w tym za wykonanie umowy do dnia (...) (...) zł netto plus należny ...
uwzględnieniem zmian wynikających z aneksów do Umowy. W czasie realizacji Kontraktu ...
z uwagi na niezachowanie terminów do ich zgłoszenia, brak nieprzewidywalnych zmian ...
8. Wykonawca kwestionował istnienie podstaw do odrzucenia roszczeń i składał roszczenia ...
informował Wykonawcę o braku podstaw do składania roszczeń przejściowych wobec odrzucenia ...
W okresie przygotowywania przez powódki oferty dostępne dane z poprzednich 9 ...
trzech lat 20%, w stosunku do cen z roku (...). Zjawiskiem ekstremalnym ...
po roku (23% w stosunku do danych z pierwszej połowy 2010 ...
dwóch latach (38% w stosunku do danych z pierwszej połowy 2010 ...
trzech latach (34% w stosunku do danych z pierwszej połowy 2010 ...
dynamikę, która jest zbliżona tylko do sytuacji z lat (...). Gwałtowny wzrost ...
a rozpoczęciem nabywania paliw służących do realizacji Kontraktu (...) cena oleju napędowego ...
mogło być niższe niż (...) euro. Do ustalenia wysokości opodatkowania w walucie ...
stawkę akcyzy obowiązującą od (...) r. do (...) zł za tonę oleju napędowego ...
Polsce w okresie po złożeniu oferty przez powódki były: wojna w ...
wzrost kursu dolara amerykańskiego od (..) do (...) r., zmiana stawki akcyzy na ...
gwałtowany wzrost. W okresie przygotowywania oferty przez powodów dostępne dane z ...
a 3 lat - (...) % w stosunku do cen z (...) r. Za zjawisko ...
dużym wahaniom (od [...] w latach (...) do ekstremum powyżej [... zł], które wystąpiły ...
stały trend. W momencie przedstawiania oferty dostępne dane z poprzednich 9 ...
na sformułowanie jednoznacznych wniosków co do wysokości wzrostu cen stali. Średnie ...
rozpoczęciem nabywania stali zbrojeniowej służącej do realizacji Kontraktu (w ... r.) średnia ...
oraz zmiany cen surowców służących do jej produkcji. Przyczynami największych wahań ...
zwiększenie zapotrzebowania na stal niezbędną do inwestycji budowlanych przy jednoczesnej niskiej ...
CSKP 2373/22 9 niezbędnych do produkcji stali (węgla koksującego i ...
miał charakter bezprecedensowy w odniesieniu do lat (...). Wzrost cen asfaltów był ...
w latach (...) miał charakter niemożliwy do zaprognozowania na podstawie danych z ...
od momentu zaistnienia tego zjawiska do momentu przygotowania oferty był zbyt krótki, żeby bez ...
stali nie miał charakteru niemożliwego do zaprognozowania. Wzrost kosztów zakupu oleju ...
podstawie faktur (... zł) - w stosunku do możliwego do przewidzenia, w zależności od przyjętego ...
na podstawie faktur - w stosunku do możliwego do przewidzenia, w zależności od przyjętego ...
na podstawie faktur - w stosunku do możliwego do przewidzenia, w zależności od przyjętego ...
podstawie faktur (... zł) - w stosunku do możliwego do przewidzenia, w zależności od przyjętego ...
Różnica pomiędzy faktycznym a możliwym do przewidzenia poziomem kosztów robót z ...
przewidywanych kosztów i stanowi rodzaj kosztorysu, a Wykonawcy należy się wynagrodzenie ...
wykonane ilości robót. Podane w ofercie wynagrodzenie II CSKP 2373/22 ...
wstępny (ustalane jest na podstawie oferty cenowej obliczonej przez Wykonawcę według ...
Jest ono następnie korygowane stosownie do ewentualnej różnicy między ilościami robót ...
uznał, że nie stanowi przeszkody do stosowania art. 3571 § 1 k ...
od woli stron. Odnosząc się do Subklauzuli 13.8 (przewidującej umowną ...
r). Przedawnienie nie nastąpiło zatem do dnia wniesienia pozwu ani pism ...
powództwo. Zdaniem Sądu Okręgowego przeszkodą do stosowania art. 3571§ 1 k ...
należnego im świadczenia. Odnosząc się do zarzutu pozwanego, że powódki nie ...
w postaci utraty uprawnienia wykonawcy do dodatkowej płatności w razie niezgłoszenia ...
kontraktu wzrosła o (...) % w stosunku do ceny z daty odniesienia. Głównymi ...
Polsce w okresie po złożeniu oferty przez powódki były: wojna w ...
Kontraktu wzrosła o (...)% w stosunku do ceny z daty odniesienia. Poza ...
mieszanki bitumiczne w okresie od (...) do (...) r., co wynikało ze znacznej ...
chodzi tutaj o zmienność możliwą do przewidzenia w ramach standardowych instrumentów ...
była zmianą skokową i niemożliwą do przewidzenia w oparciu o dane ...
w trakcie realizacji Kontraktu doszło do niespodziewanych, niestandardowych i nieprzewidywalnych dla ...
okres od zaistnienia tego zjawiska do przygotowania oferty był zbyt krótki, żeby bez ...
rozpoczęciem nabywania stali zbrojeniowej służącej do realizacji Kontraktu (... r.) średnia cena ...
cena stali wzrosła w stosunku do cen z daty odniesienia o ...
ciągu kilku lat przed złożeniem oferty notowano ceny stali wyższe niż ...
Sądu Okręgowego, brak było podstaw do uwzględnienia roszczenia w zakresie zwiększonych ...
okresie realizacji kontraktu w stosunku do czasu ofertowania, wpłynęły w istotny ...
paliwowej, których skala była niemożliwa do przewidzenia), nabywanego bezpośrednio przez powódki ...
wynika, że powódki konstruując swoją ofertę cenową w przetargu miały możliwość ...
CSKP 2373/22 17 podstawy do przyjęcia, że zwiększone koszty realizacji ...
ta odpowiada wysokości zwiększonych, niemożliwych do przewidzenia kosztów, jakie powódki poniosły ...
zbrojeniowej uznając, że były możliwe do przewidzenia przy sporządzeniu rzetelnej prognozy ...
oleju napędowego i asfaltów, niemożliwych do przewidzenia, wyniosła (...) zł netto (...) zł ...
W tym więc zakresie doszło do naruszenia równowagi kontraktowej między stronami ...
braku staranności powódek przy konstruowaniu oferty i wskazał, że w tym ...
że Sąd Okręgowy zasady konstruowania oferty ustalił w oparciu o zeznania ...
strony, nie było zatem podstaw do powtórzenia w tej części postępowania ...
brał on udziału w przygotowywaniu oferty, co tym bardziej uzasadniało pominięcie ...
nie wykazały, by były podstawy do ich uzupełnienia. Stwierdził, że kwestia ...
faktyczne. Ustalił, że przyjęty w ofercie powódek poziom marży (... %) i zysku ...
z decyzji ich zarządu. Złożenie oferty było poprzedzone ustaleniem jakie ceny ...
od (...) r. Na etapie składania oferty Wykonawcy mieli wiedzę, że Subklauzula ...
umownej jest wykreślona. Z kolei kosztorys inwestorski opierał się na stawkach ...
r. wskazanych opracowaniu Secocenbudu. W kosztorysie tym nie zakładano wzrostu i ...
oceny czy są spełnione przesłanki do zastosowania art. 3571 k.c ...
wysokości zakładanego zysku i marży do straty, bo wykraczało to poza ...
i marży na etapie składania oferty, co było decyzją zarządu powódek ...
takiego podejścia czyni nieuprawnionym sięganie do konstrukcji z art. 357 1 ...
przedsiębiorców w sytuacji, gdy ich oferta była skrojona tak by wygrać ...
biegły M.W. składając ustne wyjaśnienia, podkreślając, że marża głównego Wykonawcy ...
prognozy. Również biegli w ustnych wyjaśnieniach wskazali, że przedmiotem opinii nie ...
Biegli z SGH w ustnych wyjaśnieniach wskazali natomiast, że dane te ...
realia sprawy. Pozwany skalkulował bowiem kosztorys inwestorski w październiku 2009 r ...
Stwierdził Sąd Apelacyjny, że dążenie do wygrania przetargu przy minimalnym zysku ...
rekompensować ewentualnych strat odwołując się do art. 3571 k.c. Uzasadnienie ...
potwierdzenie także w tym, że oferta powódek znacząco odbiegała od innych ...
niższą niż przyjął pozwany w kosztorysie inwestorskim. Nawet, jeśli przyjąć, że ...
że zasady określenia ceny w kosztorysie inwestorskim były znane powódkom, skoro ...
zyskiem i marżą. Ponadto, skoro oferta była tworzona w pierwszym półroczu ...
paliw, a w okresie przygotowywania oferty, dane z poprzednich lat pozwalały ...
cenie kruszywa (asfaltu) i dodawano do tego koszty pośrednie oraz marżę ...
cen dotyczył wszystkich materiałów potrzebnych do budowy drogi, czy tylko tych ...
może być kompensowane odwołaniem się do art. 3571 k.c. Dla ...
podmioty chcące wygrać przetarg, kalkulowały ofertę. Gdyby powódki istotnie nie uwzględniały ...
M.W., że założony w ofercie poziom zysku i marży świadczy ...
nieobjętą typowym ryzykiem gospodarczym. Nie do pogodzenia z zasadami współżycia i ...
k.c., w szczególności co do nadzwyczajnej zmiany stosunków i braku ...
zł, to odnosząc tę kwotę do wynagrodzenia kontraktu (... zł) daje to ...
możliwe było określenie przez powódki oferty na wyższą kwotę. Przyjmując, że ...
paliw należy odnieść te kwoty do relacji straty przy realizacji całego ...
o (...) % wynagrodzenia, które należy odnieść do dwóch spółek, co jest niezwykle ...
cen za asfalt i paliwo do straty przy realizacji kontraktu wskazał ...
zakładanego zysku, który w relacji do straty wynosi (...) %, co powinno pomniejszać ...
w tamtym okresie zaniżanie cen ofert. Istnienie takiej tendencji, nie może ...
2 k.c., sprowadzający się do kwalifikacji charakteru wynagrodzenia objętego Kontraktem ...
charakteru ryczałtowego. Wskazał, że w ofercie wynagrodzenie wykonawcy miało charakter wstępny ...
bezprzedmiotowe uznał także odwoływanie się do zarzutów apelacji powódek dotyczących naruszenia ...
skoro nie wykazały one co do zasady istnienia przesłanek z tego ...
oraz przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...
Sąd Apelacyjny samodzielnej oceny, czy oferta została skonstruowana zgodnie z zasadami ...
założona cena ofertowa była adekwatna do rodzaju, rozmiaru i charakteru robót ...
spoczywał ciężar dowodu zarzutu wadliwości oferty. Pozwany reprezentowany przez fachowy i ...
wobec czego nie było podstaw do wyręczenia go z inicjatywy dowodowej ...
Apelacyjny wyciągnął z faktu, że ofertę, w tym założenia co do wielkości planowanego zysku i marży ...
wykonawca powinien był założyć w ofercie; 9) art. 3571 § 1 k ...
jej przewidzenia, muszą odnosić się do wszystkich powodów dochodzących modyfikacji umowy ...
uwzględnienie. Sąd Apelacyjny przyjął, że oferta powódek nie została skonstruowana zgodnie ...
cena ofertowa nie była adekwatna do rodzaju, rozmiaru i charakteru robót ...
w tym przede wszystkim: treść kosztorysu inwestorskiego, który dowodzi, że można ...
przedstawicieli SGH, że powódki konstruując ofertę kierowały się "chęcią wygrania kontraktu ...
nie dotyczyła oceny staranności sporządzenia oferty (k. 13392), a wypowiedzi przedstawicieli ...
założenia, że skoro pozwany sporządzając kosztorys inwestorski mógł to uczynić w ...
zasad konstruowania zgodnie ze sztuką oferty przez wykonawcę w formule zamówień ...
niska, jest uwzględnienie przy konstrukcji oferty wykonawcy nadzwyczajnych ryzyk ewentualnie takiej ...
22 29 Kwestia wadliwej konstrukcji oferty była jedną z kluczowych przyczyn ...
spoczywał ciężar dowodu zarzutu wadliwości oferty powódek w kontekście możliwości przygotowania ...
powódki należytej staranności przy konstrukcji oferty, nie oparł się na zgromadzonym ...
na okoliczności, które skłoniły go do skorzystania z uprawnienia o którym ...
powódki wniosek dowodowy zmierzał jedynie do przedłużenia postępowania. Z motywów zaskarżonego ...
strony, nie było zatem podstaw do powtórzenia w tej części postępowania ...
brał on udziału w przygotowywaniu oferty, świadek M.S. składał natomiast ...
nie wykazały, by były podstawy do ich uzupełnienia. Stanowisko to w ...
braku staranności powódek przy konstruowaniu oferty i wskazał, że w tym ...
zakresie materiał dowodowy za niewystarczający do rozstrzygnięcia sprawy i z urzędu ...
część zgłoszonych świadków mimo, że do złożenia wniosków o ich przesłuchanie ...
na okoliczności związane z kalkulacją oferty. Nie można przyjąć, by przeprowadzenie ...
nie brał udziału w przygotowaniu oferty nie oznacza bowiem, że z ...
na rozstrzygnięcie. Brak jasności co do stanowiska Sądu Apelacyjnego w tym ...
określonej w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Skarżące uznają natomiast, że tak ...
w sposób wiążący cen jednostkowych kosztorysu. Ma zatem charakter wynikowy i ...
jeżeli po zawarciu umowy doszło do zmian wysokości cen lub stawek ...
nakłady, według stawek przewidzianych w kosztorysie ofertowym, z tym że kwota ...
i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym podlegających zmianom tylko w ...
faktycznie wykonanych robót w stosunku do pierwotnie przewidzianego, co jest charakterystyczne ...
Kontraktu oraz ograniczenie jego wysokości do kwoty odpowiadającej (...) % ceny ofertowej nie ...
ryzyko kontraktowe tylko w stosunku do wynagrodzenia ryczałtowego. Artykuł 632 § 2 ...
22 35 mogą mieć zastosowanie do umowy o roboty budowlane (zob ...
tytułu. Nie kwestionował także co do zasady - wobec niemożności skorzystania przez ...
stosowania klauzuli rebus sic stantibus do przywrócenia naruszonej równowagi na skutek ...
nadzwyczajnej zmiany stosunków w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych w postaci gwałtownych ...
i nieprzewidywalnych w dacie przygotowania oferty i zawarcia Umowy wzrostu cen ...
że takie stanowisko odnoszące się do istotnej zmiany stosunków w rozumieniu ...
przed tymi zmianami odpowiednio konstruując ofertę, a jeśli tego nie uczynił ...
stron, mogły się zabezpieczyć konstruując ofertę z zachowaniem należytej staranności, w ...
zasadami stojącymi u podstaw kalkulacji kosztorysu inwestorskiego. Ten pierwszy kierunek wykładni ...
przyczyn wyżej podniesionych - były niezbędne do dokonania takiej oceny. Zajęte przez ...
w latach (...) miał charakter niemożliwy do zaprognozowania na podstawie danych z ...
oceną skarżących, że kwestia konstrukcji oferty nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia ...
k.c. nie służy bowiem do łagodzenia skutków zwykłego ryzyka kontraktowego ...
wykonawca powinien był założyć w ofercie zasługują na uwzględnienie. Nie można ...
takim wymiarze, w którym dochodzi do przekroczenia tego ryzyka. Wyjaśniono także ...
Przede wszystkim nie ma podstaw do przyjęcia, że z ochrony przewidzianej ...
skutek poczynionych na etapie konstruowania oferty założeń poniosły objętą zwykłym ryzykiem ...
przez powódki na etapie konstruowania oferty nieznacznego zysku wyklucza realizację przesłanek ...
przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o ...
wojewódzkiej nr (...). Powód zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy na dzień ...
i miało nie podlegać waloryzacji do końca trwania umowy (§ 7). Rozliczenie ...
roboty potwierdzonymi przez inżyniera kontraktu, do kwoty nie większej niż 90 ...
także, że zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy kary umownej za ...
1 a). Wykonawca był uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający ...
na dzień odstąpienia, oraz zgłosić do odbioru roboty przerwane i zabezpieczające ...
w opisie sposobu obliczenia ceny oferty, wskazano, że zostanie ona wyliczona ...
przez wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji uproszczonej, sporządzone ...
jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie nie podlegały zmianie i waloryzacji ...
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i określały faktyczny zakres wykonanych ...
Wyniki obmiarów miały być wpisywane do książki obmiarów i podlegać akceptacji ...
i ich cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Po weryfikacji przez inżyniera ...
protokołami odbioru robót stanowiły podstawę do fakturowania przez wykonawcę zrealizowanych robót ...
Sposób rozliczenia kontraktu jako kosztorysowy do wartości 90% wartości robót na ...
2013 r. strony zawarły aneks do umowy (Nr (...)) zmieniający termin jej ...
grudnia 2013 r., które wpłynęło do pozwanego w dniu 9 grudnia ...
oraz umowami dodatkowymi i gotowość do ich odbioru. W dniu 18 ...
kierownik budowy powoda wezwał pozwanego do dokonania odbioru robót do dnia 27 grudnia 2013 r ...
z tej czynności protokół odbioru. Do dnia 31 maja 2014 r ...
stwierdzonych w załączniku nr 1 do protokołu. Pozwany odesłał otrzymany od ...
przewodnim przekazał je inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia. W dniu 6 lutego ...
r. pełnomocnik powoda wezwał pozwanego do odbioru robót oraz podpisania protokołu ...
ich odbioru końcowego w terminie do dnia 2 czerwca 2014 r ...
czerwca 2014 r., które wpłynęło do pozwanego w tym samym dniu ...
protokołu odbioru oraz wezwał pozwanego do zapłaty kary umownej w kwocie ...
095.477,14 zł brutto, do zapłaty przez pozwanego i zafakturowania ...
i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Wyrokiem z dnia 5 ...
wyroku uznając, że nie doszło do skutecznego odstąpienia wykonawcy od umowy ...
i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W tak ustalonym ...
Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia powództwa. Mając na względzie ...
7 umowy. Potwierdzają to także wyjaśnienia udzielone przez pozwanego w trakcie ...
uznał, że brak było podstaw do przyjęcia, że ustalone umową wynagrodzenie ...
zł, stanął na stanowisku, że do zapłaty pozostała kwota 10.415 ...
23 zł, co oznacza, że do zapłaty pozostało 11.467.961 ...
umowy polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia do kwoty 117 053 926,79 ...
i wartość poniesionych kosztów. Co do zasady kwota wynagrodzenia ryczałtowego nie ...
robót i nie podlega waloryzacji do końca trwania umowy. Wprawdzie postanowienia ...
dotyczy bowiem tylko sposobu sporządzenia oferty i wyliczenia ceny. Istotna jest ...
w której wskazano, że cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania ...
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynagrodzenie ...
przy zawarciu umowy, kwota wybranej oferty staje się ceną (wynagrodzeniem), za ...
zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy. Do odmiennych wniosków nie prowadzi także ...
STWiORB, w którym zobowiązano wykonawcę do prowadzenia książki obmiarów. Wskazał Sąd ...
terminu nawiązuje ze swej istoty do kosztorysowego systemu wynagradzania. Nie może ...
wykonane roboty nastąpi "zgodnie z kosztorysem ofertowym", a ewentualne roboty dodatkowe ...
Mimo zaaprobowania stanowiska powoda, co do ryczałtowego charakteru należnego mu wynagrodzenia ...
ponosi odpowiedzialności, zamawiający zobowiązany był do rozliczenia się z wykonawcą z ...
10 ust. 2 punkt 2 - do odstąpienia od umowy. Identyczne stanowisko ...
I AGa (...)). Pogląd ten należał do istoty rozstrzygnięcia w tych sprawach ...
kary umownej czy wynagrodzenia kosztorysowego, do których odnosi się pozwany w ...
powód w pozwie odwołując się do konsekwencji rozwiązania umowy i co ...
jednak wymaga, że przyczyniła się do tego niekonsekwentna postawa samego powoda ...
mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych umową ...
przyczyn niezależnych od niego, zgłosić do dokonania odbioru roboty przerwane oraz ...
nie odpowiada, zobowiązany był natomiast do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz ...
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, odkupienia materiałów, konstrukcji ...
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, co oznacza, że ...
w motywach rozstrzygnięcia ograniczył się do odwołania do § 10 umowy, nie wyjaśniając - poza ...
sposób rozumienia złożonych oświadczeń woli. Do tego rodzaju kryteriów wykładni umowy ...
ustalone wynagrodzenie, nie podlegające waloryzacji do końca trwania umowy, ma charakter ...
zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do daty odstąpienia od umowy strony ...
a nie odwoływały by się do wysokości umówionego wynagrodzenia. Sam fakt ...
przez pozwanego odbioru robót, co do których uzyskał decyzję o pozwoleniu ...
prace budowlane jest umowa. Skoro do odstąpienia od umowy doszło po ...
to może być bowiem pomocne do ustalenia zakresu umownego odstąpienia od ...
się bowiem zwłoki tylko co do części świadczenia polegającego na odbiorze ...
od umowy odnosi się jedynie do tej jej części, która nie ...
podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie ...
ryczałtowe, a odstąpienie od umowy, do którego doszło z przyczyn obciążających ...
nunc, to powód ma prawo do uzyskania wynagrodzenia ryczałtowego za roboty ...
stronie powoda powstało zatem prawo do żądania całego uzgodnionego przez strony ...
wykonawcy powinno być określone proporcjonalnie do wykonania. Sąd Apelacyjny nie przeanalizował ...
Jedynie w przypadku, gdyby doszło do odstąpienia od umowy w całości ...
nie mogą być zatem podstawą do określenia wysokości należnego wykonawcy świadczenia ...
cen rynkowych, co sprowadza się do wyliczenia kosztorysowej wartości wykonanych przez ...
roszczenie dochodzone pozwem ma się do kwoty dochodzonej przez powoda w ...
zostały też określone wymagania co do ilości pracowników mających zajmować pomieszczenia ...
oraz system ewakuacji. Powód złożył ofertę na wykonanie zadania za kwotę ...
w której wykonawca zobowiązał się do wykonania inwentaryzacji dla celów projektu ...
i 15 grudnia upłynął termin do złożenia szczegółowej koncepcji architektonicznej obiektu ...
o wydłużenie terminu zakończenia prac do dnia 31 stycznia 2009 r ...
2009 r. udzielono powodowi pełnomocnictwa do reprezentowania KWP w W. przed ...
zakres zmian i propozycje zmian do przedłożonego projektu. Na spotkaniu w ...
funkcjonowania budynku, w tym doszło do sprecyzowania obsady osobowej budynku, która ...
od 30 grudnia 2008 r. do 17 kwietnia 2009 r. na ...
r. pozwany przedstawił powodowi uwagi do przedłożonej dokumentacji celem jej skorygowania ...
pomieszczeń, jak również rysunki dołączone do SIWZ nie odpowiadały części opisowej ...
należnego powodowi i wezwał powoda do zapłacenia kwoty 4 788 zł ...
2011 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty należności w kwocie 126 ...
jest za mała w stosunku do potrzeb. Umowa dotyczyła projektu budynku ...
określonych w umowie był nierealny do dotrzymania. Podkreślił, że kwestie zmiany ...
w toku wykonywania umowy doszło do rozszerzenia zakresu robót nie znajduje ...
ocenie Sądu Okręgowego zaszły podstawy do zmniejszenia kary umownej w świetle ...
k.c. Pozwany wskazał, że do opóźnienia w wykonaniu umowy doszło ...
dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 24 grudnia 2009 r ...
powinien wynieść 32 tygodnie czyli do 15 czerwca 2009 r. Wysokość ...
wydatkowanie środków publicznych. W odniesieniu do umów o dodatkowe prace projektowe ...
drugiej instancji materiał dowodowy prowadzi do wniosku, że wśród robot wymienionych ...
projektowych, jakie okażą się konieczne do osiągnięcia celu w postaci wykonania ...
całościowego. W sprawie niniejszej mamy do czynienia z profesjonalnym wykonawcą prac ...
warunków zamówienia i miał możliwość wyjaśnienia przez zamawiającego wszelkich wątpliwości oraz ...
bardzo ogólnie ale jest skierowana do profesjonalistów zajmujących się zawodowo wykonywaniem ...
go karą umowną. Odnosząc się do zarzutów związanych z karą umowną ...
od 15 czerwca 2009 r. do 24 grudnia 2009 r. w ...
ulec miarkowaniu o połowę czyli do kwoty 32 099 zł a ...
także uznana za zasadną co do kwoty 4788 zł z tytułu ...
przez zamawiającego. Apelacja pozwanego co do kosztów procesu została oddalona. W ...
przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu ewentualnie ...
jego zmianę i orzeczenie co do istoty sprawy przez zasądzenie kwoty ...
k.p.c., które zmierzają do zakwestionowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania dowodowego ...
Oznacza to, że decyzja co do powołania biegłego, a zwłaszcza kolejnych ...
specjalnych w takich kwestiach, których wyjaśnienie przekracza zakres wiedzy wynikający z ...
podstawę ustaleń, to brak podstaw do przyjęcia zasadności zarzutu naruszenia art ...
opinii biegłego B. i się do niej odwoływał cytując z niej ...
Zarzut ten nie może zmierzać do innej oceny dowodów niż to ...
lecz wniosek obu biegłych co do tego, że powód jako profesjonalista ...
sąd odnosił się przede wszystkim do innych dokumentów oraz opinii biegłych ...
projektu budowy, nie mogą prowadzić do nieważności umowy. Pozostałe rozważania powoda ...
wysokości kary umownej. Co zaś do wysokości wynagrodzenia i wskazania na ...
na uwadze powyższe brak podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 29 ...
zobowiązaniem i nie było podstaw do unieważnienia umowy w części wykraczającej ...
zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są zakazane i w ogłoszeniu ...
przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi ...
świadczyć usługi dostawy łącza internetowego do gospodarstw domowych, objętych wsparciem, oraz ...
o zamówieniu zawartym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z ...
wykonania całego zamówienia, stanowi załącznik do SIWZ, oraz wskazano, że uwzględnia ...
wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie cenę brutto, będącą łączną ceną ...
winny być uwzględnione w cenie oferty. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej była ...
m.in. z zapytaniem o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie pod pojęciem ...
określonych w formularzu cenowym. Powyższa oferta zawierała formularz cenowy, gdzie powódka ...
po 60 miesięcy. Po wyborze oferty powódki w dniu 19 grudnia ...
zakresie po cenie wskazanej w ofercie powódki. Każda gmina w zakresie ...
zgłosił powódce zamiar skorzystania z oferty świadczenia łącza internetowego. Powódka powołując ...
i obejmował świadczenie tych usług do lipca 2016 r. a dalej ...
dokonywał ich korekt dostosowując płatności do warunków określonych w opcji. Sąd ...
reguluje należności z tego tytułu do wysokości określonych w umowie. Ten ...
wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie cenę brutto, będącą łączną ceną ...
też uwzględnione przez powódkę w ofercie cenowej. Jej zakres został określony ...
zakresu świadczenia wykonawcy, który składając ofertę z opcją zobowiązał się wykonać ...
wiążącego strony rozstrzygnięcia sporu co do obowiązku świadczenia wobec pozwanego w ...
wykonania prawa opcji oraz co do zakresu wzajemnych praw i obowiązków ...
opcji. Nie przewiduje wymagań co do treści umownego zastrzeżenia takiego uprawnienia ...
swoją "integralną częścią" inne dokumenty, do których się w tym miejscu ...
w umowie) zakresu uprawnienia zamawiającego do jednostronnego kształtowania umowy. Zatem istotne ...
też obowiązek zapłaty wynagrodzenia) jedynie do części tego świadczenia. Chodzi zarówno ...
i dotyczy wszystkich wymienionych w ofercie lokalizacji, czy też zamawiający posiada ...
lokalizacji o określenia w odniesieniu do wybranych lokalizacji czasu świadczenia i ...
np. różnicować okres świadczenia co do poszczególnych z wybranych punktów, dla ...
których zapewniony miał być dostęp do Internetu. Konstatacji o braku umownego ...
o zgodności wartości zamówienia w ofercie (SIWZ) i umowie. Nie dowodzi ...
umowy) innych dokumentów (w tym oferty). Sąd Apelacyjny stwierdził ponadto, że ...
postanowienia. Nie mogą natomiast wprowadzać do umowy postanowień nieprzewidzianych. Skoro nie ...
umowie zastrzeżone zostało prawo pozwanego do żądania dalszego świadczenia usług internetowych ...
by strony umówiły się co do zastrzeżenia na rzecz pozwanego prawa ...
stron: pisemnej (pod rygorem nieważności) oferty wykonawcy złożonej w przetargu oraz ...
wykładnię, co skutkowało przyjęciem, że oferta wykonawcy nie stanowi integralnej części ...
w umowie tej wprost wskazano ofertę wykonawcy jako integralną część umowy ...
powództwa z powodu jego bezzasadności. Do tej kwestii odniosły się Sądy ...
walor rozstrzygający definitywnie spór co do zakresu wzajemnych praw i obowiązków ...
z uwzględnieniem szeroko pojmowanego dostępu do sądów w celu zapewnienia należytej ...
danej sprawy, szeroko pojmowanego dostępu do sądów i tego, czy w ...
CSK 362/14 - nie publ.). Do takich trafnych wniosków doszedł Sąd ...
zostało uwzględnione przez powódkę w ofercie cenowej, gdzie w formularzu cenowym ...
składowych całkowitej ceny, następnie przyjętej do umowy jako wynagrodzenie powódki. W ...
ustalaniu w umowie wartości zamówienia. Oferta powódki zgodnie z § 16 ust ...
część, a zatem została wkomponowana do treści umowy. Moment podjęcia decyzji ...
z opcji już przed przystąpieniem do świadczenia usługi dostawy łącza internetowego ...
umowy stron przez Sąd prowadzącą do uznania, że w umowie tej ...
zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...
sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...
wymianę stolarki drzwiowej i okiennej - do 20 września 2013 r., przeszkleń ...
Przedmiot umowy miał być wykonany do dnia 15 października 2013 r ...
pozwany uzyskał wiadomość o usterce do terminu ustalonego na usunięcie wad ...
w Gminie ujawniła niejasności w kosztorysach powykonawczych polegające na wyzerowaniu części ...
r. powód pisemnie wezwał pozwanego do stawienia się w celu dokonania ...
w przypadku nie usunięcia ich do 27 grudnia 2013 r. powierzy ...
r. Wobec nieprzystąpienia przez pozwanego do wykonania prac powódka pismem z ...
za okres od 16 grudnia do 27 grudnia 2013 r. Pozwany ...
firmy. Powód ponownie wezwał pozwanego do zapłaty. W związku z awarią ...
oraz wyznaczono termin ich usunięcia do 30 kwietnia 2014 r. W ...
prace zostały wykonane częściowo, a do wykonania pozostają szczegółowo wymienione w ...
zł za okres 25 marca do 30 kwietnia 2014 r. Pismem ...
i przyczyn przecieku przy wejściu do szatni od strony patio, nie ...
kratki wentylacyjnej z terminem usunięcia do 10 czerwca 2015 r. i do 30 kwietnia 2015 r. Pozwany ...
usterki takie nastąpiły oraz nie do końca zostały usunięte, o czym ...
określonych jako mechaniczne. Zeznania wysyłanych do naprawy pracowników wskazują, że pozwany ...
terminie, to spełniły się warunki do obciążenia go karą umowną. Zarzut ...
obowiązku udowodnienia faktów nie należy do materii objętej dyspozycją art. 6 ...
stanowisko, że spełniły się przesłanki do obciążenia pozwanego kara umowną w ...
protokół z przeglądów gwarancyjnych, przystępował do usuwania wskazanych w nim usterek ...
przez powoda. Odnosząc się co do sposobu wyliczenia kary umownej Sąd ...
ona aspekt podmiotowy sprowadzający się do wyboru kontrahenta. Umieszczone we wzorze ...
wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty, gdyż na ich podstawie dokonuje ...
wysokości rażąco wygórowanej w stosunku do wartości zamówienia. Istota kary jest ...
wprost, ale i skonkretyzowane co do podstawy. Pozwany wnosząc o miarkowanie ...
wysokości rażąco wygórowanej. Ograniczył się do informacji, że jego zysk wyniósł ...
nie zdołał podważyć. Co zaś do braku szkody po stronie powodowej ...
na odebrane przez pozwanego wezwanie do zapłaty kwoty 172 080 zł ...
ust. 5 umowy daje podstawy do określenia kary umownej, art. 483 ...
i powinien wnosić o zobowiązanie do złożenia dokumentacji, jak również przez ...
instancji, że daje on podstawę do określenia wysokości kary umownej w ...
są stronami, dłużnik jest zobowiązany do określonego zachowania, a wierzyciel jest ...
sposobu wykonania zobowiązania np. co do czasu, czy jakości. Strony postanowiły ...
o stwierdzonych wadach lub usterkach do terminu przewidzianego na usunięcie wad ...
wad zamówienia. O ile co do zasady możliwe jest zastrzeżenie kary ...
o stwierdzonych wadach lub usterkach do terminu przewidzianego na usunięcie wad ...
sytuacji przymusowej i zobowiązywało go do wykonania prac w terminie, który ...
trzeba, że im dłuższy termin do usunięcia wad wyznaczyłby zamawiający, to ...
w jej usunięciu. Odnosząc się do zarzutów błędnego uznania, że pozwany ...
lub żądał w tym zakresie wyjaśnień od inwestora. Jego aktywność powstała ...
pozwany zakwestionował swój obowiązek co do usunięcia wad, na powodzie spoczywał ...
633.560 zł, obniżonym następnie do kwoty 3.838.773 zł ...
od 26 maja 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. i ...
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. Zadaniem powódki było m.in ...
na kwotę 488.000 zł. Do obowiązków pozwanej należało przekazanie zakresu ...
miało być wykonane w części do 30 marca 2008 r., a ostatecznie do 30 maja 2008 r. Strony ...
widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należało dołączyć także oświadczenie ...
7 dni od wezwania powódki do rozpoczęcia realizacji umowy lub wystąpienia ...
strony zawarły aneks nr 1 do umowy z 28 grudnia 2007 ...
i wypłaty części wynagrodzenia wydłużyły do 30 maja 2008 r. 14 ...
powódka wystąpiła w imieniu pozwanej do Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie ...
kwietnia 2008 r., powódka wystąpiła do Pełnomocnika Prezydenta Miasta K. ds ...
infrastruktury w ramach realizowanej inwestycji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na spotkaniu ...
szereg nowych uwag i zaleceń do uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji projektowej ...
r. i zmienił polecenia co do sposobu wykonania umowy. Pismem z ...
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. wystąpiło do powódki o uwzględnienie takich zmian ...
strony podpisały aneks nr 2 do umowy, którym wydłużyły termin realizacji ...
wniosku o pozwolenie na budowę do 30 listopada 2008 r. 2 ...
powódka otrzymywała liczne dalsze uwagi do uwzględnienia w pracach projektowych, które ...
sprzeciw wobec zgłoszonych przez powódkę do wykonania robót budowlanych przewidzianych umową ...
trakcie których powódka zobowiązała się do wystąpienia o pozwolenie na budowę ...
strony zawarły aneks nr 3 do umowy o treści odmiennej niż ...
tramwajowej, wskazując jednocześnie kolejne warunki do uwzględnienia, a 30 listopada 2009 ...
pozwana zgłosiła wówczas dodatkowe rozwiązania do uwzględnienia. Decyzją z 14 grudnia ...
r. prezes powódki zobowiązał się do uzupełnienia dokumentacji. Pozwana podtrzymała stanowisko ...
r. powódka wystąpiła o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o ...
linii tramwajowej od Ronda M. do Placu C. i ugodowo chciała ...
ramach umowy. Pozwana zwróciła się do powódki o wycenę prac, ale ...
000 zł i wezwała ją do zapłaty kwoty 335.077,30 ...
jako bezskuteczne i wezwała pozwaną do współdziałania w wykonaniu umowy, wyznaczając ...
dniowy termin na potwierdzenie gotowości do jej dalszej realizacji. Powódka wykonała ...
uznał powództwo za zasadne co do kwoty 3.924.936 zł ...
powódka wystąpiła o zawezwanie pozwanej do próby ugodowej na podstawie art ...
k.p.c., co stosownie do art. 123 § 1 pkt 1 ...
bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelności określonych w tym wezwaniu ...
Zamawiająca zastrzegła bowiem sobie prawo do odstąpienia od umowy "w terminie ...
dni od dnia wezwania wykonawcy do rozpoczęcia realizacji lub zwłoki w ...
dnia zwłoki bądź wezwania wykonawcy do rozpoczęcia realizacji prac. W okolicznościach ...
stanowiła w rzeczywistości pracy dodatkowej. Do robót dodatkowych nie miał zastosowania ...
rzeczywiście wykonała. Żądanie powódki co do wynagrodzenia sprecyzowane zostało dopiero w ...
3.924.936 zł obniżył do kwoty 3.579.657 zł ...
i oddalił powództwo także co do kwoty 345.279 zł, a ...
w jakiej odnosiła się ona do roszczenia powódki o zapłatę wynagrodzenia ...
2009 r. Wobec istnienia podstaw do zastosowania art. 639 k.c ...
Sąd Apelacyjny stwierdził, że doszło do przekształcenia świadczenia powódki w charakter ...
2007 r. powódka zobowiązała się do opracowania materiałów i do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ...
2009 r. strony podpisały aneks do umowy z 28 grudnia 2007 ...
w ramach realizacji prac należących do etapu III, do opracowania materiałów i złożenia wniosku ...
wówczas obowiązującym. Zobowiązała się zatem do aktualizacji raportu w kwestii oddziaływania ...
nie były kompletne. W odniesieniu do tych prac dodatkowych art. 627 ...
przez strony ustna umowa co do tego zakresu prac jest nieważna ...
przyjęcie, że pozwana jest zobowiązana do zapłaty za nieukończoną dokumentację projektową ...
związku z tym żadnych zastrzeżeń do przekazanej przez powódkę 4 kwietnia ...
tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu w (...) do rozpoznania względnie o uchylenie wyroku ...
części zaskarżonej i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa ...
wpływ na wynik sprawy. Stosownie do art. 328 § 2 k.p ...
wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem ...
328 § 2 k.p.c. do uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji ...
i zakres rozpoznania, są potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy (por. np. wyroki ...
wyniku postępowania. Skarżąca odnosi się do tej argumentacji, obficie ją cytuje ...
własne tezy buduje w nawiązaniu do takich okoliczności faktycznych ujawnionych w ...
przebiegiem wydawał zarządzenia obligujące strony do sprecyzowania stanowisk, wniosków dowodowych i ...
bazie powstał powierzony przez nią do wykonania spółce B. program funkcjonalno ...
dla rozliczenia stron odnoszącego się do zakresu robót rozszerzonego przez nie ...
podstawie ustnych uzgodnień. Tylko co do tych prac stron nie wiązała ...
Okręgowym, przytoczył ustalenia odnoszące się do treści umowy zawartej przez strony ...
Ustalenia te są dostateczną bazą do sformułowania wniosków na temat tego ...
obu instancji faktów odnoszących się do tego, w jaki sposób pozwana ...
iż prace te jako gotowe do oddania, a co najwyżej wymagające ...
przez powódkę i nie zgłosiła do niego zastrzeżeń, w lipcu 2011 ...
o wykonanie dokumentacji projektowej. Przechodząc do zarzutów naruszenia prawa materialnego w ...
zakończeniu pracy przez komisję zorganizowaną do odebrania od powódki przedmiotu umowy ...
wyroku stwierdzenie, iż zobowiązanie powódki do wykonania projektów po upływie terminu ...
w sformalizowany sposób czynności zmierzających do odebrania dzieła, tylko je zwróciła ...
Wówczas powódka usunęła zastrzeżenia zgłoszone do prac projektowych i przedstawiła pozwanej ...
miesięcy, gdy powódka była gotowa do oddania działa, ale powódka nie ...
nie kwestionują. Przedmiot sporu co do tego roszczenia i istotne dla ...
1 k.p.c. Prawo do sądu przysługujące pozwanej zostało w ...
przed sądem drugiej instancji dochodzi do ponownego rozpoznania tej samej sprawy ...
381 k.p.c., i do skorygowania wszystkich uchybień prawu materialnemu ...
Sąd Apelacyjny odwołał się bowiem do tego, co w kwestii wartości ...
jej zadaniem, i to koniecznym do zrealizowania jeszcze przed Sądem Okręgowym ...
przy pozwanej z odwołaniem się do kompetencji przyznanej sądowi w art ...