[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 90 fragmentów

2021-11-18

przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o ...

wojewódzkiej nr (...). Powód zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy na dzień ...

zawiadomienia zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru. Za wykonanie robót strony ustaliły wynagrodzenie zgodnie z ofertą na kwotę 116.400.255 ...

i miało nie podlegać waloryzacji do końca trwania umowy (§ 7). Rozliczenie ...

roboty potwierdzonymi przez inżyniera kontraktu, do kwoty nie większej niż 90 ...

także, że zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy kary umownej za ...

1 a). Wykonawca był uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający ...

na dzień odstąpienia, oraz zgłosić do odbioru roboty przerwane i zabezpieczające ...

w opisie sposobu obliczenia ceny oferty, wskazano, że zostanie ona wyliczona ...

przez wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji uproszczonej, sporządzone ...

dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysach, a wyliczona w oparciu o kosztorysy ofertowe cena brutto miała być przeniesiona wprost do formularza oferty i obejmować całkowity koszt wykonania ...

jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie nie podlegały zmianie i waloryzacji ...

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i określały faktyczny zakres wykonanych ...

Wyniki obmiarów miały być wpisywane do książki obmiarów i podlegać akceptacji ...

Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do ostatecznego ich odbioru wykonawca miał zgłosić wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym zawiadomieniem ...

i ich cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Po weryfikacji przez inżyniera ...

protokołami odbioru robót stanowiły podstawę do fakturowania przez wykonawcę zrealizowanych robót ...

Sposób rozliczenia kontraktu jako kosztorysowy do wartości 90% wartości robót na ...

2013 r. strony zawarły aneks do umowy (Nr (...)) zmieniający termin jej ...

grudnia 2013 r., które wpłynęło do pozwanego w dniu 9 grudnia ...

oraz umowami dodatkowymi i gotowość do ich odbioru. W dniu 18 ...

wznowione po usunięciu przez wykonawcę do dnia 15 stycznia 2014 r. usterek stwierdzonych w załączniku do protokołu. W dniu 20 grudnia ...

kierownik budowy powoda wezwał pozwanego do dokonania odbioru robót do dnia 27 grudnia 2013 r ...

z tej czynności protokół odbioru. Do dnia 31 maja 2014 r ...

stwierdzonych w załączniku nr 1 do protokołu. Pozwany odesłał otrzymany od ...

przewodnim przekazał je inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia. W dniu 6 lutego ...

się przedłożenia faktury uwzględniającej wartość kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez inżyniera kontraktu ...

r. pełnomocnik powoda wezwał pozwanego do odbioru robót oraz podpisania protokołu ...

ich odbioru końcowego w terminie do dnia 2 czerwca 2014 r ...

czerwca 2014 r., które wpłynęło do pozwanego w tym samym dniu ...

protokołu odbioru oraz wezwał pozwanego do zapłaty kary umownej w kwocie ...

095.477,14 zł brutto, do zapłaty przez pozwanego i zafakturowania ...

i cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. Wyrokiem z dnia 5 ...

wyroku uznając, że nie doszło do skutecznego odstąpienia wykonawcy od umowy ...

i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W tak ustalonym ...

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia powództwa. Mając na względzie ...

7 umowy. Potwierdzają to także wyjaśnienia udzielone przez pozwanego w trakcie ...

uznał, że brak było podstaw do przyjęcia, że ustalone umową wynagrodzenie ...

zł, stanął na stanowisku, że do zapłaty pozostała kwota 10.415 ...

23 zł, co oznacza, że do zapłaty pozostało 11.467.961 ...

umowy polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia do kwoty 117 053 926,79 ...

i wartość poniesionych kosztów. Co do zasady kwota wynagrodzenia ryczałtowego nie ...

robót i nie podlega waloryzacji do końca trwania umowy. Wprawdzie postanowienia ...

SIWZ, który stanowi, że cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe - wbrew stanowisku Sądu Okręgowego ...

dotyczy bowiem tylko sposobu sporządzenia oferty i wyliczenia ceny. Istotna jest ...

w której wskazano, że cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania ...

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynagrodzenie ...

wyliczone w wybranej przez zamawiającego ofercie z tak dużą dokładnością, zostało następnie przeniesione do umowy. Wskazał Sąd Apelacyjny, że ...

górną granicę wynagrodzenia kosztorysowego. Przedmiary, do wykonania których oferenci byli zobowiązani, służyły im do przygotowania i merytorycznego uzasadnienia oferty, którą zamawiający musiał zweryfikować, między ...

przy zawarciu umowy, kwota wybranej oferty staje się ceną (wynagrodzeniem), za ...

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy. Do odmiennych wniosków nie prowadzi także ...

STWiORB, w którym zobowiązano wykonawcę do prowadzenia książki obmiarów. Wskazał Sąd ...

obrocie gospodarczym zapis, odwołujący się do obliczenia wynagrodzenia w oparciu o stawki jednostkowe z oferty i ilość faktycznie wykonanych robót ...

terminu nawiązuje ze swej istoty do kosztorysowego systemu wynagradzania. Nie może ...

wykonane roboty nastąpi "zgodnie z kosztorysem ofertowym", a ewentualne roboty dodatkowe ...

Mimo zaaprobowania stanowiska powoda, co do ryczałtowego charakteru należnego mu wynagrodzenia ...

wynagrodzenie miałoby charakter obmiarowy, stosownie do § 10 umowy regulującego procedurę rozliczenia ...

ponosi odpowiedzialności, zamawiający zobowiązany był do rozliczenia się z wykonawcą z ...

10 ust. 2 punkt 2 - do odstąpienia od umowy. Identyczne stanowisko ...

I AGa (...)). Pogląd ten należał do istoty rozstrzygnięcia w tych sprawach ...

i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania ewentualnie o uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy przez uwzględnienie powództwa ...

kary umownej czy wynagrodzenia kosztorysowego, do których odnosi się pozwany w ...

powód w pozwie odwołując się do konsekwencji rozwiązania umowy i co ...

umowy łączącej strony, ograniczając się do lakonicznego odesłania do treści § 10 umowy i pierwotnego stanowiska powoda, co do sposobu jego rozumienia. W konsekwencji ...

jednak wymaga, że przyczyniła się do tego niekonsekwentna postawa samego powoda ...

mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych umową ...

przyczyn niezależnych od niego, zgłosić do dokonania odbioru roboty przerwane oraz ...

nie odpowiada, zobowiązany był natomiast do: dokonania odbioru robót przerwanych oraz ...

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, odkupienia materiałów, konstrukcji ...

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, co oznacza, że ...

w motywach rozstrzygnięcia ograniczył się do odwołania do § 10 umowy, nie wyjaśniając - poza ...

sposób rozumienia złożonych oświadczeń woli. Do tego rodzaju kryteriów wykładni umowy ...

ustalone wynagrodzenie, nie podlegające waloryzacji do końca trwania umowy, ma charakter ...

zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do daty odstąpienia od umowy strony ...

a nie odwoływały by się do wysokości umówionego wynagrodzenia. Sam fakt ...

przez pozwanego odbioru robót, co do których uzyskał decyzję o pozwoleniu ...

zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia. Do chwili odstąpienia od umowy podstawą ...

prace budowlane jest umowa. Skoro do odstąpienia od umowy doszło po ...

to może być bowiem pomocne do ustalenia zakresu umownego odstąpienia od ...

się bowiem zwłoki tylko co do części świadczenia polegającego na odbiorze ...

od umowy odnosi się jedynie do tej jej części, która nie ...

podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie ...

ryczałtowe, a odstąpienie od umowy, do którego doszło z przyczyn obciążających ...

nunc, to powód ma prawo do uzyskania wynagrodzenia ryczałtowego za roboty ...

stronie powoda powstało zatem prawo do żądania całego uzgodnionego przez strony ...

wykonawcy powinno być określone proporcjonalnie do wykonania. Sąd Apelacyjny nie przeanalizował ...

Jedynie w przypadku, gdyby doszło do odstąpienia od umowy w całości ...

nie mogą być zatem podstawą do określenia wysokości należnego wykonawcy świadczenia ...

cen rynkowych, co sprowadza się do wyliczenia kosztorysowej wartości wykonanych przez ...

roszczenie dochodzone pozwem ma się do kwoty dochodzonej przez powoda w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020 170 fragmentów

2020-10-28

przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o ...

zamówienia za okres od 1 do 31 lipca 2012 r.; - kwota ...

zamówienia za okres od 1 do 31 lipca 2012 r.; - kwota ...

listopada 2012 r. jako dopłaty do wynagrodzenia za roboty, które wykonał ...

z odebraniem robót w okresie do 26 października 2012 r. Pozwana ...

2013 r. sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania, a wyrokiem z ...

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą i kosztorysem ofertowym stanowiącymi integralne części umowy ...

wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków w terminie do 20 grudnia 2011 r. za ...

podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru kosztorysów powykonawczych, z zastosowaniem ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego do ilości wykonanych w danym okresie ...

konieczność wykonania robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy ...

realizowanego zamówienia. Wykonawca miał sporządzić kosztorysy ofertowe na zamówienia dodatkowe przy ...

wysokości nie wyższej niż w ofercie zamówienia podstawowego, a brakujące ceny ...

w aktualnie obowiązującym cenniku; podstawą do określenia nakładów rzeczowych miały być normy zawarte w kosztorysach ofertowych a w przypadku ich ...

indywidualna wykonawcy. Wykonawca zobowiązał się do informowania zamawiającej pisemnie za pośrednictwem ...

oraz ich szacunkową wartość (według kosztorysu ofertowego) oraz do informowania o zagrożeniach, które mogą ...

wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z zamawiającą przy opracowywaniu ...

wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną, wykonawcy ...

wynagrodzenia zobowiązał się m.in do: - demontażu, napraw i montażu ogrodzeń ...

prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub ...

i przekazania go zamawiającej najpóźniej do dnia odbioru końcowego. Po zakończeniu ...

kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru ...

miał zawiadomić zamawiającą o gotowości do odbioru załączając protokoły odbiorów technicznych ...

to zamawiającej będzie przysługiwać uprawnienie do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia wad nadających się do usunięcia. Gdyby zaś wady nie nadawały się do usunięcia, to mogła ona obniżyć ...

przeprowadzeniu odbioru, z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiająca ...

przerwane roboty, sporządzić wykaz materiałów do wykorzystania i zgłosić przerwane roboty do odbioru przez zamawiającą. Wykonawca rozpoczął ...

za jego zgodą potwierdzoną wpisem do dziennika budowy, każdorazowe przygotowywanie odcinków sieci do prób i zgłaszanie tego wpisem do dziennika budowy. 23 lipca 2009 ...

i kolektor wodociągowy pozostaną niepodłączone do sieci, uniemożliwiając uruchomienie i sprawdzenie ...

miejscowości B. i R.. Jedynie do grudnia 2009 r. wykonawca zgłaszał ...

wykonanych odcinków nie były zgłaszane do dziennika budowy. Nie przeprowadzono prób ...

odcinki wodociągu nie były podłączone do sieci wodociągowej, a użycie wody ...

od 17 grudnia 2009 r. do 17 maja 2010 r. 3 ...

2010 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającej o aneksowanie umowy co do procedury odbiorów częściowych. Wnioskował o pominięcie obowiązku załączenia do zawiadomienia o gotowości odbioru protokołów ...

ciśnieniowej oraz gotowości tego odcinka do odbioru końcowego. Te prace wykonano ...

lutego 2011 r. zamawiająca wystąpiła do Przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o ...

wskazanie preferowanych parametrów urządzeń służących do pomiarownia pobieranej wody i odprowadzanych ...

napięcia. Od sierpnia 2009 r. do grudnia 2011 r. wykonawca wystawił ...

nimi robót jest zgodny z kosztorysem ofertowym, odebrano wymienione w nich ...

i części ujęte odrębnymi częściami kosztorysu. Z uwagi na ujawnioną w ...

zleciła wykonawcy wykonanie w terminie do 20 grudnia 2011 r.: 1 ...

przewidziały takie same postanowienia co do roszczeń z tytułu wad ujawnionych ...

Od czasu opracowania projektów sieci do chwili ich realizacji zmieniali się ...

nie zawsze byli zainteresowani podłączeniem do sieci, co wstrzymywało prace. Niektóre ...

z zamawiającą kierując właścicieli uprzednio do przyszłego administratora sieci. Inni właściciele ...

i żądali wykonania przyłącza bezpośrednio do budynków, a jedna osoba odmówiła zgody na podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Na niektórych nieruchomościach ...

w umowie. Kierownik budowy dzwonił do inspektora nadzoru, który zgodę na ...

że po wpisaniu tych prac do dziennika budowy zamawiająca za nie ...

w zakresie sposobu podłączenia budynków do wodociągu i kanalizacji, rezygnacji z ...

grudnia 2011 r. wykonawca wystąpił do zamawiającej o przedłużenie terminu zakończenia prac budowlanych do 30 czerwca 2012 r. 19 ...

2011 r. strony podpisały aneksy do obu umów, w których przedłużyły termin wykonania prac do 30 czerwca 2012 r. 29 ...

harmonogram rzeczowy inwestycji zostanie sporządzony do 6 kwietnia 2012 r., a protokoły konieczności do końca kwietnia 2012 r., zaś kosztorysy powykonawcze na przyłącza zostaną dostarczone ...

że kanalizacja nie jest gotowa do odbioru końcowego, prosił o oficjalne zgłoszenie wodociągu do odbioru częściowego i wskazał, że ...

że wodociąg nie jest przygotowany do odbioru końcowego. 9 lipca 2012 ...

że roboty nie nadają się do odbioru i powoływał się m ...

2012 r. wykonawca przesłał zamawiającej kosztorysy powykonawcze na roboty dodatkowe, lecz ...

2012 r., wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego. Sporządzoną wówczas dokumentację ...

i stwierdziła, że zgłoszenie robót do obioru końcowego było przedwczesne, gdyż ...

wymaganych przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru, tj. nie dostarczył protokołów ...

instalacji. Komisja odstąpiła od odbioru do czasu przedłożenia dzienników budowy z ...

termin na zakończenie wszystkich prac do 31 lipca 2012 r. pod ...

53 odcinków kanalizacji nadaje się do odbioru bez poprawek, administrator wskazywał ...

a wykonawca nie dostosował przepływomierza do wymaganych parametrów. Wykonawca odmówił podpisania ...

umowy za okres od 1 do 31 lipca 2012 r. w ...

umowną za zwłokę w odbiorze do kwoty, tj. 1.635.628 ...

zł, a także wezwał zamawiającą do zapłaty kwoty 1.095.108 ...

J. zaobserwował infiltrację wód gruntowych do kanalizacji, co wskazywało na jej ...

trwało od lipca 2012 r. do listopada 2012 r., a także ...

B. - M. - R. w terminie do 30 września 2014 r. za ...

zostały odebrane i przekazano sieć do użytku. Faktura na kwotę 1 ...

rodzimym z kamieniami, co prowadziło do jego uszkodzeń, użycie materiałów innych ...

494 k.c.). Odnosząc się do tych okoliczności Sąd Okręgowy wskazał ...

Wykonanie w wyznaczonym dodatkowo terminie do 31 lipca 2012 r. brakujących ...

wówczas prace były kilkukrotnie zgłaszane do odbioru. Zaniechano ich za przyzwoleniem ...

zamawiającą. Wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego terminu do uzupełnienia brakujących prób było więc ...

czysto formalnym, mającym stworzyć pretekst do odstąpienia od umowy. Skoro oświadczenie ...

zamówienia w okresie od 1 do 31 lipca 2012 r. było ...

przez inspektora nadzoru i odsyłających do kosztorysu ofertowego. Posługując się tą samą ...

brutto, zapłaconą wykonawcy zastępczemu stosownie do umowy z 22 kwietnia 2014 ...

wynagrodzenie umowne zasadne było co do kwoty 16.382,24 zł ...

bez respektowania postanowień umowy co do tego, w jaki sposób roboty ...

od 1 lipca 2012 r. do 26 października 2012 r. (102 ...

wady, to zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odmowy odbioru robót do czasu ich usunięcia, jeżeli jest ...

formalnego zgłoszenia przez wykonawcę robót do odbioru, przedmiot umowy z 1 ...

i miał wady nadające się do usunięcia. Zamawiająca mogła więc wstrzymać się z obiorem robót do czasu usunięcia wad. Powinna była ...

od 22 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. i ...

od 19 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. i ...

w części, a mianowicie co do charakteru i treści umów łączących ...

że przedmiot umowy został zgłoszony do odbioru w terminie określonym umową ...

współodpowiedzialna za braki dokumentacji niezbędnej do odbioru robót. Wyznaczenie przez nią ...

dodatkowego terminu na zakończenie prac do 31 lipca 2012 r. było ...

pozytywnie. Skoro nie było podstawy do pomniejszenia wynagrodzenia za roboty wykonane ...

Strony rozliczały się na podstawie kosztorysu. Dokonywanie zatem przez Sąd Okręgowy ...

kary za nieprzystąpienie w terminie do ich odebrania. Zamawiająca zaskarżyła wyrok ...

skargą kasacyjną w części co do rozstrzygnięcia oddalającego jej apelację od ...

Sądu Okręgowego zarówno w odniesieniu do roszczenia, którego dochodziła od wykonawcy, jak i co do uwzględnionego przez Sąd Okręgowy roszczenia ...

podstawie tego przepisu wezwała wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczyła mu ...

i przyjęcie, że zobowiązana była do wykazania, w jakim zakresie realizacja ...

końcowego robot i zobowiązana jest do zapłacenia wykonawcy kwoty 822.074,94 zł tytułem dopłaty do wynagrodzenia, w sytuacji gdy przedmiot ...

i przyjęcie, że zobowiązana była do wykazania, w jakim zakresie realizacja ...

wykonanych, w sytuacji gdy przedstawiła do potrącenia wierzytelność o zwrot wynagrodzenia zapłaconego stosownie do art. 636 § 1 k.c ...

uznanie, że nie istniały podstawy do naliczenia kar umownych za zwłokę ...

chociaż wiedział, iż nie był do świadczenia zobowiązany; - art. 483 § 1 ...

pominięcie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wyjaśnienia dlaczego sąd nie zastosował art ...

ewidencji działalności gospodarczej jako adres do doręczeń i dowody zostały dołączone do pisma procesowego z 18 października ...

wodociągowej i infiltrację wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej po październiku 2014 ...

robót, w sytuacji gdy stosownie do art. 636 k.c. wykonawca ...

istotne i nie istniały podstawy do dokonana jego odbioru końcowego; art ...

i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Wykonawca zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego co do rozstrzygnięcia oddalającego jego apelację od ...

umowie kary umownej za nieprzystąpienie do odbioru. Wykonawca wniósł o uchylenie ...

i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Zamawiająca wniosła o ...

razie podniesienia zarzutów odnoszących się do ustalonej podstawy rozstrzygnięcia, a takie ...

celu wypracowania własnego stanowiska co do jej podstawy faktycznej. Jeśli stanowisko ...

z jego ustaleniami. W połączonych do wspólnego rozpoznania sprawach strony niniejszego ...

bardziej szczegółowych i zróżnicowanych ustaleń, do których odnieść należało ocenę prawną. Roszczenie wykonawcy zmierzało do uzyskania wynagrodzenia z umów zawartych ...

328 § 2 k.p.c. do uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji ...

i zakres rozpoznania są potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli sąd drugiej ...

podziela ocenę dowodów i ustalenia, do których ona doprowadziła, to nie ...

wykonanych poza umową. W nawiązaniu do zarzutów apelacji zamawiającej zakwestionował jednak ...

wysokie jest to wynagrodzenie według kosztorysów powykonawczych robót, które wykonawca zrealizował ...

umowy, a zatem w nawiązaniu do ich obmiarów i stawek jednostkowych ...

których strony postanowiły, że posłużą do oznaczenia ostatecznej ceny za poszczególne ...

Apelacyjny zadeklarował w uzasadnieniu, że do tego wątku ustaleń wróci jeszcze ...

biorąc pod uwagę aktualne (zweryfikowane) kosztorysy powykonawcze oraz umowę." Z tej ...

nie wynika, przez kogo te kosztorysy powykonawcze zostały zweryfikowane i na ...

zamawiającą, czy też miał podstawy do ustalenia tej okoliczności zgodnie z ...

stawek mających mieć zastosowanie w kosztorysie powykonawczym, który wykonawca zobowiązany był ...

odcinka wykonanych prac. W takim kosztorysie nie mogą być jednak ujęte ...

Wynika z nich także, że do pewnych robót (np. instalacja pod ...

na nakład pracy fizycznej potrzebnej do ich wbudowania w grunt (np ...

stawki kosztorysowe zastosowane przez wykonawcę do określenia ceny za roboty, które ...

w ramach inwestycji prace niemożliwe do zrealizowania z uwagi na zmienione ...

o możliwości odstępowania od tego, do czego zobowiązały się przy jej ...

r. dotyczącej sześciu dodatkowych zadań do wykonania. Ten sposób postępowania nie ...

został jednak zachowany w odniesieniu do robót, których wartość Sąd Okręgowy ...

i w jakimś zakresie niemożliwe do odłączenia od niej. Trafnie zamawiająca ...

interesu publicznego, a od stających do przetargów wykonawców zabiegających o zawarcie ...

zostały wbudowane w sieć należącą do zamawiającej i przez nią eksploatowaną ...

kasacyjnej zamawiającej, odnoszące się zarówno do ustaleń, jak i wykładni i ...

ustaleń albo innego odniesienia się do okoliczności, które miały miejsce już ...

wynagrodzenie i wartość robót dodatkowych. Do pisma procesowego z 18 października ...

wynagrodzenia wierzytelności zamawiającej w stosunku do niego o pokrycie koszów wykonania ...

o których tu mowa należą do istotnych w sprawie, skoro na ...

rozliczając strony nie miał podstaw do umorzenia wierzytelności wykonawcy przez jej ...

c. Z ustaleń Sądu Okręgowego, do których Sąd Apelacyjny nie odniósł ...

sprawie, wynika, że zanim doszło do odebrania robót zamawiająca stwierdziła występowanie ...

z art. 656 k.c. do skutków wykonywania przez wykonawcę robót ...

wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego dzieła, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem ...

wykonanego dzieła nie mogły mieć do nich zastosowania. Zgodnie art. 636 ...

umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć ...

ukończone i nie było warunków do ich odebrania, a zarazem już ...

Apelacyjny wynika, że za doprowadzenie do stanu, w którym niemożliwe stało ...

prób. W efekcie, gdy przyszło do odbioru robót, okazało się, że ...

przez nią dokumentów, bez których do odbioru nie dojdzie. Skoro jednak ...

naliczyć kar umownych za doprowadzenie do stanu uzasadniającego złożenie takiego oświadczenia ...

świadczenia z powodu braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to ...

przyjmującego zamówienie, warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. W takiej ...

ustalenie i sformułowaną w odniesieniu do niego przez Sąd Okręgowy ocenę ...

szczelności, gdyż były one niemożliwe do przeprowadzenia w technice przewidzianej umową ...

właściwości jej przedmiotu oraz celu, do osiągnięcia którego zmierzała zamawiająca przez ...

że sieć przed jej oddaniem do użytku będzie wymagała sprawdzenia. Wykonawca ...

wykonania ciążących na niej stosownie do art. 647 k.c. obowiązków ...

Wykonawca nie był zatem gotowy do oddania robót ani 30 czerwca ...

w wyznaczonym mu dodatkowym terminie do 31 lipca 2012 r. Także ...

w dłuższym terminie, to jest do 26 października 2012 r., na ...

powołuje się sam wykonawca odnosząc do niego obliczenie żądanych kar umownych ...

wymagań warunkujących przystąpienie przez zamawiającą do ostatecznego odebrania przedmiotu umowy. W ...

właściwości, chociaż zwykle sprowadza się do pewnego nakładu na nieruchomość lub ...

po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do ostatecznego przekazania zamawiającej przedmiotu umowy ...

odsunięcie w czasie odbioru aż do ich usunięcia albo - gdyby były ...

Sądu Apelacyjnego o braku podstaw do naliczenia przez pozwanego kary za nieprzystąpienia przez zamawiającą do czynności odbioru robót, a skarga ...

kasacyjnego, orzeknie Sąd Apelacyjny stosownie do wyniku postępowania. jw ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 56 fragmentów

2021-02-25

ze zm.). Przebudowa miała doprowadzić do zmiany budynku szkoły oraz jego otoczenia do potrzeb związanych z nową funkcją ...

wskazano na szereg robót budowlanych do wykonania. Wykonawca mógł zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych zamówienia a zamawiający był obowiązany do udzielenia wyjaśnień. Wykonawca był zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia w kwocie 10 % ceny podanej w ofercie na cele pokrycia roszczeń z ...

zostały też określone wymagania co do ilości pracowników mających zajmować pomieszczenia ...

oraz system ewakuacji. Powód złożył ofertę na wykonanie zadania za kwotę ...

w której wykonawca zobowiązał się do wykonania inwentaryzacji dla celów projektu ...

ochrony zdrowia BiOZ, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania ...

robót budowlanych. Wykonawca zobowiązał się do sporządzenia i protokolarnego przekazania zamawiającemu do dnia 15 listopada 2008 r ...

i 15 grudnia upłynął termin do złożenia szczegółowej koncepcji architektonicznej obiektu ...

o wydłużenie terminu zakończenia prac do dnia 31 stycznia 2009 r ...

2009 r. udzielono powodowi pełnomocnictwa do reprezentowania KWP w W. przed ...

zakres zmian i propozycje zmian do przedłożonego projektu. Na spotkaniu w ...

funkcjonowania budynku, w tym doszło do sprecyzowania obsady osobowej budynku, która ...

od 30 grudnia 2008 r. do 17 kwietnia 2009 r. na ...

przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową zawierającą kosztorys instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz ...

zawierającą projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje ...

r. pozwany przedstawił powodowi uwagi do przedłożonej dokumentacji celem jej skorygowania ...

pomieszczeń, jak również rysunki dołączone do SIWZ nie odpowiadały części opisowej ...

należnego powodowi i wezwał powoda do zapłacenia kwoty 4 788 zł ...

2011 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty należności w kwocie 126 ...

jest za mała w stosunku do potrzeb. Umowa dotyczyła projektu budynku ...

określonych w umowie był nierealny do dotrzymania. Podkreślił, że kwestie zmiany ...

w toku wykonywania umowy doszło do rozszerzenia zakresu robót nie znajduje ...

ocenie Sądu Okręgowego zaszły podstawy do zmniejszenia kary umownej w świetle ...

k.c. Pozwany wskazał, że do opóźnienia w wykonaniu umowy doszło ...

dnia 15 grudnia 2008 r. do dnia 24 grudnia 2009 r ...

stronę pozwaną był absolutnie nierealny do dotrzymania i niewspółmierny do zakresu zadań, które miał wykonać ...

powinien wynieść 32 tygodnie czyli do 15 czerwca 2009 r. Wysokość ...

wydatkowanie środków publicznych. W odniesieniu do umów o dodatkowe prace projektowe ...

drugiej instancji materiał dowodowy prowadzi do wniosku, że wśród robot wymienionych ...

projektowych, jakie okażą się konieczne do osiągnięcia celu w postaci wykonania ...

całościowego. W sprawie niniejszej mamy do czynienia z profesjonalnym wykonawcą prac ...

warunków zamówienia i miał możliwość wyjaśnienia przez zamawiającego wszelkich wątpliwości oraz ...

bardzo ogólnie ale jest skierowana do profesjonalistów zajmujących się zawodowo wykonywaniem ...

go karą umowną. Odnosząc się do zarzutów związanych z karą umowną ...

od 15 czerwca 2009 r. do 24 grudnia 2009 r. w ...

ulec miarkowaniu o połowę czyli do kwoty 32 099 zł a ...

więc oświadczenie o potrąceniu doprowadziło do umorzenia wzajemnych wierzytelności do wysokości kwoty 89 901 zł ...

także uznana za zasadną co do kwoty 4788 zł z tytułu ...

przez zamawiającego. Apelacja pozwanego co do kosztów procesu została oddalona. W ...

przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu ewentualnie ...

jego zmianę i orzeczenie co do istoty sprawy przez zasądzenie kwoty ...

k.p.c., które zmierzają do zakwestionowania prawidłowości przeprowadzonego postępowania dowodowego ...

Oznacza to, że decyzja co do powołania biegłego, a zwłaszcza kolejnych ...

specjalnych w takich kwestiach, których wyjaśnienie przekracza zakres wiedzy wynikający z ...

podstawę ustaleń, to brak podstaw do przyjęcia zasadności zarzutu naruszenia art ...

opinii biegłego B. i się do niej odwoływał cytując z niej ...

Zarzut ten nie może zmierzać do innej oceny dowodów niż to ...

lecz wniosek obu biegłych co do tego, że powód jako profesjonalista ...

k.p.c. bo należy do sfery oceny materialnoprawnej. Nie można przyznać skarżącemu racji co do prawidłowości zarzutu naruszenia art. 65 ...

sąd odnosił się przede wszystkim do innych dokumentów oraz opinii biegłych ...

projektu budowy, nie mogą prowadzić do nieważności umowy. Pozostałe rozważania powoda ...

i 2 u.z.p. do zamawiającego o wyjaśnienie ani terminu wykonania dzieła ani wątpliwości co do zakresu wykonania prac. Zamawiający nie ...

wysokości kary umownej. Co zaś do wysokości wynagrodzenia i wskazania na ...

na uwadze powyższe brak podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 29 ...

zobowiązaniem i nie było podstaw do unieważnienia umowy w części wykraczającej ...

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty są zakazane i w ogłoszeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 130 fragmentów

2019-07-04 » uchyla zaskarżony wyrok w punktach 2 i 3 i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w (...)

w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...

czerwcu 2007 r. powód przystąpił do przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu ...

W trakcie postępowania powód wystąpił do zamawiającego z pytaniami dotyczącymi dokumentacji ...

geologicznych, gdyż wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...

wskazano, że ceny jednostkowe wystawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami ...

włączając koszty i wydatki konieczne do wykonania opisanych robót razem z ...

wahają się od 130,20 do 154,85 m n.p ...

wymieniono poszczególne kolektory. W swojej ofercie uwzględnił wszystkie odcinki, na których ...

na profilach. Były one konieczne do zakończenia wszystkich prac związanych z ...

budowlane, a spór sprowadzał się do tego, czy powodowi przysługuje dodatkowe ...

Zamawiający nakazał skalkulować w cenie oferty koszt robót tymczasowych, które wchodziły ...

ująć jako dodatkowych w stosunku do przedmiotu zamówienia. Powód powinien kompleksowo ...

badaniach geotechnicznych. Brak było podstaw do przyjęcia, że pozwany w sposób ...

poziomu wód gruntowych odnosiły się do okresu badań z kwietnia 2006 ...

geologicznej, gdyż wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...

w sposób nadmiernie rygorystyczny, prowadzący do pozbawienia sądu możliwości wszechstronnego i rzetelnego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności. Za bezzasadne ...

obejmował wszelkie roboty budowlane konieczne do osiągnięcia celu w postaci wykonania ...

wykończenia kanalizacji. Nie ma podstaw do uznania, że pozwany wskazał, iż ...

budowlanych roboty odwodnieniowe były przewidziane do wykonania w ramach umowy, można ...

nie mógł uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego z uwagi na nieprzekazanie ...

nie jest stosowane w odniesieniu do robót budowlanych o charakterze liniowym ...

badań byłby bardzo wysoki, zbliżony do kosztów wykonania samych prac budowlanych ...

wynikać informacje pozwalające określić zakres oferty i jej wartość. Co więcej ...

powód nie domagał się dalszych wyjaśnień; uznał więc je za wystarczające ...

geotechnicznej (w kwietniu 2006 r.) do chwili wykonywania robót (przełom 2007 ...

ustalił wartość tych robót w ofercie. Nie było to konsekwencją wadliwości ...

na etapie przygotowywania i składania oferty na wykonanie kanalizacji. Sąd Apelacyjny ...

podkreślił również, że wartość złożonej oferty miała decydujące znaczenie dla wyboru ...

indywidualnie przez oferentów założeń co do rodzaju nie-zbędnych robót, ich ...

przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do pomijania przez oferenta (być może ...

robót, które mogą być niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, dzięki czemu składałby najkorzystniejszą ofertę i wygrywałby przetarg, ale następnie ...

które pierwotnie pominął przy kalkulowaniu oferty. Nie ma to charakteru jedynie ...

się w aktach sprawy zestawienia ofert wynika, że ich wartość była ...

1.874.023,70 euro (oferta powoda, która okazała się najtańsza) do kwoty 3.585.871,37 ...

Nie ma więc uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że właśnie powód - w przeciwieństwie do pozostałych oferentów - prawidłowo zinterpretował treść ...

gdyż nie było to niezbędne do rozpoznania sprawy, czy w miejscach ...

kwotom przyjętym przez powoda w kosztorysie ofertowym, czy była niższa i ...

powoda. Nie istniały też podstawy do podwyższenia wynagrodzenia powoda na podstawie ...

wykładnię łączącego strony kontraktu, prowadzącą do uznania, że ogólny zapis części ...

przez jego błędną wykładnię, prowadzącą do uznania, że: a) dopuszczalne jest ...

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, b) wywiązanie się z obowiązku ...

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, może nastąpić poprzez przekazanie oferentom ...

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ryzyko negatywnych konsekwencji braku jednoznacznego ...

prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iż ryzyko wątpliwości wynikających ...

jego niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło do uznania, że ocena przedmiotu zamówienia ...

obowiązkiem wykonawcy jest zwracanie się do zamawiającego o wyjaśnianie treści specyfikacji SIWZ aż do wyczerpującego wyjaśnienia przez zamawiającego wątpliwości, także wówczas ...

pytaniami, a wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...

ponieść negatywne konsekwencje braku ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, jest ...

wykonawca, który podjął próbę ich wyjaśnienia i zastosował się do otrzymanych wyjaśnień, a nie zamawiający, który sporządził ...

wątpliwości, podczas gdy zwracanie się do zamawiającego o wyjaśnianie treści SIWZ ...

nie gwarantuje mu możliwości wyczerpującego wyjaśnienia wątpliwości, z uwagi na ograniczenia ...

ponosić negatywnych konsekwencji braku ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości; 5) art. 630 § 1 ...

p.c. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2012 r ...

I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu wraz ...

Sądu II instancji - przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu wraz ...

pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu naruszenia prawa procesowego, gdyż ...

p.c. - w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2012 r ...

dowodowa odnosi się przede wszystkim do twierdzeń i dowodów dotyczących bezpośrednio ...

w pozwie roszczenia, a nie do twierdzeń i dowodów, które mogłyby ...

rzecz ma się w odniesieniu do pozwanego (zob. np. wyroki SN ...

w postaci STWiORB był niezbędny do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, co też ...

umowa została zawnioskowana jako załącznik do pisma wszczynającego postępowanie w sprawie ...

Interpretacja Sądu Apelacyjnego w odniesieniu do zakresu robót stanowiła jednak naruszenie ...

taki sposób, jak w odniesieniu do ww. kolektorów. W świetle z ...

technicznej, zaś inwestor zobowiązuje się do jego odbioru i zapłaty umówionego ...

stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do świadczenia wykonawcy w postaci oddania ...

umową). Bezspornie powód dostosował swoją ofertę do przedstawionej mu dokumentacji, a więc ...

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z tego przepisu wynika wprost ...

wziąć pod uwagę przy sporządzaniu ofert. W omawianej sytuacji chodziło o ...

tylko konieczność wykonania robót niezbędnych do osiągnięcia celu umowy (wykonania kanalizacji ...

na podstawie której osoby przystępujące do przetargu kalkulowały swoje oferty, mogła budzić wątpliwości i wcale ...

tej działalności, oznacza staranność dostosowaną do działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie ...

zajmują się działalnością predysponującą je do sporządzania opinii w postępowaniu sądowym ...

wykonanie określonej kanalizacji, to niezbędne do tego jest wykonanie określonych robót ...

których ilość wpływała na wysokość oferty. Jeżeli zatem zamawiający tak przygotował ...

geologicznych (hydrologicznych), które są niezbędne do ustalenia zakresu robót odwodnieniowych, nie ...

1 p.z.p. - podstawy do odstąpienia od uwzględnienia w opisie ...

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, nawet jeżeli znacząco wpływają na wysokość ofert. Oczywiście, jest możliwe określenie przedmiotu ...

wpływ na koszt robót niezbędnych do wykonania określonego obiektu. Jeżeli jednak ...

na podstawie której zostaje złożona oferta, powinien zostać jednoznacznie określony przedmiot ...

ma wykonać wszystkie roboty niezbędne do wykonania obiektu (przedmiotu umowy), gdyż ...

wahają się od 134,7 do 158,90 m n.p ...

w projekcie nie daje podstaw do wniosku - jak to przyjął Sąd ...

powstałoby pytanie, w których). Skoro do prawidłowego sporządzenia oferty potrzebne było ustalenie zakresu i ...

nie jest możliwe odwołanie się do ogólnikowych sformułowań typu "konieczność wykonania ...

mogących mieć wpływ na sporządzanie oferty, nie może być realizowany w ...

celu wyeliminowania niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia, a więc takie ...

c., wykonawca powinien uwzględnić w ofercie tylko te ryzyka, które w ...

charakteru działalności wykonawcy, są możliwe do przewidzenia. Jeżeli inwestor nie opisze ...

wizja lokalna nie dawała podstawy do zakwestionowania opisu przedmiotu zamówienia (i ...

z uwagi na termin złożenia oferty. To na zamawiającym spoczywa obowiązek ...

trzecich). Jeżeli powstają wątpliwości co do jednoznaczności postanowień SIWZ (a szerzej ...

oparciu o którą wykonawcy składają oferty), muszą być one rozstrzygane na ...

pomiędzy wykonaniem projektu a przystąpieniem do wykonania robót itd. Tymczasem nie ...

uchybienia. Chociaż możliwość uzależnienia złożenia ofert w przypadku zamówień publicznych od ...

wywody skarżącego nie były więc do końca uzasadnione, nie chodzi tu ...

pomiędzy wykonaniem projektu a przystąpieniem do wykonania robót (ponad rok), gdyż ...

niezasadne było również odwołanie się do "ogólnej wiedzy wykonawcy", że zdarzają się rozbieżności co do warunków gruntowych; nie sposób szacować ...

lokalna nie mogła bowiem doprowadzić do poznania warunków terenowych inwestycji, aby ...

którym wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

za zadanie stworzenie zamawiającemu możliwości wyjaśnienia wątpliwości, które - zdaniem wykonawcy - zachodzą ...

także obowiązek wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; zaniechanie tej powinności ...

fakt, iż wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały ...

mimo że miał wątpliwości co do zakresu robót, zrezygnował z kontynuowania ...

ryzyko podjął decyzję o złożeniu oferty o określonej treści, uznając, że ...

obowiązku zwracania się z pytaniami do zamawiającego aż uzyska spodziewany rezultat ...

na pytania wykonawców ma możliwość wyjaśnienia treści SIWZ, co spowoduje, że sprecyzowanie lub wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia stanie się ...

która pozwoli na sporządzenie właściwej oferty. W związku z tym kwestia ...

takim bowiem przypadku, skoro dokumentacja, do której odwołał się zamawiający, określała ...

własne ryzyko odstąpił od dalszego wyjaśnienia wątpliwości i złożył ofertę w kształcie, jaki uważał za ...

zamówienia okazało się, że dokumentacja, do której odesłał, nie zawierała wszystkich ...

a więc i wartość składanej oferty. Skoro - jak wynika z opinii ...

zdecydowanie wyższy. Na etapie składania oferty nie chodziłoby bowiem (bo z ...

to rozumieli wszyscy oferenci, najniższa oferta opiewałaby zapewne na kwotę wyższą ...

to, aby złożyć jak najniższą ofertę, a potem wystąpić ewentualnie z ...

roszczeniami. Faktem jest, że wartość ofert przedstawionych przez potencjalnych wykonawców w ...

1.874.023,70 euro (oferta powoda - najniższa), przez kwoty 1 ...

3.423.834,84 euro, do najwyższej oferty opiewającej na kwotę 3.585 ...

czyli prawie dwukrotnie wyższej od oferty powoda. Wynikało to z przedłożonego zestawienia ofert (k. 464-466). Nie zostało ...

wyjaśnione, z jakich przyczyn inne oferty były wyższe od oferty powoda, a w szczególności, że ...

przy tym, że gdyby faktycznie oferty pozostałych wykonawców różniły się od oferty powoda właśnie z uwagi na ...

przez pozwanego, (...)WK przedłożyłaby te oferty, tym bardziej, że to na ...

tym nie zauważyć, że jeżeli do kwoty z oferty powoda zostanie dodana kwota objęta ...

to suma przewyższałaby wartość kolejnej oferty i byłaby zbliżona do następnej. A chodziło wyłącznie o ...

oferenci nie uwzględnili w swoich ofertach wykonania robót odwodnieniowych na innych ...

wizja lokalna nie dała podstaw do zwrócenia zamawiającemu uwagi na nieprawidłowości ...

zatem obciążenie wykonawcy ryzkiem niemożliwym do przewidzenia, przy uwzględnieniu miernika staranności ...

powód wykonał dodatkowe roboty, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zachodzi ...

rzecz powodowej spółki, a odnośnie do tego drugiego roszczenia Sądy meriti ...

się nie wypowiedziały, ani co do zasady, ani co do wysokości. Mając powyższe na względzie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019 22 fragmenty

2019-07-10

1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, 2. zasądza od powoda ...

dnia 24 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za ...

ostróg w D. i J.. Oferta powoda została wybrana w wyniku ...

Wynagrodzenie ukształtowane było jako co do zasady ryczałtowe i wynosiło brutto ...

300 zł, zgodnie z pomocniczym kosztorysem ofertowym wykonawcy złożonym w postępowaniu ...

i obejmowało wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, bez których ...

ceny jednostkowej podanej w pomocniczym kosztorysie ofertowym w pozycji 3 i ...

niewypałów w wypadku, gdy w do wykrycia takich przedmiotów nie doszło ...

sporu było pominięcie przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego przez powoda kosztów przeszukania ...

programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. który wskazywał, iż roboty ...

umowy, wydaje się również niemożliwa do skutecznego zastosowania, gdyż rozliczenie według ...

bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd drugiej instancji, do którego odwołał się powód, w ...

przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania, ewentualnie o orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie powództwa ...

Zakres przeprowadzanego badania jest ograniczony do kontroli, czy w sprawie występują ...

c. okoliczności uzasadniające przyjęcie skargi do rozpoznania. Skarżący uzasadnił potrzebę rozpatrzenia ...

zagadnień prawnych, wskazując na potrzebę "wyjaśnienia możliwości i granic przyjmowania przez ...

Sądy powszechne własnych ocen, co do zasadności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu ...

przypadku odmiennych stanowisk stron co do treści konkretnych postanowień umowy adhezyjnej ...

przepis stanowi gwarancję ochrony prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy." Istotne zagadnienie ...

polegać na prostym odwołaniu się do podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia ...

pozorne i proces wykładni doprowadził do precyzyjnego określenia zakresu prac wchodzących ...

odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej powoda do rozpatrzenia. O kosztach postępowania Sąd ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 59 fragmentów

2021-05-26

przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi ...

świadczyć usługi dostawy łącza internetowego do gospodarstw domowych, objętych wsparciem, oraz ...

Zamawiający przewidywał udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości udzielonego zamówienia. Szczegółowy ...

projekcie umowy, które stanowiły załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie ...

o zamówieniu zawartym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z ...

wykonania całego zamówienia, stanowi załącznik do SIWZ, oraz wskazano, że uwzględnia ...

wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie cenę brutto, będącą łączną ceną ...

stawce właściwej na dzień złożenia oferty. Cena oferty stanowić miała natomiast ostateczne wynagrodzenie ...

winny być uwzględnione w cenie oferty. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej była ...

wszystkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia. Wskazano jednocześnie, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, miał ...

zamawiającego przedstawić przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Powódka zwróciła się do Związku Miast i Gmin D ...

m.in. z zapytaniem o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie pod pojęciem ...

3 października 2013 r. złożyła ofertę dotyczącą zamówienia wskazując w jej treści, że stosownie do ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji ...

określonych w formularzu cenowym. Powyższa oferta zawierała formularz cenowy, gdzie powódka ...

po 60 miesięcy. Po wyborze oferty powódki w dniu 19 grudnia ...

zakresie po cenie wskazanej w ofercie powódki. Każda gmina w zakresie ...

zgłosił powódce zamiar skorzystania z oferty świadczenia łącza internetowego. Powódka powołując ...

i obejmował świadczenie tych usług do lipca 2016 r. a dalej ...

dokonywał ich korekt dostosowując płatności do warunków określonych w opcji. Sąd ...

reguluje należności z tego tytułu do wysokości określonych w umowie. Ten ...

wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie cenę brutto, będącą łączną ceną ...

też uwzględnione przez powódkę w ofercie cenowej. Jej zakres został określony ...

zakresu świadczenia wykonawcy, który składając ofertę z opcją zobowiązał się wykonać ...

świadczyć usługi dostawy łącza internetowego do gospodarstw domowych objętych wsparciem oraz do jednostek podległych-koordynacyjnych, przeciwdziałających problemowi ...

wiążącego strony rozstrzygnięcia sporu co do obowiązku świadczenia wobec pozwanego w ...

wykonania prawa opcji oraz co do zakresu wzajemnych praw i obowiązków ...

opcji. Nie przewiduje wymagań co do treści umownego zastrzeżenia takiego uprawnienia ...

zawierała zastrzeżenie dla zamawiającego prawa do jednostronnego wyboru świadczenia czy też prawa do żądania świadczenia dodatkowego w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia (uprawnienia kształtującego ...

postanowień wskazujących na prawo pozwanego do wyboru zakresu świadczenia polegającego na wskazaniu jedynie części lokalizacji, do których powód zobowiązany miałby być ...

swoją "integralną częścią" inne dokumenty, do których się w tym miejscu ...

postanowień precyzujących treść prawa zamawiającego do jednostronnego ukształtowania stosunku prawnego po ...

w umowie) zakresu uprawnienia zamawiającego do jednostronnego kształtowania umowy. Zatem istotne ...

też obowiązek zapłaty wynagrodzenia) jedynie do części tego świadczenia. Chodzi zarówno ...

i dotyczy wszystkich wymienionych w ofercie lokalizacji, czy też zamawiający posiada ...

lokalizacji o określenia w odniesieniu do wybranych lokalizacji czasu świadczenia i ...

np. różnicować okres świadczenia co do poszczególnych z wybranych punktów, dla ...

których zapewniony miał być dostęp do Internetu. Konstatacji o braku umownego ...

o zgodności wartości zamówienia w ofercie (SIWZ) i umowie. Nie dowodzi ...

pozwala na uznanie, że doszło do zastrzeżenia na rzecz zamawiającego uprawnienia do jednostronnego skonkretyzowania obowiązku świadczenia (rozszerzenia ...

umowy) innych dokumentów (w tym oferty). Sąd Apelacyjny stwierdził ponadto, że ...

postanowienia. Nie mogą natomiast wprowadzać do umowy postanowień nieprzewidzianych. Skoro nie ...

umowie zastrzeżone zostało prawo pozwanego do żądania dalszego świadczenia usług internetowych ...

by strony umówiły się co do zastrzeżenia na rzecz pozwanego prawa ...

stron: pisemnej (pod rygorem nieważności) oferty wykonawcy złożonej w przetargu oraz ...

wykładnię, co skutkowało przyjęciem, że oferta wykonawcy nie stanowi integralnej części ...

w umowie tej wprost wskazano ofertę wykonawcy jako integralną część umowy ...

powództwa z powodu jego bezzasadności. Do tej kwestii odniosły się Sądy ...

się według Sądu nie tyle do określenia przesłanki dla ustalenia prawa powoda do żądania wynagrodzenia według stawek rynkowych, lecz do przesądzenia, czy powód (bez narażenia ...

walor rozstrzygający definitywnie spór co do zakresu wzajemnych praw i obowiązków ...

z uwzględnieniem szeroko pojmowanego dostępu do sądów w celu zapewnienia należytej ...

danej sprawy, szeroko pojmowanego dostępu do sądów i tego, czy w ...

CSK 362/14 - nie publ.). Do takich trafnych wniosków doszedł Sąd ...

zostało uwzględnione przez powódkę w ofercie cenowej, gdzie w formularzu cenowym ...

składowych całkowitej ceny, następnie przyjętej do umowy jako wynagrodzenie powódki. W ...

ustalaniu w umowie wartości zamówienia. Oferta powódki zgodnie z § 16 ust ...

część, a zatem została wkomponowana do treści umowy. Moment podjęcia decyzji ...

z opcji już przed przystąpieniem do świadczenia usługi dostawy łącza internetowego ...

umowy stron przez Sąd prowadzącą do uznania, że w umowie tej ...

zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 129 fragmentów

2019-02-07

Okręgowy w P. zobowiązał pozwaną do zapłaty na rzecz powoda kwoty ...

na odcinku od ulicy M. do ulicy K. Umówione roboty zostały ...

planu BIOZ, przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, wykonanie dokumentacji budowlanej ...

363 615,73 zł brutto). Do jej podwyższenia nie mogło dojść ...

przyjęto stawki kalkulacyjne, zawarte w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Zapłata wynagrodzenia miała być ...

od 7 września 2009 r. do 30 października 2010 r. Termin ...

od zgłoszenia przez wykonawcę robót do odbioru i potwierdzenia prawidłowości oraz ...

na odcinku od ulicy M. do ulicy K. robót branży elektrycznej ...

planu BIOZ, przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, wykonanie dokumentacji budowlanej ...

od 7 września 2009 r. do 30 października 2010 r. Strony ...

było wykonanie robót w odniesieniu do dwóch niecek fontannowych z betonu ...

wykonanie planu BIOZ, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wykonania dokumentacji budowlanej ...

miała trwać od jej podpisania do 15 października 2010 r. Aneksem ...

2010 r. wydłużono ten termin do dnia 22 kwietnia 2011 r ...

wykonaniu robót elektrycznych, w odniesieniu do rozbiórki i ponownego ułożenia nawierzchni ...

zwiększenia zakresu robót nieujętych w kosztorysie inwestorskim, dotyczących rozebrania i ponownego ...

na odcinku od ulicy M. do ulicy N. Pismem z dnia ...

na odcinku od ul. K. do ul. W.. W tym samym ...

błędu w projekcie, w odniesieniu do branży budowlanej, dotyczącego kolizji usytuowania ...

maja 2010 r., w odniesieniu do robot dodatkowych związanych z rozbiórką ...

na odcinku od ul. M. do ul. K. Ponadto w związku ...

odcinku od ul. 16 stycznia do ul. O., wystąpienia wysokiego poziomu ...

zagęszczenia gruntów od ul. K. do ul. W., co wymagało dodatkowego ...

zaproponowała przedłużenie okresu realizacji robót do dnia 3M. 2011 r ...

30 czerwca 2011 r. Aneks do umowy z dnia 7 września ...

określiły termin realizacji tych robót do zakończenia zamówienia podstawowego, czyli do 3M. 2011 r. Uzgodniły ...

2011 r. o przedłużenie terminu do 30 czerwca 2011 r. powód ...

marca 2011 r. wezwała konsorcjum do wznowienia prac. Podwykonawca powoda - L ...

wynagrodzenia za wykonane roboty początkowo do kwoty 6 742 845,73 zł na okres do 31 grudnia 2011 r., na ...

Al. P. od ul. O. do ul. 16 stycznia w zakresie ...

zł brutto, a w odniesieniu do robót elektrycznych na 33 737 ...

września 2011 r. powód wystąpił do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie przedłużenia umowy głównej do dnia 15 października 2011 r ...

dopasowaniu organizacji ruchu przez wykonawcę do naniesionych zmian przez zarządcę drogi ...

listopada 2011 r. powód zgłosił do odbioru roboty objęte umową dodatkową ...

dnia 23 listopada 2011 r., do ich odbioru doszło po przeniesieniu ...

listopada 2011 r. powód zgłosił do odbioru roboty objęte umową z ...

dzień 16 grudnia 2011 r. Do tego czasu nie zostały jeszcze wykonane roboty dotyczące fontann. Do odbioru nie doszło, z uwagi ...

kwietnia 2012 r. nie doprowadziły do dokonania odbioru, co nastąpiło dopiero ...

2012 r. powód przesłał pozwanej kosztorys inwentaryzacyjny wykonanych przez siebie robót ...

która została skorygowana przez pozwaną do kwoty 1 146 475,61 ...

częściowego odbioru. Powód wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 1 434 751 ...

57 zł. Pozwana wezwała powoda do zapłaty kwoty 5 375 438 ...

od 3M. 2011 r. do dnia 30 maja 2012 r ...

wierzytelności powoda ze swoją wierzytelnością do wysokości kwoty 1 434 751 ...

uznał, że powód był uprawniony do wystąpienia z dochodzonym roszczeniem. Przyjął ...

sporządzona dla pozwanej i dołączona do umowy dokumentacja projektowa miała wady ...

Sądu Okręgowego pozwana była uprawniona do naliczania kary umownej. Opóźnienie obejmowało ...

od 1 czerwca 2011 r. do dnia 30 maja 2012 r ...

r., przyjęcie jego stanowiska prowadziło do wniosku, że opóźnienie obejmowałoby 195 ...

należności z tytułu kar umownych do wysokości kwoty 1 146 475 ...

2013 r. w mocy co do roszczenia głównego w kwocie 596 ...

p.c. także w odniesieniu do oceny opinii biegłego. Stwierdził, że ...

dodatkowych i ich warunki co do terminu realizacji obejmowało także konsekwencje ...

umowy. Przedłużenie okresu wykonywania umowy do dnia 3M. 2011 r ...

robót przez powoda. Prowadziło to do wniosku, że żądanie zapłaty kary ...

postępowaniu apelacyjnym. Powód był zobowiązany do wykazania braku winy w niedotrzymaniu ...

właściwości zobowiązania. Jeśli nie doszło do oznaczenia tego terminu w jeden ...

z wezwaniem dłużnika przez wierzyciela do niezwłocznego spełniania świadczenia. Sąd Apelacyjny ...

o potrąceniu wierzytelności z wezwaniem do zapłaty" złożyła oświadczenie wzywające do spełnienia świadczenia. Nawet gdyby powód ...

końcowej, co odnosiło się także do określenia terminu zapłaty kar. Prawidłowe ...

Okręgowego, że zostały spełnione wymagania do dokonania potrącenia, przewidziane w art ...

zarzut powoda, że były podstawy do miarkowania kar umownych przez Sąd ...

uznał że w sprawie doszło do ziszczenia się obu przesłanek przewidzianych ...

kary w danej sytuacji należnej) do wartości całego świadczenia dłużnika lub ...

c. Naruszenie prawa materialnego odniósł do art. 498 § 1 w związku ...

przez pozwaną, pomimo niewezwania go do zapłaty. Błędna wykładnia art. 65 ...

ewentualnie przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Pozwana skierowała skargę kasacyjną do rozstrzygnięcia w części uwzględniającej powództwo ...

wykładni i niewłaściwego zastosowania odniosła do art. 484 § 2 k.c ...

powoda za wszystkie wykonane prace do wysokości naliczonej kary nie pozwalało ...

i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył ...

Sąd Najwyższy jest związany, stosownie do art. 39813 § 2 k.p ...

Celem wprowadzonego pomijania jest dążenie do koncentracji materiału dowodowego i skonkretyzowanie ...

że strona może przytaczać aż do zamknięcia rozprawy okoliczności faktyczne i ...

w toku rozprawy. W odniesieniu do składania pism procesowych, art. 207 ...

c. należy rozumieć twierdzenia co do faktów, za pośrednictwem których przytacza ...

strony przeciwnej. Zaliczane są także do tej kategorii twierdzenia, określane zarzutami ...

twierdzeń faktycznych odnosi się tylko do twierdzenia o wykonaniu uprawnienia oraz ...

tego przepisu jest skłonienie stron do przedstawienia całego materiału procesowego w ...

w znaczeniu matarialnoprawnym. Dochodzi wówczas do podjęcia czynności złożonej - procesowej i ...

Stanowisko to zostało także odniesione do obowiązku uwzględnienia z urzędu nieważności ...

wpływ na wynik sprawy oraz do dopuszczalności zgłoszenia przez stronę zarzutu ...

142/10, niepubl.). Uprawnienie dłużnika do żądania zmniejszenia kary umownej (art ...

w obecnym składzie przychyla się do przedstawionych zapatrywań, które kładą nacisk ...

dłużnika i wskazania jego przyczyn. Do podniesienia tego zarzutu może dojść ...

pierwszej instancji, jeżeli nie dojdzie do zgłoszenia faktów i dowodów dopuszczalnych ...

c. i uwzględnienia apelacji powoda. Do obrazy tego przepisu mogłoby dojść ...

instancji, mimo stwierdzenia istnienia podstaw do uchylenia zaskarżonego wyroku, orzekł o ...

65 k.c. odnoszą się do wszystkich czynności (§ 1), jak i tylko do umów (§ 2). Wynika z tego ...

oświadczeń woli przez odwołanie się do zgodnego zamiaru stron i celu ...

2 k.c., odnoszące się do zgodnego zamiaru, jaki strony postanowiły ...

wywołujący niejasność. W niniejszej sprawie do zawarcia przez strony umowy w ...

istnych warunków zamówienia i podane do wiadomości wraz z ogłoszeniem, mogły ...

żądanie. Dokumenty te stanowiły załączniki do umowy. Postępowanie związane z przetargiem ...

warunków zamówienia mogą być przedmiotem wyjaśnienia w drodze zapytań. Nie ulega ...

zapłaty kary umownej. W odniesieniu do kary umownej za zwłokę w ...

tekstu oraz kontekst sytuacyjny prowadzi do wniosku, że wolą stron było ...

z tego tytułu nieprzewidujące wzywania do zapłaty z zakreśleniem terminu, skoro ...

spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Ma on zastosowanie także ...

orzeczeń przedstawionych w jej uzasadnieniu, do określenia wymagalności wierzytelności z tytułu ...

z właściwości zobowiązania. Brak podstaw do przyjęcia jednego z tych terminów ...

na wierzyciela obowiązek wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia niezwłocznie po otrzymaniu ...

powinno nastąpić. Nie było podstaw do uznania, że pozwana miała obowiązek wezwania powoda do zapłaty z wyznaczeniem terminu do spełnienia świadczenia, poza złożonym przez ...

o potrąceniu wierzytelności z wezwaniem do zapłaty w piśmie z dnia ...

wraz z realizacją zobowiązania pozwanej do zapłaty powodowi wynagrodzenia. Celem takiego ...

jej dochodzenia. Nie było podstaw do przyjęcia, że cel ten nie ...

takie wygórowanie korelacja wysokości kary do całości wynagrodzenia, a wysokość świadczenia ...

funkcje odszkodowawczo- kompensacyjne, stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania oraz represyjne ...

na obu tych przesłankach. Dążąc do zmniejszenia kary umownej, powinien on ...

kara umowna nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego. Ustalenie zakresu ...

wymagalności. Skuteczne odwołanie się dłużnika do obu przesłanek wskazanych w art ...

wysokość została ustalona w odniesieniu do wartości wszystkich umówionych robót (por ...

49/08, niepubl.). W odniesieniu do tej kwestii należy ponownie wskazać ...

ogólnej wartości świadczenia należnego dłużnikowi. Do tej kategorii zaliczane są także mierniki odnoszące się do samej wysokości kary oraz kryteria ...

ponosi odpowiedzialności, a przyczyniły się do wydłużenia okresu realizacji zamówienia oraz ...

uwagi na przyczynienie się wierzyciela do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ...

odpowiedzialność. Dlatego przyczynienie się wierzyciela do powstania lub zwiększenia szkody może ...

wykazała, aby przez to doszło do naruszenia jej usprawiedliwionego interesu. Były zatem podstawy do uznania, że została spełniona pierwsza ...

5 375 438,95 zł) do umówionego wynagrodzenia (6 035 750 ...

umownej w pełnej wysokości doprowadziłoby do pozbawienia go wynagrodzenia w bardzo ...

Apelacyjny zakresu miarkowania kary umownej do 20% było wynikiem właściwej oceny ...

bardzo długi, ale nie doszło do zaistnienia szkody po stronie pozwanej ...

to wypełniać przesłanki przyczynienia pozwanej do zaistnienia zwłoki. Pozostał jednak do rozważenia aspekt niewłaściwego przygotowania zamówienia do realizacji przez pozwaną. Z okoliczności ...

przebieg robót. Nie było podstaw do uznania, że zlecenie ich wykonania ...

dla pozwanej korzystniejsze i doprowadziłoby do skrócenia czasu wykonania całości zamówienia ...

sytuacji Sąd Apelacyjny prawidłowo doprowadził do wyeliminowania wygórowania kary. Uzasadnione było ...

zastosowanie jej zmniejszenia, ponieważ doszłoby do nieusprawiedliwionego wzbogacenia po stronie pozwanej ...

pozwanej, że obniżenie kary umownej do 20% zaburzyło równowagę kontraktową stron ...

funkcje represyjna i stymulująca powoda do dochowywania terminów wykonania zamówień. Nie ma podstaw do uznania, że ten obowiązek pozbawił ...

wielokrotnie niższa. Poza odwołaniem się do ustawowych przesłanek skarżący nie odniósł się do omówionych kryteriów, jak też nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019 79 fragmentów

2019-09-18

kosztom koniecznych napraw pojazdów oddanych do korzystania Poczcie oraz kwoty 2 ...

przedmiotem było zobowiązanie się Wykonawcy do oddania "do dyspozycji i korzystania" przez Zamawiającego ...

2 ust. 1 i 2). Do obowiązków Wykonawcy należało ponadto (§ 3 ...

bez udziału własnego i NW, do oznaczonego miejsca, b) zabezpieczenie pełnego ...

w całości koszty paliwa, płynu do spryskiwaczy, utrzymania pojazdów w czystości ...

upoważnić w formie pisemnej Zamawiającego do zlecania w jego imieniu przeglądów ...

czym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do potrącania należności z tytułu wykonanych ...

począwszy od dnia przekazania samochodów do dyspozycji Zamawiającego (§ 6 ust. 1 ...

w oparciu o faktycznie przekazaną do dyspozycji Zamawiającego liczbę samochodów na ...

jednego samochodu, określonej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Umowy) i niezmiennej przez czas ...

7 ust. 3 Umowy). Stosownie do § 9 Umowy po jej wygaśnięciu ...

Zamawiający był zobowiązany przygotować samochody do zwrotu (ust. 1), a Wykonawca ...

Zamawiającego oraz Wykonawcę (ust. 2). Do chwili zwrotu pojazdu Wykonawcy był ...

dostawczych bez kierowcy", podobnie w ofercie złożonej przez T. w toku ...

otrzymanych dokumentów powódka zgłaszała szkodę do ubezpieczyciela, a następnie zlecała oraz ...

usterki w pojazdach były zgłaszane do powódki telefonicznie. W okresie gwarancyjnym ...

któremu przedstawiano zdjęcia uszkodzeń i kosztorys naprawy, a po akceptacji przez ...

korzystania z samochodów P. przystąpiła do przekazania pojazdów powódce, w trakcie ...

nie mogła zgłosić stwierdzonych uszkodzeń do ubezpieczyciela, gdyż P. nie przedstawiła ...

najmie), lecz powódka była zobowiązana do "uzupełnienia" floty przez przekazanie pozwanej ...

jako "umowę nienazwaną przekazania pojazdów do korzystania", o charakterze mieszanym. Jego ...

przedmiotu najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku. Również zobowiązanie pozwanej nie sprowadzało się do świadczenia pieniężnego, ale obejmowało także ...

dostawczych bez kierowcy", a stosownie do klasyfikacji świadczeń przyjętej w art ...

pojazdów, lecz świadczenie usług zbliżonych do usług czarterowych (bez obowiązku zapewnienia ...

nazwanej, Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, iż do roszczeń powódki nie ma zastosowania ...

stanie istotnie pogorszonym w stosunku do stanu technicznego tych pojazdów w ...

pozwanej, pozwana bowiem była zobowiązana do zachowania dotychczasowego stanu pojazdów (§ 9 ...

też zasadność roszczenia powódki co do zasady (na podstawie art. 471 ...

w drodze analogii) i co do wysokości, odpowiadającej kosztom netto koniecznych ...

wydania konkretnej rzeczy (oznaczonej co do tożsamości), przy czym konkretyzacja rzeczy ...

tego obowiązku jest zobowiązanie najemcy do zwrotu - po ustaniu najmu - tej ...

przedmiotu najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku, co oznacza konieczność ...

praw. Nawiązanie przez Sąd Okręgowy do umowy czarterowej, określanej mianem "najmu ...

samochodów bez kierowcy. Z odwołaniem do art. 65 § 2 k.c ...

o przetargu, SIWZ i formularzu oferty - gdzie konsekwentnie wskazywano na najem ...

treści pozwu i przedsądowego wezwania do zapłaty z dnia 18 czerwca ...

prawniczym. W świetle treści wezwania do zapłaty z dnia 18 czerwca ...

w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji ...

to umowa nienazwana "przekazania pojazdów do korzystania", o charakterze mieszanym, w ...

było "nie tylko" oddanie pojazdów do korzystania, lecz także zapewnienie ich ...

Umowy z floty nieoznaczonych co do tożsamości pojazdów o określonych parametrach ...

eksploatacji), gdyż był wówczas zobowiązany do uzupełnienia floty (w razie przerwy w eksploatacji - do podstawienia pojazdu zastępczego). W ocenie ...

ogóle określiły rzecz oddaną najemcy do korzystania. Do określenia bowiem przedmiotu najmu konieczne ...

wynikające z "nienazwanej umowy" przekazania do korzystania określonego rodzajowo zbioru rzeczy ...

czasie i miejscu umówionych, dopuszczonych do ruchu środków transportu w stanie ...

utrzymania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku, gdyż "zdecydowanie wykraczają ...

świadczenia pozwanego nie sprowadzały się do zapłaty czynszu, ale obejmowały "ściśle ...

zamówień publicznych nabycie prawa obligacyjnego do rzeczy (w tym najmu) jest ...

kierowcy" nawiązuje w sposób czytelny do powszechnego oznaczenia umowy czarterowej, którą ...

wykonawca nie mógłby się zobowiązać do stałego udostępniania określonej liczby pojazdów ...

a jedynie mógłby się zobowiązać do oddania do korzystania konkretnych pojazdów. Gdyby któryś ...

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", co oznacza, że wszelkie wątpliwości ...

najmu nie było dominujące, zastosowanie do niej przepisów o najmie (w ...

pozwala stwierdzić, iż w odniesieniu do przedawnienia roszczeń z umów mieszanych ...

być wykładane ściśle. Ustosunkowując się do przedstawionych zarzutów, należy przede wszystkim ...

dokumentacji przetargowej pozwany dostosował terminologię do siatki pojęciowej prawa zamówień publicznych ...

tych różnic - i ich dogłębnego wyjaśnienia, także w kontekście skutków prawnych - proste odesłanie do charakterystyki i celu gospodarczego "najmu ...

Umowie - obok "nienazwanej umowy przekazania do korzystania określonego rodzajowo zbioru rzeczy ...

postanowienia Umowy przywoływane jako przynależne do "umowy czarterowej" niemal całkowicie pokrywają ...

prawem", w istocie odnosi się do oczywistego w świetle art. 662 ...

k.c. zastrzeżenia umownego, że do dyspozycji Zamawiającego miały być oddawane samochody "dopuszczone do ruchu na drogach publicznych". Poważniejszy ...

ma argumentacja skarżącego odwołująca się do sprzeczności postanowień Umowy z naturą ...

niej usług względem obowiązku przekazania do korzystania określonego rodzajowo zbioru rzeczy ...

wystarczająco pojemne, by pomieścić zobowiązanie do oddania do używania wielu, oznaczonych rodzajowo rzeczy ...

są już rzeczy oznaczone co do tożsamości. In casu nie budziło ...

którym zobowiązanie wynajmującego dotyczy oddania do używania wielu rzeczy oznaczonych rodzajowo ...

usługi T. przekreślają dopuszczalność stosowania do niej reżimu właściwego dla umowy ...

najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją ...

2). Oznacza to, że co do zasady to na wynajmującym ciąży ...

utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do użytku. Granicę wytycza tu zniszczenie ...

jednak charakter dyspozytywny (por. co do art. 662 § 1 k.c ...

CSK 283/11, nie publ., do art. 662 § 2 k.c ...

98, nie publ., ogólnie co do praw i obowiązków stron najmu ...

Świadczenie wynajmującego polegające na zobowiązaniu do oddania Poczcie do używania określonej liczby, rodzajowo oznaczonych ...

tych pojazdów w stanie przydatnym do umówionego użytku, bez wątpienia zachowują ...

wskazano na możliwość upoważnienia P. do zlecenia w imieniu T. i ...

k.c. odpowiada ogólniejszej tendencji do czasowego ograniczania rozliczeń związanych ze ...

biegiem czasu jest coraz trudniejszy do odtworzenia pod względem dowodowym (por ...

k.p.c. oraz - co do kosztów - art. 98 § 1 i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021 51 fragmentów

2021-04-28

sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o ...

wymianę stolarki drzwiowej i okiennej - do 20 września 2013 r., przeszkleń ...

Przedmiot umowy miał być wykonany do dnia 15 października 2013 r ...

pozwany uzyskał wiadomość o usterce do terminu ustalonego na usunięcie wad ...

w Gminie ujawniła niejasności w kosztorysach powykonawczych polegające na wyzerowaniu części ...

r. powód pisemnie wezwał pozwanego do stawienia się w celu dokonania ...

2013 r. powód wezwał pozwanego do natychmiastowego usunięcia usterek i wyznaczył termin do 27 grudnia 2013 r. oraz wręczył je do doręczenia pozwanemu kierownikowi budowy, ale ...

w przypadku nie usunięcia ich do 27 grudnia 2013 r. powierzy ...

r. Wobec nieprzystąpienia przez pozwanego do wykonania prac powódka pismem z ...

za okres od 16 grudnia do 27 grudnia 2013 r. Pozwany ...

firmy. Powód ponownie wezwał pozwanego do zapłaty. W związku z awarią ...

oraz wyznaczono termin ich usunięcia do 30 kwietnia 2014 r. W ...

prace zostały wykonane częściowo, a do wykonania pozostają szczegółowo wymienione w ...

zł za okres 25 marca do 30 kwietnia 2014 r. Pismem ...

i przyczyn przecieku przy wejściu do szatni od strony patio, nie ...

od 6 czerwca 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r. Kolejnego przeglądu dokonano do dnia 30 kwietnia 2015 r ...

kratki wentylacyjnej z terminem usunięcia do 10 czerwca 2015 r. i do 30 kwietnia 2015 r. Pozwany ...

wskazaniu istniejących wad wezwał go do ich usunięcia w terminie do 31 lipca 2015 r. Wobec wezwania powoda przez pozwanego do zapłaty kwoty 71 700 zł ...

usterki takie nastąpiły oraz nie do końca zostały usunięte, o czym ...

określonych jako mechaniczne. Zeznania wysyłanych do naprawy pracowników wskazują, że pozwany ...

terminie, to spełniły się warunki do obciążenia go karą umowną. Zarzut ...

obowiązku udowodnienia faktów nie należy do materii objętej dyspozycją art. 6 ...

stanowisko, że spełniły się przesłanki do obciążenia pozwanego kara umowną w ...

protokół z przeglądów gwarancyjnych, przystępował do usuwania wskazanych w nim usterek ...

przez powoda. Odnosząc się co do sposobu wyliczenia kary umownej Sąd ...

przez wskazanie parametrów odnoszących się do zabezpieczonego świadczenia umożliwiających wyliczenie jej ...

ona aspekt podmiotowy sprowadzający się do wyboru kontrahenta. Umieszczone we wzorze ...

wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty, gdyż na ich podstawie dokonuje ...

wysokości rażąco wygórowanej w stosunku do wartości zamówienia. Istota kary jest ...

wprost, ale i skonkretyzowane co do podstawy. Pozwany wnosząc o miarkowanie ...

wysokości rażąco wygórowanej. Ograniczył się do informacji, że jego zysk wyniósł ...

nie zdołał podważyć. Co zaś do braku szkody po stronie powodowej ...

szkody wierzyciela od jego uprawnienia do dochodzenia kary umownej. Odnosząc się do kwestii wymagalności roszczenia Sąd Apelacyjny ...

na odebrane przez pozwanego wezwanie do zapłaty kwoty 172 080 zł ...

ust. 5 umowy daje podstawy do określenia kary umownej, art. 483 ...

i powinien wnosić o zobowiązanie do złożenia dokumentacji, jak również przez ...

i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania ewentualnie o jego uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa ...

instancji, że daje on podstawę do określenia wysokości kary umownej w ...

są stronami, dłużnik jest zobowiązany do określonego zachowania, a wierzyciel jest ...

sposobu wykonania zobowiązania np. co do czasu, czy jakości. Strony postanowiły ...

o stwierdzonych wadach lub usterkach do terminu przewidzianego na usunięcie wad ...

wad zamówienia. O ile co do zasady możliwe jest zastrzeżenie kary ...

sposobu wykonania zobowiązania np. co do czasu i jakości, to kara umowna została zastrzeżona co do opóźnienia w usunięciu wad zamówienia ...

usterek. Odnosi się zatem nie do zobowiązania stron a jedynie do usterek, które zostały stwierdzone już ...

o stwierdzonych wadach lub usterkach do terminu przewidzianego na usunięcie wad ...

ustalonego przez zamawiającego. Brak podstaw do przyjęcia, że strony w sposób właściwy określiły podstawę do obliczenia kary umownej tak, by ...

sytuacji przymusowej i zobowiązywało go do wykonania prac w terminie, który ...

trzeba, że im dłuższy termin do usunięcia wad wyznaczyłby zamawiający, to ...

w jej usunięciu. Odnosząc się do zarzutów błędnego uznania, że pozwany ...

lub żądał w tym zakresie wyjaśnień od inwestora. Jego aktywność powstała ...

pozwany zakwestionował swój obowiązek co do usunięcia wad, na powodzie spoczywał ...