III CSKP 105/21 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021-11-18 88 fragmentów

2021-11-18

kwietnia 2019 r., sygn. akt I AGa [...] uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w ...

dnia 9 marca 2014 r. i z ustawowymi odsetkami za opóźnienie ...

umowy przedmiarami robót, projektami budowlanymi i wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ...

koszty związane z ich wykonaniem i miało nie podlegać waloryzacji do ...

końcową po zakończeniu całości robót i ich odbiorze (§ 11 ust. 1 ...

wymogów z § 11 ust. 5 i 6. Zmiany umowy wymagały formy ...

zgłosić do odbioru roboty przerwane i zabezpieczające (§ 10 ust. 3 pkt ...

przeniesiona wprost do formularza oferty i obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu ...

w ofercie nie podlegały zmianie i waloryzacji w toku realizacji przedmiotu ...

Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiącymi część SIWZ i integralną część umowy, dla inwestycji ...

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i określały faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonywał wykonawca ...

inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na ...

być wpisywane do książki obmiarów i podlegać akceptacji inżyniera. Przedmiotem ostatecznego ...

odbioru robót była ilość, jakość i wartość robót. Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do ostatecznego ich ...

potwierdzeniu przez inżyniera zakończenia robót i przyjęciu dokumentów wymienionych w pkt ...

trakcie realizacji robót, rozliczenie ilościowe i jakościowe robót następowało miesięcznie w ...

będących iloczynem ilości wykonanych robót i ich cen jednostkowych z kosztorysu ...

2012 r. oraz umowami dodatkowymi i gotowość do ich odbioru. W ...

jednostronnie, przy udziale kierownika budowy i kierownika robót, dokonał odbioru robót ...

obmiarów zgodnie z zapisami STWiORB i z pismem przewodnim przekazał je ...

pomniejszonego o wartość dotychczas zafakturowanych i zapłaconych robót oraz oświadczenia wszystkich ...

uwagi na odmowę odbioru robót i podpisania protokołu odbioru oraz wezwał ...

terminie (8 grudnia 2013 r.) i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ...

dnia 27 stycznia 2012 r. i aneksem nr [...]1 określono na ...

510.992,64 zł brutto i wobec wartości robót zafakturowanych na ...

brutto, do zapłaty przez pozwanego i zafakturowania przez powoda pozostała kwota ...

zł brutto obliczoną według ilości i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ...

2017r. uchylił ten wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ...

c., § 18 ust. 2 umowy i pkt 9.2 stanowiącej część ...

umową wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy i należało się wykonawcy w zastrzeżonej ...

brutto), bez względu na zakres i wartość faktycznie wykonanych przez niego ...

114.510.992,64 zł i wobec wcześniejszej zapłaty na rzecz ...

względu na rozmiar świadczonych prac i wartość poniesionych kosztów. Co do ...

koszty związane z wykonaniem robót i nie podlega waloryzacji do końca ...

bowiem tylko sposobu sporządzenia oferty i wyliczenia ceny. Istotna jest natomiast ...

całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i musi być podana w złotych ...

zobowiązani, służyły im do przygotowania i merytorycznego uzasadnienia oferty, którą zamawiający ...

wynagrodzenia jako zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, w rozumieniu art ...

sprawie - w następnej fazie przetargu i przy zawarciu umowy, kwota wybranej ...

zapis zawarty w punktach 6 i 7 STWiORB, w którym zobowiązano ...

o stawki jednostkowe z oferty i ilość faktycznie wykonanych robót, z ...

na pytania 16, 16a i 17 stwierdził, że zapłata za zrealizowane i wykonane roboty nastąpi "zgodnie z ...

dnia 29 maja 2018 roku (I AGa (...)) i z dnia 17 kwietnia 2019 roku (I AGa (...)). Mimo zaaprobowania stanowiska powoda ...

sprawie III CSK 148/16, i rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy, czy ...

dnia 29 maja 2018 r., (I AGa (...)) Sąd Apelacyjny w (...) udzielił ...

dnia 17 kwietnia 2019 r., (I AGa (...)). Pogląd ten należał do ...

podzielił stanowisko wyrażane w sprawach I AGa (...) i I AGa (...) o skuteczności odstąpienia przez ...

co wynika z obmiaru wykonanego i zaakceptowanego przez samego powoda. Na ...

całości wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy temu Sądowi do ...

ponownego rozpoznania ewentualnie o uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy ...

przez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Zaskarżonemu ...

prawa materialnego art. 65 § 1 i 2 k.c. przez jego ...

skargę wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Sąd ...

w granicach zaskarżenia oraz podstaw i nie może wykraczać poza te ...

39813§ 2 k.p.c.) i w tym kontekście rozważać, czy ...

się do konsekwencji rozwiązania umowy i co jest przedmiotem innego postępowania ...

odesłania do treści § 10 umowy i pierwotnego stanowiska powoda, co do ...

dnia 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999 ...

8 czerwca 1999 r., II CKN 379/98, OSNC 2000 r., nr 1 ...

7 grudnia 2000 r., II CKN 351/00, OSNC 2001, nr ...

V CSK 36/10, niepubl., i z dnia 21 lutego 2013 ...

odstąpienie od umowy było skuteczne i według jakich zasad powinno być ...

ryczałtem. W § 10 ust. 1 i 2 umowy strony przewidziały umowne ...

zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że ...

zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, przejęcia od wykonawcy pod ...

lecz wykładnia umowy łączącej strony i prawo materialne znajdujące zastosowanie w ...

służyć ustaleniu stopnia zaawansowania robót i udokumentowania zakresu ich wykonania, a ...

art. 395 § 2 k.c. i art. 494 § 1 k.c ...

kosztorysowego po odstąpieniu od umowy i ustalenia przez strony w inwentaryzacjach ...

rozliczenia po odstąpieniu od umowy i być istotną przesłanką interpretacji umowy ...

o pozwoleniu na ich użytkowanie i które w dacie odstąpienia zostały ...

10 ust. 3 umowy, jak i z treści art. 491 § 2 ...

dnia 9 września 2011 r., I CSK 696/10, OSP 2012 ...

dnia 9 września 2011 r., I CSK 696/10, z dnia ...

dnia 5 listopada 2008 r., I CSK 198/08, niepubl., i z dnia 20 kwietnia 2006 ...

tym budzący wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie problem podzielności świadczenia wykonawcy ...

dnia 4 czerwca 2002 r., I CK 1/02, niepubl., z ...

2014, nr 3, poz. 49, i z dnia 29 listopada 2018 ...

zapłaty zarówno wynagrodzenia kosztorysowego, jak i ryczałtowego jest każdorazowo uzależnione od ...

1973, nr 5, poz. 81, i z dnia 29 stycznia 1985 ...

umowy spowodowało skutki ex tunc i nie dokonał ich wykładni uwzględniającej zgodny zamiar stron i cel zastrzeżenia przez nie zasad ...

Okręgowego w K. (k. 305) i nie poczynił ustaleń dotyczącej relacji ...

orzeczenia wynikającą z jego uzasadnienia i nie jest w nim dopuszczalne powoływanie nowych faktów i dowodów ani czynienie przez Sąd ...

ustaleń faktycznych (art. 3983 § 3 i 39813 § 2 k.p.c ...

114 510 992,64 zł) i przyjętą przez niego wysokością należnego ...

odmienne założenia powoda ( wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe), to poczynienie w tym ...

prawidłowego zastosowania prawa materialnego, jak i ewentualnego zakresu związania prawomocnym orzeczeniem ...

zw. z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c ...