lipca 2018 r., sygn. akt I AGa (...), uchyla zaskarżony wyrok w ...
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ...
kanalizacji sanitarnej w miejscowości G. i Ł.. Strona pozwana wniosła o ...
konieczności utwardzenia kamieniem tych wjazdów i dróg dojazdowych, które wcześniej przez ...
zgody na zmianę rozwiązania technicznego i złożenie dodatkowego zamówienia publicznego. Powód ...
że rzeczywiście wykonał roboty dodatkowe i w jakim zakresie. Z tej ...
kwoty do 15 000 zł i taką kwotę Sąd Apelacyjny uznał ...
tego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy ...
art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p ...
pozwie dowodem z opinii biegłego i podlegałyby zrealizowaniu podczas sporządzania przez ...
przez powoda robót budowlanych, ale i ich rozmiar, prawidłowość i uzasadnienie; 2) art. 382 k ...
art. 245 k.p.c. i art. 249 § 1 k.p ...
odpowiedniej dokumentacji, w szczególności projektowej i dziennika budowy oraz dopuszczenie z ...
uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego przyczyn i podstawy prawnej pominięcia wniosków zgłoszonych ...
instancji w powiązaniu z granicami i zarzutami apelacji (zob. m.in ...
one zastosowanie w konkretnej sprawie i w jaki sposób wpływają na ...
oraz na jakiej podstawie faktycznej i prawnej sąd odwoławczy orzekł odmiennie ...
z 5 września 2001 r., I PKN 615/00; z 24 ...
18 marca 2003 r., IV CKN 1862/00, a także postanowienia ...
20 lutego 2003 r., II CKN 1138/00; z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 1368/00). 3. Uzasadnienie Sądu ...
powoda twierdzeń co do rozmiaru i wartości wykonanych prac dodatkowych (art ...
przytoczył żadnych przepisów prawa materialnego i nie dokonał kwalifikacji prawnej dochodzonego ...
wiadomo jednak, w jakim zakresie i które z tych zarzutów zostały ...
Sądu Apelacyjnego co do wykładni i stosowania przepisów prawa materialnego, które ...
Sąd Najwyższy nie ma obowiązku i nie może domyślać się ani ...
w części oddalającej apelację powoda i przekazał sprawę w tej części ...
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr [...] L- [...], i o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego ...
przez ustawę - Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, a w szczególności ...
do projektów umów z podwykonawcami i do sposobu realizacji umowy. W ...
budowlanych. Zażądał od powódki sporządzenia i dostarczenia inwentaryzacji wykonanych robót na ...
oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przedstawiła własne stanowisko co do ...
umowy skutkowało naliczeniem kary umownej i skierowaniem do powódki wezwania do ...
współdziałania w celu wykonaniu umowy i wyznaczyła termin do 26 sierpnia ...
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w związku z tym powiadomiła ...
instancji powołał się na ustalenia i wnioski, do jakich doszedł inny ...
Sądu Apelacyjnego w [...] rozpoznający podobną i prawomocnie zakończoną sprawę, która dotyczyła ...
innej inwestycji drogowej (sygn. akt I ACa 941/16). Rozpoznający podobną ...
nieskuteczność odstąpienia pozwanego od umowy i w konsekwencji brak podstaw do ...
wszystkim na podstawie treści dokumentu i powinna zmierzać do uściślenia użytych ...
sensu użytych w oświadczeniu sformułowań i zwrotów. Proces wykładni oświadczenia woli ...
prawa materialnego: art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 635 w zw. z ...
art. 378 k.p.c. i art. 386 § 4 k.p ...
zaniechanie uchylenia wyroku Sądu Okręgowego i nieprzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
zarzutami pozbawiony jest merytorycznej treści i nie może stanowić skutecznej podstawy ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
z 13 października 2017 r., I CSK 46/17 i z 5 października 2018 r., I CSK 608/17). Za wystarczające ...
do zawartych w apelacji zarzutów i wniosków w sposób wskazujący na ...
wskazał naruszenie art. 65 § 1 i 2 k.c. przez błędną ...
z 9 października 1984 r., I CR 257/84; z 5 ...
z 24 lutego 2016 r., I CSK 269/15, oraz postanowienie ...
z 12 lipca 2019 r., I CSK 173/19). Inaczej jest ...
z 19 września 2018 r., I CSK 578/17; z 14 ...
na bezpodstawność odstąpienia od umowy i brak zagrożenia terminowego jej wykonania ...
podstawowe znaczenie nadaje tekstowi dokumentu i językowym regułom znaczeniowym zawartych w ...
została dokonana w sposób powierzchowny i zarzut naruszenia art. 65 k ...
uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ...
maja 2019 r., sygn. akt I AGa (...), 1) oddala skargę kasacyjną ...
Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu ...
a przedmiot świadczenia jako odbiór i wywóz odpadów komunalnych realizowany z ...
terenu Gminy w oznaczonych asortymentach i ilościach według harmonogramu. Sprecyzowano, że ...
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz obejmować ...
sortowania odpadów komunalnych, odpady biodegradowalne i pochodzące z selektywnej zbiórki, należy ...
zaistnienia wątpliwości co do zakresu i przedmiotu umowy, w tym zakresu ...
ustalił, że zarówno SIWZ jak i umowa nie obejmowała usługi zagospodarowania ...
że cena oferty obejmuje odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych pochodzących ...
w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z jej ...
świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych określi zarządzenie ...
tę spółkę w Zakładzie Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w D. (RCGO ...
na rzecz innych jednostek samorządowych i nie dysponowała zezwoleniem na przetwarzanie ...
pochodzących z obszaru południowo- zachodniego i południowo-wschodniego regionu gospodarki odpadami ...
K. do instalacji RCGO-N. i otrzymaniu we wrześniu 2013 r ...
oraz Gminę o odmowie akceptacji i zapłaty w zakresie stanowiącym ekwiwalent ...
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odróżniającej organizowanie ...
komunalnych od przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów (art. 6d ...
6/2013 łączącą te podmioty i uznając, że w tym procesie ...
z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zwrócił ...
powódkę ceny obejmującej wyłącznie odbiór i wywóz odpadów. Sąd wskazał, że ...
a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach ...
to ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór ...
o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków wynikających ...
że dokonano prawidłowej wykładni umowy i SIWZ, gdyż ich postanowienia nie ...
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który ...
z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Sąd ...
dnia 17 czerwca 2013 r. i SWIZ była niewystarczająca dla przyjęcia ...
wykonawcy ciążył obowiązek zagospodarowania odpadów i poniesienia ich kosztów, ale wywiązanie ...
przez nią postanowień tej umowy i wynikających z niej wzajemnych zobowiązań ...
art. 750 k.c., to i tak wobec zawezwania Gminy K ...
w całości. Dochodząc jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania ...
art. 3983 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). W ...
dnia 17 czerwca 2013 r. i w konsekwencji przyjęcie, że nie ...
poprzez przyjęcie, że wynagrodzenie należne i wypłacone powodowi nie obejmowało usługi ...
terenu Gminy K., niewłaściwą wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, polegające ...
na pominięciu literalnego brzmienia umowy i treści SIWZ, gdzie wyraźnie wskazano ...
r. jest również gospodarowanie odpadami i przyjęcie w to miejsce, że ...
dnia 17 czerwca 2013 r. i przyjęcie, że kod Wspólnego Słownika ...
c. poprzez zastosowanie w sprawie i błędne przyjęcie, że szkoda w ...
art. 382 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p ...
poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że strona powodowa ...
328 § 2 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p ...
do świadczenia usługi zagospodarowania odpadów i to za cenę tylko o ...
uznanie, że powódka udowodniła zasadność i wysokość szkody, art. 6 w ...
uiszczonej na rzecz PGK E. i nie obniżenie jej o 20 ...
zastąpionego art. 471 k.c., i uzupełnieniem podstawy naruszenia przepisów postępowania ...
związku z art. 328 § 2 i art. 391 § 1 k.p ...
przepisów oraz ich uzasadnienia jak i powiela przy przepisach powołanych po ...
obejmuje badania prawidłowości ustaleń faktycznych i oceny dowodów. Z art. 3983 ...
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, ale i że były tego rodzaju lub ...
dnia 17 marca 2006 r., I CSK 63/05, niepubl.). Naruszone ...
10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz ...
26 listopada 1999 r., III CKN 460/98, OSNC 2000, nr ...
dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/05, niepubl., z ...
dnia 21 marca 2007r., I CSK 458/06, niepubl.). Tak ...
zebrany w postępowaniu pierwszej instancji i w postępowaniu apelacyjnym. Ma on ...
instancji pominął część materiału dowodowego i wydał orzeczenie oparte wyłącznie na ...
nie przeprowadził uzupełniającego postępowania dowodowego i orzekał w oparciu o przyjęty ...
oraz szeroko zakreślonej podstawy faktycznej i prawnej powództwa wynikającej stąd, że ...
bezpodstawnym wzbogaceniu (nienależnym świadczeniu) ale i obowiązku naprawienia szkody wynikającej z ...
strony popierając albo kwestionując zasadę i wysokość roszczenia. Podkreślić w tym ...
apelującej pozwanej "nieco" ją koryguje i przyjmuje jako subsydiarną. Szczegółowe odniesienie ...
zarzutów, które są wprawdzie sformułowane i powołane w ramach podstawy kasacyjnej ...
jego kwalifikacji prawnej. Ewentualne błędy i uchybienia Sądu, w zakresie stwierdzenia ...
terenu Gminy K., a należne i wypłacone powodowi wynagrodzenie nie obejmowało ...
jest dokonywania innej oceny zakresu i znaczenia zapisów umowy obejmujących kody ...
sortowania odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych i pochodzących z selektywnej zbiórki. Nie ...
Sąd drugiej instancji postanowień umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który ...
jednoznaczne stwierdzenie braku ich sprzeczności i podstaw do przyjęcia - wbrew jednoznacznemu ...
Dopiero zatem tak ustalone prawa i obowiązki stron umowy z dnia ...
zaistnienia wątpliwości co do zakresu i przedmiotu umowy, w tym obowiązków ...
ponoszone na rzecz podmiotu przyjmującego i prowadzącego przetwarzanie odpadów. W tej ...
powinność ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów i przyjął, że powinny być one ...
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jedn. tekst ...
poz. 1439). Art. 65 § 1 i 2 k.c. stanowi podstawę ...
wywiedzionych z oświadczeń woli stron i materiału dowodowego wymaga powołania adekwatnych ...
regionalnej instalacji w Zakładzie Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w D. (RCGO ...
w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z jej ...
E., zasadę odpłatności zagospodarowania odpadów i w ostatecznym wyniku ponoszenia jej ...
ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 ...
uzupełnienie treści umów o prawa i obowiązki, które nie zostały objęte ...
czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie jak i zdarzenia prawne. Odpowiedzialność dłużnika za ...
według treści zobowiązania. Art. 471 i nast. k.c. mają zastosowanie ...
może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami ...
sprawy nie byłoby jednak uzasadnione i trafnie zostało pominięte. W tym ...
działała częściowo w swoim interesie i w wykonaniu własnego obowiązku umownego ...
uwzględnione w ramach badania kasacji i zostały powołane przez Sąd Najwyższy ...
sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. W tym stanie rzeczy ...
była ona obiektywnie potrzebna wzbogaconemu i w braku usługi wydatek musiałby ...