z odsetkami z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu udzielonej powódce za E ...
Stronami następować będzie sukcesywnie, za wykonanie każdej części etapu kontraktu, w ...
Harmonogram rzeczowo- finansowy, oraz po wykonaniu każdego z etapów kontraktu, na ...
odbioru robót (§ 3 ust. 5 Umowy). W przypadku stwierdzenia braków przy ...
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi ...
ze skutkami określonymi w § 11 Umowy (§ 8 ust. 5). Po wykonaniu każdego z etapów i podpisaniu ...
gwarancji jakości (§ 9 ust. 1 Umowy). Okres udzielonej gwarancji miał wynosić ...
zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy Zamawiający dokonał warunkowego odbioru, wyznaczając ...
Zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy w razie odstąpienia od Umowy Wykonawca miał obowiązek zgłoszenia do ...
z czego kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
wady wynosić miała 30% wysokości zabezpieczenia (§ 12 ust. 1 i 2 ...
uzyskać moc obowiązującą od podpisania Umowy i być ważna w wysokości ...
Okręgowy ustalił ponadto, że Wykonawca wykonał wszystkie prace I etapu - ich ...
doszło też do częściowego odbioru wykonanych prac należących do II etapu ...
poinformował Wykonawcę, że odstępuje od Umowy z jego winy ze względu ...
względu na odstąpienie powódki od Umowy, w dniu 2 września 2013 ...
zwrócił teren budowy, stwierdzając stan zabezpieczenia placu. W dniu 25 września ...
wobec jego stanowiska odstępuje od Umowy, co spowodowane jest głównie uniemożliwieniem ...
Wykonawcy realizacji robót, do których wykonania był gotowy. Jednocześnie wskazał, że ...
oświadczenie powódki o odstąpieniu od Umowy oraz naliczenie kary umownej uznaje ...
i konieczne jest ich ponowne wykonanie w całości, a tym samym ...
marca 2014 r., stanowił podstawę wykonania robót naprawczych i dokończenia budowy ...
203.819,46 zł stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. W oparciu o argumentację ...
9 ust. 4 i 6 Umowy rękojmia rozpoczyna swój bieg w ...
odbioru prac. Powódka odstąpiła od umowy, a wykonawca dokonał jednostronnego przekazania ...
więc dniu nastąpiło wydanie przedmiotu Umowy, i od tego dnia należy ...
miał podstawy od odstąpienia od Umowy na podstawie jej § 11 ust ...
wskazuje, że dotyczyło ono całości Umowy realizowanej w II etapie. Także ...
Zatem w części objętej odstąpieniem Umowę należało traktować jako niezawartą, co ...
dniu odstąpienia nie były jeszcze wykonane, należałoby przyznać rację pozwanej i ...
gdyby okazałoby się, że roboty wykonane do tej daty nie nadają ...
istniałoby uprawnienie do odstąpienia od umowy także w tej części oraz ...
10 ust. 1 pkt b Umowy. Należało wówczas podjąć czynności inwentaryzacyjne ...
zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy. Wskutek apelacji powódki wyrokiem z ...
w umówionej formie - oświadczenia, że zabezpieczone zobowiązanie Wykonawcy nie zostało zrealizowane ...
dnia prace Wykonawcy w ramach Umowy, której wykonanie zabezpieczała Gwarancja, nie były ukończone ...
prac objętych dokumentacją projektową należy wykonać ponownie, m.in. ze względu ...
wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy) i wobec niesporządzenia protokołu odbioru ...
z istnieniem rękojmi w ramach umowy podstawowej. Taka wykładnia nie wynika ...
nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później ...
należy liczyć okres rękojmi za wykonane prace II etapu, strony przeoczyły ...
wówczas oceniono zakres i jakość wykonanych prac. Nie ma zaś podstaw ...
cel, jak również zaprzestanie realizacji Umowy, że żądanie S. nie stanowi ...
k.c.). Wprawdzie między stronami Umowy zarysował się spór co do ...
skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z Wykonawcą, nie można tracić ...
prac objętych dokumentacją projektową należy wykonać ponownie, m.in. ze względu ...
i też zakres) prac była należyta czy też nie. Skargę kasacyjną ...
związku z § 9 ust 4 Umowy, naruszenie § 12 ust 2 Umowy w związku z art. 65 ...
związku z § 12 ust. 3 Umowy w związku z 187 § 1 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy, naruszenie § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powódki z W. nr (...) z ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, art. 151 ust. 1-3 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy, w związku z § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powoda z W. nr (...) z ...
związku z § 9 ust. 4 Umowy, w związku z treścią Gwarancji ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, w związku z art. 65 ...
czy przedmiot świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielny ...
casu świadczenie Wykonawcy wynikające z Umowy miało charakter podzielny i tym ...
do naruszenia § 11 ust. 6 Umowy w związku z umową powódki z W. nr (...) z ...
Zamawiającego aktów staranności, tj. zbadania wykonanych robót pod kątem wad, powiadomienia ...
związku z § 9 ust 4 Umowy przez przyjęcie, że roszczenie z ...
sporządzenia przez powódkę jednostronnej inwentaryzacji wykonanych robót, a nie od przekazania ...
placu budowy, czyli wydania przedmiotu umowy, czego konsekwencją było uwzględnienie żądania ...
rękojmi, gdyż nie zbadała przedmiotu Umowy w czasie i w sposób ...
dla robót budowlanych (odstąpiła od Umowy w dniu 22 lipca 2013 ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy przez ich niewłaściwe zastosowanie. Dalsze ...
zawartych w § 12 ust. 2 Umowy oraz w pismach procesowych stron ...
również naruszenia § 12 ust 2 Umowy w związku z art. 65 ...
związku z § 12 ust. 3 Umowy w związku z 187 § 1 ...
p.c., § 12 ust. 2 Umowy, art. 65 § 2 k.c ...
związku z § 12 ust. 2 Umowy, art. 151 ust. 1-3 ...
k.c., § 9 ust. 4 Umowy i z treścią Gwarancji), tj ...
c. i § 11 ust. 6 Umowy), niewezwanie Wykonawcy do zmiany sposobu ...
na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi (zarzut naruszenia art ...
związku z § 11 ust. 6 Umowy i umową powoda z W. nr (...) z ...
1), że kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
p.), kwota zaś pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia (ust. 2) i jest zwracana ...
w części równej 30%" było zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, choć ...
do zapłaty (§ 12 ust. 2 Umowy) i nawiązywał do art. 151 ...
w dokumencie gwarancyjnym mianem "Gwarancji należytego wykonania kontraktu", jak również w zgodzie ...
Gwarancji do § 12 ust. 2 Umowy stanowiłoby wówczas oczywistą omyłkę). Należy ...
jego wymagalności oraz nie zostało wykonane (por. też wyroki Sądu Najwyższego ...
że zabezpieczane zobowiązanie nie zostało wykonane przez dłużnika. Sąd Najwyższy wyjaśnił ...
kwestią wykładni oświadczeń woli stron umowy gwarancji (art. 65 k.c ...
publ.). Gwarancja ma zwykle stwarzać zabezpieczenie pewne i szybkie w realizacji ...
do istnienia, ważności i kwestii niewykonania zabezpieczanego zobowiązania. Tylko w wyjątkowych ...
treści do § 12 ust. 2 Umowy (podobnie jak nawiązano do § 12 ...
1), wskazujące jedynie na cel zabezpieczenia "w części równej 30%". Również ...
trwania rękojmi - liczonego zgodnie z Umową od bezusterkowego odbioru końcowego robót ...
obowiązku zwrotu kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za ...
się ze skarżącym, że przewidziany Umową (§ 9 ust. 4) dwunastomiesięczny okres ...
Zgodnie z § 9 ust. 6 Umowy bieg terminu rękojmi za wady ...
uregulowanego w § 8 ust. 3 Umowy - od daty usunięcia braków. Z ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy, przewidującym przypadek, w którym Zamawiający ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy protokół taki miał stanowić podstawę ...
gdyż w § 9 ust. 6 Umowy rozpoczęcie biegu terminu rękojmi powiązano ...
wygasło wskutek zapłaty albo że umowa, z której wynikało to zobowiązanie ...
tytułu ogólnej odpowiedzialności za ich nienależyte wykonanie. Nawet jednak, gdyby uznać, że ...
powstawałoby pytanie, jaki jest sens zabezpieczenia uprawnień z rękojmi, a w ...
szczególności uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Już prima facie nasuwa się ...
może tu chodzić jedynie o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, w tym odszkodowawczych ...
z uprawnienia do odstąpienia od Umowy. I przede wszystkim w tym ...
to zatem po odstąpieniu od Umowy, najpierw przez powódkę (19 lipca ...
do zaistnienia przesłanek odstąpienia od Umowy i jego skutków, prawidłowości inwentaryzacji ...
także na względzie, że treść Umowy nie daje jasnej odpowiedzi na ...
z wadami (por. co do umowy o dzieło wyroki z dnia ...
11 ust. 5 pkt 3 Umowy podstawą wypłaty wynagrodzenia za przerwane ...
powinien dokonać dodatkowego odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex tunc także ...
jawną w T., jako wykonawcą, umowę nr [...] o wykonanie robót budowlanych określonych jako "Rozbudowa ...
tej wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w okresie od 11 grudnia ...
Zamawiający miał prawo odstąpić od umowy m.in. w przypadku opóźnienia ...
i sposobu ich usunięcia, nie wykonał tego zobowiązania. Realizacja zgłoszonych roszczeń ...
zapłaty. Tempo wykonywania prac objętych umową było na tyle wolne, że ...
prawdopodobne, iż nie zostaną one wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Mimo ...
pozostawiając obiekt bez nadzoru i zabezpieczenia. Strona powodowa pismem z 1 ...
2 października 2013 r. od umowy z 11 grudnia 2012 r ...
w stopniu uprawdopodobniającym niemożliwość ich wykonania do 15 listopada 2013 r ...
oraz że odstąpił od tej umowy z przyczyn leżących po stronie ...
je za bezzasadne. Wskazał, że umowa gwarancji będąca przedmiotem sporu miała ...
a nie gwaranta będącego stroną umowy gwarancji (nieakcesoryjnej wobec stosunku podstawowego ...
stanowisko skarżącego, należałoby uznać, że umowa gwarancji stanowiąca przedmiot sporu jest ...
odpowiedzialnością w O. ( dalej: "E.") umowę o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa z rozbudową ...
zlecenie E., udzieliła powodowi gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i ...
że zleceniodawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki ujawnione ...
powód ostatecznie wezwał E. do wykonania prac związanych z wymianą podłogi ...
K. M., ostateczne wezwanie do wykonania prac i robót budowlanych z ...
i sporu między stronami tej umowy dotyczącego merytorycznej zasadności roszczeń powoda ...
powoda na tle łączącej ich umowy. Realizacja gwarancji rodzi zatem realną ...
czynności, które pełnomocnik ogólny może wykonać na rzecz mocodawcy ewentualnie w ...
i sprowadzało się do jej wykonania, co wiąże się z bieżącą ...
być rozpatrywana w oderwaniu od umowy z 9 września 2014 r ...
p.c.) wynika, że za wykonanie inwestycji finansowanej z budżetu powoda ...
01 zł), przy czym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i ...
w robotach budowlanych objętych tą umową, których usunięcie dla zapewnienia prawidłowej ...
wykonawca, to wezwanie gwaranta do wykonania jego zobowiązania wiąże się z ...
gwarancji jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą kształtować ...
podnosić wobec gwarantariusza zarzutów z umowy zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej ani ze ...
29). Będąca przedmiotem sporu gwarancja należytego usunięcia wad i usterek w ...
ryzyko transakcji, które przy braku zabezpieczenia ponosiłby powód jako wierzyciel ze ...
1, poz. 16). Korzystanie z zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji w tym z gwarancji ...
tym zwracania się zgodnie z umową do jej wykonawcy o usuwanie ...
tego stosunku. Świadczenie gwaranta z umowy gwarancyjnej, mimo że stanowi samodzielne ...
wątpliwości, że nie skorzystanie z zabezpieczenia umownego i nie usunięcie z ...
w Pradze, jako generalnym wykonawcą, umowę numer (...) w sprawie udzielenia zamówienia ...
było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym ...
formule "zaprojektuj i wybuduj". Po wykonaniu umowy, zgodnie z protokołem nr (...), powodowie ...
inwestycji (zasadności wynagrodzenia za roboty wykonane we wrześniu 2015 r.). Na ...
na pomniejszenie wynagrodzenia za prace wykonane we wrześniu 2015 r. do ...
aktach sprawy wynikało, że przedmiot umowy został wykonany i odebrany przez pozwanego. Na ...
z rękojmi. Fakt, że oba zabezpieczenia pełnią taką samą funkcję, nie ...
depozytu nieprawidłowego. Na podstawie tej umowy następuje przeniesienie własności przedmiotu kaucji ...
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wówczas strony umowy nie ustanawiają obowiązku zapłacenia kaucji ...
na który udzielono gwarancji prawidłowego wykonania zobowiązania przez podwykonawcę. Świadczenie to ...
do utożsamiania kaucji gwarancyjnej z zabezpieczeniem w postaci zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy ...
uznania, że wniesione przez powodów zabezpieczenie w kwocie 256 194,40 ...
strony w ten sposób zawarły umowę kaucji i dla jej rozliczenia ...
odpowiednie zasady (art. 19 § 2 umowy), inne niż odnośnie zapłaty wynagrodzenia ...
ocenie Sądu drugiej instancji § 19 umowy stron jest jasny i zrozumiały ...
wprost o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia, a nie zapłacie reszty wynagrodzenia ...
odrębny reżim prawny wynikający z umowy kaucji". Sąd Apelacyjny podzielił to ...
stanowisko. Podkreślił także, że po wykonaniu umowy inwestor nie może być zaskakiwany ...
strony, które pomimo wyraźnego brzmienia umowy, traktują kaucje gwarancyjną jako odroczone ...
dotyczą w istocie wykładni postanowień umowy zawartej przez powodów z spółką ...
instancji, który uznał, że postanowienia umowy dotyczące zatrzymania przez generalnego wykonawcę ...
stanowiły ustanowienie przez strony tej umowy kaucji gwarancyjnej, a nie jak ...
w rzeczywistości ustalenie przez strony umowy nr (...), że generalny wykonawca jest ...
umowne są powszechnie stosowane w umowach zawieranych miedzy generalnymi wykonawcami umów ...
analizy okoliczności dotyczących zawarcia konkretnej umowy i jej treści z uwzględnieniem ...
Apelacyjny dokonując wykładni tego postanowienia umowy nie ograniczył się do stwierdzenia ...
do stwierdzenia, że strony zawarły umowę kaucji gwarancyjnej. W rzeczywistości Sąd ...
strony w ten sposób zawarły umowę kaucji. Wskazał, że na taki ...
mowa o zwróceniu lub zwolnieniu zabezpieczenia przez generalnego wykonawcę, a nie ...
czasie, do momentu zgromadzenia sumy zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny trafnie zwrócił również ...
że w § 19 ust. 2 umowy zabezpieczeniu w "formie potrąceń z faktury ...
VAT" nadano znaczenie równorzędne "formie zabezpieczenia dopuszczonej przepisem art. 148a ...
ust. 1 PZP", a zatem zabezpieczeniu np. w formie gwarancji bankowej ...
samo, z punktu widzenia sposobu zabezpieczenia, jak ustanowienie gwarancji bankowej, to ...
Sąd drugiej instancji nie rozważył należycie zarzutów apelacji pozwanego w tym ...
do domagania się zapłaty za wykonane prace". Nakazuje to przyjąć, że ...
do domagania się zapłaty za wykonane prace" i nie ulega wątpliwości ...
z o.o. w K. umowę nr (...) o roboty budowlane, obejmujące ...
na 15 lipca 2012 r. Umowa z 15 lipca 2011 r ...
podstawie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia. W ramach tego postępowania Komornik ...
Protokół końcowego odbioru robót objętych umową z 15 lipca 2011 r ...
Z. oraz T. S.A. wykonali wszystkie umówione prace, wnosząc jednocześnie ...
250,25 zł na potrzebę zabezpieczenia rękojmi za wykonane roboty, 2) złożył do depozytu ...
wszelkie jego roszczenia z tytułu wykonania robót budowlanych. Powód 27 listopada ...
71 zł i jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które będzie wymagalne po 36 ...
G. dokonanych w postępowaniu o wykonanie zabezpieczenia, w tym czynności zajęcia spornej ...
pozwanego o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Zdaniem Sądu Apelacyjnego ...
kodeksu cywilnego, ale i postanowień umowy łączącej tę spółkę z pozwanym ...
wykonawcy wobec pozwanego. Strony tej umowy zastrzegły, że podstawą płatności mogą ...
zapłaty ze strony inwestora za wykonanie tych samych robót. Klauzula taka ...
podwójnej zapłaty przez inwestora za wykonanie tych samych robót, podczas gdy ...
wykonawcy (wierzyciela zajętej wierzytelności) za wykonane roboty budowlane konieczne jest dokonanie ...
kolejności skarżący zarzuca, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą ...
wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty od "dodatkowych wymogów określonych ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz ...
określającej nr zadania i przedmiotu umowy, 2) protokół odbioru robót, podpisany ...
inspektora nadzoru (§ 12 ust. 2 umowy). Natomiast zamawiający zobowiązał się do ...
9 ust. 3 lit. b) umowy, tj. otrzymanymi od podwykonawców fakturami ...
ich zapłaty (§ 12 ust. 3 umowy). Zapłata wynagrodzenia została zatem w ...
Apelacyjny dokonując interpretacji tych postanowień umowy (art. 65 § 2 k.c ...
wynagrodzenia należnego generalnemu wykonawcy za wykonane roboty budowlane od tego rodzaju ...
do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy (art. 647 k.c.). Zgodnie ...
nie stoi na przeszkodzie zawarciu umowy o roboty budowlane pod warunkiem ...
bowiem w naturę stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 3531 ...
647 k.c.), skoro zawarta umowa byłaby tylko warunkowo wzajemna i ...
warunku nie może powodować pozbawienia umowy nazwanej jej istotnych cech. Odrębną ...
tym kontekście należy postrzegać postanowienie umowy wymagające od wykonawcy przedstawienia faktur ...
więc zdarzenia - z perspektywy stron umowy o roboty budowlane - przyszłego i ...
z naturą stosunku prawnego wykreowanego umową o roboty budowlane (art. 3531 ...
np. złożenia rozliczenia co do wykonanych robót, kosztorysu, czy też faktury ...
k.c. (nawet jeżeli treść umowy mogłaby skłaniać do takiej interpretacji ...
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane od przedstawienia przez ...
dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy ...
generalny wykonawca dotrzymał tego warunku umowy z 15 lipca 2011 r ...
wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty uzależniona jest od protokolarnego ...
jest wymagalne, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane z 15 ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie stało się ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
Nadto część faktury obejmująca przedmiot umowy została zakreślona. Sąd Najwyższy zwraca ...
9 ust. 3 lit. b) umowy z 15 lipca 2011 r ...
13 października 2014 r. potwierdził wykonanie robót przez podwykonawców i zwrócił ...
pozwanego roboty budowlane na podstawie umowy z dnia 3 marca 2016 ...
3 648 860,50 zł. Umowa została wykonana przy pomocy zaakceptowanych przez pozwanego ...
r. z powołaniem się na umowę wskazał, że wykonawca nie przedłożył ...
W. - M. - B. - N.". Za wykonanie umowy pozwany zobowiązał się do zapłaty ...
tym podatek VAT, a termin wykonania umowy na okres od przekazania wykonawcy ...
Zgodnie z pkt 6.16 umowy, wykonawca zobowiązał się do przedłożenia ...
w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia należycie podpisane przez osoby upoważnione do ...
okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umów o ...
nich faktur. W punkcie 16 umowy strony przewidziały kary umowne, ustalając ...
dokonano częściowego odbioru robót budowalnych wykonanych przez powoda, określając ich wartość ...
mowa w punkcie 6.16 umowy. Z uwagi na niewypełnienie przez ...
1 lit. e) łączącej strony umowy obciążył powódkę karą umowną w ...
punkcie 16.1 lit. e) umowy łączącej strony. Wyrokiem z dnia ...
zgodnie z punktem 16.3 umowy z dnia 3 marca 2016 ...
dnia 20 lipca 2016 r. wykonali podwykonawcy, którym przysługiwało wynagrodzenie na ...
865,03 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z terminem płatności do dnia ...
5 i 8.4.6 umowy. Powód udzielił zgody na zwolnienie ...
ocenie Sądu Apelacyjnego, pozwany w wykonaniu dyspozycji powoda z dnia 2 ...
zamawiającemu w przypadku, gdy nie wykonanie umownego obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom ...
na rzecz podwykonawców zgodnie z umową. Oznacza to, że zostały spełnione ...
w punkcie 16.1 e) umowy uprawniające do naliczenia przez pozwanego ...
naliczenia kary umownej związanej z niewykonaniem zobowiązania dłużnik powinien był dowodzić ...
W związku z tym do umowy łączącej strony zawartej w dniu ...
pkt 7 p.z.p. umowa o roboty budowlane zawiera w ...
także kar umownych przewidzianych w umowach unormowanych w prawie zamówień publicznych ...
który to przepis obliguje strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do ...
postanowieniu pkt 16.1.e umowy łączącej strony, której podstawę prawną ...
względu na wolę stron, zawiesza wykonanie zobowiązań do czasu ich restrukturyzacji ...
kary umownej na rzecz strony umowy, na rzecz której karę tę ...
poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ...
źródłem korzyści majątkowej dla strony umowy, na rzecz której karę tę ...
której strona powodowa wykazała, że niewykonanie jej zobowiązań wobec jej podwykonawców ...
podejmując czynności mające na celu zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń od pozwanej ...
na jego zlecenie gwarancję bankową należytego wykonania umowy z dnia 10 marca 2011 ...
4 776 311,73 zł. Zabezpieczenie miało wygasnąć w dniu 16 ...
lub określonej zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni od ...
uprawniały pozwaną do odstąpienia od umowy. Gwarancja udzielona przez (...) Bank S ...
konsorcjantów - H. S.A. - zawarł umowę podwykonawczą o roboty budowlane z ...
powierzając mu część prac objętych umową łączącą go z pozwaną. Nie ...
zł, powołując się ogólnie na niewykonanie przez konsorcjum wykonawcze zobowiązań umownych ...
podwykonawcy i złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa przeciwko pozwanej o ustalenie ...
w G. uwzględnił wniosek o zabezpieczenie zakazując pozwanej - do czasu prawomocnego ...
roszczenia stanowiła subklauzula 4.2 umowy z dnia 11 marca 2011 ...
wynikłymi z żądania na podstawie zabezpieczenia wykonania w zakresie, w jakim zamawiający ...
to wynikało nie tylko z umowy, ale także z art. 151 ...
lub określonej zgodnie z postanowieniami umowy, w terminie 30 dni od ...
o swoich roszczeniach wynikłych z wykonania zapadłego w nim wyroku zasądzającego ...
bankowej. Dokonując tej czynności naruszyła umowę, za co ponosiła odpowiedzialność odszkodowawczą ...
Okręgowy wskazał subklauzulę 4.2. umowy z dnia 11 marca 2011 ...
przygotowaniem i złożeniem wniosku o zabezpieczenie roszczenia i uzyskaniem tytułu zabezpieczającego ...
to, że inny konsorcjant nie wykonał umowy i nie zapłacił wynagrodzenia swojemu ...
bowiem członkowie konsorcjum na mocy umowy zawartej z pozwaną i przepisów ...
odpowiadali wobec pozwanej solidarnie za nienależyte wykonanie umowy (art. 471 k.c.). Był ...
pozwanej z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy (5 396 671,72 zł ...
na wniosek powoda. Zdaniem powoda umowę gwarancji bankowej można potraktować jako ...
2011 r., jeszcze przed zawarciem umowy między pozwaną a konsorcjantami. Jej ...
zaspokojenie wszelkich roszczeń wynikłych z niewykonania przez wykonawcę inwestycji jego zobowiązań ...
zgłosi żadnego żądania na podstawie zabezpieczenia wykonania, z wyjątkiem kwot, do których ...
tej czynności przez drugą stronę umowy o roboty budowlane, doprowadziło do ...
zawarły w trybie zamówienia publicznego umowę o roboty budowlane, której przedmiotem ...
czym aneks nr 1 do umowy przewidywał wynagrodzenie na kwotę 6 ...
0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej ...
stanu zgodnego z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót w terminie ...
kwotę 83 379,23 zł. Umowa przewidywała rozliczenia między stronami na ...
podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane w określonym miesiącu, wynagrodzenie wypłacone ...
umownej za zwłokę w realizacji umowy przez powódkę. Sąd Okręgowy w ...
za zwłokę wykonawcy w realizacji umowy nie została w zasadzie skonkretyzowana ...
pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powoda do 30 ...
c. poprzez uznanie, że powód należycie wykonał umowę o roboty budowlane, art. 471 ...
uznać odpowiedzialności strony powodowej za nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym wypadku za ...
dotyczyło to wad istotnych przedmiotu umowy w zakresie dostawy sprzętu sportowego ...
na podstawie faktur przejściowych, zapisów umowy, sporządzonych przez powódkę faktur wraz ...
dowodów z dokumentów w postaci umowy, faktur przejściowych, oświadczenia powódki, 5 ...
projektowania. Materiał, z którego została wykonana boazeria, został wybrany przez inspektora ...
który wybrał ten rodzaj boazerii. Wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem ...
wybór materiału, z którego została wykonana okładzina ścian nie pozwalał na ...
że dostarczony projekt nie spowoduje wykonania wadliwych ścian, zaś inspektor nadzoru ...
zwłokę wykonawcy w realizacji przedmiotowej umowy, Sąd Okręgowy zaznaczył, że wierzytelność ...
pozwana potwierdziła natomiast, że roboty wykonane zostały przez powódkę do 30 ...
zawarły 10 października 2009 r. umowę, na mocy której utworzyły konsorcjum ...
celu zawarcia i wspólnej realizacji umowy na wykonanie tego zamówienia. Strony ustanowiły liderem ...
w trybie zamówienia publicznego zawarto umowę, na mocy której zamawiający powierzył ...
a wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych polegających na "Budowie ...
r. Konsorcjum zawarło z powodem umowę podwykonawczą, na mocy której wykonawca ...
zlecił, a powód zobowiązał się wykonać roboty i usługi z zakresu ...
wartość wynikać miała z ilości wykonanych robót i usług, odebranych przez ...
w załączniku nr 2 do umowy i pozostawały niezmienne przez cały ...
i zamawiającego (§ 2 ust. 1 umowy). W dniu 20 stycznia 2011 ...
jednak żadnego z aneksów do umowy podwykonawczej zawartej z powodem. Rozliczenia ...
robót odbywały się cyklicznie po wykonaniu przez powoda określonego ich rodzaju ...
dzienne, w których wskazywał miejsce wykonanych robot (kilometraż) oraz ich rodzaj ...
usług geodezyjnych, stosownie do postanowień umowy podwykonawczej. W oparciu o te ...
powód w całym okresie realizacji umowy: nie zrealizował żadnych prac z ...
0,00 zł, w zakresie wykonania trawników metodą hydrosiewu na terenie ...
114,60 zł, w zakresie wykonania trawników metodą hydrosiewu na terenie ...
protokole określono łączną wartość robót wykonanych przez powoda na 3 957 ...
wykonywał już żadnych prac objętych umową podwykonawczą. W dniu 10 kwietnia ...
podpisali aneks nr 7 do umowy podwykonawczej. Doszło to tego z ...
netto stanowi ostateczną wartość robót wykonanych w ramach umowy, natomiast kwota 3 904 453 ...
stanowi w całości ostateczne rozliczenie umowy podwykonawczej. Powód potwierdził jednocześnie, że ...
faktury wystawione w związku z umową podwykonawczą zostały zapłacone przez wykonawcę ...
kwot zatrzymanych zostaje zachowana na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i ...
lub w związku z zawartą umową podwykonawczą, lecz nie zwalniają go ...
nadal istnieje zgodnie z ustaleniami umowy. W związku z wystąpieniem wykonawcy ...
z roszczeniami z tytułu wad wykonanych robót i nieprecyzyjnym opisem ich ...
udostępnienie w ramach informacji publicznej umowy generalnego wykonawstwa zawartej na budowę ...
została wystawiona z naruszeniem postanowień umowy podwykonawczej i nie ma uzasadnienia ...
czynności prawnej. Wszelkie płatności za wykonane roboty odbywały się na podstawie ...
robót ujętych w obmiarze jako wykonane - w nierzetelnym pomiarze zaniżającym ich ...
robót wskazanych jako w ogóle niewykonane - w niezgodnym z rzeczywistością twierdzeniu ...
To zaś, w świetle ustaleń umowy podwykonawczej co do warunków ostatecznego ...
może się zmienić oraz, że wykonał prace, które w zaakceptowanym przez ...
bez dalszego oczekiwania na rozliczenie umowy zgodnie z jej ustaleniami, uznał ...
obmiar może nie odpowiadać rozmiarowi wykonanych prac, a jednak obie strony ...
podpisując aneks nr 7 strony umowy podwykonawczej dokonały wzajemnego rozliczenia zobowiązań ...
się do zmiany dotychczas obowiązującej umowy w zakresie zasad jej ostatecznego ...
uznaniu, że zmiana dotychczas obowiązującej umowy wzajemnej w zakresie zasad rozliczenia ...
kiedy świadczenie niepieniężne zostało już wykonane w całości, leży w granicach ...
zakwalifikowanie aneksu nr 7 do umowy podwykonawczej jako czynności cywilnoprawnej dopuszczalnej ...
sprawę, iż obmiar jego prac wykonany przez służby geodezyjne generalnego wykonawcy ...
sprawę, iż obmiar jego prac wykonany przez służby geodezyjne generalnego wykonawcy ...
obniża wynagrodzenie powoda z powodu wykonania mniejszej ilości robót, jest zgodny ...
3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według ...
tylko w swobodzie kształtowania treści umowy, ale także stanowi kompetencję do ...
Mogą także wzorować się na umowach nazwanych, ale określając łączący je ...
raporty, w których wskazywał miejsce wykonanych robót (kilometraż) oraz rodzaj i ...
pomimo, że została przez niego wykonana. Nie może również ujść uwadze ...
w błąd w zakresie ilości wykonanej pracy. Jedynie, miało się to ...
na to, że niektóre z wykonanych przez niego prac, nie zostały ...
tym także ryzyko związane z wykonaniem ostatecznych obmiarów. Natomiast, gdy chodzi ...
zatrzymanych kwot zostaje zachowana na zabezpieczenie z tytułu gwarancji jakości i ...
2. W ramach robót należało wykonać roboty budowlane dotyczące izolacji przeciwwilgociowej ...
wentylatorami. Wszystkie roboty miały być wykonane zgodnie z instrukcjami i zaleceniami ...
zawartymi w projektach budowlanej specyfikacji wykonania i odbioru robót, w zgodzie ...
1 943 089,43 zł. Umowa przewidywała odpowiedzialność pozwanego za działania ...
się okazało, że pozwany nie wykonał prac polegających na wewnętrznej instalacji ...
łącznika nr 2. Pozwany zlecił wykonanie prac hydraulicznych swemu podwykonawcy oraz ...
wręczył pismo kierownikowi budowy, którego umowa łącząca go z pozwanym wygasła ...
budowy. Podczas przeglądu ujawniono brak wykonania prac dotyczących wymiany wewnętrznej instalacji ...
grudnia 2013 r. powierzy ich wykonanie osobie trzeciej. Pozwany odebrał to ...
Wobec nieprzystąpienia przez pozwanego do wykonania prac powódka pismem z dnia ...
uszkodzenie mechaniczne. Jednocześnie oświadczył, że wykona niektóre prace z uwagi na ...
2015 r., powód zgłosił, że wykonana przez pozwanego izolacja nie spełnia ...
71 700 zł tytułem zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powód oświadczył, że nie uznaje ...
o niespornym zakresie prac objętych umową oraz o zakresie prac poprawkowych ...
procesu zakwestionował zakres prac objętych umową, to powinien te okoliczności wykazać ...
9 oraz § 12 ust. 5 umowy. Wywód pozwanego kwestionujący te zapisy ...
usterek, w świetle literalnego brzmienia umowy, mógłby upłynąć zanim wykonawca miałby ...
podzielony zarzut pozwanego, że zawarcie umowy w trybie art. 139 prawa ...
pozbawiło go wpływu na kształt umowy, bo wprawdzie umowa w sprawie zamówienia publicznego może ...
być uznana za sui generis umowę adhezyjną, jeżeli jednak wykonawca uzna ...
że istotne dla stron postanowienia umowy naruszają jego interesy, może się ...
nie ubiegać o udzielenie zamówienia. Wykonanie zasady swobody umów nie zawsze ...
się równać z równością stron umowy i ma ona aspekt podmiotowy ...
wyboru kontrahenta. Umieszczone we wzorze umowy postanowienia o karach umownych obciążających ...
przyjęciu, że § 12 ust. 5 umowy jest zgodny z art. 483 ...
przyjęciu, że § 12 ust. 5 umowy daje podstawy do określenia kary ...
uznanie, że § 12 ust. 5 umowy jest zgodny z art. 483 ...
względu na to czy nie wykonał bądź nienależycie wykonał zobowiązanie, art. 65 § 1 i ...
pozwany miał wpływ na treść umowy, art. 6 w zw. z ...
podstawowej dokumentacji związanej z zawarciem umowy, to na pozwanym ciążył obowiązek ...
ważności postanowienia § 12 ust. 5 umowy i przyjęcia przez Sąd drugiej ...
wysokości kary umownej w przypadku niewykonania zobowiązania. Art. 353 k.c ...
zapewnienie wierzycielowi określonej korzyści z wykonania zobowiązania, a podstawę ustalenia o ...
jej usunięcia (§ 9 ust. 4 umowy). Natomiast w § 12 ust. 5 ...
zostały stwierdzone już po jego wykonaniu. Ponadto umowa stwierdza, że zamawiający naliczy wykonawcy ...
przymusowej i zobowiązywało go do wykonania prac w terminie, który nie ...
bo strony są związane postanowieniami umowy. Nie można również pominąć sprzeczności ...
a drugim § 12 ust. 5 umowy. W zdaniu pierwszym stwierdzono, że ...
niezależnie od tego czy wykonawca wykonał swoje zobowiązanie, niezależnie od opóźnienia ...
którym wykonawca nie miał możliwości wykonania zobowiązania. Kara umowna nie może ...
toku tego procesu kwestionował zapisy umowy w zakresie kar umownych lub ...
się to z oceną postanowień umowy w świetle art. 483 § 1 ...
Sąd Apelacyjny w przedmiocie ustanowionej umową stron kary umownej i konieczność ...