III CZP 26/21 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-12-09 69 fragmentów

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

sprawozdawca) w sprawie z powództwa I. M. przeciwko P. S.A ...

ją oznaczyć na podstawie umowy i w świetle okoliczności sprawy. UZASADNIENIE Powód I.M. wniósł o zasądzenie od ...

dnia 31 grudnia 2015 r. i za opóźnienie od dnia 1 ...

dnia 31 grudnia 2015 r. i za opóźnienie od dnia 1 ...

zgodnie z projektami budowanymi rozbiórki i wyburzeń istniejącego budynku oraz robót żelbetowych w istniejącym i projektowanym budynku, robót izolacyjnych i innych towarzyszących w ramach inwestycji "Rozbudowa i modernizacja siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego ...

składających się na przedmiot umowy i przyjęły, że wykonawcy przysługiwać będzie ...

do przekazania frontu robót, odbioru i zapłaty wynagrodzenia, zapewnienia wykonawcy materiałów ...

zgłosi zapotrzebowanie, dostawy betonu, zbrojenia i innych materiałów z wyprzedzeniem, zapewnienia ...

izolacjami w ramach inwestycji "Rozbudowa i modernizacja siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego ...

określiły termin realizacji przedmiotu umowy i wstępne wynagrodzenie wykonawcy w kwocie ...

przekazanie frontu robót, ich odbiór i zapłata wynagrodzenia. Według § 11 umowy ...

umówionych terminach całego frontu robót i placu budowy. Czynił to z opóźnieniami i etapowo. Nie zapewnił podstawowego urządzenia do rozpoczęcia robót rozbiórkowych i żelbetowych, tj. żurawia wieżowego z ...

montażu okien PCV w budynku i nie zapewnił jego ogrzewania, powód ...

umownych przyjął ustalone okresy zwłoki i procent wynagrodzenia za każdy dzień ...

nienależyte wykonanie umowy nr 143 i kwotę 688.152,81 zł ...

przy uwzględnieniu zgodnego zamiaru stron i celu umowy (art. 65 § 2 ...

z przygotowaniem robót, dostarczeniem sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania umowy ...

wykonawcy na skutek zwłoki wierzyciela i upraszczające jego dochodzenie. Przychylił się ...

art. 647-658 k.c.) i do ustawowej konstrukcji tego typu ...

o sposobie rozłożenia uzgodnionych uprawnień i obowiązków obu jej stron oraz ...

obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a z ...

do przekazania wykonawcy terenu budowy i dostarczenia mu projektu, odebrania obiektu i zapłacenia umówionego wynagrodzenia. Wprawdzie w ...

nakładów na nieruchomość (zwykle gruntową) i z tak istotnym jej przeobrażeniem ...

w przepisach o planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. W orzecznictwie i doktrynie zgodnie przyjmuje się, że ...

18 stycznia 2018 r., V CSK 283/17, niepubl.). O tym ...

na uzyskane już wcześniej projekty i pozwolenia administracyjne - jest zdolny do ...

budowlane, a w szczególności zezwoleń i projektów, które powinien uzyskać, zależy ...

zobowiązał się do dostarczenia materiałów i maszyn, przy wykorzystaniu których obiekt ...

wady dokumentacji, terenu budowy, maszyn i urządzeń, które - dostarczone przez inwestora ...

określenia inwestor, lecz generalny wykonawca i taki status przypisuje mu w ...

robót budowlanych zarówno wykonanie jak i zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonego typu, tak samo jak i obiektu budowlanego w rozumieniu zdefiniowanym ...

wynik zawsze obciąża inwestora (zamawiającego) i warunkuje przystąpienie do etapu wykonywania ...

właściwość (natura) tego stosunku, ustawa i zasady współżycia społecznego. Zawierając umowę ...

punktu widzenia ich właściwości, celu i interesu, który mają zaspokoić należałoby ...

W świetle art. 353 § 1 i 2 k.c. zobowiązanie polega ...

podstawowe, charakterystyczne dla nich prawa i odpowiadające im obowiązki drugiej strony ...

którymi istnieje między nimi wierzytelność i dług, podczas gdy pozostałe zobowiązania ...

wyżej elementów nie jest proste i nie zawsze prowadzi do jednoznacznych ...

świadczenia, angażując w to siły i środki, którymi dysponuje. W art ...

zobowiązań, tytułu VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, księgi trzeciej kodeksu cywilnego - zobowiązania, i - co wynika z przedstawionej wyżej ...

o ich efektywne wykonanie, jak i zobowiązań kwalifikowanych jako zobowiązania z ...

obie są wobec siebie wierzycielami i dłużnikami, tyle że co do ...

ingerencja organów państwa, w tym i sądów, należy przyznać pierwszeństwo ustaleniom ...

szkody, nie zawsze związanej wprost i wyłącznie z zawartą umową i zdarzeniami dotyczącymi jej wykonania. W ...

nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika i to odszkodowanie w postaci kary ...

funkcji kar umownych w nauce i orzecznictwie wymienia się stymulującą wykonanie ...

kontrahenta, niezależnie od tego, czy i w jakiej wysokości szkodę poniosła ...

9 maja 2012 r., V CSK 196/11, niepubl., z dnia ...

11 stycznia 2008 r., V CSK 362/07, niepubl.). Nie jest ...

wykonaniem pewnych obowiązków niepieniężnych, jak i wreszcie sytuacja, gdy zachowanie którejś ...

dnia 28 maja 2014 r., I CSK 345/13, niepubl., z dnia ...

art. 486 § 2 k.c. i dotyczącej czynności, bez wykonania których ...

IV CNP 35/17 (niepubl.) i z dnia 17 stycznia 2020 r., IV CSK 579/17 (niepubl.) pewne odstępstwo ...

do naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących i odnoszących się do konstrukcji kary ...

umownej, lecz niewątpliwie należałoby wyznaczyć i dla niego pewne ramy, a ...

wysokość poniesionej przez nią szkody i wtedy, gdy naruszenie zobowiązania niepieniężnego ...

związek z ich zachowaniem, stanami i sytuacjami powstającymi przy wykonaniu umowy ...

dnia 27 września 2013 r., I CSK 748/12, niepubl.) - modyfikować zasadę odpowiedzialności dłużnika ...

będzie zażądanie kary umownej, jak i w oznaczeniu metody obliczania kar ...

odnoszących się do tych zdarzeń i ich ostatecznej wysokości, w art ...

na poczet osiągniecia jej celu i spełnienia przewidzianych nią świadczeń. Kary ...

do zaspokojenia tego samego interesu i nie powinny być traktowane jako ...

o których powstaniu rozstrzyga ustawa i roszczeń zabezpieczających ich wykonanie. Ustawodawca ...

22 października 2015 r., IV CSK 687/14 (niepubl.). Jednocześnie, w ...

od którego należy obliczać karę i mierników jej wysokości, jak i okresu trwania stanu naruszenia zobowiązania ...

6 lutego 2008 r., II CSK 428/07, niepubl., z dnia 2 czerwca 2016 r., I CSK 506/15, niepubl., z dnia ...

28 czerwca 2017 r., IV CSK 525/16, niepubl.). Oznaczenie konkretnej ...

a to wtedy, gdy zakres i czas naruszenia przez niego zobowiązania nie był nadmierny, jak i w interesy poszkodowanego, gdy zakres i czas trwania naruszenia zobowiązania przekraczał przewidywania i jakąś przeciętną miarę uwzględnioną przez ...

mogą wynikać z przepisów szczególnych. I tak np. w art. 436 ...